VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD

Transcriptie

1 VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Aanwezig DINSDAG 25 OKTOBER 2011 OM UUR Burgemeester-Voorzitter: Dhr. J. Gabriels. Schepenen: Dhr. B. Vanderhoydonk, Mevr. L. Van der Auwera, Dhr. P. Geuzens, Mevr. M. Jehoul, Dhr. M. Theunissen, Mevr. I Tyskens. Raadsleden: Dhr. M. De Ceulaer, Dhr. R. Cober, Mevr. E. Vanaken, Mevr. S. Nouwkens, Dhr. R. Hertogs, Dhr. J. Leten, Dhr. J. Drijkoningen, Mevr. L. Gavriilakis, Dhr. T. Peeters, Dhr. F. Vanduffel, Dhr. M. Knippenberg, Dhr. E. Van Buggenhout, Dhr. T. Clijsters, Dhr. P. Stinckens, Dhr. M. Kenis. Stadssecretaris: Dhr. S. Goclon Verontschuldigd Mevr. K. Reekmans, raadslid. D A G O R D E 1. Ontslagname van een raadslid ter kennisgeving. 2. Actieplan en begroting 2012 projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen goedkeuring. 3. Deelname openbare houtverkoop dienstjaar 2012 goedkeuring. 4. Renteloze lening KSK Bree voor het plaatsen van zonnepanelen goedkeuring. 5. Kerkfabrieken - budgetwijziging 2011 advies. A. Onze Lieve Vrouw Gerdingen; B. Sint Trudo Opitter; C. Sint Pieter Tongerlo. 6. Budget 2011 / financieel meerjarig beleidsplan goedkeuring wijziging. 7. Samenwerkingsovereenkomst met Infrax - wegeniswerken Kanaallaan-Kanaalkom goedkeuring. 8. Overheidsopdrachten A. Vaststelling gunningswijze en goedkeuring lastenboek voor: a. Betonherstellingen; b. Leveren en plaatsen RVS afsluitpaal Kruittorenwal pleintje De Spar ; c. Aankoop onkruidbrander; d. Technische Dienst: aanpassingswerken aan parking; e. Hoogveld: renovatie beplanting, heraanleg paden en straatmeubilair fase I; f. Aanleg stoepen Passtraat; g. Solterveldstraat: renovatie stoepen en rooien beplanting; h. Polyvalente zaal De Barrier: Aanpassingswerken; i. Verbouwen van de sporthal van Bree: Lot I: ruwbouw, technieken, afwerking. B. Goedkeuring aanvullende opdracht voor: a. Bree centrum en kleine ring : ontwerp aanleg wegenis en riolering. 9. Bijdrage aan diverse gehandicapteninstellingen 2011 goedkeuring. 10. Aanvraag verkavelingsvergunning Meeuwerkiezel (fase 2) met nieuwe wegenis vaststelling van de rooilijnen. 11. Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gedeeltelijke afschaffing reservatiestrook N730 vaststelling voorwaarden ereloonovereenkomst. 12. Hoogdringende omstandigheid inzake onteigening ten algemenen nutte ter verwezenlijking van het deelplan 5 (uitbreiding industrieterrein Kanaal Noord) van het PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Bree definitieve aanvaarding. -1-

