Voorwerp van de opdracht: Werk : Herinrichten van ruimten voor stressfysiologisch onderzoek op vissen

Transcriptie

1 1 Greenbridge Incubator Wetenschapspark Oostende Besteknummer Opdracht voor aanneming van Wijze van gunning Bestek nr arq-ilv Herinrichten van ruimten voor stressfysiologisch onderzoek op vissen Open offerte aanvraag met bekendmaking Voorwerp van de opdracht: Werk : Herinrichten van ruimten voor stressfysiologisch onderzoek op vissen Adres : wetenschapspark 1, 8400 Oostende De opdracht zal gegund worden overeenkomstig de hierna volgende contractuele voorwaarden, geldend als bijzonder bestek. De offertes dienen uiterst op 29/08/ 2016 om 15,50 uur digitaal ingedient te worden Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de mandataris via onderstaand adres: julie.dereu@arq.be alsook verantwoordelijken voor EV-ILVO : johan.aerts@ilvo.vlaanderen.be jan.cooreman@ilvo.vlaanderen.be De inschrijver is ertoe gehouden zich er van te vergewissen dat er in zijn bestek geen bladzijden ontbreken. Indien dit toch het geval is, kan hij zich wenden tot het hoger vermeld adres. Er kunnen over deze opdracht schriftelijk vragen gesteld worden tot uiterlijk de 12 kalenderdag voor de dag van de opening van offertes aan de mandatarissen. Op laattijdig ingediende schriftelijke vragen worden niet beantwoord. De antwoorden worden gebundeld en gepubliceerd als terechtwijzend bericht bij de aankondiging op e-notification ten laatste 5 dagen voor de datum van de offerte indiening. De berichten en terechtwijzende berichten gepubliceerd in e-notification en/of in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen in verband met deze opdracht maken integraal deel uit van de contractuele voorwaarden. De inschrijver wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mede te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. De bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 (hierna KB uitvoering) (algemene uitvoeringsregels) waarvan wordt afgeweken zijn: Art. 45: straffen Art e lid: opleveringen Een plaatsbezoek is mogelijk na telefonische afspraak bij arq interior design ten laatste 12 kalenderdagen voor opening van de offertes. Een plaatsbezoek is verplicht. Het attest van plaatsbezoek is toegevoegd als bijlage aan dit bestek. DEEL I ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Opdrachtgevend bestuur Ontwerpers en veiligheidscoördinator Voorwerp van de opdracht Gunningswijze en opening van de offertes Toepasselijke wettelijke bepalingen 4 2. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 juli 2011 Artikel 9, 10 en 100 Varianten & Opties 4 Artikel 11 en 89 - Percelen 4 Artikel 13 - Wijze van prijsbepaling 4 Elementen die in de prijzen zijn begrepen 4 Artikel Prijsherziening & Prijsonderzoek 5 Artikel 53 - Taalgebruik 6 Artikel 57 - Verbintenistermijn voor de inschrijvers 6 Artikel : Toegang en kwalitatieve selectie 6 Artikel 70-74: Vereiste erkenning & Beroep op draagkracht van andere entiteiten 6 Artikel 73 Rechtsvorderingen 7 Artikel 80 en 82 Vorm en inhoud van de offerte 7 Artikel Gunningscriteria 8 3. HET KONINKLIJK BESLUIT van 14 januari 2013

2 Artikel 11 - Leiding en toezicht 8 De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk t.o.v. het Opdracht gevend Bestuur 8 Artikel 24 - Verzekeringen 8 Artikel 25 33: Borgtocht 9 Artikel 34 - Plannen 9 Artikel plannen en documenten, toezicht 9 Artikel en 80: Wijziging aan de opdracht 9 Artikel en 82: Keuring 9 Artikel 45 Straffen 10 Artikel : Betaling van de werken 10 Artikel 76 - Uitvoeringstermijnen 11 Artikel 83 - Dagboek van de werken 11 Artikel 92 2 en 3: Einde van de opdracht - Opleveringen 12 2

3 3 DEEL I: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Als dit bestek spreekt over opdrachtdocumenten, dan bedoelt het daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis voor het indienen van de offerte. 1.1 Opdrachtgevend bestuur Deze opdracht wordt uitgeschreven door: Greenbridge Incubator Wetenschapspark Oostende Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moeten naar die entiteit worden gestuurd. Opdrachtgevend bestuur en ontwerper. Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan de voorzitter van het beheerscommissie de heer Joris Relaes van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek, Burgemeester Van Gansberghelaan 92, 9820 Merelbeke. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van een schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij aan een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. 1.2 Ontwerpers en veiligheidscoördinator DE ONTWERPERS Naam firma arq interior design Straat nr zeedijk 165 Postcode gemeente 8400 Oostende Telefoon / Fax 059/ De opdracht van de ontwerpers omvat: - De samenstelling van de aanbestedingsdossiers; - Prijsvergelijkingen en prijsevaluaties, nazicht van de offertes; - De technische opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering; - De keuring van de producten zowel de a priori als de a posteriori keuring; - Leiden van de werfvergaderingen en rapportering van de verslagen van de werfvergaderingen; - Controle der vorderingsstaten in samenspraak met de mandataris; - Advies bij het opstellen van de processen-verbaal; - Adviseren van het Bestuur inzake de toekenning van de voorlopige en definitieve oplevering in samenspraak met het Bestuur. De veiligheidscoördinator ontwerp aangesteld door het opdrachtgevend bestuur conform KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen is: DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR Naam firma acovex Straat nr steenstraat 12 Postcode gemeente 8480 Ichtegem Telefoon / 0495/ / acovex@skynet.be 1.3 Voorwerp van de opdracht De opdracht behelst het volledig herinrichten van bestaande ruimten voor stressfysiologisch onderzoek op vissen in het wetenschapspark Greenbridge te 8400 Oostende wetenschapspark 1. Hetgeen vooral omvat kleine verbouwingswerken als daar zijn, een nieuwe vloer aanbrengen, het verwijderen en nieuw aanbrengen van een verlaagd plafond, het installeren van een klein labolokaal en aanpassen van schrijnwerk, Aparte percelen kunnen toegewezen worden. Het gebouw waarin de verbouwingswerken zullen plaatsvinden is gemakkelijk bereikbaar via een betonnen en geasfalteerde weg en parking vanaf de openbare weg. Naast het gebouw is plaats om beperkt materieel en materiaal te stallen, in overleg met het Bestuur. De uitvoerder kan ervan uitgaan dat er nevenaannemingen aan het werk kunnen zijn. Wel is het zo dat er rekening moet gehouden worden met het feit dat er bedrijvigheid zal zijn in de aangrenzende lokalen tijdens de werken en dat daardoor de veiligheid en preventie eisen van primordiaal belang zijn. Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art. 3 van de Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Gunningswijze en opening van de offertes Gunningswijze De gunning van deze opdracht geschiedt bij wijze van een versnelde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opdracht zal gegund worden aan de inschrijver die de meest voordelige en regelmatige offerte heeft ingediend. De kandidaten inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk te richten ten laatste 10 dagen voor het indienen van zijn offerte aan de mandataris. Zodoende kunnen deze vragen en antwoorden gebundeld worden om ze kenbaar te maken aan iedere inschrijver. De mandataris zal de tijdig ingediende schriftelijke vragen schriftelijk beantwoorden voor de 5 de dag van het indienen van de offerte. Op laattijdig ingediende schriftelijke vragen zal niet geantwoord worden. Indien de schriftelijke vragen aanleiding zouden geven tot rechtzettingen en/of aanvullingen van het bestek, zullen deze niet beantwoord worden doch zullen/kunnen deze aanleiding geven tot een rectificatiebericht.

4 4 Van de datum van de brief van de gunningsbeslissing en/of toewijzing van de uitvoerder(s) wordt een standstil-periode van 15 kalenderdagen voorzien, waarin de niet geselecteerde aanbieders beroep kunnen opmaken. 1.5 Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk, met iedere uitsluiting van de verkoopsvoorwaarden opgelegd door de inschrijver en voor zover er in onderhavig bestek niet wordt van afgeweken: - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten). - Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna KB plaatsing) - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de consessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB uitvoering) - KB van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 7/2/2001). - KB van 28 maart 2007 betreffende sloop- en verwijderingswerkzaamheden inzake asbest - de wet van (BS ) betreffende de regeling van de erkenning van aannemers, het KB van en het MB van Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni De hierboven vermelde teksten van de reglementering op de overheidsopdrachten kunnen geraadpleegd worden via de website van de FOD Justitie: of via 2. HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 juli 2011 Artikel 9, 10 en 100 Varianten & Opties * * * * * De prijsaanbieder zal eerst prijs geven voor de basisofferte en pas nadien prijsopgave doen in een aparte offerte voor de varianten en opties gekoppeld aan de basisofferte. De inschrijver is verplicht om voor elke varianten en optie een aparte offerte te doen, op straffe van onregelmatigheid van zijn offerte. Het indienen van vrije varianten is toegestaan. De aanbestedende overheid beslist welke varianten en/of opties ze in aanmerking neemt voor de bepaling van de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte. Het bod voor de opties wordt eveneens gelijk de varianten afzonderlijk vermeld in de offerte. De inschrijver geeft steeds duidelijk aan dat het om opties gaat. Artikel 11 en 89 - Percelen Deze opdracht is als volgt verdeeld in percelen: 1 : perceel 1 afbraak en binnenafwerkingen 2: perceel 2 technieken elektriciteit 3: perceel 3 technieken sanitair & HVAC 4: perceel 4 LABO Elke inschrijver kan offerte indienen voor alle percelen. Voor elk afzonderlijk perceel dient hij een aparte offerte in (art. 54 van het KB plaatsing). De aanbestedende overheid behoudt, in toepassing van art. 36 van de Wet Overheidsopdrachten, zich het recht voor slechts één perceel of enkele percelen toe te wijzen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden gegund. De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen en eventueel opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze. Het is de inschrijver toegestaan prijsverminderingen of kortingen aan te bieden in geval hij voor meerdere percelen een offerte indient en de door hem bepaalde percelen aan hem worden gegund. Het is de inschrijver toegestaan verbeteringsvoorstellen aan te bieden in geval hij voor meerdere percelen een offerte indient en de door hem bepaalde percelen aan hem worden gegund. Hij is verplicht eerst prijs te geven voor het bestek om nadien een aparte en bijkomende offerte op te maken met de verbeteringsvoorstel(len). Artikel 13 - Wijze van prijsbepaling Deze opdracht vormt een gemengde opdracht omvattende : a. een gedeelte forfaitaire posten voorafgegaan door de vermelding forfaitaire hoeveelheid (FH) en globale prijzen (GP). b. een gedeelte tegen prijslijst voor de posten voorafgegaan door de vermelding vermoedelijke hoeveelheid (VH). c. een gedeelte tegen een voorbehouden som (VS). De te voorziene som voor een VS- post is onveranderlijk voor alle inschrijvers een vast bedrag, en mag door geen enkele inschrijver gewijzigd worden daar deze som geen onderdeel is van de concurrentie. De inschrijver vult de leemten in de samenvattende opmetingsstaat aan en verbetert de vergissingen die hij in de forfaitaire hoeveelheden ontdekt, rekening houdend met de tekeningen/plannen, het bestek, zijn beroepskennis of persoonlijke bevindingen. Hij voegt bij zijn een offerte een gedetailleerde nota ter verantwoording van de wijzigingen. Na de opening van de offertes is de inschrijver niet meer gerechtigd zich op fouten of leemten te beroepen die in de opmetingsstaat voorkomen. De gegevens van deze opmetingsstaat gelden alleen als eenvoudige aanwijzingen en zij kunnen slechts worden ingeroepen als aanvulling, indien nodig, van onvolkomenheden van het bestek en van de goedgekeurde tekeningen/plannen. Elementen die in de prijzen zijn begrepen 1. Alle zichtbare hindernissen, bovengrondse en ondergrondse, alle nutsleidingen, en al deze aangeduid op de plannen, die de volmaakte uitvoering van de werken in de weg staan, moeten door de aannemer worden uitgeroeid, afgebroken, weggenomen of verplaatst en waar nodig, geoordeeld door het opdrachtgevend Bestuur, hersteld in goede staat. De kosten van deze werken vallen ten laste van de aannemer en zijn bijgevolg in de algemene aannemingssom te begrijpen.

