trigalle z peeter s van apeldoor n hangelbroe k gouweto r architecte n

Transcriptie

1 E project: Restaurati e en verbou w Grot e Oos t 2 t e Hoorn besteknummer: C b e l bestekboek: datum: auteur: Administratiev e Bepalingen, Werkbeschrijvin g bouwkundi g installatie s 10 novembe r (bestekdeskundige BNB) e n technisch e trigalle z peeter s van apeldoor n hangelbroe k gouweto r architecte n schuijteskad e 13 p o s t b u s ed hoor n t Dit bestek is opgesteld met de STABUsystematiek, uitgave: Onder licentienummer: L E f e info@tpahga.n l n l

2 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l datum : paqina: 2 Opdrachtgever: Algemene omschrijving van het werk : Besteknummer : Datum : Kadastrale gegevens perceel: Aanbesteder: Directie: Architect: Adviseur, constructeur:

3 Restauratie en verbouw panden Grote Oost 2 te Hoorn; - restauratie casco - verbouw / herindeling to t 4 appartementen - verbouw van het museum 1432 C b e l 10 november 2014 gemeente Hoorn sectie A nr TPAH G architecte n bv Diversen: Dit bestekboek bevat Administratieve Bepalingen, Bouwplaatsvoorzieningen en Werkbeschrijving van zowel bouwkundig als de technische W- en E-installaties. Algemeen 2 van 131

4 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l i.o.v. datu m : paqina: 3 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 4 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV BOUWPLAATSVOORZIENINGEN STUT- EN SLOOPWERK GRONDWERK BUITENRIOLERING EN DRAINAGE TERREINVERHARDINGEN FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN BETONWERK METSELWERK RUWBOUWTIMMERWERK METAALCONSTRUCTIEWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN TRAPPEN EN BALUSTRADEN DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING NATUUR-EN KUNSTSTEEN VOEGVULLING STUKADOORWERK TEGELWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN AFBOUWTIMMERWERK SCHILDERWERK BINNENINRICHTING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN BINNENRIOLERING WATERINSTALLATIES SANITAIR GASINSTALLATIES VERWARMINGSINSTALLATIES VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES OPNAMESTAAT VAN BUITENKOZIJNEN AFWERKSCHEMA MODEL GARANTIEVERKLARING (MEDIATION) PRE-CONTRACTUELE VOORWAARDEN MODEL INSCHRIJVINGSBILJET (ARW 2012 ) MODEL STAAT VAN VERREKENPRIJZEN (ARW 2012 ) OVERZICHT ONDERDELEN IN ONDERAANNEMING (ARW 2012 ) 13 1 Algemeen 3 van 13 1

5 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l datum : paqina: 4 O V E R ZICH T BI JLAGE N BM de beschrijving va n het werk behorende tekeninqen : 1. d e technisc h ontwer p tekeninge n va n d e architect : C 001 situatietekening C 010 bestaande situatie, plattegronden C 011 bestaande situatie, gevels en doorsneden C 012 bestaande situatie, opnametekening C 100 nieuwe situatie, plattegronden C 101 nieuwe situatie, gevels en doorsneden C 400 nieuwe situatie, technische plattegronden C 410 overzicht buitenkozijnen C 500 principedetails 1 t/ m C 501 principedetails 9 t/ m C 502 principedetails 21 t/ m d e technisc h ontwer p tekeninge n va n d e constructeu r : funderingsherstel, palenplan funderingsherstel, betonvor m en wapening constructie uitbouw d.d d.d d,d d.d d.d d.d d.d d.d d.d d.d d,.d d,.d d.d d.d Overige bijlagen: 3. bijlage n (ingebonde n in best ekbo ek) : - opnamestaat van buitenkozijnen - afwerkschema - model garantieverklaring - pré-contractuele voorwaarden - model inschrijvingsbiljet - model staat van verrekenprijzen - model overzicht onderdelen in onderaanneming - Uniforme Eigen Verklaring Aanbestedingen (confor m ARW 2012 ) 4. bijlage n (nie t ingebonden ) : - Veiligheids- & Gezondheidsplan Ontwerpfase, document nr. 1432_vgp-o. - rapport Bouwbesluitberekenignen document nr d.d d.d d.d. VOLGT d.d

