ALGEMENE INFORMATIE. Deze opdracht wordt uitgeschreven door:

Transcriptie

1 1

2 ALGEMENE INFORMATIE Deze opdracht wordt uitgeschreven door: De NV Aquafin, in opdracht van VMW ingevolge de tussen beide partijen gesloten overeenkomst van 10 oktober 2005, haar bijlage en de daarin opgenomen taakverdeling, naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Dijkstraat 8 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer RPR , hier vertegenwoordigd door Boudewijn Van De Steene, Commercieel Directeur en Dirk De Waele, Directeur Infrastructuur, hierna genoemd Aquafin. Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar. Projectnaam: Ontwerper: Gunning: Verbeteringswerken aan de Hogeweg te Ninove. Ingenieursbureau D Hauwer & Van Der Schueren bvba Valleistraat Meerbeke Openbare aanbesteding. Bepaling van de prijzen: Gemengde opdracht. Indiening van de inschrijvingen: De offertes worden via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven zoals omschreven onder de wijzigingen op het K.B. van 8 januari 1996 in Artikel 104, opgenomen in de administratieve bepalingen van dit document. Opening van de inschrijvingen. Erkenning: categorie C klasse 2 Registratie: categorie: 05 of 00 Uitvoeringstermijn: 55 werkdagen zal plaats hebben op om ten overstaan van de Burgemeester of zijn afgevaardigde van de stad Ninove op volgend adres: Centrumlaan 100 te 9400 Ninove 2

3 Inzage bescheiden: - Op het kantoor der Openbare Aanbestedingen van de Staat, Wetstraat 51 bus 7, 1040 Brussel, alle werkdagen van 10 tot 16 uur. - Op het stadhuis van de stad Ninove (Centrumlaan 100 te 9400 Ninove), Dienst Openbare Werken. - Ingenieursbureau D Hauwer & Van Der Schueren bvba, Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke 3

4 DOEL VAN DE AANBESTEDING: De aanneming heeft tot doel: - Opbraak van bestaande riolering, wegenis- en voetpadverhardingen; - Aanleggen van ontdubbelde riolering; - Aanleggen van rijweg in betonstraatstenen; - Herstellen van verhardingen; BESCHRIJVING DER WERKEN. De aanneming omvat hoofdzakelijk: - het opbreken van rioleringen; - het opbreken van verhardingen in betonstraatstenen en KWS-verharding; - het opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen; - het aanleggen van RWA- en DWA-leiding; - het aanleggen van onderfundering; - het aanleggen van steenslagfundering en schraal betonfunderingen; - het aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen; - het leveren en plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen; - de werfsignalisatie; - het onderhoud van alle uitgevoerde werken gedurende de waarborgperiode. 4

5 2. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN , GEWIJZIGD OP BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN (BS 26 JANUARI 1996, ERR. BS 25 FEBRUARI 1997) Artikel 83bis 2 Technische specificaties en normen De technische bepalingen die op de opdracht van toepassing zijn worden opgesomd in de Algemene en Bijzondere Technische Bepalingen. Zo in deze Algemene en Bijzondere Bepalingen wordt verwezen naar bestaande typebestekken, dan zijn enkel de technische bepalingen van deze typebestekken van toepassing, met uitsluiting van de Administratieve bepalingen die deze bestaande typebestekken zouden bevatten. Artikel 86 Prijsbepaling De prijs van de opdracht wordt als volgt bepaald: gemengde opdracht. Artikel 89 Vorm van de offerte Indien de inschrijver zijn offerte maakt op andere documenten dan op het voorziene formulier moet op ieder van deze documenten volgende verklaring worden opgenomen. Ik ondergetekende,.., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door het bestuur verstrekte model(len) van offerte, of samenvattende opmetingsstaat (-aten) en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door het bestuur vastgesteld model moet als niet ingeschreven worden beschouwd, met uitzondering van de posten waarvan de forfaitaire hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 2 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijden van mijn document zijn vermeld. Artikel 90 Inhoud van de offerte Naast de bescheiden en nota s, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog de volgende documenten bij zijn offerte te voegen: - getuigschrift van erkenning of erkenningsaanvraag; - attest van registratie; - een recente bankverklaring, niet ouder dan 3 maand op de uiterste datum van indiening van de offerte. Artikel 96 2 Een verbetering van de hoeveelheden van de posten van de meetstaat met hoedanigheid vermoedelijke hoeveelheid (VH) is niet toegelaten. 5

6 Art Prijzen De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat het eerste lid vervangen is door de volgende bepaling: De prijzen worden in de offerte in euro opgegeven. Tenzij anders bepaald is in de samenvattende opmetingsstaat, dienen afrondingen naar boven of naar beneden enkel te geschieden op het totale bedrag van de offerte en niet op de eenheidsprijzen of het globale bedrag van iedere post. Er wordt afgerond op de tweede decimaal naar boven of naar beneden, naargelang de derde decimaal hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds. Artikel 103 Varianten Varianten zijn toegestaan. Art. 104: Indienen van de offertes Het adres voor toezending van de offerte is: Stadsbestuur Ninove Centrumlaan Ninove De buitenste omslag dient duidelijk te vermelden: Inschrijving voor (projectnaam, aanbestedingsdatum en uur) Art. 116: Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers. De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderdtwintig (120) kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. 6

7 3. KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE BIJLAGE BIJ DIT BESLUIT Het onder 3.1. en 3.2. hieronder vermeld, geldt eveneens de door de stad doorgevoerde wegherstel en/of- verfraaiingswerken. Aquafin staat ook in voor de afhandeling van schadegevallen m.b.t. wegherstel en/of verfraaiing Algemene administratieve voorschriften in toepassing van het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies van openbare werken. Art. 2 Contractuele documenten In zover er in bovenstaande aanbestedingsdocumenten niet wordt vanaf geweken, zijn op de opdracht volgende documenten van toepassing: 1) het Standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie ) Algemene Wijzigingen en Aanvullingen van NV Aquafin aan het Standaardbestek 250 versie ) Volgende nationale technische voorschriften: Aflevering X van het Ministerie van Openbare werken, Algemene Technische Diensten : Technische Clausules - Deel 1 - Bescherming van Ferro-metalen tegen corrosie, uitgave ) De wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. 4). Het Koninklijk Besluit van tot vaststelling van toepassingsmodaliteiten van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van de aannemers van werken. 5) Het Ministerieel besluit van tot nadere bepalingen van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers. 6) De omzendbrief nr.225/ van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilie en Infrastructuur, Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en gesubsidieerde Infrastructuur, Bestuur Overheidsopdrachten, betreffende het hergebruik van afvalstoffen in de wegenbouwinfrastructuur. 7) De Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers (BS van 18 september 1996). 8) Het Koninklijk Besluit van betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen. 7

