ladversie RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Versie D06 14 mei 2014 Afdrukdatum: Dag-maand-jaar Besteknr.

Transcriptie

1 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 1 Opdrachtgever: Dag-maand-jaar Besteknr. (CONCEPT) BESTEK VOOR: met bijkomende en bijbehorende werkzaamheden Stichting Bodemsanering NS Postbus GV Utrecht SBNS projectnummer : [SBNS nr. ] SBNS projectnaam : [projectnaam SBNS ] Documentnr. : [doc. nr. ]

2 Bladnr. 2 SBNS MOEDERBESTEK RAW0112

3 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t

4 Bladnr. 4 SBNS MOEDERBESTEK RAW0112

5 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 5 PAR 0.01 Aanbesteder Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Alleen naam contactpersoon invullen. Stichting Bodemsanering NS (SBNS) Catharijnesingel 47 Postbus GV Utrecht Tel contactpersoon : Alle correspondentie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verloopt via Aanbestedingskalender.nl. Naam overnemen uit aankondiging (afd. i-1); zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding Procedure Aanwijzing voor de bestekschrijver: lid 01+02: Ga, indien de geschatte waarde van de opdracht de grens voor het gebruik van de nationale procedure nadert, in op - afhankelijk van de situatie - de transactiekosten voor aanbestedende dienst en Inschrijvers, het aantal potentiële Inschrijvers, de complexiteit van de opdracht en/of het type opdracht/betrokken sector. lid 03: optie 1 opnemen bij uitnodiging van 3 aannemers. optie 2 opnemen bij uitnodiging van 4-5 aannemers. Let op: dit is een standaard motivering. Pas deze aan, afhankelijk van de concrete situatie. lid 04: ongewijzigd toepassen Toelichting voor de bestekschrijver betreffend 'geschiktheidseisen': Bij de meervoudig onderhandse procedure wordt ervan uitgegaan dat aanbesteder veelal kiest voor bekende ondernemingen en dat het voldoen aan de geschiktheidseisen bekend wordt verondersteld. Het wordt dan ook niet proportioneel geacht om geschiktheidseisen te stellen, tenzij bij de aanbestedende dienst de geschiktheid van één of meer van de potentiële partijen nog niet bekend is. Voor werken hanteert SBNS een selectielijst waarop aannemers staan die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. In een meervoudig onderhandse procedure voor een werk zal het derhalve disproportioneel worden geacht om geschiktheidseisen te stellen. 01. De aanbesteding vindt plaats volgens de meervoudig onderhandse procedure conform het ARW SBNS heeft voor de meervoudig onderhandse procedure gekozen, omdat conform het aanbestedingsbeleid van SBNS voor deze procedure wordt gekozen als opdrachten een geraamde waarde als onderhavige hebben. 03. [optie 1] SBNS heeft gekozen voor een meervoudige onderhandse procedure, omdat zij het, gelet op de omvang en complexiteit van de opdracht versus de administratieve lasten - voor aannemers, niet proportioneel acht om meer aannemers uit te nodigen voor de opdracht. SBNS heeft aannemers uitgenodigd die op de lijst van aannemers van SBNS zijn opgenomen. Toegang tot deze lijst staat open voor elke aannemer die voldoet aan de eisen genoemd op SBNS streeft er naar het aantal uitnodigingen voor meervoudig onderhandse procedures gelijkelijk te verdelen over het aantal aannemers dat op de lijst staat vermeld. [optie 2] SBNS heeft gekozen voor een meervoudige onderhandse procedure, omdat gelet op de omvang en complexiteit van de opdracht een ruimere marktwerking is gewenst. De lasten voor de Inschrijvers zijn echter te overzien, aangezien de bestekken concreet en in detail uitgewerkt zijn waardoor het benodigd rekenwerk - en dus de administratieve lasten - voor de Inschrijvers relatief beperkt blijft. SBNS heeft aannemers uitgenodigd die op de lijst van aannemers van SBNS zijn opgenomen. Toegang tot deze lijst staat open voor elke aannemer die voldoet aan de eisen genoemd op SBNS streeft er naar het aantal uitnodigingen voor meervoudig onderhandse procedures gelijkelijk te verdelen over het aantal aannemers dat op de lijst staat vermeld. 04. Op deze aanbestedingsprocedure en de (eventueel) hieruit voortvloeiende opdracht zijn geen andere leverings-, betalings- en/of andersoortige voorwaarden van toepassing dan de UAV Deze aanbesteding zal geheel elektronisch online plaatsvinden gebruik makende van het platform op Aanbestedingskalender.nl.

