Aannemingsovereenkomst Technische maatregelen Atex

Transcriptie

1 Aannemingsovereenkomst Technische maatregelen Atex tussen Waterschapsbedrijf Limburg en [Naam Aannemer] Overeenkomst nummer: [corsa.nr] Datum: [datum]

2 De ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon het Waterschapsbedrijf Limburg, gevestigd en kantoorhoudend te 6043 CX Roermond aan de Maria Theresialaan 99, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer , hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [naam rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van WBL], [functie: ], hierna te noemen Opdrachtgever, en 2. [naam Aannemer], statutair gevestigd te [vestigingsplaats:..] en kantoorhoudend te [postcode + adres..], ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer [..], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [.], [functie: ], hierna te noemen: Aannemer, Opdrachtgever en Aannemer hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen" Overwegingen: A. Opdrachtgever heeft een aanbesteding gehouden met betrekking tot de uitvoering van een werk bestaande uit de realisatie van de behoefte aan explosie- en procesveiligheid aan acht RWZI s, zoals in deze overeenkomst nader te omschrijven hierna verder te noemen: "het Werk" - naar aanleiding waarvan Opdrachtgever heeft besloten om het Werk aan Aannemer te gunnen; B. Partijen wensen een en ander in onderhavige overeenkomst schriftelijk vast te leggen; Komen overeen als volgt: Artikel 1. Opdracht 1. Opdrachtgever verleent hierbij opdracht aan Aannemer tot uitvoering van het in Artikel 3 nader omschreven Werk. 2. Daartoe zal Aannemer binnen de in artikel 9 gegeven uitvoeringstermijn het Werk uitvoeren volgens de in deze overeenkomst neergelegde voorwaarden, tegen betaling door Opdrachtgever van de in deze overeenkomst omschreven aannemingssom, een en ander behoudens eventueel op te dragen meer- of minderwerk. Artikel 2. Voorwaarden 1. De volgende contractdocumenten en voorwaarden omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en verplichtingen die voor partijen uit de overeenkomst voortvloeien: a) deze aannemingsovereenkomst; b) de nota ( s) van inlichtingen d.d. [datum]; c) het Beschrijvend document d.d. 15 juli 2016 inclusief bijlagen; paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 2

3 d) het bestek Afdeling 1, 2 en 3 d.d. 15-, hierna te noemen: Bestek ; e) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012, inclusief afwijkingen en aanvullingen f) de door Aannemer ingediende inschrijving d.d. [datum]. 2. Voor zover de documenten en voorwaarden genoemd in lid 1 van dit artikel met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde document boven het later genoemde. 3. Indien echter op grond van een lager gerangschikt document hogere eisen zijn gesteld, gelden steeds die hogere eisen, tenzij in het hoger gerangschikt document is aangegeven dat, en ten aanzien van welk specifiek onderdeel, van het lager gerangschikt document wordt afgeweken. Artikel 3. Het Werk 1. Het Werk bestaat uit de uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn omschreven in het Bestek. 2. Aannemer heeft zich, voor zover hem daartoe gelet op zijn vakmanschap en bekendheid met de plaatselijke omstandigheden redelijkerwijs de tijd en de mogelijkheden beschikbaar waren, op de hoogte gesteld van de hem door Opdrachtgever c.q. de Directie ter beschikking gestelde gegevens. Aannemer heeft zich ervan overtuigd dat hij een zo compleet mogelijk beeld heeft verworven van de voor de uitvoering van het Werk van belang zijnde omstandigheden, werkterrein en de invloed daarop van weer en bodemgesteldheid daaronder begrepen. Artikel 4. Vergunningen 1. De Opdrachtgever heeft in verband met het Werk de volgende vergunningen, welke inmiddels onherroepelijk zijn, verkregen: N.V.T. 2. De Opdrachtgever heeft Aannemer een kopie van deze vergunningen verstrekt. [toelichting: indien niet van toepassing: voornoemde zin verwijderen en N.V.T. invullen] 3. Alle overige voor de uitvoering van het Werk benodigde vergunningen zullen tijdig of zijn reeds door Aannemer en voor zijn rekening en risico (worden) verzorgd. 4. De Aannemer verklaart bekend te zijn met de inhoud van de in lid 1 en lid 3 genoemde vergunningen en hij zal het Werk uitvoeren met inachtneming van de daarin neergelegde voorwaarden, die geacht worden van het Bestek deel uit te maken. Artikel 5. Aannemingssom, inhoudingen en termijnbetalingen 1. De aannemingssom bedraagt [bedrag], exclusief BTW. De betaling van de aannemingssom zal per RWZI plaatsvinden in vijf termijnen, als volgt: a) De eerste termijn, groot 5 % van de aannemingssom, te vermeerderen met omzetbelasting, wordt betaald na: ondertekening van onderhavige overeenkomst; goedkeuring door de directie van de zekerheidstelling; goedkeuring door de directie van het algemene tijdschema als bedoeld in 26 UAV. paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 3