5 5 2. Ingeval niet gekende ondergrondse leidingen en hun toebehoren de uitvoering van het werk hinderen, zal de aannemer het Bestuur hierover tijdig inlichten. Na overleg met de aannemer zullen deze leidingen en toebehoren, die naar het oordeel van de Bouwdirectie de uitvoering van de werken belemmeren of in hun huidige ligging niet kunnen behouden blijven, verplaatst worden door hetzij: a. de openbare diensten; b. de vergunning houdende nutsmaatschappijen; c. de aannemer zelf. De kosten van deze uitvoeringen vallen niet ten laste van de aannemer, behoudens het geval dat het verplaatsen enkel nodig zou zijn om een door de aannemer gekozen uitvoeringsmethode mogelijk te maken of te vergemakkelijken. De aannemer staat evenwel in voor het goed behoud en de bewaring van de leidingen en aanhorigheden gedurende de uitvoering van zijn werken. 3. Volgende verrichtingen en lasten, opgesomd op niet beperkende wijze, vallen o.a. ten laste van de aannemer van deze aanneming: a. de vergoedingen en eventuele lokale taksen te betalen uit oorzaak van zijn aanneming, het vervoer en uitstorten van puin en overtollige gronden, het stellen van voorlopige afsluitingen, enz. b. alle voorlopige werken die de uitvoering der werken vergemakkelijken. c. het ter beschikking stellen aan de Bouwdirectie van het personeel en materiaal en de nodige veiligheids- en beschermingsmiddelen (helm, schoenen, bril, handschoenen, e.d.) die toelaten over te gaan tot alle nazichten en proeven die de Bouwdirectie nodig oordeelt. d. alle algemene onkosten en onderhoudskosten van installaties en werken tot aan de effectieve ingebruikname van deze door de Aanbestedende overheid. e. alle herstellingen of verbouwingen van werken of gedeelten welke gebrekkelijk geworden zijn gedurende de waarborgtermijn. f. de herstellingen van eventueel door de aannemer veroorzaakte schade gedurende de werken aan naastliggende gebouwen infrastructuur of goederen, of aan de bestaande delen van een te verbouwen gebouw. De aannemer zal alle nodige maatregelen treffen om beschadiging te voorkomen, zoals het zetten van hekkens, het afdekken van vloeren, het plaatsen van stofschermen,... g. de aannemer zal de verordeningen van de staat, de provincie of de gemeente toepassen, o.a. wat betreft de aansluitingen. Artikel 18 opleveringen De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden worden ten laste van de aannemers aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de aannemer in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijne laste. Artikel Prijsherziening & Prijsonderzoek Er worden geen prijsherzieningen aanvaard gezien de uitvoering van deze werken in zijn totaliteit de 120 werkdagen niet overschrijden. Artikel : Indiening van de offerte De offertes moeten via elektronische middelen worden overgelegd: De offertes moeten worden overgelegd via de e-tendering internetsite die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 1 van het KB plaatsing. De offertes moeten worden opgemaakt in PDF-formaat. Meer informatie is te bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De offertes worden enkel én alleen overgelegd met elektronische middelen via de e-tendering internetsite die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52, 1 van het KB Plaatsing. De offertes moeten worden opgemaakt in PDF-formaat. De samenvattende opmeting wordt in excel opgemaakt en ingediend. Het offerteformulier en de samenvattende meetstaat of inventaris moeten wel afzonderlijk worden ingediend. De ingediende documenten mogen niet gezipt worden. De maximale grootte per document is 80MB. Een te groot document kan u opsplitsen in meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350MB. Voor een toelichting omtrent het indienen van offertes door middel van elektronische middelen kunt u terecht op informatiesessies. U vindt de data van deze informatiesessies via Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om opleidingen omtrent het gebruik van e-tendering te geven. U kan voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, elektronisch ondertekend moet worden met een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht, ). Indien meerdere personen samen moeten optreden (gezamenlijke bevoegdheid, combinatie), moeten zij elk een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening plaatsen ofwel moet uit de toegevoegde documenten de machtiging blijken om namens meerdere personen of ondernemingen de offerte elektronisch te ondertekenen. Een gescande handtekening is onvoldoende. De elektronische handtekening moet geschieden door middel van een geavanceerde handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat. Een elektronische handtekening kan geplaatst worden op 3 manieren: 1. Door middel van een eid (elektronische identiteitskaart); 2. Door middel van een gekwalificeerd certificaat aan te kopen bij een private actor; 3. Door middel van een eigen elektronisch middel waarbij de inschrijver garandeert dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 52 1 van het KB plaatsing; U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van wettelijke digitale handtekeningen ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: Gekwalificeerde certificaten die geschikt zijn voor het plaatsen van wettelijke digitale handtekeningen, kunnen aangekocht worden bij Belgische private actoren.

