Bestek betreffende Aanleg Kunstgrasveld te Teralfene

Transcriptie

1 Bestek betreffende Aanleg Kunstgrasveld te Teralfene Referentie: 181/006 Grontmij Vlaanderen nv Groot-Bijgaarden, Juli 2010

2 Synopsis Opdrachtgevend bestuur : Gemeente Affligem Ontwerper : Grontmij, vestiging Groot-Bijgaarden, A. Gossetlaan 28-28A 1702 Groot-Bijgaarden Tel: 02/ Gunning : Openbare aanbesteding Bepaling van de prijzen : Gemengde opdracht Opening van de inschrijvingen : Gemeentehuis van Affligem op vrijdag 10 september 2010 te 11 uur Erkenning : Categorie G4, klasse 3 of hoger Uitvoeringstermijn : 40 werkdagen Inzage bescheiden : Op het gemeentehuis van Affligem, Dienst der Werken Op het kantoor van Grontmij, vestiging Groot- Bijgaarden, A. Gossetlaan 28-28A 1702 Groot- Bijgaarden, van 9u tot 12u en van 13u tot 16u Aankoop bescheiden: volledig aanbestedingsdossier omvattende plannen, bijzonder bestek, beschrijvende en samenvattende meetstaat, inschrijvingsbiljet en technisch verslag Mits contante betaling of mits voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr van Grontmij, Frans Smoldersstraat, 18 te 1932 Zaventem, te verkrijgen bij Grontmij, vestiging Groot-Bijgaarden, A. Gossetlaan 28-28A 1702 Groot-Bijgaarden, met vermelding van BTW-nr. en Bsl/294414:Kunstgrasveld Teralfene/aanbdsr voor de prijs van 160 (incl. 21% BTW). Pagina 2 van 64

3 Inhoudsopgave Voorafgaande noot... 5 Gedragscode bij infrastructuurwerken voor het draaglijk maken van de hinder Werkmethode... 6 Materieel Werknemers... 6 Klachten Onderaannemers... 7 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming der werken, leveringen en diensten Administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken Koninklijk Besluit van en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage bij dit besluit (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken) Hoofdstuk II Algemene bepalingen Meetmethoden voor hoeveelheden Inbegrepen prestaties en leveringen Controles Nauwkeurigheden en toleranties Leidingen van openbare diensten Maatregelen voor de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande constructies Hoofdstuk III Materialen Grond Bouwzand Steenslag, rolgrind, ruwe steen en brokken puin Bestratingelementen Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer van water Materialen voor draineerleidingen Geprefabriceerde lijnvormige elementen van beton voor wegenbouw Geprefabriceerde keermuren van gewapend beton Kunstgrastapijt Metalen leunafsluiting Metalen afsluiting Metalen toegangspoort Voorafgaande nota inzake bepalingen van toepassing op hoofdstukken IV tot en met XIII Grondverzet in het kader van Vlarebo Pagina 3 van 64

4 Voorafgaande noot Hoofdstuk IV Voorbereidende werken en grondwerken Voorbereidende werken Droog grondverzet Hoofdstuk V Onderfunderingen - funderingen Onderfundering Funderingen Hoofdstuk VI Verhardingen Bestratingen Andere verhardingen Hoofdstuk VII Riolering en afvoer van water Inspectieputten Aansluitingen op de riolering Ondergrondse draineringen Hoofdstuk VIII Lijnvormige elementen Trottoirbanden (borduren) en trottoirbanden-watergreppels Hoofdstuk IX Allerhande werken Metalen leunafsluiting Metalen afsluitingen Metalen toegangspoort Prefab betonnen keermuur Onderhoud van kunststof grasmat Veiligheids- en gezondheidsplan - voorziene maatregelen Veiligheids- en gezondheidsplan - prijsbepaling Pagina 4 van 64

5 Voorafgaande noot Voorafgaande noot De indeling van onderhavig bestek is deze van het standaardbestek 250 versie 2.1 (uitgave 2006) met dien verstande dat enkel en alleen de voorschriften worden vermeld die worden aangevuld, gewijzigd of vervangen. Pagina 5 van 64

6 Gedragscode bij infrastructuurwerken voor het draaglijk maken van de hinder Gedragscode bij infrastructuurwerken voor het draaglijk maken van de hinder 1. Werkmethode Indien in het bijzonder lastenboek geen specifieke fasering is opgenomen, dient de aannemer dusdanig zijn werf te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot een minimum beperkt blijft. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met omleidingen en toegankelijkheid. Eens de werken zijn aangevangen, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral wanneer wegen moeten worden afgesloten, of verkeersbelemmeringen kunnen optreden. De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de hoogst noodzakelijke termijn. Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen is slechts toegelaten voor een korte termijn. Toegangswegen voor voetgangers en fietsers dienen te allen tijde op een veilige manier gegarandeerd te worden. Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en verkeersborden mogen worden gebruikt. De werken dienen inzonderheid langs of in woonstraten een ordelijk verloop te hebben, o.a. stapeling van materialen, opstelling van machines, beperking van stofvorming of modder, goede planning en opeenvolging van de diverse activiteiten e.d. 2. Materieel De aannemer zal er aandacht aan besteden enkel materieel te gebruiken dat aangepast is aan de lokale omgeving en de grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar: Grootte van het materieel Geluidshinder en trillingen Uitscheiding van uitlaatgassen Stofhinder, plasvorming of modderige toestanden Wendbaarheid Mogelijk risico voor de bevolking Mogelijk risico voor schade aan eigendommen 3. Werknemers Het personeel van de aannemer moet in het bezit zijn van een identificatie. Alle werknemers moeten een identificatie op hun bovenkledij of hoofddeksel dragen. Het aannemerspersoneel moet tegenover iedereen op en langs de werken en onder alle omstandigheden, handelen met beleefdheid en het grootste respect. De leidend ingenieur kan verzoeken om de verwijdering van de werf van elke werknemer die zich niet houdt aan de Pagina 6 van 64

