Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: onder licentienummer: E

Transcriptie

1 BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve van: Clubhuis R.C. The Dukes Besteknummer: Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: onder licentienummer: E

2 Opdrachtgever: Stichting Sportakk. R.C. The Dukes Limietlaan JJ 's-hertogenbosch Postbus BP s-hertogenbosch tel.: Algemene omschrijving van het werk: Het gehele werk bestaat uit de nieuwbouw van een sportakkomodatie aan de Limietlaan te 's-hertogenbosch. Dit bestek bestaat enkel uit de beschrijving van het bouwkundig gedeelte. Besteknummer: Datum: Kadastrale gegevens perceel: Gemeente: 's-hertogenbosch Sectie: N. Nummer: 2030 Directie: Architektenburo Becker b.v. Oude Vlijmenseweg GS 's-hertogenbosch tel.: fax.: contactpersoon: Dhr. ir. A.L. Becker tel.: abecker@home.nl Architect: Architektenburo Becker b.v. Oude Vlijmenseweg GS 's-hertogenbosch tel.: fax.: contactpersoon: Dhr. ir. A.L. Becker tel.: abecker@home.nl Adviseur: Adviseur constructies: Wijcon Waalwijk B.V. Van Liemptstraat RB Waalwijk Postbus AE Waalwijk tel.: fax.: contactpersoon: Dhr. ir. F.A.M. Verzantvoort waalwijk@adviesburo-wijcon.nl

3 Adviseur: Adviseur installaties: Sweegers en de Bruijn BV Goudsbloemvallei MH 's-hertogenbosch Postbus AK 's-hertogenbosch tel.: fax.: contactpersoon: Dhr. ing. C.J.M. Reinieren

4 Inhoudsopgave: BESTEKOMSLAG TITELPAGINA OVERZICHT BIJLAGEN EINDPAGINA 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV BOUWPLAATSVOORZIENINGEN STUT- EN SLOOPWERK GRONDWERK BUITENRIOLERING EN DRAINAGE TERREINVERHARDINGEN TERREININRICHTING FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN BETONWERK METSELWERK VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN RUWBOUWTIMMERWERK METAALCONSTRUCTIEWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN SYSTEEMBEKLEDINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING NATUUR- EN KUNSTSTEEN VOEGVULLING GEVELSCHERMEN STUKADOORWERK TEGELWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN AFBOUWTIMMERWERK SCHILDERWERK BINNENINRICHTING BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN BINNENRIOLERING WATERINSTALLATIES SANITAIR BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES GASINSTALLATIES VERWARMINGSINSTALLATIES VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES REGELINSTALLATIES ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES GEBOUWENBEHEERSYSTEMEN 285

5 Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: Bij de beschrijving van het werk behorende bijlagen: - volgens documentenlijst, bijlage bij dit bestek. Overige bijlagen: - model garantieverklaring model II - model coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling - model bankgarantie model I - veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) ontwerpfase - veiligheids- en gezondheidsdossier (V&G-dossier) - rapportage bodemgesteldheid - grondonderzoeksrapport met grondwaterstandsgegevens - rapport funderingsadvies - rapport bouwfysica - rapport archeologisch onderzoek - afwerkstaat - materialenstaat - kleurenstaat - hang- en sluitwerkstaat Destil - verfbestek Sikkens ST dd F1 norm kleedaccomodaties - Hygiënecode sportkantines - omgevingsvergunning - bestek E-installaties van Swebru - bestek W-installaties van Swebru

