WERKEN PTI EEKLO: RENOVATIE VEROUDERDE SANITAIRE BLOKKEN OPEN AANBESTEDING. Provincie Oost-Vlaanderen

Transcriptie

1 BIJZONDER BESTEK (technische bepalingen) VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP PTI EEKLO: RENOVATIE VEROUDERDE SANITAIRE BLOKKEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Provincie Oost-Vlaanderen Ontwerper Departement Logistiek, dienst Patrimonium, Johan Vuye Gouvernementstraat te 9000 Gent

2 p. 1 / 180 III TECHNISCHE BEPALINGEN 00. ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens BOUWPLAATS Het uit te voeren project betreft de renovatie van verschillende sanitairen in de A- en B-blok van het PTI Eeklo, Roze 131, B-9900 Eeklo OPDRACHTGEVEND BESTUUR Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, B-9000 Gent Projectleiding: Johan Vuye (09/ )

3 p. 2 / AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan. De aard van alle artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), inbegrepen in het geheel van de aanneming aannemingsmodaliteiten bestek PM ALGEMEEN Indien in artikels verwezen wordt naar andere artikels die door vergetelheid niet opgenomen zijn in dit bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze artikels uit het Bouwtechnisch Bestek van de VMSW van toepassing. Indien tijdens de uitvoering van de werken nieuwe posten zouden moeten uitgevoerd worden, die niet opgenomen zijn in onderhavig bestek, is de overeenkomstige recentste beschrijving van deze posten uit het Bouwtechnisch Bestek van de VMSW van toepassing. NORMEN De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS en, TV s (WTCB) en PTV s (Probeton) zoals die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. VERANTWOORDELIJKHEID Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de toegankelijkheid van de gebouwen, terreinen, en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. de algemene coördinatie van de werken de inrichting van de bouwplaats de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen het plaatsen van stellingen (indien nodig) de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, ) (indien nodig) de eventuele voorafgaande sloopwerken de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies,. De aannemer kan geen aanspraak maken op meerwerken welke voorzien konden worden bij een plaatsbezoek.

4 Alvorens de werken aan te vatten moet de aannemer de documenten nazien en ter plaatse alle nodige metingen verrichten en inlichtingen inwinnen. Er wordt één plaatsbezoek georganiseerd, datum en uur worden vermeld in de aankondiging. Johan Vuye of Emma Vanommeslaeghe tel.: tel.: GSM: GSM: op volgend adres: PTI Eeklo Roze Eeklo p. 3 / 180 aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming aannemingsmodaliteiten burgerlijke aansprakelijkheid PM De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de extra contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming aannemingsmodaliteiten volledigheid van inschrijving PM De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn forfaitaire prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn. Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of uitvoeringsschema s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding. Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte. De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben voor het deel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals erkenningen, e.d.). aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming aannemingsmodaliteiten verrekeningen PM VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN VERMOEDELIJKE HOEVEELHEDEN Alle hoeveelheden vermeld op de samenvattende opmeting zijn forfaitair, behalve de hoeveelheden die volgens de

5 p. 4 / 180 documenten tegen prijslijst worden uitgevoerd en die worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding VH of Vermoedelijke Hoeveelheid. Enkel die werken en artikels die uitdrukkelijk als vermoedelijke hoeveelheid zijn opgenomen in het bestek komen in aanmerking. Overschrijdingen van vermoedelijke hoeveelheden moeten voorafgaandelijk aangevraagd worden aan de opdrachtgever. Zij zullen na uitvoering verrekend worden op basis van de opgegeven eenheidsprijzen. De aannemer legt alle nuttige bewijzen voor om de juiste hoeveelheden te bepalen. De opmeting zal gebeuren op initiatief van de aannemer, op het ogenblik dat ze best controleerbaar zijn, in het bijzijn van de architect en/of een afgevaardigde van het Bestuur. VERREKENINGEN TENGEVOLGE VAN WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING VAN DE WERKEN Iedere wijziging, toevoeging of weglating van werken moet in principe worden vermeden. Indien toch noodzakelijk zijn zij het voorwerp van een verrekening. Ze worden opgesteld vóór de uitvoering van de werken en onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het Bestuur. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming aannemingsmodaliteiten keuringsattesten PM In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een merk van overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig keuringsattest. De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven kunnen worden meegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen,, opgemaakt door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid zal deze overgaan tot een volledige partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt worden voordat alle resultaten positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 15 dagen voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven. Materialen De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing. De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche aan dat er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC. Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/2008. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming.

