LOT 3_3: A U D I O U I T R U S T I N G

Transcriptie

1 L A S T E N B O E K V O O R D E U I T V O E R I N G V A N B O U W E R K E N E E R S T E U I T R U S T I N G S C H O O L G E B O U W E N LOT 3_3: A U D I O U I T R U S T I N G O P D R A C H T G E V E R : KASOG vzw, Collegelaan 1, 3600 Genk B O U W W E R K : E E R S T E U I T R U S T I N G LOT 3_3 AUDIO UITRUSTING B O U W P L A A T S: Collegelaan-Reinpadstraat, 3600 Genk O N T W E R P E R : KASOG vzw V E R S I E / D A T U M: 1.1 ( ) KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 1/10

2 Inhoud DEEL 0_ W E R F I N R I C H T I N G E N O R G A N I S A T I E BOUWPLAATSORGANISATIE BOUWPLAATSORGANISATIE ALGEMEEN BOUWPLAATSORGANISATIE WERKLEIDING EN WERKVERGADERING; PLANNING, FASERING EN UITVOERING BESCHERMEN VAN HET GEBOUW EN AFWERKINGEN LEVEREN EN PLAATSEN WEKELIJKSE OPKUIS VAN DE WERF ALGEMENE OPKUIS NAZORG DIEFSTAL VAN MATERIAAL EN TOEBEHOREN VERZEKERINGEN NIET-AANVAARDBARE WERKEN NIET-AANVAARDE UITGEVOERDE WERKEN MATERIALEN VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN ONDERHOUD VAN GEBOUWEN... 7 DEEL 1_ E E R S T E U I T R U S T I N G... 8 LOT 3_TECHNISCHE UITRUSTING TECHNISCHE UITRUSTING ALGEMEEN AUDIO Audio - algemeen Audio deel eetzaal Audio deel speelplaats... 9 KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 2/10

3 DEEL 0_ W E R F I N R I C H T I N G E N O R G A N I S A T I E KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 3/10