6 Algemeen 4 van 13 1

7 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l datum : paqina: 5 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV V A N T O E P A S S I N G Z I J N D E V O O R W A A R D E N E N V O O R S C H R I F T E N VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 0 1. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januar i 2012 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage I I, uitgegeven door Stichting STABU te Ede A A N V U L L E N D E A D M I N I S T R A T I E V E B E P A L I N G E N U A V AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 0 1. WERKTERREIN Onder werkterrei n word t verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking word t gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk word t uitgevoerd daarin begrepen. 02. WERKTERREIN Onder werkterrei n word t tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 09. TEKENINGEN I n uitdrukkelijke afwijkin g van het gestelde in par. 1, lid 1 van de UAV dient "tekeningen" te worden gewijzigd in "tekeningen en bijlagen". 19. OUDE BOUWSTOFFEN UIT SLOOP Onder oude bouwstoffen worden bij sloopwerkzaamheden verstaan de van de sloopwerken afkomende bouwstoffen VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 0 1. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w ) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 09. TEGENSTRIJDIGHEID I n uitdrukkelijk e afwijkin g van het gestelde in par. 2 lid 4 van de UAV 2012 word t de laatste zin gewijzigd in : "Indie n toepassing van deze regels geen uitkoms t biedt, is de zwaarste (duurste) variant van de tegenstrijdigheid van toepassing." DIRECTIE 0 1. AANGEWEZEN DIRECTIE Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 word t aangewezen als directie: - zie Titelpagina VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 09. VAN OVERHEIDSWEGE GESTELDE EISEN I n uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 5, lid 6 van de UAV geldt, dat indien de Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation: CPR) andere eisen aan het werk stelt dan in dit bestek is bepaald, de aannemer met de directie zal overleggen over een te volgen procedure om te komen to t een weloverwogen besluit ten aanzien van een te leveren product onder CE-markering. De aannemer word t geacht mee te werken aan het voorkome n van meer werk voortkomen d uit genoemde wetgeving. 19. VERGUNNINGEN; WIJZIGING UAV PAR. 5 LID 1 I n uitdrukkelijke afwijkin g van het gestelde in par. 5, lid 1 sub a van de UAV geldt, dat de opdrachtgever uitsluitend zorg draagt voor de Omgevingsvergunning VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 02. VRIJWARING De aannemer vrijwaar t de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomste n opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomste n op te nemen.

8 04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 word t de aannemer geacht bekend r hpi-hprsteld.stb Administratieve Bepalingen 5 van 131

9 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l datum : paqina: te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtren t het verbod o m vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" word t geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomste n. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav to t tenminste 5 (vijf) jaa r na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig momen t de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijl d de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaar t de aannemer de opdrachtgever te r zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekkin g van alle ter zake doende inlichtingen. OVERZICHT VOORGESCHR. ONDERAANNEMER(S)/LEVERANCIER(S) De volgende leverancier(s) is (zijn) voorgeschreven: - hang-/sluitwer k Nemef. - sanitaire lozingstoestellen Sphinx. - tapkranen waterinstallatie Grohe. - ventilatorbox MV Stork. - E. schakeh/afmontagemateriaa Gira. l Van de volgende onderdelen dient door de (bouwkundig) aannemer t.b.v. zijn calculatie aan genoemde onderaannemers of leveranciers een offerte te worden aangevraagd : - installateur W - instalalteur E - kozijnen, ramen - beglazing - stukadoorwer k - dakbedekkingen - trappen - tegelwerk - keukens RAPPORT BELENDINGEN Lenting Groep B.V., De Goorn Van der Laan, Zwaag Timmerfabrie k De Houtmolen Makkum BV. Van Diepen Design Glaszetbedrijf, Grootebroek. Van Westen Stukadoors, Zwaag. Dakbedekkingsbedrijf Elro, Almaar. Konijn Houtbewerking, De Goorn. Buijs & Boode Tegelwerken, Hoorn. PontMeijer, Hoorn

10 Voordat met de uitvoerin g van het werk word t begonne n verstrek t de aannem er aan de directie een door een (beëdigd ) makelaar, taxateu r of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. Belendingen: - Grote Oost 6 en 8. - Roode Steen 6 en 7. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrei n te verrichten buiten de werktijde n zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - het geluidsniveau ten gevolge van het werk mag, gemeten aan de gevels van van de belendende gebouwen niet meer bedragen dan 60 db (A). BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - geen trillingen. SCHADE AAN HET WERK In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 8 van de UAV 2012 word t deze bepaling als volg t gewijzigd: \143? c hei- Hersteld.st b Administratiev e Bepalingen 6 van 131