6 p. 5 / plaatsbeschrijvingen algemeen Deze plaatsbeschrijvingen worden opgemaakt door de leidend ambtenaar en tegensprekelijk ondertekend door de betrokken locatieverantwoordelijken en aannemer. De werken mogen slechts aanvangen na overhandiging aan het Bestuur van de plaatsbeschrijvingen, eventueel aangevuld met fotografische bewijzen. De plaatsbeschrijvingen ten behoeve van onderaannemers zijn ten laste van de aannemer. Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met vaststelling van de mogelijke schade ten opzichte van de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer is verantwoordelijk voor vastgestelde beschadigingen aan de eigendommen opgenomen in de plaatsbeschrijvingen en dient ten gepaste tijde, vastgestelde beschadigingen te herstellen of de schade te vergoeden. A. Plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken B. Staat van vergelijking : Voor de aanvang van de werken zal er een plaatsbeschrijving opgemaakt worden vanaf de werfweg tot aan de bouwplaats zelf. Alsook binnen een straal van 20m rondom de bouwplaats. Aard van de overeenkomst: Ten laste van dienst Patrimonium werfcoördinatie algemeen werfcoördinatie planning van de werken PM Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met het Bestuur, de locatieverantwoordelijken, de architect, de betrokken studiebureau s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming werfcoördinatie werfleiding en controle PM WERFLEIDING De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te doen vervangen. WERFCONTROLE 0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in de werfverslagen genoteerd. De kopies van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in het werfkantoor. De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming.

7 p. 6 / werfcoördinatie werfvergaderingen PM Minstens eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen het Bestuur, de locatieverantwoordelijken en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden. Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde. Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van het Bestuur zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg worden dag en uur bepaald. Van elke werfvergadering wordt door het Bestuur een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop binnen de week geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd beschouwd. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming werfcoördinatie as-builtdossier PM De aannemer levert de nodige as-built-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier. Het betreft de grafische weergave en een minimum aan (digitale) foto s van de uitgevoerde technische installaties en leidingen (sanitair, verwarming, elektriciteit, kokeropstellingen, ) over hun volledig verloop tot aan de aansluiting op de openbare distributieleidingen. De schema s worden opgemaakt op schaal 1/50 en worden in tweevoud aan het Bestuur overhandigd voor tot de voorlopige oplevering wordt overgegaan. De uitvoeringsplannen van het aanbestedingsdossier kunnen hiervoor als basis gebruikt worden. Indien beschikbaar kunnen de digitale plannen opgevraagd worden bij de ontwerper. Op te maken as-built-schema s na uitvoering van de werken: van de waterdistributieleidingen van de verwarmingsleidingen van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken van de elektrische installatie van de ventilatievoorzieningen aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming werfcondities algemeen werfcondities orde en netheid PM De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan. TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het opdrachtgevend Bestuur, locatieverantwoordelijke, of veiligheidscoördinator hierom verzoeken het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken.

8 het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden. p. 7 / 180 ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, moet de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen,. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel. Keuring De locatieverantwoordelijke en het Bestuur behouden zich het recht om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming werfcondities geluids- en stofhinder PM GELUIDSHINDER De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. In het bijzonder bij werkzaamheden in stedelijke omgevingen moet de geluidshinder tot een minimum beperkt worden, conform eventuele gemeentelijke voorschriften. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. STOFHINDER Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten zijn ten laste van de aannemer. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming werfcondities nazorg PM De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming veiligheidscoördinatie algemeen SOG Hierin zijn vervat alle aanbevelingen en richtlijnen opgemaakt door de veiligheidscoördinator die integraal en volledig dienen te worden nageleefd door de aannemer. Teneinde de veiligheid en de gezondheid van alle interveniënten op de werf te verbeteren werd door het opdrachtgevend bestuur conform artikel 5 1, tweede lid van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS ) een veiligheidscoördinator-ontwerp alsook een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aangesteld: V.E.T.O. & Partners nv, Houtemstraat 25, B-9860 Oosterzele. De pagina's van het veiligheids- en gezondheidsplan (VGP), bijgevoegd bij het bestek, dienen ingevuld te worden in het kader van de preventiemaatregelen- en middelen zoals bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan. De kosten voor deze maatregelen dienen in deze post ingevuld te worden. Materialen en uitvoering Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: de Codex over het welzijn op het werk de welzijnswet van 04/08/1996

9 p. 8 / 180 het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB). De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Door het ondertekenen van het inschrijvingsbiljet bevestigt de inschrijver dat hij de werkmethode zal volgen die voortvloeit uit dit veiligheids- en gezondheidsplan. Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd. Tevens verbindt de inschrijver zich ertoe alle documenten zoals keuringen, technische fiches, MSDS's op eenvoudig verzoek van de veiligheidscoördinator aan hem te overhandigen. Om de veiligheidscoördinator toe te laten om het postinterventiedossier af te leveren, zijn er door de inschrijver as-built plannen op te maken en aan hem te overhandigen. Alle opgemaakte detailtekeningen van onderdelen zijn digitaal over te maken. De inschrijver verbindt zich ertoe om alle vereiste plannen en documenten op eenvoudig verzoek van de veiligheidscoördinator tijdig aan hem te overhandigen. Er wordt niet overgegaan tot de voorlopige oplevering vooraleer het as-built- en het postinterventiedossier zijn afgeleverd. De inschrijver zal op verzoek van de veiligheidscoördinator iemand afvaardigen om deel te nemen aan de op de door de veiligheidscoördinator geplande coördinatievergaderingen. De aannemer zal te allen tijde zijn volledige medewerking verlenen aan de coördinatoren teneinde hen toe te laten hun opdracht naar behoren te vervullen. aard van de overeenkomst: som over geheel (SOG). De kosten voor deze maatregelen dienen in deze post ingevuld te worden.