6 Aldus opgemaakt en ondertekend: Datum: Plaats: 's-hertogenbosch

7 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01 WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 93 DOCUMENTEN Onder document wordt verstaan alle informatie ongeacht de aard van de informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01 GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02 PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 90 TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN Indien de algemene (leverings-)voorwaarden van de aannemer tegenstrijdig zijn met de bepalingen in deze besteksomschrijving, prevaleert de besteksomschrijving. 91 STRIJDIGHEDEN In afwijking van de UAV, paragraaf 2, lid 4, vullen contractstukken elkaar aan. Bij strijdigheden de duurste vorm aanhouden voor prijsbepaling. Indien na de opdrachtverstrekking klaarblijkelijke strijdigheden worden geconstateerd, waarvoor de opdrachtgever niet was gewaarschuwd door de aannemer, terwijl de aannemer redelijkerwijs wel op de hoogte had kunnen zijn van deze tegenstrijdigheden, dan zal door de opdrachtgever worden gehandeld alsof de aannemer bij zijn prijsaanbieding de E Blad: 1

8 duurste vorm heeft aangehouden. 92 TEGENSTRIJDIGHEDEN TIJDENS DE UITVOERING Bij tegenstrijdigheden in de op het werk betrekking hebbende stukken dient in principe onderstaande prioriteitsvolgorde te worden aangehouden: 1. bepalingen, voorschriften, verordeningen, voorwaarden en aanwijzigingen door of vanwege de overheid; 2. normbladen, -voorschriften, attesten e.d.; 3. de bij de levering door fabrikant/leverancier te verstrekken verwerkingsvoorschriften; 4. in goedgekeurde notulen van bouw en/of tijdens de werkvergaderingen vastgelegde besluiten; 5. bestekswijzigingen; 6. constructie- en installatiewerktekeningen, voor zover betrekking hebbend op constructie- en installatieonderdelen; 7. bouwkundige werk- en detailtekeningen; 8. de nota('s) van inlichtingen; 9. dit bestek; 10. de bij dit bestek behorende bestekstekeningen; 11. de STABU Standaardbepalingen Voor tekeningen geldt in de eerste plaats de tekening met de grootste schaal. 93 SIGNALERING TEGENSTRIJDIGHEDEN Het in 91 en 92 bepaalde laat onverlet de verplichting van de aannemer om de opdrachtgever te waarschuwen in geval van een klaarblijkelijke tegenstrijdigheid tussen onderdelen van het bestek VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01 BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden. 03 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd. 90 INLICHTINGEN De opdrachtgever zorgt voor het verstrekken van de benodigde inlichtingen ten aanzien van de bouwwerkzaamheden aan de directe omgeving en gebruikers van het complex. 92 VERGADERRUIMTE De opdrachtgever stelt ruimte beschikbaar ten behoeve van het houden van bouwvergaderingen en directieoverleg. - in bestaande kantine op ca. 60m afstand VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade E Blad: 2

9 ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 02 VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 04 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander E Blad: 3

10 orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 05 ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 10 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in. 12 BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - het geluidsniveau tengevolge van het werk mag tegen de gevels van de belendingen niet meer bedragen dan 60 db(a). 13 BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - het trillingsniveau ter plaatse van nabij gelegen panden mag de grenswaarde categorie B volgens SBR publicatie "Schade aan gebouwen, meet- en beoordelingsrichtlijn deel A" (oktober 2003) niet overschrijden. De trillingsniveau's worden, overeenkomstig de genoemde publicaties, door de aannemer tijdens de uitvoering van werkzaamheden permanent digitaal geregistreerd en vastgelegd. De gemeten waarden worden dagelijks aan de opdrachtgever gerapporteerd. Bij overschrijding van een overeengekomen waarde dient de aannemer de werkzaamheden onmiddellijk te staken en daarvan melding te doen aan de directie. 90 VREEMDE VOORWERPEN OF -STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. 93 BEGAANBAARHEID De aannemer zorgt ervoor dat het terrein steeds E Blad: 4