8 9) Het Ministerieel Besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg: MB van ( BS ) 10) De omzendbrieven en dienstorders: 514-A/11 Beproevingslaboratoria Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken LI 94/80 LI 94/86 LI2004/2 Beton voor constructies technische voorschriften dat de norm NBN B aanvult en/of wijzigt. Technische voorschriften Betonstaal en voorspanstaal. Grondverzet: regels met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem Op deze opdracht zijn in het bijzonder van toepassing: - het onderhavig bestek en de bijgevoegde samenvattende opmetingsstaat; - het bij onderhavig bestek horende model van inschrijving en de bijgevoegde samenvattende opmetingsstaat; - het Technisch Verslag m.b.t. het bodemonderzoek; - het grondonderzoek m.b.t. de grondkarakteristieken; - de bij onderhavig bestek horende plannen. Plan Nr. Omschrijving 1 Grondplan 2 Lengteprofiel / Dwarsprofielen 3 Modeldwarsprofielen/Kunstwerken 4 Plan nutsleidingen Opmerking: De aanduidingen op de plans, betreffende de bestaande toestand o.a. leidingen openbaar nut worden slechts bij wijze van inlichting gegeven. 8

9 Art. 3 Lijst van de bepalingen waarin wordt afgeweken van de algemene aannemingsvoorwaarden. - art. 30, par. 2,2; - art art. 41 Motivatie voor de afwijkingen op de artikelen 30, par. 2, 2, art. 38 en 41 inzake schade aan naburige eigendommen en aansprakelijkheid : A. verzekeringsstructuur Aquafin sluit voor de stad/gemeente de in art. 38 omschreven polis af. De A.B.R.-polis dekt o.m. werfschade en schade aan derden veroorzaakt door alle bij dit project betrokken bouwpartners, m.a.w. met inbegrip van de (onder)aannemer(s). Voordeel van deze manier van werken is dat de bona fide slachtoffers sneller kunnen vergoed worden daar o.m. de diverse bouwpartners allen door dezelfde verzekeringsmaatschappij vertegenwoordigd worden. De kost van deze polis wordt gedragen door Aquafin, m.a.w. ook de kosten van het verzekeren van de eventuele fouten van o.m. de aannemer worden door Aquafin betaald. B. goed werk leveren Gelet op de grote verzekeringsgarantie en het kanaliseren van verzekeringskosten naar Aquafin toe bestaat de nood te garanderen dat de aannemer niet op een onverantwoorde manier gaat werken omdat hij kan uitgaan van de premisse steeds verzekerd te zijn. Het is in het bijzonder inzake werken m.b.t. rioleringsinfrastructuur, wegherstel en/of verfraaiing niet onmogelijk dat er zich op een werf een aantal kleinere schadegevallen voordoen. In het kader van goed nabuurschap en als goede huisvader is het gebruikelijk dat aannemers dergelijke schadegevallen ter plaatse en in natura regelen. Dit gebruik zou door de eerder vermelde verzekeringsstructuur in het gedrang kunnen komen vermits aannemers er mogen van uit gaan verzekerd te zijn en op die manier de aansporing kunnen missen zich steeds als goed huisvader te gedragen. C. oplossing : ten laste leggen van vrijstellingen Als billijke oplossing is gekozen om de betaling van -zie infra in de artikelen 30, 38 en 41 in detail omschreven- de vrijstellingen bij de aannemer te leggen. Het is billijk de betaling door Aquafin van een verzekeringspremie ten voordele van de aannemer te compenseren met het doorschuiven van zekere financiële gevolgen. Op die manier wordt de aannemer gestimuleerd om voorzichtig te werken en kleinere schadegevallen vlot op te lossen, bijvoorbeeld d.m.v. het hoger vermelde herstel in natura. 9

10 3.2. Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken Gemeenschappelijke bepalingen voor aannemingen van werken, leveringen, diensten en concessies van werken. Art. 1 Leidend ambtenaar Het door de bouwheer aangesteld studiebureau, om de uitvoering van de overeenkomst te leiden en het toezicht en de leiding der werken waar te nemen is Ingenieursbureau D Hauwer Van Der Schueren bvba Valleistraat 75 te 9402 Meerbeke De natuurlijke personen die als leidend ingenieur gemachtigd zijn om de leiding en het toezicht van de werken waar te nemen zijn - dhr. Jan D Hauwer, Valleistraat 54 te 9402 Meerbeke, Art. 4 1 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid. Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid. 1 Het bestek en zijn bijlagen alsook de goedgekeurde plannen, documenten en voorwerpen liggen op afspraak ter beschikking op het stadhuis van Ninove. 2 In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen en tekeningen betreffende de bestaande toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. De aannemer is ertoe gehouden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de uitvoeringsvoorwaarden van zijn werken. Art Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer. A. De aannemer dient, binnen de 30 kalenderdagen na de kennisgeving van de goedkeuring van zijn inschrijving, volgende documenten, in drievoud, ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen: 1. De technische kenmerken van de te leveren buizen (wanddikte, nuttige lengte, afmetingen, spie- en mofeinde, enz ) en de kenmerkende gegevens van de elastische voegafdichtings-ringen betreffende mechanische sterkte en chemische bestendigheid, voor zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling goedgekeurde benor-catalogus. 2. Een beschrijvende nota met detailtekeningen omtrent de geprefabriceerde inspectieputten, welke hij wenst te gebruiken en een berekeningsnota waaruit blijkt dat zij voldoen aan de optredende belastingen volgens de technische eisen van dit bestek voor zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling goedgekeurde benor-catalogus. 10