11 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be datu m : paqina: 7 "De aannemer is aansprakelijk voor schade aan me t het werk in verband staande werken van de opdrachtgever en aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe te rekenen aan de aannemer, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers." 29. VRIJWARING TEGEN AANSPRAKEN VAN DERDEN I n uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 6, lid 9 van de UAV 2012 word t deze bepaling als volgt gewijzigd : "De aannemer vrijwaar t de opdrachtgever tegen aanspraken van derden to t vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en is toe t e rekenen aan de aannemer." 39. KEURING BOUWSTOFFEN I n uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 6, lid 22 va n de UAV word t achter het laatste woord toegevoegd : "en te keuren". 49. WAARSCHUWINGSPLICHT AANNEMER Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven onderaannemer of leverancier niet, niet tijdig of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd me t de goede trou w zou handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze onderaannemer in te schakelen, is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. 59. VOERTAAL I n uitdrukkelijk e afwijkin g va n paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 word t hieraan toegevoegd : "De voertaal zal Nederlands zijn en geschriften dienen te worden gesteld in de Nederlandse taal. " DATUM VAN AANVANG 01. DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijkin g van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datu m van aanvang worden aangemerkt 5 januar i UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 02. DATUM VAN OPLEVERING Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op : - 1 mei WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK I n uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar staat, "technische installatiewerk" t e worden gelezen, "werk" BEPROEVING Alvorens het wer k of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: technisch(e) installatiewerk(en) : alle W- en E-installaties OPNEMING EN GOEDKEURING 09. VOLTOOID I n uitdrukkelijke afwijkin g van paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 word t deze bepaling als volgt gewijzigd : "De opneming van het werk geschiedt op schriftelijke, to t de directie gerichte aanvrage van de aannemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar haar en zijn oordeel voltooid zal zijn. " OPLEVERING 09. BIJ DE OPLEVERING TE VERSTREKKEN BESCHEIDEN Bij de oplevering dienen door de aannemer de volgende, in het bestekboek nader beschreven, bescheiden aan de directie t e worden overhandigd : - garantieverklaringen. - kwaliteitsverklaringen, attesten (me t certificaten). - bedieningsvoorschriften van technische installaties. - onderhoudscontracten van technische installaties. - revisietekeningen en -gegevens. De bovenstaande vermelde bescheiden gebundeld in een "opleveringsmap". 19. SCHADE AAN HET WERK I n uitdrukkelijke afwijkin g van het gestelde in paragraaf 1 1, lid 4 van de UAV 2012 blijf t schade aan het werk, die niet is veroorzaakt door de vervroegde ingebruikneming, to t de oplevering voor rekening van de aannemer ONDERHOUDSTERMIJN 0 1. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermij n bedraagt in maanden : - 6 (bouwkundig) (technische installaties - verwarming). - 6 (technische installaties - overige). 09. AANVULLING PAR. 11 VAN DE UAV; HERSTELTERMIJN I n uitdrukkelijke afwijkin g van paragraaf 11 lid 3 van de UAV geldt als aanvulling op deze: Indien de aannemer niet of op onvoldoende wijze aan voldoet aan zijn verplichtingen o m gebreken binnen de door directie in billijkheid te stellen termij n te herstellen, dan zullen de herstellingen door of vanwege de opdrachtgever geschieden. De kosten van deze herstellingen zullen in dat geval op de bankgarantie van de aannemer worden verhaald.