11 begaanbaar is. Hij treft hiertoe alle maatregelen nodig voor een onbelemmerde aanvoer, verplaatsing en verwerking van alle (hulp)materialen en/of (hulp)materieel, ook die van derden. 94 VEILIGHEID OP DE BOUW In aanvulling op par. 6 lid 16 van de UAV zorgt de aannemer in elke fase van de bouw voor de benodigde maatregelen t.b.v. veilig werken op vloeren, daken, in bouwputten, etc., ook ten behoeve van derden. 95 INSTALLATEURS (aanvulling 6 lid 26 UAV 2012) De door de aannemer voor dit werk ingeschakelde onderaannemers voor uitvoering van installatiewerk, moeten KOMO-INSTAL zijn gecertificeerd conform BRL 6001, PROCESCERTIFICATIE INSTALLEREN VAN GAS-, WATER- EN ELEKTRICITEITSINSTALLATIES 96 NUTSVOORZIENINGEN De aannemer overlegt indien nodig met de Nutsbedrijven t.b.v. het eventueel afkoppelen, verleggen of veranderen van diensleidingen t.b.v. de door hem te verrichten werkzaamheden DATUM VAN AANVANG 01 DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : zoals genoemd in aannemingsovereenkomst 02 AANVANG WERKZAAMHEDEN Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING BEPROEVING 01 OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar staat, "technische installatiewerk" te worden gelezen, "werk". 21 BEPROEVING Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: technisch(e) installatiewerk(en): De methode van beproeven is omschreven bij desbetreffend hoofdstuk Bij de beproeving moeten de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen: - veiligheidsmaatregelen conform voorschriften Arbeidsinspectie OPLEVERING 90 OPLEVERINGSDOCUMENTEN DOOR AANNEMER - de garantieverklaringen conform bijgevoegd "model garantieverklaring" voor alle in het bestek gevraagde onderdelen. - revisiegegevens van alle in het bestek gevraagde onderdelen E Blad: 5

12 - revisietekeningen in dwg-formaat, AutoCad versie 2002 of later op CD-rom/DVD van alle in het bestek gevraagde onderdelen - materialenlijst met bijbehorende specificaties en/of certificaten. - sluitplan - certificaat Politie Keurmerk Veilige Woning - overzicht hang- en sluitwerk - overzicht leveranciers en onderaannemers - meetrapporten van alle in het bestek gevraagde onderdelen - beproevings- en keuringsdocumenten en certificaten van alle in het bestek gevraagde onderdelen en/of installaties. - een meerjaren-onderhoudsplan met een overzicht van de bouwdelen, de onderhoudscycli en de eenheidsprijzen De documenten samenvoegen in een (set) map(pen) met ringband voorzien van inhoudsopgave. Aantal (sets) mappen (st.): 2. Taal: Nederlands Tijdstip: bij de oplevering van het project. 91 OPLEVERING In aanvulling op par. 10, lid 1 van de UAV 2012 wordt het werk als opgeleverd beschouwd, als alle opleveringsdocumenten volgens in het bezit zijn van de opdrachtgever ONDERHOUDSTERMIJN 01 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: - 6; (zes) voor de onderdelen als beschreven in de werksoorthoofdstukken 10 t/m 12 en 15 t/m (twaalf) maanden; voor de onderdelen als beschreven in de werksoorthoofdstukken 14 en 50 t/m STORINGEN Na melding van een storing aan een installatie moet binnen een halve dag een monteur ter plaatse zijn om de storing op te heffen. Indien de storing wordt gemeld na uur moet de monteur de volgende kalenderdag voor 9.00 uur ter plaatse zijn. De aannemer geeft twee telefoonnummers op van werknemers die goed bekend zijn met de installaties AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 90 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING In afwijking van het gestelde in par. 12 lid 1 van de UAV 2012, blijft de aannemer aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem vervaardigde revisiebescheiden, onderhouds- bedrijfs- en bedieningsvoorschriften SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN 01 AANDUIDING WERKTERREIN Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op E Blad: 6