7 Gedragscode bij infrastructuurwerken voor het draaglijk maken van de hinder opgelegde gedragscode. Het aannemerspersoneel moet rekening houden met elk redelijk verzoek van de bevolking. Verzoeken waarvan geoordeeld wordt dat zij niet tot de normale taken van de aannemer behoren, zullen onmiddellijk worden doorverwezen naar de leidend ingenieur. 4. Klachten Personen met klachten worden aangeraden rechtstreeks contact op te nemen met de werfleiding. Elke klacht, mondeling of schriftelijk, moet binnen 24 uur worden doorgegeven aan de leidend ingenieur. 5. Onderaannemers De aannemer zal alle onderaannemers opdracht geven om zich te houden aan deze instructies. De aannemer wordt verantwoordelijk gesteld voor het al dan niet naleven van de gestelde eisen door de onderaannemers. Pagina 7 van 64

8 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften 0. Wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming der werken, leveringen en diensten Afdeling III Overheidsopdrachten ingevolge de onderhandelingsprocedure Art ,b De Bouwheer vermeldt dat hij, gedurende de uitvoeringsperiode der werken, gebruik kan maken van de mogelijkheid voorzien in art ,b om bepaalde werken overeenstemmend met de oorspronkelijke aanneming toe te wijzen aan de uitvoerende aannemer. 1. Administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken. Art Gegevens aankondiging van opdracht en enkele begripsomschrijvingen Voorwerp van de opdracht De aanneming heeft tot doel het uitvoeren van Aanleg Kunstgrasveld te Teralfene. De opdracht omvat in hoofdzaak volgende werken: Voorbereidende op- en/of afbraakwerken van bestaande verhardingen en van plaatselijke en lijnvormige elementen Al de grondwerken nodig voor de uitvoering van de werken volgens de aanduidingen van de plannen, lengte- en dwarsprofielen De uitvoering van gewone rioleringswerken en afwateringswerken: buizen, inspectieputten, drainages Het aanleggen van een verharding uit kunstgras op een steenslagfundering Het aanleggen van bestratingen uit betonstraatstenen op schraal betonfundering Het plaatsen van trottoirbanden uit beton, incl. fundering en stut in schraal beton Het onderhoud van alle werken tot aan de definitieve oplevering Wijze waarop de opdracht wordt gegund. Zie synopsis Wijze waarop de prijzen worden bepaald. Zie synopsis Aanbestedende overheid. De werken worden uitgevoerd voor rekening van de gemeente Affligem. Pagina 8 van 64

9 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Opening van de inschrijvingen De opening van de inschrijvingen heeft plaats op dag en uur vermeld in de synopsis. Termijn voor de uitvoering van de opdracht. De termijn voor de uitvoering van de opdracht is: zie synopsis. Vereiste erkenning. Zie synopsis. Vereiste registratie. Zie synopsis. Bestuur dat voor de betaling instaat. De gemeente Affligem staat in voor de betaling van de werken. Voertaal De voertaal is Nederlands. Alle offertes dienen in het Nederlands opgesteld. Art. 15 Het geld moet gestort zijn vooraleer de documenten worden overgemaakt. Art. 17 Wordt toegevoegd: 8º die geen gezonde financiële en economische draagkracht heeft. Het bewijs dat de aannemer zich niet in geval 8º bevindt, kan geleverd worden door passende bankverklaringen voor te leggen. Art. 83 Wordt toegevoegd. De technische bepalingen die op de opdracht van toepassing zijn, worden opgesomd in de Algemene en Bijzondere Technische Bepalingen. Zo in deze Algemene en Bijzondere Technische Bepalingen wordt verwezen naar bestaande typebestekken, dan zijn enkel de technische bepalingen van deze typebestekken van toepassing, met uitsluiting van de administratieve bepalingen die deze bestaande bestekken zouden bevatten. Art Bij de offerte te voegen bescheiden Buiten de documenten vereist door het Koninklijk Besluit van zal de offerte vergezeld zijn van: Bij hun offerte voegen de inschrijvers, met name de personen die ondertekenen, de bewijzen dat zij statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van de volgende documenten: uittreksel of kopie van de statutaire clausule in verband met de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B. S., houdende benoeming van de bestuurders volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder andere documenten ter staving van de bevoegdheid Nota s zoals gevraagd in dit bestek. Pagina 9 van 64

10 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Lijst van referenties van synthetische voetbalvelden uitgevoerd sinds 1 januari 2005, gestaafd met getuigschriften van goed uitvoering. Deze getuigschriften omvatten het bedrag, het tijdstip en plaats van uitvoering van de werken. Beschrijving en staal van het voorgestelde kunstgras. Art en 4. Alle inschrijvers zullen bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen in verband met de sociale zekerheid van hun werknemers. Art Het verbeteren van vermoedelijke hoeveelheden wordt niet toegestaan, op straffe van nietigheid van de inschrijving. Art Prijzen De eenheidsprijzen kunnen worden gepreciseerd tot 2 cijfers na de komma. Art Indienen van de offertes De inschrijvingen dienen toegezonden naar of overhandigd te worden op het gemeentehuis van Affligem, Bellestraat Affligem. De inschrijvingen zijn ofwel onder enkele omslag af te geven aan de voorzitter van de zitting belast met het openen van de inschrijvingen en dit vóór hij de zitting als open verklaart, ofwel ter post onder dubbele omslag gericht tot de Heer Burgemeester van de gemeente Affligem. De binnenomslag draagt de volgende vermeldingen: Offerte voor de aanneming van de werken Aanleg Kunstgrasveld te Teralfene. De datum van de zitting van opening der inschrijvingen. De buitenste omslag vermeldt naast het adres, het opschrift "Offerte". Bij afgifte aan de voorzitter vóór de opening van de zitting draagt de buitenomslag dezelfde opschriften als de binnenomslag hierboven beschreven. Art Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gehouden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtachtig kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 3. Koninklijk Besluit van en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de bijlage bij dit besluit (algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken) 3.1. Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het Koninklijk Besluit van en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en de concessies voor openbare werken Art. 2 Contractuele documenten toegelaten variante producten of uitvoeringswijzen Op de opdracht zijn in het algemeen toepasselijk, voor zover hiervan niet wordt afgeweken in de aanbestedingsdocumenten: Pagina 10 van 64

