met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald als de AV RG Bouwmanagement en maken deel uit van elke door RG Bouwmanagement uitgebrachte offerte en met haar tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen RG Bouwmanagement en haar opdrachtgever schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer artikelen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn c.q. vernietigd zouden worden, laat dit de toepasselijkheid van de overige voorwaarden onverlet. artikel 2 Toepasselijke algemene voorwaarden Op alle door RG Bouwmanagement te verrichten werkzaamheden is 'De Nieuwe Regeling 2011' (hierna: DNR 2011) van toepassing. Op werkzaamheden die betrekking hebben op de uitvoering van werken zijn de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012' (hierna UAV) van toepassing, tenzij in de door RG Bouwmanagement uitgebrachte offerte anderszins wordt aangegeven. De opdrachtgever wordt geacht de DNR 2011, alsmede de UAV met eventuele bijlagen te kennen. De AV RG Bouwmanagement, DNR 2011 en de UAV zijn op de website Bouwmanagement.nl geplaatst en daar eenvoudig te raadplegen, te printen en te downloaden. RG Bouwmanagement zal de opdrachtgever, indien hij daar uitdrukkelijk om vraagt, direct kosteloos in het bezit stellen van de DNR 2011 en/of de UAV met eventuele bijlagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige voorwaarden en de DNR 2011 en/of de UAV prevaleren altijd de AV RG Bouwmanagement. artikel 3 Offerte Een door RG Bouwmanagement uitgebrachte offerte kan gedurende één maand na dagtekening door de opdrachtgever worden aanvaard tenzij in de offerte anders is aangegeven. Een offerte wordt gedaan op basis van de ten tijde van het indienen van de offerte geldende wet- en regelgeving. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. RG Bouwmanagement is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. lid 5 Een samengestelde prijsopgave verplicht RG Bouwmanagement niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. lid 6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Pagina 1 van 5

2 artikel 4 Tarieven en betaling RG Bouwmanagement is gerechtigd tarieven te wijzigen. In geval van een bij of krachtens de wet getroffen loon- of prijsmaatregel, kan de tarievenwijziging ingaan op de eerste dag van de maand volgende op die van de maatregel. Tariefsverhogingen zullen aan de opdrachtgever schriftelijk worden meegedeeld en worden berekend over de nadien te verrichten werkzaamheden. Tariefsverhogingen tot drie maanden na opdrachtverstrekking worden niet doorberekend. RG Bouwmanagement dient haar declaraties per maand in, tenzij anders overeengekomen. Het staat RG Bouwmanagement vrij voorschotdeclaraties te zenden. Betaling van de (voorschot)declaraties geschiedt uiterlijk binnen dertig dagen na dagtekening. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Indien RG Bouwmanagement, al dan niet na rappel, geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd haar vordering uit handen te geven en is de opdrachtgever ook de daaraan verbonden kosten, vermeerderd met de omzetbelasting, verschuldigd. Voorts is de opdrachtgever alle andere kosten verschuldigd die RG Bouwmanagement moet maken om haar vordering te incasseren. Betalingen van de opdrachtgever worden altijd eerst in mindering gebracht op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oude vorderingen voor nieuwe gaan. lid 5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van RG Bouwmanagement op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. artikel 5 Samenwerking met derden Indien RG Bouwmanagement, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de DNR 2011, op verzoek van opdrachtgever samenwerkt met één of meer andere adviesbureaus, architecten of andere derden, zal RG Bouwmanagement voor het door deze derden verrichte deel van de opdracht niet aansprakelijk zijn, tenzij en voor zover RG Bouwmanagement deze aansprakelijkheid uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtgever is in die gevallen verantwoordelijk voor de door deze derden aan RG Bouwmanagement te verstrekken gegevens. Indien RG Bouwmanagement in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer andere bureaus of deskundigen inschakelt, zal RG Bouwmanagement voor het door deze derde(n) verrichte deel van de opdracht aansprakelijk zijn voor zover die derde jegens RG Bouwmanagement aansprakelijk is. artikel 6 CAR verzekering RG Bouwmanagement sluit voor het werk géén CAR verzekering af, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen. RG Bouwmanagement doet de aanbeveling aan de opdrachtgever om voor werken, waarvoor zulks mogelijk is, een CAR- of vergelijkbare verzekering af te sluiten. Indien een verzekering als hiervoor bedoeld wordt afgesloten, verplicht de opdrachtgever zich RG Bouwmanagement als medeverzekerde in de polis onder primaire dekking op te (laten) nemen. Pagina 2 van 5