2 13. Fietspaden Meeuwerkiezel: goedkeuring verkoopsbelofte lot Fietspaden Opitterkiezel: goedkeuring eerste reeks verkoopsbeloften. 15. Industrieterrein Kanaal Noord: doorverkoop perceel NV Sleep Line aan NV Fabrelac. 16. Verkoop restperceeltje Solterveldstraat - definitieve goedkeuring. 17. Educatief natuurreservaat Vlasroterbeek - overkoop percelen van Vlaamse Landmaatschappij. 18. Ons Dak - goedkeuring gratis overdracht gronden aan stad Bree. 19. Aanduiding en mandatering van afgevaardigde(n) in de buitengewone algemene vergadering van: A. Inter energa; B. Inter media; C. Interelectra. 20. Brandweer overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 21. Politiereglementen: A. Besluit van de Burgemeester: a. Zeepkistenrace KSA; b. Werf Soltkapelstraat; c. Afbraakwerken Cillen; d. Bouwwerken Vlasco. B. Goedkeuring: a. Invoering algemeen snelheidsplan. 22. Limburg klimaat-neutraal ondertekening convenant of Mayors. Raadslid K. Reekmans (Vlaams Belang-VCD) is verontschuldigd. De gemeenteraad feliciteert Kris Winters met de winst van een gouden medaille in de zwemsport op de Special Olympics in Athene. Kris is een gast in Open Kans in Bree, zijn ouders, ook aanwezig, zijn woonachtig in Meeuwen-Gruitrode. Ze krijgen een geschenk aangeboden namens de gemeenteraad. Het verslag van de gemeenteraad van september wordt eenparig goedgekeurd. Raadslid E. Van Buggenhout merkt op dat de gevraagde aanpassingen in het verslag van de gemeenteraad van juli volgens hem nog fout zijn weergegeven. In zijn tussenkomst meldde hij toen dat de aandelen in het Autonoom Gemeentebedrijf Bree eigenlijk nul of negatieve waarde hebben gezien de onrendabele/verlieslatende toestand van de ondergrondse parkeergarage geëxploiteerd door de N.V. Parking Bree, waarin het A.G.B. participeert. Op vraag van de voorzitter is de raad akkoord om een agendapunt bij hoogdringendheid toe te voegen, de notaris wil eind deze maand de akte verlijden van de doorverkoop van een bedrijf (fusie door overname van NV Shanks Transport door NV Foronex) op industrieterrein Kanaal Noord, de gemeenteraad moet dit eerst goed keuren. Dit werd per aan de raadsleden nagestuurd, raadsleden R. Hertogs en E. Van Buggenhout (fractie Vlaams belang-vcd) hebben de blijkbaar niet ontvangen, er wordt aan de secretaris gevraagd dit na te zien en na te sturen. 1. Ontslagname van een raadslid ter kennisgeving. De voorzitter licht toe. Het betreft de ontslagname van raadslid Piet Stinckens. Zijn opvolger wordt in de volgende gemeenteraad geïnstalleerd. 2. Actieplan en begroting 2012 projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen goedkeuring. De voorzitter meldt dat dit agendapunt, op vraag van Schepen L. Van der Auwera wordt afgevoerd en uitgesteld. Hij vraagt of de raad hiermee akkoord is. Raadslid R. Cober (fractie B.R.O.S) is het hier niet mee eens. Dit is dan een beleidsfout want de projectvereniging Erfgoed Limburgse Kempen werkt goed en dit punt kan vandaag worden goedgekeurd. De schepen is het daar niet mee eens. De Vlaamse regering heeft tot op vandaag de te verwachten beslissing/goedkeuring ter zake nog niet genomen. Het heeft dus geen zin om daar nu over te beslissen in de gemeenteraad. Het engagement van de stad Bree blijft hierin bestaan. -2-

3 De projectvereniging heeft als taak het erfgoedproject Soldatenlaarzen, chocolade en kauwgom. Globaliseringserfgoed WO II in Noord Limburg uit te voeren. Dit wordt mee opgenomen in de budgetbespreking voor 2012, nadat de Vlaamse regering hopelijk een positieve beslissing heeft genomen. Dan kan de raad van beheer van de projectvereniging een beslissing nemen. Uitstel is dus geen afstel. Raadslid R. Cober wenst dat dit zeker niet stop wordt gezet en hij vindt dat de gemeenteraad vandaag over de eerste fase van het project wel een goedkeuring kan geven. Raadslid J. Leten (fractie B.R.O.S.) en R. Hertogs (fractie Vlaams belang-vcd) zeggen dat de gemeenteraad dit punt vandaag moet behandelen aangezien het geagendeerd staat en dat men dit niet zomaar kan afvoeren/uitstellen. De voorzitter meldt dat de gemeenteraad wel kan beslissen tot het afvoeren van een agendapunt, hij laat hierover stemmen. Fractie B.R.O.S. stemt niet mee (dit wordt als onthouding genotuleerd) aangezien ze het agendapunt vandaag willen goedkeuren. Dit punt wordt verdaagd naar latere datum. B.R.O.S. (3) is niet akkoord en wil het agendapunt goed keuren. Vlaams Belang-VCD (3) stemt tegen de verdaging. Verjonging (10) en CD&V (5) stemmen voor de verdaging. 3. Deelname openbare houtverkoop dienstjaar 2012 goedkeuring. Toelichting door schepen P. Geuzens. De gemeenteraad dient akkoord te gaan met de verkoop van hout op gemeentelijke bospercelen. Dit gebeurt in een openbare verkoop georganiseerd door het Agentschap Natuur en Bos. Deze kappingen zijn een uitvoering van het gemeentelijk bosbeheersplan. Alle raadsleden stemmen voor De gemeenteraad: Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van de bestuurshandelingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op het gemeentelijk milieubeleidsplan , goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 april 2005; Gelet op het bosbeheerplan Bree, goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 september 2007 en door het Agentschap voor Natuur en Bos op 10 oktober 2007 onder registratienummer BHP 07/ /280; Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990 en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 56; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juni 2002 houdende de werkwijze en voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen; Overwegende het voorstel van het Agentschap voor Natuur en Bos houtvesterij Bree dd. 15 september 2011 betreffende het aanbieden van: - 1 lot van m³ hout afkomstig van de bossen van de stad Bree voor verkoop op de gezamenlijke houtverkoop aan de handelaars op woensdag 19 oktober 2011; - 27 loten van in totaal 260 m³ hout afkomstig van de bossen van de stad Bree voor verkoop aan particulieren in samenspraak met de bevoegde boswachter; -3-