10 p. 9 / BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne. Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien. De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van de aannemer, tenzij het bestek specifieke voorschriften oplegt. Het Bestuur kan steeds een schetsmatig voorstel van de geplande inrichting opvragen ter goedkeuring inrichting van de bouwplaats algemeen De inrichting van de bouwplaats omvat: - Het toegankelijk maken van de werf voor al het materiaal en materieel dat de aannemer zal aanwenden. - De aannemer moet duidelijk zichtbare borden aanbrengen om de toegang tot de bouwplaats te verbieden aan personen die niet op de bouwplaats mogen komen. - De aannemer zal eveneens zorgen voor de nodige verlichting, te plaatsen aan de hiervoor vermelde afsluiting. - Na het wegnemen van de bouwplaatsomheining moet de binnen- en buitenaanleg op die plaats in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. In deze post zijn eveneens alle herstellingswerken aan de wegenissen inbegrepen. - Het installeren van de lokalen voor zijn eigen personeel en lokalen ten behoeve van de bouwheer: werfkeet als vergaderruimte voor minstens 6 personen. Hij onderhoudt dit lokaal en voorziet het van het nodige meubilair. In het lokaal worden door hem minstens volgende documenten aanwezig gesteld: de laatste versies van alle plannen (vast opgehangen), het bestek, de documenten bepaald in het veiligheids- en gezondheidsplan. - Alle voorlopige aansluitingen op de leidingnetten van openbaar nut, welke de aannemer nodig acht om de werken uit te voeren. - Opkuis van de werf Alle puin en afval worden onmiddellijk verzameld en op regelmatige tijdstippen (minstens één maal per week) afgevoerd. Bijzondere aandacht dient geschonken te worden aan: het vrijhouden van doorgangen, het verwijderen van glasscherven, snijdende voorwerpen, planken met nagels, nagels. - De aannemer wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat elke vorm van beschadiging van materialen, ook aan deze, niet eigen aan of niet behorend tot deze aanneming, onherroepelijk zal leiden tot vervanging van deze materialen (voor materialen behorend tot deze aanneming), of vergoeding (voor materialen niet behorend tot deze aanneming). - De volledige inrichting van de bouwplaats zal in stand gehouden worden tot volledige afwerking van de aanneming. - Zowel de plaatsbepaling van de werfinrichting, als de verkeersregeling op de site, dienen vooraf met het Bestuur en de locatieverantwoordelijken te worden besproken. Indien de huidige verkeersregels op de site gewijzigd worden, dient de signalisatie te gebeuren door de aannemer. - De aannemer zal, vooraleer de werkzaamheden te starten, een werfinrichtingsplan ter goedkeuring voorleggen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Alle kosten zijn ten laste van de aanneming. De nodige borden, signalisatie, verlichting

11 p. 10 / werflokalen algemeen De aannemer voorziet de nodige werflokalen voor de volledige duur van de werken. De werken omvatten ook de aanleg, onderhoud, verwijdering en herstel van het grondoppervlak. Materialen De werflokalen zijn opgetrokken uit een degelijke en solide constructie en moeten volledig afsluitbaar zijn. De aannemer bezorgt het Bestuur voorafgaandelijk een schetsmatig overzicht van de inplanting van de werflokalen. De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, worden netjes onderhouden tijdens hun volledige gebruiksduur en zijn wind-, stof- en waterdicht werflokalen berging van materieel en bouwmaterialen PM Materieel en bouwmaterialen gevoelig voor vocht moeten opgeslagen worden op een droge plaats. De aannemer voorziet hiervoor de nodige opslagruimten. aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) De aannemer moet de bergruimten afsluiten, de gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen voorlopige aansluitingen algemeen De aannemer voorziet de nodige voorlopige aansluitingen voor de nodige nutsvoorzieningen. Alle nodige formaliteiten, evenals de kosten voor aansluiting, huur, taksen, leveringen, verbruik en onderhoud voor de diverse voorlopige aansluitingen vallen volledig ten laste van de aannemer, gedurende het ganse verloop van de werf. De aannemer moet tijdig contact opnemen met de respectievelijke nutsmaatschappijen om de aanvang en het verloop van de werken niet te vertragen. De aannemer moet er over waken dat de installaties in overeenstemming zijn met de reglementen van de distributiemaatschappijen. Wanneer tijdens de werken gebruik wordt gemaakt van bestaande of voorlopige aansluitingen op naam van het Bestuur, zullen de meterstanden bij de aanvang van de werken en bij de voorlopige oplevering worden genoteerd. Alle kosten (volgens de tarieven zoals aangerekend door de leverende nutsmaatschappij) vallen ten laste van de aannemer en zullen door het Bestuur worden verrekend. Indien andere aannemers gelijktijdig of na hem op de bouwplaats moeten werken, kan de aannemer verplicht worden om de verwezenlijkte voorlopige aansluitingen te handhaven. In dat geval heeft de aannemer recht op een vergoeding voor het ter plaatse laten van zijn materieel en voor het gebruik. Het bedrag ervan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Bestuur. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften De werken moeten uitgevoerd worden in in gebruik zijnde gebouwen. De kosten voor het verbruik van elektriciteit en water worden gedragen door de bouwheer voorlopige aansluitingen - waterafvoer PM De aannemer treft alle nodige maatregelen voor de waterafvoer, zonder dat hij daarvoor mag rekenen op de riolering die ontworpen is voor de op te richten gebouwen. De aannemer voorziet in een voorlopige riolering om de afvoer van bestaande rioleringsstelsels te verzekeren, die tijdelijk of definitief onderbroken zouden worden. Alle uitgravingen, aanvullingen, leveringen en aansluitkosten zijn inbegrepen.

