B&W-Aanbiedingsformulier

B&W.nr. 09.0079, d.d. 7 juli 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanmelding projecten voor 'Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009' BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. de projecten Kooiplein, Kooiplein-Brede School en project Diamantplein in te dienen voor de eerste tranche van de 'Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009'; 2. de aanvraagformulieren en begeleidende brieven van de projecten Kooiplein, Kooiplein- Brede School en Diamantlaan vast te stellen, te ondertekenen en in te dienen voor de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009. Samenvatting Het kabinet heeft de Tijdelijke Stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 vastgesteld, waarbij gemeenten aanvragen kunnen indienen om voor subsidie in aanmerking te komen. De gemeente Leiden meldt Kooiplein, de Brede School en de Diamantlaan hiervoor aan.

Aanvraagformuli er 2009 Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1 e tranche Dit formulier is van toepassing op de Tijdelijke stimuleringregeling woningbouwprojecten 2009. Deze regeling wordt door SenterNovem uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM. Het aanvraagformulier moet door de aanvrager worden ingevuld en ondertekend. Door middel van dit formulier kunt u als gemeente meedingen naar een bijdrage ten behoeve van woningbouwprojecten die bijdragen aan de doelstellingen van de regeling en deze tender. Algemene informatie over de Tijdelijke stimuleringsregeling kunt u vinden op www.vrom.nl. Nadere informatie over de Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, inclusief het aanvraagformulier en bijbehorende bijlagen, is verkrijgbaar bij SenterNovem www.senternovem.nl/stimuleringwoningbouw. Voor een zorgvuldige beantwoording van uw vragen verzoeken wij u niet te wachten met het stellen van vragen tot het laatste moment. SenterNovem is bereikbaar via StimuleringWoningbouw@senternovem.nl of via tel.nr 070-3735380. Uw aanvraag moet vóór 16 juli 2009 in het bezit zijn van SenterNovem: SenterNovem T.a.v. RGO/Stimulering Woningbouwprojecten Postbus 93144 2509 AC Den Haag Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 3

Aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1 e tranche Niet invullen Dossiernummer... Datum ontvangst... A. Gegevens van de aanvrager Naam gemeente Gemeente Leiden Vul hier de naam van de organisatie in die als aanvrager optreedt. Gemeentecode 546 Numerieke code, vastgesteld door het CBS. Contactpersoon Rob Wooning Deze persoon zal de ontvangstbevestiging ontvangen en tijdens selectie worden benaderd voor eventuele vragen. Tevens zal de contactpersoon als eerste aanspreekpunt fungeren voor het overdragen van opgedane ervaringen. Geslacht M V Titels Ir. Functie Contactpersoon Projectleider Kooiplein Telefoon 071-516 5724 Mobiel nummer 06 5256 2238 Fax n.v.t. E-mail r.wooning@leiden.nl Postadres Postbus 9100 Postcode 2300 PC Plaats Leiden Bezoekadres Langegracht 72 Postcode 2312 NH Plaats Leiden Rekeningnummer 285004883 Op dit nummer zal bij toekenning de subsidie worden uitbetaald. Bank Plaats BNG Den Haag

B. Algemene gegevens van het project 1. Naam van het project Kooiplein en omgeving 2. Locatie project 2315 Hier kunt u het postcodegebied noemen, of het adres bij een kleinschalig woningbouwproject. 3. Startdatum project (oorspronkelijk, volgens eerste bouwvergunning) n.v.t. Zie hiervoor de Bouwvergunning. Deze dient vóór 25 maart 2009 te zijn aangevraagd. Een kopie van de aanvraag van de eerste bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject dienen als bijlagen bij dit aanvraagformulier bijgevoegd te worden. 4.Aantal woningen volgens oorspronkelijke planning Aantal huur*: 104 Aantal koop: 328 5. Aantal woningen reeds verkocht/verhuurd Aantal huur*: 0 Aantal koop: 0 6. Aantal woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft 328 Aantal woningen waarvan de bouw is vertraagd of stopgezet en waarvoor de bijdrage wordt gevraagd om de bouw alsnog in 2009 te starten of te hervatten. Dit dienen minimaal 10 woningen te zijn. 6a.Waarvan Aantal huur*: 0 Aantal koop: 328 7. Aantal huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens, waarvan de bouw alsnog wordt hervat/gestart in 2009 104 Deze woningen komen niet in aanmerking voor de bijdrage. * Het betreft hier huurwoningen waar de huurprijs bij aanvang van de bewoning naar redelijke verwachting hoger is dan 647,53 per maand. 8. Datum start/hervatting werkzaamheden Oktober 2009 Conform Artikel 4 en Artikel 9 van de Regelingtekst dient deze datum voor 31 december 2009 te liggen.

9. Totaal gevraagde bijdrage voor start/ hervatting van het woningbouwproject (Euro) 3.280.000 10. Gevraagde bijdrage per woning (Euro) De maximale bijdrage per woning bedraagt 10.000. 10.000 Totaal gevraagde bijdrage gedeeld door aantal koop en huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Bij gebruik van het tendersysteem scoren lagere bijdragen per woning beter dan hogere bijdragen.