4 Overwegende dat het college van burgemeester en schepen deze verkoop reeds heeft goedgekeurd op 19 september 2011 om de timing niet in het gedrang te brengen; doch dat formele goedkeuring door de gemeenteraad hiervoor vereist is; Op voordracht van het College van Burgemeester en Schepenen; BESLUIT Artikel 1 : De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 19 september 2011 aangaande deelname aan de gezamenlijke openbare houtverkoop georganiseerd door de houtvesterij Bree onder voorzitterschap van de houtvester Gui Winters op woensdag 19 oktober 2011 te bekrachtigen. Artikel 2 : De houtverkoop aan particulieren te laten plaatsvinden op zaterdag 29 oktober 2011 om 9.00u in het stadhuis. Artikel 3 : Een afschrift van dit besluit samen met het deelnameformulier over te maken aan het regiokantoor NO-Limburg, Ter Rivierenwal 9A te 3960 Bree. 4. Renteloze lening KSK Bree voor het plaatsen van zonnepanelen goedkeuring. Toelichting door schepen P. Geuzens. K.S.K. Bree investeert euro, de stad Bree ondersteunt dit initiatief via een renteloze lening ten bedrage van euro. Dit leningsbedrag vertegenwoordigt een investering in een 10Kw installatie, waarvoor dan groene stroomcertificaten voor bekomen kunnen worden, en dat dan voor K.S.K Bree kostendekkend zou moeten zijn. Alle raadsleden stemmen voor. De gemeenteraad: Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op het schrijven van KSK Bree met de vraag voor ondersteuning in de vorm van een renteloze lening voor het plaatsen van zonnepanelen op de tribunes van voetbalclub KSK Bree; Overwegende dat de totale som van deze investering ruim ,00 bedraagt waarvan gevraagd wordt om via een renteloze lening voor ,00 mee te ondersteuenen; Na stemming, met éénparigheid van stemmen; BESLUIT Art. 1 De navolgende leningsovereenkomst wordt door ons goedgekeurd: Tussen het stadsbestuur van Bree, vertegenwoordigd door de heer J. Gabriels, burgemeester en de heer S. Goclon, secretaris, hierna de stad genoemd, enerzijds, en anderzijds, de vereniging Koninklijke Sportkring Bree, vertegenwoordigd door de heer M. Pietercil, voorzitter, hierna KSK Bree genoemd, wordt overeengekomen wat volgt : Artikel 1 Voor de realisatie van het project: Plaatsing van PV installatie ontvangt KSK Bree een renteloze lening. -4-

5 Artikel 2 Het project behelst de plaatsing van zonnepanelen ten belope van 30 VA vermogen op het dak van de bestaande gebouwen en zal dienstig zijn om in eigen productie te voorzien in electriciteitsbehoefte ten gevolge van de avondverlichting trainingen en eventuele te spelen wedstrijden. Artikel 3 De geraamde kostprijs van de investeringen bedragen ,00 euro, zijnde een installatie van 30 VA. De renteloze lening zal dienstig zijn voor de financiering van een vermogen van ongeveer 10 VA, zijnde ten bedrage van ,- euro Het bedrag van de renteloze lening zal worden verminderd indien de kostprijs van het project na beëindiging van de werken lager is dan 85% van bovenvermeld ramingsbedrag. In dit geval zal het bedrag van de renteloze lening in verhouding tot de gedane investeringen herberekend worden. Eventuele meerkosten verbonden aan het project kunnen het vastgestelde bedrag van de renteloze lening niet beïnvloeden. Artikel 4 Het nominale bedrag van de aandeelhouderslening wordt aan KSK Bree ter beschikking gesteld na goedkeuring van deze overeenkomst door de gemeenteraad en na voorlegging van afschrift van de contractuele documenten inzake de plaatsing van de zonnepanelen. Bij het beschikbaar stellen van de renteloze lening door de stad zal gelijktijdig een brief naar KSK Bree worden gezonden waarin enerzijds de uitgevoerde geldtransfer bevestigd wordt en anderzijds de voor de terugbetaling van de lening te volgen aflossingstabel wordt toegevoegd. Tevens zal door de stad voor iedere vervaldag van de renteloze lening een schrijven aan KSK Bree worden toegestuurd waarin het af te lossen bedrag, het nummer van de rekening bij de stad waarop dit bedrag dient overgeschreven te worden en de referte vermeld worden. De toegekende lening mag slechts worden aangewend voor het realiseren van het project. De tussentijdse intresten die KSK Bree verkrijgt, mogen uitsluitend worden aangewend voor de financiering van het project. Artikel 5 De voltooiingsdatum van het project wordt vastgesteld op 1 jaar na opneming van de lening. Na beëindiging van het project zal nv parking Bree de gedetailleerde eindafrekening van de werken onverwijld aan de stad overmaken, teneinde de stad toe te staan het op basis van de reële kostprijs verantwoorde bedrag van de renteloze lening vast te stellen. De uiterlijk na 1 jaar volgens de bepalingen van artikel 3 niet verantwoorde of niet gerealiseerde aanwending van de lening dient KSK Bree onmiddellijk terug te storten aan de stad. Artikel 6 De terugbetaling van de lening gebeurt in 10 schijven, vanaf de 1 e van de maand één jaar na de maand waarop de gelden werden ter beschikking gesteld. In geen geval kan KSK Bree uitstel van betaling bekomen, noch kan van de vastgestelde terugbetalingsmodaliteiten afgeweken worden. Artikel 7 KSK Bree verbindt zich de stad regelmatig te informeren over o.m. de planning, de vooruitgang en de voltooiing van de werken. Artikel 8 KSK Bree verbindt zich ertoe om op aanvraag alle nuttige gegevens over de uitvoering van het project over te maken aan de stad. Daartoe zal KSK Bree een gedetailleerde boekhouding bijhouden van de uitgaven verbonden aan het project. KSK Bree zal de werkelijkheid van de uitgaven aantonen aan de hand van bewijskrachtige vorderingen aangevuld met bewijzen van betaling of andere bewijskrachtige gegevens. Artikel 9 KSK Bree verleent aan het College van Burgemeester en Schepenen van de stad het recht om ter plaatse controle uit te voeren over de aanwending van de in deze overeenkomst toegekende renteloze lening. -5-

