ADAGIO. ARCHITECT Arte Polis Architects Waverse Steenweg Oudergem. PROJECTCOÖRDINATIE Berg Invest bvba Hogenakkerhoekstraat Kruibeke

Transcriptie

1 ADAGIO PROJECTCOÖRDINATIE Berg Invest bvba Hogenakkerhoekstraat Kruibeke ARCHITECT Arte Polis Architects Waverse Steenweg Oudergem LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 1

2 Inplanting van het project SITUERING VAN DE GEBOUWEN EN TOEGANG TOT DE SITE Residentie ADAGIO 1. Residentie MOLTO 3. Residentie ALLEGRO 2. Residentie ALLEGRETTO Residentie CALANDO Residentie LENTO POORTEN TOT DE SITE 1. Léon Thedorstraat 2. Thomaesstraat 3. Wemmelsesteenweg LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 2

3 FASERING VAN DE WERKZAAMHEDEN Fase 1 : Gebouw ADAGIO, MOLTO en CALANDO (46 appartementen) Fase 2 : Gebouw ALLEGRO (48 appartementen) Fase 3 : Gebouw LENTO en ALLEGRETTO (28 appartementen) LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 3

4 INHOUDSTAFEL TOEGEPASTE BOUWPRINCIPES EN MATERIALEN 0. RUWBOUW 0.1 Voorbereidende werken en inrichten van de bouwplaats p Grondwerken p Aardingselektrode p Funderingen p Opgaand metselwerk p Isolatie p Gewapende betonwerken p Dorpels p Rioleringen, regenwaterbehandeling en afvoeren p DAKWERKEN 1.1 Platte daken dakbedekkingswerken p Lood- en zinkwerken p AFWERKING 2.1 Buitenschrijnwerk p Vloer- en muurafwerking p Binnenschrijnwerk p Keuken p Sanitaire ruimte en toestellen p Terrassen p Kelders p Parkeerhavens p Fietsenberging p GEMENE DELEN 3.1 Inkomhal p Liften p Wand- en plafondafwerking schilderwerken p Berging voor vuilniscontainers p Garagepoorten p Buitenwerken tuinaanleg p NUTSVOORZIENINGEN 4.1 Sanitaire installatie p Elektrische installatie p Centrale verwarmingsinstallatie p Mechanische verluchting p Belinrichting / Brievenbussen / Videofonie p Airco p Camera bewaking p.17 LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 4

5 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 : principe p.18 Artikel 2 : plannen en tekeningen p.18 Artikel 3 : wijzigingen p.18 Artikel 4 : werfbezoeken p.20 Artikel 5 : inbezitneming der woningen of andere lokalen p.20 Artikel 6 : ereloon architect en ingenieur p.22 Artikel 7 : bouwtoelating p.22 Artikel 8 : registratiekosten, notariële honoraria, p.22 BTW taksen zijn ten laste van de koper Artikel 9 : nawoord p.22 ANNEX ALGEMENE BEPALINGEN Partijen p.23 Uitvoeringstermijn p.23 Verkoopprijs p.23 Wederzijdse verbintenissen van partijen p.23 LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 5

6 TOEGEPASTE BOUWPRINCIPES EN MATERIALEN 0. RUWBOUW 0.1 Voorbereidende werken en inrichten van de bouwplaats De opdrachtgever neemt alle nuttige maatregelen teneinde schade aan de omringende gebouwen, wegen, groenaanleg, afwerkingen, enz. te voorkomen. De aannemer zorgt voor een nette werkomgeving en handelt naar de voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen aangegeven door de veiligheidscoördinator teneinde de arbeiders en bezoekers van de bouwplaats een aangename en veilige situatie te garanderen. 0.2 Grondwerken Het te bebouwen terrein wordt zuiver gemaakt en ontdaan van graszoden en een eerste laag teelaarde. Funderingen worden steeds uitgegraven tot minimaal 80 cm (vorstvrije diepte) onder het maaiveld tot een grondkwaliteit van minmaal 2kg/cm² wordt bekomen; een voldoende toereikende draagkracht voor de constructie. 0.3 Aardingselektrode Onder de funderingen van de nieuw te bouwen constructie wordt een aardingslus aangebracht voor de foutstroomgeleiding van de volledige elektrische installatie van de directeurswoning. Deze massieve geleider (koperen draad, sectie 35 mm²) wordt volgens KB 10 maart 1981 aangesloten op de aardingsklem in de elektriciteitskast en voorzien van aardingsonderbreker om ten allen tijde de aardingsweerstand van 10 ohm te kunnen verifiëren. 0.4 Funderingen De funderingen en de bijhorende beton en staalconstructies worden uitgevoerd volgens de aanwijzingen van de stabiliteitsingenieur. Aanvullingen gebeuren in aangedamd scheldezand, gestabiliseerd zand of gebroken beton, indien nodig. 0.5 Opgaand metselwerk Metselwerken voor nieuwe dragende wanden worden uitgevoerd in gebakken snelbouwsteen, silicaatsteen of gewapend beton. De niet dragende binnenwanden worden uitgevoerd in snelbouw of in massieve gipsblokken met glad oppervlak of gelijkwaardig. De nieuwe buitengevels worden als volgt uitgevoerd: een binnenspouwblad in cellenbeton, snelbouwsteen of silkaatsteen, een thermische isolatie en een gevelbepleistering volgens kleur opgegeven door de architect afgewisseld door paramentmetselwerk. De bestaande buitengevels worden eveneens waar nodig voorzien van isolatie en afgewerkt met gevelbepleistering of paramentmetselwerk. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 6

