Restauratie Witte Molen perceel 1 : bouwkundige werken

Transcriptie

1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 1 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEBOUW Witte Molen, 3200 Aarschot OPDRACHT Restauratie Witte Molen perceel 1 : bouwkundige werken OPDRACHTGEVER WIJZE VAN GUNNING WIJZE VAN PRIJSBEPALING OPENING VAN DE OFFERTES UITVOERINGSTERMIJN ERKENNING ONTWERPER 2440 Geel open procedure gemengde opdracht zie publicatiebericht 200 werkdagen klasse 3 categorie D24 Patrick Vanroy Oude Baan Meerhout patrick.vanroy@telenet.be

2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 2 ALGEMENE INLICHTINGEN Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt men daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die gediend hebben als basis van de offerte. Het bijzonder bestek maakt één geheel uit met de typebestekken vermeld onder (Lijst van de contractuele documenten). Zij vormen er een bijlage van en maken er integrerend deel van uit. Het bijzonder bestek en de plannen: => liggen ter inzage bij: - de ontwerper (adres zie pagina 1) na telefonische afspraak op => zijn te koop bij: - de ontwerper => tegen de kostprijs van:

3 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1.1. REGLEMENTAIRE EN CONTRACTUELE DOCUMENTEN Lijst van de belangrijkste reglementaire teksten specifiek voor deze opdracht Reglementering inzake de overheidsopdrachten Basiswet de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten Voorschriften inzake o.m. bekendmaking en informatie, selectie, prijsbepaling, opmaak, indienen en opening offertes, regelmatigheid en keuze van de aannemer het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren Voorschriften inzake de uitvoering van de opdracht het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken Voorschriften inzake de motivering en informatieplicht de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten Reglementering betreffende de erkenning van de aannemers De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. Het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. Het ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers. Het ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, par. 1 van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten. Reglementering betreffende de arbeidsbescherming en betreffende de veiligheid Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB). Het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI).

4 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 4 De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid. Reglementering betreffende de restauratie van beschermde monumenten Het besluit van de Vlaamse regering dd 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 20 september 2002 Art 25 aanstelling van uitvoerders / selectiecriteria Onverminderd de bepalingen van artikel 3, 3, gebeurt de selectie van uitvoerders voor de restauratiewerkzaamheden inzake hun algemene en restauratiespecifieke bekwaamheid en in het bijzonder van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden op basis van volgende criteria: 1 kwalificaties a) studiekwalificaties : diploma s en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden; b) beroepskwalificaties : opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften 2 de lijst van qua schaal en techniciteit vergelijkbare restauratiewerken, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste restauratiewerkzaamheden, minimum 3 en maximum 5. Deze referenties dienen relevant te zijn voor het uit te voeren restauratieproject en dienen dus voor deze aanneming tenminste volgende werkzaamheden te omvatten : - herstel van massief metselwerk door het hermetselen van het parement over ½ steen en het inbinden met het achterliggende metselwerk, waarbij gewerkt wordt met zuivere kalkmortels De referenties dienen voldoende gedocumenteerd te zijn, zodat kan ingeschat worden of ze relevant zijn, dit bijvoorbeeld door het toevoegen van foto s en vorderingsstaten. Deze getuigschriften bevatten : a) het bedrag van de restauratiewerkzaamheden b) het tijdstip ( begin en oplevering ) en de plaats van de uitvoering c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s) e) het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden, met inbegrip van eventuele periodes van schorsing en de reden hiervan & de processen verbaal van voorlopige oplevering 3 een verklaring waarin, behoudens de bepaling vermeld in art 30, 2, de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter

5 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 5 beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden en diensten Art 30 bescherming van het vakmanschap 1 In de overeenkomst, af te sluiten tussen de premienemer en de uitvoerder van de restauratiewerkzaamheden, wordt uitdrukkelijk bepaald dat hij minstens 50% van de restauratiewerkzaamheden, bepaald op basis van de kostprijs, met eigen personeel zal uitvoeren. De premie kan niet worden toegekend als aan deze bepaling niet is voldaan. Van dat percentage kan afgeweken worden naar gelang van de aard van de restauratiewerkzaamheden of ten behoeve van de coördinatie van de restauratiewerkzaamheden. Deze afwijking wordt voorgesteld door de ontwerper en moet vooraf goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering. 2 Onder gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden worden begrepen: 1) orgels, beiaarden, torenuurwerken, luiklokken 2) historische instrumenten 3) beeldhouwwerken ( hout en steen ), grafstenen 4) panelen, schilderijen, muurschilderingen 5) muurbekledingen, textiel 6) bomen, historische tuinen 7) meubilair, lambriseringen, tuin- en straatmeubilair 8) heraldische wapens en symbolen 9) glasramen 10) smeedwerk 11) archeologisch bodemonderzoek 12) industrieel-archeologische instrumenten, machines en objecten 13) en andere cultuurgoederen die integrerend deel uitmaken van een monument, inzonderheid de bijhorende uitrusting en de decoratieve elementen 3 In geval van onderaanneming voor de gespecialiseerde restauratiewerkzaamheden, vermeld in 2, moet de uitvoerder per specialiteit minstens drie onderaannemers opgeven en de garantie geven dat met één ervan gewerkt zal worden. Deze onderaannemers zijn onderworpen aan dezelfde criteria met betrekking tot referenties en studie- en beroepskwalificaties als de uitvoerders. Van dat aantal kan afgeweken worden naar gelang van de aard van de restauratiewerkzaamheden of ten behoeve van de coördinatie van de restauratiewerkzaamheden. Deze afwijking wordt voorgesteld door de ontwerper en moet vooraf goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering. Specifiek voor dit dossier dient een lijst van gespecialiseerde onderaannemers opgegeven te worden voor : / 4 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht alle opgegeven onderaannemers verhinderd zijn ingevolge duidelijke overmacht, geeft de aannemer drie nieuwe onderaannemers op. Ze moeten eveneens beantwoorden aan de in artikel 25 vermelde selectiecriteria. Het opdrachtgevend bestuur beslist over de aanvaarding van de onderaannemers. Art 31 1 In de overeenkomst, afgesloten tussen de premienemer en de uitvoerder van de restauratiewerkzaamheden, wordt uitdrukkelijk bepaald dat: a) de uitvoerder verplicht is een register bij te houden van de restauratiewerkzaamheden die hij door onderaannemers laat uitvoeren

