DEEL 0 AANNEMING WERF

DEEL 0 AANNEMING WERF 00. ALGEMENE BEPALINGEN 9 00.10. projectgegevens 9 00.20. ontwerpteam 9 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp 9 00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit 9 00.23. ontwerpteam - studie technieken 9 00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie 9 00.25. ontwerpteam EPB verslaggeving 9 00.30. documenten 10 00.31. documenten - architectuur 10 00.32. documenten - stabiliteit 10 00.33. documenten - technieken 10 00.34. documenten - veiligheidscoördinatie 10 00.35. documenten EPB verlaggeving 10 00.36. documenten - diepsonderingsverslag 10 00.37. documenten - verslag milieutechnisch bodemonderzoek 10 01. AANNEMINGSMODALITEITEN 11 01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen 11 01.01. aannemingsmodaliteiten bestek PM 11 01.02. aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM 11 01.03. aannemingsmodaliteiten burgerlijke aansprakelijkheid PM 12 01.04. aannemingsmodaliteiten volledigheid van inschrijving PM 12 01.05. aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM 12 01.06. aannemingsmodaliteiten verrekeningen PM 12 01.07. aannemingsmodaliteiten keuringsattesten PM 13 01.08. aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM 13 01.10. plaatsbeschrijvingen algemeen 14 01.11. plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies 14 01.11.10. plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies/bij aanvang van de werken PM 14 01.14. plaatsbeschrijvingen verhardingen en afsluitingen 14 01.14.10. plaatsbeschrijvingen verhardingen en afsluitingen/bij aanvang van de werken PM 14 01.15. plaatsbeschrijvingen beplanting 15 01.15.10. plaatsbeschrijvingen beplanting/bij aanvang van de werken PM 15 01.20. werfcoördinatie algemeen 15 01.21. werfcoördinatie planning van de werken PM 15 01.22. werfcoördinatie werfleiding en controle PM 15 01.23. werfcoördinatie werfvergaderingen PM 15 01.24. werfcoördinatie uitzetten bouwwerken PM 16 01.25. werfcoördinatie as-builtdossier TP st 16 01.26. werfcoördinatie uitvoeringsplannen en uitvoeringsdetails TP st 17 01.27. werfcoördinatie nutsvoorzieningen bestaand gebouw PM 17 01.30. werfcondities algemeen 18 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 1

01.31. werfcondities orde en netheid PM 18 01.32. werfcondities geluids- en stofhinder PM 18 01.33. werfcondities nazorg PM 18 01.40. veiligheidsvoorschriften algemeen PM 19 02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 20 02.00. bouwplaatsvoorzieningen - algemeen 20 02.10. beschermingswerken algemeen 20 02.11. beschermingwerken openbare weg PM 20 02.12. beschermingswerken - beplantingen 20 02.12.10. beschermingswerken beplantingen/bomen PM of FH st 20 02.12.20. beschermingswerken beplantingen/struiken en hagen PM 21 02.30. toegangswegen algemeen 21 02.31. toegangswegen voorlopige verharding voor voetgangers PM 21 02.32. toegangswegen voorlopige verharding voor zware lasten PM 22 02.33. toegangswegen parkeerruimte voor laden en lossen PM 22 02.40. voorlopige omheining algemeen 22 02.50. aankondiging werf algemeen 23 02.51. aankondiging werf - werfbord PM 23 02.60. werflokalen algemeen 24 02.61. werflokalen berging van materieel en bouwmaterialen PM 24 02.62. werflokalen kantoorruimte PM 24 02.63. werflokalen personeelslokaal PM 24 02.64. werflokalen sanitaire voorzieningen PM 25 02.70. voorlopige aansluitingen algemeen 25 02.71. voorlopige aansluitingen - stroomvoorziening PM 25 02.72. voorlopige aansluitingen - watervoorziening PM 26 02.73. voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM 26 02.80. arbeidsmiddelen algemeen 27 02.81. arbeidsmiddelen werken op hoogte 27 02.81.10. arbeidsmiddelen werken op hoogte / ladders PM 27 02.81.20. arbeidsmiddelen werken op hoogte / steigers PM 27 02.82. arbeidsmiddelen hijsen en heffen van lasten PM 27 03. AFBRAAKWERKEN 28 03.00. afbraakwerken algemeen 28 03.01. afbraakwerken asbestverwijdering 29 03.02. afbraakwerken schoring 29 03.03. afbraakwerken in bewoonde gebouwen 29 03.10. afbraak volledige constructie algemeen 30 03.11. afbraak volledige constructie vrijstaand 30 03.11.10. afbraak volledige constructie vrijstaand/asbestverwijdering 30 03.11.20. afbraak volledige constructie vrijstaand/slopen gebouw FH m3 31 04. GEBOUWPRESTATIES 32 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 2