11 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Het standaardbestek 250 versie 2.1 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, uitgave 2006, en de errata van april De wet van , betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de latere wijzigingen en aanvullingen. Koninklijk Besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S. van ) en latere wijzigingen. Koninklijk Besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken (B.S ) en latere wijzigingen. De algemene aannemingsvoorwaarden vastgesteld in de bijlage bij het voormelde K.B. van 26 september De wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. Het Koninklijk Besluit van tot vaststelling van bepaalde toepassingsmodaliteiten van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van de aannemers van werken. Het Ministerieel Besluit van tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van aannemers. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (laatste uitgave) (ARAB) De normen NBN, EN en andere normen waarnaar in de bestekken en onderhavig bijzonder bestek wordt verwezen, ongeacht of zij werden gehomologeerd of geregistreerd. Artikel 51 van het K.B. van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen. De omzendbrief nummer van , met betrekking tot het in toepassing stellen van de Praktische Leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken en zijn bijlage. De omzendbrief OW 2001/1 dd van Vlaams Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie mbt de verplichting van het gebruik van zichtverbeterende systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto s op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen Vlarebo-wetgeving, hoofdstuk X en de VLAREA-wetgeving. Op de opdracht zijn in het bijzonder toepasselijk: dit bestek en de bijgevoegde opmetingsstaat. het bij dit bestek behorende model van inschrijving en de bijgevoegde samenvattende opmetingsstaat. het bij dit bestek horende grond- en milieuhygiënisch onderzoek. het bij dit bestek horende Technisch Verslag in het kader van de VLAREBO-wetgeving het bij dit bestek horende veiligheids- en gezondheidsplan de bij dit bestek behorende plans. De FIFA Quality Concept for Football Turf De International Turf Standards (IAS) Het Bondsreglement van de Koningklijke Voetbalbond België (KBVB) Plan nr. Titel plan Index 01 Plannenlijst 02 Fotoreportage 03 Gewestplan 04 Stafkaart 05 Stratenplan 06 Bestaande toestand 07 Ontwerp riolering 08 Ontwerp wegenis 09 Typedwarsprofielen 10 Typedetails Pagina 11 van 64

12 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Art Lijst van de bepalingen waarvan wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden. De bepalingen waarvan het bijzonder bestek afwijkt van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn de volgende artikelen (in aanvulling van de bepalingen van het SB 250 versie 2.1). Art. 15 1, 2 en 3 Art Art. 14 Art en 5 Art Art Art en 2 Art Art. 30 Art Art. 38 Art. 39 Art. 41 Art en 4 Art en Algemene administratieve voorschriften in toepassing van de bijlage: algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten voor concessies voor openbare werken Art.1.- Leiding van en toezicht op de uitvoering. De dienst die toezicht uitoefent op de uitvoering van de werken is Grontmij Vlaanderen nv., vestiging Groot-Bijgaarden, A. Gossetlaan 28-28A 1702 Groot-Bijgaarden, hierna verder aangeduid als het "Studiebureau". De natuurlijke persoon zal meegedeeld worden bij of na gunning der werken. Een afgevaardigde van de gemeentelijke technische dienst van Affligem zal eveneens de uitvoering van de werken controleren en heeft steeds het recht geldige opmerkingen te formuleren. Het mandaat van de leidend ambtenaar in samenwerking en in opdracht van het Bestuur omvat: De technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering ervan. De keuring van de producten, zowel a priori als a posteriori. Het nazicht van de uitgevoerde hoeveelheden en alle overige data van de maandelijkse vorderingsstaten tot en met de eindstaat. Het opstellen van de processen-verbaal en verslagen allerhande. Het vastleggen van de data van vergaderingen, overnamen en dergelijke. Het toezicht op de uitvoering. Art Detail- en werktekeningen. (aanvullende tekst). Ten laatste 30 kalenderdagen na de gunning van de inschrijving levert de aannemer aan de bouwheer de hiernavolgende bescheiden: Pagina 12 van 64

13 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften A. De aannemer dient, binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de goedkeuring van zijn inschrijving, volgende documenten, in drievoud, ter goedkeuring aan de bouwheer voor te leggen: Uitvoerig werkplan: dit werkplan, grafisch voorgesteld in werkdagen, geeft de indeling en opeenvolging van de onderscheidene werkzaamheden van zijn aanneming op, met al de inlichtingen welke nodig zijn om een volledig inzicht te bezorgen in het aantal bouwfasen waarop gelijktijdig zal gewerkt worden. Van het aldus door de bouwheer goedgekeurd werkprogramma mag door de aannemer, zonder voorafgaandelijke instemming van de bouwheer, niet worden afgeweken. De technische kenmerken van de te leveren buizen (wanddikte, nuttige lengte, afmetingen, spie- en mofeinden, enz...) en de kenmerkende gegevens van de elastische voegafdichtingsringen betreffende mechanische sterkte en chemische bestendigheid, voor zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benorcatalogus. Bewijs van borgtochtstelling. Bewijs van verzekering. Dossier grenspalen. Vóór de aanvang van de werken op de betreffende percelen zoekt de aannemer alle grenspalen binnen de werkzone op die de scheiding vormen tussen percelen, alsook binnen een strook van 5 m breedte aan weerszijden van deze werkzone, op. De aannemer laat de plaatsbeschrijving van de grenspalen opmaken door een landmeterexpert vastgoed. De aangestelde landmeterexpert moet de gevonden grenspalen vastleggen met maatcijfers aan 3 (drie) vaste punten, voorkomend op het grondplan. Indien er geen 3 vaste punten gevonden worden binnen een straal van 50 m, dan dienen de respectievelijke coördinaten van de grenspalen op plan te worden medegedeeld. De coördinaten worden ingemeten t.o.v. de ter plaatse aanwezige polygoonpunten. Voor percelen waar grenspalen ontbreken op de scheiding met de naburige eigendom, legt de landmeter een door de betrokken eigenaars voor akkoord getekende verklaring voor waaruit de afwezigheid van deze palen blijkt. Op het door de landmeter getekend plan, duidt de landmeter de door hem gevonden genummerde palen, de namen van de verschillende eigenaars en de scheidingen waar er geen grenspalen te vinden zijn aan. Dit plan dient door de landmeter ter goedkeuring aan de bouwheer te worden voorgelegd. Het volledige dossier moet voor de aanvang der werken in twee exemplaren aan de bouwheer worden overgemaakt. Voor elke vertraging bij deze verrichting wordt de dagelijkse boete toegepast. Weggenomen grenspalen dienen herplaatst te worden door een landmeter in het bijzijn van de betrokken eigenaars; hiervoor wordt een proces-verbaal van herafpaling opgesteld dat door de betrokken eigenaars wordt ondertekend. Voor het opzoeken en vastleggen van de grenspalen worden posten voorzien in de opmetingsstaat. In de inschrijving geeft de aannemer een eenheidsprijs op per gevonden grenspaal die zich op de scheiding tussen 2 percelen bevindt. Voor de door de eigenaars ondertekende verklaringen (enkel voor percelen waar grenspalen ontbreken) dient de aannemer een eenheidsprijs per verklaring op te geven. Per eigenaar wordt maximum 1 attest in rekening gebracht, ongeacht het aantal percelen welke deze eigenaar langs de weg bezit. Pagina 13 van 64

