T E C H N I S C H E OMSCHRIJVING n u m m e r: 2014-21 b e t r e f t: P l a n voor het bouwen va n een woonhuis aan de B o s r a n k 12 te Cuijk i n opdracht va n: D h r. G. Bunt & Mevr. A. Hermsen H e e s t r a at 2 5435 PC Sint A g at h a 3 november 2014
bestekboeknr. 2014-21 Opdrachtgever: Dhr. G. Bunt & mevr. A. Hermsen Heerstraat 2, 5435 PC Sint Agatha Bestekboek ten behoeve van: De technische installatie van een woonhuis aan de Bosrank 12 te Cuijk Datum: 3 november 2014 Aanbesteder: Dhr. G. Bunt & mevr. A. Hermsen Heerstraat 2, 5435 PC Sint Agatha Architect: Bulkens Architecten bna Hoeveveld 2 6584 GG Molenhoek tel: 024-357 33 59
Algemene omschrijving van het werk: Het werk bestaat uit het aanleggen van de technische installaties van een woonhuis aan de Bosrank 12 te Cuijk. De aannemer dient een aparte offerte in te dienen voor de zonnepanelen met omvormer zoals in de omschrijving omschreven.
INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 3 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 3 00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 3 00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 3 00.03 VERZEKERINGEN 10 00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 11 00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 11 00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 12 TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 13 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 13 05.00 ALGEMEEN 13 05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 14 51 BINNENRIOLERING 14 51.00 ALGEMEEN 14 51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 16 51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 16 51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 16 51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 17 51.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN 18 51.81 ISOLATIE 18 52 WATERINSTALLATIES 18 52.00 ALGEMEEN 18 52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 20 52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 21 52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 22 52.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 22 52.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS 23 52.38 VERBINDINGEN 23 52.61 APPENDAGES IN LEIDINGEN 23 52.62 APPENDAGES AAN LEIDINGEN 24 52.63 APPENDAGES OM LEIDINGEN 24 52.81 ISOLATIE 25 53 SANITAIR 25 53.70 KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES 25 60 VERWARMINGSINSTALLATIES 26 60.00 ALGEMEEN 26 60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 29 60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 29 60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 31 60.31 METALEN BUISLEIDINGEN 32 60.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 33 60.33 VERDELERS EN VERZAMELAARS 33 60.34 METALEN KANALEN 34 60.35 KUNSTSTOF KANALEN 34 60.41 VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 34 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN 35 60.60 FLESSEN EN TANKS 36 60.72 APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN 36 60.81 ISOLATIE 37 60.83 REGELAPPARATUUR 38 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 38 61.00 ALGEMEEN 38 61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 39 61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 39 61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 40 61.32 METALEN KANALEN 41 61.33 KUNSTSTOF KANALEN 42 61.42 VENTILATIE-, VERWARMINGS- EN BEVOCHTIGINGSAPPARATEN 42 61.51 BINNENROOSTERS 42 61.52 BUITENROOSTERS EN DAKKAPPEN 43 Woonhuis Bosrank12 Cuijk
INHOUDSOPGAVE 61.60 APPENDAGES 43 61.81 ISOLATIE 43 68 REGELINSTALLATIES 43 68.52 OMVORMERS 44 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 44 70.00 ALGEMEEN 44 70.12 WERKBESCHEIDEN 45 70.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 46 70.33 OMZETTERS 46 70.42 BUISLEIDINGEN EN SLANGEN 47 70.52 SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING 47 70.62 ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING 48 70.63 INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS 48 70.64 DRADEN 49 70.72 SCHAKELAARS, LAAGSPANNING 49 70.74 CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING 49 70.88 AARDINGS- EN BLIKSEMAFLEIDERMATERIALEN 50 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 51 75.00 ALGEMEEN 51 75.41 SIGNAALZEND-ONTVANGSTAPPARATUUR 52 75.42 SIGNAALBEHANDELINGSAPPARATUUR 52 75.45 LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR 52 75.52 MELD-/DETECTIE-APPARATUUR 52 75.62 RANGEERDRADEN/-SNOEREN EN AANSLUITSNOEREN 53 EINDPAGINA 54 Woonhuis Bosrank12 Cuijk