C. Gegevens omtrent projectwijzigingen, oorzaken en aanpak problemen 1. Geef hier een korte omschrijving van het woningbouwproject waarin de bouw van de woningen is inbegrepen (max. 125 woorden). Het Kooiplein vormt het laatste, grote speerpunt uit het Wijkontwikkelingsplan Leiden Noord (een van de voormalige 56 aandachtswijken) en wordt het toekomstige hart van Leiden Noord met vele woonvormen, een winkelcentrum, commerciële- en maatschappelijke voorzieningen en een politiebureau. Project Kooiplein transformeert het huidige winkelcentrum en de kruising van de wegen Kooilaan en Willem de Zwijgerlaan tot een ongelijkvloerse, stedelijke verbinding van de zuidelijker gelegen woonwijken met de noordelijker gelegen groenvoorzieningen, waar een wijkcentrum met commerciële- en maatschappelijke voorzieningen wordt gerealiseerd aan een autovrij gebied, het parkeren half verdiept wordt aangelegd en woningen in vele woonvormen aansluiten op de naastliggende wijken. Voorwaardelijk voor de bouw van de woningen in dit project is de realisering van de ongelijkvloerse verbinding onder het knooppunt Kooiplein en Willem de Zwijgerlaan. Een bijdrage uit de Stimuleringsregeling levert -hoewel indirect- een belangrijke bijdrage aan de voortgang van de realisering van de geplande woningen (start bouw na 2009) in dit project. De bouw van de overkluizing start in oktober 2009. 2. Zijn er zaken gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan? ja nee 2a. Zo ja, wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Gewijzigde verkeersstructuur en geen verticale stapeling van functies, maar een horizontale spreiding van functies. Meer woonvormen, zoals grondgebonden woningen, die beter aansluiten op de naastgelegen bestaande woningen. Concentratie van de winkels en commerciële voorzieningen aansluitend op het deelproject Brede School Leiden Noord. 3. Welke oorzaken kunt u aanwijzen als aanleiding voor het stilvallen/de vertraging van het woningbouwproject? Geen dekking voor het aanzienlijke tekort binnen het project. Het tekort ontstaat door de kosten van de overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan, het gebouwd parkeren in een gebied zonder parkeerregulering, druk op de verkoopprijzen van woningen, (nog) druk op de bouwkosten van woningen en de beperkingen in de financiering van ambitieuze projecten door banken.

4. Geef een opgave van de bij het woningbouwproject betrokken partijen en van de (extra) financiële inspanningen van die partijen om het woningbouwproject alsnog, in 2009, te laten voortzetten of starten Naam partij Financiële inspanning* Gemeente Leiden 13.200.000 De Sleutels van Zijl en Vliet 0 Proper-Stok Groep 0 * Dit betreft de kosten van de (extra) financiële inspanningen om de bouw van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft te (her)starten. 5. Welke (extra) maatregelen treffen de aanvrager en de betrokken externe partijen om het woningbouwproject vlot te trekken? Omschrijving maatregel Betrokken(en) Geplande start Aankoop parkeergarage Gemeente Leiden 2014 6. Geplande opleverdatum woningbouwproject Tussen 2012 en 2017 Dit betreft de opleverdatum van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft.

D. Belangrijke voorwaarden 1. Zijn de woningen waar het project betrekking op heeft gelegen binnen het gebied, als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing? Stedelijk gebied als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing. Dit gebied omvat het bebouwde gebied binnen de gemeente inclusief de uitbreidingslocaties. ja nee 2. Kunt u een kopie van de (aanvraag voor een) bouwvergunning overleggen van vóór 25 maart 2009? Er dient een kopie van de aanvraag van de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject overlegd te worden voor de woningen die betrekking hebben op deze aanvraag (Conform Art. 6 e van de Regelingtekst). ja nee 3. Heeft u een verklaring bijgevoegd van het college van burgemeester en wethouders waaruit blijkt dat de bouw van de woningen als gevolg van de huidige economische omstandigheden is vertraagd dan wel stopgezet, en dat de bouw door verlening van subsidie alsnog, in 2009, kan worden voortgezet of gestart Zo ja, stuur een kopie van de (aanvraag voor een) bouwvergunning mee. Er dient een door het college van burgemeester en wethouders ondertekende verklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, als gevolg van de huidige economische omstandigheden, is vertraagd dan wel stop gezet en waarvan de bouw alsnog in 2009 wordt voortgezet of gestart (Conform Art. 4 k van de Regelingtekst). ja nee 4. Kunt u een bewijs overleggen dat voor de woningen, waarop de aanvraag betrekking heeft, een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen vóór de start bouw is of zal zijn afgegeven? Zo ja, stuur een verklaring mee Er dient een bewijs overlegd te worden dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen bij de bouw is/zal worden afgegeven (Conform

Art. 4 l van de Regelingtekst). De afbouwgarantie dient voor start bouw te zijn afgegeven (Conform Art. 9.2 a). ja nee Toelichting bij vraag 4 (optioneel) Zo ja, stuur een kopie van de afbouwgarantie mee.

E. Verklaring en ondertekening van de aanvrager Aanvrager verklaart: 1. dat het woningbouwproject als bedoeld in deze aanvraag start vóór 31 december 2009; 2. dat op moment start bouw en uiterlijk voor 31 december 2009 een afbouwgarantie voor de betrokken woningen zal zijn verkregen; 3. dat zij, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig als mogelijk mededeling aan de minister doet van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet in 2009 plaatsvindt; 4. dat zij instemt met het, op verzoek van SenterNovem, verlenen van informatie over de uitvoering van het woningbouwproject waarvoor uitkering is verstrekt; 5. dat zij akkoord gaat met controle van de overlegde gegevens; 6. dat zij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud heeft ingevuld. Opmerking: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag, het intrekken van de uitkering en/of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt voor alle gegevens die op de uitkeringsverstrekking van invloed zijn. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Plaats en datum: Naam, functie en handtekening: F. Als bijlagen indienen (checklist) U moet onderstaande bijlagen met het aanvraagformulier meesturen: A. Een kopie van de aanvraag van de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de (eerste) bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject van vóór 25 maart 2009. B. Een door het college van burgemeester en wethouders ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, als gevolg van de huidige economische omstandigheden, is vertraagd dan wel stop gezet en waarvan de bouw alsnog in 2009 wordt voortgezet of gestart. C. Een bewijs dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen voor start bouw is/zal worden afgegeven.