6 Artikel 10 De stad is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. KSK Bree vrijwaart de stad tegen elke vordering door derden tot schadevergoeding. Artikel 11 De stad is in geen geval de werkgever van het personeel dat ten laste van de begroting van het project wordt aangeworven; de stad is bijgevolg in geen geval verantwoordelijk voor problemen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomsten die KSK Bree in het kader van het project afsluit met derden. Artikel 12 KSK Bree is gehouden tot onmiddellijke terugbetaling, d.w.z. binnen de veertien dagen, aan de stad van het nominale bedrag van de renteloze lening die in het kader van deze overeenkomst aan KSK Bree werd overgemaakt voor zover en in de mate dat KSK Bree de voorwaarden niet naleeft waaronder de renteloze lening werd verleend of de renteloze lening niet aanwendt voor de doeleinden zoals beschreven in deze overeenkomst, of indien KSK Bree de controle verhindert. Artikel 13 Ingeval op enig ogenblik wordt vastgesteld dat het aan KSK Bree ter beschikking gestelde bedrag van de renteloze lening teveel bedraagt, als gevolg van andere oorzaken dan het niet naleven door KSK Bree van de voorwaarden of dan het aanwenden voor andere doeleinden dan in deze overeenkomst beschreven, is KSK Bree eveneens gehouden tot onmiddellijke terugbetaling van het teveel betaalde bedrag binnen de veertien dagen. Indien KSK Bree het in deze omstandigheden teveel ontvagen bedrag niet binnen de veertien dagen zal terugstorten zal vanaf de vijftiende dag een interest worden gerekend aan een rente die gelijks is aan de renten die de Federale Overheid dienst Financiën aanrekent. Artikel 14 KSK Bree verbindt zich ertoe in iedere publicatie, hetzij door haar geïnitieerd, hetzij in haar opdracht, met betrekking tot het project Plaatsing van PV installatie, te vermelden dat het met de steun van de stad wordt uitgevoerd. Artikel 15 De partijen komen overeen dat het bedrag van deze renteloze lening dient gestort te worden op de zichtrekening nr. - - van KSK Bree. Artikel 16 Bij geschillen inzake de uitvoering van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd. Art. 2 Een afschrift van dit besluit bij het betalingsbevel te voegen. 5. Kerkfabrieken - budgetwijziging 2011 advies. A. Onze Lieve Vrouw Gerdingen; B. Sint Trudo Opitter; C. Sint Pieter Tongerlo. Toelichting door schepen M. Theunissen waarna alle raadsleden eenparig akkoord gaan. a. Onze Lieve Vrouw Gerdingen; Ontvangsten Gewone 4.345,00 Buitengewone ,72-6-

7 Algemeen totaal der ontvangsten ,72 Uitgaven Gewone ,00 Buitengewone ,47 Algemeen totaal der uitgaven , ,75 gecorrigeerd overschot ,82 exploitatietoelage ,18 Tekort investeringen n ,47 b. Sint Trudo Opitter; Saldo na budgetwijziging -0,28 Ontvangsten Gewone ,00 Buitengewone ,00 Algemeen totaal der ontvangsten ,00 Uitgaven Gewone ,00 Buitengewone ,00 Algemeen totaal der uitgaven , ,00 gecorrigeerd overschot ,26 exploitatietoelage ,74 Tekort investeringen n-2 750,09 Saldo na budgetwijziging 750,09-7-