OVERZICHT BIJLAGEN OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: Overige bijlagen: - model garantieverklaring. - model coördinatie-overeenkomst - geotechnisch onderzoek. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 2
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU- Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede. 00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 00.02.03 DIRECTIE 01. AANGEWEZEN DIRECTIE Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: - de opdrachtgever en of de person(o)n(en) die door hen zijn aangewezen. Bij gunning zal worden aangegeven door wie de directie zal worden vertegenwoordigd. 00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden. 00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en Woonhuis Bosrank12 Cuijk 3
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 05. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 06. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV 2012. - personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 10. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie Woonhuis Bosrank12 Cuijk 4
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 00.02.07 DATUM VAN AANVANG 01. DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst geschiedt binnen de gestanddoeningstermijn of zoveel eerder. De definitieve startdatum wordt in de eerste bouwvergadering vastgelegd. 00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 01. OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: 140 (dit zijn de totaal aantal werkbare werkdagen waarbij zowel de bouwkundige en technische installaties gereed moeten zijn, hierin vallen dus alle werkzaamheden) 02. DATUM VAN OPLEVERING Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: De laatste dag na het verstrijken van het aantal werkbare werkdagen. 00.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING 90. OPNEMING EN GOEDKEURING De schriftelijke aanvrager van de aannemer, genoemd in par. 9, lid 1 van de UAV 2012, zal ten minste 21 dagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn, in het bezit van de directie zijn. 91. RAPPORT VAN OPNEMING Bij de opneming, en na de onderhoudstermijn, zal door de directie een "rapport van opneming" worden opgesteld, met daarin de geconstateerde gebreken. De geconstateerde gebreken dienen uiterlijk binnen 15 werkbare werkdagen na de opneming te zijn afgewikkeld. Verlenging van deze periode is alleen mogelijk indien herstel afhankelijk is van nalevering bouwmaterialen en de afwijkende termijnbetaling wordt eenzijdig door de directie gedaan en aangegeven op de gebreken lijst. 00.02.10 OPLEVERING 90. OPLEVERING Het gehele werk, als genoemd in het bestekboek, wordt geacht te zijn opgeleverd, na ondertekening door partijen van het "proces-verbaal van oplevering" welke door de directie wordt opgesteld. Het "rapport van opneming" zal hier deel van uitmaken. 00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 12. 00.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 12 maanden. 00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 00.02.15 WERKTERREIN 01. AANDUIDING WERKTERREIN Als werkterrein is beschikbaar als aangegeven op de tekening. 00.02.16 AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 5
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: alle bouwstoffen. 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 03. BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. 00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: het gehele werk. - te garanderen door: volgens bijlage garantieverklaring voor een onderdeel model II. - periode: 3 jaar. 02. GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden overlegd voor de aanvang van de uitvoering van het gegarandeerde onderdeel. 00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: - een schaalverdeling met kalenderdagen. - een schaalverdeling met werkbare werkdagen (prognoseschaal) zoals vastgesteld door de Stichting Verletbestrijding Bouwnijverheid te Rotterdam. Minimaal op te nemen: - volgorde en uitvoeringsduur van de eenheden van het werk. - werkzaamheden van nevenaannemers en derden van de opdrachtgever. De aannemer van de installaties dient na wederzijdse goedkeuring de planning van de bouwkundige aannemer aan te houden. 03. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen. 04. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 90. VERLENGING BOUWTIJD De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verlenging van de bouwtijd noch op schadeloosstelling indien, door het niet tijdig inleveren van Woonhuis Bosrank12 Cuijk 6