G. Indieningtermijn en advies Uw aanvraag (aanvraagformulier inclusief bijlagen) moet vóór 16 juli 2009 in het bezit zijn van SenterNovem. De complete aanvraag moet in het Nederlands zijn ingevuld. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij SenterNovem Regelingen Gebouwde Omgeving te Den Haag. SenterNovem is bereikbaar via StimuleringWoningbouw@senternovem.nl of via tel.nr. 070-3735380. Uw aanvraag dient u te richten aan: SenterNovem T.a.v. RGO / Stimulering Woningbouwprojecten Postbus 93144 2509 AC Den Haag Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 3

Toelichting bij indiening van een aanvraag De stimuleringsregeling is gericht op projecten die als gevolg van de economische crisis stilvallen of niet opstarten. Voorkomen moet worden dat middelen ingezet worden bij projecten waarbij in het geheel geen/onvoldoende (structurele) vraag is. Aan de andere kant is het ook niet effectief de middelen uit de stimuleringsregeling in te zetten op projecten die thans geen vertraging ondervinden. Dit vraagt dan ook een uitdrukkelijke afweging van de gemeente om te beoordelen welke projecten in aanmerking komen voor een aanvraag. Naast de start van de bouw is ook van belang dat de daadwerkelijke afbouw en oplevering van de woningen niet wordt vertraagd. Dit wordt allereerst geborgd doordat in de door de waarborginstituten - die ook de afbouwgaranties verstrekken - gehanteerde koop / aannemingsovereenkomsten de voorwaarde is opgenomen dat de woningen binnen een gemaximeerd aantal werkbare dagen dienen te zijn opgeleverd. Bovendien stimuleert de gevraagde additionaliteit de betrokken partijen de woningen snel te realiseren. In dat licht en vanwege de beoogde beperking van de uitvoeringslasten voor gemeenten, is er vanaf gezien een additionele voorwaarde met betrekking tot de periode van afbouw en oplevering te stellen. Daarnaast is het aan gemeenten te beoordelen welke projecten in aanmerking zouden kunnen komen voor een bijdrage. De gemeente is ook vrij om te bepalen hoe de bijdrage wordt ingezet. Het kabinet gaat er van uit dat de gemeente daarbij zoveel mogelijk rekening houdt met de (landelijke) doelstellingen als: Investeringen in wijkaanpak en herstructurering; De realisatie van zoveel mogelijk toegankelijke (nultrede)woningen voor ouderen en mensen met beperkingen; Investeringen in duurzaamheid en energie.

Aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1 e tranche Niet invullen Dossiernummer... Datum ontvangst... A. Gegevens van de aanvrager Naam gemeente Gemeente Leiden Vul hier de naam van de organisatie in die als aanvrager optreedt. Gemeentecode 546 Numerieke code, vastgesteld door het CBS. Contactpersoon S. Kanselaar Deze persoon zal de ontvangstbevestiging ontvangen en tijdens selectie worden benaderd voor eventuele vragen. Tevens zal de contactpersoon als eerste aanspreekpunt fungeren voor het overdragen van opgedane ervaringen. Geslacht xm V Titels Ir. Functie Contactpersoon beleidsmedewerker Telefoon 071-5165549 Mobiel nummer nvt Fax nvt E-mail s.kanselaar@leiden.nl Postadres Postbus 9100 Postcode 2300 PC Plaats Leiden Bezoekadres Langegracht 72 Postcode 2312 NH Plaats Leiden Rekeningnummer 285004883 Op dit nummer zal bij toekenning de subsidie worden uitbetaald. Bank BNG Plaats Den Haag

B. Algemene gegevens van het project 1. Naam van het project Brede School Leiden-Noord(Kooiplein) 2. Locatie project Surinamestraat Bonairestraat - Timorstraat Hier kunt u het postcodegebied noemen, of het adres bij een kleinschalig woningbouwproject. 3. Startdatum project (oorspronkelijk, volgens eerste bouwvergunning) 4.Aantal woningen volgens oorspronkelijke planning 1 april 2009 Zie hiervoor de Bouwvergunning. Deze dient vóór 25 maart 2009 te zijn aangevraagd. Een kopie van de aanvraag van de eerste bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject dienen als bijlagen bij dit aanvraagformulier bijgevoegd te worden. Aantal huur*: 84 Aantal koop: 18 5. Aantal woningen reeds verkocht/verhuurd Aantal huur*: 0 Aantal koop: 0 6. Aantal woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft 68 Aantal woningen waarvan de bouw is vertraagd of stopgezet en waarvoor de bijdrage wordt gevraagd om de bouw alsnog in 2009 te starten of te hervatten. Dit dienen minimaal 10 woningen te zijn. 6a.Waarvan Aantal huur*: 50 Aantal koop: 18 7. Aantal huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens, waarvan de bouw alsnog wordt hervat/gestart in 2009 34 Deze woningen komen niet in aanmerking voor de bijdrage. * Het betreft hier huurwoningen waar de huurprijs bij aanvang van de bewoning naar redelijke verwachting hoger is dan 647,53 per maand. 8. Datum start/hervatting werkzaamheden 4 e kwartaal 2009 Conform Artikel 4 en Artikel 9 van de Regelingtekst dient deze datum voor 31 december 2009 te liggen.