6 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 6 b) de uitvoerder die in strijd met de bepalingen van dit besluit, inzonderheid artikel 31 1a, meer dan de helft van de restauratiewerkzaamheden waarvoor de restauratiepremie is toegekend door onderaannemers laat uitvoeren, afziet van de betaling van één derde van het bedrag dat deze helft overtreft c) de uitvoerder die geen register van de door onderaannemers uitgevoerde restauratiewerkzaamheden bijhoudt, geacht wordt de restauratiewerkzaamheden volledig te hebben laten uitvoeren door onderaannemers en afziet van de betaling van één derde van de kostprijs van de helft ( of één zesde ) van de restauratiewerkzaamheden 2 De ingevolge de bepalingen van 1 eventueel te veel betaalde bedragen ( voorschotten en/of saldo ) moeten terugbetaald worden aan de Vlaamse Regering, die na inhouding van het eigen aandeel ze zal uitkeren aan de rechthebbende overheden in verhouding tot de door elk van hen toegekende bedragen Lijst van de contractuele documenten Het standaardbestek nr. 270 (laatste uitgave) betreffende de mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie - "Algemene administratieve en contractuele bepalingen". De gemeenschappelijke en de eengemaakte technische specificaties (STS) en, voorzover het bijzondere bestek of het typebestek ernaar verwijst, het typebestek nr.104 (laatste uitgave), delen 1 en 2 "Aannemingen van bouwkundige werken - Technische voorschriften" en de addenda. Het typebestek nr. 105 (laatste uitgave) "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling". Het standaardbestek nr. 250 (laatste uitgave) voor de wegenbouw. De omzendbrieven nr. 576.N.M./6, gebruik van geotextiel, van 25 april 1985, nr. 576.N.M./7 van 23 november 1989 en N.M./8 van 20 december Het typebestek nr. 400 (laatste uitgave) "Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies" De volgende afleveringen van de algemene aannemingsvoorwaarden in zoverre de voorschriften ervan niet in tegenspraak zijn met die van de later verschenen EN-normen en NBN-normen: Aflevering 1: grondwerken en bouwputten, baggerwerken - funderingsheiwerk - inheien van damplanken - rijswerk - bezoding - bezaaiingen - beplantingen. Aflevering 2: kalk, stukadoorgips - cement - stenen. Aflevering 3: bouwstenen. Aflevering 4.1: betonwerken. Aflevering 6: teer - bitumen - asfalt. Aflevering 7: metaalconstructies. Aflevering 10: bescherming van de ferrometalen tegen corrosie. Aflevering 12: pakkingen van gevulcaniseerde rubber voor stijve onderdelen die koud water, stadsgas of samengeperste lucht bevatten. Het verwijzingsbestek nr. 901 ("Onderhouds-, verbouwings- en aanpassingswerken van gebouwen en hun omgeving" werd afgeschaft. Dit wordt vervangen door document904 (= basisteksten voor bijzondere bestekken inzake ruwbouw en afwerking) en kan bekomen worden bij de Regie der Gebouwen ( Het "Sanitair reglement" samengesteld uit de technische voorlichtingsnota's nrs. 114 en 120 van het W.T.C.B. De omzendbrief van 24 januari 1995 van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur "Kostenschaal voor aannemersmateriaal CMK-93" (BS van ). De Europese normen en de gehomologeerde of geregistreerde NBN-normen, uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie, inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere

7 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 7 contractuele documenten verwijzen voor zover zij twee maanden eerder dan de opgelegde datum voor het indienen van de offerte werden gepubliceerd. De documentatiebladen betreffende de normalisatie van de gebouwen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen, voor zover dit bestek ernaar verwijst. Normalisatie van luchtkanalen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen. De technische voorlichtingsnota's (T.V.) gepubliceerd door het W.T.C.B., inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen, voorzover zij drie maanden eerder dan de opgelegde datum voor het indienen van de offerte werden gepubliceerd. Verkoop van de documenten Het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg te 1000 Brussel. (tel rekeningnummer ) De wetten en besluiten betreffende de overheidsopdrachten, de erkenning van de aannemers en andere, zoals zij hiervoor zijn opgesomd. Het Belgisch staatsblad is te raadplegen op: Het standaardbestek 250 voor wegenbouw kan gratis gedownload worden in PDF-formaat op de website: Het standaardbestek 270 betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor telecommunicatie kan bekomen worden bij de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Algemene Technische Ondersteuning, Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel, tel.: , mail: ato@mow.vlaanderen.be. Het bestek dient wel op voorhand besteld te worden. Het typebestek 105 betreffende centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling kan bekomen worden bij de Regie der Gebouwen, Dienst voor Publicatie en Verkoop van de Bestekken, Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel na voorafgaande bestelling via mail: bestekken@regiedergebouwen.be, tel.: of fax: Het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan 29 te 1040 Brussel, tel.: rekeningnummer De NBN-normen.

8 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 8 Plannen De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen op de goedgekeurde en genummerde plannen, waarvan de lijst de volgende is: nr plan schaal datum 1/9 Liggingsplan, omgevingsplan, inplantingsplan en terreinprofiel diverse 17/07/2014 2/9 Plannen bestaande toestand 1/50 17/07/2014 3/9 Doorsnede AA en BB bestaande toestand 1/50 17/07/2014 4/9 Zuidoost- en noordwestgevel bestaande toestand 1/50 17/07/2014 5/9 Noordoost- en zuidwestgevel - bestaande toestand 1/50 17/07/2014 6/9 Plannen nieuwe toestand 1/50 17/07/2014 7/9 Doorsnede AA en BB nieuwe toestand 1/50 17/07/2014 8/9 Zuidoost- en noordwestgevel nieuwe toestand 1/50 17/07/2014 9/9 Noordoost- en zuidwestgevel nieuwe toestand 1/50 17/07/2014

9 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A VERMELDINGEN TER UITVOERING VAN HET K.B. VAN 18 APRIL Wijze van plaatsing van de opdracht Selectie De opdracht wordt geplaatst bij openbare procedure. a. Uitsluiting (art wet, art en 73 KB plaatsing) De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden. Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (verder). Bewijsmiddelen: Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZattest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg. Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke stukken toe te voegen aan de offerte. De inschrijver dient tevens volgende documenten toe te voegen: de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is.

10 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 10 Non-discriminatie: Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast. De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. b. Kwalitatieve selectiecriteria (art.71 wet, art KB plaatsing) Technische en beroepsbekwaamheid: De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn: Beschikken over een erkenning D24, klasse 3 De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van: attest. Onverminderd de bepalingen betreffende erkenning (vereiste erkenning: D24, klasse 3 -op basis van de raming-) van aannemers, zal de selectie van de uitvoerder(s) voor de restauratiewerkzaamheden inzake hun algemene en restauratiespecifieke bekwaamheid en in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden plaatsvinden op basis van volgende criteria: 1 kwalificaties c) studiekwalificaties : diploma s en studiecertificaten van de uitvoerders en of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijke(n) voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden; d) beroepskwalificaties : opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften 2 de lijst van qua schaal en techniciteit vergelijkbare restauratiewerken, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste restauratiewerkzaamheden, minimum 3 en maximum 5. Deze referenties dienen relevant te zijn voor het uit te voeren restauratieproject en dienen dus voor deze aanneming tenminste volgende werkzaamheden te omvatten : - herstel van massief metselwerk door het hermetselen van het parement over ½ steen en het inbinden met het achterliggende metselwerk, waarbij gewerkt wordt met zuivere kalkmortels

11 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 11 De referenties dienen voldoende gedocumenteerd te zijn, zodat kan ingeschat worden of ze relevant zijn, dit bijvoorbeeld door het toevoegen van foto s en vorderingsstaten. Deze getuigschriften bevatten : a) het bedrag van de restauratiewerkzaamheden b) het tijdstip ( begin en oplevering ) en de plaats van de uitvoering c) een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht d) de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemer(s) e) het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden, met inbegrip van eventuele periodes van schorsing en de reden hiervan & de processen verbaal van voorlopige oplevering 3 een verklaring waarin, behoudens de bepaling vermeld in art 30, 2, de technici of de technische diensten vermeld worden die, al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder voor de uitvoering van de restauratiewerkzaamheden en diensten 4 bewijs van erkenning als aannemer Voor de toewijzing van de opdracht worden de werken die het voorwerp zijn van deze aanneming gerangschikt in de categorie D 24 en de aanbestedende overheid is van oordeel dat zij tot klasse 3 behoren. 5 een nota waarin een omschrijving wordt gegeven van de voorzorgen en maatregelen die de inschrijver zal treffen met betrekking tot de veiligheid, gezondheid,. die genomen zullen worden bij de restauratie van de molen 6 de ingevulde en gedetailleerde prijsberekening uit het veiligheids- en gezondheidsplan c. Gebruik onderaannemers en beroep op de draagkracht (art. 78 wet, art KB plaatsing) Onderaanneming De inschrijver vermeldt voor elke onderaannemer die hij voor de uitvoering van de opdracht wil inzetten, de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook voor welk gedeelte van de opdracht de onderaannemer wordt ingezet. In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van toepassing zijn op een onderaannemer. Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op de kwalitatieve selectie, beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: - De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver.