6 6 Indien u meer informatie wenst over deze private actoren kunt u terecht op: e.procurement@vlaanderen.be of Er dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd kan in beslag nemen vooraleer u de drager met uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. Wanneer u als buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt, afgeleverd buiten België, om de handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 52 1 van het KB plaatsing. Deze elektronische handtekening moet dus conform zijn met de regels van het Europees en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. De e-tendering applicatie kan bij deze werkwijze aangeven dat zij de door u geplaatste handtekening niet herkent. Door de handtekening te plaatsen garandeert u dat ze voldoet aan de gestelde voorwaarden. U voegt ook alle informatie aan de offerte toe in verband die de aanbestedende overheid toelaat na te gaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en conform de bepalingen in de regelgeving. Artikel 53 - Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met het Opdrachtgevend Bestuur. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. Artikel 57 - Verbintenistermijn voor de inschrijvers De verbintenistermijn gedurende dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte wordt voor deze opdracht verlengd van 90 kalenderdagen naar 180 kalenderdagen. Artikel : Toegang en kwalitatieve selectie Art. 61 en 62: art. 61. door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest, de jaarrekeningen en het attest van niet-faling via elektronische weg op conform art De overige documenten worden opgevraagd bij de inschrijver. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art Art. 64: door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. Non-discriminatie: Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijke kansen- en gelijke behandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Belangenvermenging: Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in art. 64 KB Plaatsing. art Een schriftelijke verklaring op eer dat de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting en onverenigbaarheid bevindt zoals omschreven in art zal eveneens gevoegd worden bij de offerte indiening. Art : De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn: de goedgekeurde jaarrekeningen; de belangrijkste werken. De inschrijver toont dit aan door het voorleggen van: bewijs van de goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste 3 jaren; de 5 belangrijkste verbouwingswerken, uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaren met omschrijving. De inschrijver toont dit aan het door het voorleggen van: de vereiste erkenningen zowel voor het geheel dezer werken als voor de aparte percelen; de VCA-attesten voor het personeel of de onderneming; een algemeen V&G-plan en specifieke V&G-plannen; de bekwaamheidsattesten voor de uitvoerders voor: o Labo installaties Artikel 70-74: Vereiste erkenning & Beroep op draagkracht van andere entiteiten

7 7 Voor deze werken is er een erkenning vereist in de zin van de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van de aannemers van werken. Het Bestuur is van oordeel dat de vereiste erkenning is: Categorie(ën): D. Bouwwerken P. elektriciteit Klasse: voor perceel 1: geen klasse Voor perceel 2: geen klasse Voor perceel 3: geen klasse Voor perceel 4: geen klasse Vanaf 2 percelen: Klasse 1 Alle percelen samen : klasse 3 De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. De dienstverlener is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid. Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 & 64 KB Plaatsing. Voor deze onderaannemers of entiteiten moeten eveneens de toe te voegen documenten bedoeld onder art toegevoegd worden aan de offerte. Artikel 73 Rechtsvorderingen Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij de Nederlandstalige Belgische rechtbank van Gent, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. Artikel 80 en 82 Vorm en inhoud van de offerte Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat worden opgemaakt op de bij het bestek behorende formulieren. Indien de inschrijver zijn offerte op andere documenten maakt dan op de voorziene formulieren draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Hierna volgt een overzicht van alle documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden: Het ingevulde offerteformulier (STUK 1) De ingevulde meetstaat met eenheidsprijzen (STUK 2) bewijs van erkenning(en) (STUKKEN 3) een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen. (STUK 4) De handtekeningsbevoegdheid kan bewezen worden door één van de volgende documenten voor te leggen: o een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit zijn benoeming en handtekeningsbevoegdheid blijkt o een authentieke volmacht o onderhandse volmacht met vaste datum Andere documenten ter staving van de bevoegdheid worden niet aanvaard. het veiligheids- en gezondheidsplan van de uitvoerder waarin beschreven wordt (STUK 5) op welke wijze, bij de uitvoering van zijn werken er zal voldaan worden aan de veiligheidsvoorschriften die opgelegd worden in zijn veiligheidsen gezondheidsplan een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door zijn veiligheids- en (STUK 6) gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Indien de uitvoerder er voor kiest dat hij deze maatregelen verrekend ziet in het geheel van zijn werkzaamheden zal hij dit hier eveneens schriftelijk bevestigen de volgende technische fiches zoals hieronder opgesomd (STUKKEN 7) o a. Plafondafwerking o b. gietvloer en plint o c. Verlichtingsarmaturen LED o d. draagbaretelefoon toestellen o i. Kabelgoot PVC o j. Airco toestellen o K.Ventilatie o L. Alle toestellen Lot LABO de elementen horende bij de gunningscriteria vermeld als volgt (STUKKEN 8) 1. Prijs 60% 2. Kwaliteit & functionele kenmerken van de aangeboden producten (zie gevraagde technische fiches)30% 3. Volledigheid en aangetoonde expertise 5% 4. Leverings- en uitvoeringstermijn, document waarin de aannemer/uitvoerder bevestigt dat hij zich garant stelt om de vooropgestelde planning van alle uitvoering in hun totaliteit zal volgen in samenwerking met eventuele andere uitvoerders van andere percelen. 5% de stukken behorende bij de selectiecriteria in art (STUKKEN 9) a. Bewijs van de goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste 2 jaren c. Bewijs van verzekerde bedragen en de minimale franchise d. De 5 belangrijkste verbouwingswerken uitgevoerd tijdens de laatste 2 jaren met omschrijving e. De vereiste erkenningen zowel eventueel voor het geheel van de werken als voor de aparte percelen,

8 8 f. De VCA-attest(en) voor het personeel of de onderneming, OPTIONEEL enkel indien firma in bezit is van deze attesten g. De bekwaamheidsattesten voor de uitvoerders voor: i. verplicht attest van plaatsbezoek het bewijs van voldoening aan sociale zekerheid voor de buitenlandse inschrijver (STUK 10) Indien enkel ingescheven wordt voor het lot LABO dienen volgende documenten bij de offerte gevoegd te worden. - Offerteformulier - Ingevulde meetstaat met eenheidsprijzen - Bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen. De handtekeningsbevoegdheid kan bewezen worden door één van de volgende documenten voor te leggen: o een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad waaruit zijn benoeming en handtekeningsbevoegdheid blijkt o een authentieke volmacht o onderhandse volmacht met vaste datum - de technische fiches van alle toestellen lot LABO - verplicht attest van plaats bezoek Artikel Gunningscriteria De aanbestedende overheid kiest de voordeligste regelmatige offerte op basis van de onderstaande criteria: 1. de prijs 60 % 2. de kwaliteit & functionele kenmerken van de aangeboden 30 % producten waarvoor de technische fiches worden gevraagd 3. de volledigheid en de aangetoonde expertise 5 % 4. de leveringstermijn, beschikbaarheid en uitvoeringstermijn 5 % 3. HET KONINKLIJK BESLUIT van 14 januari 2013 Op de huidige opdracht zijn volgende documenten van toepassing: * * * * * 1 de bepalingen van dit bijzonder bestek. 2 de algemene bepalingen De volgende typebestekken en voorschriften: - Wet van 4/8/1996 op het Welzijn en uitvoeringsbesluiten - ARAB (Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming) - AREI (Algemeen reglement betreffende de Elektrische Installaties) - NBN (Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie) - KB van 25 januari 2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 7/2/2001). - KB van 28 maart 2007 betreffende sloop- en verwijderingswerkzaamheden inzake asbest - De Europese normen, de ISO-normen en de Butgb-goedkeuringen indien hiernaar verwezen wordt. - Type-bestek nr. 104: aanneming van bouwkundige werken, technische voorschriften - Type-bestek van de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw (2005) 3 alle latere aanvullingen op deze verwijzingen geldig op datum van bekendmaking. Artikel 11 - Leiding en toezicht Deze werken worden uitgevoerd onder leiding van het Bestuur of zijn afgevaardigde. dient hieronder de voormelde administratie verstaan te worden. Als er in de contractuele documenten sprake is van het Bestuur, Het mandaat van de leidend ambtenaar wordt, voor wat betreft de uitvoering, beschreven in punt 1.1 van dit bestek: opdrachtgevend Bestuur. Specifiek: 8 dagen vóór de aanvang van de werken dient een startvergadering plaats te vinden, waarop altijd de veiligheidscoördinator en de preventieadviseur van het bedrijf dienen uitgenodigd te worden en aanwezig te zijn! Artikel 12 - Onderaannemers De aannemer zal de namen van de onderaannemers, voor het begin van de hun toegezegde werken, bekendmaken aan het bestuur. Onverminderd de toepassing van art. 12 van het KB uitvoering, moeten al de personen die in enig stadium als onderaannemer optreden verplicht: voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de categorie die overeenstemt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse; in regel zijn met de R.S.Z. De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk t.o.v. het opdrachtgevend Bestuur Artikel 24 - Verzekeringen Binnen de 10 kalenderdagen volgend op de sluiting van de opdracht legt de aannemer aan het Bestuur het bewijs over van een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die aan derden kunnen overkomen. - Het minimaal te verzekeren bedrag voldoet aan : ,- Eur - De franchise bedraagt maximaal : 1.000,- Eur Zie voor extra verzekeringsmaatregelen het specifiek uitvoeringsdossier.