12 ...\1432_C_bel-Hersteld.st b Administratieve Bepalingen 7 van 13 1

13 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be datu m : pagina: SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 0 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg me t de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 09. AANVULLING/WIJZIGING PAR. 14, LEDEN VAN DE UAV In uitdrukkelijke afwijkin g van paragraaf 14 lid van de UAV geldt: Voorgenoemde is niet van toepassing als de schorsing van het werk plaats vind t door de schuld of het in gebreke blijven van de aannemer. I n dat geval zullen de kosten van voorzieningen bij de aannemer in rekening worden gebracht, of zullen de betreffende onkosten worden gekor t op eventuele tegoeden WERKTERREIN 0 1. AANDUIDING WERKTERREIN Het oppervlak van het werkterrei n is aangegeven op de tekeningen. 09. BESTAANDE OPSTAL Het gebouw(deel) word t ontruim d en leeg aan de aannemer te r beschikking gesteld. De aannemer word t geacht op de dag van aanbesteding op de hoogte te zijn van : - de toegangsmogelijkheden to t het bestaande gebouw resp. het werkterrein. - de staat waarin zich het bestaande bevindt AFSLUITING. RECLAME 0 1. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemmin g van de opdrachtgever noodzakelijk. 09. AFSLUITING Het werkterrei n dient te worden afgesloten, zie hfst. 05. Na werktij d dient het bestaande gebouw op een deugdelijke wijze te zijn afgesloten. Een en ander in nader overleg te bepalen en ter goedkeuring van de opdrachtgever. De opdrachtgever aanvaardt geen schadeclaims, welke veroorzaakt zijn door resp. het gevolg zijn van diefstal. Indien en voor zover eigendommen van de huurder of van de odprachtgever worden vermis t c.q. zijn ontvreemd, zal de aannemer hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 19. RECLAME Reclamebord, zie hfst VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 09. BOUWPRODUCTEN ONDER CE Bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm (h'en) of Europese technische beoordeling (ETA), zoals bedoeld in de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU), dienen te zijn voorzien van CE-markering. Bijbehorende prestatieverklaringen dienen bij levering van de bouwproducten aan de directie te worden verstrekt. Mocht binnen dit bestek bouwproducten zijn toegepast onder een ander certificaat, welke afwijke n van de geharmoniseerde Europese normen, dan mag de aannemer een voorstel doen voor een product van overeenkomstige hoedanigheid, maar met CE-markering. I n al deze gevallen zal de aannemer in overleg treden met de directie. 19. MET MERKNAAM AANGEDUIDE BOUWSTOFFEN Voor bouwstoffen die in dit bestekboek met fabrikantnaam of leveranciernaam zijn aangeduid, is deze aanduiding gehanteerd in plaats van een uitgebreide technische specificatie. De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemmin g van de directie word t zo tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tij d beschikbaar is o m de gelijkwaardig heid van de bedoelde bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal de gelijkwaardigheid aantonen op zijn kosten. 29. GÉÉN TOESTEMMING ANDERE BOUWSTOFFEN Een aantal in dit bestekboek met fabrikantnaam of leveranciernaam aangeduide bouwstoffen, zijn geselecteerd op basis van esthetische of bedrijfstechnische eisen van de opdrachtgever. Voor deze bouwstoffen mag géé n ander fabrikant/leverancier worden voorgesteld. Zie bepaling KEURING VAN BOUWSTOFFEN 0 1. KEURING VAN BOUWSTOFFEN De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: - restauratiebaksteen. - hout, diverse houtsoorten (timmerwerk, kozijnen, trappen). - dakpannen. - natuursteen onderdelen. 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had

14 kunnen worden, word t aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd : - hfst. 22 : restauratiebaksteen. - hfst. 24 : balkhout, vloer- en dakbeschot....\143 2 C bei-hersteld.st b Administratiev e Bepalingen 8 van 131

15 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l datum : paqina: 9 - hfst. 30 : houtsoort(en) voor restauratie-zherstelwerk aan resp. te vervangen/vernieuwe n van de buitenkozijnen/-ramen/-deuren. : het hang- en sluitwerk. : zonweringscherm in daklichtkoepels. - hfst. 33 : de bij te leveren gebruikt e keramische dakpan. : het bladzink, gepatineerd. - hfst. 34 : het monumentenglas. - hfst. 35 : het natuursteen t.b.v. diverse onderdelen - hfst. 47 : de keukens - hfst. 53 : de tapwaterkranen. : het santair (boekje). - hfs.t 6 1 : ventilatierooster natuurlijke luchttoevoer. - hfst. 70 : afmontage materiaal elektrotechnische installaties. 09. KWALITEITSVERKLARINGEN In uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 18, lid 1 van de UAV geldt, dat indien door de Raad voor de Accreditatie een kwaliteitsverklaring is afgegeven, die afwijk t van een Declaration of Perfomance (DoP) behorende bij een geharmoniseerde Europese norm (h'en) de genoemde kwaliteitsverklaring op die onderdelen nietig word t verklaard voor zover zij afwijke n van de DoP. De door de Raad van Accreditatie afgegeven kwaliteitsverklaringen zijn in overeenstemmin g gebracht met het bouwbesluit en als zodanig in overeenstemming met de Nederlandse regel geving. In alle gevallen blijven deze aanvullingen op de kwaliteitsverklaringen van toepassing. Voor een product geleverd onder een h'en geldt in principe hetgeen is gesteld in ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 0 1. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat : - gebruik word t gemaak t van statiegeldpallets. - gebruik word t gemaak t van containers en dispensers. 09. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN Het transpor t en de opslag van bouwstoffen dient te geschieden overeenkomstig hetgeen is bepaald in de op de desbetreffende bouwstoffen van toepassing verklaarde normbladen, praktijkrichtlijne n en beoordelingsrichtlijnen. Het transpor t en de opslag van bouwstoffen die onder een productcertificaat voorzien van het keurmer k van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificerings- en attesterings- instellingen in de bouwnijverheid, worden geleverd, dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen in deze documenten OUDE BOUWSTOFFEN 0 1. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd : - alle voorzienbaar uit het werk komenden bouwstoffen, met uitzondering van : - de te hergebruiken uitkomende bouwstoffen, zoals in de specificaties werkbeschrijving in dit bestekboek zijn vermeld. - de kosten voor het sorteren, (spijker)schoon maken en de opslag op of nabij het werk is voor rekening van de aannemer GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 09. GARANTIE In uitdrukkelijke afwijking van par. 22 van de UAV 1989 en met toepassing van par. 22 lid 1 vervalt het gestelde in de leden 2, 3 en 4 en word t dit vervangen door de volgende bepalingen: 1. Met betrekking to t een onderdeel van het werk waarvoor een garantie word t verlangd, dient van dat onderdeel een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model te worden overgelegd (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven), inhoudende: a. dat de garant zich verbind t voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen ; b. dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel to t het einde van de onderhoudstermij n van het werk en in aansluiting daarop gedurende de in het bestek genoemde periode. 2. Bij elk onderdeel van het werk waarvoor het geven van garantie word t gevorderd, vermeld t het bestek of de garantieverklaring zal worden verstrek t door de aannemer, dan wel de onderaannemer of leverancier van dat onderdeel. Indien een zodanige vermelding ontbreekt, zal de garantieverklaring door de aannemer worden verstrekt. De aannemer draagt zorg voor het verstrekke n van de garantieverklaring door de onder aannemer of leverancier aan de opdrachtgever. Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier word t verstrekt, word t de garantieverklaring door de aannemer verstrekt. 3. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overgelegd of een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de in het eerste lid omschreven garantieverplichting worden afgeleid. 19. TE GARANDEREN ONDERDELEN

