Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Transcriptie

1 Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Antwerpen Openbare aanbesteding voor aanneming van werken Bestek nr. 16DA/06/50 Prijs: 12,40 euro Herstellingen en netheidonderhoud van vrij liggende fietspaden in het district Antwerpen Opening van de offertes: dinsdag 5 december 2006 om 11 uur Copernicuslaan 1 (5 verdieping, lokaal 510) 2018 Antwerpen Dossier nr. O10/D121/110

2 (te vermelden in alle briefwisseling) Algemene informatie Deze opdracht wordt uitgeschreven door het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de bevoegdheidssector Openbare Werken. De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht belast is, is: Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Antwerpen Copernicuslaan 1 bus ANTWERPEN Tel.: 03/ Fax: 03/ Inzage documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 12 uur. Verkoop (en inzage) documenten (alle werkdagen van 10 tot 16 uur): Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken, Copernicusgebouw Wetstraat 51 bus 7 te 1040 Brussel Tel. (02) , 61, 62, 63, 64, 65 Fax (02) Rekeningnummer Prijs voor bestek, opmeting : 12,40 EUR Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers: 180 kalenderdagen. Uitvoeringstermijn: opgelegd in afzonderlijke dienstbevelen, in werkdagen voor de duur van één kalenderjaar. Erkenning: - categorie: C - klasse: 2 Registratie: categorie: 05 of 00. enkel ten indicatieven titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte (exclusief BTW) 2

3 1. DOEL VAN DE AANNEMING. Herstellingswerken aan bestaande fietspaden en netheidsonderhoud van vrijliggende fietspaden op diverse plaatsen in het district. Het onderhavig contract slaat op een termijn van 1 jaar ( volgens art van dit bestek). In toepassing van art b) van de wet van behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor dit te verlengen telkens voor een nieuwe periode van 1 jaar. Deze verlenging kan gebeuren, mits een aangetekend schrijven, uitgaande van de aanbestedende overheid, gericht aan de aannemer, 1 maand voor het beëindigen van het contract. De aannemer kan eventuele verlenging van het contract weigeren, op voorwaarde dat hij dit, per aangetekend schrijven, kenbaar maakt aan het bestuur, ten laatste 5 (vijf) maanden vóór het einde van het lopende contractjaar. 2. BESCHRIJVING VAN DE WERKEN. De aanneming omvat hoofdzakelijk : - Opbraak van de bestaande verharding der fietspaden en fundering; - Plaatsen nieuwe fundering en verharding; - Herstellingswerken van geringe omvang aan bestaande fietspaden; - Aflagen van bermen en profileren van grachten naast de fietspaden; leveren en plaatsen van oeverversterking; - Vegen van vrijliggende fietspaden; - Het leveren, plaatsen en onderhouden van de wettelijk verplichte werfsignalisatie. De veiligheidscoördinatie-uitvoering conform het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, maakt geen deel uit van dit contract. Hiervoor is een apart contract afgesloten tussen aanbestedende overheid en veiligheidscoördinator. De inschrijver moet bij zijn inschrijving rekening houden met het veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp, opgemaakt door de aanbestedende overheid (zie I.B2, art ). 3. BERICHTEN AAN DE INSCHRIJVERS De aanneming is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie van de Vlaamse Overheid, in zover er niet wordt van afgeweken door dit bijzonder bestek. I. Indien tijdens de duur van het contract het net van de gewestwegen in de verschillende wegendistricten enige wijzigingen ondergaat, kan de aannemer belast worden, volgens de voorwaarden van de aanneming, met werken op die nieuwe wegenis. De aannemer heeft geen recht op enige schadevergoeding of prijsherziening wegens veranderingen aan de uitgestrektheid of aan de afmetingen van de wegen welke hij te onderhouden heeft. 3

4 II. III. IV. De bijzondere aandacht van de aannemer wordt erop gevestigd dat de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden op verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen zoals dit, volgens de noodwendigheid, zal bepaald worden door de aanbestedende overheid. In gevallen van overmacht kan opdracht worden gegeven tot de uitvoering van onvoorziene werken in een naburig district en dit bij afzonderlijk dienstbevel, volgens de voorwaarden van deze aanneming. Het aantal werkuren worden geteld vanaf de aankomst van het materieel of arbeidskrachten op de werf en tot de effectieve stilstand of beëindiging van de werken en prestaties op de werf. Voor het materieel worden de tijden van stilstand, die niet nodig zijn voor de normale uitvoering van het werk, afgetrokken, met inbegrip van de tijd nodig voor eventuele herstellingen. Elk uur dat wordt aangevat, wordt als een volledig uur in rekening gebracht, zowel voor arbeidskrachten als voor materieel. V. Een organisatorisch veiligheidsplan dient door de aannemer te worden ingediend, uiterlijk 3 kalenderdagen na de ontvangst van iedere deelopdracht waarvan de uitvoering door de inzet van meerdere aannemers wordt voorzien. Dit plan bevat ondermeer - de identificatiegegevens (naam en adres van de firma's) van de optredende onderaan-nemer(s), - de omschrijving van de activiteiten die ieder van hen zal uitvoeren en de risicoanalyse van deze activiteiten, rekening houdend met de uitvoeringsmethoden van deze verschillende aannemers, - de planning (staafdiagram bvb.) van de opeenvolgende uitvoeringsfasen binnen de toegestane uitvoeringstermijn. VI. De inschrijver dient bij aanvang van het contract aan de leidende ambtenaar schriftelijk het telefoon- of GSM- nummer over te maken waarop hij (of zijn afgevaardigde) buiten de normale diensturen kan bereikt worden in geval van een dringende interventie. Iedere wijziging van dit nummer wordt binnen de 24 uur gemeld aan de leidende ambtenaar. 4