4 00.10 BOUWPLAATSORGANISATIE BOUWPLAATSORGANISATIE ALGEMEEN Onverminderd de bepalingen van het administratief bestek, gelden de volgende voorschriften. De aannemer zal alle aanbestedingsdocumenten, uitvoeringsdocumenten en alle andere documenten, stalen, proefstukken e.d. m.b.t. deze aanneming ter beschikking stellen van de Bouwdirectie. De aannemer zal de organisatie begeleiden aan de hand van de nodige vergaderingen. De vergadering behandelt de evolutie van de uitvoeringsstudie, de uitvoering op de bouwplaats, de technische onderzoeken e.d. Deze vergadering gebeurt op initiatief van en onder leiding van de ontwerper en wordt bijgewoond door de vertegenwoordiger van de Bouwdirectie, de vertegenwoordigers van de hoofdaannemer; onderaannemers enkel op uitnodiging. Het verslag wordt opgemaakt door de Bouwdirectie of de ontwerper en verspreid naar de hoofdaannemer, en eventueel belangrijke onderaannemers. Tijdens deze vergadering worden de 'technische fiches' overhandigd, vergezeld van een verzendingsnota (model wordt door de ontwerper digitaal ter beschikking gesteld aan alle aannemers en opdrachtgevend bestuur; het voorblad van de technische fiche wordt eveneens door de ontwerper digitaal ter beschikking gesteld). Deze documenten zijn verplicht te gebruiken. Tijdens de eerste vergadering zal de procedure van overhandiging van alle documenten door de ontwerper worden uiteengezet. Nu reeds staat vast dat de ontwerper de technische fiches en alle goed te keuren documenten in drievoud dient te krijgen ( voor de technische fiches geldt één volledige bundel en twee voorbladen). De Bouwdirectie heeft twee weken de tijd om de documenten na te kijken BOUWPLAATSORGANISATIE WERKLEIDING EN WERKVERGADERING; PLANNING, FASERING EN UITVOERING WERKLEIDING EN WERKVERGADERING De aannemer stelt een afgevaardigde aan voor de ganse duur van bij de aanvang tot bij de oplevering van de werken die het werk leidt; hij dient dit schriftelijk bekend te maken aan de bouwheer. De afgevaardigde moet tevens de nodige volmachten bezitten om beslissingen te kunnen nemen, zodat de werken zonder tijdverlies kunnen worden voortgezet. Wanneer de ontwerper of de leidende ambtenaar de werken bezoekt, verlangt hij dat deze afgevaardigde hem persoonlijk vergezelt en niet zijn afgevaardigde stuurt. De aandacht van de inschrijvers wordt bijzonder gevestigd op het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst van (BS van en ), gesloten in het paritair comité voor het bouwbedrijf, betreffende de meldingsplicht inzake veiligheid en hygiëne. Aangevuld met art & 2 Typebestek n 100 van 1984 (zie art. 30). De aannemer dient zich te gedragen naar het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.), naar de plaatselijke politiereglementen en naar alle wettelijke bepalingen inzake orde en veiligheid. Al de algemene kosten dewelke niet inbegrepen zijn in dit artikel worden verondersteld te zijn verspreid over de gehele aanneming. Onverminderd de bepalingen van het administratief bestek, gelden de volgende voorschriften. Het bijwonen van de werkvergaderingen is verplicht voor de aannemer of zijn gemachtigde. De ontwerper bepaalt dag en uur in samenspraak. Van de werkvergadering wordt een verslag opgemaakt door de ontwerper. Na ontvangst van de werfverslagen zullen de aannemer en/of de bouwheer hun opmerkingen binnen de drie werkdagen schriftelijk over maken aan de ontwerper. Deze door partijen ondertekende verslagen zullen waarde hebben van aangetekende briefwisseling. De punten waarop geen bezwaar gemaakt wordt in het volgend verslag zullen als bekrachtigd beschouwd worden. PLANNING, FASERING EN UITVOERING VAN DE WERKEN De werken vatten aan nadat het gebouw door de aannemer algemene werken opgeleverd is. Alle leveringen, plaatsingen, aansluitingen, in dienst stellingen, alle nodige keuringen betrekking hebben op het lot eerste uitrusting labo s zijn inbegrepen in deze aanneming BESCHERMEN VAN HET GEBOUW EN AFWERKINGEN Alle werken gebeuren met uiterste zorg voor de reeds uitvoerde en bestaande constructies en afwerkingen. De inschrijver voorziet hiervoor een maximale bescherming. Het herstellen van beschadigingen is ten laste van de inschrijver LEVEREN EN PLAATSEN Alle artikels worden geleverd en geplaatst op de daartoe voorziene plaatsen en zullen door de inschrijver op de desbetreffende plekken worden geplaatst. Alle verplaatsingen, leveringen dienen met zorg te gebeuren en met aandacht voor het afgewerkte interieur. Beschadigingen aan bestaand interieur of aan materieel opgenomen in deze aanvraag zijn ten laste van de inschrijver. KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 4/10