11 B. De aannemer dient, ten laatste 30 kalenderdagen voor uitvoering van de betreffende werken, volgende documenten, in drievoud, ter goedkeuring aan het bestuur voor te leggen: 1. Een beschrijving, berekeningsnota en schets der werkmethoden, beschoeiingen, instandhoudingswerken en grondwaterverlagingswerken die hij zal toepassen voor de uitvoering van de bouwsleuven en bouwputten voor de rioleringen, collectoren, inspectieputten, pompputten, kopmuren, e.d. De berekeningen zijn uit te voeren volgens de aanvullingen van Aquafin aan Standaardbestek Afschrift van de melding van de start van de grondwerken/voorziene duur van de grondwerken/onderbreking/onvoorziene omstandigheid aan de vzw Grondbank of vergelijkbaar document voor een andere bodembeheersorganisatie. 3. Het grondverzetsplan met vermelding van de aanduiding verantwoordelijke grondverzet. 4. Goedgekeurde omleidingsplannen en signalisatieplannen per fase. C. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Alle documenten vereist volgens het KB van 25/01/2001 of gevraagd in het ²veiligheids- en gezondheidsplan, zijn door de aannemer ter goedkeuring voor te leggen aan de bouwheer, de veiligheidscoördinator verwezenlijking en de leidende ingenieur. D. AS-BUILTDOSSIER - AQUADATAFICHES Opmeting van de uitgevoerde werken: 1. De aannemer dient per huis/wachtaansluiting/straatkolk een formulier te overhandigen waarop de plaats en de diepteligging van de aansluiting weergegeven is, evenals de inrekening te brengen lengte van de aansluiting, aard, aantal hulpstukken, enz Verder dient de aannemer van elke aansluiting één of meerdere foto s af te leveren, waarop de volledige aansluiting vanaf de riolering tot de grens met het openbaar domein duidelijk zichtbaar is. Deze foto s dienen genummerd te worden, waarbij de nummering dient overeen te komen met deze aangeduid op de formulieren. E. Documenten VLAREBO Afschrift van volgende documenten die deel uitmaken van het ketenzorgsysteem van de vzw Grondbank of vergelijkbare documenten van een andere bodembeheersorganisatie: a. Grondverzetsplan. b. Grondtransportverklaring(en). c. Gebruiksbrie(f)(ven). d. Meldingsformulier start van de grondwerken/voorziene duur/onvoorziene omstandigheid. e. Het werfregister met inbegrip van dagrapporten en inventaris van de vrachten. 11

12 Alle documenten zijn gehandtekend zoals voorgeschreven door de vzw Grondbank. Alle kosten voor het afleveren van de hiervoor vermelde documenten zijn een last van de aanneming. De kosten voor het afleveren van de documenten i.v.m. het grondverzet zijn begrepen in de eenheidsprijzen die betrekking hebben op het grondverzet. Art Bedrag van de borgtocht De eerste alinea moet worden gelezen samen met de volgende bepalingen: a. Het aldus bepaald bedrag wordt vermeerderd met 10 % van het bedrag van de posten 18, 19, 60 en 93 t.e.m. 98 van de opmetingsstaat. Art Borgtochtstelling en bewijs van borgtochtstelling. Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid. Art Onderaannemers De aannemer dient aan de leidende ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet aan de wetgeving houdende regeling van registratie en erkenning van de aannemers, in verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren. Zolang deze bewijzen niet zijn voorgelegd, mag een onderaannemer niet werken. De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het deel van de opdracht dat hem werd toevertrouwd in het bezit zijn van de vereiste registratie en erkenning. De hoofdaannemer kan eventueel in gebreke blijven van onderaannemers niet inroepen om kwijtschelding van boetes of termijnsverlenging te bedingen. De opdrachtgever heeft bovendien het recht de onmiddellijke verbreking te eisen van elk onderaannemingskontrakt waarvan de uitvoering niet aan de in het bestek gestelde eisen voldoet. De aannemer die eventuele bemalingswerken uitvoert moet erkend zijn in de categorie G1 Art Prijsherzieningsformule De modaliteiten voor de prijsherziening zijn: 1 Algemene formule De prijsherziening wordt berekend met de volgende formule: p = P (0,40 s/s + 0,40 k2/k ) 12

13 Artikel Betaling van de werken. 1. Algemeen aanvullende betalingsregels - De werken worden deels uitgevoerd ten laste van de stad Ninove zijnde de wegeniswerken buiten de sleuf van de riolering. - In aanwezigheid van de afgevaardigden van alle betrokken partijen, worden de hoeveelheden nagezien die in aanmerking komen voor betaling. De partijen komen hieromtrent overeen. De aannemer levert alle nodige informatie zodat de hoeveelheden kunnen bepaald worden. Voor de huisaansluitingen levert de aannemer per woning of slikker een ingevulde huisaansluitingsformulier zoals opgenomen in bijlage volgens bijzonder bestek. - De aanvangsdatum van de tweede periode is de eerste dag van de maand volgend op de maand vermeld in het aanvangsbevel. Teneinde de continuïteit van de vorderingsstaten te verzekeren, dienen, voor de periodes waarbinnen geen werken of goedgekeurde werken worden uitgevoerd, nihilstaten met bijhorende nul-(schuld)vordering te worden opgemaakt. - Voor de opmaak van de eindstaat legt de aannemer de gedetailleerde opmeting van de uitgevoerde hoeveelheden ter goedkeuring voor aan de leidend ingenieur. De aannemer zal deze gedetailleerde opmeting opnemen bij de schuldvordering van de eindvereffening. - Voor de maandelijkse afkortingen als voor het saldo van de aanneming maakte de aannemer een gedagtekende en ondertekende schuldvordering op met als basis de bijgevoegde vorderingsstaat. De schuldvordering vermeldt enkel het bedrag der uitgevoerde werken + herziening (exclusief BTW). - Van iedere afkortingsbetaling worden de op de datum van de schuldvordering reeds vastgestelde geldstraffen, boeten, kortingen of schadevergoedingen ingevolge ambtshalve maatregelen afgehouden. - In geval van eindvereffening mag de verklaring van schuldvordering slechts ingediend worden na de datum van voorlopige oplevering. - De aannemer maakt de gedagtekende, ondertekende schuldvordering en bijhorende vorderingsstaat per aangetekend schrijven als volgt over: 1. aan de bouwheer één exemplaar van de schuldvordering en de vorderingsstaat, 2. aan het studiebureau drie (in geval van gecombineerde opdrachten vier) exemplaren van de schuldvordering en van de vorderingsstaat. De aannemer maakt voor het aandeel ten laste van de stad Ninove de gedagtekende, ondertekende schuldvordering en bijkomende vorderingsstaat per aangetekend schrijven aan de stad Ninove rechtstreeks over, waarbij: 1.Kopie van het aangetekend schrijven en schuldvordering aan Aquafin en het studiebureau wordt overgemaakt. 2.Aan het studiebureau een bijkomend exemplaar van de vorderingsstaat wordt overmaakt per betrokken andere opdrachtgever. 13