9. Totaal gevraagde bijdrage voor start/ hervatting van het woningbouwproject (Euro) 68 * 10.000 = 680.000 10. Gevraagde bijdrage per woning (Euro) De maximale bijdrage per woning bedraagt 10.000. 10.000 Totaal gevraagde bijdrage gedeeld door aantal koop en huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Bij gebruik van het tendersysteem scoren lagere bijdragen per woning beter dan hogere bijdragen.

C. Gegevens omtrent projectwijzigingen, oorzaken en aanpak problemen 1. Geef hier een korte omschrijving van het woningbouwproject waarin de bouw van de woningen is inbegrepen (max. 125 woorden). De Brede School Leiden Noord bestaat uit verschillende onderdelen. Naast vier basisscholen en tien (welzijn-)instellingen worden in het complex 102 huur- en koopwoningen met een stallinggarage voor 119 auto s gerealiseerd. Ten behoeve van de woningen participeert woningbouwcorporatie Ons Doel. Van de woningen worden door Ons Doel 18 starterkoopwoningen van 70 m2 GBO afgezet in de markt. De overige 84 woningen zijn huurwoningen, welke door Ons Doel verhuurd worden. Hiervan worden 12 woningen (gemiddeld 50 m2 GBO) geschikt gemaakt voor zelfstandig wonende jongeren met een licht verstandelijke handicap of zwakbegaafdheid en begeleid door de Stichting Haardstee. Voorts zijn er 22 zorgwoningen die door Libertas worden geëxploiteerd. Tot slot zijn er 50 huurwoningen van circa 100 m2 GBO in het plan voorzien. Oorspronkelijk waren deze woningen ontwikkeld als koopappartementen, echter de veranderde markt dwong hierin een correctie. In eerste instantie is een planaanpassing naar 30 huurappartementen en 20 koopappartementen doorgevoerd. Toen ook dit in november 2008 bleek te mislukken, zijn alle 50 appartementen omgezet naar huurwoningen. Hierdoor is een forse onrendabele top in het project ontstaan. 2. Zijn er zaken gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan? ja nee 2a. Zo ja, wat zijn de belangrijkste wijzigingen? * Omzetten van 50 appartementen van koop naar markthuur * omzetten van 18 starterskoopwoningen naar starterskoopwoningen MGE 3. Welke oorzaken kunt u aanwijzen als aanleiding voor het stilvallen/de vertraging van het woningbouwproject? Inzakken woningmarkt (economische crisis) Europese selectie van een ontwikkelende aannemer mislukte * om stagnatie te voorkomen zijn 18 starterskoopwoningen omgezet in 18 starterskoopwoningen MGE * Voorselectie ontwikkelende aannemer mislukte, mede doordat het afzetrisico van de koopappartementen bij de aannemer lag. * om totale stagnatie te voorkomen zijn de koopappartementen omgezet naar markthuurappartementen

4. Geef een opgave van de bij het woningbouwproject betrokken partijen en van de (extra) financiële inspanningen van die partijen om het woningbouwproject alsnog, in 2009, te laten voortzetten of starten Naam partij Financiële inspanning* Woningcorporatie Ons Doel 2.156.050,-- Gemeente Leiden 862.420,-- * Dit betreft de kosten van de (extra) financiële inspanningen om de bouw van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft te (her)starten. 5. Welke (extra) maatregelen treffen de aanvrager en de betrokken externe partijen om het woningbouwproject vlot te trekken? Omschrijving maatregel Betrokken(en) Geplande start * om stagnatie te voorkomen zijn 18 starterskoopwoningen omgezet in 18 starterskoopwoningen MGE * Voorselectie aannemer mislukte, mede doordat afzetrisico van de koopappartementen bij aannemer lag. * om totale stagnatie te voorkomen zijn de koopappartementen ook omgezet naar markthuuurappartementen * extra dotatie uit herstructureringsfonds ten gunste van het project Corporatie en gemeente Corporatie Corporatie gemeente

6. Geplande opleverdatum woningbouwproject 1 oktober 2011 Dit betreft de opleverdatum van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft.

D. Belangrijke voorwaarden 1. Zijn de woningen waar het project betrekking op heeft gelegen binnen het gebied, als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing? Stedelijk gebied als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing. Dit gebied omvat het bebouwde gebied binnen de gemeente inclusief de uitbreidingslocaties. ja nee 2. Kunt u een kopie van de (aanvraag voor een) bouwvergunning overleggen van vóór 25 maart 2009? Er dient een kopie van de aanvraag van de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject overlegd te worden voor de woningen die betrekking hebben op deze aanvraag (Conform Art. 6 e van de Regelingtekst). ja nee 3. Heeft u een verklaring bijgevoegd van het college van burgemeester en wethouders waaruit blijkt dat de bouw van de woningen als gevolg van de huidige economische omstandigheden is vertraagd dan wel stopgezet, en dat de bouw door verlening van subsidie alsnog, in 2009, kan worden voortgezet of gestart Zo ja, stuur een kopie van de (aanvraag voor een) bouwvergunning mee. Er dient een door het college van burgemeester en wethouders ondertekende verklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, als gevolg van de huidige economische omstandigheden, is vertraagd dan wel stop gezet en waarvan de bouw alsnog in 2009 wordt voortgezet of gestart (Conform Art. 4 k van de Regelingtekst). X ja nee 4. Kunt u een bewijs overleggen dat voor de woningen, waarop de aanvraag betrekking heeft, een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen vóór de start bouw is of zal zijn afgegeven? Zo ja, stuur een verklaring mee Er dient een bewijs overlegd te worden dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen bij de bouw is/zal worden afgegeven (Conform