13 een door de directie te verstrekken tekening 90 WERKTERREIN De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van aanbesteding. De aannemer aanvaardt het terrein in deze staat AFSLUITING, RECLAME 01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 90 TOESTEMMING ANDERE BOUWSTOFFEN De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de overeenkomstige hoedanigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen. De aannemer zal de overeenkomstige hoedanigheid aantonen op zijn kosten. 91 KWALITEIT De in het bestek met name genoemde bouwstoffen, dienen als leidraad voor de beoogde kwaliteit c.q. afwerkingsniveau. 92 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN Tenzij in het bestek anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit. 93 TOEPASSEN HOUT EN HOUTPRODUCTEN Voor de levering, verwerking en toepassing van hout gelden de navolgende voorwaarden: - Hout of houtproducten toepassen met FSC-keurmerk (Forrest Stewardship Council). - De aannemer dient in het bezit te zijn van een geldig Chain of Custody certificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door de Accredition Services International GmbH. - Indien de aannemer niet in het bezit is van een COC-certificaat, dient deze een verklaring af te geven het project te zullen laten certificeren volgens de standaard FSC-STD (version 1-0; projectcertificering.) - De aannemer zal aan de hand van facturen aan de opdrachtgever aantonen dat FSC hout is toegepast. - Op deze factuur moet staan: * Naam en adres van de koper * Datum uitgifte * Productbeschrijving, waarbij aangegeven of product FSC pure, FSC Mixed dan wel FSC recycled is * Hoeveelheid product * Chain Of Custody certificaatcode * FSC-productgroep * Drempel percentage of statement: 'FSC krediet materiaal' E Blad: 7

14 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01 GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: alle bouwstoffen. 02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 04 MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: Voor zover in het bestek voorgeschreven: - metselsteen voor schoon metselwerk - gevelbekledingsmateriaal - dakpannen - gefigureerde beglazing - natuursteen producten - zonweringsdoek - wandtegels - vloertegels - keramische raamdorpelstenen - kunststof vloerafwerkingssysteem - systeem plafondplaten - afbouwmaterialen, voor zover niet nader af te werken - vloerbedekking - sanitair en -accessoires - in het zicht zittende componenten - brandslanghaspel en -kast - radiatoren - ruimte-opnemers; - ruimtebedienunits; - overwerktimers. - luchtverdeelcomponenten - schakelmateriaal - hang- en sluitwerk Voor zover van de in het bestek genoemd fabrikaat en type wordt afgeweken: - alle betreffende materialen E Blad: 8

15 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 90 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN De aannemer mag bij de levering van materialen geen eigendomsvoorbehoud van derden aanvaarden, noch overeenkomsten sluiten, waarbij enig recht op de materialen als zekerheid dient voor de verplichtingen van de aannemer jegens derden ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. - radiatoren worden aangevoerd in containers. - het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen die onder een productcertificaat, voorzien van het keurmerk van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, worden geleverd, mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in deze documenten. - het transport, de opslag en de verwerking van de overige bouwstoffen mede plaatsvinden overeenkomstig de bijbehorende verwerkingsrichtlijnen GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01 TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode. Onderdeel: - de wind- en waterdichtheid van kelders, putten, vloeren, gevels, gevelvullingen, dakopeningen en daken. - de stabiliteit en sterkte van funderingen, kolommen, gevels, wanden, gevelvullingen, liggers, daken, etc. - de bestandheid tegen optrekkend vocht in de funderingen tot bovenzijde begane grondvloer. - de bestandheid tegen houtrot van timmerwerken en houten (stel)- kozijnen. - de bestandheid tegen scheurvorming en onthechting van gevels, vloeren, vloer-, wand- en plafondafwerkingen. - te garanderen door: aannemer - periode: 10 jaar 02 GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden overlegd bij de levering van het gegarandeerde onderdeel. 90 GARANTIEVERKLARINGEN AANNEMER De garantie houdt tevens in dat de aannemer aansprakelijk is voor alle (gevolg-) schade die ontstaat door, dan wel E Blad: 9