14 o Binnen de twee weken na postdatum van het verzenden van de vorderingsstaten stuurt het studiebureau één exemplaar nagezien, verbeterd en aangevuld met de opmerkingen van alle partijen per aangetekend schrijven naar de aannemer. o De aannemer maakt vervolgens per aangetekend schrijven volgende documenten over: 1.aan de bouwheer de factuur in tweevoud. De factuur met het aandeel van de stad Ninove wordt in tweevoud opgestuurd naar de stad Ninove 2.aan het studiebureau in tweevoud de definitieve schuldvordering, de vorderingsstaat, de kopieën van de verzendingsbewijzen. - De opdrachtgevers betalen rechtstreeks aan de aannemer hun respectievelijke tussenkomst in de uitvoering der werken. - Alle fakturen dienen officiële fakturen te zijn, zoals zij zijn ingeschreven in de boeken van de aannemer. De fakturen, gericht aan de Aquafin NV, dienen bovendien volgende vermelding te dragen: BTW te voldoen door medecontractant KB nr. 1 art. 20 van 29/12/ Werken waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden van toepassing zijn 2.1 Aanleg van rioleringen De posten van werken met betrekking tot de aanleg van rioleringen komen slechts tot 80% van het inschrijvingsbedrag voor betaling in aanmerking zolang niet alle resultaten van de uit te voeren waterdichtheid/luchtdichtheidsproeven en de penetratieproef per leidingvak zijn gekend en deze resultaten voldoen aan de eisen van het bestek. Art. 16, 3 en 4: Onvoorziene omstandigheden. Een schadeaangifte kan niet gelden als het in artikel 16 3 en 4 bedoelde spoedig, tijdig en schriftelijk inlichten van de bouwheer. Een afzonderlijke brief is noodzakelijk. Art Straffen Wateroverlast die het gevolg is van een gebrekkige afvoer van rioolwater ten gevolge van de werken van de aannemer: Het debiet van riolen kan snel toenemen naar onder invloed van de weersomstandigheden. Tijdens de werken moet de aannemer steeds de voor de werken bestaande afvoercapaciteit als in alle omstandigheden waarborgen. De aannemer kan zich niet beroepen op uitzonderlijke weersomstandigheden als deze niet als dusdanig zijn erkend door het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI). Er wordt de aannemer op gewezen dat hij geen afvoer mag voorzien enkel door pompen. Er dient steeds een gravitaire noodoverlaat aanwezig te zijn. Bij een in proces verbaal vastgestelde gebrekkige afvoer van rioolwater wordt een boete van 1000 EUR toegepast, vermeerderd met 500 EUR per kalender-dag, zo de overtreding niet onmiddellijk wordt opgeheven. 14

15 Onder meer het installeren van onvoldoende pompcapaciteit, het ontbreken van een gravitaire afvoermogelijkheid met wateroverlast tot gevolg worden als een gebrekkige afvoer aanzien. Pompen worden door het bestuur niet aanvaard als afvoermogelijkheid buiten de werkuren of wanneer er geen personeel van de aannemer aanwezig is op de werf, tenzij er een noodoverlaat aangebracht wordt waardoor bij uitvallen van de pompen, geen wateroverlast kan optreden. Art Elementen die in de prijs zijn inbegrepen. 7 Bodemsaneringsdecreet en haar uitvoeringsbesluiten (Vlarebo hoofdstuk XIII) De bouwheer voegt bij de aanbestedingsdokumenten het technisch verslag met aanduiding van het aantal (m³) en mogelijkheid tot gebruik van de uitgegraven bodem (als bodem, als bouwkundig bodemgebruik, noch als bodem noch als bouwkundig bodemgebruik) van de grondoverschotten per bemonsteringszone. Uit het technisch verslag blijkt dat alle grondoverschotten kunnen aangewend worden als bodem (code 310) in bestemmingsklasse II t.e.m. V mits aanvullende studie van de ontvangende grond of als bouwstof (code 310) mits aanvullende studie van de ontvangende grond. De aannemer dient zodoende bij de inschrijving rekening te houden met deze code 310 en dit voor alle grondwerken. De vermelde hoeveelheden zijn indicatief en zijn afhankelijk van de gekozen toegelaten varianten. Deze posten worden uitbetaald a rato van de vooruitgang der werken (aantal verstreken werkdagen tov de totale uitvoeringstermijn). Ook indien deze grondoverschotten herbruikt worden of geschikt gemaakt worden voor herbruik worden deze posten uitbetaald. Er worden supplementaire posten voorzien voor de afvoer en verwerking van grondoverschotten bodem en bouwstof (bouwkundig bodemgebruik) op de plaatsen waar grondverbetering (onder het baanbed of onder de rioolsleuf) wordt toegepast: - Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bodem op de plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast (VH m³) - Meerprijs voor de afvoer en verwerking van bouwstof (bouwkundig bodemgebruik) op de plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast (VH m³) - Meerprijs voor afvoer en verwerking van grondoverschotten uit ondiep grondwerk op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast (VH m³). Dit is onder het baanbed. De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met het invoege treden van de nieuwe Vlarebo-wetgeving per 01/06/2008. Alle kosten die hiermee verbonden zijn (aansluitingsbijdrage bodembeheersorganisatie, verzekeringsbijdrage, kosten voor afleveren van bodembeheerrapporten, kosten voor transportdokumenten, ) dienen in de eenheidsprijzen of globaalprijzen te zijn opgenomen. 15