7 0.6 Isolatie Thermische isolatie De gevel wordt voorzien van thermische isolatie met voldoende dikte. Voor de vloeren en platte daken worden thermische isolatieplaten voorzien met voldoende dikte. De toegepaste diktes zullen conform zijn aan de huidige normering. Akoestische isolatie Alle isolatie voldoet aan de eisen inzake woningbouw. De bestaande gemene muren tussen de appartementen worden -waar mogelijk en indien nodig geacht- ontdubbeld. Deze worden uitgevoerd dmv een voorzetwand, met een geïsoleerde spouw, zodat wordt voldaan aan de geldende akoestische normen. De dekvloeren van de appartementen worden zwevend uitgevoerd op een akoestische isolatie (geëxpandeerde polyethyleen - type ethafoam) om contactgeluiden te minimaliseren. Rondom de muren en de chape wordt eveneens een isolerende strook aangebracht, zodat de deklagen volledig onafhankelijk zijn. Vochtisolatie Onder alle nieuw te metselen muren op het gelijkvloers wordt een gewapende PE-folie voorzien ter voorkoming van opstijgend vocht in overeenstemming met de technische details ter zake. 0.7 Gewapende betonwerken Alle nieuwe bouwwerken in beton en de wapening ervan voldoen aan de Belgische normen ter zake. Wapening en secties van de betonconstructies worden uitgevoerd volgens de studie van de stabiliteitsingenieur. Wat dit betreft zijn de architectuurplannen louter informatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast conform de gegevens van de stabiliteitsberekeningen. Worden voorzien in gewapend beton : - nieuwe vloer- en dakplaten - nieuwe balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie. 0.8 Dorpels De dorpels aan ramen worden uitgevoerd in aluminium in eenzelfde kleur als het buitenschrijnwerk ofwel in arduin, dit volgens keuze van de architect. De dorpels aan ramen, buitendeuren en garagepoorten uitgevoerd in blauwe hardsteen hebben 5 cm dikte, en zijn 5 cm uitstekend op het parementwerk, licht afhellend. Raamdorpels in arduin worden voorzien van een druiplijst. De voor en zijkant, evenals de bovenzijde worden of geschuurd of gefrijnd. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 7

8 De dorpels worden zoveel mogelijk uit één stuk gemaakt. Indien de lengte te groot is, wordt de dorpel onderverdeeld in een aantal stukken. Onder de naden wordt een stukje dpc geplaatst. Dorpels zonder waterkerende opkant worden steeds onder helling geplaatst. De raamdorpels worden voorzien van een druiplijst die min. 3 cm vooruitsteekt t.o.v. het beschermend gevelvlak. De dorpels geplaatst in de gevels afgewerkt met crepi, worden tevens voorzien van een zijdelings opstandje zodat zijdelingse aflopers maximaal vermeden worden. Rioleringen 0.9 Rioleringen, regenwaterbehandeling en afvoeren De buiten en binnenrioleringen worden uitgevoerd in met Benor-gekeurde PVC-leidingen en hulpstukken. Inspectieputten en sterfputten in hard PVC, diameter 40 cm met bijhorend gietijzeren deksel, reukdicht afgesloten. Dubbele sifonput met eventuele septische put in 2 kamer tegen de geur. Geprefabriceerde septische putten met 2 kamers, worden voorzien indien dit vereist is door de gemeente. Aansluiting op openbare riolering wordt uitgevoerd door aannemer of werklieden van de gemeente. Regenwater Er wordt een regenwaterput voorzien volgens de gemeentelijke voorschriften. Er wordt een aftakpunt voor de recuperatie van regenwater voorzien in de algemene delen (niet voor huishoudelijk gebruik, zoals wasmachine, wc, ). Afvoeren en verluchting Schouwen en verluchtingen zijn uitgevoerd zoals voorzien op het uitvoeringsplan en zijn van het type CLV. De verluchting van badkamers, wc s en douches wordt verzorgd door middel van een mechanisch verluchtingssysteem dat uitmondt buiten het dakoppervlak. Iedere keuken is voorzien van een dampkap met mechanisch verluchtingssysteem, aangesloten op het centraal verluchtingssysteem via een terugslagklep, of rechtstreeks door dak of gevel. DOORBORINGEN VAN DE GEVELS, VOOR BIJV. PRIVATIEVE TECHNISCHE INSTALLATIES, ZIJN NIET TOEGELATEN. In elk appartement is een waterafvoer voor een wasmachine voorzien in berging of in de wasruimte. In de berging is enkel het gebruik van een droogkast met condensatie toegelaten. 1 DAKWERKEN 1.1 Platte daken - dakbedekkingswerken Platte daken - Hellingschape met helling van ongeveer 2 cm/m. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 8

9 - Dampverdelende laag (geperforeerd) + dampscherm. - Thermische isolatie. - Dakdichting met het plat-dak-systeem-dichting, bestaande uit 2 lagen PVC, bitumen of EPDM. 1.2 Lood- en zinkwerken Regenwaterafvoeren in het zicht worden in zink voorzien met desgevallende geprofileerde hanggoten in zink, met opgaande slab met haak. Eventuele dakrandprofielen in aluminium aan platte daken met aanzichthoogte van max. 5 cm. Alle andere aansluitingen en dichtingen van metselwerk, dakwerk, dakdoorgangen voor schoorstenen en dergelijke worden afgedicht met in het metstelwerk ingewerkte slabben in lood of zink. 2 AFWERKING 2.1 Buitenschrijnwerk Aluminium - schrijnwerk Het geheel van deze werken is uit te voeren in gepoederlakte, thermisch onderbroken aluminium profielen (kleurkeuze volgens leidinggevende architect). Alle opengaande delen worden voorzien van aangepast hang- en sluitwerk en sluiten luchtdicht tegen de vaste kaders door middel van rondlopende dichtingstrips. De ramen worden geplaatst met aangeduwde compribanden welke nadien vakkundig worden aangespoten met een elastische kit teneinde een perfecte dichting te waarborgen. Om aan de norm te voldoen worden er in de nieuwe ramen ventilatieroosters geplaatst in sommige ramen van de slaapkamers en de woonkamer. Beglazing Al de nieuwe beglazingen worden uitgevoerd in dubbel klaar glas. De glasdikten zullen overeenstemmen met de fabrieksnormen, toepasselijk voor winddrukken van 75 kg/m2. k-waarde van het glas 1,1 W/(m2.K), Rf-beglazing waar nodig voor brandweer. Vloeren 2.2 Vloer- en muurafwerking In de slaapkamers, woonkamer, hal en/of nachthal van de appartementen is een vloerbekleding naar keuze voorzien, met een handelswaarde van 35 /m² excl. BTW voor de vloerbekleding en 7 /lm excl. BTW voor de bijpassende plint. Het plaatsen van parket is mogelijk mits verrekening. In gebeurlijk geval dient er rekening gehouden te worden met een mogelijke termijnverlenging, in functie van de droogtijd van de ondervloer. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 9