12 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 12 Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het model Verbintenis terbeschikkingstelling middelen, dat als bijlage bij dit bestek gevoegd werd. - Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden. - Indien de dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet. Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid. - Indien de inschrijver een beroep doet op de draagkracht in het kader van economische en financiële criteria, zijn de inschrijver en de entiteiten of onderaannemer waarop deze zich beroept, hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De entiteiten of onderaannemers in kwestie dienen deze hoofdelijke aansprakelijkheid schriftelijk te aanvaarden in de bovenvermelde verbintenis. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten Prijsbepaling, prijsonderzoek en prijsherziening Artikel 26 KB plaatsing Deze opdracht vormt een: ð gemengde opdracht, omvattende: * een gedeelte volgens prijslijst voor de posten welke als vermoedelijke hoeveelheden (VH) worden opgegeven; * een gedeelte voor een globale prijs (GP) voor de posten zonder aanduiding van de hoeveelheid en voor de posten met een forfaitaire hoeveelheid (FH), wanneer de hoeveelheid aangegeven is. Artikel 29 KB plaatsing De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld om bij de prijs van de offerte te worden gevoegd. Artikel 32 3 KB plaatsing De inschrijver moet de aanduidingen van de opmeting, door middel van ter plaatse opgemaakte staten, aanvullen en nazien, hij controleert zorgvuldig de overeenstemming tussen alle aangegeven afmetingen, hij onderzoek aandachtig de gesteldheid van de bouwplaats en geeft zich ter plaatse rekenschap van de omvang van alle moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden, hij vraagt aan de aanbestedende overheid alle inlichtingen die voor de beoordeling der werken hetzij nodig of gewoon nuttig zijn. Andere factoren betreffende de aannemingsprijzen De aannemer moet zich op eigen kosten het water en de elektriciteit aanschaffen die nodig zijn voor het uitvoeren van de werken van zijn aanneming. Zijn insgelijks in de prijs van de aanneming inbegrepen, het wegnemen en afvoeren van puin en onbruikbare materialen van het bouwterrein, alsmede het volkomen in goede staat herstellen en

13 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 13 schoonmaken van de lokalen en plaatsen die gebruikt werden voor de uitvoering van de aanneming. Hetzelfde geldt voor de daartoe gebruikte toegangswegen. De aannemer maakt, op eigen kosten, alle uitsparingen voor de plaatsing van de diverse kokers en leidingen die begrepen zijn in zijn aanneming of die vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten, al was het maar voorlopig wat betreft hun plaats en hun vorm (doorsnede en/of afmeting). Hetzelfde geldt voor de kokers en leidingen die begrepen zijn in de andere aannemingen, voor zover zij vermeld zijn in de aanbestedingsdocumenten, al was het maar voorlopig wat betreft hun plaats en hun vorm (doorsnede en/of afmeting) en voor zover de inlichtingen tijdig geleverd worden en uiterlijk op het ogenblik van de goedkeuring van de definitieve plans van de geprefabriceerde elementen. Voor de metalen constructies wordt het gewicht van de klinknagels, bouten en lasnaden niet inrekening gebracht en de aannemer wordt geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het opmaken van zijn eenheidsprijzen. De profielijzers worden gerekend volgens hun juiste afmetingen, bout- en klinknagelgaten niet afgetrokken, afval en versnijdingen niet inbegrepen. Artikel 38/6 KB uitvoering - Prijsherziening Op deze opdracht is er geen prijsherziening van toepassing. Artikel 35 en 36 KB plaatsing Op verzoek van de aanbestedende overheid is de aannemer verplicht om voor de gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek van de prijzen. De aanbestedende overheid zal kunnen overgaan tot de verificatie van de boekhoudkundige documenten en tot onderzoeken ter plaatse om de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de inschrijvers Opmaken van de offerte Bij de offerte te voegen documenten: 1 Erkenning Kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse. De werken die het voorwerp zijn van de aanneming waarop dit bestek van toepassing is, worden gerangschikt op basis van de raming in de categorie/ondercategorie D of D24 Klasse 4 (op basis van de raming) (KB van 26 september 1991, artikel 2). 2 R.S.Z. Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (geen kopie!). Dit attest moet betrekking hebben op het laatste afgelopen kwartaal vóór de dag van de ontvangst van de offertes. 3 Fiscale verplichtingen Een attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen.

14 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 14 Dit attest moet betrekking hebben op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de dag van de ontvangst van de offertes. 4 Een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de bevoegdheid heeft om te ondertekenen. 5 De documenten, modellen en monsters die bij de offerte moeten worden gevoegd zijn de volgende: ð zie selectiecriteria 6 De lijst van eventuele onderaannemers met bewijs van erkenning in de vereiste categorieën en klassen (artikel 12). Indien de identificatie nog niet bekend is, zal deze aan de aanbestedende overheid worden bekendgemaakt alvorens een onderaannemer prestaties levert ter uitvoering van de opdracht. De aannemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk en voorafgaand akkoord van het bestuur Indiening van offertes Artikel 58 wet, art KB plaatsing Deze opdracht betreft één perceel. Artikel 53 KB plaatsing De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met het opdrachtgevend bestuur. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan het bestuur een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen Varianten Artikel 56 wet Er zijn geen vereiste varianten Verbintenistermijn Gunningscriteria Artikel 58 KB plaatsing De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes. De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen op basis van de prijs.