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 monsters ten behoeve van keuring, schade en/of oponthoud wordt veroorzaakt. Indien achterstand op het tijdschema dreigt te ontstaan zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie extra inspanningen verrichten om de opgelopen achterstand of de dreiging daarvan teniet te doen. 00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring (st): in tweevoud. - de goedgekeurde (st): in tweevoud. 04. BOUWVERGADERINGEN Bij elke bouwvergadering verstrekt de aannemer de volgende gegevens: - de vordering van het werk. - overzicht van werkbare en onwerkbare werkdagen. - overzicht van opgegeven en goedgekeurde meer- en minderwerken. - overzicht van uitvoeringstekeningen met laatste wijzigingsdatum. - een bijgewerkte lijst van onderaannemers. In de eerstvolgende bouwvergadering moeten deze notulen worden vastgesteld en door de deelnemers voor akkoord worden ondertekend. 00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02. PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de hal. Alvorens met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden aan te vangen zal de aannemer in overleg met het bevoegd gezag, de gemeentelijke dienst, en de directie het bouwterrein en de bouwpercelen uitzetten en afbakenen. 00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 90. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. 00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 90. MEDEWERKING AANNEMER De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer, meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig, schriftelijk en duidelijk gemotiveerd, aan de directie kenbaar maken. 91. NUTSVOORZIENINGEN De coördinatie van alle nutsvoorzieningen en aansluitingen behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 7
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 00.02.33 VERMOEDEN VAN ONVOLDOEND WERK 90. VERMOEDEN VAN ONVOLDOEND WERK Indien er bij de opdrachtgever vermoeden van onvoldoend werk bestaat, zal de aannemer dit op de eerste aanzegging wijzigen c.q. corrigeren overeenkomstig de aangegane verplichtingen. 00.02.34 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING De aannemer is verplicht de door de directie verstrekte detail- en de door haar goedgekeurde bouwvoorbereidingstekeningen met het bestekboek te vergelijken. Afwijkingen moet hij steeds vooraf schriftelijk melden aan de directie. 00.02.35 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK Het meer- en minderwerk zal, naar rato voortgang werk, worden verrekend. De verrekening van de stelposten zal bij de laatste termijn worden verrekend. Van alle meer- en minderwerken zal de aannemer voor aanvang daarvan schriftelijk prijs moeten hebben opgegeven en tevens dient hij een aantoonbare bevestigde goedkeuring van de directie ontvangen te hebben. Mocht er bij de inschrijvingsbegroting een projectkorting worden aangeboden, dan geldt deze projectkorting als éénmalig, met de nadruk op éénmalig. Deze zal dan niet meer verrekend kunnen worden met de verrekening van meeren minderwerk. 91. PRIJSOPBOUW MEER EN MINDER WERK - prijsopgaven dienen te zijn gespecificeerd conform de inschrijvingsbegroting. - verrekeningen van meer- en minderwerk vindt plaats volgens de netto normen en -prijzen, evenals de toeslag percentages (voor winst, risico en algemene kosten), zoals deze zijn gehanteerd bij het vaststellen van de aanneemsom bij de aannemingsovereenkomst. - de concept-prijsopgaven voor de uitvoering van meer- en minderwerk dienen vooraf bij de directie te worden ingediend. Materiaalprijzen en verwerkingstijden, welke niet zijn genoemd in de aannemingsbegroting, zijn ter goedkeuring van de directie. - de aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk, waarvan de uitvoering niet is goedgekeurd in de bouwvergadering (schriftelijk vastgelegd) en/of waarvan de uitvoering niet schriftelijk is opgedragen. 00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90. BESTEKSWIJZINGEN Met verwijzing naar paragraaf 36 van de U.A.V. wordt nader bepaald dat voor het opdragen van bestekswijzigingen een schriftelijke, door de directie rechtstreeks aan de aannemer te verstrekken opdracht is vereist. Indien de voortgang van het werk dit verlangt, kan de directie de opdracht eerst mondeling verstrekken. 00.02.38 HOEVEELHEDEN 01. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. 00.02.40 BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, verschijnen periodiek per 2 weken (ten hoogste) aan de hand van een betalingsplanning door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring van de directie/opdrachtgever. Het aantal en grootte van de termijnen zullen worden vastgesteld aan de Woonhuis Bosrank12 Cuijk 8