9 9 Artikel 25 33: Borgtocht Er wordt een borgtocht van 5% van het goedgekeurd inschrijvingsbedrag geëist. Binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting moet de borgtocht gesteld worden. Bij niet-naleving stelt de aanbestedende overheid de dienstverlener in gebreke en past de sancties van art. 29 KB Uitvoering toe. De borgstelling en de bewijslevering hiervan dient te gebeuren overeenkomstig één van de wijzen voorzien in artikel 26 en 27 van het KB Uitvoering. Het bewijs van borgtochtstelling moet gestuurd worden, binnen de 30dagen na toewijzing, aan: Greenbridge incubator Nv Wetenschapspark Oostende Artikel 33 - Vrijgave van de borgtocht De borgtocht wordt als volgt vrijgemaakt: de eerste helft of vijftig ten honderd (50 %) na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht en mits de bijkomende eisen zijn voldaan als de afgifte van alle keuringsverslagen en van het postinterventiedossier, alsook dat de algemene opkuis en afvoer van alle afval is uitgevoerd; de tweede helft of vijftig ten honderd (50 %) na de definitieve oplevering van de gehele opdracht, mits aan alle voorwaarden en gebreken is voldaan, na officiële vraag van de aannemer/ uitvoerder. De opdrachtnemer stuurt het verzoek voor vrijgave van de borgtocht, vergezeld van het borgtochtbewijs, naar Greenbridge incubator Nv Wetenschapspark Oostende Artikel 34 - Plannen De werken worden uitgevoerd naar de onderrichtingen die ter plaatse door de leidend ambtenaar of zijn afgevaardigde (projectleider) gegeven worden en overeenkomstig de plannen die bij dit bestek gevoegd zijn. Plannummer Titel Plan afbraak & binnenafwerking Drawing 1-Plot A0-TFS400 Tekening HVAC & Sanitair Plan Labo Artikel plannen en documenten, toezicht In verband met de voorwaarden voor het gebruik van de plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. De inschrijver is verplicht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de werken. A. De overheid kan steeds toezicht en/of controle houden op de voorbereiding en uitvoering van de prestaties. B. De prestaties moeten overeenstemmen met de technische specificaties en de plannen, documenten en voorwerpen. Zelfs als deze er niet zijn, behoren de prestaties aan de regels van goed vakmanschap te voldoen. De plannen zijn bepalend voor de vorm, de afmetingen en aard van het productmateriaal. C. De aannemer stelt op zijn kosten de detail- en werktekeningen en de eventuele berekeningsnota's op en legt deze ter goedkeuring voor aan het Bestuur. Dit geldt voor de artikelen zoals gevraagd in de beschrijving van de werken. De documenten (studie, plannen, borderellen) betreffende de werken in gewapend beton, staalconstructies en houtstructuren worden door de aannemer geleverd. D. Deze detailplannen dienen goedgekeurd te worden door de aanbestedende overheid en dienen bij gevolg binnen de 15dagen na betekening van de opdrachttoewijzing overgemaakt te worden, waarbij de opdrachtgever 15dagen krijgt om zijn opmerkingen bekend te maken. Het niet respecteren van deze termijnen leidt automatisch tot een evenredige termijnverlenging. E. De opdrachtnemer behoudt zijn intellectueel recht op al zijn opgemaakte detailplannen en de overheid mag deze niet bekendmaken aan derden. Artikel en 80: Wijziging aan de opdracht De overeen te komen eenheidsprijzen voor de bijkomende werken die niet voorzien zijn in het contract en die uitdrukkelijk bevolen worden per brief, ondertekend door de leidend ambtenaar van de werken, zullen, op basis van te rechtvaardigen prijzen, vastgesteld worden rekening houdend met - een marge van 15% voor de algemene onkosten en winsten indien de werken rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd - een marge van 10% voor de algemene onkosten en winsten indien de werken door een onderaannemer worden uitgevoerd. Er is op deze prijzen geen herziening van toepassing, in zoverre deze prijzen niet afgeleid zijn van de eenheidsprijzen van de aanbesteding. Door zijn bieding aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de CMK De aannemer is verplicht alle bepalingen op te nemen van financiële impact, dus ook de kosten i.v.m. eventuele verlenging van termijn. Indien deze niet vermeld worden, gaat het bestuur er van uit dat er geen kosten zijn verbonden aan de termijnverlenging. Onder geen enkele voorwaarde kan dan ook overgegaan worden tot aanvaarding van bijkomende kosten na het indienen van een offerte voor de wijziging aan de opdracht. Wanneer vaste of minimale hoeveelheden niet worden besteld, heeft de dienstverlener geen recht op een schadevergoeding. Artikel en 82: Keuring Voorafgaande technische keuring De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricatie door een door het Bestuur erkende onpartijdige instelling worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische goedkeuring. Het Bestuur behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel tot het geheel of een gedeelte van de opleveringsproeven over te gaan.