15 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A BIJZONDERE VERMELDINGEN TER UITVOERING VAN HET KB VAN 14 JANUARI 2013 Artikel 9 - Afwijkingen op het KB uitvoering De bijzondere eisen van de opdracht, het voorwerp van dit bestek, noodzaken tot een aantal afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels zoals deze zijn vastgesteld in het KB van 14 januari De afwijkingen van de artikelen 10, 12, 13, 18, 25 tot 30, 44 tot 63, 66, 68 tot 73, 78 tot 81, 84, 86, 96, 123 en 154 van het KB uitvoering worden uitdrukkelijk in het bestek onder het betreffende artikel gemotiveerd. Artikel 11 KB uitvoering - Leidend ambtenaar De hierna vermelde persoon wordt belast met de leiding en het toezicht op de uitvoering van de opdracht en de leidend ambtenaar genoemd: architect Patrick Vanroy Zijn bevoegdheid is volledig. Artikel 12 KB uitvoering - Onderaannemers De aannemer deelt aan de leidende ambtenaar tijdig de naam mede van zijn eventuele onderaannemers, in ieder geval, uiterlijk vóór het begin der werken die hun worden toevertrouwd. Alle personen die in enig stadium als onderaannemer optreden moeten verplicht ingeschreven zijn op de lijst van de erkende aannemers en houder zijn van een erkenning in de categorie die overeenstemt met de aard van de hun opgedragen werken, alsmede in de met hun aandeel in de opdracht overeenkomende klasse. Elke inbreuk op die verplichting zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract. De aanbestedende overheid kan zonder ingebrekestelling, de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet erkende aannemer wordt uitgevoerd, en in dat geval draagt de aannemer alle gevolgen van de stopzetting. De aannemer blijft in alle gevallen alleen aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid. Artikel 24 KB uitvoering - Verzekeringen Binnen de 30 kalenderdagen volgend op de betekening van de goedkeuring legt de aannemer aan de aanbestedende overheid het bewijs over van een verzekering tegen arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die aan derden kunnen overkomen. De aannemer moet bovendien voor de totaliteit van de geplande werken een verzekeringspolis Alle Bouwplaatsrisico s afsluiten bij een aanvaarde Belgische Verzekeringsmaatschappij. Het bewijs van betaling van de premie en een afschrift van de polis dient aan alle betrokken partijen te worden overgemaakt voor de aanvang van de werken. Het af te sluiten contract moet dekking van volgende risico s omvatten en aan hiernavolgende voorwaarden voldoen. 1. Verzekerde personen Alle personen die bij de oprichting van het gebouw betrokken zijn, onder meer:

16 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A de aannemers, - de onderaannemers, - de bouwheer en zijn vrijwillige medewerkers, - de ontwerpers. 2. Verzekerde gevaren 2.1. Schade aan het werk De schade aan de werken, voorlopige werken, te verwerken materialen en bouwelementen die op deze aanneming betrekking hebben. De verzekering dekt niet de uitrusting gebruikt voor de uitvoering der werken (keten, werktuigen,...). Het te verzekeren bedrag is de volle waarde van het op te richten goed, inbegrepen taksen en erelonen van architecten en ingenieurs Schade tegenover derden De burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden krachtens art en 1386 van het Burgerlijk Wetboek. De stoornissen van nabuurschap gebaseerd op Art. 544 van het Burgerlijk Wetboek. De goederen, eigendom van de bouwheer dewelke palen aan deze waaraan gewerkt wordt zijn eveneens gewaarborgd door deze afdeling. Volgende uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden zullen geannuleerd worden: - schade door trillingen, wegnemen of verzwakken van steunen, - schade aan kabels en leidingen en de gevolgen ervan. Te verzekeren kapitalen: EUR voor het totaal van de schadegevallen die zich voordoen, met hierin een minimum van EUR voor de schade tengevolge van art. 544 van het Burgerlijk Wetboek en de geannuleerde uitsluitingen Schade aan het bestaand goed De schade aan het gebouw, eigendom of in gebruik door de bouwheer, is gewaarborgd in eerste risico tot een bedrag van EUR. 3. De duur van de verzekering De polis zal ingaan bij de ingang bij de aanvang van de werken en zal eindigen bij de voorlopige oplevering. 4. Bijkomende bepalingen 4.1. Van toepassing op 2.1. (schade aan het werk) en 2.3. (schade aan het bestaand goed) Voor een vergoedbaar schadegeval zullen de opruimings- en afbraakkosten verzekerd zijn tot 10 % van de waarde van het op te richten goed Vrijstellingen De vrijstellingen zullen ten laste komen van de betrokken aannemers De polis moet eveneens de schade dekken te wijten aan ontwerp, reken- en tekenfouten en foutieve uitvoering van het werk en dit zowel voor het foutieve deel als voor stoffelijke gevolgschade aan het op te richten goed of het getransformeerde gebouw De waarborg van deze afdeling zal in eerste rang komen Bijkomende bepalingen van toepassing op 2.2. schade t.o.v. derden Gekruiste aansprakelijkheid De verzekerden zullen als derden tegenover elkaar beschouwd worden De vrijstelling zal niet meer bedragen dan EUR per schadegeval Algemene bijzondere bepalingen De polis zal een verklaring omvatten waarbij de verzekeraar zich stellig verbindt onmiddellijk de bouwheer in te lichten: - van elke wijziging aangebracht aan de polis, - van de schorsing of vernietiging van de polis, - over de weigering de verzekerde premie (geheel of gedeeltelijk) te betalen.