16 het gevolg is van gebreken aan de gegarandeerde onderdelen en bouwstoffen. Alle door de aannemer te verstrekken garanties gelden eveneens voor diens rechtsopvolgers 91 ONDERHOUDSADVIEZEN/-AANBIEDINGEN Voor zover gevraagd c.q. nodig of wenselijk geacht door de fabrikant/leverancier dienen aan de garantieverklaringen aanbiedingen voor onderhoudscontracten en/of onderhoudsadviezen te worden toegevoegd ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het algemeen tijdschema moet zijn gebaseerd op het door of namens de opdrachtgever opgestelde tijdschema welke aan het bestek is gehecht als bijlage. werkbare werkdagen. 02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema. 04 ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN De aannemer zal het algemene tijdschema waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 05 GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: - de afbouwfase. Eisen werkplan: - de volgorde van alle werkzaamheden. - afgestemd op schema van bouwkundig aannemer. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in werkbare werkdagen. Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: - 2 weken voor aanvang betreffende werkzaamheden Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 2 - goedgekeurde: 2 De werkzaamheden niet eerder aanvangen dan na goedkeuring van het gedetailleerde werkplan. De aannemer blijft ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor het gedetailleerde werkplan. Wijzigingen in het gedetailleerde werkplan op het origineel op het voorblad aangeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert dit plan. Voorgaande plannen komen te vervallen E Blad: 10

17 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN BOUWVERGADERINGEN 01 BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring (st): 2 - de goedgekeurde (st): 2 Tijdstip: bij elke volgende bouwvergadering 02 TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 03 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd. In tegenstelling tot paragraaf 27, lid 1 van de UAV 2012 worden de weekrapporten door de aannemer opgesteld. 04 BOUWVERGADERINGEN De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per vier weken. De notulen worden de eerstvolgende vergadering vastgesteld en maken vervolgens deel uit van dit bestek. 90 COÖRDINATIEBESPREKINGEN Coördinatiebesprekingen worden door de bouwkundig aannemer georganiseerd en voorgezeten. De verslagen van het coördinatieoverleg tussen aannemer, adviseurs en derden, worden door de aannemer opgesteld en binnen 5 werkdagen ter goedkeuring aan de directie verstrekt AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 01 ROOILIJN De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het werk aangegeven. 02 PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van kantine, ruimte 1.03 De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m): VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 00 VERSCHILLEN IN AFMETING OF TOESTAND In uitdrukkelijke afwijking van par. 29, leden 1, 2 en 3 van de UAV 2012 vindt er géén verrekening plaats, indien er verschillen mochten bestaan tussen het bestek enerzijds en de werkelijke toestand of afmeting anderzijds. De aannemer moet daarom de werkelijke toestand of afmeting vooraf opnemen VOORZIENINGEN IN WATERKERING WATERDOORLAAT EN VERKEER 90 VOORZIENING IN WATERKERING, WATERDOORLAAT EN VERKEER In afwijking van 30 lid 4 van de UAV 2012 geldt dat de in de lid 1 t/m 3 bedoelde voorzieningen in alle gevallen voor rekening zijn van de aannemer E Blad: 11

18 De aannemer brengt alle benodigde voorzieningen aan, in overleg en ter goedkeuring van de betreffende overheidsinstanties VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - de gemeenschappelijke bestrating, zoals is aangegeven op de situatietekening - de aansluiting op het openbaar riool - de aansluiting op de openbare infrastructuur van de telefoon- en de antenne-installatie (kabeltelevisie) - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van het gasleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf. - de "losse" inrichting - de technische inrichting - de reclamevoorzieningen - de vloerafwerkingen, voor zover niet in dit bestek genoemd - de wandafwerkingen voor zover niet in dit bestek genoemd - de plafonds en plafondafwerkingen, voor zover niet in het bestek genoemd - de keuken- kantine- en barinrichtingen en -installaties - de koelcelinrichtingen en -installaties - de archiefstellingen en -schappen - de kastenwanden - de terreininrichtingen en -installaties - het mos-sedumdak 02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 04 COÖRDINATIE Dit bestek betreft een onderdeel van een project. De coördinatie van het project zal worden verzorgd door de bouwkundig aannemer 06 MEETPUNTEN T.B.V. DERDEN Door de aannemer aan te brengen meetpunten of -lijnen ten behoeve van door derden in het werk te brengen onderdelen: E Blad: 12