12 aard van de overeenkomst: Pro memorie (PM) p. 11 / 180 De voorlopige riolering wordt aangelegd met buizen van een type en afmetingen die geschikt zijn voor de vereiste afvoer en voorzien van de nodige hulpstukken en aansluitingselementen. Gedurende het gebruik wordt de voorlopige riolering onderhouden. Van zodra ze overbodig is geworden en mits toestemming van het Bestuur, wordt de overbodige riolering verwijderd. De uitgebroken riolering blijft eigendom van de aannemer. Het tracé van de voorlopige afvoer wordt door de aannemer aan het Bestuur voorgelegd. Na verwijdering van de voorlopige riolering worden de sleuven aangevuld met gestabiliseerd zand voorlopige aansluitingen huur en onderhoud van sanitaire installatie tijdens de werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden dienen steeds voldoende toiletten en urinoirs gehuurd te worden door de aannemer. Zowel aan de A-blok als aan de B-blok dient een sanitaire container met +/- 6 toiletten en +/- 10 urinoirs voorzien te worden. De containers hebben tevens voldoende lavabo s of wasgoten. De units zijn geïsoleerd en uitgerust met verlichting en verwarming. Ze zijn proper, hygiënisch, en voldoende sterk en stabiel. De plaats van opstelling dient vooraf besproken te worden met de projectleider en de locatieverantwoordelijken. Alle aansluitingen en voorzieningen, plaatsing, levering, inbegrepen. SOG aard van de overeenkomst: Som over Geheel (SOG), over de volledige duur van de renovaties.

13 p. 12 / AFBRAAKWERKEN afbraakwerken algemeen PLAATSBEZOEK De aannemer is verplicht om vóór het indienen van zijn offerte een plaatsbezoek te brengen aan de af te breken constructies om zich te vergewissen van de plaatselijke omstandigheden. Er wordt één plaatsbezoek georganiseerd waarvan de datum en uur in de aankondiging vermeld worden. PLANNING De aannemer legt minstens twee weken voor de aanvang van de afbraakwerken een werkplanning ter goedkeuring voor aan het Bestuur. De aannemer houdt rekening met eventuele aanpassingen die door het Bestuur gevraagd worden. De aannemer treft de nodige maatregelen bij slechte weersomstandigheden. VOORZORGSMAATREGELEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Het uitvoeren van de afbraakwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de aannemer. Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende gebouwdelen en nutsleidingen te voorkomen. De aannemer herstelt op zijn kosten alle schade die door de afbraakwerken wordt veroorzaakt. Ook eventuele kosten voor bijkomende werken, leveringen en mogelijke testmetingen die door de netbeheerder uitgevoerd moeten worden om de schade te herstellen, zijn ten laste van de aannemer. De aannemer zal er zich voor de aanvang van de werken van vergewissen dat alle nutsvoorzieningen in de zones waarin hij slopingswerken dient uit te voeren, afgesloten zijn. Indien hij vaststelt dat nutsvoorzieningen niet afgesloten zijn, zal hij dit melden aan het Bestuur en de locatieverantwoordelijken. Deze laatsten zullen daarop het nodige doen voor de afsluiting van de betreffende nutsvoorzieningen. De branddrukknoppen dienen in dienst te blijven tijdens de volledige duur der werken. De nodige beveiliging voor personen en de afscherming voor onbevoegde personen wordt voorzien. De aannemer neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van stof te beperken. Het puin van de afbraakwerken mag niet naar beneden gegooid worden, er moet gebruik gemaakt worden van stortkokers. De puincontainers moeten afgedekt worden om zo weinig mogelijk stof te doen opwaaien. Er worden bij de afbraak geschikte arbeidsmiddelen gebruikt zodat zo weinig mogelijk stof geproduceerd wordt. Er wordt een geschikte stofafzuiging voorzien op de machines. De richtlijnen van de Instructiefiches gebaseerd op de Nepsi-fiches opgemaakt door het NAVB worden opgevolgd. Wanneer de aannemer onverwacht materialen ontdekt waarvan hij vermoedt dat ze asbesthoudend zijn (en die niet opgenomen zijn in de asbestinventaris), verwittigt hij onmiddellijk het Bestuur. Een staal van het materiaal wordt naar een erkend labo voor asbestonderzoek gestuurd. Indien het staal asbesthoudend blijkt te zijn, maakt de aannemer een verrekeningsvoorstel op voor de bijkomend te verwijderen asbesttoepassingen. De aannemer vangt de verwijderingwerkzaamheden pas aan na goedkeuring van het Bestuur en de locatieverantwoordelijken. De verwijdering gebeurt volgens artikel Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. De stabiliteit van het gebouw en / of gebouwdelen dient te allen tijde gegarandeerd. Bij gedeeltelijke afbraakwerken binnen in gebouwen is het strikt verboden om compacte laders of compacte graafmachines te gebruiken, tenzij het Bestuur hiervoor schriftelijk toestemming geeft. De aannemer blijft echter volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het berokkenen van schade. Tijdens het slopen en de gehele duur van de werken dienen de gebouwen beschermd te worden tegen weersinvloeden. Alle herstellingen ingevolge water- of vorstschade, vallen volledig ten laste van de aannemer. De niet te behouden rioleringsaansluitingen zijn op duurzame wijze af te sluiten buiten het gebouw. Eventuele opgebroken vloeren dienen hersteld te worden.