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 hand van een in overleg met de aannemer vast te stellen puntenschema en vorderingsstaat. (uitgaan van ca. 10 termijnen) Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. De laatste termijn, groot 5% van de aanneemsom, verschijnt na afloop van de bouwkundige onderhoudstermijn en nadat is geconstateerd dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 02. DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: in tweevoud. 90. EINDAFREKENING De betaling van de onderhoudstermijn geschiedt 3 maanden na oplevering wanneer: - het werk door de opdrachtgever en directie is aanvaard; - de garantieverklaringen, revisietekeningen die volgens dit bestekboek worden geëist, door de aannemer zijn verstrekt. - een schriftelijke verklaring is afgegeven, dat er omtrent het saldo van meer- en minderwerk volkomen overeenstemming met de opdrachtgever en de directie bestaat en dat de aannemer na uitbetaling hiervan, geen enkele vordering op de opdrachtgever kan doen gelden. 00.02.41 OMZETBELASTING 01. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 00.02.44 SCHADE AAN HET WERK 90. SCHADE AAN HET WERK Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief dan wel op eerste aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de tijdsplanning niet in gevaar komt. Indien buiten het werkterrein schade wordt aangericht, veroorzaakt door de aannemer, ook als deze schade het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan is deze schade voor rekening van de aannemer. 00.02.46 IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER In aanvulling op het gestelde in paragraaf 46 lid 3 van de U.A.V. kan (kunnen) de aannemer of diens rechtsverkrijgende(n) in dit geval generlei recht doen gelden op betaling van het verschil tussen de grotere waarde van het door de aannemer gepresteerde werk, inclusief geleverd materiaal en het aan hem uitbetaalde bedrag, indien dit laatste, vermeerderd met de kosten van het afmaken of voortzetten van het werk meer bedraagt dan de oorspronkelijke aanneemsom. 00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 01. MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 9
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012. 00.02.50 VOORTZETTING VAN HET WERK 90. VOORTZETTING VAN HET WERK De aannemer zal na de datum van aanvang het werk op de meest krachtige wijze voortzetten met de doelstelling het werk binnen de overeengekomen tijdsplanning te realiseren. 00.03 VERZEKERINGEN 00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All- Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: - 1.000.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: - 1.000.000 Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: - 2.500 Euro. 02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - de constructeur(s). - hun ondergeschikten, voor zover genoemden verzekerden voor hun aansprakelijk zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of Woonhuis Bosrank12 Cuijk 10
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 03. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken. 00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. 90. RISICOREGELING De risicoregeling is niet van toepassing op dit werk. 91. VASTSTELLING PRIJS De bij de inschrijving ingediende prijs is vast gedurende 90 dagen na de dag van aanbesteding. De bij de gunning vastgestelde prijs is vast gedurende de gehele bouwperiode. 00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 01. AANTALLEN Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: Ten behoeve van het maken van de prijsopgave (aanbestedingsstukken): - totaal maximaal 1 stuks witdruk. Ten behoeve van de uitvoering: - totaal maximaal 1 stuks digitaal in PDF-formaat en DWG-formaat (bouwvoorbereidingsstukken). Onder "andere gegevens" wordt verstaan: het bestekboek met eventuele nota(s), grondrapport. Onder "tekeningen" wordt verstaan: de aanbestedingstekeningen, eventuele principedetails, eventuele bouwvoorbereidingstekeningen, de constructietekeningen. Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift Woonhuis Bosrank12 Cuijk 11