14 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Een gedetailleerd grondverzetplan en grondtransportverklaring, goedgekeurd door een erkende bodembeheerorganisatie. C.1. As builtdossier In geval van rioleringswerken dient de aannemer op het einde van de werken een Asbuiltdossier aan de aanbestedende overheid af te leveren welke bestaat uit: De opmeting van de uitgevoerde werken door een landmeterexpert in x,y-coördinaten in het Lambertstelsel en z-coördinaat in de Tweede Algemene Waterpassing. Volgende elementen worden na einde der werken opgemeten: (x,y): het midden van de deksels van inspectieputten en speciale constructies; (z): per inspectieput of speciale constructie alle inkomende en uitgaande leidingen (BOK). Indien: C.2. As-builtdossier wegenis Na uitvoering der werken wordt de werkelijke uitgevoerde toestand opgemeten. Deze opmeting wordt binnen de 30 kalenderdagen na de voltooiing der werken aan de aanbestede overheid overgemaakt op papieren drager in 1 exemplaar en in een bestand op een magnetische drager, type dwg. De verplichte indeling in lagen en de te gebruiken legende en symbolen zijn beschikbaar bij de aanbestedende overheid. De kosten voor de opmaak en het afleveren van een as-builtdossier volgens bovenstaande paragrafen worden in één afzonderlijke post in de meetstaat voorzien. D. Dagrapporten, leveringsbons, stortbons, Alle dagrapporten met volledige en gedetailleerde vermelding van de uitgevoerde werken, de gebruikte materialen, het aantal werknemers en gebruikt materieel en alle leverings- en stortbons dienen ten laatste 2 werkdagen na de werkdag afgeleverd te worden aan de toezichter. Indien dit niet het geval is zal van ambtswege een dagelijkse boete worden toegepast (25 per ontbrekend document en per dag vertraging tot alle documenten overhandigd zijn). E. Postinterventiedossier De aannemer is verplicht volgende documenten ten behoeve van het postinterventiedossier (PID) te bundelen en aan de veiligheidscoördinator te bezorgen: indien opportuun, de onderhoudsmodaliteiten met een overzicht van de onderhouds- en herstellingstaken, de frequenties, de risico s en de te nemen preventiemaatregelen in tabelvorm. de attesten met betrekking tot het bodemdecreet technische fiches van gebruikte materialen en producten F. Stortplaats Vóór de aanvang van de opbraakwerken duidt de aannemer de ligging van de vergunde stortplaats aan. Art Bedrag van de borgtocht De posten waarop een a posteriori keuring is uit te voeren, overeenkomstig punt a, zijn in de samenvattende meting van de werken aangeduid met een (x). Art Vrijgave van de borgtocht De aanvullende borgtocht van 10% wordt vrijgegeven bij voorlopige oplevering. Pagina 14 van 64

15 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften De aanvullend borgtocht van 20 % wordt voor de helft vrijgegeven bij voorlopige oplevering. Het resterende bedrag wordt vrijgegeven bij definitieve oplevering. Art Onderaannemers Ook de onderaannemers dienen op datum van de goedkeuring over de vereiste erkenning te beschikken. De aannemer dient aan de leidend ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet aan de wetgeving houdende regeling van registratie en erkenning van de aannemers, in verhouding tot het deel van de opdracht zal uitvoeren. Zolang deze bewijzen niet zijn overlegd, mag een onderaannemer niet werken. De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het deel van de opdracht dat hem werd toevertrouwd in het bezit zijn van de vereiste registratie en erkenning. Zonder voorafgaande machtiging door het bestuur is afstand van de overeenkomst niet toegelaten. Bij afstand zonder deze machtiging mag het ebstuur het contract verbreken en de werken ambtshalve laten uitvoeren op kosten en eigen risico van de in gebreke zijnde aannemer. Art Keuringskosten De keuringskosten waarvan sprake in dit artikel zijn ten laste van de aannemer wanneer de keuring in België plaatsvindt. Er moet gerekend worden dat het keuringspersoneel uit twee personen bestaat. De berekeningswijze van de keuringskosten is vermeld in art. I Art Prijsherziening De prijsherzieningsformule van toepassing op deze werken is de volgende: s i p= P( 0,40 + 0,40 + 0,2) S I Voor de toepassing van de formule worden de werken geacht te behoren tot de categorie A. Art Intellectuele rechten Alle kosten betreffende octrooi- of licentierechten zijn een last van de aannemer. Art Betaling van de werken 1. Algemeen aanvullende betalingsregels In aanwezigheid van de afgevaardigden van alle betrokken partijen, worden de hoeveelheden nagezien die in aanmerking komen voor betaling. De partijen komen hieromtrent overeen. Alle posten van werken waarop een a posteriori keuring is uit te voeren, uitgezonderd deze posten waarvoor: ofwel een aanvullende borgtocht is geëist (cementbetonverhardingen, lijnvormige elementen van ter plaatse gestort beton, schraal beton, fundering, e.d.); ofwel bijzondere betalingsmodaliteiten gelden (zie verder onder punt 2); Deze komen slechts tot 80% van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking, zolang niet alle resultaten van de erop uit te voeren proeven zijn gekend en/of alle controlemetingen zijn uitgevoerd. Het CCTV-onderzoek vormt hierop een uitzondering voor zover de aannemer zelf niet aansprakelijk is voor het niet uitvoeren ervan. Pagina 15 van 64