6 Bladnr. 6 PAR SBNS MOEDERBESTEK Voor vragen over de werking van Aanbestedingskalender.nl kunt u terecht op de helpdeskpagina Aanbestedingsprocedure vermelden, bijv. europese/nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig...(gehanteerde aanbestedingsregeling vermelden) 0.03 Inlichtingen inschrijvingsfase Aanwijzing voor de bestekschrijver: Onderstaande tekst handhaven en aantal aanvullen. Na ontvangst van het bestek hebben Inschrijvers de mogelijkheid om, conform het gestelde in de uitnodigingsbrief, vragen te stellen over het bestek en de overige voor de inschrijving relevante stukken. In beginsel dient Inschrijver alle vragen vóór de indieningstermijn van de eerste Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase in te dienen. De tweede vragenronde is bedoeld voor vragen naar aanleiding van de eerste Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase. De vragen kunnen enkel via Aanbestedingskalender.nl worden ingediend. vóór de in paragraaf 0.06 van dit bestek [OF] de in de uitnodigingsbrief genoemde datum en tijdstip. Vragen die na genoemd tijdstip zijn gesteld evenals vragen die niet via Aanbestedingskalender.nl zijn gesteld worden niet in behandeling genomen. Vragen en antwoorden worden geanonimiseerd aan alle Inschrijvers verstrekt door middel van een Nota van Inlichtingen Inschrijvingsfase. Onder paragraaf 0.06 van dit bestek [OF] In de uitnodigingsbrief staat de uiterlijke datum en tijdstip vermeld waarop de Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd op Aanbestedingskalender.nl. Een ondernemer die voornemens is in te schrijven kan SBNS gemotiveerd verzoeken om nadere inlichtingen die niet worden opgenomen in de Nota van inlichtingen inschrijvingsfase. SBNS kan dergelijke inlichtingen verstrekken voor zover het opnemen daarvan, naar het oordeel van SBNS, in deze nota schade kan toebrengen aan de rechtmatige commerciële belangen van de Inschrijver. SBNS mag deze inlichtingen alleen geven indien deze dienen ter verduidelijking van de eisen die SBNS in de aankondiging en de voor inschrijving relevante stukken heeft gesteld. Het verstrekken van dergelijke inlichtingen mag niet leiden tot discriminatie van andere ondernemers die voornemens zijn om in te schrijven. Naam van degene die inlichtingen geeft vermelden, evenals plaats, datum en tijd. Tevens vermelden vanaf welk tijdstip en waar de nota van inlichtingen ter inzage ligt. Bij de niet-openbare procedure kan eventueel volstaan worden met de volgende tekst: Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding Inschrijving Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Lid 01: Inschrijvers en beroep op derden ten behoeve van de inschrijving. Alleen opnemen indien geschiktheidseisen worden gesteld. Lid 02: Indien het mogelijk is om op meerdere percelen in te schrijven, opnemen op welke combinatie van percelen dit mogelijk is. Lid 05: Lid altijd opnemen. Zie toelichting in Leidraad Aanbestedingen Bij het ARW 2012 zit een model K-verklaring bijgevoegd Lid 06: In geval een gedeelte van de opdracht reeds moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen, zal op grond van de Gids Proportionaliteit wel een vergoeding moeten worden betaald. Ook wanneer het onvermijdelijk is dat er verhoudingsgewijs aanzienlijke kosten (denk aan visiepresentaties, maquettes en modellen, schetsen of (constructie-)doorberekening) per inschrijving gemaakt moeten worden, is het proportioneel aan een Inschrijver daarvoor een vergoeding te geven. Lid 08: Tekst handhaven. Lid 09: Opnemen welke van toepassing zijn voor de desbetreffende opdracht. Lid 11: Indien enkel om een zekerheidstelling wordt gevraagd kan de volgende tekst worden opgenomen: SBNS kiest er voor om - ondanks het feit dat het onderhavige procedure een meervoudig onderhandse procedure betreft - een geschiktheidseis in de vorm van een zekerheidsstelling op te nemen. 01. Een ondernemer kan zelfstandig inschrijven of twee of meer ondernemers kunnen zich gezamenlijk als combinatie inschrijven op de opdracht/één of meer percelen [ doorhalen wat niet van toepassing is]. Alle aan de combinatie deelnemende combinanten worden contractspartner van SBNS en aanvaarden ieder hoofdelijke aansprakelijkheid. In het geval dat twee of meer ondernemers zich gezamenlijk als combinatie inschrijven, geldt de combinatie als één Inschrijver. Alle aan een combinatie deelnemende combinanten dienen de in deze aanbesteding voor de toetsing van de geschiktheid gevraagde informatie te overleggen en aan de gestelde eisen te voldoen. 02. Een Ondernemer kan zich maximaal één maal inschrijven op de opdracht c.q. een perceel, hetzij als zelfstandig Inschrijver, hetzij als combinant. Ondernemingen van hetzelfde concern worden in dit verband bij inschrijving op deze aanbesteding als dezelfde onderneming beschouwd, tenzij zij kunnen aantonen dat er geen bedreiging is van transparantie of vervalsing van de mededinging. Een Inschrijver of RAW0112

7 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 7 PAR combinant kan niet tevens onderaannemer van een andere Inschrijver of combinatie zijn. 03. Inschrijvers en beroep op derden ten behoeve van de inschrijving. Voor zowel een zelfstandige Inschrijver als een Inschrijver die een combinatie is, is het mogelijk dat hij zich, in het kader van en ter voldoening aan de in deze aanbesteding gestelde geschiktheidseisen, beroept op de kwalificaties en/of middelen van derden (zoals onderaannemers). Dit is noodzakelijk als de Inschrijver zelf niet aan de geschiktheidseisen voldoet en hij wel voor gunning in aanmerking wil komen. Indien een Inschrijver een dergelijk beroep doet op derden dient hij dat expliciet bij de inschrijving, in het Inschrijvingsbiljet, te vermelden. Daarbij dient hij ter voorkoming van misverstanden te waarborgen dat de gegevens van de desbetreffende derde(n) zoals in het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen op identieke wijze in het Inschrijvingsbiljet worden opgenomen. De desbetreffende derde dient bovendien een Eigen Verklaring te ondertekenen dat hij niet verkeert in één van de omstandigheden van artikel 7.3.1, en ARW 2012 en dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen waarvoor op hem door Inschrijver een beroep wordt gedaan. Voorts neemt de Inschrijver bij een beroep op een derde(n) als hiervoor bedoeld de verplichting op zich deze derde(n) bij de uitvoering van de opdracht ook daadwerkelijk beschikbaar te hebben en in te zetten voor die onderdelen waarvoor het beroep op de derde(n) is gedaan. 04. Inschrijvers en beroep op derden ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Voor zowel zelfstandige Inschrijvers als voor Inschrijvers bestaande uit een combinatie is het mogelijk dat zij, ofschoon zij zelfstandig aan de in deze aanbesteding gestelde geschiktheidseisen voldoen, bij de uitvoering van de opdracht derden willen inschakelen. Inschrijvers dienen de opdracht in beginsel geheel zelf uit te voeren. Het inschakelen van derden is uitsluitend toegestaan, indien de Inschrijver direct in zijn inschrijving expliciet heeft aangegeven welke derden hij wil inschakelen en voor welke onderdelen van de opdracht hij voornemens is dat te doen. Daarbij dient hij ter voorkoming van misverstanden te waarborgen dat de gegevens van de desbetreffende derde(n) zoals in het handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen, op identieke wijze in het Inschrijvingsbiljet worden opgenomen. De desbetreffende derde dient bovendien een Eigen Verklaring te ondertekenen dat hij niet verkeert in één van de omstandigheden van artikel 7.3.1, en 7.3.4, sub b, c en d. SBNS acht het immers van belang, gelet op het feit dat haar opdrachten worden betaald van gemeenschapsgeld, dat derden die voor de uitvoering van een opdracht worden ingeschakeld geen beroepsgedragsregels hebben overtreden, geen ernstige fouten hebben gemaakt en aan hun verplichtingen op grond van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot de betaling van sociale zekerheidspremies en belastingen hebben voldaan. Tevens garandeert de Inschrijver dat de desbetreffende derde aan alle eisen voldoet die in deze aanbesteding voor de aan die derde op te dragen activiteiten zijn gesteld. SBNS heeft het recht deze garantie op juistheid te toetsen. De Inschrijver draagt de volledige verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor de door hem in te zetten derden. 05. Model K Bij de inschrijving dient Inschrijver conform artikel ARW 2012 een verklaring te overleggen dat de inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht. Deze verklaring, zie Bijlage I voor het Model K, dient ondertekend te zijn door een bestuurder die ter zake de Inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval de Inschrijver een samenwerkingsverband van ondernemers is, verstrekt de Inschrijver een dergelijke verklaring van een bestuurder van iedere ondernemer. De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld. 06. Inschrijving geschiedt voor eigen rekening en risico van Inschrijver. Kosten aan de kant van Inschrijver komen niet voor vergoeding door SBNS in aanmerking. SBNS behoudt zich het recht voor niet tot gunning over te gaan. Ook in dat geval kunnen Inschrijvers geen aanspraak maken op vergoeding van de gemaakte kosten. 07. De gehele aanbestedingsprocedure vindt plaats in de Nederlandse taal. Alle van de Inschrijvers te ontvangen documenten dienen derhalve in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. 08. Inschrijver moet zijn inschrijving gestand doen gedurende 60 dagen na de uiterste dag waarop inschrijvingen konden worden ingediend. Indien er ten aanzien van de voorgenomen gunning een voorzieningenprocedure aanhangig is, zal deze gestanddoeningstermijn (indien nodig) automatisch worden verlengd tot en met 8 dagen na de dag waarop het vonnis in kort geding in eerste instantie wordt gewezen. SBNS kan ook overigens om een verlenging van deze gestanddoeningstermijn vragen. 09. SBNS biedt Inschrijvers de mogelijkheid om voor zover door SBNS in onderhavig bestek wordt afgeweken van een artikel uit de UAV 2012, zelfstandig - gemotiveerd - een tegenvoorstel te doen voor het betreffende artikel. SBNS zal geenszins gehouden zijn om deze wijzigingsvoorstellen te accepteren. Uitvoeringsvoorwaarde