5 I. ADMINISTRATIEF GEDEELTE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN ( ) A. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN , GEWIJZIGD OP , BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN, WAARVAN ART.100 GEWIJZIGD IS DOOR DE BEPALINGEN VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN ART. 17, 18 en 19 KWALITATIEVE SELECTIE Financiële en economische bekaamheid: 1. Aan de eerste alinea van deze artikelen wordt volgende bepaling toegevoegd: De categorie en/of ondercategorie waarin de aannemer moet erkend zijn is vermeld in de Algemene informatie op pagina Het bewijs van betaling van de RSZ bijdragen t/m het voorlaatste of het laatste afgelopen kalenderkwartaal t.o.v. de datum der aanbesteding. Voor inschrijvers met zetel of woonplaats op het grondgebied van een andere lidstaat van de E.U. wordt hieromtrent verwezen naar de bepalingen van I, B2, art. 36 hierna. ART. 89. EN VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE Art Bij de offerte te voegen bescheiden Naast de bescheiden en nota s, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver : 1. Het invulformulier gehecht aan het offerteformulier met betrekking tot de bepalingen van art. 30, tweede lid, 1 en 2, van het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen verder aan te vullen nl. punt 1 luiken A, B en C (beschrijving specifieke uitvoeringsmethode) en punt 2 luiken A en B (prijsberekening) die verwijzen naar het veiligheids- en gezondheidsplan en waarin hij beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan. De luiken A en B (toelichting uitvoeringsmethode) van punt 1 werden door de veiligheidscoördinator- ontwerp reeds ingevuld. ( ) De nummers van de artikels waarnaar wordt verwezen stemmen overeen met de nummers van de artikels van het KB van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en van het KB van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en van de algemene aannemingsvoorwaarden in bijlage bij laatst genoemd besluit. 5

6 Het daartoe bij het bestek gevoegd formulier dient zo nauwkeurig mogelijk te worden ingevuld. Dit document is van essentieel belang bij de beoordeling van de offerte. 2. Lijst met firmanaam en adres van alle door de aannemer gekozen bedrijven voor de afgifte van alle afval dat van de uitvoering der werken kan voortkomen - reinigingsbedrijf(ven) voor grondspecie - erkende stortplaats(en) van klasse I (voor bedrijfsafvalstoffen) - erkende stortplaats(en) van klasse II ( voor zwerfvuil en met huishoudelijk afval gelijkgestelde bedrijfsafvalstoffen) - verbrandingsbedrijf(ven) voor afval van klasse II - overslag of sorteerbedrijf(ven) voor afval van klasse II en van klasse I. - recyclagebedrijf(ven) voor veegvuil De afgifte van afval, in (een) gekozen overslag- en sorteerbedrijf(ven) is alleen voorzien indien de vervoerafstand bij rechtstreekse afvoer van dit afval naar een erkende stortplaats of naar een verbrandingsoven te groot en economisch niet verantwoord zou zijn. De afzet van afval in dit soort bedrijven zal, in principe, dus alleen worden toegelaten i.g.v. duidelijk economisch voordeel of voor beperkte afvalhoeveelheden. 3. De recentste prijsofferte(s) met gedetailleerde eenheidsprijzen van alle door de aannemer gekozen en sub 2) hiervoor bedoelde bedrijven en stortplaatsen. De datum van deze prijsoffertes gaat de maand van de aanbesteding niet meer dan 1 maand vooraf. Eventuele door de exploitanten aangerekende weegonkosten dienen apart vermeld te worden op deze offertes. 4. (Voorlopige) stortvergunning(en) voor het storten van afval op de door de inschrijver gekozen erkende stortplaats(en). 5. (Voorlopige) overeenkomst(en) met het (de) door de aannemer gekozen en sub 2) hiervoor bedoelde recyclagebedrijf(ven). 6. Een opgave van het aantal arbeidskrachten dat voor de uitvoering van deze aanneming zal worden ingezet, tesamen met een bewijs van de onderschrijving, voor dit aantal arbeidskrachten, van de geldende collectieve arbeidsovereenkomsten van het geldende Nationaal Paritair Comité. 7. Een attest: erkenning als overbrenger van afvalstoffen afgeleverd door OVAM. Al deze documenten maken deel uit van de inschrijving. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de ingediende prijsoffertes van de afvalbedrijven, omwille van economische motieven, al of niet te aanvaarden bij de goedkeuring van de inschrijving. Bij weigering dient de aannemer een ander afvalbedrijf voor te stellen, met opgave van de eenheidsprijzen. 6

7 ART.104. INDIENEN VAN DE OFFERTES Het adres van de aanbestedende overheid is vermeld in de algemene informatie op pagina 2. ART GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS De termijn gedurende dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte is vermeld in de algemene informatie op pagina 2. 7

8 B. KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE BIJLAGE BIJ DIT BESLUIT (ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN). B.1. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN. ART. 2. CONTRACTUELE DOCUMENTEN Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming: 1) Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.0 dd. 1 juni 200: en alle wijzigingen en aanvullingen hiervan, die geldig zijn op datum van publicatie van dit bestek en zover er niet wordt van afgeweken door dit bijzonder bestek. 2) De omzendbrieven en dienstorders: LIN/AWV 2004/3 dd. 8 april 2004: KB van Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, - Veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek en postinterventiedossier. 514-A/11 "Beproevingslaboratoria" (Prijs: 8,68 EUR) Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken. (prijs: 6,20 EUR) LIN 2002/18 d.d. 18/10/2002 Beperking van de verkeershinder, en bijhorende onveiligheid, bij werken op autosnelwegen OW/96/01 d.d. 5/8/86 Berekenen van de uurkost van aannemersmateriaal, volgens kostenschaal CMK-93 3) Het bijzonder veiligheids- en gezondheidsplan dat conform het K.B. van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen tijdens de studiefase door de coördinator-ontwerp werd opgesteld (zie verder, in I, B2, art 4 1.3) Deze documenten kunnen worden geraadpleegd bij de aanbestedende overheid 8

9 4) Het Ministerieel Besluit van (B.S ) betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. 5) De algemene omzendbrief nopens wegsignalisatie, delen II, VII en VIII, uitgave 1977 en latere wijzigingen, alsook het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (verkeersreglement KB van ). 6) Het M.B. van (B.S ) (en eventuele latere wijzigingen) houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. 7) Besluit van de Vlaamse Executieve d.d (B.S. van ) houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke rechtspersonen en de eventuele latere wijzigingen en aanvullingen (Bermbesluit). 8) Omzendbrief van 4 juni 1987 betreffende het bermbeheer voor publiekrechtelijke rechtspersonen, van de Gemeenschapsminister van Volksgezondheid en Leefmilieu (B.S. 17/06/1987). 9) Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en alle latere bijvoegsels (B.S. 25/7/1981) 10) Besluit van 17/12/1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en beheer (Vlarea) 11) De wet van 21/3/91 (B.S. 27/3/1991) aangaande telecommunicatie-inrichtingen 12) Het Koninklijk Besluit van 25 april 2004 (B.S ) tot wijziging van de artikelen 28, 47, 192, 196 en 266 van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (In zonderheid art 196 Tijdelijke voorzorgen t.o.v. Elektrische Energielijnen). ART LIJST VAN DE BEPALINGEN WAARVAN WORDT AFGEWEKEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN De lijst van artikelen vermeld in het standaardbestek 250 wordt aangevuld met de artikelen: straffen bevel tot uitvoering en leiding van de werken wijzigingen der vermoedelijke hoeveelheden van de posten voorlopige oplevering boete wegens laattijdige uitvoering 9