Art. 4 l van de Regelingtekst). De afbouwgarantie dient voor start bouw te zijn afgegeven (Conform Art. 9.2 a). X ja nee Toelichting bij vraag 4 (optioneel) Zo ja, stuur een kopie van de afbouwgarantie mee. De opdrachtgever (gemeente) geeft hierbij de garantie dat bij faillissement van de aannemer dan een nieuwe aannemer wordt geselecteerd teneinde het werk te kunnen afmaken (Stuurgroep 1 juli 2009).

E. Verklaring en ondertekening van de aanvrager Aanvrager verklaart: 7. dat het woningbouwproject als bedoeld in deze aanvraag start vóór 31 december 2009; 8. dat op moment start bouw en uiterlijk voor 31 december 2009 een afbouwgarantie voor de betrokken woningen zal zijn verkregen; 9. dat zij, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig als mogelijk mededeling aan de minister doet van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet in 2009 plaatsvindt; 10. dat zij instemt met het, op verzoek van SenterNovem, verlenen van informatie over de uitvoering van het woningbouwproject waarvoor uitkering is verstrekt; 11. dat zij akkoord gaat met controle van de overlegde gegevens; 12. dat zij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud heeft ingevuld. Opmerking: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag, het intrekken van de uitkering en/of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt voor alle gegevens die op de uitkeringsverstrekking van invloed zijn. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Plaats en datum: Naam, functie en handtekening: F. Als bijlagen indienen (checklist) U moet onderstaande bijlagen met het aanvraagformulier meesturen: D. Een kopie van de aanvraag van de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de (eerste) bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject van vóór 25 maart 2009. E. Een door het college van burgemeester en wethouders ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, als gevolg van de huidige economische omstandigheden, is vertraagd dan wel stop gezet en waarvan de bouw alsnog in 2009 wordt voortgezet of gestart. F. Een bewijs dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen voor start bouw is/zal worden afgegeven.

G. Indieningtermijn en advies Uw aanvraag (aanvraagformulier inclusief bijlagen) moet vóór 16 juli 2009 in het bezit zijn van SenterNovem. De complete aanvraag moet in het Nederlands zijn ingevuld. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij SenterNovem Regelingen Gebouwde Omgeving te Den Haag. SenterNovem is bereikbaar via StimuleringWoningbouw@senternovem.nl of via tel.nr. 070-3735380. Uw aanvraag dient u te richten aan: SenterNovem T.a.v. RGO / Stimulering Woningbouwprojecten Postbus 93144 2509 AC Den Haag Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 3

Aanvraagformulier Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, 1 e tranche Niet invullen Dossiernummer... Datum ontvangst... A. Gegevens van de aanvrager Naam gemeente Gemeente Leiden Vul hier de naam van de organisatie in die als aanvrager optreedt. Gemeentecode 546 Numerieke code, vastgesteld door het CBS. Contactpersoon Dhr. S. Kanselaar Deze persoon zal de ontvangstbevestiging ontvangen en tijdens selectie worden benaderd voor eventuele vragen. Tevens zal de contactpersoon als eerste aanspreekpunt fungeren voor het overdragen van opgedane ervaringen. Geslacht X M V Titels Ir. Functie Contactpersoon Beleidsmedewerker Telefoon 071-5165549 Mobiel nummer nvt Fax nvt E-mail s.kanselaar@leiden.nl Postadres Postbus 9100 Postcode 2300 PC Plaats Leiden Bezoekadres Langegracht 72 Postcode Plaats 2312 NH Leiden Rekeningnummer 285004883 Op dit nummer zal bij toekenning de subsidie worden uitbetaald. Bank Plaats BNG Den Haag

B. Algemene gegevens van het project 1. Naam van het project Diamantlaan 2. Locatie project Diamantlaan te Leiden Hier kunt u het postcodegebied noemen, of het adres bij een kleinschalig woningbouwproject. 3. Startdatum project (oorspronkelijk, volgens eerste bouwvergunning) N.v.t. Zie hiervoor de Bouwvergunning. Deze dient vóór 25 maart 2009 te zijn aangevraagd. Een kopie van de aanvraag van de eerste bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject dienen als bijlagen bij dit aanvraagformulier bijgevoegd te worden. 4.Aantal woningen volgens oorspronkelijke planning Aantal huur*: 69 Aantal koop: 111 5. Aantal woningen reeds verkocht/verhuurd Aantal huur*: 0 Aantal koop: 0 6. Aantal woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft 180 Aantal woningen waarvan de bouw is vertraagd of stopgezet en waarvoor de bijdrage wordt gevraagd om de bouw alsnog in 2009 te starten of te hervatten. Dit dienen minimaal 10 woningen te zijn. 6a.Waarvan Aantal huur*: 69 Aantal koop: 111 7. Aantal huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens, waarvan de bouw alsnog wordt hervat/gestart in 2009 129 Deze woningen komen niet in aanmerking voor de bijdrage. * Het betreft hier huurwoningen waar de huurprijs bij aanvang van de bewoning naar redelijke verwachting hoger is dan 647,53 per maand. 8. Datum start/hervatting werkzaamheden Vierde kwartaal 2009 Conform Artikel 4 en Artikel 9 van de Regelingtekst dient deze datum voor 31 december 2009 te liggen.