16 Voor de volgende onderdelen word t een garantie van de aannemer verlangd, volgens boven staand onder "09 " omschreven specificaties. \ i/n? r hp i - Hersteld.stb Administratiev e Bepalingen 9 van 131

17 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l datum : paqina: 10 Nieuw e onderdele n e n perioden : - Inboetwer k metselwerk 10 jaar. - Vervangen voegwerk en nieuw voegwerk 10 jaar - Buitenkozijnen, ramen en deuren,. 10 jaar - met een garantiecertificaat van fabrikant/leverancier.. - Buitendeuren, 10 - met een garantiecertificaat van fabrikant/leverancier. jaar. - Binnenkozijnen 10 - Binnendeuren, jaar. 2 - fabrieksgarantie met garantiecertificaat van fabrikant/leverancier. jaar. - Hang- en sluitwerk, incl. deurgarnituren e.d. 2 jaar - fabrieksgarantie met garantiecertificaten van. - fabrikant/leveranciers. Dakbedekkingen 10 jaar - complete systeemdakgarantie met Dakmerk garantiecertificaat.. - Isolatiewerken 10 jaar - Beglazing, incl. plaatsing (excl. kitvoegen). 10 jaar - De beglazingskitvoegen. 5 jaar - Stukadoorwerk, buiten - en binnen (zowel reparatie als nieuwe 10. jaar - Afwerkingsdekvloeren delen), zowel "natbouw" als "droogbouw". 10 jaar - Wand - en vloertegelwerk (excl. voegwerk en kitvoegen). 10 jaar - Voegwerk in het wand - en vloertegelwerk. 6 jaar - Kitvoegen in het tegelwerk. 5 jaar - Buitenschilderwerk,. 5 jaar - zgn. "afbouwende" garantie waaronder word t verstaan :. * het l e en 2e jaa r 100%. * het 3e jaa r 75%. * het 4e jaa r 50%. * het 5e jaa r 25%. - Binnenschilderwerk 3 jaar - Nieuwe gootbekledingen en hemelwaterafvoeren 10. jaar - Buiten- en binnenriolering. 5 jaar - Waterinstallatie; het leidingwerk met appendages e.d.. 5 jaar - Waterinstallatie; het warm-tapwatertoestel,. 2 jaar - fabrieksgarantie met garantiecertificaat van fabrikant/leverancier.. - incl. verstrekkin g van onderhoudsprogramma (normaal - onderhoud) Sanitair (lozingstoestellen,. appendages, tapkranen e.d.) 2 jaar - fabrieksgarantie met garantiecertificaat van fabrikant/leverancier.. - Verwarmingsinstallatie; het leidingwerk met appendages e.d. 5 jaar - Verwarmingsinstallatie; het cv-toestel. 2 jaar - fabrieksgarantie met garantiecertificaat van fabrikant/leverancier.. - incl. verstrekkin g van onderhoudsprogramma (normaal - onderhoud) Mechanische. ventilatie installatie; de kanalen met appendages e.d. 5 jaar - met LUKA-garantiecertificaat.. - Mechanische ventilatie installatie; de mv-unit(s ) 2 jaar - fabrieksgarantie met garantiecertificaat van fabrikant/leverancier.. - incl. verstrekkin g van onderhoudsprogramma (normaal - onderhoud) Elektrotechnische. installaties, incl. telecom en cai. 5 jaar. 29. HERSTELLINGSTERMIJN Indien de aannemer niet binnen veertien dagen na de eerste aanzegging to t herstel van de gebreken is overgegaan, is de opdrachtgever gerechtigd, zonder verdere ingebrekestelling van de aannemer, het herstel zelf uit te voeren of te laten uitvoeren, geheel voo r rekening en risico van de aannemer. 39. OMGEKEERDE BEWIJSLAST I n uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 22, lid 2 van de UAV 2012 hiervoor te lezen: "Indien in het bestek is vermeld dat één of meer onderdelen van het wer k moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbind t om voo r zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen. " 49. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE GARANTIETERMIJN I n uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 12 van de UAV 2012 word t aan deze paragraaf toegevoegd "lid 6" : "De garantie voor een onderdeel laat onverlet dat de opdrachtgever na afloop van de garantie termij n de aannemer kan aanspreken op basis van het bepaalde in par. 12 van de UAV " 59. GARANTIE NA FAILLISSEMENT De door de garant te verstrekke n garantie geldt eveneens voor diens rechtsopvolgers. Alle rechten voortvloeiende uit garanties dienen in geval van faillissement van de garant of diens garantieverstrekker(s ) automatisch over te gaan op de opdrachtgever ALGEMEEN TIJDSCHEMA. WERKPLAN 0 1. ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het algemeen tijdschema moet zijn gebaseerd op het door of namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema welke aan het bestek is gehecht als bijlage. werkbare werkdagen.