10 ART BETALINGSMODALITEITEN. De tekst van het standaardbestek SB250 vervalt en wordt vervangen door hetgeen volgt : De werken worden betaald in maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd gedurende de hele aanneming. Deze datum wordt vastgelegd bij het algemeen dienstbevel tot aanvatting der werken, zo niet geldt de eerste dag van de maand. De door de aannemer ingediende gedetailleerde staat van werken is opgesteld volgens de norm NBN B , met een bijkomende kolom voor het codenummer van de gecodeerde of genormaliseerde posten. Het nazicht ervan steunt op het proces-verbaal van vordering van de uitvoering, opgemaakt door de aanbestedende overheid, dit is de tegensprekelijk op de werf opgemaakte maandelijkse staat der werken. Een post tegen een globale prijs, wordt betaald naar verhouding van het uitgevoerd gedeelte. Ieder te betalen bedrag (d.i. het bedrag dat bekomen wordt na vermenigvuldiging van de eenheidsprijs en de hoeveelheid), wordt post per post afgerond op de eurocent. Deze afronding geschiedt naar boven of naar beneden, naargelang de derde decimaal van dat bedrag hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds. 10

11 B.2. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE BIJLAGE: ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VAN OPENBARE WERKEN. TECHNISCHE SPECIFICATIES PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN ART OPSOMMING VAN DE PLANNEN De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van leidende ambtenaar en eventuele schetsen bijgevoegd bij de opdracht. ART INZAGE VAN ANDERE DOCUMENTEN De typetekeningen van de werfsignalisatie die dient opgesteld te worden voor de uitvoering der werken, naargelang de categorie van deze signalisatie, naargelang de graad van verkeershinder en naargelang de inplanting van de werkzones in het dwarsprofiel van de weg, zijn steeds ter inzage bij de aanbestedende overheid. Na toewijzing van de opdracht kan een exemplaar van deze tekeningen gratis ter beschikking van de aannemer worden gesteld, op verzoek. Het veiligheids- en gezondheidsplan-ontwerp Dit plan werd, conform het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen tijdens de studiefaze, opgemaakt door de aanbestedende overheid. Dit plan is bijgevoegd bij dit bestek. BORGTOCHT ART BEDRAG VAN DE BORGTOCHT. Het bedrag van de borgtocht is berekend op het bij de goedkeuring van de inschrijving vastgelegde bedrag (excl. BTW). ART BORGTOCHTSTELLING EN BEWIJS VAN BORGTOCHTSTELLING. Bij ontvangst van de betekening van zijn inschrijving wordt de aannemer verzocht zich in regel te stellen met de borgtocht. Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid. In geval van verlenging van het contract moet binnen de dertig kalenderdagen na de betekening ervan een nieuwe borg gesteld worden. De bestaande borgtocht(en) van het(de) verlopen contract(en) kan(kunnen) niet overgedragen worden naar het verlengde contract. 11

12 ART VRIJMAKING VAN DE BORGTOCHT De borgtocht wordt in helften vrijgegeven, nl. 50% bij de voorlopige en 50% bij de definitieve oplevering. In geval het contract verlengd wordt, zal de vrijmaking van de borgtocht van het verlengde contract op dezelfde wijze gebeuren als van het oorspronkelijk contract. DERDEN ART ONDERAANNEMERS Elke inbreuk op de in het standaardbestek 250 geëiste registratie en erkenning van onderaannemers zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit van en vóór de aanvang van de werken, een vrijstelling van die verplichting heeft gekregen. Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan de aanbestedende overheid zonder ingebrekestelling de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet erkende onderaannemer wordt uitgevoerd, en in dat geval draagt de aannemer al de gevolgen van de schorsing. Onverminderd de eventuele bovenvermelde vrijstelling, moeten de aannemer en de onderaannemer voldoen aan de verplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid, die hun worden opgelegd door de 1 en 3 van artikel 12 van de wet van 24/12/1993. KEURINGEN ART NAZICHT VAN DE PRODUCTEN Alle te gebruiken materialen worden vooraf ter nazicht aangeboden. ART KEURINGSKOSTEN Zijn voor rekening van de aanbestedende overheid. De tekst in het standaardbestek 250 vervalt. ART A POSTERIORI UITGEVOERDE KEURING Alle geplaatste verhardingen, afvoerleidingen (buisleidingen, inspectieputten, ) en ter plaatse vervaardigde lijnvormige elementen kunnen worden onderworpen aan een a posteriori uitgevoerde technische keuring. De verdeling van de oppervlakte, in vakken en deelvakken, t.b.v. het boren van proefkernen, geschiedt volgens de desbetreffende bepalingen van het standaardbestek SB 250 (hoofdstukken VI, XII, VII en VIII of II of II.7.1.3). PRIJSHERZIENING. 12

13 ART OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN. De prijsherziening wordt berekend met de onderstaande, aangepaste bijzondere formule d) uit het standaardbestek 250 versie 2.0 dd. 1 juni De gemiddelde waarden van de uurlonen s en S van het Nationaal Paritair Comité 124 van het Bouwbedrijf en van de referentie-indexcijfers i en I van de voornaamste in het bouwbedrijf gebruikte producten zijn die welke vastgesteld worden door het federale ministerie van Verkeer en Infrastructuur. s i p = P ( 0,40 + 0,40 + 0,20) S I Volgende post komt niet in aanmerking voor toepassing van de herzieningsformule: post 49 met betrekking tot de transfertgelden Na de goedkeuring van zijn inschrijving en ten laatste bij het overmaken van de eerste betalingsaanvraag maakt de aannemer aan de aanbestedende overheid een attest over, met de vermelding dat hij, hetzij 10 of minder werknemers, hetzij meer dan 10 werknemers tewerkstelde, op 30 juni van het jaar dat het aanbestedingsjaar voorafgaat. BETALINGEN ART. 15. VOORAFGAANDE OPMERKING Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten. ART BETALING VAN DE WERKEN Punt 1 wordt als volgt aangevuld: Enkel de prestaties die zijn uitgevoerd overeenkomstig bovenvermelde bepalingen en die niet zijn geweigerd komen in aanmerking voor opname in de staat van de werken. Anderzijds houdt de opname in deze staat niet in dat de desbetreffende werken zouden aanvaard zijn. Immers, de proefuitslagen die op het ogenblik van het opstellen van de vorderingsstaat nog niet gekend zijn of waarover nog geen beslissing is getroffen kunnen later eventueel, ofwel een weigering, ofwel straffen en rafacties tot gevolg hebben. Alle posten per deelopdracht dienen uitgevoerd te zijn alvorens ze voor betaling in aanmerking komen. 13