00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 90. ROUTING De aannemer stelt een "gegevens - behoefte schema" op met betrekking tot de informatiestromen en goedkeuringsmomenten directie. Met inachtneming van het onderstaande. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de datum waarop de aannemer de tekeningen en berekeningen bij de directie heeft ingediend, stelt de directie de aannemer van haar oordeel inzake de ingediende tekeningen en berekeningen in kennis. Voorzien van haar oordeel of opmerkingen zal de directie een kopie van de tekening(en) en de berekening(en) terugzenden naar de aannemer. De opmerkingen zullen in hoofdzaak gegevens bevatten, welke de aannemer niet eerder bekend waren. Deze opmerkingen van de directie dienen op de tekeningen en in de berekeningen te worden verwerkt. Indien de tekeningen en berekeningen niet worden geaccepteerd, wordt de aannemer, gelijktijdig met de redenen hiervan, in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval, uiterlijk binnen twee weken, nieuwe tekeningen en berekeningen aan de directie ter beoordeling voor. Hij levert, indien vereist, de goedgekeurde tekeningen/ berekeningen in bij de gemeentelijke instantie, bevoegd gezag. 00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&Gcoördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 90. KENNISGEVING a. de aannemer stelt voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de directeur van de Arbeidsinspectiedienst, in de regio waar het werk wordt uitgevoerd, in kennis van de voorgenomen totstandbrenging van het bouwwerk. b. het kennisgevingsformulier wordt door de bouwkundige aannemer op een voor eenieder zichtbare plek op het werkterrein aangebracht. c. de aannemer zorgt voor het zo nodig actualiseren van het kennisgevingsformulier tijdens de uitvoering van het werk. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 12
05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 05.00 ALGEMEEN 05.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Van toepassing zijn de volgende voorschriften, richtlijnen en NEN-normen: - NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw - Begripsbepalingen en algemene regels. - NEN 2887 Maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats. - NEN 2888 Maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen. - NEN 2890 Afleiding van streefmaten uit modulaire maten van gebouwdelen. - NEN 3682 Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzigingen. - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. 05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 90. GEBRUIK CV-INSTALLATIE VOOR DE OPLEVERING Indien de aannemer gedurende een bepaalde periode ten behoeve van de uitvoering gebruik wil maken van de aangebrachte cv-installatie(s) voordat deze zijn opgeleverd dient hij zijn voornemen schriftelijk aan de directie mede te delen. Alle kosten verbonden aan het gebruik van de CV-installatie, met inbegrip van de bediening, het verhelpen van storingen, vervangen van onderdelen in de meest uitgebreide zin, het brandstofgebruik e.d. zijn voor rekening van de aannemer. Het gebruik van de CV-installatie ten behoeve van de uitvoering behoeft ten allen tijde de goedkeuring van de directie. Als men moet verwarmen en/of droogstoken, voor het verkrijgen van goede kwaliteit van het werk tijdens de afbouwfase, en daarvoor dan bouwdrogers en/of heaters benodigd zijn, dan zijn deze kosten, inclusief energiekosten, voor rekening van de aannemer. 91. VERPLICHTINGEN T.A.V. HET BEVOEGD GEZAG T.a.v. het bevoegd gezag heeft de aannemer de volgende verplichtingen: - alle gewenste of vereiste gegevens en inlichtingen verstrekken. - op ieder moment (altijd) toegang tot het werk verlenen. - melding start/einde bouw. - het opstellen en aanleveren van een "Werkterreininrichtingsplan"; zie bestekpost 05.41.11-a. 05.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 90. UITVOERING De grondwerken dienen in de droge te worden uitgevoerd. Drooghouden zolang dit voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is. 05.00.55 bijhorende verplichtingen: maatvoering 90. CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controle op maatafwijkingen plaatsvinden. 91. CONTROLE METING De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden. 92. MAATVOERING Alle maten en maatvoeringen volgens de tekeningen. De maten zijn in principe in millimeters aangegeven, tenzij anders vermeld. Kleine maatafwijkingen zijn in principe niet toegestaan; in voorkomende gevallen zal in overleg tussen aannemer en directie worden besloten op welke wijze maatafwijkingen zullen worden aangepast en/of hersteld. Maatafwijkingen tussen aanbestedings- en bouwvoorbereidingstekeningen zullen geen recht geven op verrekening van daaruit voortvloeiende aanpassingen. 93. TERREININRICHTINGSTEKENING De aannemer maakt een terreininrichtingsplan. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 13