9. Totaal gevraagde bijdrage voor start/ hervatting van het woningbouwproject (Euro) 1.233.562,-- 10. Gevraagde bijdrage per woning (Euro) De maximale bijdrage per woning bedraagt 10.000. 6.853,-- Totaal gevraagde bijdrage gedeeld door aantal koop en huurwoningen boven de liberalisatiegrens. Bij gebruik van het tendersysteem scoren lagere bijdragen per woning beter dan hogere bijdragen.

C. Gegevens omtrent projectwijzigingen, oorzaken en aanpak problemen 1. Geef hier een korte omschrijving van het woningbouwproject waarin de bouw van de woningen is inbegrepen (max. 125 woorden). In het plan worden de in 2008 gesloopte 303 portiekflats vervangen door 339 wooneenheden. Het plan bevat 129 sociale huurwoningen, 69 vrije sector huurwoningen, 111 koopwoningen en 30 zorgeenheden. Het gebied krijgt een belangrijke kwaliteitsimpuls onder meer door volledig gebouwd parkeren en zorgvuldig ontworpen binnenterreinen. Er wordt een zeer divers aantal woningtypen in de wijk toegevoegd. Bijna alle woningen zijn levensloopbestendig (nultreden). In het plan zijn woningen voor bijzondere doelgroepen opgenomen. Deze zijn in samenwerking met drie partners ontwikkeld. Samen met deze drie instellingen worden ook voorzieningen in de wijk toegevoegd: een lunchcafé dat mede gerund zal worden door mensen met een verstandelijke beperking en een fietsenwerkplaats, waar ggz-cliënten werkzaam zullen zijn. Ook wordt in samenwerking voor de bewoners van het complex een dienstenpakket ontwikkeld. 2. Zijn er zaken gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan? Xja 2a. Zo ja, wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Portaal heeft besloten een groter risico te nemen door slechts voor een deel van de koopwoningen (een toren met 53 woningen) een voorverkooppercentage te hanteren. Bovendien wordt dit percentage verlaagd naar 50% verkoop voor start bouw. Portaal heeft hierdoor haar risico verhoogd naar ruim 3 miljoen, zijnde het verschil tussen de verkoopopbrengst en de waarde in verhuurde staat van alle koopwoningen met uitzondering van de genoemde 50% die in de toren zijn gesitueerd. 3. Welke oorzaken kunt u aanwijzen als aanleiding voor het stilvallen/de vertraging van het woningbouwproject? Er dreigt vertraging te ontstaan doordat Portaal standaard een voorverkooppercentage van 70% hanteert. Portaal realiseert zich dat vasthouden aan dit percentage, gezien de huidige markt, zou betekenen dat er niet wordt gestart met de bouw. Het loslaten van dit voorverkooppercentage levert echter een zeer groot risico op. Derving van deze inkomsten heeft een direct gevolg voor de cashflow en de financierbaarheid van dit project en andere projecten. 4. Geef een opgave van de bij het woningbouwproject betrokken partijen en van de (extra) financiële Portaal Naam partij Financiële inspanning* 1.233.562,--

inspanningen van die partijen om het woningbouwproject alsnog, in 2009, te laten voortzetten of starten * Dit betreft de kosten van de (extra) financiële inspanningen om de bouw van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft te (her)starten. 5. Welke (extra) maatregelen treffen de aanvrager en de betrokken externe partijen om het woningbouwproject vlot te trekken? Omschrijving maatregel Portaal heeft besloten een groter risico te nemen door slechts voor een deel van de koopwoningen (een toren met 53 woningen) een voorverkooppercentage te hanteren. Bovendien wordt dit percentage verlaagd naar 50% verkoop voor start bouw. Portaal heeft hierdoor haar risico verhoogd naar ruim 3 miljoen, zijnde het verschil tussen de verkoopopbrengst en de waarde in verhuurde staat van alle koopwoningen met uitzondering van de genoemde 50% die in de toren zijn gesitueerd. Betrokken (en) al Porta Geplande start - 6. Geplande opleverdatum woningbouwproject Eerste kwartaal 2012 Dit betreft de opleverdatum van de woningen waar deze aanvraag betrekking op heeft. D. Belangrijke voorwaarden 1. Zijn de woningen waar het project betrekking op heeft gelegen binnen het gebied, als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing? Stedelijk gebied als bedoeld in de Wet stedelijke vernieuwing. Dit gebied omvat het bebouwde gebied binnen de gemeente inclusief de uitbreidingslocaties. X ja nee 2. Kunt u een kopie van de (aanvraag voor een) bouwvergunning overleggen van vóór 25 maart 2009? Er dient een kopie van de aanvraag van de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte

van de bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject overlegd te worden voor de woningen die betrekking hebben op deze aanvraag (Conform Art. 6 e van de Regelingtekst). X ja nee 3. Heeft u een verklaring bijgevoegd van het college van burgemeester en wethouders waaruit blijkt dat de bouw van de woningen als gevolg van de huidige economische omstandigheden is vertraagd dan wel stopgezet, en dat de bouw door verlening van subsidie alsnog, in 2009, kan worden voortgezet of gestart Zo ja, stuur een kopie van de (aanvraag voor een) bouwvergunning mee. Er dient een door het college van burgemeester en wethouders ondertekende verklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, als gevolg van de huidige economische omstandigheden, is vertraagd dan wel stop gezet en waarvan de bouw alsnog in 2009 wordt voortgezet of gestart (Conform Art. 4 k van de Regelingtekst). X ja nee 4. Kunt u een bewijs overleggen dat voor de woningen, waarop de aanvraag betrekking heeft, een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen vóór de start bouw is of zal zijn afgegeven? Zo ja, stuur een verklaring mee Er dient een bewijs overlegd te worden dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen bij de bouw is/zal worden afgegeven (Conform Art. 4 l van de Regelingtekst). De afbouwgarantie dient voor start bouw te zijn afgegeven (Conform Art. 9.2 a). ja X nee, nog niet Toelichting bij vraag 4 (optioneel) Zo ja, stuur een kopie van de afbouwgarantie mee. Daar de overeenkomst met de aannemer nog niet is getekend, is een getekend exemplaar van dit bewijs niet te overhandigen. Meegeleverde bijlage is een garantie die Portaal standaard overlegt met de uitvoerende partij. Bewijs hiervan kan binnen drie maanden aangeleverd worden.

E. Verklaring en ondertekening van de aanvrager Aanvrager verklaart: 13. dat het woningbouwproject als bedoeld in deze aanvraag start vóór 31 december 2009; 14. dat op moment start bouw en uiterlijk voor 31 december 2009 een afbouwgarantie voor de betrokken woningen zal zijn verkregen; 15. dat zij, onder overlegging van de relevante stukken, zo spoedig als mogelijk mededeling aan de minister doet van nieuwe omstandigheden die ertoe leiden dat de start bouw niet in 2009 plaatsvindt; 16. dat zij instemt met het, op verzoek van SenterNovem, verlenen van informatie over de uitvoering van het woningbouwproject waarvoor uitkering is verstrekt; 17. dat zij akkoord gaat met controle van de overlegde gegevens; 18. dat zij dit formulier naar waarheid en zonder voorbehoud heeft ingevuld. Opmerking: het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens kan leiden tot het afwijzen van de aanvraag, het intrekken van de uitkering en/of strafrechtelijke vervolging. Dit geldt voor alle gegevens die op de uitkeringsverstrekking van invloed zijn. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Plaats en datum: Naam, functie en handtekening: F. Als bijlagen indienen (checklist) U moet onderstaande bijlagen met het aanvraagformulier meesturen: G. Een kopie van de aanvraag van de bouwvergunning of de begeleidende brief bij afgifte van de (eerste) bouwvergunning met een situatieschets van het bouwproject van vóór 25 maart 2009. H. Een door het college van burgemeester en wethouders

ondertekende verklaring waaruit blijkt dat het woningbouwproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd, als gevolg van de huidige economische omstandigheden, is vertraagd dan wel stop gezet en waarvan de bouw alsnog in 2009 wordt voortgezet of gestart. I. Een bewijs dat een afbouwgarantie ter zekerstelling van het doorgaan van de bouw bij faillissement van de aannemer dan wel andere betrokken partijen voor start bouw is/zal worden afgegeven. G. Indieningtermijn en advies Uw aanvraag (aanvraagformulier inclusief bijlagen) moet vóór 16 juli 2009 in het bezit zijn van SenterNovem. De complete aanvraag moet in het Nederlands zijn ingevuld. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij SenterNovem Regelingen Gebouwde Omgeving te Den Haag. SenterNovem is bereikbaar via StimuleringWoningbouw@senternovem.nl of via tel.nr. 070-3735380. Uw aanvraag dient u te richten aan: SenterNovem T.a.v. RGO / Stimulering Woningbouwprojecten Postbus 93144 2509 AC Den Haag Bezoekadres: Juliana van Stolberglaan 3