16 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften In geval van slechte proefresultaten worden de reeds betaalde bedragen van alle erop betrekking hebbende posten uit de eerstvolgende vorderingsstaten gelicht tot aan de tekortkomingen een voor de bouwheer aanvaardbare oplossing is gegeven. De bouwheer wenst op deze wijze enkel de conform het bestek uitgevoerde en goedgekeurde werken te betalen. Zowel voor de maandelijkse afkortingen als voor het saldo van de aanneming maakt de aannemer een gedagtekende en ondertekende schuldvordering op de erbij gevoegde vorderingsstaat. De schuldvordering vermeldt enkel het bedrag der uitgevoerde werken + herziening (exclusief BTW). Het maandelijkse overzicht van de uitvoeringstermijn wordt door de aannemer opgemaakt en voor akkoord ondertekend door de leidend ingenieur of door de toezichter. Een overzicht van deze termijn dient bij de vorderingsstaat gevoegd. Bij de schuldvordering is een bijhorende detailstaat (per post 1 blad met aanduiding in detail en berekening van de gevorderde hoeveelheid) De aannemer maakt de gedagtekende, ondertekende schuldvordering en bijhorende vorderingsstaat per aangetekend schrijven als volgt over: aan de bouwheer 1 exemplaar van de schuldvordering en de vorderingsstaat aan het studiebureau drie (in geval van gecombineerde opdrachten vier) exemplaren van de schuldvordering en van de vorderingsstaat. Binnen de twee weken na postdatum van het verzenden van de vorderingsstaten stuurt het studiebureau één exemplaar nagezien, verbeterd en aangevuld met de opmerkingen per aangetekend schrijven naar de aannemer. De aannemer maakt vervolgens per aangetekend schrijven volgende documenten over: aan de bouwheer de factuur in tweevoud. In geval van gecombineerd dossier wordt de factuur met het aandeel van de andere opdrachtgever(s) in tweevoud opgestuurd naar de respectievelijke opdrachtgever(s). aan het studiebureau in tweevoud de definitieve schuldvordering, de vorderingsstaat, de kopieën van de verzendingsbewijzen (in geval van gecombineerde opdrachten in drie exemplaren) Teneinde de continuïteit van de vorderingsstaten te verzekeren, dienen, voor de periodes waarbinnen geen werken of goedgekeurde werken worden uitgevoerd, nihilstaten te worden opgemaakt. De opdrachtgevers betalen rechtstreeks aan de aannemer hun respectievelijke tussenkomst in de uitvoering der werken. Art Onderbreking door het bestuur Onderbrekingen nodig voor het uitvoeren van andere opdrachten op de werf, die dienen te gebeuren vooraleer bepaalde werken vervat in de huidige opdracht kunnen gerealiseerd (bvb werken van de nutsmaatschappijen), worden beschouwd als technisch verlet maar geven geen recht tot schadevergoeding. Art Opleveringen en waarborgtermijnen Wanneer de aannemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet, moet hij die op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. In ieder geval mag er zich geen niveauverschil voordoen tussen de omkaderingen, straatpotten en straatdeksels met de omgevende bestrating. In geval van herplaatsing moeten de omkaderingen (ook onderkaders) en straatpotten zodanig herplaatst worden dat een normale Pagina 16 van 64

17 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften bediening van de toestellen gewaarborgd is. De aanduidingspalen moeten, volgens de vermelde coördinaten op de aanduidingplaat, teruggeplaatst worden. De aannemer bezorgt samen met de aanvraag tot voorlopige aanvaarding der werken aan het bestuur het bewijs vanwege alle nutsmaatschappijen dat de aannemer alle merkbare tekens (afsluiters, kamers, brandkranen, enz.) op hoogte gebracht heeft en er geen schade is aan het bestaande net. Art Straffen Naast de boete van termijnoverschrijding zijn de toezichtkosten gedurende de periode van vertraging, a rato van 150 per werkdag, door de aannemer te vergoeden. Vaststelling van inbreuken op de voorschriften inzake de bezetting of herstelling van de werkzone worden beboet met min 125 per inbreuk of 25 per kalenderdag dat de inbreuk niet is opgeheven of hersteld. Vaststelling van inbreuken met schade aan het milieu voor gevolg zoals het verpompen en/of lozen van afvalwater in het oppervlaktewater, ingraving van rest- of afvalstoffen, verontreiniging van grond door lekkende brandstof of olie e.d. worden beboet met een eenmalige boete van minimum 500 per dag of 250 per dag aan dagelijkse boete zolang dat de inbreuk niet is opgegeven. Inbreuken op de bepalingen van art betreffende het gebruik van een zichtveldverbeterend systeem: de speciale straf bedraagt 250 per overtreding per voertuig. Inbreuken op de bepalingen van art betreffende het dragen van signaalkledij: het niet dragen van signaalkledij wordt bestraft met 100 voor elke vastgestelde overtreding, per keer en per werknemer. Niet in orde zijn van de werfsignalisatie: 500 per vaststelling die niet binnen de 4 uren verholpen is (tijdens en buiten de werkuren ). Voor een vaststelling over de markeringen (incl. herschilderen indien niet meer voldoende zichtbaar), wordt de termijn van 4 uren op 48 uren gebracht. Inbreuken op door het V&G-plan opgelegde preventiemaatregelen en/of herhaaldelijk niet naleven/opvolgen van door de veiligheidscoördinator of de opdrachtgevende overheid gemaakte opmerkingen ter gelegenheid van veiligheidscontrole-rondgangen en coördinatievergaderingen: de speciale straf bedraagt 25 per inbreuk/niet nageleefd advies. Bij het niet voldoen aan de bepalingen i.v.m. toegankelijkheid tot percelen wordt een boete van per overtreding toegepast. Voor elke inbreuk op de bijzondere voorschriften in de administratieve bepalingen van dit bestek: 500 voor elke inbreuk waarvoor geen bijzondere straf voorzien is. Visuele gebreken en afwijkingen ten gevolge van herstellingen en aanpassingen om tot een conforme uitvoering te komen of ten gevolge van een slechte uitvoering (bvb zaagsnede welke technisch niet noodzakelijk is, maar nodig werd om een herstelling te kunnen uitvoeren, kleurafwijkingen, ) aan de nieuw aangelegde verhardingen en lijnvormige elementen kunnen eventueel aanvaard worden mits toepassing van een eenmalige boete (waardevermindering) van 250, indien het een lokaal gebrek betreft of een boete van 25 per meter met een minimum van 250 indien het een gebrek betreft dat zich manifesteert over grotere lengte. Art Aard van de opdracht Deze opdracht maakt het voorwerp uit van een gemengde overeenkomst bestaande uit: een gedeelte tegen prijslijst voor de posten van de samenvattende opmetingsstaat welke een vermoedelijke hoeveelheid (VH) aangeven. Pagina 17 van 64