14 Punt 3 wordt als volgt aangevuld: De datum van binnenkomen van de betalingsaanvraag en factuur is maar geldig voor het verdere verloop van het dossier, als de adressering van zowel betalingsaanvraag als factuur dezelfde is als deze hierna opgegeven in dit bestek. Bij foute adressering zal de aanbestedende overheid de datum van werkelijke ontvangst van het desbetreffende document als bindend in rekening brengen voor het bepalen van de termijn waarbinnen de betaling moet gebeuren. In geval van verlenging van het contract geldt de laatste staat van zowel het oorspronkelijk als deze van het verlengde contract als eindvereffening (= betalingstermijn van 90 kalenderdagen). Adressering van de betalingsbescheiden De betalingsbescheiden (vorderingsstaten, betalingsaanvragen en facturen) dienen opgesteld op naam van het Vlaamse Gewest en geadresseerd in 4 exemplaren aan de aanbestedende overheid: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Infrastructuur Wegen en Verkeer Antwerpen Copernicuslaan 1 bus Antwerpen Terugbetaling van afgiftekosten De door de aannemer te betalen afgiftekostprijzen, op de voorgeschreven bestemming, van alle recycleerbaar en niet-recycleerbaar afval dat afkomstig is van de uitvoering van alle werken worden terugbetaald, op voorlegging van de afgiftefactuur (zie ook I, B2, art Afvalmaterialen en II- Technisch gedeelte, hoofdstuk 19). In de opmetingsstaat is een post voorzien voor de terugbetaling van de afgiftekosten. De op de afgiftefacturen aan de aannemer gefactureerde BTW behoort niet tot het toepassingsgebied der transfertgelden. De terugbetaling geschiedt dus volgens de gefactureerde NETTO-BEDRAGEN, zonder de OPNAME, in de vorderingsstraat der werken, van het BTW-bedrag dat op het factuur voorkomt. Dit is een gevolg van de betaling van de BTW, door de aanbestedende overheid, op het totaal bedrag van de maandelijkse gedetailleerde staat der werken, transfertgelden inbegrepen. De terugbetaling van de afgiftekosten geschiedt steeds en uitsluitend op basis van voor te leggen bewijsstukken zoals weegbons en facturen. Een kopie van de overeenkomstige afgiftefacturen dient bij de vorderingsstaat gevoegd te worden. Dit betreft eensoortig afval voor recyclagebedrijf (vervuilde grachtenspecie, vervuilde uitgravingsspecie, veegvuil, kolk- en rioolslib, ) alsook gemengd afval voor erkende stortplaats 14

15 (industriële afvalstoffen, zwerfvuil ) of, in uitzonderlijke gevallen,en mits expliciet voorafgaande goedkeuring, voor overslag- en sorteerbedrijf. De bijkomende afgiftekostprijzen, te betalen op erkende stortplaatsen, voor gewestelijke en voor gebeurlijke gemeentelijke milieuheffing, worden eveneens terugbetaald. Eventuele weegonkosten worden eveneens als transfertgelden terugbetaald voor zover de eenheidsprijzen ervan vermeld zijn op de bij de goedgekeurde inschrijving behorende offertes van de recyclagebedrijven en erkende stortplaatsen (zie I, A.2, art. 90 2). Opbraakmaterialen (grond en puin) die niet worden hergebruikt op het werk en die niet voor later hergebruik dienen afgevoerd te worden naar een stapelplaats van de aanbestedende overheid, en die niet vervuild zijn, worden NIET als afval beschouwd en worden het eigendom van de aannemer. Deze materialen maken derhalve NIET het voorwerp uit van de terugbetaling van eventuele afgifteprijzen op de eindbestemming, als transfertgelden (d.w.z. alle niet-vervuilde inerte materialen, grond, zand en puin). De aanvaarding, van de factuur der afgiftekostprijzen van afvalstoffen, geschiedt steeds op basis van de door de verantwoordelijke toezichthebbende ambtenaar voor aanvaarding afgetekende afleveringsbons, afgeleverd op de voorgeschreven bestemming (per m³ of per ton) en op voorlegging van fotokopieën van de door het (de) afvalbedrijf(ven) opgemaakte facturen. Het voorleggen, van de originele factuur, voor inzage, kan steeds worden geëist. Voor hoeveelheden per ton dient de weegbon steeds bij de afleveringsdocumenten te worden bijgevoegd. Al de afleveringsdocumenten dienen steeds, dagelijks, ttz. onmiddellijk na de uitvoering, ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid. Laattijdig ter beschikking gestelde afleveringsdocumenten kunnen door de aanbestedende overheid worden geweigerd voor de berekening van de terugbetaling. De keuringsmodaliteiten vervat in art hierna, inzake werken waarvan de hoeveelheid in de opmeting in gewichtseenheid is aangegeven, zijn hier eveneens van toepassing. De verplichte gegevens op de afleveringsdocumenten zijn : - plaats en datum - plaats en eventueel uur van weging - gewicht en aard van het afval (klasse 1 of 2, veegvuil, takhout, steenpuin, mengsel van.) - herkomst van het afval (dienstbevel nr te.) - nummerplaat en/of merk van de betreffende vrachtwagen Enkel de faktu(u)r(en) van de erkende stortplaats(en) of het(de) verwerkingsbedrijf(ven) die door de aannemer bij zijn inschrijving is(zijn) voorgesteld en die goedgekeurd werden, kan(kunnen) door de aanbestedende overheid aanvaard worden. Bij weigering dient de aannemer een andere erkende stortplaats of verwerkingsbedrijf voor te stellen met opgave van de richtprijzen. (zie hieromtrent eveneens I, Administratief gedeelte, A.2, art. 90 2). De aannemer heeft enkel recht op de terugbetaling van de netto factuurbedragen, zonder BTW, en zonder welke verhoging dan ook. De aanrekening van enig supplement op de netto factuurprijzen, als algemene kosten t.o.v. onderaannemingen e.d., in niet toegelaten. Dit geldt 15