17 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 17 Artikel 25 KB uitvoering - Bedrag van de borgtocht De borgtocht bedraagt 5% van de oorspronkelijke aannemingssom. Het bedrag wordt berekend volgens de regels vastgelegd in het art. 25 van de algemene uitvoeringsregels. Artikel 27 KB uitvoering - Bewijs van borgtochtstelling Het bewijs van borgtochtstelling dient binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de kennisgeving van de gunning gezonden te worden aan de aanbesteder. Artikel 33 KB uitvoering - Vrijgave van de borgtocht De borgtocht gestort voor onderhavige werken wordt bij helften vrijgegeven, de ene helft na de voorlopige oplevering van de gehele opdracht, de andere helft na de definitieve oplevering, na aftrek van de sommen die de aannemer eventueel aan de aanbestedende overheid verschuldigd is. Artikel 34 en 35 KB uitvoering - Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid In verband met de voorwaarden voor het gebruik van plannen, documenten en voorwerpen van de opdracht wordt verduidelijkt dat de aanduidingen op de tekeningen betreffende de bestaande toestand slechts bij wijze van inlichting gegeven worden. De inschrijver is verplicht zich vooraf persoonlijk te vergewissen van de uitvoeringsvoorwaarden van de werken.

18 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 18 Artikel 36 KB uitvoering - Detail- en werktekeningen opgemaakt door de aannemer 1. Algemene planning Voor alle opdrachten die gerangschikt zijn in klasse 1 of hoger van de erkenning der aannemers, levert de aannemer aan de aanbestedende overheid binnen een termijn van 15 kalenderdagen die een aanvang neemt vanaf de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving, in lineaire vorm, het volledig programma van de werken betreffende de gehele aanneming in functie van de uitvoeringstermijn, in drie exemplaren; Voor alle opdrachten die gerangschikt zijn in klasse 5 of hoger van de erkenning der aannemers, levert de aannemer aan de aanbestedende overheid, binnen een termijn van 1 maand die een aanvang neemt vanaf de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving in zes exemplaren, het volledige gedetailleerd programma van de werken betreffende de gehele aanneming in functie van de uitvoeringstermijn. De vorm van de planning is in overleg met de leidende ambtenaar te bepalen. 2. Belangrijke mededeling betreffende de verschillende werken Wanneer het belast wordt met de studie van sommige werken, maakt de aannemer vóór de uitvoering of de fabricatie van de materialen, op zijn kosten, alle borderellen en alle werktekeningen op, met al hun details, die aan de aanbestedende overheid toelaten er zich van te vergewissen of de stukken, of gedeelten van de werken de vereiste vorm hebben en conform zijn qua maten en aantal. Het opmaken van de documenten, zoals borderellen der stenen, tekeningen van de vensterramen, enz valt ten laste van de aannemer die verplicht is deze documenten vooraf te doen goedkeuren door de aanbestedende overheid. De aannemer houdt rekening met alle opmerkingen die gemaakt worden en wijzigt de documenten overeenkomstig de onderrichtingen welke hem werden gegeven. De goedgekeurde documenten worden beschouwd als deel uitmakend van het bijzonder bestek. 3. Belangrijke mededeling betreffende de werken in gewapend beton, de werken in voorgespannen beton, de staalconstructies en de houtstructuren A. Algemeenheden 1) Het bijzonder bestek bepaalt afzonderlijk voor de werken in gewapend beton, de werken in voorgespannen beton, de staalconstructies en de houtstructuren of de documenten (studie, plannen en borderellen) betreffende deze werken ofwel door de aanbestedende overheid ofwel door de aannemer geleverd worden. Voor alle geprefabriceerde elementen in gewapend beton, in voorgespannen beton of in hout en voor alle geprefabriceerde vloer- of dakelementen in gewapend beton, gebakken aarde, cellenbeton of hout zijn de documenten steeds door de aannemer te leveren, overeenkomstig punt C tweede geval hiernavolgend, behalve indien het bijzonder bestek afwijkt van dit voorschrift. 2) De inschrijver rekent in de eenheidsprijzen van de posten van het beton alle doorboringen die nodig zijn voor de doorgang van de leidingen (water, gas, verwarming, verluchting, elektriciteit, enz ). De werken worden op de aanbestedingsplannen voorgesteld in voorlopige vorm, d.w.z. dat de aanbestedende overheid er alle wijzigingen kan aan aanbrengen in de loop van de definitieve studie van deze werken en van de werken die deel uitmaken van de speciale technieken en dit, overeenkomstig artikel 19 van het KB van 15 juli ) Het bijzonder bestek bepaalt de wijze van verbinding (klinknagelverbinding, boutverbinding, las, hoge weerstandbouten) bij staalconstructies. Ontbreekt die bepaling, dan wordt het lassen in de werkplaats en de boutverbinding op de bouwplaats als verbindingswijze opgelegd. Het gewicht van de klinknagels, bouten en lasnaden wordt niet in rekening gebracht en de aannemer wordt geacht er rekening mede gehouden te hebben bij het opmaken van zijn eenheidsprijzen. De profielijzers worden gerekend volgens hun juiste afmetingen, bout- en klinknagelgaten niet afgetrokken, afval en versnijdingen niet inbegrepen.