14 p. 13 / 180 AFVOER VAN PUIN Alle in of rond de af te breken constructies achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d. wordt voorafgaandelijk aan de afbraakwerken verzameld en reglementair gestort. Gesloopte materialen mogen niet gestockeerd worden op de werf, tenzij ze dienen gerecupereerd te worden. Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer (tenzij anders vermeld in het bestek) en worden volgens vordering van de werken weggevoerd naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra. De aannemer moet op verzoek van het Bestuur de bewijzen hiervan kunnen voorleggen. Het is verboden de openbare weg of grote delen van de school te belemmeren met de afbraakmaterialen. Overleg hierover is steeds nodig. Onder geen beding worden afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, ingegraven of verbrand afbraakwerken asbestverwijdering Het KB 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest is van toepassing op de afbraakwerken van elementen die asbest bevatten. Een asbestinventaris van de af te breken gebouwdelen is opgemaakt ten laste van het Bestuur en is in bijlage toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De aannemer verwijdert de asbesthoudende materialen volgens de in het KB toegelaten methode. In geval van twijfel over de toe te passen verwijderingsmethode neemt de aannemer vóór zijn inschrijving contact op met de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk om te bepalen welke methode voor de betreffende asbesttoepassing moet gebruikt worden. De aannemer bepaalt op basis hiervan zijn eenheidsprijs voor de asbestverwijdering. Verrekeningen hieromtrent worden niet aanvaard. De techniek van de eenvoudige handelingen die toegelaten is voor sommige hechtgebonden asbesttoepassingen kan door de aannemer zelf uitgevoerd worden. De richtlijnen van het WTCB hieromtrent worden gevolgd (zie o.a. artikel Ontmanteling van elementen uit asbestcement in buitenomstandigheden WTCB-dossiers Nr. 2/2008). De verwijdering van asbest d.m.v. de couveusezakmethode en de methode van de hermetisch gesloten zone mag enkel door een door de minister van werk erkende asbestverwijderingsfirma uitgevoerd worden. Een attest van de erkenning wordt voor de aanvang van de asbestverwijderingswerken voorgelegd aan de architect afbraakwerken in gebouwen in gebruik De afbraakwerken gebeuren in de omgeving van of binnen in gebouwen die in gebruik blijven tijdens de uitvoering van de werken. Daarom zal de aannemer alle nodige maatregelen treffen om de veiligheid van de gebruikers te verzekeren en de inhoud van het gebouw te beschermen. Dit is inbegrepen in de prijs van de afbraakwerken. Hij zorgt in overleg met het Bestuur voor een duidelijke communicatie met de gebruikers over de planning en voortgang van de werken. De duur van de werken en voortkomende hinder voor de gebruikers moet tot een minimum beperkt worden. De toegang tot de lokalen rondom de werkzone moet steeds verzekerd blijven. Ook ter hoogte van vluchtwegen dient voldoende vrije doorgang gegarandeerd. Elke aangevatte werkzaamheid wordt volledig afgewerkt vooraleer een andere wordt aangevat. De werken moeten uitgevoerd worden tussen 7u en 18u, van maandag tot vrijdag of volgens de met het Bestuur afgesproken planning. Werken uitgevoerd buiten deze tijden kunnen na afspraak met de verantwoordelijke van de locatie en de projectleider zonder meerprijs afbraak ruwbouwelementen - algemeen De werken omvatten: het aanbrengen van de het nodige materieel voor het bereiken van de gewenste plaatsen; het plaatsen van de nodige containers, het aanbrengen van de nodige beschermingen, met windvaste zeilen en dergelijke, tegen hemelwater; het treffen van de eventueel nodige veiligheidsmaatregelen;