5 Bij het leveren van desbetreffende artikels in het dossier dient een verhuislift gebruikt te worden aan de buitenkant van het gebouw. Wanneer de leverancier het afkleden van de reeds in het gebouw geïnstalleerde lift voor haar rekening neemt, kan overwogen worden om in samenspraak met de bouwheer de lift te gebruiken om de stukken naar te transporteren WEKELIJKSE OPKUIS VAN DE WERF De plaats van leveringen wordt dagelijks en voortdurend opgeruimd en vrijgehouden van restafval, puin, schavelingen en alle mogelijke niet gebruikte of te gebruiken bouwmaterialen. Het afval wordt gesorteerd. In overleg met het bestuur maakt de aannemer een schema op van de indeling van de werken, met in het bijzonder de aanduiding van stapelplaatsen voor aanvoer en af te voeren materialen. Vooraleer puin e.d. af te voeren van de terreinen mag de aannemer deze op een vooraf overeengekomen plaats in entrepot houden, echter ver genoeg van de werken verwijderd. Verbranden van afval van hout e.d. is niet toegelaten. De aannemer zorgt voor het reinigen van de plaats van leveringen en de onmiddellijke omgeving en dit tot de voorlopige aanvaarding. Onder reinigen wordt verstaan het continu onderhoud ervan en het ruimen van het afval dat door alle aannemers op vooraf bepaalde plaatsen werd gedeponeerd. De aannemer zal instaan voor voldoende stockageplaats en middelen (zoals containers, stortkokers,..) en zal instaan voor het verwijderen van het vuil van de plaats van leveringen, conform de geldende milieuwetgeving. De aannemer waarborgt dat de hele bouwplaats en onmiddellijke omgeving ten minste wekelijks zal worden gereinigd. De aannemer waakt erover dat de werken geen nadeel berokkenen aan de buren, dit door de nodige maatregelen te nemen om stofontwikkeling, trillingen en lawaai veroorzaakt door de werken te verminderen en binnen de aanvaardbare grenzen te houden. De aannemer is de enige verantwoordelijke t.a.v. derden en de bouwheer inzake eventuele klachten. In het bijzonder waakt de aannemer erover dat de normale werking van het nabijliggende ziekenhuis en nevenfuncties niet in het gedrang komen. Tijdens de werken dient de werf minstens éénmaal per week opgeruimd en in orde gebracht te worden. Alle afval en afbraakmaterialen voortkomend van alle werken vernoemd in dit lastenboek dienen echter onmiddellijk van de werf verwijderd of opgeslagen te worden in de daartoe bestemde containers. De hoofdaannemer is aansprakelijk voor zijn onderaannemers en dient er voor te zorgen dat ook zij het bovenvermelde stipt volgen. De aanwezigheid van achtergebleven afval van vroegere werken ontslaat de aannemer niet van zijn verplichting eigen aan zijn aanneming. Geen enkel afvalproduct mag op de werf en/of bouwterrein achtergelaten worden. De bouwheer behoudt zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervan worden onverminderd van de eindafrekening van de aannemer afgetrokken. De huidige Vlarem-reglementering met betrekking tot afval materialen is volledig van toepassing ALGEMENE OPKUIS Na voltooing van de werken en voor de voorlopige oplevering gebeurt er een algemene opkuis van de werf. Het opkuisen zal minimum het volgende omvatten: - het reinigen van alle door de aannemer vervuilde ruimtes. Dit wil zeggen minstens borstelen en afval verwijderen - afvoeren en verwijderen van de gebruikte containers, stortkosten inbegrepen - De aannemer van dit lot zal hiertoe bij de desbetreffende aannemer de nodige reinigingsvoorschriften opvragen. Hij draagt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid. Het resultaat zal een kraaknet gebouw en omgeving zijn waarin alle zichtbare vervuiling verwijderd is. Bij het in gebreke blijven van de aannemer heeft de bouwheer het recht dit artikel te laten uitvoeren door derden en dit op kosten van de aannemer van het lot in kwestie NAZORG De leverancier maakt aan de bouwheer een bundel over waarin alle geleverde stukken gedocumenteerd worden en duidelijk aangegeven zal worden welke de onderhoudsverplichtingen en voorwaarden zijn DIEFSTAL VAN MATERIAAL EN TOEBEHOREN Diefstal van materieel of toebehoren dat onroerend is door bestemming en in het gebouw is verwerkt is ten laste en ten koste van de betrokken aannemer. De aannemer neemt hiervoor een verzekering en blijft als enige verantwoordelijk tot de voorlopige oplevering. KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 5/10