10 Indien door welke reden dan ook (bv. door de aard van de vloerbekleding) het noodzakelijk wordt geacht speciale of bijkomende eisen te stellen aan de chape, dienen deze voor aanvang der werken duidelijk en schriftelijk gemeld te worden door middel van een door de koper ondertekende nota. Aangezien het hier gaat om een cementgebonden dekvloer, wordt volgens de Belgische norm rekening gehouden met het gevaar voor scheurvorming ten gevolge van de hydraulische krimp. Voor de bepaling van de ondervloer-dikte van niet afgewerkte vloeren, wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van 1,2cm Muren en plafonds Wanden en wandafwerking : De binnenwanden in de privatieve delen worden, voor zover niet dragend uitgevoerd met gipskartonplaten (referentie gyproc) of gipsblokken. Voor de badkamer of douchekamer worden platen of hydroblokken met verbeterde waterweerstand gebruikt. De muren worden vlak en behangklaar afgewerkt. Op buitenhoeken worden gegalvaniseerde beschermingshoekijzers ingepleisterd op volle hoogte. AIle wanden van het appartement worden behangklaar opgeleverd - hetzij d.m.v. bezetting op de metselwerken -hetzij d.m.v. een uitvlaklaag op de betonwanden - hetzij door het afplamuren van het gipskarton. De koper neemt er nota van dat het optreden van scheuren gedurende de eerste jaren inherent is aan de constructie (oa zetting van het gebouw, overgang tussen verschillende materialen). Deze scheurvorming kan dan nooit worden beschouwd als een verborgen gebrek. Kosten voor herstelling, schilder-of behangwerk kunnen nooit ten laste worden gelegd van de verkoper. Het is mogelijk dat er vooraf aan het schilderen of behangen nog een kleine voorbehandeling nodig is om de laatste oneffenheden uit te vlakken. Plafondafwerking : De vlakke betonplafonds van de appartementen worden voorzien van een spuitpleister of indien nodig een pleisterlaag. Daar waar buizen voor verluchting of afvoeren allerhande zichtbaar tegen het pafond verlopen, wordt een gyprocplafond geplaatst, met uitzondering van de berging. De aandacht wordt erop gevestigd dat er in de overgang tussen pleisterwerk en gemetselde muren een kleine zettingsbarst kan optreden die te wijten is aan de zetting van het gebouw of de verschillende krimp der materialen bij droging. Deze barstjes zijn een normaal verschijnsel en zijn te dichten door de koper. Deuren 2.3 Binnenschrijnwerk De anti-inbraak inkomdeuren van de appartementen zijn voorgeverfde deurbladen, met bandwerende strip, gevat in een vochtwerende MDF omlijsting, van het type CLIP en voorzien van een driepuntsluiting, cilinderslot en aluminium deurbeslag. Deze deuren worden voorzien voor een brandweerstand RF 30. De binnendeuren in de appartementen worden uitgevoerd in vlakke voorgeverfde schilderdeuren, gevat in een vochtwerende MDF omlijsting, van het type CLIP en voorzien van een aluminium kruk. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 10

11 In de gemeenschappelijke delen worden volgens de vigerende brandweervoorschriften al dan niet brandwerende deuren voorzien. Opmerking : De nieuwe binnendeuren, worden geplaatst cfr. de norm ; dwz dat er een ventilatiedoorvoer van ca één centimeter (of 70cm²) hoogte tussen de afgewerkte vloer en de onderzijde van elk deurblad aanwezig zal zijn. Raamtabletten binnenzijde Aan alle ramen met borstwering worden aan de binnenzijde venstertabletten voorzien in natuursteen. 2.4 Keuken Het budget voor de keuken bedraagt (excl. 21% BTW) : voor de één- en twee slaapkamerappartementen voor de drieslaapkamerappartementen Inbegrepen voor de appartementen : een variabele opstelling van onder- en bovenkasten, apparaten en toestellen, plaatsing, elektrische en sanitaire aansluitingen. Van elk type keuken wordt een standaardplan bezorgd, waaraan het de koper is toegestaan naar eigen keuze en in samenspraak met de bouwheer alle mogelijke wijzigingen aan te brengen mits akkoord verklaring voor eventuele supplementen hiervoor. Het standaardpakket van toestellen omvat : inox inbouw spoeltafel, dampkap, combi-oven, elektrische kookplaat, koelkast en vaatwasmachine. Vloeren 2.5 Sanitaire ruimtes en toestellen In de basisprijs van het appartement is de levering en plaatsing van stenen vloeren opgenomen voor de badkamer, wc en de berging. Op de plaats waar muurtegels voorzien zijn, worden geen plinten geplaatst. Handelswaarde: 30 /m² (excl. BTW) voor de tegels 7 /lm (excl. BTW) voor de plinten Muren Muurtegels in badkamer en toilet zijn voorzien tot ongeveer 1,5 meter hoogte (beëindiging dmv een hele tegel) ; boven douchetub en/of bad worden de tegels tot tegen het plafond voorzien. In de douches wordt achter de tegels een dichtingvlies voorzien. In de wc s en badkamers worden de aansluitingen met de faience door middel van witte sanitaire siliconen opgespoten. Handelswaarde: 20 /m² (excl. BTW) LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 11