51 BINNENRIOLERING 05.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 90. MATERIALEN De aannemer zorgt ervoor dat alle materialen volgens voorschriften van leveranciers c.q. fabrikanten opgeslagen en verwerkt worden. Materialen die niet volgens voorschriften van leveranciers c.q. fabrikanten opgeslagen c.q. verwerkt worden, op eerste aanzegging van de directie terstond van het werk afvoeren. 05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 05.34.10-a 05.34.20-a 05.34.30-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK 0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS De aannemer dient voor de opneming alle stickers/- merktekens e.d. te verwijderen, voor zover dit geen gebruiksaanwijzing betreft..01 ALGEMEEN Van alle materialen (m.u.v. materialen derden) dienen stickers/merktekens e.d. te zijn verwijderd. DROOG REINIGEN NIEUW WERK 0. DROOG REINIGEN Bij de opneming dienen alle ruimten, gebouwdelen en het terrein rondom de bouw schoon te zijn..01 ALGEMEEN - De vloeren in alle ruimten dienen "bezemschoon" te zijn. - Al het afval dient door de aannemer verwijderd te worden..02 GEBOUWEN EN TERREIN Het dagelijks schoonhouden en afvoeren van het puin. NAT REINIGEN 0. NAT REINIGEN Wassen en schoon opleveren..01 ALGEMEEN Het sanitair en schakelaars, wandcontactdozen, etc. moeten vlek- en smetvrij worden opgeleverd. 51 BINNENRIOLERING 51.00 ALGEMEEN 51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Behalve de bij de bestekposten genoemde NEN normen en beoordelingsrichtlijnen (BRL) zijn de navolgende normen, voorschriften en richtlijnen mede van toepassing: - NEN 3213 Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Ontwerp en aanleg - Eisen. - NEN 3215 Binnenriolering in woningen en woongebouwen - Eisen en bepalingsmethoden. - NRT 3216 Binnenriolering - Richtlijnen voor ontwerp en uitvoering. - NEN 3287 Binnenriolering in woningen en woongebouwen. Aansluiting van condensvormende, met gasgestookte toestellen. - NPR 5075 Geluidwering in de woningen van woongebouwen - Sanitaire toestellen en installaties voor de aan- en afvoer van water. - NEN-EN 1329-1 Kunststofleidingsystemen voor binnenrioleringen (lage en hoge temperatuur) Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1: Specificaties voor leidingen, hulpstukken en het systeem. - NEN-EN 1401-1 Kunststofleidingsystemen voor vrij verval buitenriolering - Ongeplasticeerd PVC (PVC-U) Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem. - NEN-EN 1401-2 Kunststofleidingsystemen voor ondergrondse drukloze rioleringen van ongeplasticeerd PVC (PVC-U) - Deel 2: Leidraad voor de conformiteitsbeoordeling. - NEN-EN 681-1 Afdichtingen van elastomeer - Materiaaleisen voor afdichtingen van buisverbindingen in water- en rioleringsbuizen - Deel 1: Gevulcaniseerde rubber. - De verwerking en montage moet plaatsvinden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant/leveranciers. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 14
51 BINNENRIOLERING - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. 91. GEVELDOORVOEREN Ter plaatse van de geveldoorvoer de riolering in de funderingsconstructie uitvoeren met een dubbele mofverbinding met rubberen ringen. 92. MONTAGE APPENDAGES In de liggende leidingen, een Ø van 100 mm of meer, moeten bij vertakkingen alsmede aan strang uiteinden ontstoppingsvoorzieningen worden aangebracht. De ontstoppingsvoorzieningen dienen op een goed bereikbare plaats te worden aangebracht. 93. LEIDINGDOORVOEREN Leidingdoorvoeren door metselwerk en/of beton voorzien van PVC mantelbuizen van voldoende diameter. De ruimte tussen de mantelbuis en rioleringsbuis waterdicht afwerken. Afvoerleidingen van toiletten ter plaatse van doorvoer door de metselwerkwanden van leidingkokers, trillings isolerend uitvoeren (minerale wol + afdichting). 94. STAND-/ONTSPANNINGSLEIDINGEN De standleidingen moeten zijn voorzien van een ontspanningsvoorziening/- leiding. De ontspanningsleiding moet zijn aangebracht tot en met de ontluchtingskap. De ontspanningsleiding moet gelijk zijn aan de diameter van de standleiding. Standleidingen welke hoger gaan dan een verdieping, voorzien van een expansiestuk. 51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL De aansluiting van de riolering op het openbaar riool wordt door derden verzorgd. Plaats van aansluiting als aangegeven op tekening. 02. GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door: - de desbetreffende gemeentelijke instanties. De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer. 03. AANSLUITKOSTEN Voor rekening van de aannemer zijn de aansluitkosten van: - de aansluiting van de binnenriolering op het openbaar riool. 51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters. - het materiaal van de leiding. - plaats en type van hulpstukken/appendages. - plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. - de maatvoering. - delen voorzien van isolatie. De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Tekeningdrager: bouwvoorbereidingstekeningen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). Tijdstip van levering: voor de opneming. 51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT Door de aannemer te verstrekken onderhouds voorschriften: - van het functioneren van de binnenriolering. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: in tweevoud. Tijdstip van verstrekking: voor de opneming. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 15