18 \143? C bei-hersteld.st b Administratiev e Bepalingen 10 van 131

19 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be datu m : paqina: INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema. I n de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voo r akkoord tekenen DAGBOEK. LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 03. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd. 04. BOUWVERGADERINGEN De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden : één keer per vier weken AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02. PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van appartemen t VERBAND MET ANDERE WERKEN 0 1. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd : - de aansluiting op het openbaar riool. - de dienstleidingen ten behoeve van de heraansluitingen op de leidingnetten van water-, gas-, en elektriciteit-leverend bedrijven resp. van telecom - en cai-beheers bedrijven. - de liftinstallatie, de werkzaamheden aan de bestaande Ifitinstallatie. - de nieuwe trap-/plateaulift. - de elektrotechnische installatie, gedeeltelijk in het museum : - verlichtingsarmaturen. - inbraakalarm-installatie. - het binnenschilderwerk in het museum, voo r zover a a n v u l l e n d op hfst COÖRDINATIE Dit bestek betref t een onderdeel van een project. De coördinatie van het project behoort to t de verplichtingen van de aannemer. 09. STAGNATIE WERKZAAMHEDEN Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit terstond aan de directie kenbaar maken GEVONDEN VOORWERPEN 0 1. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpe n zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, word t de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 09. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen e.d. blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaar t dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. I n het geval deze voorwerpe n aan de opdrachtgever verblijven, worden de eventueel hieruit voort vloeiende kosten, de aannemer met toepassing van par. 29, lid 3 van de UAV 2012 vergoed VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 09. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK De verrekening van het meer en minder werk geschiedt éénmaal bij de vóórlaatste termijn. De bedragen van meer èn minder werk als bedoeld in paragraaf 35 van de UAV dienen samen gesteld te zijn uit: a. de nettokosten van de bouwstoffen. b. de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze rechtstreeks op het verwerke n van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft. c. een aannemersvergoeding van ten hoogste 10 % over de onder a. en b. bedoelde netto kosten, indien de situatie zoals onderstaand omschreven in punt f. zich voordoet. d. onder de onder c. bedoelde aannemersvergoeding word t verstaan een vergoeding voor de Algemene Kosten, Winst & Risico, Bouwplaatskosten, kosten werkvoorbereiding, engineering en CAR-verzekering. e. de onder a. en b. bedoelde nettokosten moeten zijn opgesteld met de eenheidsprijzen zoals opgenomen in de inschrijvingsbegroting. f. de onder c. bedoelde aannemersvergoeding mag pas worden gerekend indien bij de eind afrekening blijkt dat de som van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meer en minder werk hoger is dan het bedrag 10 % van de aanneemsom ; indien blijkt dat de som van van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meer en minder werk minder is dan het bedrag 10 % van de aanneemsom, mag een