19 - op elke bouwlaag, het niveau op 1.000mm boven het te realiseren afgewerkte vloerniveau van de betreffende bouwlaag. De meetpunten of -lijnen dienen gedurende het werk onderhouden te worden 90 MEDEWERKING AANNEMER De aannemer is gehouden zodanig medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken GEVONDEN VOORWERPEN 01 ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING Wijziging in de uitvoering, betreffende personeelsbezetting, materieel, werkmethode, noodzakelijk in het kader van het volgens tijdschema voltooien of opleveren van het werk, of delen daarvan moeten op eigen initiatief, met voorafgaande goedkeuring dan wel op aanzeggen van de directie worden uitgevoerd. Door de aannemer gewenste wijzigingen in constructies en/of uitvoeringswijzen moeten vooraf ter goedkeuring aan de directie worden voorgelegd. Door de aannemer gewenste wijzigingen in constructies en/of uitvoeringswijzen, met de daaruit voortvloeiende aanpassing van andere werken en werkzaamheden, geven in geen geval recht tot het verlengen van de bouwtijd en/of vergoeden van meerwerk. De directie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de betreffende voorstellen van de aannemer. De kosten voor het vervaardigen of aanpassen van tekeningen en berekeningen en de eventuele kosten van adviseurs als gevolg van de voorstellen zijn voor rekening van de aannemer VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90 VERREKENING VAN MEER EN MINDERWERK Verrekening van meer- en minderwerk vindt slechts plaats als voor dat werk van tevoren schriftelijk opdracht is verstrekt. De prijzen, genoemd in de opdracht, zijn inclusief alle rechtstreeks of zijdelings aan de uitvoering van het werk verbonden kosten. 91 VERREKENING OP BASIS VAN AANNEMINGSBEGROTING Als basis voor de verrekeningen van meer en minder werken zullen de gegevens uit de gespecificeerde aannemingsbegroting(en) worden gebruikt. In deze begroting(en) geconstateerde fouten geven de aannemer geen recht op verrekening van die fouten. Bij verrekening van het meer en minder werk op basis E Blad: 13

20 van aan deze begroting(en) ontleende gegevens zullen de in deze begroting(en) geconstateerde fouten in principe worden uitgelegd in het voordeel van de partij die zou worden benadeeld indien bij de verrekening deze onmiskenbaar onjuiste begrotingsgegevens zouden worden gebruikt. N.B. Onder 'onmiskenbaar onjuiste begrotingsgegevens' dienen te worden verstaan in de begroting opgenomen verwerkingstijden en onderdeelsprijzen, welke zodanig afwijken van wat normaal gebruikelijk is, dat naar het oordeel van de directie kennelijk sprake is van een vergissing. Bij de verrekening van meer en minder werk zal echter op geen enkele wijze rekening worden gehouden met in een begroting geconstateerde onjuistheden in de hoeveelheden BESTEKSWIJZIGINGEN 01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90 SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN De bedragen van meer en minder werk voortvloeiend uit bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit: a. de nettokosten van de bouwstoffen; b. de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; c. een aannemersvergoeding van 10% over de onder a. en b. bedoelde netto kosten. In het onder c. bedoelde percentage wordt een vergoeding voor de bouwplaatskosten, de algemene bedrijfskosten en de winst van de aannemer geacht te zijn begrepen. De aannemer moet bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde CAO-uurloon, inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten opgeven. 91 KOSTEN PRIJSAANBIEDINGEN In afwijking van hetgeen gesteld is in paragraaf 36, lid 4 van de UAV 2012, vindt geen vergoeding plaats van kosten, die verbonden zijn aan het tot stand brengen van een prijsaanbieding voor een bestekswijziging HOEVEELHEDEN 01 METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c BETALING 01 BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen gebaseerd op de stand van het werk. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. Het betalingsschema conform onderstaande schema te bepalen: E Blad: 14