15 de eigenlijke afbraak van de ruwbouwelementen; p. 14 / 180 het herstellen van de losgekomen en afbrokkelende te behouden constructiedelen met gelijkwaardige materialen volgens de instructies gegeven door het Bestuur; het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra. De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet beschadigd worden. Waar dragende delen van de bestaande ruwbouw weggebroken worden, zorgt de aannemer dat de stabiliteit van het volledige gebouw of de zone waarin de werken plaatsvinden niet in gevaar komen. Hiervoor gebruikt hij de nodige stellingen, beveiligingen, tijdelijke schoren, onderstuttingen en beschermingsmaatregelen. Er wordt uiterst omzichtig tewerk gegaan. Beschadigingen aan te behouden constructiedelen worden door de aannemer en op zijn kosten in hun oorspronkelijke toestand hersteld afbraak ruwbouwelementen muren De op plan aangeduide muren worden voorzichtig afgebroken. De afbraak gebeurt met gepaste middelen zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen. Elementen die deel uitmaken van de af te breken muren zoals lateien, dorpels, muurblokken, plinten, verankeringen, worden mee afgebroken. Wanneer de aannemer muren of onderdelen in zeer slechte staat ontdekt, die niet als af te breken staan opgetekend, waarschuwt hij het Bestuur, dat beslist of deze ook afgebroken moeten worden afbraak ruwbouwelementen muren/metselwerk SOG De op plan aangeduide muren, of kleine gemetste elementen (en desgevallend ook toebehoren) worden voorzichtig uitgebroken. aard van de overeenkomst: som over geheel (SOG), opgesplitst per sanitaire ruimte waar afbraak van metselwerk nodig is. A2 (scheidingsmuren tussen WC s) A3 (scheidingsmuren tussen WC s, sokkel naast uitgietbak huidige berging) A4 (scheidingsmuren tussen WC s, sokkel naast lavabo s sanitair) A5 (scheidingsmuren tussen WC s, sokkel in hoek berging) B1 (scheidingsmuur tussen laatste urinoir en buitendeur) B2 (scheidingsmuren tussen WC s, behalve aan inkomdeur) (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek) afbraak ruwbouwelementen vloeren De op plan aangeduide vloeren / delen van vloeren, en sokkels worden voorzichtig afgebroken. De afbraak gebeurt met gepaste middelen zonder de te behouden constructies en/of afwerkingen te beschadigen. Wanneer de aannemer vloeren in zeer slechte staat ontdekt, die niet als af te breken staan opgetekend, waarschuwt hij tijdig het Bestuur, dat beslist of deze vloeren ook afgebroken moeten worden.

16 p. 15 / afbraak ruwbouwelementen vloeren/beton afbraak ruwbouwelementen vloeren/beton vloer op volle grond SOG Slopen van de vloeropbouw, incl. betonplaat, bij sanitairen op gelijkvloers. De bestaande vloer is vermoedelijk als volgt opgebouwd: tegels, legbed / mortelbed, chape, (steenbrokken)beton. De totale dikte van dit pakket is echter ter plaatse te verifiëren. De dikte van het (steenbrokken)beton is vermoedelijk 15 cm. Voor de vernieuwing van de afvoerleidingen (waarbij de nieuwe afvoeren zoveel mogelijk (behalve in loopzones) in opbouw tegen de muren komen te liggen), volstaat het waarschijnlijk om slechts enkele sleuven uit te slijpen in plaats van de volledige vloeroppervlakte. aard van de overeenkomst: som over geheel (SOG), opgesplitst per sanitaire ruimte waar afbraak van vloer(delen) nodig is. Het afbreken gebeurt met aangepaste middelen. Beschadigingen aan te behouden constructiedelen worden door de aannemer en op zijn kosten hersteld in hun oorspronkelijke toestand. Inbegrepen: - Het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen. - Het verwijderen van zich (eventueel) onder de beton bevindende steenslagfundering (al dan niet omhuld met hydraulische bindmiddelen) en van zich (eventueel) onder de beton bevindende bijkomende betonstroken. - Het beschermen van ondergrondse en/of in de beton of fundering gevatte leidingen allerhande, met aanwending van alle daartoe benodigde materialen en manuren. - Er wordt uiterst omzichtig tewerk gegaan. - Het vervoeren van het puin buiten het schooldomein. Bij het inslijpen van de vloer mag de algemene stabiliteit niet in het gedrang komen. Voorafgaandelijk aan de slijpwerken van de sleuven is er uitsluitsel te bekomen over de al dan niet dragende functie van de betonplaat. Zo is er te controleren of nabijgelegen dragende wanden op deze betonplaten dragen, of de betonplaat tussen de muren gestort zijn, e.d.m.. Het Bestuur dient van de resultaten van dit onderzoek, en van de gevolgen ervan op de slijpwerken, op de hoogte gebracht te worden. A1 (2 ruimtes, uitbraak van volledige vloerpakket (incl. betonplaat) zo beperkt mogelijk (sleuven), wel volledige uitbraak van vloertegels en chape in sanitaire ruimte (niet-mindervaliden)) B1 (uitbraak van volledige vloerpakket (incl. betonplaat) zo beperkt mogelijk (sleuven), wel volledige uitbraak vloertegels en chape) B2 (uitbraak van volledige vloerpakket (incl. betonplaat) zo beperkt mogelijk (sleuven), wel volledige uitbraak vloertegels en chape) (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek) afbraak gevelelementen algemeen De gevelelementen worden volgens aanduiding op de plannen afgebroken. De werken omvatten: de afbraak van de gevelelementen; het verwijderen van alle afvalmaterialen en puin naar erkende stortplaatsen of recyclagecentra; het herstellen van eventuele schade aan de gevels, daken, van de aanpalende gebouwen of gebouwdelen; het aanbrengen van de nodige beschermingen tegen hemelwater tot de nieuwe gevelelementen opgetrokken zijn. Indien de afbraakwerken een invloed kunnen hebben op de aanpalende gebouwen en/of de openbare weg maakt de aannemer voor de start van de afbraakwerken een plaatsbeschrijving op. De aannemer zorgt dat de niet te slopen gebouwelementen afdoende beschermd en niet beschadigd worden. Eventuele schade wordt door de aannemer op zijn kosten hersteld.