4 b) De tweede termijn, groot 20 % van de aannemingssom per RWZI, te vermeerderen met omzetbelasting, wordt betaald na gereed zijn engineering per RWZI en onder de navolgende voorwaarden: goedkeuring door Opdrachtgever van alle door Aannemer volgens het Bestek op te stellen documenten. c) De derde termijn, groot 20 % van de aannemingssom per RWZI, te vermeerderen met omzetbelasting, wordt betaald nadat (per RWZI): alle te leveren elektrotechnische, mechanische, civieltechnische en besturingstechnische onderdelen zijn goedgekeurd en montagegereed op het Werk zijn aangevoerd en nadat een door Aannemer ondertekende afstandsverklaring door de directie is ontvangen. De afstandsverklaring dient opgesteld te worden conform formulier B uit de UAV. Rapportages van keuringen zijn ingediend en goedgekeurd. d) De vierde termijn, groot 45% van de aannemingssom per RWZI, te vermeerderen met omzetbelasting, wordt betaald (per RWZI): na de ingebruikneming van de installatie(s); nadat beproevingen zijn verricht en rapporten zijn ontvangen. e) De vijfde en laatste termijn, groot 10 % van de totale aannemingssom, te vermeerderen met omzetbelasting, wordt betaald: na de oplevering van het gehele Werk (zonder restpunten); nadat alle tot het Werk behorende bescheiden, waaronder garantiecertificaten, goedgekeurd en in het bezit van de directie zijn. 2. De op de termijnen betrekking hebbende declaraties, inclusief bijbehorende onderbouwing, zullen door Aannemer ter goedkeuring aan de directie worden ingezonden, die deze zo spoedig mogelijk zal beoordelen. 3. Elke declaratie, conform bijlage 2 of bijlage 3, moet gesteld zijn ten name van Opdrachtgever en het volgende vermelden: - Termijnnummer - Kenmerk opdracht / K-bon - Besteksnaam : [Projectnaam] - Projectnummer WBL: P[Projectnummer]U - Het bedrag, exclusief verschuldigde omzetbelasting - De over voornoemd bedrag verschuldigde omzetbelasting - Rekeningnummer Aannemer 4. De declaraties zullen, na goedkeuring door de directie, binnen vier weken nadat de declaratie in goede orde bij de directie is ingekomen. Artikel 6. Meer- en minderwerk 1. Bestekswijzigingen als bedoeld in 36 UAV kunnen slechts door Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk te geschieden. In plaats van een schriftelijke paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 4

5 opdracht kan een opdracht van de directie tijdens de bouwvergadering als bedoeld in Artikel 15 volstaan. 2. Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk op basis van bestekswijzigingen als bedoeld in 36 lid 4 UAV geldt de inschrijfbegroting van Aannemer, die in kopie aan deze overeenkomst is gehecht (bijlage 1). 3. Van de aannemingssom maken deel uit de volgende stelposten, exclusief BTW: - [invullen indien van toepassing, anders N.V.T. vermelden] Artikel 7. Directie Als directie in de zin van 3 UAV zal optreden: [naam directie]. Artikel 8. Gevolmachtigde van Aannemer Als gevolmachtigde van Aannemer in de zin van 4 UAV zal optreden: [naam]. Artikel 9. Datum aanvang en uitvoeringstermijn 1. De start van het Werk is bepaald op [datum]. 2. Het gehele Werk zal worden opgeleverd in [aantal] werkbare werkdagen/kalenderdagen* [*keuze maken] op [datum]. Artikel 10. Planning Aannemer stelt zo spoedig mogelijk na ondertekening van deze overeenkomst een planning op als bedoeld in 26 UAV, dat de goedkeuring behoeft van de directie. Na goedkeuring door de directie, wordt de Planning als aan deze overeenkomst gehecht. Optie: [In afwijking van hetgeen is bepaald in 31 UAV, geschiedt de coӧrdinatie van in elkaar grijpende werken door Aannemer. Aannemer zal de planning op deze werken afstemmen.] Artikel 11. Korting wegens te late oplevering [In het Bestek zijn de kortingen wegens te late oplevering als bedoeld in 42 UAV nader bepaald.] Artikel 12. Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn als bedoeld in 11 UAV bedraagt [aantal] maanden na de datum van oplevering. Artikel 13. Garanties De garantietermijn(en) als bedoeld in 22 lid 4 UAV staat/staan vermeld in het Bestek. Artikel 14. Oplevering paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 5