04.00. gebouwprestaties - algemeen 32 04.10. energieprestatie en binnenklimaat (EPB) algemeen PM 32 04.20. luchtdichtheid - algemeen PM 32 04.30. akoestiek - algemeen PM 33 04.40. brandveiligheid - algemeen PM 33 05. PROEVEN 34 05.00. proeven - algemeen 34 05.10. proeven - luchtdichtheidsmeting 34 05.12. proeven luchtdichtheidsmeting / gebouw FH st 36 10. GRONDWERKEN 37 10.00. grondwerken - algemeen 37 10.10. voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen 39 10.11. voorafgaande afgraving terrein - ontzoden FH m2 39 10.12. voorafgaande afgraving terrein - afgraven teelaarde PM 39 10.13. voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering PM 39 10.20. uitgraving bouwputten - algemeen 40 10.21. uitgraving bouwputten - gewone bouwputten VH m3 40 10.23. uitgraving bouwputten - rioleringselementen PM 41 10.30. uitgraving sleuven - algemeen 41 10.31. uitgraving sleuven - funderingssleuven FH/ m3 41 10.33. uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen PM 42 10.40. grondverzet - algemeen 42 10.42. grondverzet - hergebruik uitgegraven grond op werf VH m3 43 10.70. aanvullingen algemeen 43 10.71. aanvullingen - wederaanvullingen 43 10.71.30. aanvullingen wederaanvullingen/gestabiliseerd zand VH m3 44 17. ONDERGRONDSE LEIDINGEN 45 17.00. ondergrondse leidingen - algemeen 45 17.10. rioolbuizen - algemeen 45 17.12. rioolbuizen kunststof 47 17.12.10. rioolbuizen kunststof/pvc 47 17.41. ontvangtoestellen - buitenontvanger 48 17.41.10. ontvangtoestellen - buitenontvanger/met klok FH st 48 17.70. regenwaterbehandeling - algemeen 49 17.71. regenwaterbehandeling - regenwaterputten 49 17.71.10. regenwaterbehandeling regenwaterputten/beton FH st 50 17.80. aansluitingen - algemeen 51 17.82. aansluitingen doorvoer- en wachtbuizen 51 FH m 51 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 3

23 DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN 53 23.00. dorpels, plinten en dekstenen - algemeen 53 23.15. raam- en deurdorpels - hout FH m3 53 34. THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK 54 34.00. thermische isolatie plat dak - algemeen 54 34.10. isolatieplaten plat dak algemeen 54 34.12. isolatieplaten plat dak PUR 55 34.12.20. isolatieplaten plat dak PUR 24 cm FH m2 55 34.20. dampscherm - algemeen 55 34.21. dampscherm gewapend bitumen PM 56 35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK 57 35.00. afdichting & afwerking plat dak - algemeen 57 35.01. afdichting & afwerking plat dak - waterdichtheidsproeven PM 58 35.02. afdichting & afwerking plat dak - waarborgen & attesten PM 58 35.10. bitumineuze dakafdichting - algemeen 58 35.21. kunststof dakafdichting - EPDM 59 35.21.20. kunststof dakafdichting - EPDM/gekleefd FH m2 59 35.50. toebehoren plat dak algemeen 60 35.51. toebehoren plat dak dakdoorvoeren FH st 60 35.53. toebehoren plat dak valbeveiliging 61 35.53.10. toebehoren plat dak valbeveiliging/doodgewicht ankers TP 61 36. DAKLICHTOPENINGEN 62 36.00. daklichtopeningen - algemeen 62 36.30. koepels - algemeen 62 36.31. koepels kunststof acrylaat (PMMA) 63 36.31.10. koepels kunststof acrylaat (PMMA)/vast FH st 63 37. DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN 64 37.00. dakranden en kroonlijsten - algemeen 64 37.10. slabben, loketten en aansluitbanden - algemeen 64 37.12. slabben, loketten en aansluitbanden - membranen 64 37.12.10. slabben, loketten en aansluitbanden - membraan/epdm PM 64 37.50. toebehoren dakranden - algemeen 65 37.51. toebehoren dakranden - valbeveiliging 65 37.51.10. toebehoren dakranden - valbeveiliging/lijn- of railsysteem FH m 65 38. DAKWATERAFVOER 66 38.00. dakwaterafvoer - algemeen 66 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 4