6 VERZEKERINGEN Binnen de 15 kalenderdagen volgend op de betekening van de goedkeuring legt de aannemer aan de aanbestedende overheid het bewijs voor van: - een verzekering tegen arbeidsongevallen - een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die door de werken aan derden kunnen overkomen NIET-AANVAARDBARE WERKEN NIET-AANVAARDE UITGEVOERDE WERKEN De werken die niet uitgevoerd zijn overeenkomstig het bouwdossier of de regels van de kunst zullen worden afgebroken en heropgebouwd door de aannemer binnen de gestelde uitvoeringstermijn en op eigen kosten. Er worden geen termijnverlengingen toegestaan ingevolge slecht uitgevoerde werken MATERIALEN De aannemer staat op eigen kosten in voor de bewaking van zijn werken en dit zowel bij dag als bij nacht tijdens de hele duur van zijn aanneming tot aan de voorlopige oplevering. Hij treft alle maatregelen om zijn materialen, leveringen en werken te vrijwaren tegen mogelijke beschadigingen door vorst, regen, sneeuw, wind, droogte, diefstal of boos opzet. De aannemer verstrekt de ontwerper, op diens verzoek, de bewijzen van herkomst of ieder ander stuk waaruit kan blijken dat de op de bouwplaats geleverde materialen, qua herkomst en kwaliteit, beantwoorden aan de noden van de uit te voeren bouwwerken en aan de in de aannemingsdocumenten gestelde eisen. Indien als gevolg van gebreken, tekortkomingen of wanprestaties afbraakwerken en herstellingen nodig zijn, moet de aannemer het nodige doen opdat deze afbraakwerken en herstellingen worden uitgevoerd binnen de overeengekomen termijn en prijs. De gevraagde brandweerstand van alle compartimentscheidende wanden en elementen worden gerespecteerd. De aannemer levert aan de ontwerper een afschrift af van de proefverslagen van de fabrikant over de brandweerstand van de gebruikte materialen en een plaatsingsattest voor de uitvoering ervan. De aannemer toont respect voor reeds uitgevoerde werken en/of de plaats waar hij werken uitvoert. Hij verbiedt zijn personeel reeds uitgevoerde of in uitvoering zijnde werken te besmeuren. Hij verbiedt het neerleggen van eender welk voorwerp op om het even welke bekleding. Hij zorgt ervoor dat verbodsbepalingen stipt worden nageleefd. Na toekenning van de opdracht, en ten laatste op de eerste coördinatievergadering worden alle technische fiches van de gebruikte materialen en toestellen overhandigd ter goedkeuring aan het bestuur VOORAFGAANDE TECHNISCHE KEURINGEN De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricatie door een door de bouwheer erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van proeven voor voorafgaande technische goedkeuring. Wanneer door de aannemer zogenoemd gelijkwaardige maar niet gekeurde producten voorgesteld worden, dan mogen deze producten niet verwerkt worden vooraleer de leidende ontwerper door middel van een volledige partijkeuring deze gelijkwaardigheid gecontroleerd heeft. De resultaten van alle proeven moeten gekend en gunstig zijn vooraleer toelating kan gegeven worden tot verwerken. De nodige attesten worden voorafgaandelijk gegeven zoals dat van BENOR - TRUSCO - BUTgb Keuringscertificaat - PROBETON Alle kosten voor proeven, voorbereiding en verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd gelijkwaardige producten zoals hierboven bepaald en opgelegd in het bijzonder bestek, zijn volledig ten laste van de aannemer ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden. De bouwheer houdt zich evenwel het recht voor om, in geval van twijfel, tot het geheel of een gedeelte van de opleveringsproeven over te gaan, op zijn kosten indien de proeven voldoening geven. KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 6/10

7 00.40 ONDERHOUD VAN GEBOUWEN Na voltooiing van de bouwwerken dient de bouwheer in te staan voor het goede onderhoud van het gebouw. Hierbij wordt verwezen naar de praktische gids voor het onderhoud van gebouwen verkrijgbaar bij het W.T.C.B. Violetstraat, 21-23, B 1000 Brussel, tel (publicaties) Alle schade voortvloeiend uit niet of onvoldoende onderhoud door de bouwheer, kan noch ten laste van de ontwerper, noch ten laste van de aannemer gelegd worden. KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 7/10