16 voor alle afval, afkomstig van de uitvoering der werken van dit contract, inclusief alle nietvoorziene afval. ART BETALINGSFORMALITEITEN Eventuele betalingen aan de aanbestedende overheid worden uitgevoerd op rekeningnummer (naam en adres, zie pg. 2 in het bestek). ART STRAFFEN. Toevoegen aan de eerste alinea van de Algemene Aannemingsvoorwaarden: De straffen van rechtswege (m.n. de enige straf of de boete per kalenderdag) of de voorziene speciale straffen worden opgelegd onafgezien van de toepassing van de maatregelen bepaald in 5 tot en met 9 van dit artikel. - Het bedrag van de enige boete bedraagt 125,- EUR per overtreding. Het bedrag van de dagelijkse boete bedraagt 25,- EUR per kalenderdag. Voor inbreuken op de wets- en reglementsbepaling betreffende de veiligheid op de bouwplaatsen en het signaleren van werken en verkeersbelemmering op de openbare weg worden de hierboven vermelde forfaitaire straffen verdubbeld. Deze straffen worden bovendien toegepast vanaf de dag van de vaststelling van de ingreep, zoals vermeld in het proces-verbaal. - Wanneer een tekortkoming in een proces-verbaal wordt vastgesteld, kan de aanbestedende overheid aan de aannemer een termijn toestaan om de vastgestelde tekortkoming te doen verdwijnen en dit aan de aanbestedende overheid te melden. In dat geval wordt die termijn samen met het in artikel 47 bedoelde proces-verbaal aan de aannemer betekend. Heeft de aannemer de tekortkoming, waarvan hij in kennis is gesteld, niet doen verdwijnen en heeft hij de aanbestedende overheid daarvan niet per aangetekende brief binnen de gestelde termijn verwittigd, dan zijn de straffen eisbaar zonder nieuwe ingebrekestelling en door het eenvoudig verstrijken van deze termijn, zonder dat een nieuw proces-verbaal wordt opgemaakt. De dagelijkse straf wordt alsdan toegepast vanaf de dag volgend op de betekening van bovenbedoeld proces-verbaal. Hoe dan ook, en minimaal, wordt elk proces-verbaal voor een inbreuk op de contractuele voorwaarden, dat achteraf niet geseponeerd wordt, bestraft met een enige straf. 16

17 Andere speciale straffen zijn voorzien voor: Elke 1e dag van vertraging bij de aanvatting der werken of van niet-gerechtvaardigde onderbreking, wordt bestraft met een bedrag van 50 EUR. - Ieder uur van vertraging bij de aanvatting van dringende werken van 1e of 2e orde wordt bestraft met een bedrag 50 EUR. - Inbreuken op de bepalingen van art. 30 1, 4 e alinea betreffende de gegevens in verband met te verwachten verkeershinder: de speciale straf bedraagt 250 EUR per dag vertraging. - Inbreuken op de bepalingen van art Verwijderen van signalisatie van de bouwplaatsen, na beëindiging van de werken : de speciale straf bedraagt: 500 EUR per bord en 25 EUR per baken. Inbreuken op de bepalingen van art betreffende het gebruik van een zichtveldverbeterend systeem: de speciale straf bedraagt 250,- EUR per overtreding per voertuig. Wanneer binnen de 2 uur geen gevolg wordt gegeven aan een noodoproep zal een forfaitaire boete van 1250,- EUR worden toegepast en teneinde de verkeersveiligheid te garanderen heeft de aanbestedende overheid eveneens het recht om dringende maatregelen te nemen waarvan de kosten ten laste van de aannemer gelegd worden. Ingeval van onderbreking van de telexverbindingen van de afdeling Elektriciteit en Mechanica omwille van een fout van de aannemer wordt van rechtswege een dagelijkse boete van 125,- EUR toegepast per kalenderdag onderbreking waarbij een deel van een dag als een gehele dag wordt aanzien. Het niet in orde en/of in overeenstemming zijn van de wegsignalisatie (met inbegrip van de markering) met de goedgekeurde signalisatieplans : 250,- EUR/kalenderdag. Het uitvoeren van werken zonder voorafgaandelijke goedkeuring van de signalisatieplans : 250,- EUR/kalenderdag. Het werken op hoofdwegen, buiten de toegelaten uren, wordt bestraft met een bedrag van 50 EUR, per uur. De straf voor het ontbreken van de vereiste afleveringsbons of weegbons voor transfertgelden bedraagt 25 EUR, per document. Het doen verdwijnen, verplaatsen of onvast worden, hetzij van geodetische palen, hetzij van topografische of waterpasmerktekens en afstandspunten geeft aanleiding tot toepassen van een enkelvoudige straf van 250 EUR en tot het dragen van alle studie-, werf- en werkkosten die nodig zijn om de fout te herstellen. Het plaatsen en wegnemen van de bouwplaatssignalisatie maakt integraal deel uit van de werken en dient bijgevolg uitgevoerd te worden tijdens de toegelaten werkperiodes. 17