18 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften een gedeelte aan een totale prijs voor de posten van de samenvattende opmeting welke geen hoeveelheid (TP) aangeven. Art Werken tegen een andere dan een globale prijs In geval van tegenspraak tussen de administratieve- en/of technische bepalingen enerzijds, en de samenvattende opmetingsstaat anderzijds, zijn de gegevens van de samenvattende opmetingsstaat rechtsgeldig. In geval van tegenspraak tussen de tekeningen zelf en de maten op de tekeningen, hebben de maten voorrang. In geval van tegenspraak tussen de bij de posten horende codenummers en de bijgevoegde tekst, heeft de bijgevoegde tekst voorrang op de aan het standaardbestek verbonden betekenis der codenummers. Art. 25. Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen De bepalingen van artikel 25 worden aangevuld als volgt: het opbreken en afvoeren van leidingen met een uitwendige diameter 300 mm. Het opbreken en afvoeren van de bestaande velddrainage Het opbreken van gebonden en ongebonden verhardingen welke zich binnen de wegkoffer van de nieuwe opbouw bevinden. Het omzichtig opbreken, tijdelijk stockeren en na uitvoering van de werken terugplaatsen van de bestaande veldinfrastructuur (oa. doelpalen en cornervlaggen) het opbreken van toezichtschouwen voor nutsleidingen Alle werfsignalisatie of alle mogelijke signalisatie (omleidingen, werf, ) het opbreken en ophalen van straatpotjes, straatkapjes van de nutsleidingen (brandkranen,...) voor zover hun oppervlakte < 0,50 m², evenals het opbreken en herplaatsen van de aanduidingspalen Tenzij anders vermeld in het bijzonder bestek omvat elke post van de meetstaat naast de beschreven handeling eveneens de aanvoer, het verwerken en het desgevallend afvoeren van de materialen of gronden noodzakelijk voor een correcte uitvoering volgens de regels van de kunst. Indien gewenst door de bouwheer dient de aannemer vertegenwoordigd te zijn op een eventuele infovergadering ten einde de werkwijze en de planning toe te lichten. Het spreekt vanzelf dat de aanduidingen en de documenten niet beperkend zijn en elkaar aanvullen. Alleen al door het indienen van zijn inschrijving, wordt de aannemer verondersteld volledig op de hoogte te zijn van de toestand van de bouwplaats en van alle in onderhevig bestek vermelde documenten, en alleen al door zijn deelneming aan de aanbesteding verklaart hij zich zonder voorbehoud te onderwerpen aan de voorschriften van dat bestek. De aannemer moet de werken, die niet in onderhavig bijzonder bestek vermeld zijn, in elk geval volgens de regels van de kunst uitvoeren. Hij kan in geen geval aanspraak maken op schadevergoeding wegens moeilijkheden die daaruit zouden voortvloeien. De permanente reiniging van de wegen en/of de directe omgeving van de bouwplaats valt ten laste van de aannemer (minimaal wekelijks en steeds op aanvraag van de bouwheer of leidend ingenieur). De aannemer is als enige verantwoordelijk voor de overtredingen op de geldende wetten, besluiten, reglementen en alle voorschriften van eender welke aard. De aannemer moet eventueel rekening houden met de administratieve en technische prestaties in verband met de aanvragen voor vergunningen die hij in de eenheidsprijzen van zijn inschrijving meerekent. Het indienen van deze bundel(s) op basis van de inlichtingen en formulieren versterkt door de aannemer zal gebeuren overeenkomstig de vigerende voorschriften en reglementen. Pagina 18 van 64