16 De bouwheer laat de technische verslagen goedkeuren door een erkende bodembeheerorganisatie. Als de aannemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de eventuele bijkomende kosten voor het (opnieuw) goedkeuren van het technisch verslag ten laste van de aannemer. De bouwheer laat de technische verslagen goedkeuren door de VZW Grondbank als erkende bodembeheerorganisatie. Als de aannemer op een andere bodembeheerorganisatie een beroep wenst te doen zijn de eventuele bijkomende kosten voor het (opnieuw) conform verklaren van het technisch verslag ten laste van de aannemer De aannemer staat in voor het opmaken van de vrachtbrieven (grondtransportverklaring, gebruiksbrief of aanvraag bestemming en transport, vrachtbon, ) en het afleveren van het Bodembeheerrapport door een bodembeheerorganisatie. Ondiep grondwerk De aannemer staat in voor de selectieve uitgraving en stapeling van de bodem die wordt bedoeld met het ondiep grondwerk. Deze bodem dient bij voorkeur terug in het werk worden aangewend of wanneer dit niet mogelijk is binnen een ander werk als bouwkundig bodemgebruik. Wordt bedoeld met ondiep grondwerk: - Eventuele uitgegraven bodem (grondwerk) onder , en respectievelijk opbraak van verhardingen, lijnvormige elementen en buizen/kokers met dien verstande dat de verharding, lijnvormig elementen, buizen/kokers, (onder)- fundering en eventuele omhulling in het kader van het Vlarea worden afgevoerd. - Afgraving en uitgraving van bodem onder 4-2. droog grondverzet gelegen naast bestaande weginfrastructuur - Uitgegraven bodem voor de aanleg van huisaansluitingen of aansluitingen op bestaande riolen in de zone waar de nutsleidingen liggen. De uitgegraven bodem voldoet vanwege de mogelijke vermenging met (onderdelen uit) de verharding, de huidige of vroegere functie (als wegonderdeel bijvoorbeeld), de ligging (naast de rijweg), niet aan de normen voor vrij gebruik als bodem (code 211) maar wel aan de normen voor bouwkundig bodemgebruik. De bouwheer staat in voor de eventueel bijkomend gevraagde beproeving van gestapelde hopen en draagt hiervoor de kosten alsook van de eventueel bijkomend gevraagde rapportage naar derden. De aannemer kan geen extra kosten rekenen voor de termijn die hiervoor nodig is. Indien op de grondoverschotten uit het ondiep grondwerk fysische scheiding wordt toegepast op de werf, waarbij de hoeveelheden worden goedgekeurd door de leidend ingenieur, wordt de fysische scheiding betaald alsook het eenmalig aan- en afvoeren van de installatie. Deze posten worden uitbetaald naar rato van de vooruitgang der werken (aantal verstreken werkdagen tov de totale uitvoeringstermijn). Ook indien deze grondoverschotten herbruikt worden of geschikt gemaakt worden voor herbruik worden deze posten uitbetaald. In het geheel van voornoemde posten zijn zodoende alle kosten begrepen voor het afvoeren en verwerken buiten de werf van alle gronden en dit volgens de richtlijnen van het technisch verslag. 16

17 Art Keuringsmodaliteiten 1 Algemene toepassingsmodaliteiten m.b.t. de voorafgaande technische keuringen en de a posteriori uitgevoerde technische keuringen De uitvoering van een nieuwe video-inspectie (na herstelling of reiniging of verwijderen waterstagnatie) dient bij voorkeur te geschieden door hetzelfde laboratorium als het door de bouwheer aangestelde laboratorium. 2 Bijzondere toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de voorafgaande technisch keuringen en de a posteriori uitgevoerde technisch keuringen. Bijzondere partijkeuringsattesten van de materialen die geen erkende ( Benor of Copro) keuring hebben dienen eveneens voorafgaandelijk voorgelegd. Art Gelijktijdig uit te voeren werken. De aannemer mag zich niet verzetten, noch hinder veroorzaken, noch bezwaren maken, noch vergoeding of termijnsverlenging vragen wegens de doorgang of het tijdelijk in gebruik nemen van terreinen door andere aannemers binnen de grenzen van zijn bouwplaats, voor zover de bouwheer zulks toelaat of beveelt. De aannemer moet overleg plegen met de andere aannemers, en zo nodig een gemeenschappelijk werkprogramma opmaken, dat voor de aanvang der werken moet meegedeeld worden aan de bouwheer. De aannemer wordt er in die zin op gewezen dat tegelijkertijd met de uitvoering van zijn werken ook andere werken door derden, zoals o.a. werken aan nutsleidingen of andere in de aanbestedingsdocumenten vermelde werken kunnen uitgevoerd worden die door de bouwheer bevolen of toegelaten worden. Voor aanvang der werken zal in overleg met de maatschappijen bepaald worden of de grondwerken voor de (her)aanleg van de nutsleidingen zal gebeuren door aannemer wegenwerken of daarentegen in eigen beheer zal gebeuren. De tekst van het standaardbestek 250 wordt verder aangevuld met de volgende bepalingen: De aannemer is ertoe gehouden de aanbestedende overheid onmiddellijk in te lichten wanneer er zich problemen met nutsleidingen voordoen. Op verzoek van de aannemer kan de aanbestedende overheid, in de aanvangsfase(n) de werken onderbreken voor een duur van max. 30 kalenderdagen, teneinde de vergunninghoudende maatschappijen toe te laten hun leidingen en/of installaties aan te passen en/of te verplaatsen. In die periode van onderbreking mag de aannemer enkel werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn om de verplaatsingswerken van leidingen en/of installaties door de vergun- ninghoudende maatschappijen mogelijk te maken. De periode van onderbreking zal door de aanbestedende overheid per aangetekende brief aan de aannemer worden kenbaar gemaakt. De aannemer heeft geen recht op enige schadevergoeding van welke aard ook, uit hoofde van deze onderbreking. 17

18 Art Algemene organisatie van de bouwplaats. 1. Werkmethode a. Algemeen De aannemer dient zijn werf dusdanig te organiseren dat de hinder voor aangelanden en verkeer tot een minimum beperkt blijft. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met omleidingen en toegankelijkheid. De werkfases dienen in elk geval zo opgevat te worden dat opbraak, aanleg van riolering, uitvoering van huisaansluitingen en herstel van wegenis als één aaneengesloten geheel vorderen. Eens de werken gestart, moet non-activiteit op de werven vermeden worden, vooral wanneer wegen moeten worden afgesloten, of verkeersbelemmeringen kunnen optreden. De bouwheer zal in die zin niet toestaan dat hinderende of toegankelijkheid beperkende werken: - worden gestart kort voor een lange verlofperiode van de aannemer (langer dan 1 week); - onvoltooid, tijdelijk worden verlaten voor een periode langer dan twee werkdagen. De opslag van materialen op de openbare weg of op openbare terreinen moet beperkt worden tot de hoogst noodzakelijke termijn. Opgegraven materiaal op de openbare weg of op openbare terreinen is slechts toegelaten voor een korte termijn. Het is niet toegelaten om machines zoals betonmixers, betonverwerkingsmachines, asfaltfinishers, te reinigen op onverharde bermen, in grachten, op afgewerkte verhardingen, in slokkers of inspectieputten. b. Fasering 1) Eén-fasige werkmethode D.w.z. dat: 1. de opbraakwerken maximaal 50 m voorlopen op de rioleringswerken, behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met de leidend ingenieur. 2. dat na het plaatsen van de buizen de sleuf onmiddellijk wordt aangevuld en een steenslagfundering overeenkomstig art. Hfstk 5-4.2, onmiddellijk wordt aangebracht. De aannemer schenkt hierbij de nodige aandacht aan de toegankelijkheid, die in een volgend punt wordt besproken. 18