10 10 De resultaten van deze proeven kunnen medegedeeld worden aan het organisme belast met het toekennen van het merk BENOR of met de kwaliteitscontrole voor het desbetreffend product. Wanneer door de aannemer zogenoemd gelijkwaardige maar niet gekeurde producten voorgesteld worden, dan mogen deze producten niet verwerkt worden vooraleer de leidende ambtenaar door middel van een volledige partijkeuring deze gelijkwaardigheid gecontroleerd heeft. De resultaten van alle proeven moeten gekend en gunstig zijn vooraleer toelating mag gegeven worden tot verwerken. Alle kosten voor de proeven, voorbereiding en verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd gelijkwaardige producten zoals hierboven bepaald zijn volledig ten laste van de aannemer ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden en ongeacht de positieve uitslag ervan. Artikel 45 Straffen Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de toepassing van bijzondere straffen). Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art en 2 lid van het KB Uitvoering. Onderstaande specifieke inbreuken worden bestraft met een enige straf van 850,- of een dagelijkse straf van 400,- per kalenderdag, naargelang het geval: 1) Bij ontbreken van werfsignalisatie(s), PBM s en borden verboden toegang voor onbevoegden : per kalenderdag, 2) Bij ontbreken van de veiligheids- en welzijnsdocumenten: per kalenderdag, 3) Bij ontbreken van dagboek dat dagelijks ingevuld moet worden: per kalenderdag, 4) Bij toepassing van niet-conforme materialen: enige straf per vaststelling. 5) Ingeval de service-garanties van de nieuw geplaatste materialen, toestellen en systemen niet worden toegepast: dagelijkse straf per werkdag vertraging. 6) Bij onvolledig as-built dossier: enige straf. De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel malen toe te passen als - de inbreuk is gepleegd - er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, wanneer het door de schuld van de aannemer niet juist kan worden bepaald. Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf toegepast gelijk aan de betreffende straf, zoals hierboven vastgesteld, vermenigvuldigd met het aantal malen dat deze inbreuk werd vastgesteld. Deze afwijking van het KB Uitvoering (Algemene Uitvoering Regels) wordt gemotiveerd doordat anders geen adequate bestraffing van een recidiverende aannemer mogelijk is. Volgende inbreuken of het plegen van hierna genoemde feiten door de uitvoerder zullen leiden tot een eenzijdige verbreking van het contract met de opdrachtgever door de aannemer. En dit nadat de aannemer/uitvoerder in kennis is gesteld is met een PV van vaststelling en niet gereageerd heeft om te remediëren binnen een termijn van 10kalenderdagen: - Te late aanvangs- of startdatum van de uitvoering, - Het niet opvolgen van de planning, - Het niet dagelijks opeenvolgend uitvoeren van de werken, - Het toepassen van niet conforme materialen en uitvoeringsmethodes Tevens wordt de aannemer/uitvoerder beboet met een bedrag van 5.000,- Euro en worden de werken die door derden moeten uitgevoerd worden door zijn nalatigheid naar de oorspronkelijke uitvoerder door gefactureerd inclusief de meerwerken die hiermee gepaard gaan. Zo de aannemer/uitvoerder niet gereageerd heeft binnen de 10 kalenderdagen wordt zijn stilzwijgen als een akkoord beschouwd vwb voornoemde regels. Artikel : Betaling van de werken De betaling gebeurt met maandelijkse afkortingen. De staten der uitgevoerde werken slaan op maandelijkse perioden, die vervallen op de datum van elke maand, die overeenstemt met de datum bepaald in het dienstbevel tot aanvang der werken. De aannemer is verplicht een gedagtekende en ondertekende schuldvordering met gedetailleerde staten van de werken in twee exemplaar over te leggen per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. Vanaf de datum van ontvangst van deze schuldvordering beschikt het bestuur over een verificatietermijn van maximaal 30 dagen om de ontvangen vorderingsstaat te controleren. Het bestuur maakt hiervan proces-verbaal op met de volgens haar verschuldigde bedragen. De aannemer wordt hiervan in kennis gesteld, alsook uitgenodigd om een factuur over te maken binnen een termijn van 5 dagen. De betaling vindt plaats binnen 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van bovenvermelde verificatietermijn. Eventuele meerwerken dienen via afzonderlijke bisstaten ingediend te worden (zie ook art. 95 1, 3 ). De vorderingsstaten en facturen worden gericht aan: Greenbridge Incubator Nv - ArQ architectuurstudio Wetenschapspark 1 - Zeedijk Oostende Oostende Het nummer van het bestek wordt toegevoegd aan iedere staat als referentie. De op de factuur voorziene algemene verkoopsvoorwaarden zijn niet van toepassing (indien zulke verkoopsvoorwaarden op de factuur zijn voorgedrukt). Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. De betalingen geschieden op 1 rekeningnummer. Er worden geen voorschotten uitgekeerd. Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten.

11 11 Artikel 76 - Uitvoeringstermijnen De uitvoeringen van al beschreven werken in het beschrijvend bestek dienen te gebeuren binnen de termijn van 01/10/2016 tot uiterlijk 05/12/2016 Andere aannemingen kunnen gelijktijdig uitgevoerd worden op de bouwplaats. De nutsvoorzieningen zijn aanwezig en kunnen vrij gebruikt worden in samenspraak met het opdrachtgevend Bestuur. Evenwel zal de uitvoerder die op de bestaande installatie aansluit er voor zorgen dat zijn installatie voldoet aan alle reglementeringen die hierop toepasbaar zijn (gemeente, toeleverancier, distributeur, ) De aannemer is verplicht water en elektriciteit te laten gebruiken van zijn installaties door de andere aannemers die gelijktijdige opdrachten uitvoeren op de bouwplaats. Op vraag van het bestuur kan aan de aannemer gevraagd worden om de werken tijdelijk te onderbreken. Deze onderbrekingen worden in de uitvoeringstermijn beschouwd als schorsingsdagen, zonder dat de aannemer enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of enige ander bijkomende vergoeding voor werfinrichting e.d., dit voor zover het totale aantal schorsingsdagen niet meer bedraagt dan 15% van het aantal voorziene werkdagen en de schorsingsperiode minstens 10 werkdagen of minstens 15 kalenderdagen bedraagt, al naargelang de uitvoeringstermijn in werk- of kalenderdagen wordt gedefinieerd. De aannemer zal hiermee rekening houden bij zijn inschrijving. Artikel 77 ter beschikking stellen van gronden of lokalen Zie art. 0 van de technische bepalingen. Artikel 79 Algemene organisatie van de bouwplaats Zie art. 0 van de technische bepalingen. Specifiek: Elke werf dient degelijk afgezet te worden en minstens voorzien te zijn van een bord verboden voor onbevoegden en de nodige pictogrammen. Artikel 83 - Dagboek van de werken In afwijking van het KB uitvoering dient de aannemer in te staan voor het invullen en bijhouden van het dagboek der werken. Er wordt een dagboek bijgehouden met dagelijkse notities. De aannemer wordt erop gewezen dat er steeds en dagelijks aantekeningen moeten bijgehouden worden van alle werken die niet uitgevoerd worden tegen globale prijs.