38.31. afvoerpijpen - kunststof 66 38.31.10. afvoerpijpen - kunststof/pvc FH m 66 38.51. toebehoren - dakkolken en tapbuizen PM 67 38.52. toebehoren - draad- en bolroosters PM 67 38.53. toebehoren - noodspuwers 68 PM 40. BUITENSCHRIJNWERK 69 40.00. buitenschrijnwerk - algemeen 69 40.01. buitenschrijnwerk - prestaties 70 40.02. buitenschrijnwerk - proeven 71 40.02.20. buitenschrijnwerk proeven/op kosten aannemer VH st 71 40.03. buitenschrijnwerk - montage 71 40.03.10. buitenschrijnwerk montage/spouwconstructie en dorpel PM 72 40.03.40. buitenschrijnwerk montage PM 73 40.10. profielsystemen - algemeen 73 40.11. profielsysteem - hout 74 40.11.10. profielsysteem hout/vaste delen PM 75 40.11.40.1 profielsysteem hout/buitendeuren 75 FH m2 40.11.40.2 hout/buitendeuren in houtmassiefbouw FH m2 76 40.20. hang- en sluitwerk - algemeen 77 40.22. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen PM 78 40.23. hang- en sluitwerk - sloten PM 79 40.23.10. hang- en sluitwerk sloten/manueel PM 79 40.25. hang- en sluitwerk - panieksluitingen PM 80 40.27. hang- en sluitwerk - deurkrukken PM 81 40.30. ventilatieroosters - algemeen 81 40.31. ventilatieroosters - op glas 82 40.31.10. ventilatieroosters - op glas/kleprooster FH m 82 40.40 beglazing - algemeen 82 40.40.10. beglazing prestaties 83 40.43. beglazing - drievoudige beglazing 84 40.43.10. beglazing - drievoudige beglazing/type 1 FH m2 84 40.50. vulelementen - algemeen 84 40.54. vulelementen vezelcement PM 85 40.55. vulelementen multiplexplaten met spiegel PM 85 40.84. toebehoren - deurstoppen PM 86 42. GEVELBEKLEDINGEN 87 42.00. gevelbekledingen - algemeen 87 42.20. thermische isolatie voorhanggevel - algemeen 87 42.25. thermische isolatie voorhanggevel - XPS 88 42.25.10. thermische isolatie voorhanggevel - XPS/14 cm FH m2 88 42.51. bekledingspanelen kruislagenhout 2cm FH m2 89 42.80. buitenzonwering bedrukte doeken FH st 89 51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 90 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 5

51.00. binnenplaatafwerkingen - algemeen 90 51.10. lichte scheidingswanden - algemeen 90 51.11. lichte scheidingswanden - gipskartonplaten FH m2 90 51.20. voorzetwanden algemeen 92 51.21. voorzetwanden - gipskartonplaten 92 51.21.10. voorzetwanden gipskartonplaten/op regelstructuur FH m2 92 51.50. plafondafwerking algemeen 93 51.52. plafondafwerking uitbekleding daklichtopeningen FH m2 93 51.53. plafondafwerking verlaagd plafond 93 51.53.10. plafondafwerking verlaagd plafond/gipskartonplaten FH m2 94 52. DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN 96 52.00. dek- en bedrijfsvloeren - algemeen 96 52.10. isolerende uitvullagen - algemeen 96 52.12.01 isolerende uitvullagen schuimbeton 5 cm dikte 96 FH m2 52.12.02 isolerende uitvullagen schuimbeton 21 cm dikte 97 FH m2 52.20. vochtwerende lagen - algemeen 97 52.21. vochtwerende lagen - PE-folie PM 97 052.30. thermische isolatie vloer - algemeen 98 52.35. thermische isolatie vloer - EPS 98 52.35.10. thermische isolatie vloer EPS/ 2 x 8 cm FH m2 99 52.70. bedrijfsvloeren - algemeen 99 52.71. bedrijfsvloeren - gepolierd beton FH m2 99 54. BINNENDEUREN en -RAMEN 101 54.00. binnendeuren en -ramen - algemeen 101 54.01. binnendeuren en -ramen prestaties 101 54.02. binnendeuren en -ramen keuring en proeven 102 54.03. binnendeuren en -ramen proefopstelling 102 54.20. deurbladen - algemeen 103 54.21. deurbladen - hout met holle kern 103 54.21.20. deurbladen - hout met holle kern/tubespaan FH st 103 54.22. deurbladen - hout met volle kern 104 54.22.30. deurbladen - kruislagenhout FH st 104 54.30. deurgehelen - algemeen 104 54.31. deurgehelen kozijnen hout 104 54.31.10. deurgehelen kozijnen hout/brandwerend FH st 104 54.60. hang- en sluitwerk - algemeen 105 54.61. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen 106 54.61.30. hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen PM 106 54.62. hang- en sluitwerk - deursloten 107 54.62.20. hang- en sluitwerk deursloten/veiligheidssloten PM 107 54.63. hang- en sluitwerk - deurkrukken 108 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 6