21 Aannemingssom tot : 4 termijnen van 20% waarna 1 termijn van 15% Aannemingssom tot : 9 termijnen van 10% waarna 1 termijn van 5% Aannemingssom en hoger 19 termijnen van 5% (- Het totaal aan termijnen omvat de aannemingssom exclusief stelposten). Indien de oplevering van het buitenschilderwerk (zie ) wordt uitgesteld, zal een evenredig deel van de aannemingssom worden ingehouden tot aan de oplevering van het buitenschilderwerk. Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. Er dient een onderhoudstermijn te worden opgenomen van 5% van de aanneemsom minus stelposten. Ten behoeve van de eindafrekening dienen de benodigde stukken voor de eindafrekening uiterlijk binnen 2 weken na het verstrijken van de opleveringsdatum in het bezit te zijn van de directie. De opleveringstermijn wordt betaald nadat de in dit bestek verlangde bescheiden, zoals certificaten, garantieverklaringen, logboeken, revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften etc., alsmede administratie en eindoverzichten zijn ingeleverd. 02 DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: 3 90 DECLARATIES MEER- EN MINDERWERK De declaraties voor meer- en minderwerk op naam van de opdrachtgever bij de directie indienen in 3-voud. Zonder termijnbetalingsregeling mogen verzamelrekeningen uitsluitend betrekking hebben op meer- en minderwerk van één vakgebied. De rekeningen specificeren naar aard van de werkzaamheden en eventueel naar de wijze waarop het risico wordt verrekend 91 TRADITIONELE GEBRUIKEN Eventuele geldelijke uitkeringen dan wel verstrekkingen in natura in verband met traditionele gebruiken e.d. mogen niet ten laste van de opdrachtgever worden gebracht KORTINGEN 01 KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: - 500, VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 01 BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk E Blad: 15

22 aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. De bankgarantie in stand houden tot en met het einde van de onderhoudstermijn SCHADE AAN HET WERK 90 SCHADE AAN HET WERK De aannemer is verantwoordelijk voor de schade(s) in de meest ruime zin, direct of indirect ontstaan, t.g.v. het gebruik van t.b.v het werk door de opdrachtgever verstrekte energie en water 91 SCHADE AAN BESTAAND WERK T.G.V. WERKZAAMHEDEN AANNEMER De aannemer is volledig aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt ten gevolge van zijn werkzaamheden, daarin tevens begrepen transportwerkzaamheden, aan het bestaand bestratingswerk, plantsoenen, hekwerken, poorten e.d. De aannemer is volledig aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt ten gevolge van zijn werkzaamheden, daarin tevens begrepen transportwerkzaamheden, aan bestaande constructies, wanden, plafonds, vloeren, meubilair, schoolmateriaal e.d. in of aan het gebouw. Indien beschadigingen ontstaan, moeten deze beschadigingen zonder nadere verrekening en naar goedkeuring van de directie, worden hersteld BESLECHTING VAN GESCHILLEN 01 MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der E Blad: 16

23 leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. 03 RAAD VAN ARBITRAGE De tekst "Raad van Arbitrage voor de Bouw" in paragraaf 43a, lid 4, paragraaf 48, lid 2 en paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012 wordt vervangen door "Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel". 04 BEVOEGDHEID SCHEIDSLIEDEN In paragraaf 49, lid 5 van de UAV 2012 komt de tekst "met dien verstande dat in aanvulling dezer regelen de bepaling geldt, dat scheidslieden niet bevoegd zijn het tussen partijen overeengekomene te wijzigen" te vervallen VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder E Blad: 17

24 te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. 02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de E Blad: 18

25 aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 03 CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. - stortkosten TEKENINGEN EN BEREKENINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 02 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 04 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 05 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening. Tekeningen leveren van de in de betreffende hoofdstukken genoemde onderdelen op basis van door de directie verstrekte gegevens. De tekeningen dienen te voldoen aan NEN , NPR , en NEN Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 1, tevens 1 exemplaar in witdruk Indien de aannemer de ter goedkeuring aangeboden tekeningen niet in witdruk aanlevert, komen de drukkosten hiervan voor zijn rekening. - goedgekeurde (st.): 1 - gereviseerde (st.): 1 - verstrekkingsvorm: PDF-formaat E Blad: 19