12 Sanitaire toestellen Alle toestellen van het basisgamma zijn van eerste kwaliteit: Bad Acryl ligbad (170x75cm) met automatische afvoer. Badmengkraan met keramische schijven + handdoucheset in chroom Douche (indien voorzien) Acryl douchetub (90x90cm) + douchemengkraan met keramische schijven + douchedeur in glas (voor opstelling tussen twee muren) + douchegarnituur in chroom Toilet Hangtoilet met sanbloc installatiesysteem. Incl. een handenwasser, koudwater-kraantje en sifon in chroom. Badkamermeubel Een wastafelmeubel met onderkast (60cm. Breed),wastafelblad ( 80cm. Breed) met één inbouwlavabo + spiegel en lichtluifel van dezelfde breedte + linker of rechter kolomkast (35cm breed). De sanitaire toestellen hebben een handelswaarde (excl. 21% BTW) van: voor de studio s voor de éénslaapkamerappartementen en de 2 slaapkamerappartementen met 1 badkamer voor de tweeslaapkamerappartementen met 2 badkamers en drieslaapkamerappartementen Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende sanitaire toestellen geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een bijkomende kostenverrekening voor het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. 2.6 Terrassen De nieuwe uitpandige terrassen en dito borstweringen worden vervaardigd uit samengestelde stalen profielen, waarbij alle verbindingen volledig worden afgelast. De profielen worden gemetalliseerd en gelakt in kleur naar keuze van architect. De terrasvloeren worden uitgevoerd in bankirai of gelijkwaardig, gevat in de stalen gegalvaniseerde draagstructuur; dewelke verankerd wordt in de gevel. De borstweringen worden voorzien in metaal met daartussen een metalen geweven net of stangen, beiden in RVS. De terrassen op het gelijkvloers worden voorzien in betonklinkers. Terrassen op de platte daken worden uitgevoerd in Bankirai of gelijkwaardig, geplaatst op hardhouten regelwerk, om zo een vlakke afwerking te bekomen. Op het dakterras van enkele penthouses zullen op later te bepalen locaties schouwen geplaatst worden dit in overeenstemming met de technische noodwendigheden. 2.7 Kelders De keldering van de site voorziet ondergrondse bergingen bereikbaar met de lift. Deze bergingen worden afzonderlijk te koop aangeboden. 2.8 Parkeerhavens De keldering van de site voorziet ondergrondse parkeerhavens bereikbaar met de lift. Deze parkeergelegenheid wordt afzonderlijk te koop aangeboden. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 12

13 2.9 Fietsenberging Op de gelijkvloerse verdieping bij de inkomhal worden fietsenstaanplaatsen aangeboden. Deze staanplaatsen worden afzonderlijk te koop aangeboden. GEMENE DELEN 3.1 Inkomhal De inkomhal op het gelijkvloers en de traphallen worden op alle verdiepingen uitgevoerd in een harde vloerafwerking met aangepaste plinten. Aan de inkom wordt er een vloermat voorzien ingewerkt in een vloermatkader. De inkomdeur is gelijkwaardig aan het buitenschrijnwerk. Deze deur is voorzien van een deurpomp, trekker en elektrisch slot. De binnentrappen in de traphal worden uitgevoerd in grijs prefabbeton met antislipneus of afgewerkt in een natuurstenen bekleding of gelijkwaardig. De buitentrappen worden uitgevoerd in staal. De inrichting van de inkomhal gebeurt op advies van de architect en de materialen zijn van eerste kwaliteit, verwerkt in een harmonieus geheel. 3.2 Liften Geluidsarme elektronisch bediende personenliften met telescopische schuifdeuren wordt geleverd en geplaatst door een erkende firma. De lift zal conform zijn aan alle veiligheidsreglementen voorgeschreven bij het laatste Koninklijke Besluit en zal goedgekeurd worden door een erkend controleorganisme. 3.3 Wand- en plafondafwerking - schilderwerken De gemeenschappelijke traphal wordt volledig uitgevlakt of bepleisterd en geschilderd. Plafonds en onderzijde trappen in 2 lagen latex-verf. De inkomdeuren aan de zijde van de traphal worden eveneens geschilderd : kleur te kiezen door architect. De schilderwerken zullen pas worden uitgevoerd na oplevering en na bewoning van de appartementen. 3.4 Berging voor vuilniscontainers Een gemeenschappelijk vuilnislokaal wordt voorzien. 3.5 Garagepoorten Indien technisch mogelijk en gewenst kunnen parkeerhavens afgesloten worden met een ommuring en een garagepoort. Deze mogelijkheid wordt afzonderlijk te koop aangeboden. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 13

14 3.6 Buitenwerken tuinaanleg De site wordt volledig aangelegd voor de publieke zones. (zie bijlage 8 van de algemene omschrijving) De tuinzones bovendaks en boven de ondergronds parking- als voorzien volgens geldende plannen - worden uitgevoerd volgens het principe van groene daken. Hierbij wordt een wortelvaste folie geplaatst, drainagesysteem en aanvulling met inbegrip van de sedum beplanting. De tuinzones op volle grond voor de privatieve tuinen op het gelijkvloers voorziet zwarte of goede grond. Maar worden opgeleverd zonder beplanting of inzaaien van graszoden. 4 NUTSVOORZIENINGEN 4.1 Sanitaire installatie De individuele waterteller wordt op last van de koper, door de lokale maatschappij geplaatst, samen met de aansluiting van het private net op het openbaar net en dit in overeenstemming met de geldende reglementering. De leidingen zijn uit VPE alu VPE voorzien van een mantelbuis, zodat de toevoer voor elk punt individueel is en elke ingebouwde leiding naadloos is. Dit systeem van individuele leidingen resulteert in gelijkblijvende waterdruk en afvoer. Het systeem van naadloze leidingen heeft geen lasnaden waar lekken kunnen optreden. Deze leidingen worden, behalve in de berging, ingebouwd. De afvoerleidingen in PVC worden aangesloten op het rioleringsstelsel. De afvoer en toevoerleidingen zijn gegroepeerd geplaatst in leidingschachten. Voorziene toevoeren en afvoeren (appartementen): - koud-warm toevoer voor de keuken (spoelbak) + afvoer - Aan en afvoer vaatwasmachine - Koudwatertoevoer voor aansluiting van wasmachine + afvoer - Koud-warm toevoer voor badkamers (bad, lavabo s en eventuele douche) - Koudwatertoevoer voor WC s en handwasbakjes. Het aanbrengen van de leidingen voor sanitair gebeurt zoveel mogelijk in speciaal daartoe voorziene kokers. Waar uitzonderlijk geen kokers aanwezig zijn, gebeurt het afwerken der leidingen met gyproc. 4.2 Elektrische installatie Algemeen De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij en het AREI. Voor het in gebruik nemen van het gebouw zal de ganse installatie, zowel privatieve als gemene delen, gekeurd worden door een door de overheid erkend controle-organisme. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 14