8 Bladnr. 8 PAR SBNS MOEDERBESTEK SBNS gaat er van uit dat Inschrijvers gecertificeerd zijn en voldoen aan de overige voorwaarden (waaronder het beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een WAM-verzekering) conform de eisen die gelden om op de selectielijst van aannemers van SBNS te worden toegelaten. Indien hiervan onverhoopt geen sprake meer mocht zijn, wordt Inschrijver geacht hiervan melding te doen bij Inschrijving. Bij de uitvoering van de opdracht is Inschrijver verplicht conform de certificaten te werken alsmede aan de overige gestelde voorwaarden voor plaatsing op de selectielijst voor aannemers te voldoen. Voorts dient Inschrijver bij de uitvoering van de opdracht te werken conform de onderstaande protocollen: - Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden: Protocol 7001; - Uitvoering van landbodemsaneringen met in-situ methoden: Protocol 7002; - Uitvoering van waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem: Protocol 7003; - Tijdelijk uitplaatsen van grond: Protocol OPTIE: Voor werken in het risicogebied als bedoeld in de NVW dient de aannemer gecertificeerd te zijn en te werken conform de Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur (BTR). OPTIE bij NGCE: De werkzaamheden met betrekking tot explosieven opsporing en benadering dienen uitgevoerd te worden door een bedrijf in het bezit van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de WSCS-OCE. 10. Plan van Aanpak De inschrijver legt na inschrijving binnen 5 dagen na het daartoe door de opdrachtgever gedane verzoek een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat: a) een korte omschrijving van de werkzaamheden; b) een korte samenvatting van het door de inschrijver in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellings- duur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen; c) een specificatie van de door de inschrijver in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voor zover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; d) een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voor zover de inschrijver van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings-, vervoers- en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten; e) een voorstel voor de inrichting van het werkterrein, met daarop aangegeven de situering van de keten, de wasplaats, de eventuele depots en de indeling van de schone en verontreinigde zone; f) een flowschema van de toe te passen waterreinigingsinstallatie, met daarop aangegeven de locaties van meet- en bemonsteringspunten en benodigde debieten (zowel water- alsluchtstromen); g) een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen. 11. Financiële en economische draagkracht Uw financiële en economische draagkracht dient u aan te tonen door middel van een zekerheidstelling. Zekerheidstelling SBNS kan van de winnende Inschrijver dan wel, indien van toepassing, van de combinatie, een Zekerheidstelling verlangen, in de vorm van een bankgarantie, conform het bepaalde in artikel lid 01 van dit bestek. In de Eigen Verklaring dient u aan te geven dat u aan deze eis kunt voldoen. Op het moment dat SBNS te kennen geeft dat zij voornemens is de opdracht aan u te gunnen, dient u - indien SBNS u daarom verzoekt - binnen 15 dagen na de datum van het verzoek daartoe bij SBNS een definitieve bankgarantie te overleggen. Een Inschrijver kan zich - indien hij zelf niet over voldoende financieel economische draagkracht beschikt - beroepen op de middelen van een derde. Voorts geldt hetgeen hierover is opgenomen onder deze paragraaf (0.04) van dit bestek. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie zich beroepen op de financiële en economische draagkracht van de deelnemers aan het samenwerkingsverband of van derden. De te vermelden criteria dienen in overeenstemming te zijn met de criteria vermeld in de aankondiging. De navolgende tekst m.b.t. onderaanneming is optioneel en kan worden weggelaten. Keuze maken welke gevolgen kunnen worden verbonden aan de uitslag van het integriteitsonderzoek. Ingeval van een niet-openbare procedure de vorenstaande punten 1 t/m 3 vervangen door: Of door navolgende punt 1: De navolgende punten 4, 5 en 6 zonodig hernummeren. Punt 4 alleen handhaven bij de openbare procedure indien een iso-certificaat wordt verlangd; in dat geval ook par opnemen. (nb: bij de niet-openbare procedure deze eis als selectie-eis in de selectieleidraad opnemen). Alleen opnemen indien een zekerheidstelling voorafgaand aan het verlenen van de opdracht wordt verlangd. In dat geval tevens de leden 01 en 02 van artikel (deel 3 van het bestek) opnemen. Ingeval van de niet-openbare procedure kan punt 5 in de inschrijvingsleidraad zijn voorzien; in dat geval kan worden volstaan met: Sub 6 alleen opnemen indien het uit te voeren werk het verwerken van verontreinigde grond of verontreinigd RAW0112