19 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Krachtens de Koninklijke Besluiten van en betreffende het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw, is de aannemer een bijdrage aan dat centrum verschuldigd. In de opmetingsstaat wordt hiervoor geen afzonderlijke post voorzien en is derhalve een last van de aannemer. Art Bodemsaneringdecreet en haar uitvoeringsbesluit (Vlarebo hoofdstuk X) De bouwheer voegt bij de aanbestedingsdocumenten het technisch verslag en een schematisch overzicht op het lengteprofiel met aanduiding van de hoeveelheid (m³) en mogelijkheid tot gebruik van de uitgegraven bodem van de grondoverschotten per bemonsteringszone als bodem, in of als bouwstof (bouwkundig bodemgebruik), noch als bodem noch, in of als bouwstof. Alle grondoverschotten, waarvoor uit het milieuhygiënisch onderzoek blijkt dat deze grondoverschotten kunnen aangewend worden als bodem of in of als bouwstof (bouwkundig bodemgebruik), dienen door de aannemer te worden afgevoerd en verwerkt volgens de geldende wetgeving. Hiervoor zijn volgende posten voorzien in de meetstaat: afvoer en verwerking van grondoverschotten met milieuhygiënische code XXX volgens het technisch verslag t.t.v.i. XXX m³ (TP) Het aantal m³ en de code overeenkomstig het technisch verslag worden ter informatie vermeld bij de post. Deze posten worden uitbetaald a rato van de vooruitgang der werken (aantal verstreken werkdagen tov de totale uitvoeringstermijn). Ook wanneer deze grondoverschotten worden herbruikt of geschikt gemaakt voor herbruik worden deze posten uitbetaald. De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met het in voege treden van de nieuwe Vlarebo-wetgeving per 01/07/2008. Alle hiermee verbonden kosten (aansluitingsbijdrage bodembeheerorganisatie, verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van bodembeheerrapporten, kosten voor transportdocumenten, ) dienen in de eenheidsprijzen of totaalprijzen te zijn opgenomen. De bouwheer laat de technische verslagen goedkeuren door de VZW Grondbank of VZW Grondwijzer als erkende bodembeheerorganisatie. Indien de aannemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de eventuele bijkomende kosten voor het (opnieuw) goedkeuren van het technisch verslag ten laste van de aannemer. De aannemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (grondtransportverklaring, gebruiksbrief of aanvraag bestemming en transport, vrachtbon, ) en het afleveren van het bodembeheerrapport door een bodembeheerorganisatie. De aannemer staat in voor de selectieve uitgraving en stapeling van de bodem die wordt bedoeld met het ondiep grondwerk. Deze bodem dient bij voorkeur terug in het werk worden aangewend of, wanneer dit niet mogelijk is, binnen een ander werk als bodem of in of als bouwstof (bouwkundig bodemgebruik) naargelang de uitspraak binnen het technisch verslag. Wordt bedoeld met ondiep grondwerk: Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder IV , IV en IV , respectievelijk opbraak van verhardingen, lijnvormige elementen en buizen/kokers met dien verstande dat de verharding, lijnvormig elementen, buizen/kokers, (onder)fundering en eventuele omhulling in het kader van het Vlarea worden afgevoerd. Afgraving en uitgraving van bodem onder IV-2. droog grondverzet naast bestaande weginfrastructuur Uitgegraven bodem voor de aanleg van huisaansluitingen of aansluitingen op bestaande riolen in de zone waar de nutsleidingen liggen. De inschrijver houdt er rekening mee dat de uitgegraven bodem, vanwege de mogelijke vermenging met (onderdelen uit) de verharding, de huidige of vroegere functie (als Pagina 19 van 64

20 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften wegonderdeel bijvoorbeeld), de ligging (naast de rijweg), niet voldoet aan de normen voor vrij hergebruik als bodem (I-V of II-V) maar wel aan de normen voor niet vormgegeven bouwstof (bouwkundig bodemgebruik). De bouwheer staat in voor de eventueel bijkomend gevraagde beproeving van de gestapelde hopen en draagt hiervoor de kosten alsook van de eventueel bijkomend gevraagde rapportage naar derden. De aannemer kan geen extra kosten rekenen voor de termijn die hiervoor nodig is. Gelet op de voorziene aanwending worden kosten voor fysische scheiding, tenzij anders bepaald in het bestek of de meetstaat, niet vergoed. In het technisch verslag zijn mogelijks de teelaarde en de onderliggende meter in akker- en weilanden opgenomen als code 000. De aannemer levert na de werken een schriftelijke verklaring aan de bouwheer dat hij deze uitgegraven bodem op dezelfde plaats heeft teruggeplaatst volgens de codes van goede praktijk. Art Vergunningsaanvragen Alleen de principiële toelatingen die voor de uitvoering van de opdracht zelf nodig zijn moeten door de aanbestedende overheid worden bezorgd. Het verkrijgen van de vergunningen nodig voor de uitvoering van de werken en alle andere verrichtingen en verplichtingen die er aan onderworpen zijn vallen ten laste van de aannemer. Het aanvragen van de toelating tot bemaling in een niet-kwetsbaar gebied zoals bedoeld in Vlarem I onder rubriek (welke in dit geval steeds een melding is) wordt niet beschouwd als een principiële toelating en valt dus ten laste van de aannemer. De aannemer mag slechts een aanvang nemen met het plaatsen van de bemaling na het voorleggen van een ontvangstbewijs door de gemeente van deze melding. Art Keuring algemeen Het merk van overeenkomstigheid "BENOR" is steeds verplichtend wanneer er voor eenzelfde product meer dan 1 leverancier of producent bestaat welke dit product onder BENOR-keurmerk kan leveren. Niet BENOR-gecertificeerde producten maken steeds het voorwerp uit van een partijkeuring, uit te voeren door een erkende onafhankelijke keuringsinstantie. Alle gebruikte materialen moeten voordat zij op de werf verwerkt worden, voorafgaandelijk gekeurd worden door een erkende onafhankelijke instantie. Een beproevingsplan zal worden overgemaakt bij de start der werken. Aanvoer van grond (uitgegraven bodem) In-situ keuring Indien de aanbestedende overheid besluit een bijkomende controlekeuring in situ te verrichten, dan wordt de aangevoerde bodem aan minstens 1 proef per locatie van herkomst onderworpen om de milieuhygiënische kwaliteit te verifiëren. Als de proeven niet voldoen aan de milieuhygiënische eisen, dan moet de aangevoerde uitgegraven bodem, die afkomstig is van dezelfde locatie van herkomst, verwijderd en vervangen worden. Art Keuringsmodaliteiten Alle materialen beschreven in hoofdstuk III van het SB 250 en in het bijzonder bestek, zijn onderhevig aan een voorafgaandelijk technisch nazicht. 1 Algemene toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a posteriori uitgevoerde technische keuringen De bepalingen van het SB 250 zijn aan te vullen met: Pagina 20 van 64

21 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften De algemene regel is dat het merken, het bemonsteren en de controles betreffende het algemene uitzicht, de afwerking, de afmetingen, de massa van de te keuren producten en de proeven voor zover ze in situ moeten worden uitgevoerd op de bouwplaats overeenkomstig de beschrijving in het SB 250, ten laste zijn van de aannemer. Een gedetailleerde lijst per proef met aanduiding welke onderdelen van de proef ten laste van de opdrachtgever zijn en welke onderdelen ten laste van de aannemer zijn wordt toegevoegd. Pagina 21 van 64