12 12 Artikel 86 vertragingsboeten 1. De vertragingsboeten worden als forfaitaire vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht opgelegd. Zij zijn onafhankelijk van de in art 45 bedoelde straffen. Zij zijn eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de uitvoeringstermijn en worden van rechtswege toegepast op het totaal aantal kalenderdagen vertraging. 2. Zij worden berekend op grond van volgende formule bij overschrijden einddatum van de werken: R = 0,45 M x n² N² waarin zijn: R = het bedrag van de boete voor n dagen vertraging; M = de oorspronkelijke aannemingssom (bedrag van de goedgekeurde inschrijving); N = het aantal werkdagen vastgesteld voor de uitvoering bij de aanvang van de opdracht (of te berekenen volgens artikel 86 1); n = aantal kalenderdagen vertraging; Evenwel, indien de factor M niet meer bedraagt dan een miljoen terwijl N niet meer dan tweehonderd dagen bedraagt, wordt de noemer N² door 200 x N vervangen. 4. Het totaal bedrag van de boeten wegens laattijdige uitvoering toegepast op de opdracht beloopt maximum 5 % van de totale oorspronkelijke aannemingssom. 5. Het is de aannemer niet toegelaten vorderingspremies te eisen in geval van een volledige afwerking van de werken voor de vastgestelde uitvoeringstermijn. 6. De boetes verhinderen niet dat de in gebreke gebleven aannemer ertoe gehouden is om tegelijk de aanbestedende overheid volledig te vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding vanwege derden (aannemers, studiebureaus, buren, etc ). Naast bovenvermelde boeten dient de aannemer alle bijkomende kosten voor verzekeringen, enz te vergoeden. Artikel 92 2 en 3: Einde van de opdracht - Opleveringen De aannemer is in alle geval verplicht de Aanbestedende overheid tot de voorlopige oplevering uit te nodigen (afwijking art ste lid). In afwijking van art wordt de termijn voor de opmaak van het proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering op (30) kalenderdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven gebracht. Binnen de vijftien kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. In dit laatste geval moet de aannemer achteraf bij ter post aangetekende brief aan de aanbestedende overheid laten weten dat het geheel van het werk in staat van definitieve oplevering is gesteld; het werk wordt binnen de vijftien kalenderdagen volgend op de ontvangst van die mededeling door de aanbestedende overheid opgeleverd. Het werk dat in staat van definitieve oplevering is bevonden wordt vermoed, tot bewijs van het tegendeel, in die toestand te hebben verkeerd op de einddatum van de waarborgtermijn of, voor wat de gevallen van het tweede lid betreft, op de datum van de definitieve oplevering die door de aannemer in zijn aangetekende brief werd vermeld. De 10 jarige garantieperiode begint te tellen vanaf de definitieve oplevering! De minimale voorwaarden voordat er over gegaan kan worden tot een voorlopige oplevering: - De werken moeten zich in een op te leveren staat bevinden, - Het afval, overschot, ed is verwijderd en afgevoerd, - Het kuisen is voltooid, - Het postinterventiedossier is afgeleverd, - De keuringsattesten zijn op zijn minst aanwezig, - Alle documenten, technische fiches, ed alsook de onderhoudsfiches zijn aanwezig, - De nodige opleidingen zijn gegeven, - * * * * *

13 13 DEEL III: OFFERTEFORMULIER Greenbridge Incubator Wetenschapspark Oostende Werk Adres Besteknummer : Herinrichten van ruimten voor stressfysiologisch onderzoek op vissen : wetenschapspark 1, 8400 Oostende : arq-ilv * * * Algemene verbintenis De ondergetekende(n) (Naam en voornamen, hoedanigheid, adres) Nationaliteit: Handelend in persoonlijke naam of naam van (handelsnaam of benaming van de rechtsvorm) + adres: Tel. : Fax : Generiek adres: Handelsregister (plaats, nummer) : RSZ-nummer : BTW-nummer : Erkennings-nummer (nr., categorie(ën), ondercategorie(ën), klasse(n)) : Verbindt of verbinden zich op zijn of op hun roerende en onroerende goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van bovenvermeld bestek, van de in dat bestek beschreven opdracht, tegen de prijs van : A. LOT 1 : (naam) (in cijfers inclusief 21% btw) : EUR (in letters inclusief 21% btw) : EUR B LOT 2 : (naam) (in cijfers inclusief 21% btw) : EUR (in letters inclusief 21% btw) : EUR C LOT 3 : (naam) (in cijfers inclusief 21% btw) : EUR (in letters inclusief 21% btw) : EUR D LOT 4 : (naam) (in cijfers inclusief 21% btw) : EUR (in letters inclusief 21% btw) : EUR