9 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 9 PAR (grond)water omvat. E en f alleen opnemen indien dit wordt verlangd. Ingeval van de niet-openbare procedure kan punt 6 in de inschrijvingsleidraad zijn voorzien; in dat geval kan worden volstaan met: 0.05 Inschrijvingsstaat Aanwijzing voor de bestekschrijver: Lid 01: Ongewijzigd handhaven. Lid 02: maak keuze uit optie 1 of 2 opm. bij. 2e optie: Let op: dit is een standaardmotivering. Neem, indien er sprake is van een andere situatie, een andere motivering op. Ga hierbij eventueel ook in op de samenstelling van de relevante markt en de invloed van de samenvoeging op de toegang tot de opdracht voor het MKB en de organisatorische gevolgen en risico's van samenvoeging voor SBNS. Zie ook Leidraad Aanbestedingen SBNS 2013 Voeg deze motivering ook in uitnodiging tot inschrijving toe, zie paragraaf ARW Lid 03 Toepassen indien bestek opgesplitst is in percelen. opm. bij 1e optie: Let op: dit is een standaardmotivering. Neem, indien er sprake is van een andere situatie, een andere motivering op. Zie ook Leidraad Aanbestedingen SBNS 2013 Motivering ook toevoegen in uitnodiging tot inschrijving toe, zie paragraaf ARW Bij toepassing van percelen, apart inschrijfbiljet, voor totaalsom van verschillende inschrijfstaten, toevoegen. 01. Inschrijvingen kunnen enkel digitaal worden ingediend via Aanbestedingskalender.nl en dienen te zijn ingediend binnen de gestelde termijn zoals is vermeld onder 0.06 van dit bestek [OF] zoals is vermeld in de uitnodigingsbrief. De bij het Inschrijvingsbiljet in te dienen Inschrijvingsstaat dient te zijn ingevuld conform de artikelen en RAW Bepalingen 2010 (Standaard 2010) De inschrijver blijft verantwoordelijk voor het indienen van de inschrijving. In geval van twijfel over het juist indienen van uw inschrijving kunt u contact opnemen met de helpdesk van Aanbestedingskalender.nl via Samenvoeging [optie 1] Deze opdracht betreft geen samenvoeging van verschillende opdrachten. [OF] [optie 2] De opdracht betreft een noodzakelijke samenvoeging van opdrachten, omdat het werk bestaat uit onlosmakelijk, technisch met elkaar verbonden onderdelen, die los van elkaar geen zelfstandige (economische) functie hebben. 03. Percelen. [optie 1] Deze opdracht is voorts opgedeeld in de volgende percelen, die naar het inzicht van SBNS een passende opdeling vormen. Door deze opdeling in percelen zijn er meer marktpartijen die kans maken op de uitvoering van de opdracht. Het gezamenlijk aanbesteden van verschillende percelen leidt tot kostenefficiëntie en optimalisatie van inzet van personeel en materieel. [OF] [optie 2] Deze opdracht bestaat niet uit meerdere percelen, omdat de waarde van de verschillende percelen te klein zou worden om vanuit economisch oogpunt interessant te zijn voor Inschrijvers Aanbesteding Aanwijzing voor de bestekschrijver: lid 01: SBNS dient de termijnen te hanteren zoals omschreven in paragraaf 7.5 ARW Keuze maken uit planning in bestek óf in uitnodigingsbrief. lid 02: Uiterlijk 6 dagen vóór ontvangst van de inschrijvingen in het geval het kleine wijzigingen betreffen. In geval van essentiële wijzigingen zal SBNS dienen over te gaan tot verlenging van de termijn. lid 03: Zie paragraaf ARW 2012 voor de eisen waaraan het proces-verbaal dient te voldoen. lid 06: Inschrijven met varianten is enkel mogelijk wanneer wordt gegund op economisch meest voordelige inschrijving. Neem in deze onderdelen van het bestek op wat de minimumeisen zijn voor de variantoplossing. 01. De aanbesteding kent de onderhavige planning. SBNS behoudt zich het recht voor deze planning gedurende de aanbesteding te wijzigen. [datum] [datum] [tijdstip] Verzending Uitnodiging tot inschrijving Aanwijzing ter plaatse van het werk [opnemen indien van toepassing]