17 p. 16 / afbraak gevelelementen buitenschrijnwerk afbraak gevelelementen buitenschrijnwerk/ramen FH / st De afbraakwerken omvatten het uitnemen van alle aangeduide ramen, met inbegrip van de beglazing, bevestigingsmiddelen, doken, klossen, geïntegreerde omlijstingen, muurbekledingen, gordijnkasten, meeteenheid: FH per stuk aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) De sloopwerken omvatten volgende buitenschrijnwerkelementen: het uitnemen van alle buitenramen, ongeacht het type, hun afmetingen, de samenstelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. Het buitenschrijnwerk bestaat hoofdzakelijk uit hout. het wegbreken van alle bijhorigheden bij het schrijnwerk uit allerlei materialen en structuren, ongeacht het type, hun afmetingen, de samenstelling en plaatsing, met inbegrip van alle bevestigingsmiddelen. Het uitnemen van het buitenschrijnwerk zal pas gebeuren wanneer de nieuwe ramen met beglazing geleverd zijn. Ramen die niet onmiddellijk kunnen worden vervangen moeten onmiddellijk winddicht afgesloten worden. De aannemer legt de grootste voorzichtigheid aan de dag om de te behouden elementen in hun ongeschonden staat van afwerking te houden. Hij neemt daartoe alle voorzorgsmaatregelen. Alle ontstane beschadigingen aan te behouden elementen, moeten op kosten van de aannemer hersteld worden in hun oorspronkelijke toestand. Bestaande dorpels blijven behouden. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften De renovatiewerken gebeuren terwijl het gebouw in gebruik blijft. De lokalen / gangen / waarin gewerkt wordt, worden dagelijks gereinigd met bijzondere aandacht voor glassplinters. A1 (2 ramen, waarvan er één over twee lokalen loopt), en 1 buitendeur A2 (2 ramen) / A3 (2 ramen) A4 (2 ramen) / A5 (2 ramen)

18 p. 17 / afbraak binnenafwerking - algemeen SOG De afbraak van alle nog aanwezige binnenafwerkingen tot het bekomen van een quasi ruwbouwtoestand. Het betreft de ontmanteling van binnendeuren / meubilair / inbouwkasten / lichte wanden / wandbeplatingen / wandafwerking / plafondafwerking / vloerafwerking / sanitaire toestellen /. Dit volgens de aanduidingen op de plannen. aard van de overeenkomst: som over geheel (SOG), opgesplitst per sanitaire ruimte waar afbraak van binnenafwerking nodig is. Volgens aanduidingen op plan. A1 (afbraak met hergebruik van de toestellen en wanden.) A2 en A3 (volledige afbraak tot quasi ruwbouw van deel sanitair, deel berging slechts beperkte uitbraak) A4 (volledige afbraak tot quasi ruwbouw toestand van zowel deel sanitair als deel berging) A5 (volledige afbraak tot quasi ruwbouw toestand van deel sanitair, deel berging iets beperktere uitbraak) B1 (volledige afbraak tot quasi ruwbouw toestand) B2 (volledige afbraak tot quasi ruwbouw toestand) B3/B4/B5 (afbraak plafond voor aanleg nieuwe leidingen, afbraak sanitaire toestellen voor vervanging door nieuwe toestellen). (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek) afbraak binnenafwerking - afkappen faiënce PM Afkappen van alle faiëncetegels en onderliggende cementerings- of/ pleisterlagen tot volledig blootlegging van de onderliggende wand. meeteenheid: PM inbegrepen in De af te kappen binnenafwerking bestaat hoofdzakelijk uit faiëncetegels op een cementeringslaag of een bepleistering op gemetste wanden. De te behouden draagwanden of plafondstructuren worden volledig zuiver gezet zonder deze te beschadigen. Het geheel wordt ontstoft en pleisterklaar afgewerkt. Voor een verzorgde uitvoering wordt in het bijzonder gelet op het beveiligen van alle te behouden constructiedelen en aan de wanden vastgemaakte installaties. het doeltreffend afschermen van ramen en deuren gedurende de uitvoering.