Toelichting 1. Algemeen 1. Inleiding Met de onderhavige Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 (hierna: de regeling) wordt uitvoering gegeven aan artikel 20 van de Wet stedelijke vernieuwing (hierna: de Wsv). Artikel 20, eerste lid, van de Wsv regelt dat de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (hierna: de Minister voor WWI) bij wijze van uitzonderlijke en tijdelijke stimulans subsidie kan verstrekken voor maatregelen op het gebied van stedelijke vernieuwing volgens bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of, indien spoed vereist is, bij ministeriële regeling gegeven regels. De Minister voor WWI heeft in overleg met het kabinet besloten gebruik te maken van deze mogelijkheid om daarmee invulling te geven aan de afspraken over versnelde investeringen in woningbouw in het aanvullend beleidsakkoord (Kamerstukken II 2008/09, 31 070, nr. 24) d.d. 25 maart 2009. In het aanvullend beleidsakkoord heeft het kabinet een samenhangend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van de economische crisis voor huishoudens en bedrijven af te zwakken. In het aanvullend beleidsakkoord is voorzien in een gerichte stimulering van de economie voor met name 2009 en 2010, met een accent op de werkgelegenheid op korte termijn. Onderdeel van het stimuleringspakket van het kabinet zijn versnelde investeringen in (onderhoud van) infrastructuur en in (versnelde) bouw van woningen. De ernst van de economische situatie vraagt om een verstandige en vooral snelle, doeltreffende aanpak zonder de langetermijndoelstellingen uit het oog te verliezen. Met deze regeling wordt daar invulling aan gegeven. Deze regeling moet daarbij in samenhang worden bezien met stimulering van duurzame investeringen in bestaande woningen door eigenaar-bewoners en verhuurders, stimulering van de woningbouw (huur en koop) door corporaties en (versnelde) investeringen in de restauratie van monumenten. De indiening van aanvragen alsmede de verlening van subsidie zal in drie afzonderlijke tranches plaatsvinden. De eerste twee tranches zijn in 2009, de derde tranche zal in 2010 zijn. Voor elke tranche zal een afzonderlijke regeling worden opgesteld. Dat biedt de mogelijkheid rekening te houden met de ervaringen die in een eerdere tranche zijn opgedaan om zo in een volgende tranche de effectiviteit van de regeling daarvoor waar nodig te kunnen vergroten. Deze regeling heeft derhalve alleen betrekking op de eerste tranche. 2. Aanleiding De bouwsector wordt relatief hard getroffen door de kredietcrisis en de recessie in de economie. Als er niets wordt gedaan is de verwachting dat er - in directe zin (exclusief woninginrichters etc.) - in de bouwsector meer dan 50.000 banen bedreigd worden in de komende twee jaar. De klappen vallen daarbij - naast de commerciële utiliteitsbouw, zoals private bedrijfshuisvesting - met name in de woningbouw. Zonder maatregelen zal de woningbouwproductie naar verwachting terugvallen van circa 80.000 in 2007 en 2008, exclusief «toevoegingen anderszins zoals omzetten van kantoren naar woningen», tot minder dan 60.000 in 2010 en 2011. Dat betekent dat op het gebied van zowel herstructurering (sloop/nieuwbouw) van bestaande wijken en buurten als bij uitbreidingsnieuwbouw belangrijke woningbouwprojecten ten gevolge van de

economische crisis dreigen stil te vallen of niet te starten. Op het vlak van stedelijke vernieuwing en wijkenaanpak betekent dat ook dat deze processen vertraging kunnen oplopen. Zoals ook aangegeven in de brief van het kabinet van 24 oktober 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 31 757, nr. 1) over het stedenbeleid hecht het kabinet eraan dat de achterstanden in de steden worden teruggedrongen. Een vertraging van bouwprojecten heeft voor dat proces nadelige gevolgen. De inzet van het stimuleringsbudget is er op gericht deze spiraal te doorbreken en stilgevallen of vertraagde projecten vlot te trekken. Deze regeling moet gemeenten, projectontwikkelaars, (sociale) verhuurders, bouwers, etc. in staat stellen om zoveel mogelijk voor eigen (markt)risico door te kunnen blijven bouwen. Daarbij is sprake van een aanzienlijk verschil in terugval tussen de bouw van huurwoningen en de bouw van koopwoningen. Wat betreft de bouw van huurwoningen in opdracht van corporaties en particuliere verhuurders (tot voor kort circa 30% van de woningproductie), kan worden vastgesteld dat als gevolg van de economische crisis de vraag naar huurwoningen toeneemt. Potentiële kopers wijken uit naar huurwoningen. Een verschuiving van koopwoningbouw naar huurwoningbouw wordt echter beperkt door de tijd die is gemoeid met project-aanpassingen. Tegen die achtergrond wordt verwacht dat de bouw van sociale huurwoningen, de komende jaren niet zal terugvallen maar dat zonder aanvullende maatregelen een mogelijke (huurwoning)productiegroei niet zal worden gerealiseerd. Dat neemt overigens niet weg dat er bij specifieke projecten met sociale woningbouw knelpunten op kunnen treden. De inzet van in ieder geval de eerste tranche van het stimuleringsbudget is - behalve op koopwoningen- dan ook gericht op huurwoningen met een geprojecteerde aanvangshuur boven de liberalisatiegrens, conform artikel 13 Wet op de huurtoeslag en met een bedrag van 647,53 per maand per 1 juli 2009. Verwacht mag worden dat koopwoningen die door commerciële verhuurders en corporaties worden overgenomen een huur zullen hebben die ligt boven de liberalisatiegrens. Voor de productie van huurwoningen onder die huurgrens mag verwacht worden dat door de inspanningen van de corporaties tezamen met de borging van de benodigde leningen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (inclusief de tijdelijke verhoging van de borgingsgrens) de realisatie van sociale huurwoningen op het gewenste niveau zal blijven. Wat betreft de bouw van koopwoningen in opdracht van projectontwikkelaars, corporaties en gemengde, publiek-private ontwikkelingscombinaties (tot voor kort 70% van de woningbouwproductie) is de situatie zorgelijker. De bouw van koopwoningen is inmiddels naar een zorgelijk peil gedaald door de combinatie van (tijdelijke) vraaguitval en een terughoudender opstelling van zowel externe (banken) als interne vermogensverstrekkers met betrekking tot de koopwoningbouw. Dat betekent dat veel koopwoningbouwprojecten respectievelijk gemengde projecten nu, door koopvraaguitval en een terughoudender opstelling van vermogensverschaffers, worden stopgezet of niet van start gaan. Veel gemeenten ontplooien inmiddels vaak samen met projectontwikkelaars, corporaties, provincies etc. initiatieven, gericht op het beperken van de negatieve effecten van de crisis met betrekking tot de woningbouw. Tegen de hiervoor geschetste achtergrond ligt het in de rede subsidies zo in te zetten dat dit aansluit bij c.q. ingepast kan worden in dergelijke initiatieven. Voor de inzet van het stimuleringsbudget is dan ook gekozen voor gemeenten als aanvrager en ontvanger van subsidies. 3. Financiële ondersteuning