3 artikel 7 Uitvoering werkzaamheden (in het veld) Ten aanzien van in het veld te verrichten werkzaamheden, onderzoekingen en inventarisaties geldt dat indien betreding van percelen noodzakelijk is daarvoor door of vanwege de opdrachtgever toestemming dient te worden verleend c.q. verkregen. Eventuele schade voor RG Bouwmanagement, ontstaan als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van deze toestemming, is voor rekening van de opdrachtgever. Tevens geldt dat RG Bouwmanagement niet aansprakelijk is voor schade, door welke oorzaak ook, aan eigendommen van opdrachtgever of van derden ontstaan, tijdens of in verband met uitvoering van haar werkzaamheden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van bij RG Bouwmanagement in dienst zijnde personeel. Opdrachtgever zal RG Bouwmanagement vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van vorenbedoelde schade. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RG Bouwmanagement aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan RG Bouwmanagement worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RG Bouwmanagement zijn verstrekt, heeft RG Bouwmanagement het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan RG Bouwmanagement de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. artikel 8 Gegevensverstrekking De opdrachtgever staat ervoor in, dat de door hem te verstrekken gegevens tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Kosten ten gevolge van vertraging in het verstrekken van deze gegevens en in het algemeen stagnatie buiten de schuld van RG Bouwmanagement komen voor rekening van de opdrachtgever. Verzending van documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) door RG Bouwmanagement geschiedt voor risico van de opdrachtgever. De door RG Bouwmanagement vervaardigde rapporten, verslagen, documenten, kostenopstellingen en dergelijke mogen alleen door de opdrachtgever worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd. De opdrachtgever is uitsluitend bevoegd (onderzoeks-) rapporten aan derden ter beschikking te stellen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Pagina 3 van 5

4 artikel 9 Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van RG Bouwmanagement onder de DNR 2011 en onder de UAV is beperkt tot (maximaal) het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van RG Bouwmanagement wordt uitgekeerd. Voorts geldt dat de aansprakelijkheid van RG Bouwmanagement met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van de DNR 2011 beperkt is tot de aard en omvang zoals bedoeld in de DNR 2011 en in het kader van de UAV tot de opdrachtsom tot een maximum van ,- tenzij hierover voorafgaand aan de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van derden indien rapporten/documenten niet alleen door opdrachtgever zijn gebruikt voor het doel waarvoor de overeenkomst tussen partijen is gesloten. Indien de opdracht inhoudt dat RG Bouwmanagement toezicht houdt op de uitvoering van een werk, zonder dat sprake is van dagelijks toezicht, kan RG Bouwmanagement alleen aansprakelijk zijn voor de perioden waarin zij dit toezicht volgens opdracht daadwerkelijk heeft gehouden. artikel 10 Geheimhouding en gebruik als referentie De opdrachtgever en RG Bouwmanagement zullen alle door de één aan de ander te verschaffen gegevens vertrouwelijk behandelen en van deze gegevens alleen gebruikmaken in het kader van de uitvoering van de opdracht. RG Bouwmanagement is gerechtigd de opdracht als referentie te gebruiken. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. artikel 11 Personeel De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de opdracht en, in afwijking van art. 12 lid 6 DNR 2011, binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na toestemming van RG Bouwmanagement, geen bij RG Bouwmanagement in dienst zijnde personeel dat belast is met het uitvoeren van de opdracht in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen c.q. werkzaamheden te laten verrichten op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van het bruto jaarsalaris van de betreffende medewerker, onverminderd het recht om de daadwerkelijk geleden schade te verhalen. artikel 12 Goedkeuring gegevens Door RG Bouwmanagement aan de opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief tekeningen) worden geacht door de opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken na de verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht. artikel 13 Eigendomsvoorbehoud Alle door RG Bouwmanagement geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van RG Bouwmanagement totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met RG Bouwmanagement gesloten overeenkomsten is nagekomen. Pagina 4 van 5

5 artikel 14 Intellectueel eigendom en auteursrecht Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt RG Bouwmanagement zich de rechten en bevoegdheden voor die RG Bouwmanagement toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door RG Bouwmanagement verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RG Bouwmanagement worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. RG Bouwmanagement behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. artikel 15 Geschillen Bij geschillen is de burgerlijke rechter te Haarlem bevoegd, tenzij partijen arbitrage overeenkomen. artikel 16 Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen RG Bouwmanagement en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Pagina 5 van 5