15 Appartementen Elk appartement heeft één afzonderlijke meter, welke opgesteld wordt in een gemeenschappelijk meterlokaal. De kosten voor de indienststelling van de individuele meter zijn ten laste van de koper, evenals de individuele aansluiting voor telefoon en TV-distributie. De individuele verdeelborden staan in het appartement in de berging. Een volledige videofooninstallatie zal worden voorzien. Aan de toegangsdeur van het appartement is een aparte beldrukknop voorzien. In de privatieve delen worden de leidingen voor de lichtpunten voorzien, doch geen armaturen. Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende schakelpunten geplaatst moeten worden, dient men uiteraard ook rekening te houden met een bijkomende kostenverrekening van het wijzigende leiding- en plaatsingswerk. De voorziene elektrische installatie omvat: - De leidingen geplaatst in buizen en/of kabels, zijn in vloeren en muren ingewerkt, met uitzondering van de garages en bergingen en met uitzondering van de toevoer en vertrekkabels naar en van tellers, die geplaatst worden in opbouw. - Stopcontacten en schakelaars worden ingebouwd in inbouwdozen. Zij worden in opbouw geplaatst in garages, kelders en bergingen. Merk schakelaars en stopcontacten: NIKO - Lichtarmaturen zijn niet in de aanneming begrepen. Voorziene lichtpunten, stopcontacten en schakelaars - Salon : 3 stopcontacten + 1lichtpunt +1schakelaar - Eetkamer : 2 stopcontacten + 1lichtpunten +1schakelaar - Keuken : 2 stopcontacten+ 1lichtpunt+1boven spoelbak + 1 schakelaar - inkomhal : 1 stopcontact + 1lichtpunt + 2 schakelaars - WC 1 : 1 lichtpunt + 1 schakelaar - WC 2* : 1 lichtpunt + 1 schakelaar - Badkamer : 1 stopcontact + 1lichtpunt +1 voor meubel + 1 schakelaar - Slaapkamer 1 : 3 stopcontacten + 1lichtpunt + 1 schakelaar - Slaapkamer 2 : 2 stopcontacten + 1lichtpunt + 1 schakelaar - Slaapkamer 3* : 2 stopcontacten + 1lichtpunt + 1 schakelaar - Berging : 3 stopcontacten + 1lichtpunt+ 1 schakelaar voor c.v. ketel, wasmachine en droogkast * indien van toepassing Bijkomende voorzieningen en stroomtoevoeren: - Bel met transformator en verlichte drukknop in inkomhall, voorzien van camera en videoparlofoon in het appartement. - aansluiting kamerthermostaat. - Per keuken: stroomtoevoer voor: dampkap, ijskast, kookplaat, oven en afwasmachine. - Buizen met draad voor telefoon in living en één slaapkamer. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 15

16 - Buizen met draad voor kabel-tv en 1 stuk UTP kabel in living en één slaapkamer. - De inkom en traphallen zijn voorzien van plafondarmaturen, aan te steken met verlichte drukknoppen op minuterie. Er wordt een standaardplan voor de uitvoering van elektriciteit bezorgd, dat door de koper naar wens kan worden aangepast volgens een vooraf vastgelegde prijzenborderel. AAN DE GEVELS MOGEN GEEN VERLICHTINGEN WORDEN AANGEBRACHT, ANDERS DAN DEZE DIE DOOR DE ARCHITECT WORDEN VOORGESTELD. Per terras is er één terrasverlichting voorzien. 4.3 Centrale verwarmingsinstallatie De appartementen worden verwarmd door middel van een centraal stooksysteem op aardgas voor zowel de centrale verwarming als voor de warmwatervoorziening. De verwarmingselementen zijn plaatstalen radiatoren, in standaard wit. De besturing gebeurt door middel van een digitale thermostaat met dag- en nachtregeling. De leidingen worden uitgevoerd in leidingen volgens het twee pijpsysteem met VPE alu VPE. Onderstaande temperaturen worden verzekerd bij een buitentemperatuur van min -10. Voor het aanpalend appartement wordt een temperatuur van + 10 genomen. Living + keuken Slaapkamers Badkamer : 22 C : 18 C : 24 C Optioneel kan er in de badkamer een sierradiator/handdoekdroger worden voorzien. Via het synergie systeem van Siemens heeft elk appartement een individuele afrekening van het gasverbruik rechtstreeks met de gasleverancier. De kosten voor de installatie van het synergie systeem zijn ten laste van de koper. 4.4 Mechanische verluchting Alle appartementen worden voorzien van een verluchtingsgroep, aangesloten op een centrale luchtafvoerkoker. De verse lucht wordt aangezogen doorheen de verluchtingsroosters die in de ramen worden voorzien van de droge ruimtes, zoals de slaapkamers en de living. De lucht wordt afgezogen in de natte ruimtes zoals in de badkamer, keuken, berging en WC, door een buizensysteem dat weggewerkt zit in een gedeeltelijk verlaagd plafond, en aangesloten op een individuele verluchtingsgroep. De luchtdoorvoer gebeurt via een kier van minimum 70cm² onder de binnendeuren. De op het plan aangegeven afmetingen van de schachten zijn indicatief en kunnen aangepast worden. In de appartementen wordt er voorzien: Verluchting van badkamer, wc en berging via mechanische verluchting en verluchtingsroosters. Droogkasten dienen van een condensor voorzien te zijn. Luchtaanvoer via roosters in of de openingsstand van de ramen. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 16

17 Aansluiting voor dampkap. De dampkappen dienen door de koper gemotoriseerd aangekocht te zijn. Er worden afvoerkanalen voorzien via de schachten door het dak. De koper dient bij de aankoop van de dampkap er rekening mee te houden dat deze dampkap compatibel dient te zijn met de geplaatste terugslagklep. 4.5 Belinrichting / Brievenbussen / Videofonie De site zal voorzien worden met een toegangscontrole met codeclavier of badgelezer. De toegang tot de site en de toegang tot het appartementsgebouw zal voorzien zijn van een videofoon. Deze videofooninstallatie zal worden gekoppeld aan één van de toegangspoorten van de site ; deze koppeling zal verlopen volgens post-adres. Het afzonderlijke appartement zal voorzien worden van een belinrichting. Aan de toegangsdeur van het appartement is een aparte beldrukknop voorzien. Per unit wordt een brievenbus, met slot, voorzien. De brievenbussen in metaal, laminaat of hout worden opgesteld in de gemeenschappelijke en overdekte inkomhal. 4.6 Waterverzachter Alle appartementen worden standaard uitgerust met een waterverzachter. 4.6 Airco Het plaatsen van airco-toestellen is mogelijk en wordt apart te koop aangeboden. 4.7 Camera-bewaking De site zal voorzien worden van camera beveiliging. Deze camera s zullen voorzien worden aan 3 toegangen van de site. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 17