19 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A ) Het visum van de aanbestedende overheid wordt aangebracht op de documenten die door de aannemer worden voorgelegd, en dit door het aanbrengen van de formule: Gezien voor de opdrachtgever, gevolgd door de datum en de handtekening van de leidend ambtenaar. Dit visum slaat niet op de te verwerken hoeveelheden die nagezien worden naargelang van de uitvoering. 5) Binnen een termijn van één maand na de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving en maximum één week na de datum vastgesteld voor de aanvang der werken, legt de aannemer een uitvoeringsplanning voor van de werken in voorgespannen beton, van de staal constructies of houtstructuren, van de werken in gewapend beton, met inbegrip van de funderingswerken. Deze planning slaat op minstens 2/3 van de totale uitvoeringstermijn, indien de aanneming slechts ruwbouwwerken bevat; zij slaat op minstens de helft van de totale termijn van de aanneming, indien deze aanneming ruwbouw- en afwerkingswerken bevat. Deze planning dient geïntegreerd de te worden in de hierboven opgelegde algemene planning. 6) In geval van niet-overeenstemming van sommige plannen van de werken met de werkelijkheid, met de aanbestedingsdocumenten of nog met de detailtekeningen en de door de aanbestedende overheid tijdens de aanneming geleverde wijzigingsplannen, is de aannemer ertoe gehouden de leidende ambtenaar daarvan ten spoedigste schriftelijk te verwittigen. Hij mag in geen geval op eigen initiatief wijzigingen aanbrengen aan de plannen van de werken die door de aanbestedende overheid zijn opgemaakt of die voorzien zijn van het visum waarvan sprake in paragraaf 4 hierboven. B. Eerste geval: de aanbestedende overheid levert de documenten betreffende de werken 1) Wanneer de documenten betreffende de werken door de aanbestedende overheid na de aanbesteding geleverd worden zijn deze werken uit te voeren volgens prijslijst. 2) De aannemer vraagt schriftelijk ten minste vier weken op voorhand de plannen en borderellen die absoluut noodzakelijk zijn voor het voortzetten van zijn werk, zoniet wordt hij verantwoordelijk gesteld voor de eventuele storingen die hieruit voortvloeien in het verloop van zijn aanneming. De aanbestedende overheid levert de uitvoeringsplannen en de overeenstemmende borderellen minstens twee weken vóór de datum in de goedgekeurde uitvoeringsplanning voorzien is. 3) Na de aanbesteding kan de aanbestedende overheid de aannemer verplichten de documenten hetzij van de werken in gewapend beton, hetzij van de werken in voorgespannen beton, hetzij van de staalconstructies, hetzij van de houtstructuren te leveren, overeenkomstig de voorschriften van paragraaf C hierna. In dat geval wordt hem een termijnverlenging van 40 werkdagen verleend. De eenheidsprijzen van de werken, waarvan de studie aldus aan de aannemer toevertrouwd is, blijven ongewijzigd, maar de aannemer heeft recht op een vergoeding voor de studie, berekend overeenkomstig de bepalingen van het laatste typecontract voor stabiliteitsstudies in gebruik bij de afdeling Gebouwen van de Vlaamse overheid. Het aldus berekende verschuldigde bedrag wordt verhoogd met 15 % voor algemene kosten en winst met uitsluiting van elke vergoeding. C. Tweede geval: de documenten betreffende de werken worden door de aannemer geleverd a) Aard van de aanneming 1) Het bijzonder bestek bepaalt dat de werken worden uitgevoerd