10 Bladnr. 10 PAR [datum] [tijdstip] [datum] [datum] [tijdstip] [datum] [datum] [tijdstip] [datum] [datum] SBNS MOEDERBESTEK Eerste gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen Datum eerste Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase Tweede gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen Uiterlijke datum tweede Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase Ontvangst inschrijvingen Voornemen tot gunning Definitieve gunning en start werkzaamheden door Inschrijver Opening van de inschrijvingen vindt plaats op: <<datum>> <<tijdstip>> <<locatie>> [OF] 01. De aanbesteding vindt plaats conform de planning als weergegeven in de uitnodigingsbrief. 02. Inschrijvingen dienen uiterlijk op genoemde datum en tijdstip en datum via Aanbestedingskalender.nl te zijn ingediend. Inschrijvingen die na genoemde datum en tijdstip zijn ontvangen en inschrijvingen die niet via Aanbestedingskalender.nl zijn ingediend, zullen ongeldig worden verklaard. Bij het openen van de inschrijvingen mogen geen vertegenwoordigers van Inschrijver aanwezig zijn. 03. Van het openen van de inschrijvingen zal een proces-verbaal worden opgemaakt en uiterlijk twee dagen na de datum van opening van de inschrijvingen aan de Inschrijvers worden toegezonden. 04. Ondertekening Inschrijvingsbiljet en geldigheid verklaringen Het Inschrijvingsbiljet, dient te zijn ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegde functionaris van de Inschrijver, zoals blijkt uit de inschrijving in het nationale beroeps/handelsregister van de Kamer van Koophandel. Indien het Inschrijvingsbiljet wordt ondertekend door een andere persoon, dient de machtiging van deze persoon bij inschrijving te worden bijgevoegd. Bij een combinatie dienen alle combinanten rechtsgeldig en bevoegd te ondertekenen. Inschrijver dient zich te beseffen dat hij niet alleen bij indiening van de inschrijving moet voldoen aan hetgeen in de Eigen Verklaring is voorzien, maar dat hij ook op het tijdstip van gunning nog steeds daaraan zal moeten voldoen. Indien zich tussen het moment van indiening van de inschrijving en het moment van de gunning wijzigingen voordoen met betrekking tot hetgeen in het kader van de inschrijving is verklaard of Inschrijver redelijkerwijs moet verwachten dat dat het geval zal zijn, dient Inschrijver daarvan onmiddellijk melding te doen aan de contactpersoon van SBNS. 05. Beoordeling inschrijvingsstaat. De ontleding van de aannemingssom, ingediend door de Inschrijver die op grond van het gunningscriterium voor gunning van het werk in aanmerking lijkt te komen, zal voorafgaand aan de bekendmaking van de voorlopige gunningsbeslissing worden beoordeeld op het voldoen aan het bepaalde in artikel RAW Inschrijving onder voorwaarden en varianten. Het inschrijven met varianten is niet toegestaan. Inschrijvingen waarin een variant wordt aangeboden zullen ongeldig worden verklaard./het is mogelijk om met varianten in te schrijven op de volgende onderdelen van het bestek : --- Een variant wordt ingediend op een afzonderlijk inschrijvingsbiljet waarop duidelijk is aangegeven dat het inschrijvingsbiljet betrekking heeft op een variant. Het inschrijvingsbiljet gaat vergezeld van een duidelijke omschrijving van hetgeen de variant inhoudt.* [doorhalen wat niet van toepassing is] 07. Inschrijvingen waaraan voorwaarden zijn verbonden zullen ongeldig worden verklaard. Achtereenvolgens vermelden: dag, datum en tijd en voorts locatie en plaats. Bij de niet-openbare procedure kan eventueel volstaan worden met de volgende tekst: 0.07 Opdracht Aanwijzing voor de bestekschrijver: Lid 01: Neem - indien van toepassing - nog eisen op uit het bestek die hier van belang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld een stimuleringsregeling stage- en leerplaatsen of een stimuleringsregeling 'Bewuste Bouwers' Lid 03: 3e zin: Deze motivering opnemen in uitnodiging tot inschrijving. Let op: dit is een standaardmotivering. Neem, indien er sprake is van een andere situatie, een andere motivering op, zie ook Leidraad Aanbestedingen SBNS In geval SBNS er voor kiest om te gunnen op basis van EMVI, dient SBNS na te denken over de RAW0112

11 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 11 PAR eisen en wensen die SBNS aan het werk wenst te stellen. Wensen zijn de nadere criteria die worden genoemd in paragraaf ARW Zie ook Leidraad Aanbestedingen Tevens dient voor wat betreft de gunningscriteria te worden nagedacht over de weging van de verschillende criteria. 01. Maatschappelijke waarde. SBNS streeft bij het gunnen van opdrachten naar het realiseren van zo veel mogelijk maatschappelijke waarde. Dit is in deze aanbestedingsprocedure op de navolgende wijze ingevuld: Maatschappelijke waarde betekent dat de aanbestedende dienst de beste kwaliteit voor de beste prijs inkoopt. SBNS heeft de kwaliteit bepaald in het bestek. De opdracht zal worden gegund op de laagste prijs, aangezien er weinig onderscheidend vermogen valt te verwachten op kwaliteit. 02. Toets Eigen Verklaring, voornemen tot gunning, gunning en geschillen Na beoordeling van de inschrijvingen zal SBNS bij de partij aan wie zij voornemens is de opdracht te gunnen de bewijsstukken bij de Eigen Verklaring opvragen. SBNS vindt het juist om alvorens een mededeling tot gunning te doen te controleren of de Eigen Verklaring naar waarheid is ondertekend. Met deze werkwijze wil SBNS voorkomen dat de bezwaartermijn voor Inschrijvers tegen een voorgenomen gunning en de controle van de documenten die aan een dergelijk voornemen ten grondslag behoort te liggen, door elkaar lopen. De partij aan wie SBNS voornemens is de opdracht te gunnen dient de bewijsstukken binnen 7 dagen na de datum van het verzoek daartoe bij SBNS te hebben ingediend. In het geval van een gebrek in de Eigen Verklaring of de bewijsmiddelen stelt SBNS de betreffende winnaar conform paragraaf ARW 2012 in de gelegenheid om het gebrek te herstellen binnen een termijn van 2 dagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een digitaal verzoek daartoe. Indien SBNS het gevraagde niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ontvangen of indien het gebrek niet door het antwoord is hersteld, komt de betreffende Inschrijver niet in aanmerking voor opdrachtverlening en zal SBNS overgaan tot het opvragen van de bewijsstukken bij de opvolgend winnaar. Wanneer SBNS uit de bewijsstukken is gebleken dat de Eigen Verklaring naar waarheid is ondertekend, deelt SBNS alle Inschrijvers door middel van een gunningsbeslissing schriftelijk mede aan welke Inschrijver SBNS voornemens is de opdracht te gunnen. Deze mededeling, houdende het voornemen tot gunning, geeft de winnaar nog geen aanspraak op gunning van de opdracht, aangezien de mededeling geen aanvaarding van de aanbieding inhoudt. Er is dus nog geen sprake van een overeenkomst tussen SBNS en de winnaar. Een Inschrijver, die bezwaar heeft tegen het gunningsvoornemen, op grond waarvan hij aanspraak wenst te maken op gunning of heraanbesteding, dient binnen 20 dagen na de verzenddatum van de mededeling houdende het voornemen tot gunning, een daartoe strekkend civielrechtelijk kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de civiele rechter te Utrecht. Deze termijn betreft een vervaltermijn. Dit betekent dat, indien niet binnen desbetreffende termijn van 20 dagen een kort geding aanhangig is gemaakt, Inschrijvers hun rechten hebben verspeeld om bezwaren te kunnen maken tegen het gunningsvoornemen. SBNS is in dat geval dan ook vrij om gevolg te geven aan het gunningsvoornemen. Inschrijvers hebben in dat geval evenzeer hun rechten verspeeld om in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Bij het gunningsvoornemen zal Inschrijvers worden verzocht om per omgaande de als bijlage III bijgevoegde - door een daartoe tekeningsbevoegde persoon ondertekende - verklaring van geen bezwaar per aan de contactpersoon bij SBNS te retourneren. In deze verklaring van geen bezwaar verklaart Inschrijver dat hij geen bezwaar heeft tegen het voornemen tot gunning en dat hij geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om bezwaar te maken. 03. Gunning SBNS kiest er voor om in afwijking van paragraaf ARW 2012 te gunnen op basis van het gunningscriterium de laagste prijs. De reden hiervoor is dat onderhavig werk een standaardwerk is, waarvan de specificaties en de benodigde kwaliteit uitputtend staan beschreven in het RAW-bestek. Een (sub)gunningscriterium "kwaliteit" als onderdeel van een gunningscriterium "de economisch meest voordelige inschrijving" heeft om die reden onvoldoende onderscheidend vermogen. De opdracht wordt verleend aan de Inschrijver met de laagste prijs, zoals vermeld in het Inschrijvingsbiljet. Sub 1 in alle gevallen handhaven. Sub 2 handhaven indien gunningscriteria gelden, die anders zijn dan het gunningscriterium van de laagste prijs (zie ook art lid 01 van de standaard raw bepalingen) Andere te stellen gunningscritera kunnen worden toegevoegd. het vermelden van gunningscriteria dient bij voorkeur te geschieden in afnemende volgorde van het belang, dat de aanbesteder er aan hecht. Bij de niet-openbare procedure kan eventueel volstaan worden met de volgende tekst:

12 Bladnr. 12 PAR SBNS MOEDERBESTEK 0.08 Beoordelingsprocedure Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Onderstaande tekst handhaven en aanvullen. 8e alinea, 2e zin: Enkel opnemen indien geschiktheidseisen worden gesteld. 9e alinea, 1e zin: Deze uitsluitingsgrond opnemen in de Eigen Verklaring. Bij de beoordeling van de ontvangen inschrijvingen wordt eerst getoetst of een inschrijving voldoet aan de gestelde formele en materiële eisen. Inschrijvingen die niet voldoen aan de eisen gesteld in het ARW 2012, de uitnodiging tot inschrijving, onderhavig bestek en alle andere op de aanbesteding betrekking hebbende stukken worden ongeldig verklaard. Inschrijvers, die een geldige en volledige (= besteksconforme) inschrijving hebben ingediend worden door SBNS beoordeeld op basis van de uitsluitingsgronden van paragraaf 7.3.1, en - indien van toepassing verklaard ARW Inschrijvers op wie geen van de uitsluitingsgronden van toepassing is, worden vervolgens beoordeeld op basis van het gunningscriterium zoals genoemd in paragraaf 0.07 van dit bestek. Indien de inschrijvingen van twee of meer Inschrijvers na toepassing van het gunningscriterium als beste worden beoordeeld, bepaalt het lot ten gunste van wie van hen de gunningsbeslissing uitvalt. De desbetreffende Inschrijvers worden er tijdig van in kennis gesteld dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden. Zij zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde tegenwoordig te zijn. Technische specificaties Door middel van inschrijving verklaart Inschrijver te kunnen voldoen aan de technische specificaties zoals opgenomen in dit bestek. Uitsluitingsgronden Alle in paragraaf 7.3.1, en ARW 2012 opgenomen uitsluitingsgronden zijn van toepassing. Onder de uitsluitingsgrond genoemd in artikel sub c ARW 2012 valt elk onrechtmatig gedrag van de Inschrijver dat invloed heeft op zijn professionele geloofwaardigheid, waaronder in ieder geval - dus niet uitsluitend - wordt verstaan gedragingen die in strijd zijn met artikel 6 Mededingingswet alsmede het zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige milieudelicten. Ten bewijze dat u als Inschrijver niet in één van genoemde omstandigheden verkeert, dient u bij uw inschrijving een ondertekende Uniforme Eigen Verklaring (bijlage II) te voegen op grond waarvan in beginsel wordt aangenomen dat de gronden voor uitsluiting niet op u als Inschrijver van toepassing zijn. Met behulp van deze verklaring geeft u bovendien aan dat u de hierna genoemde toepasselijke bewijsstukken op eerste verzoek van SBNS binnen een daartoe te stellen redelijke termijn zult overleggen: - een gedragsverklaring aanbesteden als bedoeld in paragraaf ARW 2012, ten bewijze dat u niet verkeert in een van de in paragraaf 7.3.1, en sub b en c ARW 2012 genoemde omstandigheden. Deze gedragsverklaring aanbesteden mag op het moment van indiening van de inschrijving niet ouder zijn dan 2 jaar. (Een gedragsverklaring aanbesteden kan worden opgevraagd bij Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Let op: de aanvraagtermijn bedraagt maximaal 16 weken) - een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden, ten bewijze dat u niet verkeert in een van de in paragraaf sub a ARW 2012 genoemde omstandigheden - een verklaring van de belastingdienst die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden, ten bewijze dat u niet verkeert in een van de in paragraaf sub d ARW 2012 genoemde omstandigheden. Voor elke combinant geldt dat deze eveneens een Eigen Verklaring moet ondertekenen en dient te verklaren dat de uitsluitingsgronden in paragraaf 7.3.1, en de uitsluitingsgronden uit paragraaf ARW 2012 niet op hem van toepassing zijn. Dit geldt ook voor derden waarop Inschrijver zich ter voldoening aan de geschiktheidseisen beroept. De derden waarvan Inschrijver bij de uitvoering van de opdracht gebruik wil maken, dienen door middel van ondertekening van een Eigen Verklaring te verklaren dat de uitsluitingsgronden in paragraaf 7.3.1, en de uitsluitingsgronden uit paragraaf sub b, c en d ARW 2012 niet op hem van toepassing zijn. Beroepsbevoegdheid Voorts stelt SBNS als uitsluitingsgrond dat Inschrijver moet zijn ingeschreven in het handelsregister, dan wel in een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming. Als bewijsstuk geldt een gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister, dat u op eerste verzoek van SBNS binnen 7 dagen na de datum van het verzoek daartoe te overleggen. Indien Inschrijver zich beroept op een inschrijving in een buitenlands register van het land van vestiging van de ondernemer, dan verplicht hij zich het bewijs van inschrijving van dat register op eerste verzoek binnen 7 dagen na de datum van het verzoek daartoe te overleggen. RAW0112