18 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: principe De appartementen van Residentie Adagio en Molto worden verkocht sleutel op de deur, volgens plannen en tekeningen van de architect en conform het lastenboek die de koper erkent ontvangen te hebben. Waar het verkochte goed, in de meeste gevallen nog niet voltooid is, gebeurt de verkoop aan de hand van de hiernavolgende documenten: - De plannen gehecht aan de basisakte en in voorkomend geval, de gewijzigde plannen gevoegd bij de notariële verkoopakte. - Het lastenboek dat, summier, de uit te voeren werken en de te gebruiken materialen omschrijft. - De notariële basisakte met het bijhorende reglement van de mede-eigendom. Kwaliteit en concept van het gebouw zijn vast; de architect, aannemer of promotor kunnen te allen tijde de beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de hoogwaardigheid te schaden. Alle kosten aangaande : de aankoppeling, aansluiting, plaatsing, indienststelling, keuring, verbruik, abonnement, enz. van de nutsaansluitingen (water, gas, elektriciteit, telefoon, riolering, TV-distributie) zijn niet in de verkoopprijs begrepen en vallen ten laste van de koper. Op deze kosten wordt een coördinatiefie van 10% aangerekend. De kopers zullen hun aandeel in de kosten van de nutsaansluitingen en hun toebehoren aan de promotor voldoen, op voorlegging van een factuur. Het gaat om werken die verplicht door de nutsmaatschappijen/overheden worden uitgevoerd/gefactureerd, aangevuld door eventuele werken, specifiek verbonden aan de uitvoering van de nutsaansluitingen. Artikel 2: plannen en tekeningen Alle op de plannen en tekeningen of in het lastenboek opgegeven maten en maatcijfers, zijn plusminus maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk het akkoord van de kopers te bekomen. De beschrijving in dit lastenboek heeft dan ook steeds voorrang op de plannen. Maatwijzigingen aan de plannen zijn steeds mogelijk, tengevolge van stabiliteits- of technische redenen. De plannen werden ter goeder trouw opgemaakt door de architect na meting van het terrein door de landmeter. Voor de verkoop gelden enkel de notariële plannen, de commerciële plannen zijn slechts ter info. De eventuele verschillen, in min of in meer, die mochten vastgesteld worden na afwerking en bij oplevering, worden beschouwd als gedoogzaamheden. In geen geval kunnen partijen zich eventueel op deze onbelangrijke afwijkingen beroepen om een vordering tot schadeloosstelling of vergoeding in te stellen of ontbinding van de koop te eisen. De in dit lastenboek beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen welke slechts indicatief zijn. De huidige beschrijving vervangt of vervolledigt de aanduidingen op de plannen. De vast of losse meubels, alsook de installaties die gebeurlijk op de verkoopsplannen zouden voorkomen, zijn slechts figuratief aangebracht en als dusdanig te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk vermeld in bovenstaande beschrijving. Artikel 3: Wijzigingen Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen, kan dit slechts in de mate dat de bouwheer en/of de architect hierover zijn akkoord geeft. De plannen kunnen alleen gewijzigd worden in samenspraak met de architect, waarbij de architect nadien met de promotor en het LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 18

19 studiebureau de gevraagde wijzigingen zal evalueren of deze binnen het bouwproces nog realiseerbaar zijn. Indien geoordeeld wordt dat de gewenste wijzigingen in studie kunnen genomen worden, zal de koper hiervoor een studievoorstel voorgelegd worden, omvattende de erelonen voor de architectuur en technische studie. Enkel mits schriftelijk akkoord van de klant zal de studie worden aangevangen. Na studie zal door de promotor aan de koper een kostprijsberekening voorgelegd worden voor de gevraagde aanpassingen. Deze kostprijsberekening omvat alle extra aannemingskosten, de erelonen van architect en studiebureau en alle eventuele bijkomende kosten voor wijzigingen aan de bouwaanvraag e.d. Alle supplementaire werken die enkel mits schriftelijk akkoord van de koper worden uitgevoerd zullen hem volledig worden aangerekend Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Deze werken geven automatisch en stilzwijgend aanleiding tot een verlenging van de uitvoeringstermijn, dewelke in alle redelijkheid zal worden bepaald op het moment van de bestelling. Wijzigingen die het uitwendige gebouw en de uniformiteit van de gemene delen veranderen zijn niet mogelijk. De aldus door de koper gekozen materialen zullen geleverd en/of geplaatst worden uitsluitend door de leveranciers en/of aannemers van de bouwheer. Het is de koper niet toegelaten om zelf, of via derden werken uit te voeren op de werf vóór de voorlopige oplevering. Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren, zal de koper maximaal 60% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Eventuele wijzigingen zullen allen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van de wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de bouwheer. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de bouwheer, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. Bij het uitblijven van een akkoord aangaande een meerwerk, in de vorm van een offerte, dewelke door de koper als supplement aan de promotor werd aangevraagd, zal bij het uitblijven van een akkoord binnen de gestelde termijn, de gevraagde meerwerken nietig zijn en zullen de werken standaard worden uitgevoerd Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als onvoorwaardelijke aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De aannemer/promotor wordt in dit geval ontslaan van alle verantwoordelijkheid en garantie ten opzichte van de kopers voor wat betreft zijn werk en de hieraan verbonden uitvoeringstermijn. Elke vorm van ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij expliciet in het bestek genoteerd en door de verkoper ondertekend. Deze werken geven automatisch en stilzwijgend aanleiding tot een verlenging van de uitvoeringstermijn, dewelke in alle redelijkheid zal worden bepaald. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 19