54.63.20. hang- en sluitwerk deurkrukken/rvs PM 108 54.64. hang- en sluitwerk vaste handgrepen PM 108 54.81. toebehoren - deurroosters 109 54.81.10. toebehoren deurroosters/inbouw FH st 109 54.86. toebehoren - deurstoppen FH st 109 56. VAST BINNENMEUBILAIR 111 56.00. vast binnenmeubilair - algemeen 111 56.10. keukenmeubelen - algemeen 112 56.11. keukenmeubelen - onderdelen 112 56.11.10. keukenmeubelen onderdelen/stelpoten en plintplaat PM 112 56.11.20. keukenmeubelen onderdelen/corpus en leggers PM 112 56.11.30. keukenmeubelen onderdelen/fronten en zichtwanden PM 113 56.11.40. keukenmeubelen onderdelen/werkbladen PM 113 56.11.50. keukenmeubelen onderdelen/beslag en handgrepen PM 114 56.11.60. keukenmeubelen onderdelen/toebehoren PM 115 56.12. keukenmeubelen type 1 FH st 115 56.30. inbouwkasten - algemeen 115 56.31. inbouwkasten - onderdelen 115 56.31.10. inbouwkasten onderdelen/stelpoten en plintplaat PM 115 56.31.20. inbouwkasten onderdelen/corpus en leggers PM 115 56.31.30. inbouwkasten onderdelen/fronten en zichtwanden PM 116 56.31.50. inbouwkasten onderdelen/beslag en handgrepen PM 116 56.31.60. inbouwkasten onderdelen/toebehoren PM 117 56.32. inbouwkasten kastgeheel type 1 FH st 117 57. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN 118 57.00. tablet- en wandbekledingen - algemeen 118 57.13. tabletten - hout 118 57.13.10. tabletten - hout/massief FH m 118 80. BINNENSCHILDERWERKEN 119 80.00. schilderwerken algemeen 119 80.20. binnenschilderwerken op gipskartonplaten - algemeen 121 80.21. binnenschilderwerken op gipskartonplaten - acrylaathars FH m2 121 90. BUITENVERHARDINGEN 123 90.00. buitenverhardingen - algemeen 123 90.10. funderingen - algemeen 123 90.25. verhardingen betontegels 123 90.25.10. verhardingen betontegels gerecupereerde tegels VH m2 123 90.30. lijnvormige elementen - algemeen 124 90.31. lijnvormige elementen - boordstenen 124 90.31.10. lijnvormige elementen boordstenen/beton 124 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 7

93. GROENAANLEG EN -ONDERHOUD 126 93.00. groenaanleg en onderhoud - algemeen 126 93.10. grondbewerkingen - algemeen 126 93.12. grondbewerkingen egaliseren PM 126 93.20. verwerking teelaarde - algemeen 126 93.21. verwerking teelaarde afkomstig van afgraving VH m3 126 93.40. aanleg grasmatten - algemeen 127 93.41. aanleg grasmatten - door bezaaiing FH m2 127 Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 8

00. ALGEMENE BEPALINGEN 00.10. projectgegevens BOUWPLAATS Het uit te voeren project betreft de nieuwbouw/renovatie van woningen/appartementen te Straat nr Postcode Plaats BOUWHEER Naam bouwheer Straat Nr. Postcode Plaats Tel projectverantwoordelijke 00.20. ontwerpteam 00.21. ontwerpteam - architecturaal ontwerp Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door Naam architectenbureau Straat Nr. Postcode Plaats Tel projectverantwoordelijke 00.22. ontwerpteam - studie stabiliteit De stabiliteitsstudie is uitgevoerd door Naam stabiliteitsbureau Straat Nr. Postcode Plaats Tel projectverantwoordelijke 00.23. ontwerpteam - studie technieken De studie van de technieken is uitgevoerd door Naam studiebureau technieken Straat Nr. Postcode Plaats Tel projectverantwoordelijke 00.24. ontwerpteam - veiligheidscoördinatie De veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd door Naam veiligheidscoördinator Straat Nr. Postcode Plaats Tel projectverantwoordelijke 00.25. ontwerpteam EPB verslaggeving De EPB-verslaggeving wordt uitgevoerd door Naam EPB-verslaggever Straat Nr. Postcode Plaats Tel projectverantwoordelijke Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 9

00.30. documenten 00.31. documenten - architectuur PLANNENLIJST 00.32. documenten - stabiliteit PLANNENLIJST 00.33. documenten - technieken PLANNENLIJST 00.34. documenten - veiligheidscoördinatie VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDPLAN Referentie: 00.35. documenten EPB verlaggeving EPB-DOSSIER Referentie: 00.36. documenten - diepsonderingsverslag Uitgevoerd door de firma Referentie diepsonderingsverslag: 00.37. documenten - verslag milieutechnisch bodemonderzoek Uitgevoerd door de firma Referentie verslag: Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 10