8 c. Sint Pieter Tongerlo. Ontvangsten Gewone 7.855,00 Buitengewone ,00 Algemeen totaal der ontvangsten ,00 Uitgaven Gewone ,00 Buitengewone ,00 Algemeen totaal der uitgaven , ,00 gecorrigeerd overschot ,92 exploitatietoelage 9.175,08 Tekort investeringen n ,49 Saldo na budgetwijziging 3.684,49 6. Budget 2011 / financieel meerjarig beleidsplan goedkeuring wijziging. Toelichting door schepen P. Geuzens. In de gewone dienst verbetert het resultaat tov. het oorspronkelijke budget met euro, het huidige negatief gebudgetteerd saldo bedraagt euro. In de buitengewone dienst verlagen de investeringen van euro naar euro, de leningen dalen van euro naar euro. Uit het reservefonds wordt euro minder opgenomen dan oorspronkelijk gebudgetteerd. De dividendinkomsten van de gemeentelijke holding worden geschrapt in de financiële meerjarenplanning, dit betekent euro minder inkomsten over 5 jaar uitgespreid. Algemeen verbetert het meerjarenplan met 1,2 miljoen euro over dezelfde periode. Raadslid E. Van Buggenhout (fractie Vlaams belang-vcd) heeft enkele vragen. Hij vindt het ondermeer vreemd dat de dividendeninkomsten uit gemeentelijke holding-aandelen in de meerjarenplanning op nul worden gezet, en niet in deze budgetwijziging zelf. De schepen antwoordt dat dit klopt omdat men, bij het opmaken van deze budgetwijziging, die meest recente informatie niet had, in de meerjarenplanning was dit achteraf, dus enkele dagen geleden, eenvoudiger in te vullen. Met akkoord van de gemeenteraad zal dit in de budgetwijziging alsnog gecorrigeerd worden. De dividendinkomsten van de gemeentelijke holding worden dus op nul gezet, gezien de gemeentelijke holding recent in vereffening werd geplaatst. -8-

9 Raadslid J. Leten (fractie B.R.O.S.) vindt dit een opgesmukt financieel document, vooral ook voor het verkiezingsjaar Verder antwoordt de schepen op zijn vraag dat de onteigeningen voor het R.U.P. Bree centrum, meer bepaald ifv. de nieuwe plannen rond de renovatie van de Breughelzaal, inderdaad via een apart onteigeningsplan zullen verlopen. Dit is in opmaak. Raadslid J. Drijkoningen (fractie Vlaams belang-vcd) meldt dat zijn fractie bij stemming zal tegen stemmen, omdat zij dit beleidsdocument niet goed willen keuren. Stemming: Voor: Verjonging (10), CD&V (5) Tegen: B.R.O.S. (3) en Vlaams Belang-VCD (3) De gemeenteraad: Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006; Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven; Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies; Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Gelet op de artikelen van het decreet betreffende het bestuurlijk toezicht; Gehoord de Voorzitter in zijn uiteenzetting; Na beraadslaging met 15 stemmen voor en 6 tegen. BESLUIT Artikel 1: Artikel 2: De budgetwijzigingen nrs.1en 2 dienstjaar 2011, zoals gevoegd in bijlage, wordt goedgekeurd. De wijzigingen hebben geen negatieve impact op het meerjarig financieel beleidsplan. Onderhavige beslissing wordt door vermelding op de besluitenlijst ter kennisgeving gebracht aan de toezichthoudende overheid, zijnde de Gouverneur van de provincie Limburg. -9-

10 -10-

11 -11-

12 -12-

13 7. Samenwerkingsovereenkomst met Infrax - wegeniswerken Kanaallaan-Kanaalkom goedkeuring. Toelichting door schepen B. Vanderhoydonk. Raadslid J. Drijkoningen (fractie Vlaams Belang-VCD) heeft een vraag over de subsidies en of de werken hiervan afhankelijk zijn. De schepen antwoordt dat dit inderdaad zo is, men start met de concrete uitvoering pas na het definitief bericht van Infrax dat de rioleringswerken betoelaagd worden, hetgeen hopelijk ook hier vlot verloopt. Alle raadsleden stemmen voor. De gemeenteraad, Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 24 december 2004, houdende de algemene bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005; Aangezien Infrax optreedt als werkmaatschappij in naam en voor rekening van o.a. volgende netbeheerders: Interelectra o.v., Inter-aqua o.v., Iveg o.v. en Infrax West o.v. op wiens naam de zakelijke rechten aangaande de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur worden gevestigd; Aangezien de stad BREE de volgende werken wenst uit te voeren: Wegeniswerken in de Kanaallaan & deel Kanaalkom; Aangezien INFRAX de volgende werken wenst uit te voeren: Rioleringswerken in de Kanaallaan & deel Kanaalkom; Gelet op de structuur en de principes van de investeringsregels bij Inter-aqua o.v.; Aangezien de stad Bree voor deze werken geen beroep wenst te doen op toelage in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzigingen; Aangezien partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van de werken voor rekening van de verschillende overheden in het algemeen belang worden samengevoegd; Na stemming, met éénparigheid van stemmen; BESLUIT Art. 1 De navolgende samenwerkingsovereenkomst wordt door ons goedgekeurd: Art. 1 Partijen beslissen, in uitvoering van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, de hoger beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en de stad Bree aan te duiden om in gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de hierna vermelde opdrachten van werken en diensten als opdrachtgevend bestuur (bouwheer) op te treden. Hoofdstuk 1 (De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien de gemeente/stad buiten de sleuf-en werkbreedte van de aan te leggen rioleringsinfrastructuur werken wenst uit te voeren en/of een meerwaarde wenst te creëren). Art. 2 Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft de stad Bree als opdrachtgevend bestuur voor de hierna volgende opdrachten van diensten de gunningsprocedure uit, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht toe. -13-