20 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 20 Ofwel tegen globale prijs; Ofwel als gemengde opdracht 2) Wanneer de studie van de werken ten laste is van de aannemer, heeft deze als verplichting, binnen het kader van die studie, niet enkel deze werken te berekenen en te verwezenlijken, maar in het algemeen zich ook de zekerheid te verschaffen omtrent de stabiliteit van het geheel met inbegrip van de funderingen. b) Overeenstemming van de studie betreffende de werken De aannemer respecteert de algemene bepalingen die vermeld zijn op de aanbestedingsplannen en eventueel in het bijzonder bestek alsook in de beschrijvende opmeting. De afmetingen van de werken die niet op de aanbestedingsplannen zijn aangeduid, moeten bepaald worden door de aannemer, dewelke geen wijzigingen mag aanbrengen aan de plannen, noch aan de zichtbare inrichtingen van de gevels, noch aan de openingen die in de muren en scheidingswanden moeten worden uitgespaard. c) Verplichtingen van de inschrijver en van de aannemer 1) In het geval van de overeenkomst tegen globale prijs voegt de inschrijver bij zijn inschrijving een lijst van de hoeveelheden en van de eenheidsprijzen die de algemene prijs rechtvaardigen van de door hem uit te voeren werken en waarvoor hij met de studie belast is. Deze eenheidsprijzen zijn toe te passen in geval van verrekeningen tengevolge van wijzigingen opgelegd door de aanbestedende overheid, overeenkomstig de voorschriften van artikel 80 van de algemene uitvoeringsregels. 2) Alle berekeningen en plannen worden opgemaakt overeenkomstig de voorschriften van de indexen 26 van het typebestek nr. 104 laatste uitgave en van de van kracht zijnde Belgische normen wat de werken in gewapend beton of in voorgespannen beton betreft, overeenkomstig index 04 het typebestek nr. 104 en van de van kracht zijnde Belgische normen wat de houtstructuren betreft de overeenkomst index 27 van het typebestek nr. 104 en van de van kracht zijnde Belgische normen wat de staalconstructies betreft. De verschillende werken dienen economisch opgevat te worden en derwijze dat zij perfect geïntegreerd zijn in de algemene opvatting. Alle plannen en berekeningsnota s die door de aannemer te leveren zijn, worden ondertekend door een burgerlijk bouwkundig ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect met een diploma van een der Belgische universiteiten of van de Koninklijke Militaire School of als dusdanig gelijkgeschakeld diploma uitgereikt in een andere lidstaat van de Europese Unie. 3) Binnen de vier weken na de betekening van de goedkeuring van zijn inschrijving, stelt de aannemer zich in verbinding met de Studiedienst van de aanbestedende overheid en legt hem, voor voorafgaand akkoord, het schema voor van het bouwsysteem samen met de berekeningsnota s alsmede de vorm die hij denkt aan te nemen voor het opmaken der plannen, berekeningsnota s, borderellen, enz 4) De aannemer bezorgt aan de aanbestedende overheid de hierna vermelde documenten, binnen een termijn die de verwezenlijking van de werken toelaat volgens de geviseerde algemene planning en rekening houdend met de goedkeuringstermijnen die bepaald zijn in artikel 36 van de algemene uitvoeringsregels: a) Een volledige en gedetailleerde rechtvaardigende berekeningsnota voor alle constructie-elementen; b) De volledige plans van structuur, bekisting, wapening en uitvoering met voldoend aantal doorsneden; de plans zijn getekend op schaal van minimum 2 % en geven de wapeningen in langsdoorsnede aan; het is verboden deze wapeningen enkel te laten voorkomen op de dwarsdoorsneden en op de borderellen;

21 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN perceel 1 : bouwkundige werken PAG A - 21 c) De gedetailleerde borderellen van de wapeningen, van het beton en van de staalconstructies of houtstructuren. De controle van de studie verloopt als volgt: a) De aannemer levert de berekeningsnota en de plans (2 exemplaren); b) Exemplaar van de plans wordt door de aanbestedende overheid teruggezonden met zijn opmerkingen of zijn visum; c) In geval van opmerkingen legt de aannemer ter visering 2 verbeterde exemplaren voor; d) Na visering levert de aannemer 6 exemplaren van de plans en de borderellen; e) De aanbestedende overheid maakt 2 van deze geviseerde exemplaren over aan de aannemer; 2 andere eveneens geviseerde exemplaren zijn bestemd om de aanbestedende overheid in staat te stellen de uitvoering der werken te controleren en de 2 overblijvende geviseerde exemplaren dienen, in voorkomend geval, voor de studie van de speciale technieken. 1) Elk gewijzigd plan draagt een speciaal nummer om het te onderscheiden van het plan dat aan de wijziging voorafging, alsmede de datum van de wijziging en een bondige opgave van de gewijzigde werken. 2) Geen enkel werk mag worden uitgevoerd indien het desbetreffende plan geen visum van de aanbestedende overheid draagt. 3) Bij de voorlopige oplevering der werken, overhandigt de aannemer aan de aanbestedende overheid de clichéplannen van de werken na ze te hebben bijgewerkt om rekening te houden met de detailwijzigingen die tijdens de uitvoering met de instemming of op last van de aanbestedende overheid werden aangebracht. d) Aansprakelijkheid van de aannemer De aannemer neemt de volle verantwoordelijkheid op zich van de studie en van de uitvoering van de werken die hem toevertrouwd werden. Uit hoofde hiervan rust op hem voor deze werken de tienjarige aansprakelijkheid niet alleen als aannemer, maar ook als ontwerper in de bij artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek gestelde voorwaarden. Het naleven van de regels betreffende de sterkteberekeningen en de uitvoering der werken, alsmede het visum van de aanbestedende overheid op de door de aannemer opgemaakte berekeningsnota s en plans, laat zijn aansprakelijkheid ongemoeid.