01. AANNEMINGSMODALITEITEN 01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan. De aard van alle artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), inbegrepen in het geheel van de aanneming. 01.01. aannemingsmodaliteiten bestek PM ALGEMEEN Deze bestektekst is opgemaakt volgens de typetekst van het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw, zoals opgemaakt door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). In tegenstelling tot de vorige uitgaven van bestekken van de VMSW (B2001 en B2005) is het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw GEEN verwijsbestek. Onderhavig bestek is dus de enige bestektekst voor dit project. Bepalingen die door de architect zijn toegevoegd of gewijzigd t.o.v. het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw zijn in een duidelijk herkenbare letter- en alineastijl opgemaakt. Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in dit bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing. Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die niet opgenomen zijn in onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze posten uit het Bouwtechnisch Bestek Woningbouw van de VMSW van toepassing. MEETCHAR Naast elke artikeltitel staat een meetchar die aangeeft welke meeteenheid en aard van overeenkomst van toepassing is voor dat artikel. Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf zou voorkomen in dit bestek heeft de tekst onder de paragraaf voorrang op de meetchar. NORMEN De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS en, TV s (WTCB) en PTV s (Probeton) zoals die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. VERANTWOORDELIJKHEID Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid. 01.02. aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 11

de algemene coördinatie van de werken de inrichting van de bouwplaats de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen het plaatsen van stellingen de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, ) de eventuele voorafgaande sloopwerken de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies,. 01.03. aannemingsmodaliteiten burgerlijke aansprakelijkheid PM De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de extra contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. 01.04. aannemingsmodaliteiten volledigheid van inschrijving PM De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn. Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of uitvoeringsschema s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding. Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte. De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen. 01.05. aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen, e.d.). 01.06. aannemingsmodaliteiten verrekeningen PM VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden die volgens de documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding VH of Vermoedelijke Hoeveelheid. Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer legt alle nuttige bewijzen voor om de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van het Bestuur. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 12

VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE WERKEN - Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch noodzakelijk zijn zij het voorwerp van een verrekening-aanhangsel. Ze worden opgesteld vóór de uitvoering van de werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de architect en het bestuur. 01.07. aannemingsmodaliteiten keuringsattesten PM In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een merk van overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig keuringsattest. De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven kunnen worden meegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen,, opgemaakt door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid zal deze overgaan tot een volledige partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt worden voordat alle resultaten positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. 01.08. aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM De aannemer dient voor de aanvang der werken de voorziene materialen te laten keuren. Op aanvraag van de architect en/of minstens 30 dagen voor iedere levering of verwerking (volgens vordering der werken), is aannemer er dienaangaande toe gehouden, een lijst met de te gebruiken materialen en op aanvraag de nodige materialenmonsters, kleurstalen, technische fiches en keuringsattesten ter goedkeuring voor te leggen aan de architect. Laattijdige voorleggingen van materialenmonsters, kleurstalen, technische fiches en keuringsattesten zullen niet als reden voor termijnsverlengingen en/of vertragingen worden aanvaard. Ook bij keuzes die bestuur en/of architect nog moeten maken, door bv een variante aanbieding van de aannemer, moet met dezelfde termijn van minstens 30 dagen rekening worden gehouden. Materialen De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing. De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche aan dat er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC. Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 13

01.10. plaatsbeschrijvingen algemeen De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit betreft alle eigendommen en openbare domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan door de uitvoering van de werken. De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt door een beëdigd onafhankelijk expert, aangesteld door de aannemer. Hij zal minstens veertien dagen op voorhand, door middel van een aangetekend schrijven, de eigenaar(s) van de te bezoeken panden de dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven ook verzoeken om zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren. Een kopie van dit schrijven wordt naar het Bestuur en de architect verstuurd. Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en het Bestuur overhandigd. Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van de mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de schade vergoeden voor de voorlopige oplevering. Vóór de voorlopige oplevering overhandigt hij de opdrachtgever de schriftelijke verklaringen van de betrokken eigenaars dat ze ofwel geen schade hebben geleden ofwel dat de schade werd hersteld en/of vergoed. De plaatsbeschrijving zal bestaan uit een nauwkeurige tekstuele beschrijving een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto s of video een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele plaatsbeschrijving, aangevuld met foto s van de gebeurlijke schadegevallen. een aanduiding van de plaats waar de foto s genomen zijn op plan 01.11. plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies 01.11.10. plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies/bij aanvang van de werken PM aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 01.14. plaatsbeschrijvingen verhardingen en afsluitingen De nodige plaatsbeschrijvingen van de openbare en/of private verhardingen en afsluitingen, inclusief de bestaande infrastructuur (riolering, putdeksels, verlichtingspalen, ) grenzend aan de werf en/of deel uitmakend van de werf. 01.14.10. plaatsbeschrijvingen verhardingen en afsluitingen/bij aanvang van de werken PM aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 14