8 DEEL 1_ E E R S T E U I T R U S T I N G KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 8/10

9 LOT 3_TECHNISCHE UITRUSTING TECHNISCHE UITRUSTING ALGEMEEN AUDIO Audio - algemeen.10 OMVANG Het leveren, plaatsen (volledige installatie) en in dienst stellen van een geluidsinstallatie met centrale sturing voor eetzaal en speelplaats volgens bijgevoegde schetsen. Alle materialen en onderdelen van de installatie zijn op elkaar afgestemd en 100% compatibel. De omschrijving heeft de minimum eisen waaraan het aangebodene moet voldoen. De inschrijver dient documentatie bij te voegen waarin duidelijk de voorziene installatie en zijn mogelijkheden worden weergegeven. Een opleiding is steeds voorzien in de eenheidsprijs. De leverancier voorziet hiervoor een opleiding ter plaatste over het gebruik van de audiovisuele installatie en de bijgeleverde software. Een duidelijke ontwerptekening met bijgevoegde technische fiches van uitrusting die het bestuur het mogelijk maken het voorgestelde te beoordelen dient gevoegd te worden bij de inschrijving. AANTAL: 1 stuks Audio deel eetzaal.10 OMVANG Het leveren, plaatsen (volledige installatie) en in dienst stellen van een geluidsinstallatie met centrale sturing voor eetzaal e volgens bijgevoegde schetsen. Schets in bijlage gevoegd. Een duidelijke ontwerptekening met bijgevoegde technische fiches van uitrusting die het bestuur het mogelijk maken het voorgestelde te beoordelen dient gevoegd te worden bij de inschrijving. AANTAL: 1 stuks.20 MEETCODE Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FF), gemeten som over geheel (SOG).30 MATERIALEN Geluid in de zaal, luidsprekers podium (op 2x luidsprekerlijn), tweeweg passieve luidspreker 400W RMS inlc muurbeugels Luidsprekers zijkant, (2x luidsprekerlijn, per 3 doorverbonden), 8 2weg luidspreker incl beugel Versterker multichannel 4x 400W 4 OHM Installatiemixer/voorversterker: 19 mixer met bluetooth receiver, incl bijhorende signaalkabel Radio/CD/USB combinatie, 19 CD/MP3 speler met FM/AM tunerin incl bijhorende bekabeling Vocal set: draadloze microfoon, set met min. ontvanger, handheld transmitter, microfoonclip, voeding, antenne, battijeren en gebruiksaanwijzing. Metalen wandrack, power distribuetion unit 8x stopcontact switch, 19 9U metalen wandrack met afsluitbare glazen deur, 19 paneel met toestelaanduiding Audio deel speelplaats.10 OMVANG Het leveren, plaatsen (volledige installatie) en in dienst stellen van een geluidsinstallatie met centrale sturing voor eetzaal e volgens bijgevoegde schetsen. Schets in bijlage gevoegd. KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 9/10

10 Een duidelijke ontwerptekening met bijgevoegde technische fiches van uitrusting die het bestuur het mogelijk maken het voorgestelde te beoordelen dient gevoegd te worden bij de inschrijving. AANTAL: 1 stuks.20 MEETCODE Aard van de overeenkomst: Forfaitaire hoeveelheid (FF), gemeten som over geheel (SOG).30 MATERIALEN Hoornluidspreker 100V 120W 2weg inlc beugel 100 VOLT versterker 4x240 WATT 19 2 units Installatiemixer/voorversterker: 19 mixer met bluetooth receiver, incl bijhorende signaalkabel Radio/CD/USB combinatie, 19 CD/MP3 speler met FM/AM tunerin incl bijhorende bekabeling Vocal set los te plaatsen op rack, bestaande uit minimum: draadloze microfoon, set met ontvanger, handheld transmitter, microfoonclip, voeding, antenne, battijeren en gebruiksaanwijzing. Metalen opbouwdoos met weerbestendige aansluiting voor ontvanger draadloze microfoon 19 6U metalen wandrack met afsluitbare glazen deur KASOGvzw_RM/WETENSCHAPPEN COLLEGE, eerste uitrusting_lot3_ _pag. 10/10