18 Het geheel van de opgelegde straffen wordt beperkt tot 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom (excl. BTW) en wordt afgerond naar het hogere tiental van de euro. Deze straffen zijn onafhankelijk van de boeten wegens vertraging in de uitvoering van de opdracht: cfr. art PRIJSBEPALING ART. 24. WIJZE VAN PRIJSBEPALING De opdracht is een overeenkomst volgens prijslijst. ART ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN. Punt 1 moet worden gelezen samen met volgende bepaling: Aangezien geen afzonderlijke post is voorzien voor de bronbemaling, zijn de kosten van deze bronbemaling inbegrepen in de overeenkomstige posten van grondwerk en/of leidingen en/of kleine kunstwerken. Punt 2 wordt aangevuld met volgende bepalingen: In de technische bepalingen van het standaardbestek 250 is vermeld welke nutsleidingen door toedoen van de aanbestedende overheid, minstens deels gedurende de werken, definitief worden verplaatst; de kosten van deze definitieve verplaatsingen zijn dus niet ten laste van de aannemer. Volgende prestaties zijn in ieder geval ook een aannemingslast: het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen; de eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun bijhorende installatie; de installatie en instandhouding, op het adres van de aannemer, van een aansluiting en toestel van telefoon en telefax, in functie van het bereikbaar zijn voor noodoproepen; Het wegnemen en herplaatsen van bestaande signalisatie waar noodzakelijk. de basissignalisatie die moet worden aangebracht op de vóór en/of achterzijde der werkende voertuigen voor werken van 6 e categorie (mobiele werken), d.w.z. verkeersbord A31, verkeersbord D1 of F21, rood-wit arcering, twee oranjegele knipperlichten en een (ver)looplicht dat de verplichte rijrichting aangeeft. Daarin begrepen zijn ook de nodige beperkte uitbreidingen van deze signalisatie, eigen aan de uitvoering van zekere mobiele werkzaamheden vervat in dit bestek, zoals : 18

19 - het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels tussen en/of voor en/of achter het voorste en/of achterste werkend tuig ter afbakening van een werkzone van korte duur. Verkeerskegels van ten minste 75 cm hoogte (en van ten minste 40 cm hoogte indien de toegelaten snelheid V <=50 km/u), op onderlinge afstanden van ten hoogste 30 meter, dienen hiervoor gebruikt te worden. - seingevers met handbordjes C3 en met rode reflecterende jas, voor kortstondige totale verkeersonderbreking, e.d..., waar nodig, zowel bij mobiele werken (6 e categorie) als tijdens de verplaatsing van de werkzone van statische werken (1 e, 2 e, 3 e, 4 e of 5 e categorie).. - het leveren en plaatsen alsook het verplaatsen van verkeerskegels tussen het(de) eventueel voorgeschreven bijkomend(e) signalisatievoertuig(en) en het(de) werkend(e) tuig(en), waar nodig. - het leveren en (ver)plaatsen van een alternatieve drager voor de basissignalisatie van 6 de categorie, indien deze basissignalisatie, door de constructievorm van het werkend tuig, niet kan worden aangebracht op het werkende tuig zelf (zie hieromtrent T.B.). alle wettelijke maatregelen t.o.v. de uitvoerders en t.o.v. derden ter bescherming en beveiliging tegen schade die een gevolg zou kunnen zijn van de uitvoering der werken. Dit betreft ondermeer het indienen van organisatorische veiligheidsplannen, voor ieder dienstbevel waarvoor meerdere aannemers voor de uitvoering zullen instaan. Hiervoor wordt verwezen naar het inleidend gedeelte van dit bestek, onder 3. "Belangrijke berichten aan de inschrijvers". de waarborgverplichtingen - alle vervoer van afvalstoffen, ongeacht de afstand tussen de bouwplaats en de gekozen eindbestemmingsplaatsen. - het aanschaffen van (een) eventueel nodige voorlopige stapelplaats(en), voor het tijdelijk stockeren van afvalstoffen die afkomstig zijn van de uitvoering van de werken van dit bestek, in afwachting van de afvoer ervan naar de voorgeschreven eindbestemming. De aanbestedende overheid kan eventueel hiervoor ook (een) terrein(en) ter beschikking stellen (zie art. 32 1). Het eventueel nodige inhuren van (een) container(s) voor deze voorlopige stockering is eveneens aannemingslast. Alle lasten die een gevolg zijn van de specifieke richtlijnen en van de te nemen maatregelen die voortvloeien uit de veiligheidscoördinatie-ontwerp en uit de veiligheidscoördinatie uitvoering. Punt 6 : de tekst in het standaardbestek 250 vervalt. 19

20 KEURING ART KEURINGSMODALITEITEN Punt 2 wordt aangevuld met de volgende bepalingen: M.b.t. de werken waarvan de hoeveelheid in de opmeting in gewichtseenheid is aangegeven, verwittigt de aannemer tijdig de afgevaardigde van de aanbestedende overheid van de aankomst van die materialen op de bouwplaats. Voor deze materialen geldt volgende procedure: - De vrachtwagens worden vol en ledig gewogen op een door de leidende ambtenaar aanvaarde, geijkte weeginstallatie. De wegingen gebeuren in principe in tegenwoordigheid van een afgevaardigde van de aanbestedende overheid en de aannemer. - Al de onkosten betreffende het wegen vallen uitsluitend ten laste van de aannemer. - De weegbulletins worden aan de afgevaardigde van de aanbestedende overheid overhandigd, van zodra de lading op de bouwplaats toekomt en vooraleer wordt begonnen met het lossen ervan. - Het verwerken van de materialen die niet werden gewogen, is verboden. - Al de uitgevoerde werken met materialen die niet zijn gewogen, worden geweigerd. Deze bepalingen gelden eveneens i.g.v. afvoer van materialen vanop de bouwplaats (afvalstoffen transfertgelden), en met uitzondering van wat de weegonkosten betreft. Hiervoor wordt verwezen naar art Terugbetaling van transfertgelden, hiervoor. ART TEGENPROEF In de bepaling van het SB250, nl. De kosten van de tegenproef vallen ten laste van de aanbestedende overheid in het geval deze tegenproef de aannemer in het gelijk stelt, wordt verduidelijkt dat de resultaten van de tegenproef volledig moeten voldoen aan de gestelde eisen zonder aanleiding te geven tot enige refactie. UITVOERINGSTERMIJNEN ART BEVEL TOT UITVOERING EN LEIDING VAN DE WERKEN. De aanbestedende overheid is van oordeel dat voor deze werken geen bijzondere technieken en materialen moeten worden aangewend. In afwijking op de bepalingen van punt 1 van het standaardbestek 250 wordt, voor de aanbestedende overheid het recht voorbehouden de aanvang van de werken van het 1 e onderhoudsjaar vast te stellen tussen de vijftiende en de zestigste kalenderdag volgend op de dag waarop aan de aannemer kennis werd gegeven van de goedkeuring van zijn offerte. De bepalingen die in het standaardbestek 250 worden toegevoegd aan deze paragraaf (5 de, WERKPROGRAMMA, laatste alinea), zijn niet van toepassing. De uitvoeringstermijn wordt vastgesteld op 1 kalenderjaar. Het contract kan mogelijks verlengd worden met eenzelfde uitvoeringstermijn. 20