22 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Pagina 22 van 64

23 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften 2 Bijzondere toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen M.b.t. de werken waarvan de hoeveelheid in de opmeting in gewichtseenheid is aangegeven, waarschuwt de aannemer tijdig de afgevaardigde van de gedelegeerd bouwheer van de aankomst of het vertrek van die materialen op de bouwplaats. Voor deze materialen geldt volgende procedure: De vrachtwagens worden vol en ledig gewogen op een door de leidend ingenieur aanvaarde, erkende weeginstallatie, en in principe in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van de gedelegeerd bouwheer en de aannemer. Alle onkosten betreffende het wegen vallen uitsluitend ten laste van de aannemer. De weegbulletins worden aan de afgevaardigde van de gedelegeerd bouwheer overhandigd, van zodra de lading op de bouwplaats toekomt en vooraleer wordt begonnen met het lossen ervan. (of van zodra beschikbaar voor vertrekkende materialen) Het verwerken van de materialen die niet werden gewogen, is verboden. Alle uitgevoerde werken met materialen die niet zijn gewogen, worden geweigerd. Art Tegenproeven De totale kosten van de tegenproeven omvatten eveneens de verplaatsingskosten van het studiebureau die op 75 per uur vastgesteld zijn. Dit bedrag is gekoppeld aan de schommelingen van de index van de kleinhandelsprijzen, vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken, op dezelfde wijze als de wedden van het Overheidspersoneel. De voornoemde waarde van 75 per uur staat gelijk met de index 100 (algemene index bediendesalarissen basis 1997). Deze regel geldt eveneens ingeval van nutteloze verplaatsing van het studiebureau voor proeven die niet kunnen doorgaan door verzuim van de aannemer om het voorgeschreven personeel en/of materieel ter beschikking te stellen. Art. 28. Uitvoeringstermijnen 1 Bevel tot uitvoering en leiding der werken De totale uitvoeringstermijn voor de opdracht is vermeld in de synopsis. 2. Gelijktijdig uit te voeren opdrachten. Tegelijkertijd met de uitvoering van zijn werken kunnen ook andere werken door derden, zoals werken aan nutsleidingen, e.a. uitgevoerd worden, die door de aanbestedende overheid bevolen of toegelaten worden. De aannemer mag zich daarenboven niet verzetten, noch hinder veroorzaken, noch bezwaren maken, noch vergoeding of termijnverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen van terreinen door andere aannemers binnen de grenzen van zijn bouwplaats, voor zover de aanbestedende overheid zulks toelaat of beveelt. De aannemer moet overleg plegen met de andere aannemers, en zo nodig een gemeenschappelijk werkprogramma opmaken, dat vóór de aanvang der werken moet medegedeeld worden aan de aanbestedende overheid. Art Vondsten tijdens het werk Het VIOE beschikt wettelijk over het recht op de locaties waar zij onderzoek wensen uit te voeren over een termijn van telkens 10 werkdagen. Een geniekraan op rupsbanden met bak zonder tanden dient de teelaarde af te graven en na afgraving van de teelaarde (licht) te verdiepen om archeologische sporen duidelijk te maken. De aannemer dient deze werken uit te voeren volgens de richtlijnen van het IAP en als last van de aannemer. De aannemer dient bij de planning van zijn werken rekening te houden met het oponthoud en/of hinder welke deze opgravingen- en opzoekingwerken zullen veroorzaken. Pagina 23 van 64

24 Hoofdstuk I Algemene administratieve voorschriften Art. 30. Algemene organisatie van de bouwplaats Art Algemene maatregelen, wegverkeer en signalisatie Signalisatie van wegomleggingen Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministeriële besluit alsook de bijgevoegde bepalingen in verband met signalisatie die hieronder staan vermeld. Bepalende vakken van de aanneming voor het verkeer worden opengesteld telkens als de werken gedurende een langere periode onderbroken worden. De bouwheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen borden. Beschadigde of gestolen borden dienen binnen de 12 uur te worden vervangen. De werken mogen slechts aanvatten na goedkeuring van de verkeersregeling en de verkeerssignalisatie. De wegsignalisatie moet in overeenstemming zijn met de geldende ministeriële besluiten, omzendbrieven en latere aanvullingen ervan. De aannemer neemt te zijnen lasten: het verkrijgen van de toestemming van de beheerders van de wegen waarover de omleiding loopt het verkrijgen van de toestemming van de gemeentebesturen die binnen de uitgestrektheid van de werf vallen om het mogen signaleren van de werken 3. Diensten van algemeen nut nutsleidingen De aanneming wordt gekruist door verschillende leidingen, kabels en andere installaties van openbaar nut. Van zodra de aannemer het bericht ontvangen heeft dat het werk hem is toegewezen, vraagt hij aan de concessiehoudende diensten welke boven- of ondergrondse leidingen, kabels of andere installaties zij bezitten langs het tracé der werken en vraagt hij de meest recente plans van hun installaties aan. Teneinde deze plans te controleren en eventueel aan te passen zal de aannemer op alle nodige plaatsen overgaan tot het uitvoeren van sonderingen om de juiste ligging van de leidingen te bepalen. Hij zal hiertoe de leidend ingenieur tijdig verwittigen en zijn resultaten op plan brengen. Van zodra deze sonderingswerken beëindigd zijn, en in elk geval vóór de aanvang der werken, wordt een coördinatievergadering belegd waarop de leidend ingenieur, een afgevaardigde van de gemeente of stad, de exploitanten van de nutsleidingen, de veiligheidscoördinator verwezenlijking en de aannemer uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt door de aannemer een planning voorgelegd die toelaat de voorziene vooruitgang van de werken te kennen. De aannemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat hij persoonlijk en schriftelijk de concessiehoudende diensten, waarvan sprake hierboven, tijdig moet verwittigen nopens de aanvang en het verloop van zijn uitvoering. Tevens zal de aannemer de bouwheer per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van alle te verplaatsen nutsinstallaties, welke contractueel niet ten zijne laste vallen, ten einde de nodige schikkingen te kunnen treffen met de concessiehoudende diensten. De coördinatie van de te verplaatsen nutsinstallaties is een last van de aannemer, daartoe zal de aannemer tijdens de uitvoering van het werk de concessiehoudende diensten op de hoogte Pagina 24 van 64