20 Artikel 4: werfbezoeken De kopers of kandidaat-kopers of hun afgevaardigden mogen zich om veiligheidsredenen niet op de werf begeven zonder voorafgaandelijke afspraak en zonder begeleiding van de bouwheer of diens vertegenwoordiger. Werfbezoeken zijn uitsluitend tijdens de werkuren mogelijk. Tijdens het weekend en de vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk, zelfs niet op eigen risico. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. Het is steeds mogelijk dat op het moment van een gepland werfbezoek de werf -geheel of gedeeltelijk- niet toegankelijk is. Ook kan de bouwheer ter plaatse beslissen het geplande werfbezoek af te gelasten, in functie van veiligheids- of gezondheidsrisico s. In dat geval zal een nieuwe afspraak worden gemaakt, zonder dat de koper hiervoor een schadeloosstelling, van welke aard ook, kan eisen. Het bouwbestuur wijst alle aansprakelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. De bezoekers zijn zich bewust van de gevaren op de bouwwerf en zullen volledig verantwoordelijk gesteld worden voor de gebeurlijke ongevallen die zich tijdens de bezoeken zouden kunnen voordoen, zonder beroep te kunnen indienen of eis tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan te vragen tegenover de bouwheer en/of onderaannemers architecten, coördinatoren en/of verkopers (of hun verzekeraars). Minderjarigen of huisdieren zijn verboden terrein op de werf en worden niet toegelaten, zolang de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. Artikel 5: Inbezitneming der woningen of ander lokalen De inbezitneming van een lokaal of woonruimte of het gehele appartement mag niet gebeuren, om gelijk welke redenen ook, vooraleer de volledige betaling is gebeurd, wat inhoudt: 1. betaling van: - De overeengekomen prijs, plus de eventuele supplementen als gevolg van bijkomende en door de koper gevraagde werken. - Alle rechten, notariële honoraria, BTW en taksen. 2. de voorlopige oplevering geschied is: De inbezitneming der woonruimten of ander lokalen is gelijkgesteld met de aanvaarding van de voorlopige oplevering. Het schilderen van de lokalen en de inrichting van de koper of zijn huurders, het plaatsen van meubelen of gelijk welke apparaten zullen eveneens beschouwd worden als aanvaarding van de voorlopige oplevering. Opleveringen Opleveringsprognose De uiterste datum voor oplevering wordt bepaald door het aantal werkbare werkdagen dat in de verkoopsovereenkomst wordt vermeld. Naarmate het gebouw vordert, kunnen opleveringsprognoses worden aangegeven. Deze blijven echter steeds onderhevig aan weerverlet. Bij verkoop van de huidige woning / appartement of opzeg van de huurwoning doet de eigenaar er goed aan om in de koopakte een clausule op te nemen waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld. Het geheel is op te leveren, bezemschoon met verwijdering van alle puin, afval en vuilnis. De voorlopige oplevering van de appartementen en lofts zal plaatshebben na de volledige uitvoering van het aannemingscontract en dit binnen de 5 werkdagen na de schriftelijke uitnodiging aan de koper en zal tegensprekelijk geschieden. Deze uitnodiging zal gebeuren bij gewone brief. De promotor bepaalt het ogenblik waarop het appartement zich in staat van oplevering bevindt, rekening houdend met het feit dat kleine, nog uit te voeren werken geen hinderpaal kunnen vormen voor de oplevering van het appartement. Tijdens deze oplevering zal overgegaan worden tot een tegensprekelijk onderzoek van het goed. Dit LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 20

21 onderzoek zal aanleiding geven tot het opstellen ter plaatse van een proces verbaal dat ondertekend zal worden door de partijen. Dit document verbindt volkomen de koper. Dit proces-verbaal zal de zichtbare gebreken vermelden. Het proces-verbaal van de aanvaarding van het appartement, kantoor of loft zal eveneens de termijn vermelden, nodig voor de eventuele uitvoering van de opmerkingen die in het proces-verbaal zullen voorkomen. Onmiddellijk na de uitvoering van deze werken zal de aanvaarding definitief zijn. De tienjarige verantwoordelijkheid vangt aan bij de voorlopige oplevering van het privatieve kavel. In geen enkel geval kunnen de kopers schilder- of andere werken (laten) uitvoeren vóór de oplevering. Indien dit toch gebeurt, beschouwt de promotor dit als een aanvaarding van het appartement. Dit geldt eveneens indien de koper voortijdig het appartement betrekt. Inspectie Wanneer het appartement gereed is, krijgt de eigenaar een uitnodiging om samen met de ondernemer de woning te inspecteren voor voorlopige oplevering. Indien de eigenaar niet reageert op deze uitnodiging binnen de 5 werkdagen, zal het appartement éénzijdig opgeleverd worden en wordt de eigenaar geacht hiermee akkoord te gaan. De gemene delen worden opgeleverd aan de syndicus van het gebouw, dewelke door de bouwpromotor voor het eerste jaar zal worden aangesteld. Voorlopige Oplevering Deze wordt gehouden bij bovenvermelde inspectie van het appartement, in aanwezigheid van koper, promotor en architect. Er wordt zonodig een lijst opgesteld van nog uit te voeren werken. Na oplevering en betaling van alle facturen, kan het appartement door de eigenaar worden betrokken en evt. verder worden afgewerkt. Het proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt opgemaakt in tweevoud en door beide partijen ondertekend. Indien de koper niet aanwezig is op de voorgestelde opleveringsdatum, zal de overmaking van de sleutels of de in gebruikname gelden als oplevering. Definitieve Oplevering 1 jaar na de voorlopige oplevering wordt er al dan niet door stilzwijgen overgegaan tot definitieve oplevering. De waarborgperiode is hierbij verstreken. De borgsom wordt vrijgegeven. Diverse Eenmaal het goed opgeleverd dient de eigenaar zich te gedragen als een goede huisvader en kan schade aan het opgeleverde goed die voortvloeit door een gedrag dat niet als dusdanig wordt aanvaard, ertoe leiden dat de schadelijder geen aanspraak kan maken op enige schadevergoeding bij het ontstaan van gebrek. Instellingen van elektrische en/of andere toestellen (lichtschakelaars, sectionaalpoorten,...) vallen onder verantwoordelijkheid van de gemeenschap van eigenaars; de daaruit voortvloeiende klachten kunnen dan ook niet worden aanzien als een gebrek aan het gebouw als dusdanig. Het is mogelijk dat eenmaal een goed opgeleverd is, de werken aan een ander goed in hetzelfde project blijven doorlopen. De koper dient zich bewust te zijn dat dit enige hinder met zich kan meebrengen en dat hij hiervoor geen aanspraak kan maken op mingenot of schadeloosstelling onder welke vorm dan ook. Het is mogelijk dat de appartementen afzonderlijk en vóór voltooiing van de kelders en de parking worden opgeleverd. In functie van de planning zal een keuze worden gemaakt inzake de volgorde van afwerking van de verschillende appartementen. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 21