21 Afzonderlijke opdrachten ( = dienstbevelen ) dienen uitgevoerd te worden binnen een opgelegde kalenderperiode. De uitvoering der dienstbevelen in een onderhoudsjaar sluiten niet noodzakelijk nauw achter elkaar aan en kunnen bovendien overlappend zijn. In een dienstbevel kunnen verschillende opdrachten worden opgesomd om dan te worden uitgevoerd binnen dezelfde kalenderperiode. De aanbestedende overheid vermeldt eveneens de aanvangsdatum vanaf wanneer de werken eventueel kunnen aangevangen worden. Ze dienen echter wel binnen de opgelegde uitvoeringsperiode uitgevoerd te zijn.. Bij aanhoudende slechte weersomstandigheden en/of werken van dringender aard, kan de opdrachtgevende overheid reeds geplande opdrachten verdagen en een andere aanvangsdatum aan deze werken toewijzen. Een opdracht (dienstbevel) omvat volgende gegevens : aard en eventuele vermoedelijke omvang van de uit te voeren werken de in aanmerking komende posten voor de werfsignalisatie plaatsbepaling van de uit te voeren werken (Nr.- gewestweg, locatie, kmpten,...) eventuele melding van dringend uit te voeren werken periodes van de dag waarbinnen gewerkt moet worden of niet gewerkt mag worden (beperking verkeershinder vgl.) aanvangsdatum en uitvoeringsperiode (kalenderdagen) van de werken eventuele schets van de uit te voeren werken Een dienstbevel voor de uitvoering van herstellingswerken en/of onderhoudswerken wordt afgeleverd door de leidende ambtenaar, of zijn afgevaardigde. Een dubbel van het dienstbevel wordt voor kennisname door de aannemer ondertekend en per kerende teruggestuurd of gefaxt naar de aanbestedende overheid. Uitvoeringstermijn De periode tussen de verzending van het dienstbevel en de aanvang der werken bedraagt minstens 5 kalenderdagen. De toegestane uitvoeringsperiode in kalenderdagen wordt bepaald in functie van de opgedragen werken, de moeilijkheidsgraad van de werken, de eventueel nodige fasering of nodige onderbreking der werken (om technische redenen eigen aan de kwaliteit van het uit te voeren werk), de eventuele verkeershinder, de eventuele hoogdringendheid en afhankelijk van dwingende omstandigheden. Hierover oordeelt enkel de aanbestedende overheid. Het plaatsen en wegnemen van de bouwplaatssignalisatie maakt integraal deel uit van de werken en dient bijgevolg uitgevoerd te worden tijdens de toegestane uitvoeringstermijn(en). 21

22 De bevolen werken dienen steeds te worden afgewerkt binnen de toegestane uitvoeringstermijn, inclusief de volledige ruiming van afval. Dit is inclusief de afgifte van het afval op de voorgeschreven (eventueel voorlopige) eindbestemming. Zonder het bevel van de aanbestedende overheid mogen de werken niet worden aangevat of onderbroken. De aannemer is ertoe gehouden de aanbestedende overheid en de diensten van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn (indien nodig) minstens één dag op voorhand te verwittigen (per fax) van elke aanvang of hervatting van de werken. Iedere werkdag, vóór 9 uur, dient de aannemer te faxen om zijn aanwezigheid op het werk te bevestigen.(vermelding van nr. opdracht, nr. gewestweg, locatie, werkzaamheden, e.d.). De fax heeft enkel een waarde als meldingsdocument en fungeert niet als opmetingselement. Van zodra de aannemer een vertraging of een onderbreking (door overmacht of onvoorziene omstandigheden) in de uitvoering vaststelt, dient hij de leidende ambtenaar hiervan onmiddellijk te verwittigen. De aannemer moet voldoende personeel en/of materieel ter beschikking stellen om iedere opdracht uit te voeren binnen de gestelde termijn. De aannemer is er eveneens toe gehouden een verantwoordelijke aan te duiden voor elke uit te voeren opdracht. Deze verantwoordelijke dient steeds bereikbaar te zijn buiten en binnen de normale werkuren. Normale en buitengewone diensturen In principe dienen alle werken van dit contract te worden uitgevoerd binnen de normale werktijden, d.i. op werkdagen tussen 06u en 22u, en dit onder de voorwaarde van voldoende zichtbaarheid (zie art de alinea, hierna). Andere opdrachten 1. Opdrachten voor plaatsing van werfsignalisatie t.o.v. noodsituaties e.d. Er kan opdracht worden gegeven tot het plaatsen van werfsignalisatie, zonder dat ter gelegenheid hiervan ook enig ander werk moet worden uitgevoerd in het kader van dit bestek. Dit kan het geval zijn t.o.v. situaties waarvoor derden verantwoordelijk zijn of t.g.v. bijzondere verkeerstellingen e.d.,... Voor deze signalisatieopstellingen, t.t.z. deze die dienen uitgevoerd te worden zonder samenhang met de uitvoering van enig ander werk in het kader van dit bestek, is een meerprijs voorzien in het postenborderel, voor zover de opstelling meer dan 10 kalenderdagen duurt, t.t.z. vanaf de 11 de dag van de opstelling en per dag (post W717). Deze post kan in geen geval gecumuleerd worden met andere posten werfsignalisatie noodzakelijk bij alle onderhouds- en herstellingswerken. 2. Opdrachten voor uitvoering van dringende werken, op het grondgebied van een ander district In geval van hiertoe dwingende omstandigheden kan (kunnen) aan de aannemer opdracht(en) worden gegeven tot uitvoering van dringende werken op het grondgebied van een ander district en volgens de voorwaarden van het oorspronkelijk contract. 22

23 ART GELIJKTIJDIG UIT TE VOEREN OPDRACHTEN De aannemer wordt erop gewezen dat gedurende de uitvoering van dit contract andere werken, waarvan de aanbestedende overheid al of niet opdrachtgever is, gelijktijdig moeten kunnen uitgevoerd worden op de betrokken wegvakken o.a. : - aanpassingswerken aan signalisatie, veiligheidsinrichtingen en vangrails; - aanbrengen van nieuwe slijtlagen en/of markeringen; - leggen van kabels en leidingen voor praatpalen, telefoon, openbare verlichting, elektriciteit, waterleiding, gasleiding,... - andere werken; De gelijktijdige uitvoering van deze werken en van de werken van dit contract, op hetzelfde wegvak, dient zo veel als mogelijk te worden vermeden. de aannemer zal hiertoe waar mogelijk de planning van de werken binnen een dienstbevel aanpassen. De tekst van het standaardbestek 250 wordt aangevuld met de volgende bepalingen: De aannemer is ertoe gehouden de aanbestedende overheid onmiddellijk in te lichten wanneer voor de uitvoering van zijn werken problemen ontstaan met nutsleidingen of tengevolge van de uitvoering van andere werken. Op verzoek van de aannemer kan de aanbestedende overheid, de werken schorsen voor een bepaalde duur. Tijdens de periode van schorsing kunnen de nutsmaatschappijen desgevallend hun installaties plaatsen, verplaatsen of aanpassen. De periode van schorsing zal door de aanbestedende overheid aan de aannemer worden kenbaar gemaakt b.m.v. een hiertoe afgeleverd attest. De aannemer heeft geen recht op enige schadevergoeding van welke aard ook, uit hoofde van deze schorsing. INCIDENTEN ART ONDERBREKING VAN DE WERKEN Iedere onderbreking van de werken door de aanbestedende overheid, die een gevolg is van het gebruik van geweigerde of niet-gekeurde materialen, van gebrekkige uitvoering of van inbreuken tegen de bepalingen en voorwaarden van het contract, vastgesteld in een procesverbaal overeenkomstig art. 20 2, kan in geen geval aanleiding geven tot een termijnsverlenging of het toekennen van een schadeloosstelling. De uitvoering kan door de aanbestedende overheid éénmaal of meerdere malen worden geschorst, voor één of voor meerdere dagen, ingevolge omstandigheden die de kwaliteit van het werk bezwaren. De opgelegde schorsing gaat onmiddellijk in. Iedere schorsing of opdracht tot hervatting der werken wordt schriftelijk bevestigd. 23

24 ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS ART e alinea : Welzijn op het werk : De aannemer dient te voldoen aan de voorschriften van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk Veiligheidsorganisatie : Het indienen van een organisatorisch veiligheidsplan voor ieder dienstbevel waarvan de uitvoering door meerdere aannemers wordt voorzien, is verplicht. Hiervoor wordt verwezen naar het inleidend gedeelte van dit bestek, onder 3. "Belangrijke berichten aan de inschrijvers. De aannemer is ertoe gehouden onmiddellijk gevolg te geven aan alle specifieke richtlijnen en maatregelen die door de veiligheidscoördinatorverwezenlijking (VC-V) eventueel zullen worden voorgeschreven. Te dien einde dient de aannemer het veiligheids-coördinatiedagboek voor kennis-name te ondertekenen na idere interventie van de VC-V. 2 e alinea De vigerende bepalingen van de collectieve overeenkomsten van het Nationaal Paritair Comité 124 van het Bouwbedrijf zijn van toepassing. Aan de 2e alinea worden eveneens volgende bepalingen toegevoegd: Veiligheid en hygiëne. Voor zover als nodig wordt de aandacht van de aannemer gevestigd op ondermeer art. 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst d.d. 14/02/80 van het Paritair Comité van het Bouwbedrijf, algemeen bindend verklaard door het KB d.d. 24/04/80 (BS d.d. 05/08/80) en de bepalingen van de C.A.O. d.d. 29/03/84, algemeen bindend verklaard door het KB d.d. 29/05/84 (BS d.d. 14/07/84), waardoor de aannemer instaat voor de melding van de werken van deze aanneming aan het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf, met huidig adres: St. Jansstraat 4 te 1000 Brussel. De melding gebeurt minstens 15 dagen vóór aanvang der werken, met een meldingsformulier dat, verkrijgbaar is op bovenvermeld adres. 24

25 4 e alinea Aan de 4e alinea worden eveneens volgende bepalingen toegevoegd i.v.m. verkeersmaatregelen: Signalisatie van de bouwplaatsen, signalisatieplan en vergunning De signalisatie der werken geschiedt volgens de typetekeningen vermeld in I, B2, art , aangepast aan de plaatselijke toestand en rekening houdend met de bestaande vaste signali-satie. Dit geconcretiseerd signalisatieplan wordt voor ieder werk opgemaakt door de aannemer, in overleg met de aanbestedende overheid en de federale en/of lokale politie. De werken die het voorwerp uitmaken van dit bestek omvatten bouwplaatssignalisatie van alle categorieën. Een vergunning (al of niet permanent) voor het plaatsen van werfsignalisatie is steeds vereist (art van het KB van 1/12/1975, algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, verkeersreglement, vgl.). Deze vergunning wordt afgeleverd door: - de burgemeester of door zijn gemachtigde zo het een andere openbare weg betreft. Het signalisatieplan dient door de aannemer bij de vergunningsaanvraag te worden gevoegd. Dagelijks verwijderen van signalisatie van de bouwplaatsen, na de werken Bouwplaatssignalisatie van 5 e categorie (dagsignalisatie) dient per definitie iedere werkdag, onmiddellijk na de beëindiging van de werken door de aannemer verwijderd te worden van de rijbaan en van de veiligheidsstrook. De werfsignalisatie die eventueel tussen 2 opeenvolgende werkdagen in de bermen achterblijft, moet aan het zicht worden onttrokken, hetzij door ze te draaien tot minstens evenwijdig met de as van de weg, hetzij door ze degelijk af te dekken met ondoorzichtige materialen. Binnen de 24 uren na volledige beëindiging van de werken, zal de aannemer de signalisatie van de bouwplaats met inbegrip van de borden tot aanduiding van de bouwplaats (bord van de bouwheer) verwijderen van het openbaar domein. Indien hieraan niet wordt voldaan, zullen deze worden verwijderd door toedoen van de aanbestedende overheid. De kostprijs hiervan wordt forfaitair vastgesteld op 500 EUR per bord en 25 EUR per baken, en zal worden afgehouden bij de afrekening van de werken. Toegang naar aangrenzende eigendommen De aannemer is ertoe verplicht de uitvoering van alle werken zodanig te organiseren dat de toegang naar aan de werkzone grenzende handelszaken e.d., zo veel als mogelijk wordt behouden. Alle toegangen tot de aangrenzende eigendommen moeten steeds normaal bruikbaar blijven voor voetgangers en personen met fiets, motorfiets, rolstoel en kinderwagen. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk gemaakt worden door het gebruik van 25