6 Het Werk zal alleen dan overeenkomstig 9 dan wel 11 lid 6 UAV worden goedgekeurd indien Aannemer heeft voldaan aan alle verplichtingen uit het Bestek en alle overige verplichtingen die zijn overeengekomen tussen Partijen. Artikel 15. Bouwvergaderingen 1. In ieder geval maandelijks of zoveel vaker als door de Directie of Opdrachtgever nodig wordt geoordeeld, zullen bouwvergaderingen worden belegd, waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van Aannemer en de Directie aanwezig zullen zijn, alsmede door hen uit te nodigen derden, zoals onderaannemers. De verslaglegging van de bouwvergaderingen zal worden verzorgd door de Directie. De verslagen van de bouwvergaderingen komen in de plaats van de weekrapporten als bedoeld in 27 lid 1 UAV. 2. Op deze bouwvergaderingen kunnen onder andere de volgende onderwerpen besproken worden: a) Goedkeuring verslag vorige bouwvergadering b) De vordering en de stand van het Werk c) De onwerkbare dagen d) Gegevensverstrekking van de zijde van Opdrachtgever / Directie e) Onderaannemers f) Bestekswijzigingen, meer- en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten (indien van toepassing) g) Door Aannemer ingediende termijnen h) Veiligheid Artikel 16. Onderaannemers Op het moment van tekenen van deze overeenkomst zijn reeds de volgende onderaannemers bekend en overeenkomstig 6 lid 26 UAV door Opdrachtgever goedgekeurd: a. [naam] b. [naam] [toelichting: indien er geen onderaannemers zijn: N.V.T. invullen] Artikel 17. Ketenaansprakelijkheid 1. Voor zover van toepassing vrijwaart Aannemer Opdrachtgever voor aanspraken van de bedrijfsvereniging of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met de betaling door Aannemer of diens onderaannemers van Loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die zij verschuldigd worden in verband met dit Werk. 2. In dit verband zal Aannemer het daarmee verband houdende gedeelte van facturen van zijn onderaannemers uitsluitend storten op G-rekeningen van zijn onderaannemers, dan wel - indien zulks tussen hen is overeengekomen - direct aan de Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger - en hij zal er op toezien dat de onderaannemers hun onderaannemers op eenzelfde wijze zullen betalen. paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 6

7 Artikel 18. Zekerheid 1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen dient Aannemer een bankgarantie te stellen als bedoeld in 43a UAV, ter grootte van 5 % van de in Artikel 5 bedoelde aannemingssom inclusief omzetbelasting, volgens de model bankgarantie die als bijlage 3 bij het beschrijvend document d.d. [datum] is gevoegd. 2. De bankgarantie dient te worden verleend door een bank die onder controle staat van de Nederlandse Bank. 3. De bankgarantie dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanvang van het Werk te zijn ontvangen door Opdrachtgever. Een kopie van de bankgarantie wordt na ontvangst als bijlage 4 aan deze overeenkomst gehecht. 4. Paragraaf 43a, lid 4 UAV: de zin de opdrachtgever.anders beslist. vervalt. 5. Paragraaf 43a, lid 6 UAV vervalt. 6. De bankgarantie vervalt nadat de oplevering als bedoeld in 9 UAV / 11 lid 6 UAV (in geval van een onderhoudstermijn) heeft plaatsgevonden. Artikel 19. Verzekeringen 1. Het Werk is verzekerd onder de doorlopende CAR-verzekering van Opdrachtgever. Een kopie van de polis is als bijlage 5 aan deze overeenkomst gehecht. 2. Aannemer is verplicht gedurende de looptijd van deze overeenkomst en gedurende de uitvoeringstermijn, inclusief de onderhoudstermijn, ten genoegen van Opdrachtgever te verzekeren: zijn aansprakelijkheid; de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de adviseurs ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken; de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding. Het verzekerd bedrag bedraagt minimaal ,- per gebeurtenis en met een maximum eigen risico van 5.000,- per gebeurtenis. Een kopie van de WA-polis wordt als bijlage 6 aan deze overeenkomst gehecht. 3. Aannemer zal bij de uitvoering van het Werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 4. Schaden, welke niet door de in deze overeenkomst voorgeschreven verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. Artikel 20. Geschillen paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 7