19 p. 18 / 180 De af te kappen zones worden in overleg met de ontwerper aangeduid (zie ook aanduidingen op plannen). Zonder voorafgaandelijke toestemming afgekapte lagen komen niet in aanmerking voor verrekening. Volgens aanduidingen op plan. A1 (volledige faiëncevlakken achter urinoirs en WC s, beperkte vlakken achter lavabo s) A2/A3 (volledige ruimtes) A4/A5 (volledige ruimtes)(in de berging van A4 die sanitair wordt is het nodige af te kappen (pleisterwerk) om de nieuwe faiënce op een propere manier te kunnen plaatsen) B1(volledige ruimte) B2(volledige ruimte) B3/B4/B5 (minimaal noodzakelijke voor heraanleg leidingen) (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek) afbraak binnenafwerking - plaatafwerking afbraak binnenafwerking plaatafwerking/lichte scheidingswanden PM Demonteren en verwijderen van de aangeduide lichte scheidingswanden, incl. de deuren en alle toebehoren die erin vervat zitten. meeteenheid: PM inbegrepen in Volgens aanduidingen op plan. A1 (OPGELET: de lichte scheidingswanden incl. alle toebehoren zijn te recupereren voor hergebruik!) A2/A3 A4/A5 B1 B2 (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek) afbraak binnenafwerking plaatafwerking/plafondafwerking PM Demonteren en verwijderen van de aangeduide valse plafonds en/of uitbekleding van plafonds. meeteenheid: PM inbegrepen in Volgens aanduidingen op plan. A2 (sanitair) A3 (plafonds moeten EI60 worden, incl. toegang naar zolder) A5 (plafonds moeten EI60 worden, incl. toegang naar zolder) B3/B4/B5 (plafonds uit te breken voor heraanleg leidingen) (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek) afbraak binnenafwerking plaatafwerking/uitbekleding wanden PM Demonteren en verwijderen van de aangeduide uitbekledingen van wanden. meeteenheid: PM inbegrepen in Volgens aanduidingen op plan. A2 (omkasting urinoirs, lavabomeubel, ) / A3 (omkasting urinoirs, ) A4 (lavabomeubel, ) (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek)

20 p. 19 / afbraak binnenafwerking vloerafwerking en dekvloer afbraak binnenafwerking vloerafwerking/tegels op dekvloer PM Uitbreken van de tegelvloerafwerking en de dekvloer (waar nodig voor het vernieuwen van alle technieken). meeteenheid: PM inbegrepen in De bedoelde vloerafwerkingen, incl. plinten en sokkels, worden omzichtig verwijderd met inbegrip van het legbed. De dekvloer wordt met de nodige voorzichtigheid uitgebroken tot op de draagvloer. De aannemer gebruikt aangepaste middelen. Het verwijderen van de eventueel aanwezige wapeningen is inbegrepen. Na het verwijderen van de dekvloer wordt de draagvloer zorgvuldig schoongemaakt om alle gruis te verwijderen. De tussendeurdorpels naar buiten toe blijven behouden. Volgens aanduidingen op plan. A1 (2 ruimtes, uitbraak van volledige vloerpakket (incl. betonplaat) zo beperkt mogelijk, wel volledige uitbraak vloertegels en chape) A2 (sanitaire ruimte: volledige vloer, berging: daar waar nodig voor vernieuwen toestellen en afvoeren) A3 (sanitaire ruimte: volledige vloer, berging: daar waar nodig voor vernieuwen toestellen en afvoeren) A4 (zowel sanitair als berging) A5 (sanitaire ruimte: volledige vloer, berging: daar waar nodig voor vernieuwen toestellen en afvoeren) B1 (uitbraak van volledige vloerpakket (incl. betonplaat) zo beperkt mogelijk, wel volledige uitbraak vloertegels en chape) B2 (uitbraak van volledige vloerpakket (incl. betonplaat) zo beperkt mogelijk, wel volledige uitbraak vloertegels en chape) (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek) B3/B4/B5 (daar waar nodig voor vernieuwen toestellen en afvoeren) afbraak binnenafwerking - binnendeuren PM Demontage en verwijdering van de aangeduide binnendeuren en bijhorende omlijstingen. meeteenheid: PM inbegrepen in De deurbladen, deurkaders, lijsten en deurbeslag worden verwijderd. Er wordt met de nodige omzichtigheid te werk gegaan om te behouden wandafwerkingen, e.d. niet onnodig te beschadigen. Volgens aanduidingen op plan. A2 (twee WC-deuren en 2 deuren naar traphal toe) A3 (twee WC-deuren en 2 deuren naar traphal toe) A4 (drie WC-deuren en 2 deuren naar traphal toe) A5 (twee WC-deuren en 2 deuren naar traphal toe) B1 (bergingdeur)(inkomdeur te behouden) B3 (2 WC-deuren en 2 (Rf-)toegangsdeuren tot sanitair) B4 (2 WC-deuren en 2 (Rf-)toegangsdeuren tot sanitair) B5 (2 WC-deuren en 2 (Rf-)toegangsdeuren tot sanitair) (zie ook aanduidingen op de plannen of inzichten na plaatsbezoek)