14 De stad Bree zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de gunning van de opdrachten van diensten van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat Infrax heeft ingestemd met het gunningsvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de gunning van haar deel van de opdracht en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. In elk geval zal Infrax dit akkoord geven binnen de maand nadat zij hierom werd verzocht. 1. De stad Bree als opdrachtgevend bestuur de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken aan de hand van een typeovereenkomst en wijst de opdracht toe. Partijen staan in voor de studie en de goedkeuring van het ontwerp voor het deel van de opdracht dat te hunnen laste is. Beide partijen nemen tegenover de stad Bree als opdrachtgevend bestuur de volledige verantwoordelijkheid voor dit ontwerp, voor de technische bepalingen die zij ter zake in het bestek laten inlassen en voor alle wijzigingen of bijwerken die tijdens de uitvoering van de gezamenlijke werken noodzakelijk blijken en verband houden met de uitvoering van de werken te hunnen laste. De kost van de opdracht voor de studie van de gezamenlijke werken wordt evenredig verdeeld tussen de partijen overeenkomstig het aandeel van elk der partijen op basis van de ramingen of de eindafrekening van de gezamenlijke werken. 2. In uitvoerig van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B ) stelt de stad Bree als opdrachtgevend bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-ontwerp aan die tijdens de fase van het ontwerp van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren. Partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdracht, samenhangend met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes, van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van de gezamenlijke werken en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. De dienstverlener aan wie de studieopdracht is toegewezen, zal hiertoe eveneens door de stad Bree als opdrachtgevend bestuur contractueel worden verplicht. De partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van de stad Bree als opdrachtgevend bestuur. De stad Bree ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan (VPG), het aangepaste coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-ontwerp wordt overgemaakt aan alle partijen. De kost van de opdracht veiligheidscoördinator-ontwerp wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van het geraamde aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 3. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de codes van goed praktijk voor het werken met uitgegraven bodem (het Decreet van , het VLAREBO besluit van en de codes van goede praktijk van ) stelt de stad Bree als opdrachtgevend bestuur de bodemsaneringsdeskundige aan voor het opstellen van het technisch verslag. De stad Bree staat als opdrachtgevend bestuur in voor het conform verklaren van het technisch verslag. Het opdrachtgevend bestuur voegt het door een erkende bodembeheersorganisatie conform verklaarde Technisch verslag toe aan het aanbestedingsdossier. De kost van de opdracht van de bodemsaneringsdeskundige, het conform verklaren, de extra gerelateerde prestaties door het studiebureau, wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van het geraamde aandeel grondverzet van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 4. In uitvoering van de wetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (K.B ) stelt de stad Bree als opdrachtgevend bestuur één gemeenschappelijke veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan die tijdens de fase van de uitvoering van de gezamenlijke werken de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren. -14-

15 Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdracht te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de verwezenlijking van de gezamenlijke werken en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdracht. Ook de aannemer aan wie de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe door de stad Bree als opdrachtgevend bestuur worden verplicht. Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze opdracht de volledige verantwoordelijkheid op ten aanzien van de stad Bree als opdrachtgevend bestuur. De stad Bree ziet er als opdrachtgevend bestuur op toe dat bij het einde van de opdracht een exemplaar van het aangepaste VGP, coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de gezamenlijke werken door de veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan alle partijen wordt overgemaakt. De kost van de opdracht veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt evenredig verdeeld tussen de partijen op basis van de eindafrekening van elk der partijen in de gezamenlijke werken. 5. Elke partij staat in voor het verwerven van de vergunningen en onteigeningen die nodig zijn voor de uitvoering van de werken ten haren laste. Desgevallend worden de vergunningsaanvragen gebundeld. Art. 3 De werken ten laste van de stad Bree en deze ten laste van Infrax worden in de, bij het bestek horende, opmeting onder afzonderlijke delen vermeld en maken het voorwerp uit van afzonderlijke, door de aannemer op te stellen, vorderingsstaten. In artikel 15 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bijlage aan het K.B van de administratieve bepalingen van het bijzonder bestek, zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. Art. 4 Conform de wetgeving inzake de overheidsopdrachten schrijft de stad Bree als opdrachtgevend bestuur voor de opdracht van werken de gunningsprocedure uit, staat in voor de opening der inschrijvingen, maakt het gunningsverslag op en wijst de opdracht van werken toe. Aangezien de opdracht van werken één ondeelbaar geheel vormt worden de gezamenlijke werken toevertrouwd aan de laagste regelmatige bieder voor de totale opdracht van werken. De stad Bree als opdrachtgevend bestuur zal de kennisgeving van de goedkeuring van de gezamenlijke werken slechts betekenen nadat Infrax heeft ingestemd met het gunningsvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud akkoord gaat met de gunning van het gedeelte der werken te haren laste en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. Desnoods verzoekt de stad Bree als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van Infrax. In elk geval zal Infrax dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan, in geval van zware nalatigheid, de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging de financiële gevolgen ervan ten laste worden gelegd. Art. 5 Borgtocht Als opdrachtgevend bestuur verzoekt de stad Bree de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. De stad Bree kan als opdrachtgevend bestuur beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal deze geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partij ten aanzien van wie de aannemer tekort is geschoten en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs van de werken. Art. 6 Leiding der werken Als opdrachtgevend bestuur duidt de stad Bree de leidend ambtenaar aan. De leidend ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat hij alleen gemachtigd is om voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen, enz -15-

16 Voorafgaandelijk aan zijn beslissing zal de leidend ambtenaar advies vragen aan de belanghebbende partij(en). Indien er geen tegenstrijdigheden kunnen uit voortvloeien zijn deze adviezen bindend. De gevraagde adviezen moeten worden gegeven binnen een termijn die de vlotte vooruitgang der werken waarborgt. Alle partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook het financiële aangaande hun verleende adviezen. Art. 7 Toezicht der werken Alle partijen duiden bij gunning der werken een toezichter aan voor het toezicht op hun deel der werken.. Art. 8 Indien de stad Bree als opdrachtgevend bestuur tijdens de uitvoering een belangrijke wijziging van de opdracht of de plans voor het gedeelte ten laste van Infrax noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de goedkeuring van Infrax bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen. Art. 9 Behoudens ingeval een zware fout of nalatigheid vanwege de stad Bree als opdrachtgevend bestuur, verbindt Infrax zich ertoe om, met betrekking tot de werken te haren laste, de stad Bree als opdrachtgevend bestuur volledig te vrijwaren en in alle geschillen vrijwillig tussen te komen. De stad Bree verstrekt als opdrachtgevend bestuur alle inlichtingen ten behoeve van de gerechtelijke procedure. Art. 10 De opdrachten van werken en diensten worden uitgevoerd, deels voor rekening van de stad Bree en deels voor rekening van Infrax. Alle partijen beschikken over 10 kalenderdagen om de betalingsvoorstellen/facturen na te zien en/of eventueel te verbeteren. In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze alleen in voor de daaruit voortvloeiende verwijlintresten of andere schadevergoedingen en zal de ingebreke gebleven partij de andere partij volledig vrijwaren. 1. Per patij maakt het studiebureau afzonderlijke facturen op. 2. Per partij maakt de veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking afzonderlijke facturen op. 3. Per partij maakt de bodemsaneringsdeskundige afzonderlijke facturen op. 4. Per partij maakt de aannemer afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen op. De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij het opdrachtgevend bestuur met kopie aan de leidend ambtenaar. Per afzonderlijk deel in de meetstaat worden eveneens afzonderlijke betalingsaanvragen en kopieën van de vorderingsstaat ingediend bij de betalende partijen, t.t.z. voor - het deel ten laste van de stad Bree bij de stad Bree - het deel ten laste van Infrax bij Infrax Voor de opdracht van werken beschikken alle partijen over een termijn van 15 kalenderdagen om de vorderingsstaten na te zien en/of eventueel te verbeteren. Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 40 kalenderdagen gebracht. De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd aan de leidend ambtenaar. Na ontvangst van de door de leidend ambtenaar verbeterde en goedgekeurde betalingsaanvragen en vorderingsstaten doen de partijen voor het aandeel te hunnen laste een verzoek tot facturatie. De stad Bree en Infrax zullen instaan voor de betaling van de aannemer binnen de termijn voorzien in artikel 15 Hoofstuk 1 Algemene bepalingen Bijlage aan het K.B Art. 11 Boetes en kortingen wegens minwaarde De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald aandeel van de opdrachten van werken of diensten komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde, die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel van de desbetreffende opdracht worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende partijen verdeeld over de partijen. Art. 12 Voorlopige en definitieve oplevering vrijgave borgtocht Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor de gehele aanneming. -16-

17 Voor het plaatsbezoek voorafgaandelijk aan de voorlopige en definitieve oplevering worden alle partijen tijdig en reglementair uitgenodigd door de leidend ambtenaar zodat aan allen de mogelijkheid wordt geboden tegensprekelijk hun opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke motivatie. De leidend ambtenaar beslist, zoals beschreven in artikel 6. De voorlopige en definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar gegeven. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar opgesteld en aan alle partijen overgemaakt. De vrijgave van de borg heeft betrekking op de gehele aanneming. Art. 13 Waarborgperiode Tijdens de waarborgperiode zal Infrax aan de stad Bree als opdrachtgevend bestuur elke eventuele gebrekkige uitvoering aan de weg- en rioleringsinfrastructuur rapporteren. De stad Bree zal als opdrachtgevend bestuur vervolgens met de aannemer contact opnemen in verband met de nodige herstellingswerken. Hoofdstuk 2 (De hierna volgende artikelen zijn van toepassing indien in uitvoering van de beslissing van de gemeente/stad geen beroep kan worden gedaan op toelage, in uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en latere wijzingen.) Art. 14 De stad Bree komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van openbare riolen a rato van 75 % van de kosten (exclusief BTW) bepaald in uitvoering van artikel 1, 5 van het hierboven vern oemde besluit van de Vlaamse regering van 1 februari De rioleringswerken worden in de bij het bestek horende, opmeting onder een afzonderlijk deel vermeld. Art. 15 Infrax zal als opdrachtgevend bestuur de kennisgeving van de goedkeuring van de werken slechts betekenen nadat de stad Bree heeft ingestemd met het gunningsvoorstel en een document heeft overgemaakt waaruit blijkt dat zij zonder voorbehoud tussenkomt in de kosten verbonden aan de aanleg van de openbare riolering en hiervoor de nodige financiële middelen heeft voorzien. Desnoods verzoekt de stad Bree als opdrachtgevend bestuur de aannemers om een verlenging van de geldigheidsduur der inschrijvingen in afwachting van het akkoord van de stad Bree. In elk geval zal de stad Bree dit akkoord geven binnen de twee maanden nadat zij hierom werd verzocht. Zoniet kan de partij die verantwoordelijk is voor de vertraging, de financiële gevolgen ervan ten laste gelegd worden. Art. 16 Na aanvaarding van deze oplevering maakt Infrax op basis van de eindafrekening een debetnota voor betaling over aan de stad Bree. Binnen een termijn van 50 kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum ontvangst debetnota, betaalt de stad Bree het verschuldigde bedrag? Bij laattijdige betaling kan de wettelijke verwijlintrest worden aangerekend. Art. 2 Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan Infrax cvba, Trichterheideweg 8 te 3500 Hasselt. -17-

18 8. Overheidsopdrachten: A. Vaststelling gunningswijze en goedkeuring lastenboek voor: a. Betonherstellingen; b. Leveren en plaatsen RVS afsluitpaal Kruittorenwal pleintje De Spar ; c. Aankoop onkruidbrander; d. Technische Dienst: aanpassingswerken aan parking; e. Hoogveld: renovatie beplanting, heraanleg paden en straatmeubilair fase I; f. Aanleg stoepen Passtraat; g. Solterveldstraat: renovatie stoepen en rooien beplanting; h. Polyvalente zaal De Barrier: Aanpassingswerken; i. Verbouwen van de sporthal van Bree: Lot I: ruwbouw, technieken, afwerking. B. Goedkeuring aanvullende opdracht voor: a. Bree centrum en kleine ring : ontwerp aanleg wegenis en riolering. Schepen B. Vanderhoydonk geeft uitleg over de overheidsopdrachten onder rubriek A. (a tot en met i). De voorzitter geeft uitleg over B.a. Alle raadsleden stemmen voor A.a tot en met A.i.. A. Vaststelling gunningswijze en goedkeuring lastenboek voor: a. Betonwegen - Herstellingen en voegvullingen De gemeenteraad: Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet over schreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 1; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Betonwegen - Herstellingen en Voegvullingen 2011 een bijzonder bestek met nr. 2011/286TD/RV werd opgesteld door Rik Vandermeulen, projectleider TD stad Bree; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw; -18-

19 Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/735-60/001 van de buitengewone dienst; Na stemming, met éénparigheid van stemmen; BESLUIT Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/286TD/RV en de raming voor de opdracht Betonwegen - Herstellingen en Voegvullingen 2011, opgesteld door Rik Vandermeulen, projectleider TD stad Bree. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,10 incl. 21% btw. Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel 421/735-60/001 van de buitengewone dienst. b. Leveren en plaatsen afsluitpaal Kruittorenwal. De gemeenteraad: Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet over schreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Leveren en plaatsen afsluitpaal Kruittorenwal een bijzonder bestek met nr. 2011/292/EJ werd opgesteld door Eva Janssen, projectleider TD stad Bree; -19-

20 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,40 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 421/ van de buitengewone dienst; Na stemming, met éénparigheid van stemmen; BESLUIT Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/292/EJ en de raming voor de opdracht Leveren en plaatsen afsluitpaal Kruittorenwal, opgesteld door Eva Janssen, projectleider TD stad Bree. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,40 incl. 21% btw. Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel 421/ van de buitengewone dienst. c. Aankoop onkruidbrander (heteluchtschroeier). De gemeenteraad: Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet over schreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; Overwegende dat in het kader van de opdracht Aankoop onkruidbrander (heteluchtschroeier) een bijzonder bestek met nr. 2011/300/TD/RV werd opgesteld door Rik Vandermeulen, projectleider TD stad Bree; -20-

21 Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw; Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking; Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget van 2011, op artikel 766/ van de buitengewone dienst; Na stemming, met éénparigheid van stemmen; BESLUIT Art. 1 Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek met nr. 2011/300/TD/RV en de raming voor de opdracht Aankoop onkruidbrander (heteluchtschroeier), opgesteld door Rik Vandermeulen, projectleider TD stad Bree. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals opgenomen in de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt ,00 excl. btw of ,00 incl. 21% btw. Art. 2 Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Art. 3 De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget van 2011, op artikel 766/ van de buitengewone dienst. d. TD : aanpassingswerken aan parking. De gemeenteraad: Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, 2, 1 a (limiet van ,00 excl. btw niet over schreden); Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120; Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, 2; Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen; -21-