22 Na oplevering zal de koper zijn goed voldoende ventileren en verwarmen om het aanwezige bouwvocht te doen opdrogen. Tevens moeten de aangebrachte roosters in geopende stand blijven en mogen in geen geval worden afgeplakt omwille van tocht of koude. Artikel 6: Ereloon architect en ingenieur De controle op uitgevoerde werken en technische studies betreffende de ARCHITECTUUR wordt uitgevoerd door architectenbureau Arte Polis Architects. Betreffende STABILITEIT wordt de studie en het toezicht uitgevoerd door het studiebureau Establis. Het ereloon van de architect en ingenieur is begrepen in de verkoopprijs. Dit ereloon behelst de verplichtingen die normalerwijze eigen zijn aan een architect in verband met de ontwerpen, vergunningsaanvraag en opvolging der werken van het vergund dossier. Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen aan de plannen in zoverre mogelijk en toegestaan, kan hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden. Erelonen verbonden aan tussenkomst van aangestelden door de kopers, dus anderen dan de hier vermelde architect en ingenieur, zijn ten financiële laste van de koper. Artikel 7: Bouwtoelating De bouwtaksen zijn ten laste van de bouwheer. Artikel 8: Registratiekosten, notariële honoraria, BTW taksen zijn ten laste van de koper 1. De registratierechten op de waarde van het evenredig aandeel (berekend in duizendsten) van de grond die betrekking heeft op het aangekochte pand. 2. BTW op het saldo, zijnde het verschil tussen de overeengekomen verkooprijs en de waarde van het evenredig aandeel van de grond. 3. BTW op de eventuele supplementaire werken als gevolg van de bijkomende en door de koper aangevraagde meerwerken 4. De notariële honoraria. 5. De definitieve aansluitingen gas, synergie systeem van Siemens, water, elektriciteit, telefoon, kabel-tv, coördinatie van deze aansluitingen. 6. De participatie in de kosten voor de installatie van een waterdrukverhoger, mocht de waterdruk ontoereikend zijn. 7. Eventuele overname of plaatsing van tuinaansluitingen of gemeenschappelijke tuinmuren of afwerking of verbetering ervan. 8. Kosten brandpolis vanaf verkoopsovereenkomst Artikel 9: Nawoord Op alle maten gelden de gebruikelijke toleranties. Niet-beschikbaarheid van materialen geldt als overmacht. In zulk geval wordt de klant verwittigd en uitgenodigd tot nieuwe keuze. Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen De koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de aannemer/promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer/promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de aannemer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren enz.... LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 22

23 De aannemer/promotor heeft het recht de plannen te wijzigen of andere materialen van gelijkwaardige of betere kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het lastenboek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, ingenieur, bevoegde overheden, verzekeringsmaatschappijen, nutsvoorzieningsmaatschappijen of omdat de aannemer/promotor meent dat deze wijzigingen de privatieve/gemeenschappelijke delen of het nut ervan verbeteren, of nog omdat de aannemer/promotor in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om de uitvoering in overeenstemming te brengen met het lastenboek, ingevolge de afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in de kwaliteit, onaanvaardbare vertragingen in de levering, faling van de leveranciers of onderaannemers enz., behoudens voor de materialen die door de kopers worden gekozen in functie van de afwerking van hun privatieve delen. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming "handelswaarde" gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, excl. BTW, van de materialen. De plaatsingskost is in de opgegeven waarden omvat daar waar expliciet vermeld. Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de koopovereenkomst. ALGEMENE BEPALINGEN Partijen: 1.1.: N.V. Bouwbedrijf G. Dockx, Tramlaan 210, 1933 Sterrebeek, ondernemingsnummer: , R PR Brussel. Partijen komen overeen dat de N.V. Bouwbedrijf G. Dockx al haar rechten en verplichtingen van deze overeenkomst zal overdragen aan een andere aannemer die vanaf de overdracht zal instaan voor de uitvoering van deze overeenkomst. Enkel en alleen de door de promotor aan te duiden aannemer, zal bevoegd zijn voor de realisatie van het volledige project, zowel casco als afwerking. 1.2.: Goodwood Investments bvba, Jean Van Gysellaan 26,1780 Wemmel 1.3.: Berg-Invest bvba, Hogenakkhoekstraat 1, 9150 Kruibeke staat in voor alle coördinatie tussen de verschillende partijen en de coördinatie van alle aannemingscontracten., zowel in de casco fase als in de volledige fase voor de afwerking. 1.4 : Arte polis Architects, Waverse Steenweg 1505, 1160 Oudergem is bevoegd voor het ontwerp Verkoopprijs: Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs: de verlichtingstoestellen van de appartementen, de telefooninstallaties, de zonnewering, het losstaand meubilair, de decoratiewerken en het plaatsen van de privatieve tellers voor water, aardgas en elektriciteit, evenmin het binnenbrengen van de nutsvoorzieningen vanaf de straat. De aanduidingen van de huidige beschrijving vervangen en vervolledigen de aanduidingen van de plannen. Wederzijdse verbintenissen van partijen: De promotor is ertoe gehouden het verkochte pand te leveren overeenkomstig de geldende wetgeving en de basisakte anderzijds. De koper is ertoe verplicht het aangekochte goed te aanvaarden zij het dan onder alle waarborg naar rechte. De kopers zijn ertoe gehouden het gebouw te onderhouden zowel privatief als gemeenschappelijk, volgens het algemeen reglement van de mede-eigenaars. LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 23

24 De promotor zijnerzijds behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de lastenboeken, indien deze hem door de terzake bevoegde overheid zouden worden opgelegd, door de regels van de kunst zouden worden ingegeven, door de architect en/of andere adviseurs nodig geacht worden. De promotor garandeert daarbij het behoud van de kwaliteit. De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw niet nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen door de extra belasting van de invullingen, waardoor lichte barsten kunnen verschijnen aan de bestaande constructies waarvoor noch de promotor, noch de architect, noch het studiebureau verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Onvolmaaktheden en/of tekortkomingen door de veroudering van het bestaande gebouw zijn niet onderhevig aan de aanvaarding van de werken en kunnen geen aanleiding geven tot weigering ervan; de koper is zich hiervan bewust. Dit lastenboek werd opgemaakt op en bevat 24 genummerde pagina s. Datum: De koper De verkoper LE CLOS DU MIROIR LASTENKOHIER RESIDENTIE ADAGIO & MOLTO Pagina 24