19 c. Materieel De aannemer zal er aandacht aan besteden enkel materieel te gebruiken dat aangepast is aan de lokale omgeving en de grootte van de opdracht. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar : - grootte van het materieel - geluidshinder en trillingen - uitscheiding van uitlaatgassen - stofhinder, plasvorming of modderige toestanden - wendbaarheid (o.a. van de voertuigen) - mogelijk risico voor de bevolking - mogelijk risico voor schade aan eigendommen 2. Algemene maatregelen werf a. Toegankelijkheid In straten waar het doorgaand verkeer mag worden onderbroken, dient de aannemer er bij de opmaak van zijn planning, rekening mee te houden dat de duur van de verkeersonderbreking tot het strikte minimum wordt beperkt. Toegangswegen voor voertuigen moeten zo lang en zoveel mogelijk gevrijwaard blijven gedurende de werken. s avonds, s ochtends en tijdens de weekends zijn de toegangen tot de woningen, bedrijven, winkels e.d. te verzekeren. Het voetgangersverkeer moet steeds in behoorlijke omstandigheden kunnen gebeuren. De aannemer wordt er in dit verband op gewezen dat alle bouwsleuven en bouwputten voor riolering, collectoren, persleidingen, inspectieputten en andere kunstwerken, grenzend aan of gelegen in de rijweg, dienen afgesloten te worden met een verticale afsluiting van 2 m hoogte, zodanig dat de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere weggebruikers is verzekerd. In de straten waar het doorgaand verkeer onderbroken mag worden, dient de aannemer er steeds zorg voor te dragen dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen steeds verzekerd is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie e.d. De toegang van voertuigen naar de aanpalende eigendommen moet zoveel mogelijk verzekerd blijven. Indien dit om technische redenen niet mogelijk is gedurende een beperkte periode, zal de aannemer de aangelanden en/of nooddiensten vooraf verwittigen en de duurtijd ervan meedelen. De aannemer zal tijdig (ten laatste 1 maand voor de aanvang van de verkeershinder) contact opnemen met de betreffende maatschappijen en besturen van openbaar vervoer en schoolbusvervoer. De aannemer informeert de aanbestedende overheid tijdig van de gemaakte afspraken. In alle omstandigheden dient de aannemer tijdens de aanleg van een riolering in de rijweg een goed berijdbare verharding te behouden of nieuw te voorzien en dit zowel voor, achter als zijdelings van de graafwerken. De rijweg is zuiver en vrij van grote plassen te houden. Voor handelszaken, openbare gebouwen, bedrijven, sportterreinen,... zal de aannemer de nodige maatregelen nemen om de autotoegankelijkheid voor klanten, toeleveranciers, bezoekers,... op alle ogenblikken te garanderen. De aannemer neemt hiervoor alle nodige maatregelen. Eveneens wordt het bestuur hierover voldoende geïnformeerd. 19

20 b. Riolering in de rijweg In geval de riolering voorzien is in de rijweg is het slechts toegestaan de verharding maximum 50 m vóór de sleuf op te breken behoudens technische noodwendigheden in samenspraak met de leidend ingenieur. Enkel indien onmiddellijk na de opbraak een tijdelijke steenslag wordt aangebracht, mag de verharding over een grotere afstand worden opgebroken. De leidend ingenieur neemt de beslissing omtrent de grootte van deze opbraak. Deze tijdelijke steenslag wordt dermate aangebracht en onderhouden dat ze tegen een beperkte snelheid kan worden bereden. - Indien tengevolge van de aanleg van de riolering, hetzij één weghelft moet worden opgebroken en hersteld, hetzij de volledige weg moet worden opgebroken, dan wordt onmiddellijk na het plaatsen van de riolering de onderlaag van de fundering aangebracht, volgens de beschrijving van De aannemer zorgt er voor dat het hoogteverschil tussen de onderlaag van de fundering en de bestaande verharding wordt uitgevlakt ter hoogte van de inritten. Het uitvlakken van de toegang t.h.v. elke oprit met steenslag wordt per stuk in de meetstaat in rekening gebracht. In de eenheidsprijs zijn per oprit alle kosten te begrijpen voor het leveren van het steenslag, het aanbrengen, het tussentijds even wegnemen en terugaanbrengen van het steenslag en tenslotte het verwijderen en afvoeren van het steenslag bij het aanbrengen van de definitieve verharding. Voet- en vrijliggende fietspaden worden zolang mogelijk behouden en worden slechts dan opgebroken als de heraanleg onmiddellijk volgt. c. Riolering buiten de rijweg. Ingeval de werken zich buiten de rijweg bevinden (weiland, akkerland, bouwgronden, bossen of onverharde berm) geldt voor weilanden, akkerlanden en tuinen dat alles wordt aangevuld en teruggeplaatst tot 30cm onder het maaiveld. De afgegraven teelaarde blijft dus gestapeld binnen de werkzone. Na uitvoering van de diverse proeven en van zodra de werkzone niet meer als werfweg dienstig is, moet de aannemer de terreinen volledig afwerken inclusief het inzaaien (indien voorzien), het terugplaatsen van omheiningen en andere plaatselijke elementen. Ook de onverharde bermen worden op dezelfde manier benaderd. De aandacht wordt gevestigd op de opritten en andere toegangswegen die hierbij gekruist worden. Hier wordt ofwel de definitieve verharding teruggeplaatst of de onderlaag van de fundering als een tijdelijke steenslagfundering aangebracht, die in de post voor tijdelijke steenslagverharding van het voorgaande wordt vergoed. d. Plaatsing van voetgangers- en fietsbruggen Het verzekeren van de toegang tot de aangelanden is ten laste van de aannemer. De nodige maatregelen moeten genomen worden opdat de toegang/bruikbaarheid van de aangelande eigendommen steeds verzekerd blijft. Daartoe dienen bij het opbreken van het gemeentelijk openbaar domein personenbruggetjes, voorzien van zijdelingse steunen, ten behoeve van de voetgangers, respectievelijk aangepaste platen in staal, ten behoeve van het andere verkeer, te worden geplaatst. Technische voorschriften Een voetgangersbrug is een niet-vervormbaar (onder normale gebruiksomstandigheden) paneel voorzien van anti-slip-bodem. Het paneel is langs weerzijde voorzien van leuningen. 20