01.15. plaatsbeschrijvingen beplanting 01.15.10. plaatsbeschrijvingen beplanting/bij aanvang van de werken PM aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de aanneming. 01.20. werfcoördinatie algemeen 01.21. werfcoördinatie planning van de werken PM Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureau s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen. Gedurende de werken dient de school ten allen tijde zoveel mogelijk ongehinderd kunnen blijven functioneren. Wanneer de aannemer werken wil uitvoeren aan het bestaande gebouw(en) wordt dit minstens 1 week op voorhand meegedeeld aan de architect, directie en veiligheidscoördinator. 01.22. werfcoördinatie werfleiding en controle PM WERFLEIDING De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te doen vervangen. WERFCONTROLE 0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd. Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in het werfkantoor. De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. 01.23. werfcoördinatie werfvergaderingen PM Minstens eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden. Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 15

Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald. Van elke werfvergadering wordt door de architect een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd beschouwd. 01.24. werfcoördinatie uitzetten bouwwerken PM Alle vereiste middelen en prestaties om de maten van de constructies correct vast te leggen, te visualiseren en de controle ervan door het Bestuur mogelijk te maken. Voor de aannemer begint met het uitzetten, verwittigt hij de architect hiervan minimum drie dagen op voorhand. Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt door het aanbrengen van voldoende referentiepunten en stevige merktekens. De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen moeten op onuitwisbare wijze vastgelegd worden in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de plannen. Bij vastgestelde anomalieën op het terrein moet de aannemer zo nodig de afgeleverde bouwvergunning raadplegen en het Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Na het uitzetten nodigt de aannemer de architect en de opdrachtgever uit tot verificatie op het terrein en het eventueel aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer of zijn gemachtigde. Het Bestuur moet zijn akkoord over de uitgezette maten noteren in het dagboek der werken. Pas dan kunnen de funderingswerken aangevat worden. 01.25. werfcoördinatie as-builtdossier TP st aard van de overeenkomst: Totale Prijs: forfaitair: per stuk Algemeen Overeenkomstig de gestelde eisen in het bijzonder bestek dient de aannemer oa. de nodige asbuilt plannen te leveren aan de opdrachtgever. Het betreft de respectievelijk grafische weergave op schaal 1/50 van de uitgevoerde bouwwerken en technische installaties en leidingen (gas, sanitair, verwarming, elektriciteit, liften, ) over hun volledig verloop tot aan de aansluiting op de openbare distributieleidingen. Als basis hiervoor kunnen de uitvoeringsplans van de aannemer dienen. Mogelijke wijzigingen en verdere detailleringen worden verwerkt in de plannen tot een asbuilt dossier. Standaard in te dienen na de uitvoering der werken asbuilt-plannen structuur en architectuur asbuilt-plannen van de waterdistributie asbuilt-plannen van de verwarmingsleidingen asbuilt-plannen van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken asbuilt-plannen van de gasdistributieleidingen asbuilt-plannen en schema van de elektrische installatie technische fiches van alle gebruikte materialen, producten enz alle uitvoeringsdetails (zoals effectief uitgevoerd) asbuilt-plannen van de thermische isolatie, in het kader van EPR veiligheid- en gezondheidsfiches van gevaarlijke producten en isolaties keuringen fotomateriaal Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 16