8 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst mochten ontstaan en die niet in der minne kunnen worden opgelost, worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Roermond. Artikel 21. Bijlagen 1. De navolgende door Partijen geparafeerde bijlagen maken deel uit van deze overeenkomst: Bijlage 1: Inschrijfbegroting Aannemer Bijlage 2: Model declaratie Bijlage 3: Model meer- / minderwerk declaratie Bijlage 4: Bankgarantie (wordt te zijner tijd aan de overeenkomst gehecht) Bijlage 5: Kopie CAR-verzekering Opdrachtgever Bijlage 6: Kopie WA-verzekering Aannemer Bijlage 7: Planning (wordt te zijner tijd aan de overeenkomst gehecht) 2. Indien de bepalingen of aanwijzingen in voormelde bijlagen afwijken van, dan wel strijdig zijn met hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, geldt het bepaalde in deze overeenkomst. Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en aan het slot ondertekend, Waterschapsbedrijf Limburg, namens deze: [naam Aannemer], namens deze: [naam vertegenwoordiger WBL] [naam vertegenwoordiger Aannemer] functie: functie: plaats: Roermond plaats: datum: datum: paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 8

9 Bijlage 1. Inschrijfbegroting Aannemer De inschrijfbegroting, die deel uitmaakt van de financiële specificatie van Aannemer en die Aannemer verplicht mee moest zenden als bijlage C bij het inschrijfformulier, wordt separaat aan de aannemingsovereenkomst gehecht. paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 9

10 Bijlage 2. Model declaratie Aan: Waterschapsbedrijf Limburg POSTBUS KH ROERMOND Declaratie nr.: [nummer] Datum: [datum] Van: [naam Aannemer] Adres: [kantooradres Aannemer] Betreft: declaratie van de [kies: 1, 2, 3, 4 of 5] e termijn Wegens: de aanleg van of bouw van: [Projectnaam] Uitgevoerd volgens bestek nr.: [Projectnummer WBL] Aannemingssom excl. B.T.W.,-- Totaal verwerkt t/m deze termijn excl. B.T.W.,-- Reeds gedeclareerde termijnen excl. B.T.W.,-- -/ Thans totaal te declareren,-- B.T.W... %, Totaalbedrag,-- ================ Wij verzoeken u beleefd bovenstaand totaalbedrag over te maken op rekeningnummer [nummer] ten name van [naam Aannemer], o.v.v. declaratie [kies: 1, 2, 3, 4 of 5] e termijn [projectnaam en projectnummer WBL] Bijlage: termijnstaat/afrekenstaat NB: de rode gedeeltes dient de Aannemer zelf in te vullen paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 10

11 Bijlage 3. Model meer-/minderwerk declaratie Aan: Waterschapsbedrijf Limburg POSTBUS KH ROERMOND Declaratie nr.: [nummer] Datum: [datum] Van: [naam Aannemer] Adres: [postcode + plaats + adres Aannemer] Betreft: meer-/ minderwerk Wegens: de aanleg van of bouw van: [Projectnaam] Uitgevoerd volgens bestek nr.: [Projectnummer WBL] Meer-/ minderwerk bon nr. [nummer] K excl. B.T.W.,-- B.T.W... %, Totaalbedrag inclusief B.T.W.,-- ================ Optie A bij meerwerk: Wij verzoeken u beleefd bovenstaand totaalbedrag over te maken op rekeningnummer [nummer] ten name van [naam Aannemer], o.v.v. meerwerk [projectnaam en projectnummer WBL]. Optie B bij minderwerk: Wij verzoeken u beleefd bovenstaand totaalbedrag te verrekenen met termijndeclaratie nr. [nummer]. Bijlage: kopie meer-/minderwerkbon nr. [nummer] K NB: de rode gedeelten dient de Aannemer zelf in te vullen paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 11

12 Bijlage 4. Bankgarantie De bankgarantie dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanvang van het Werk te zijn ontvangen door Opdrachtgever en wordt na ontvangst aan de aannemingsovereenkomst gehecht als bijlage 4. paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 12

13 Bijlage 5. Kopie CAR-verzekering Opdrachtgever Een kopie van de meest recente CAR-verzekering van Opdrachtgever wordt separaat aan de aannemingsovereenkomst gehecht als bijlage 5. paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 13

14 Bijlage 6. Kopie WA-verzekering Aannemer Een kopie van de WA-verzekering van Aannemer wordt separaat aan de aannemingsovereenkomst gehecht als bijlage 6 paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 14

15 Bijlage 7. Planning. Na goedkeuring door de directie, wordt de Planning separaat aan deze overeenkomst gehecht als bijlage 7. paraaf Opdrachtgever: paraaf Aannemer: Pagina 15