21 e. Wekelijkse afhaling huisvuil De aannemer dient zich te informeren bij de stedelijke of gemeentelijke diensten voor de ophaaldagen per afvalproduct. Voor zones die niet bereikbaar zijn door de ophaaldiensten (dit wordt enkel bepaald door de leidende ambtenaar): tijdens de werken wordt bij elke ophaalbeurt het huisvuil (gewoon en groot), het papier of karton, GFT-zakken en PMD-zakken en andere vóóraf door de aannemer naar groeperingsplaatsen gebracht naast de rijstrook waar het door de ophaaldienst, zonder het verkeer te hinderen, kan opgeladen worden, zonder telkens de werfzone te moeten kruisen. Containers worden eveneens naar de rand van de werfzone gebracht (zodat ze door de ophaaldienst gemakkelijk kunnen leeggemaakt worden); ze worden daarna terug naar de oorspronkelijke plaats gebracht. Door de aannemer te begrijpen in zijn eenheidsprijzen. f. Opruimen werf De aannemer is verplicht om regelmatig, minimaal 1x/week op vrijdagavond en bij het begin van elke vakantieperiode de werfzone op te ruimen (vooral her en der verspreide materialen, hoopjes, e.d.) zodat de werf ordelijk en net wordt achtergelaten. g. Reinigen en onderhoud wegennet De aannemer dient er steeds voor te zorgen dat de rijwegen en fietspaden zuiver zijn en vrij van grondresten e.d. De aannemer is verantwoordelijk voor alle schade die berokkend wordt aan het wegennet door de uitvoering van de werken. Gedurende de volledige duur der werken worden de rijbanen, fietspaden en trottoirs in de onmiddellijke nabijheid van de bouwplaats behoorlijk gereinigd, onderhouden en in volmaakte staat en werking gehandhaafd op kosten van de aannemer. Hij is verantwoordelijk voor de ongevallen die zouden voortspruiten uit een gebrek van onderhoud. Hij treft tevens de nodige maatregelen om alle stofvorming op de werf tegen te gaan. h. Communicatie De aannemer staat in voor het tijdig verwittigen van de omwonenden en de handelaars wanneer verkeershinder te verwachten is. Hij zorgt voor de opmaak en verdeling van infobriefjes waarin vermeld wordt: - start en vermoedelijke einddatum van de hinder; - aard van de hinder; - toegankelijkheidsmogelijkheden; - naam en coördinaten van het aanspreekpunt van de aannemer. i. Verzekering van wachtdienst 24/24 uur Voor de gehele duur van onderhavige werken is door de aannemer een wachtdienst te organiseren. De aannemer zal hiertoe vóór de start van de werken zijn noodtelefoonnummer mededelen waarop hij 24/24 uur bereikbaar is, inbegrepen op zaterdag-, zondag- en feestdagen, vakantieperiodes e.d. De aannemer zal er zorg voor dragen dat na ontvangst van 21

22 een noodoproep er binnen het uur een interventieploeg op de werf aanwezig kan zijn. Alle lasten en kosten i.v.m. de verzekering van deze wachtdienst zijn een last van aanneming. Bij niet-bereikbaarheid van de aannemer zal bij noodgevallen het bestuur om de tussenkomst van derden vragen en de hieraangekoppelde kosten ten laste van de aannemer doorrekenen. Tevens zal bij niet-bereikbaarheid een éénmalige boete van 250 Euro worden toegepast. 3. Signalisatie Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen werfsignalisatie en signalisatie van omleidingen. a. Werfsignalisatie De signalisatie-uitrusting welke de werfzone afsluit op de kop en alle signalisatie die zich binnen deze afsluitingen bevindt, maakt deel uit van de werfsignalisatie. De werfsignalisatie is een last van de aannemer, inbegrepen, het leveren en onderhouden van de materialen Onder werfsignalisatie wordt ook verstaan de signalisatie met betrekking tot de eigenlijke beveiliging van de werkzone(s), de bebakening van de tijdelijke constructies en bouwputten, de afsluitingen e.d. Enkel duidelijke, onbesmeurde en onbeschadigde signalisatie, barelen, schuttingen en verkeersborden mogen worden gebruikt. b. Signalisatie van wegomleggingen De onderstaande richtlijnen zijn enkel van toepassing op de uitvoering van de signalisatiewerken van wegomleggingen voor het doorgaand verkeer langs de werf zelf of in de omleggingswegen. De aan te brengen en in rekening te brengen signalisatie is overeenkomstig deze welke voorkomt op het gedetailleerd signalisatieplan voor elke fase van de werken. Bij de aanbestedingsdocumenten is eventueel een (voorlopig) omleidingsplan gevoegd, opgemaakt volgens de verkeersafwikkeling op datum van aanbesteding. Deze plannen dragen de goedkeuring van de bevoegde instanties (gemeente, politie, bestuur der wegen,...). Het door de aannemer opmaken van het (definitief) signalisatieplan per fase en het laten goedkeuren is een last van de aanneming. Voor het aanbrengen van de signalisatie geldt het ministerieel besluit alsook de bijgevoegde bepalingen in verband met signalisatie die hieronder staat vermeld. De wegbebakening moet worden aangepast en de niet-noodzakelijke verkeerstekens moeten degelijk worden afgedekt (afplakken is verboden) of weggenomen in de volgende gevallen: 1. Bepaalde vakken van de aanneming worden voor het verkeer opengesteld 2. Telkens als de werken gedurende een langere periode onderbroken worden. De bouwheer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde of gestolen borden. c. Wegverkeer en verkeersomlegging indien wordt afgeweken van het aanbestedingsplan De werken mogen slechts aanvatten na goedkeuring van de verkeersregeling en de verkeerssignalisatie. De wegsignalisatie moet in overeenstemming zijn met de geldende ministeriële besluiten, omzendbrieven en latere aanvullingen ervan. 22