51 BINNENRIOLERING 51.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: de gehele binnenriolering. - te garanderen door: aannemer. - periode: 10 jaar. 51.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 51.11.10-a BINNENRIOLERING 0. BINNENRIOLERING Gescheiden systeem. Uitvoering: - overeenkomstig NEN 3215-11. - overeenkomstig NTR 3216-08..01 BINNENRIOLERING De uitvoering van de binnenriolering. 51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 51.12.10-a 51.12.20-a TEKENINGEN 0. TEKENING BINNENRIOLERING Door de aannemer te vervaardigen tekening(en). Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met leidingdiameters. - het materiaal van de leiding. - de plaats van appendages. - plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders. - de nodige bouwkundige voorzieningen, zoals: sparingen, mantelbuizen, bevestigingen, sleuven, boren van gaten, e.d. - maatvoering. - te isoleren delen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: in tweevoud. - goedgekeurde: in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie. Alvorens de tekeningen ter goedkeuring aangeboden worden dienen de vereiste berekeningen ter goedkeuring aangeboden te worden..01 BINNENRIOLERING De bouwvoorbereidingstekeningen van de binnenriolering. INSTALLATIE-BEREKENING 0. BINNENRIOLERINGSINSTALLATIE Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van de gehele binnenriolering. Berekeningsmethode overeenkomstig NEN 3215-11. Berekeningsmethode overeenkomstig NTR 3216-08. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): in tweevoud. - goedgekeurde (st.): in tweevoud (ook 1x digitaal aanleveren). - tijdstip: minimaal 2 weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie..01 BINNENRIOLERING De installatie-berekeningen van de binnenriolering. 51.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 51.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 0. BEPROEVEN/INREGELEN Beproeven. Onderdelen: - de gehele binnenriolering. Methode: - overeenkomstig NEN 3215-07. - overeenkomstig NTR 3216-08. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 16
51 BINNENRIOLERING Uitvoering door: - de aannemer. Tijdstip: Beproevingen moeten worden uitgevoerd voordat de betreffende leidingen worden geïsoleerd cq. weggewerkt of niet meer bereikbaar zijn..01 BINNENRIOLERING Beproeven van de binnenriolering. 51.13.30-a CONTROLEREN 0. BINNENRIOLERING, CONTROLE DICHTHEID Controle binnenriolering: Onderdelen: - de gehele binnenriolering. Methode: - overeenkomstig NEN 3215-11. - overeenkomstig NTR 3216-08. De controle op waterdichtheid van de binnenriolering moet geschieden door het volzetten van de buisleidingen. Onderdelen: de buizen van de binnenriolering. Methode: door het volzetten met water..01 BINNENRIOLERING Controle op de binnenriolering. 51.32 KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN 51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING Aanlegwijze: - leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten. - overeenkomstig NTR 3216-08. - overeenkomstig NEN 3215-11. Verbindingswijze: - lijmverbinding. Bevestigingswijze: - gebeugeld en/of ingestort. - beugelafstand verticale leidingen: max. (m): 1,5. - beugelafstand liggende leidingen: max. (m): 2,5. Beschermingswijze: - beschermbuis. - beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie: lengte ten minste dikte afgewerkte constructie. Aansluitingen: - aansluitpunten: * alle sanitaire toestellen volgens tekening. * afvoer gootsteen. * op de rioolontluchting. * op de buitenriolering, op circa 0,50 m uit de gevel door middel van expansiestuk. * ten behoeve van de wasmachine. * ten behoeve van de vaatwasser (afgedopt). * ten behoeve van de combi-cv-ketel. De ruimte tussen de mantelbuis en rioleringsbuis waterdicht afwerken; hierbij geen materialen gebruiken die PVC aantasten. 1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023+w04) Fabrikaat: Dyka B.V. Type: Ultra-3 voor binnenriolering. Materiaal: gerecycled PVC. Nominale buitenmiddellijn (mm): conform berekening en volgens NEN 3215. Hulpstukken. - bevestigingsmiddelen. - expansiestuk in de standleiding ter plaatse van de verdiepingsvloeren. - beugels (thermisch verzinkt). - overige technische uitwerking aannemer. Kunststof buizen leveren onder KOMO-productcertificaat..01 BINNENRIOLERING De binnen rioleringsleidingen van de gehele woning. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 17