13 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 13 PAR

14 Bladnr. 14 PAR SBNS MOEDERBESTEK RAW0112

15 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr A l g e m e e n

16 Bladnr. 16 SBNS MOEDERBESTEK RAW0112

17 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 17 PAR 1.01 Opdrachtgever Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Alleen naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon en adres contactpersoon invullen. Let op dat opdrachtgever en aanbesteder verschillende instanties kunnen zijn. Let ook op een correcte spelling en adressering. Stichting Bodemsanering NS (SBNS) Catharijnesingel 47 Postbus GV Utrecht Tel contactpersoon : tel. nr. : Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding Directie Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Lid 2 kiezen wanneer bij de totstandkoming van het bestek reeds duidelijk is wie als directie U.A.V. zal optreden. Meestal is bij de totstandkoming van het bestek niet duidelijk wie als directie U.A.V. zal optreden en dient derhalve keuze 1 doorgaans in het bestek te worden opgenomen. Lid 3 i.o.m. SBNS toepassen. 1. In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie UAV, conform paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012, op te treden. 2. Namens de opdrachtgever zal de directie UAV, conform paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 worden gevoerd door [NAAM]. 3. De opdrachtgever zal bij opdracht van het werk een milieukundig begeleider als bijstaander van de directie aanwijzen. Voorbeeld: de directie zal worden gevoerd door... zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding 1.03 Locatie Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Aangeven in welke plaats, wijk of straat de uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen. Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeente [GEMEENTE], één en ander als aangegeven op de bestekstekeningen. Kilometrering saneringslocaties: [KILOMETRERING] XY-coördinaten locatie: [XY-COÖRDINATEN SANERINGSLOCATIE] Geocode: [GEOCODE] De plaats (gemeente, wijk e.d.) van het werk vermelden Algemene beschrijving Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van de uit te voeren werkzaamheden en de samenhang daarin. Geen hoeveelheden opnemen! Alleen werkzaamheden opnemen die in het bestek nader worden omschreven. Het werk bestaat in hoofdzaak uit : - en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden. Een beschrijving opnemen die een duidelijk beeld schetst van het uit te voeren werk en de samenhang van de verschillende werkzaamheden. Geen hoeveelheden opnemen. Alleen werkzaamheden vermelden die in het bestek nader worden beschreven. Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding

18 Bladnr. 18 PAR SBNS MOEDERBESTEK 1.05 Tijdsbepaling Aanwijzingen voor de bestekschrijver: De leden 1, 2 en 3 zijn meestal van toepassing bij de bodemsaneringen van SBNS. Lid 4 is van toepassing bij een van tevoren vastgestelde opleverdatum. Wanneer deze datum beduidend langer is dan voor de uitvoering van de werkzaamheden strikt noodzakelijk is, maak dan de keuze uit lid 5. Indien dit niet het geval is en het gestelde in artikel van de Standaard 2010 is niet van toepassing, dan artikel 4 en 6 opnemen. Als het werk in aantallen werkdagen moet worden gerealiseerd, dan lid 7 opnemen. DUS: Keuze maken uit lid 1 + lid 2 + lid 3 óf lid 4 (eventueel met lid 6) óf lid 5 óf lid 7. Het bedrag van de korting moet in relatie staan met de schade die SBNS lijdt als gevolg van een te late oplevering. Hiermee kan rekening worden gehouden met bijvoorbeeld toezicht, milieukundige begeleiding, boete bij de late levering van gronden bij verkoop, aansluitende (bouw)werkzaamheden en dergelijke. Het minimale bedrag van de korting bij de grondsanering bedraagt 1.500,00 per dag. Na afloop van de grondwatersanering c.q. in-situ-sanering dienen alle aangebrachte installatieonderdelen te worden verwijderd. Dit moment wordt schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt. Samen met de aannemer wordt de planning van deze werkzaamheden opgesteld. Voor het overschrijden van de oplevertermijn van deze werkzaamheden dient een korting van minimaal 500,00 per dag te worden opgenomen. 1. De uitvoeringstermijn voor de grondsanering, inclusief het plaatsen en installeren van de bemalings- en grondwaterreinigingssystemen c.q. de in-situ-saneringssystemen, bedraagt [AANTAL] werkbare dagen. 2. De uitvoeringstermijn voor de grondwater- en in-situ-sanering bedraagt ca. [AANTAL] weken. De grondwatersanering dient te worden opgeleverd uiterlijk 2 weken nadat daartoe door of namens de opdrachtgever schriftelijk opdracht is gegeven. 3. Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2, van de UAV 2012, bedraagt [BEDRAG] per kalenderdag voor wat betreft sub 1 respectievelijk [BEDRAG] per kalenderdag voor wat betreft sub Het werk uiterlijk opleveren op [DATUM] 5. Het werk opleveren op [DATUM] waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 6. Het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing. 7. De uitvoeringstermijn bedraagt [AANTAL] werkbare dagen. 8. In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012 dient de uitvoering van het werk op [DATUM] aan te vangen. Dit artikel opnemen om de mogelijkheid te bieden om op grond van het bestek in onderling overleg overeenkomstig het bepaalde in artikel invulling te geven aan het bevorderen van de binnen-jaarlijkse continuïteit. In dit geval datum van oplevering vermelden. Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de u.a.v. 1989, deze korting hier vermelden. Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding. B Indien de aard van het werk, de omstandigheden of de uitvoering van met het werk in verband staande werken zich verzet tegen een flexibele uitvoeringstermijn, de voorgaande tekst vervangen door de navolgende: In dit geval datum van oplevering of uitvoeringstermijn vermelden; zie ook par. 8 van de u.a.v Bij een toe te passen korting bij overschrijding van de datum van oplevering, anders dan bedoeld in par. 42 lid 2 van de u.a.v. 1989, deze korting hier vermelden. Zie ook algemene gedeelte (hoofdstuk 00) van de handleiding 1.06 Onderhoudstermijn Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Keuze maken uit lid 1, lid 2 én lid 3 of lid 2 én lid 4. Bij [AANTAL] het aantal maanden invullen. Meestal bedraagt de onderhoudstermijn na de oplevering van de grondsanering 6 maanden. De onderhoudstermijn na de oplevering van de grondwatersanering c.q. in-situ-sanering bedraagt meestal 3 maanden. Wanneer de grondsanering wel en de grondwatersanering c.q. de in situ-sanering geen onderhoudstermijn behoeft, dan lid 2 in combinatie met lid 4 opnemen. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven luidt de vaste tekst in deze paragraaf: "Geen". 1. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt [AANTAL] maanden. 2. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt [AANTAL] maanden en gaat in op de datum van oplevering van de grondsanering, incl. het installeren van bemalings- en grondwaterreinigingssystemen c.q. de in-situ-saneringssystemen. 3. De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt [AANTAL] maanden en gaat in op de datum van oplevering van de grondwatersanering c.q. de in-situ-sanering. 4. Voor de grondwatersanering c.q. de in-situ-sanering is geen onderhoudstermijn van toepassing. Indien geen onderhoudstermijn is voorgeschreven, achter '11 onderhoudstermijn' opnemen: 'geen'. RAW0112