23 De aannemer neemt dan te zijnen laste: - het verkrijgen van de toestemming van de beheerders van de wegen waarover de omleiding loopt; - het verkrijgen van de toestemming van de gemeentebesturen die binnen de uitgestrektheid van de werf vallen om de werken te mogen signaleren. 4. Algemene maatregelen nutsleidingen De aanneming wordt gekruist door verschillende leidingen, kabels en andere installaties van openbaar nut. Bij de aanbestedingsbescheiden zijn eventueel plannen gevoegd met aanduiding van de vermoedelijke ligging van de nutsleidingen. Deze informatie is afgeleid van de gegevens verstrekt door de concessiehoudende diensten en is louter informatief en zonder waarborg. Van zodra de aannemer het bericht ontvangen heeft dat het werk hem is toegewezen, vraagt hij aan de concessiehoudende diensten welke boven- of ondergrondse leidingen, kabels of andere installaties zij bezitten lang het tracé der werken en vraagt hij de meest recente plans van hun installaties aan. Naast de maatschappijen vermeld op de plannen zal de aannemer eveneens een schrijven richten aan het gemeente- of stadsbestuur waarin hij de vraag stelt naar de mogelijke ligging van nutsleidingen door ander nutsmaatschappijen over het tracé der werken. Teneinde de door de nutsmaatschappijen ter beschikking gestelde liggingsplannen te controleren en eventueel aan te passen zal de aannemer op alle nodige plaatsen overgaan tot het uitvoeren van sonderingen om de juiste ligging van de leidingen te bepalen, en dit volgens de voorschriften van de betreffende nutsmaatschappij(en). De uitvoering van deze sonderingen is een last van de aanneming. Volgende sonderingen zijn een last van de aanneming: - t.h.v. elke te bouwen inspectieput of constructie - elke bijkomende sondering t.o.v. de hierboven vermelde sonderingen opdat de afstand tussen 2 sonderingen niet groter zou zijn dan 150m - Sonderingen t.h.v. de aansluiting met Dreef. De sonderingen dienen voldoende ruim voor aanvang van de betreffende fase uitgevoerd te worden. Voor sonderingen in verhardingen wordt een aparte post voorzien voor de tussentijdse herstelling van de verharding thv de uitgevoerde sonderingen. Alle overige werken, zoals de sondering zelf, het dichten van de sleuf en de signalisatie blijven een last van de aanneming. De voorlopige herstelling van de uitgevoerde sleuven dient te gebeuren d.m.v. steenslag. Van zodra deze sonderingswerken beëindigd zijn, en in elk geval voor aanvang der werken belegt de leidend ingenieur een coördinatievergadering waarop de bouwheer, de exploitanten van de nutsinstallaties en de aannemer uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt door de aannemer een planning voorgelegd die toelaat de voorziene vooruitgang van de werken te kennen. Tevens zal de aannemer de bouwheer, per aangetekend schrijven, op de hoogte brengen van alle te verplaatsen nutsvoorzieningen teneinde de nodige schikkingen te kunnen treffen met de concessiehoudende diensten. De coördinatie van de te verplaatsen nutsvoorzieningen is een last van de aanneming, daartoe zal de aannemer tijdens de uitvoering van het werk de concessiehoudende diensten 23

24 op de hoogte houden van het verloop van zijn uitvoering en hij zal met de exploitanten de nodige schikkingen treffen om de aanwezige installaties in goede staat te houden of te laten verplaatsen. De uitvoeringsmoeilijkheden veroorzaakt door de aanwezige kabels, leidingen of andere installaties binnen de werkzone kunnen in geen geval door de aannemer ingeroepen worden om prijsherziening of termijnverlenging te bedingen. Het afbakenen van kunstwerken ( ter plaatse gestorte inspectieputten, overstorten, pompstations,.), verbindings-, las-, blinde of verzonken putten en inspectieputten die aansluiten op bestaande collectoren of waarop een bestaande riolering aansluit is een last van de aanneming. De aannemer dient ervan uit te gaan dat de afbakening van de grenzen na de werken van de nutsmaatschappijen niet meer bruikbaar is. De kosten van het tijdelijk ophangen en beschermen van leidingen, kabels, enz. gelegen binnen de grenzen van het werk zijn ten laste van de aannemer voor zover de last hiervoor niet op de eigenaars ervan berust. De aannemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat geen enkele ondergrondse leiding, kabel, ed in de kunstwerken, funderingen, grondstabilisaties en andere constructies mag ingewerkt of ingestort worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de betreffende nutsmaatschappij en de bouwheer. Wanneer de aannemer bij de uitvoering van de werken omkaderingen, straatpotten, straatdeksels en aanduidingspalen ontmoet, moet hij die op hun plaats laten of ze terugplaatsen indien het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk was ze tijdelijk te verwijderen. In ieder geval mag er zich geen niveauverschil voordoen tussen de omkaderingen, straatpotten en straatdeksels met de omgevende bestrating. In geval van herplaatsing moeten de omkaderingen (ook onderkaders) en straatpotten zodanig herplaatst worden dat een normale bediening van de toestellen gewaarborgd is. De aanduidingspalen moeten volgens de vermelde coördinaten op de aanduidingsplaat teruggeplaatst worden. Het op gepaste hoogte brengen van putjes, merktekens, sleutelmonden, deksels voor nutsleidingen vormt een last van de aanneming. 5. Milieuzorgmaatregelen a. Algemene bepalingen Gedurende de werken houdt de aannemer zich aan de voorschriften zoals deze bepaald zijn in VLAREM I en II. Het is de aannemer ten strengste verboden afvalstoffen te laten rondslingeren, te sluikstorten, te verbranden, te begraven e.d. op de werf en in de nabijheid van de werf, zelfs wanneer de eigenaar van het perceel hiervoor gebeurlijk de goedkeuring zou geven. Het is de aannemer gedurende de werken ten strengste verboden om nieuwe lozingspunten te creëren (ook niet kortstondig!) van DWA - afvoer naar grachten, beken en/of rivieren. De aannemer zal op de werf alle voorzorgsmaatregelen nemen ter voorkoming van grondverontreiniging door oliën of brandstoffen. In het veld opgestelde machines (o.a. bemalingspompen, groepen e.d.) en voorraadtanks zijn met passende lekbeveiligingsconstructies uit te rusten (conform de VLAREM voorschriften). 24