Het asbuilt-dossier zal overzichtelijk en logisch worden opgebouwd, met een behoorlijke inhoudstafel, met schutbladen enz om toe te laten dat de diensten die het gebouw na definitieve oplevering verder moeten beheren en onderhouden snel en eenvoudig de nodige documenten kunnen traceren. Het dossier zal dus ook toegepaste informatie bevatten ifv onderhoud, herstellingen en vervangingen: bv. kleurnummers RAL of NCS, samenstellingen voegspecie, gebruikte kleurstoffen, lampenlijst enz Aanpassingen met de hand op plannen wordt niet aanvaard. Onverminderd wat bepaald is ter zake in het veiligheids- en gezondheidsplan met betrekking tot de samenstelling post interventiedossier, levert de aannemer minstens 2 weken voor de voorlopige oplevering 3 stellen afdrukken van de bijgewerkte en goedgekeurde as built dossiers en 3 exemplaren digitaal op CD ROM of USB- stick, in DWG formaat, en PDF formaat. 1 exemplaar wordt overhandigd aan de architect, 2 exemplaren aan de bouwheer. 01.26. werfcoördinatie uitvoeringsplannen en uitvoeringsdetails TP st aard van de overeenkomst: Totale Prijs - forfaitair: per stuk UITVOERINGSDETAILS De door de ontwerper overhandigde details zijn principedetails en IN GEEN GEVAL uitvoeringsdetails. Op basis van deze principedetails zal de aannemer alle nodige uitvoeringsdetails maken en ter goedkeuring voorleggen aan het bestuur en de ontwerpers en dit minimum 3 werfvergaderingen voor de geplande uitvoering. UITVOERINGSPLANNEN De stabiliteits- en architectuurplannen worden door de aannemer op zijn kosten aangevuld tot uitvoeringsplans en ter goedkeuring in 3 exemplaren voorgelegd. Indien werken worden uitgevoerd zonder voorafgaandelijke goedkeuring kunnen deze geweigerd worden, en kan door architect & bestuur opdracht gegeven worden tot afbraak en/of aanpassingen. 01.27. werfcoördinatie nutsvoorzieningen bestaand gebouw PM De bouwwerken vinden plaats op een schooldomein in werking. Gedurende de werken dient de school ten allen tijde ongehinderd kunnen blijven functioneren. De aannemer zal hiermee rekening houden bij de planning & uitvoering van de werken (zie ook art. 1.21). De elektrische stroom in het bestaande schoolgebouw dient ononderbroken beschikbaar te blijven. Alle regenwaterafvoeren, rioleringen en nutvoorzieningen moeten ononderbroken blijven functioneren. Wanneer bij hoogste uitzondering toch werken dienen te gebeuren die zware hinder aan de nutsvoorzieningen van het in werking blijvende gebouw met zich meebrengen (zoals stroomtoevoerafsluitingen, ) worden minstens 1 week op voorhand concrete afspraken gemaakt op de werfvergadering in aanwezigheid van architect, schooldirectie en bouwheer voor de aanvang van deze werken. Doel is om de school ongehinderd te laten functioneren. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 17

01.30. werfcondities algemeen 01.31. werfcondities orde en netheid PM De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan. TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken. het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten laste van de aannemer. ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, moet de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen,. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel. Keuring De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden. 01.32. werfcondities geluids- en stofhinder PM GELUIDSHINDER De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. STOFHINDER Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. 01.33. werfcondities nazorg PM De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden voorzien. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 18

01.40. veiligheidsvoorschriften algemeen PM De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de werf toe te laten personen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. Materialen en uitvoering Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: de Codex over het welzijn op het werk de welzijnswet van 04/08/1996 het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB). De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinatorverwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming. Volgens het art.159 van het KB van 15/07/2011 inzake overheidsopdrachten is de opvraging van documenten zoals vermeld in punt 1 en punt 2 van art. 30 van het KB van 25/01/2001 (gewijzigd door het KB van 19/01/2005) facultatief. Aangezien het veiligheids- en gezondheidsplan voldoende nauwkeurig beschrijft op welke wijze het bouwwerk moet worden uitgevoerd, worden er door de coördinatorontwerp geen bijkomende documenten opgevraagd aan de inschrijvers. Door het ondertekenen van het inschrijvingsbiljet van bevestigt de inschrijver dat hij de werkmethode zal volgen die voortvloeit uit dit veiligheids- en gezondheidsplan. Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 19

02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 02.00. bouwplaatsvoorzieningen - algemeen De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne. Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien. De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van de aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. Het Bestuur kan steeds een schetsmatig voorstel van de geplande inrichting opvragen ter goedkeuring. 02.10. beschermingswerken algemeen 02.11. beschermingwerken openbare weg PM De bestaande openbare wegen en voetpaden moeten op doelmatige wijze beschermd worden tegen iedere gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gestapeld en het verkeer mag niet onnodig worden belemmerd. De geldende politionele verordeningen hierover moeten opgevolgd worden. Bij eventuele schade zal de aannemer op zijn kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Bijkomende herstellingswerken die na de oplevering nodig zouden zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald. 02.12. beschermingswerken - beplantingen 02.12.10. beschermingswerken beplantingen/bomen PM of FH st De aannemer moet de bestaande bomen waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk wordt voorzien, op afdoende wijze beschermen tegen ieder risico tot beschadiging of vernietiging. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) De te behouden bomen worden beschermd, de bescherming wordt gedurende de ganse loop van de werken in stand gehouden. De beschermingshoogte is aangepast aan de kruinhoogte met een minimum van 1,80 m. De beschermingszijvlakken zijn tenminste 0,5 m breder dan de kruindiameter van de boom. Binnen deze zone mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden (graven, ophogen, bouwverkeer, opslag van materialen, ), behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en architect. Na voltooiing worden de beschermingsmiddelen verwijderd en afgevoerd van de bouwplaats. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 20