19 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr. 19 PAR 1.07 Kwaliteitsborging Aanwijzingen voor de bestekschrijver: De protocollen onder de BRL SIKB 6000 die niet van toepassing zijn op onderhavig werk uit onderstaande lijst verwijderen. Indien mechanisch boren in het bestek van toepassing is dan 2e alinea opnemen. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel en van de Standaard RAW Bepalingen Het kwaliteitsplan integreren met het plan van aanpak conform paragraaf 0.04, het V&G-plan (uitvoeringsfase), het SRO/SRU, de voor het werk geldende voorwaarden en voorschriften zoals aangegeven in artikel in deel 3 van dit bestek en de gedetailleerde werkplannen zoals aangegeven in artikel in deel 3 van dit bestek. Tevens dient in het kwaliteitsplan rekening te worden houden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals aangegeven in artikel in deel 3 van dit bestek. Het mechanisch boorwerk dient verricht te worden onder de Beoordelingsrichtlijn Mechanisch Boren (BRL SIKB 2100), Protocol Mechanisch Boren (Protocol 2101). De sanering wordt in opdracht van SBNS milieukundig begeleid. De milieukundige begeleiding wordt verricht onder de Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg (BRL SIKB 6000). De onderstaande VKB-protocollen zijn van toepassing: - Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden: protocol 6001; - Milieukundige begeleiding landbodemsanering met in-situ-methoden: protocol 6002; - Milieukundige begeleiding van ingrepen in de waterbodem en uitvoering van waterbodemsaneringen: protocol 6003; De aannemer wordt geacht hiervan op de hoogte te zijn en met de implicaties hiervan rekening te houden in diens uitvoeringsmethodiek. Deze paragraaf opnemen indien wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Zie ook handleiding.

20 Bladnr. 20 PAR SBNS MOEDERBESTEK RAW0112

21 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens

22 Bladnr. 22 SBNS MOEDERBESTEK RAW0112

23 RAW0112 SBNS MOEDERBESTEK Bladnr Tekeningen Aanwijzing voor de bestekschrijver: Van elke tekening de omschrijving opnemen, de datum van de tekening, eventueel revisie- of wijzigingsnummers, de schaal en hoe de tekening in het bestek verder zal worden aangeduid. Let op: bij wijzigingen van tekening hier ook de tekst aanpassen. Bij dit bestek behoren de tekeningen: Nr. Omschrijving Datum: 001 Ligging kabels en leidingen dd-mm-jjjj 002 Ontgravingstekening dd-mm-jjjj 003 Inrichting werkterrein dd-mm-jjjj 004 etc. 02 Peilen en hoofdafmetingen Aanwijzingen voor de bestekschrijver: Keuze maken (Ontgravings)hoogten zijn aangegeven in meters t.o.v. het bestaande maaiveld. óf (Ontgravings)hoogten zijn aangegeven in N.A.P. óf (Ontgravings)hoogten zijn aangegeven in meters t.o.v. bs. (bovenkant spoorstaaf) 03 Kwaliteitsborging Aanwijzing voor de bestekschrijver: Zie ook artikel voor vastgestelde stop-, bijwoon- en registratiepunten. In het betreffende artikel kunnen punten worden toegevoegd of verwijderd. Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen en van de Standaard 2010, rekening houden met de volgende stoppunten als vermeld in artikel in deel 3 van dit bestek. Deze paragraaf 03 alleen opnemen indien onder paragraaf 04 sub 2 van deel 1 van het bestek wordt verlangd dat de inschrijver in het bezit is van een kwaliteitssysteemcertificaat. Zie ook handleiding. 04 Bijlagen Aanwijzing voor de bestekschrijver: Let op: SBNS hanteert voor RAW-bestekken de standaarddocumenten zoals die door het besteksprogramma worden gegenereerd. Om (bewust) onjuiste interpretaties door inschrijvers te voorkomen behoeven niet prijsbepalende bijlagen niet te worden toegevoegd. Bij de inschrijving dient altijd een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekende "Uniforme Eigen Verklaring" geëist. Oriëntatiemelding KLIC: Met de invoering wet WION is het verplicht voor opdrachtgevers om een oriëntatiemelding te doen en aannemers hiervan de gegevens te verstrekken om zo een indruk van de aanwezige k&l te hebben. Mede voor de prijsbepaling moet de oriëntatiemeling digitaal bij het bestek gevoegd worden. Quickscan (zie ook deel 3 hfst. 64): De bepalingen in de natuurwetgeving en in bijzonder de Flora- en faunawet hebben gevolgen voor de wijze van voorbereiding en uitvoering van een breed scala aan werken. (Bijvoorbeeld sloopwerk, kappen of grondwerk) De basis hiervoor is soortbescherming, de zorgplicht en daaruit voortvloeiend zorgvuldig handelen. Bij het inventariseren van fauna moet een keuze worden gemaakt tussen een verkennend en een specifiek onderzoek. Indien er nog helemaal geen gegevens bekend zijn van het gebied kan eerst een verkennend onderzoek plaats vinden. Na een verkennend onderzoek (Quick Scan) kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn. Indien artikel 64 wordt opgenomen dan tevens ook besteksposten opnemen in deel 2.2 De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 01 Het veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) 02 Model K 03 Profielbeschrijvingen boringen en peilbuizen 04 Analyseresultaten grond 05 Analyseresultaten grondwater 06 Fotobijlage ( Macroparameters grondwater Resultaten asbestinventarisatie Inventarisatie bomen en begroeiing Vergunningen