20 percentage Winst & Risico gerekend worden, gelijk aan het in de inschrijfbegroting gerekende percentage W&R....\143 2 C bei-hersteld.st b Administratieve Bepalingen 11 van 131

21 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be l datum : paqina: VEREISTE OPDRACHT MEER- EN MINDER WERK Indien de aannemer recht meent t e hebben op een verrekening van meer of minder werk, dient hij hiervoor tijdig een verzoek bij de directie in. Zonder een schriftelijke goedkeuring van de directie zal géén verrekening meer of minder werk plaats kunnen vinden. WIJZIGING PAR. 35, LEDEN VAN DE UAV I n uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 35 van de UAV geldt: lid 5 en lid 6 van deze paragraaf zijn niet van toepassing BESTEKSWIJZIGINGEN 09. BESTEKSWIJZIGINGEN Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen bestekswijzigingen (meer en minder werk ) uitgevoerd te worden in de termijn, binnen welke het werk volgens het bestek, moet worden opgeleverd. STELPOSTEN 01. OVERZICHT STELPOSTEN De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: - hfst.par aankoop deurgarnituur-/beslag, buitendeuren aankoop deurgarnituur-/beslag, binnendeuren,- - hfst.par. herstel loodbedekking bestaand dakkapel aankoop huisnummersd - hfst.par aankoop postkasten-unit 8 aankoop verlichtingsarmaturen - hfst.par hfst.par STELPOSTEN De in di t bestek opgenomen bedragen stelposten zijn netto. Dat wil zeggen de aannemers vergoeding overeenkomstig par. 37 lid 3b, lid 8b en lid 10b is niet van toepassing. De aannemer mag over de bedragen stelposten een percentage Winst & Risico rekenen gelijk aan het in de inschrijfbegroting gerekende percentage W&R. HOEVEELHEDEN 0 1. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vind t plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+C OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in paragraaf 38, lid 1 van de UAV zijn de volgende: - zie de bestekbijlage "model staat van verrekenprijzen". AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 09. VERREKENING VERREKENBAAR GESTELDE HOEVEELHEDEN I n uitdrukkelijk e afwijkin g van paragraaf 39 van de UAV geldt: lid 2 van deze paragraaf is niet van toepassing. BETALING 0 1. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, me t overwaarderegeling. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom. Op de betaling van de eerste termij n en eventuele volgende termijne n word t een bedrag ingehouden. Het totaalbedrag van deze inhouding(en) is: 10 % van de aanneemsom. Het bedrag dat is ingehouden word t na afloop van de l e onderhoudstermij n (zie ) en nadat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald. Hieronder word t tevens begrepen het indienen van alle door de aannemer te verstrekke n revisie- bescheiden/-tekeningen, garantie- en product-certificaten e.d. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk word t gewijzigd, of het verzoek van de aannemer o m overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV bedoelde eigendomsrechten word t ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg me t de directie worden bijgesteld. 02. DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: 3-voud. Vanaf de datum van ontvangst van de declaratie bij de opdrachtgever geldt een betalings termij n van 30 dagen. KORTINGEN 0 1. KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag : - 200,-. VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 09. ZEKERHEIDSSTELLING I n uitdrukkelijke afwijking van par. 43a, lid 8 van de UAV; deze paragraaf vervalt.

22 . \143 2 C bei-hersteld.st b Administratieve Bepalingen 12 van 131

23 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be datum : paqina: BESLECHTING VAN GESCHILLEN 0 1. MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituu t (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werkin g trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT Indien een der partijen zulks verlangt, word t een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de voorzitte r van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden V E R Z E K E R I N G E N VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 0 1. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR- )verzekering af waarin gedekt dient te zijn : alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en ) to t en met de dag waarop het (de) werk(en ) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd word t (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omva t de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan : - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012 ) te weten : de werkzaam heden als genoemd in , te rekenen op een bedrag wer k derden van , -. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van : Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan : - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurteni s van minimaal : Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurteni s van : Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan : - alle materiële schade en/o f verlies en/o f vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelij k is, indien en voor zover ontstaan door en/o f verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal : Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurteni s van : Euro. De verzekering dient door middel van een clausule mede te dekken : - brandschade; - stormschade; - ontploffingsschade; 02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeld t de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld : - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie.