De bomen die tijdens de beschermingsperiode toch beschadigd worden, zullen vervangen worden (soort en grootte zoals de beschadigde exemplaren) of vergoed worden op kosten van de aannemer. De schade zal berekend worden op basis van de Uniforme methode voor de waardebepaling van straat-, laan-, en parkbomen behorende tot het openbaar domein. Alle bomen op het terrein blijven staan. Het beschermen wordt gevraagd indien de aannemer dit nodig vindt voor het behoud van de bomen. 02.12.20. beschermingswerken beplantingen/struiken en hagen PM De aannemer moet de bestaande struiken en beplantingen waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk wordt voorzien, op afdoende wijze beschermen tegen ieder risico tot beschadiging of vernietiging. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Alle struiken en hagen op het terrein blijven staan. Het beschermen wordt gevraagd indien de aannemer dit nodig vindt voor de struiken en hagen. 02.30. toegangswegen algemeen De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke ontsluiting van de werf. Alle kosten voor eventuele hieraan verbonden grond- en andere werken zijn integraal ten laste van de aanneming. De aannemer wordt bij zijn inschrijving verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen en zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden. Hij kan hierover geen redenen inroepen om vertragingen of meerkosten te rechtvaardigen. Gedurende de werken dient de school ten allen tijde ongehinderd kunnen blijven functioneren. Het werfverkeer wordt volledig gescheiden van het verkeer van leerlingen en personeel van de school. Ten allen tijde dient elk bestaand leslokaal geëvacueerd te kunnen worden De vrije breedte van toegangswegen, gangen en trappen dient voldoende breed en onbelemmerd te zijn, om een vlotte evacuatie van alle gebruikers toe te laten. 02.31. toegangswegen voorlopige verharding voor voetgangers PM De voorlopige wegverharding moet toelaten de bouwkeet veilig en droogvoets te bereiken. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) De verharding bestaat uit een aangepaste steenslagverharding, dikte circa 15 cm, of uit een houten beplanking, genageld op steunbalken. Het pad is minstens 0,80 m breed. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te bepalen in overleg met het Bestuur. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 21

Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. 02.32. toegangswegen voorlopige verharding voor zware lasten PM De voorlopige wegverharding laat alle werfverkeer van en naar de bouwplaats toe. Deze wegverharding staat eveneens ter beschikking van andere aannemers, die een gelijktijdige opdracht op de bouwplaats vervullen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) Het type verharding en de laagdikte zijn aangepast aan de te verwachten belasting (vrachtwagens) en de aard van de ondergrond. De verharding is waterdoorlatend. Te verharden zone: overeenkomstig aanduiding op plan of te bepalen in overleg met het Bestuur. Bij het einde van de werken wordt de wegverharding verwijderd en het terrein in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. 02.33. toegangswegen parkeerruimte voor laden en lossen PM Bij gebrek aan voldoende parkeerruimte op het bouwterrein zelf wordt indien mogelijk in de nabijheid van het bouwterrein een ruimte ingericht als tijdelijke parking en/of worden de nodige vergunningen aangevraagd bij de plaatselijke instanties om hiervoor gebruik te kunnen maken van de openbare weg. De aannemer staat in voor de vereiste signalisatie, vergunningsaanvragen, alle verschuldigde huren, taksen en/of gebeurlijke boetes. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) 02.40. voorlopige omheining algemeen De aannemer moet ervoor zorgen dat het betreden van de bouwplaats door derden wordt verhinderd. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. De nodige borden, signalisatie, verlichting, overdekkingen, voetgangerspaden, taksen, enz. worden hierbij inbegrepen. Waar de bouwplaats grenst aan openbaar terrein plaatst de aannemer een voorlopige omheining en de nodige signalisatie, die voldoende doeltreffend is om onbevoegde personen te weren en de veiligheid van het verkeer te waarborgen. Indien nodig kan het Bestuur de aannemer vragen ook andere delen van de bouwplaats van een omheining te voorzien. De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. De hoogte van de voorlopige omheining bedraagt ten minste 1,80 m. De afsluiting is voorzien van de nodige afsluitbare toegangen. Sleutels van deze toegangen worden bezorgd aan de architect en het Bestuur. Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting moeten in overeenstemming gebracht worden met de geldende gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen. Waar de omheining wordt aangebracht op het voetpad, moet de aannemer zorgen voor een veilige voetgangerszone met een minimale breedte van 0,80 m en voorzien van een stevige borstwering op 1,00 m hoogte. Bouwtechnisch Bestek Woningbouw VMSW versie 1 juli 2014 22