BIJZONDER BESTEK NR. 351

Transcriptie

1 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 351 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht betreft de aanpassing van de elektrische installaties van het OCMW, gelegen Fernand Bernierstraat 40 te 1060 Brussel A. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN I. GUNNINGSWIJZE 1. Gunningswijze. De opdracht wordt gegund via een rechtstreekse onderhandeling met publicatie conform de bepalingen van de wet van 15 juni 2006 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 en het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 betreffende de overheidsopdrachten die van toepassing zijn op deze opdracht. 2. Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld door het Koninklijk Besluit van 26 september Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en onder- categorieën met betrekking tot de erkenning van aannemers. 1

2 7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen. 8. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. 9. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 3. Wijze van bepaling van de prijzen Het betreft een gemengde opdracht. Alle kosten, algemene kosten, verzekeringen,... en onderhoudskosten van de bouwwerken gedurende de garantieperiode zijn inbegrepen in de prijs. 4. Bouwheer De bouwheer is het OCMW van Sint-Gillis, Fernand Bernierstraat 40 in 1060 Brussel. 5. Offertes De offertes moeten ten laatste op... in het bezit zijn van het OCMW van Sint- Gillis, Fernand Bernierstraat 40 in 1060 Sint-Gillis. Deze moeten gericht zijn aan de technische dienst. De offerte wordt opgesteld volgens het model bijgevoegd bij het onderhavige bijzonder bestek. Ze wordt in een definitief verzegelde omslag gedaan met vermelding van het besteknummer, de datum en het tijdstip voor de indiening en het voorwerp van de opdracht. Deze wordt daarop in een tweede gesloten omslag gedaan met duidelijk de vermelding "offerte" en wordt via de post verzonden of door een koerier afgegeven. 6. Geldigheidsduur van de offertes. In afwijking van artikel 57 hoofdstuk 4 - sectie 6 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 zal de termijn gedurende dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun inschrijving gebracht worden op honderd kalenderdagen. 7. Bij de offerte te voegen documenten opdat deze als volledig wordt beschouwd (volgens het hierbij gevoegde model). - het naar behoren ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier; - Het behoorlijk ingevulde, ondertekende en becijferde veiligheids- en gezondheidsplan; 2

3 - Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning) o D (elektriciteitswerken), klasse 1 - Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden. Minimumniveaus: minstens 5 attesten van goede uitvoering voor werken van categorie D, met een totaalbedrag van minstens , excl. btw. - De ingevulde en ondertekende samenvattende meetstaten - Het behoorlijk ingevulde attest van plaatsbezoek. De aanbestedende overheid zal de situatie bij de RSZ van de inschrijver controleren via Digiflow; 8. Waarborg. Het bedrag van de borgtocht is bepaald op 5% van het bedrag van de goedgekeurde inschrijving. Het bewijs van het vormen van de borgtocht moet verzonden worden naar: OCMW SINT-GILLIS Fernand Bernierstraat Brussel Ter attentie van mevrouw Jeannine De Decker. De borgtocht wordt goedgekeurd op schriftelijk verzoek van de aannemer in een verhouding van 50% bij voorlopige oplevering zonder opmerkingen en het saldo bij definitieve oplevering. 9. Variant Varianten zijn niet toegestaan. 3

4 10. Plaatsbezoek Op straffe van nietigheid van zijn offerte, wordt de inschrijver verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. In het aankondigingsbericht zullen twee data van plaatsbezoek worden vastgelegd. De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. 4

5 II. VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT. Onder voorbehoud van de afwijkingen en/of verduidelijkingen hieronder, zijn de uitvoeringsvoorwaarden van de aanbesteding deze van het koninklijk besluit van maandag 14 januari 2013 tot bepaling van de uitvoeringsregels van openbare aanbestedingen en de toewijzing van werken. Artikel 11 - Leidende ambtenaar De leiding van en het toezicht op de werken worden uitgevoerd door een afgevaardigde van de opdrachtgever. Artikel 12 - Onderaannemers. De inschrijvers moeten in hun offerte de naam meedelen van de namen van de onderaannemers die op de werf zullen tussenbeide komen. Alle eventuele wijzigingen van deze lijst worden meegedeeld aan de leidende ambtenaar voor het begin van diens tussenkomst. Alle onderaannemers moeten over een geldige registratie beschikken. Alle onderaannemers moeten bovendien in verhouding tot hun deelname aan de opdracht voldoen aan de bepalingen van de wetgeving tot organisatie van de erkenning van aannemers van werken. Artikel 64 - Waarborg De aannemer garandeert alle bouwwerken die zijn aanneming telt gedurende een minimale periode van twee jaar, vanaf de datum waarop de voorlopige oplevering zal worden toegekend, zonder opmerkingen of voorbehouden. Tijdens de garantieperiode zal de aannemer alle uitrustingen van zijn aanneming in perfecte staat houden en alle bepalingen treffen om te voldoen aan de opmerkingen die hem worden gedaan door de opdrachtgever. Indien hij geen gevolg zou geven aan deze opmerkingen binnen de vijftien kalenderdagen zal het bestuur het recht hebben om te laten overgaan tot de noodzakelijk geachte herstellingen op kosten, risico's en gevaar van de aannemer. Zie de technische specificaties. Artikel 95.- Betalingen. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. 5

6 Artikel Leverings- en installatietermijn Installatie en inbedrijfstelling van de uitrustingen moeten volledig voltooid worden in de termijn van 70 werkdagen vanaf de besteldatum. 6

7 OCMW SINT-GILLIS AANBESTEDING GEREGELD DOOR BIJZONDER BESTEK NR. 351 OFFERTE Inlichtingen Inschrijving op de lijst van erkende aannemers: nummers, categorie(ën), subcategorie(ën) en klasse. BETALINGEN De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving : - op rekeningnummer: - Geopend bij: 7

8 OCMW SINT-GILLIS AANBESTEDING GEREGELD DOOR BIJZONDER BESTEK NR. 351 OFFERTE - Ondergetekende (naam en voornaam): - wonende te Straat, nr ter vertegenwoordiging van de firma (firmanaam of benaming, vorm, nationaliteit, zetel) - Ingeschreven bij de RSZ onder het nummer: - onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer: verbind mij ertoe op mijn roerende en onroerende goederen om de volgende werken en leveringen uit te voeren conform de bepalingen van het bijzonder bestek hierboven genoemd: "De opdracht betreft de aanpassing van de elektrische installaties van het OCMW, gelegen Fernand Bernierstraat 40 te 1060 Brussel" Middels de totale forfaitaire prijs, BTW inbegrepen, van: (in cijfers) (in letters) Ik voeg hier ook bij de documenten die vereist worden door punt A.1.7 van het bijzonder bestek 351. Bovendien machtig ik het bestuur om alle nuttige inlichtingen over mij van financiële of morele aard te verzamelen bij andere organismen of instellingen. Opgemaakt te, op De kandidaat, 8

9 ATTEST VAN PLAATSBEZOEK Te voegen bij de offerte O.C.M.W. SINT-GILLIS Fernand Bernierstraat BRUSSEL AANPASSING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De ondergetekende.. verklaart dat: mevrouw/de heer afgevaardigde van aannemer:.. adres:. een plaatsbezoek heeft afgelegd. Opgemaakt te op / / 9