24 - onderaannemer(s). - derden (als bedoeld in paragraaf 3 1 van de UAV 2012 ) te weten : zie De verzekering moet een volledige primaire werking/dekkin g hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening....\1432_c_bel-hersteld.stb Administratieve Bepalingen 13 van 131

25 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be datu m : pagina: 14 Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. Bij het afsluiten van de CAR-verzekeringspolis door de aannemer, dient de CAR-verzekeringsmaatschappij inzage te hebben gekregen in de polisvoorwaarden en -gegevens van de opstal verzekeringen van het bestaande eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt zorg het aan de aannemer beschikbaar stellen van deze gegevens. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijk e partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelij k is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurteni s of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd word t beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 to t en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en ) eindigt (eindigen), is dekking beperkt to t materiële schade aan het (de) werk(en ) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en ) en materiële schade aan het (de) werk(en ) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 03. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het momen t dat de onderhoudstermij n van het laatst opgeleverde deel is verstreken V E R R E K E N I N G W I J Z I G I N G K O S T E N E N P R I J Z E N VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 0 1. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van : - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - loonkosten, sociale lasten. Dat wil zeggen op de overeenkomst geldt een vaste prijs to t einde werk T E K E N I N G E N E N B E R E K E N I N G E N TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht word t dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer - en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 09. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN EN BEREKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelij k voor de door hem gemaakte tekeningen en berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 19. CONTROLE VAN TEKENINGEN DOOR DE DIRECTIE De door of namens de aannemer gemaakte tekeningen zullen door de directie worden gecontro leerd op hoofdmaten, voorzover deze maten van belang zijn voor het aansluitende werk ; alsmede op uitgangspunten, voor zover deze punten in dit bestekboek zijn beschreven. 29. TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN De aannemer verstrek t de directie van de van hem verlangde diverse documenten, in de navolgende aantallen: - te r goedkeuring (st.): 2. - goedgekeurde (st.): 2. - gereviseerde (st.): 2.

26 Verschijningsvorm documenten : - papier (witdruk ) en digitaal (tekeningen in AutoCad-formaat of uitwissel-formaat, overige documenten bij voorkeu r in PDF). - de documenten in de Nederlandse taal....\1432_c_bel-hersteld.st b Administratiev e Bepalingen 14 van 131

27 restauratie en verbouw Grote Oost 2 Hoorn besteknr.: 1432_C_be datu m : paqina: 15 De te verstrekken documenten "ter goedkeuring" en "goedgekeurde" worden zo tijdig bij de directie ingediend, dat voldoende tij d beschikbaar is voor de beoordeling door de directie. De te verstrekken documenten leveringscertificaten e.d. moeten gelijktijdig bij de levering van de betreffende bouwstoffen bij de directie worden ingediend. De te verstrekke n documenten garantiecertificaten, revisiebescheiden en bedienings-/onderhoudsvoorschriften e.d. mogen na de oplevering, doch moeten binnen de onderhoudstermij n bij de directie worden ingediend. 39. TEKENINGEN DOOR DE AANNEMER Voor de tekeningen mogen uitsluitend genormaliseerde schalen gebruik t worden. Alle tekeningen dienen te zijn voorzien van een rechter onderhoek waarop duidelijk aangegeven : - naam van degene die de tekening heeft vervaardigd. - naam van opdrachtgever. - het werknumme r en werknaam/-omschrijving. - de schaal (schalen) van de tekening. - het onderwerp van de tekening. - de versiedatum ( l e datu m en wijzigingsdata). Aangeven van verschillen door bijschriften of dubbele maatvoering is alleen toegestaan me t toestemmin g van de directie A R B E I D S O M S T A N D I G H E D E N ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 0 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) maakt deel uit van dit bestek. 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit O V E R I G E A D M I N I S T R A T I E V E B E P A L I N G E N AUTEURS- EN OCTROOIRECHTEN 09. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER De aannemer vrijwaar t de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen to t schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het wer k gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooi rechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloei t uit door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen S P E C I F I E K E U I T V O E R I N G S B E P A L I N G E N OP HET WERK VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN EN RICHTLIJNEN 09. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN De volgende (niet materiaal-gebonden) normen zijn van toepassing: - NEN Maattoleranties voor de bouw - Begripsomschrijving. - NEN Maximaal toelaatbare maatafwijkinge n voor gebouwen - Steenachtige draagconstructies. - NEN Maximaal toelaatbare maatafwijkinge n voor gebouwen. - Stellen van draagconstructies. - NEN Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen.