OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

Transcriptie

1 OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer; en 2. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de onderaannemer zonder personeel In aanmerking nemende dat: - partijen met deze overeenkomst geen arbeidsovereenkomst beogen af te sluiten, maar een overeenkomst van onderaanneming; - partijen deze overeenkomst onder de navolgende voorwaarden en bepalingen wensen aan te gaan; verklaren het volgende te zijn overeengekomen B. Het werk De aannemer heeft opgedragen aan de onderaannemer, die deze opdracht heeft aanvaard, het volgende werk van stoffelijke aard: (voor zover nodig: verwijzen naar bijgaande specificatie/bestek/tekeningen)

2 Plaats van het werk: Benaming van het werk: Welk werk een onderdeel vormt van het aan de aannemer op 20 opgedragen werk van stoffelijke aard: Het aan de onderaannemer opgedragen werk is omschreven in paragrafen: blz.(n): van het op de hoofdaannemingsovereenkomst betrekking hebbende bestek nr. d.d. 20 Met bestekstekeningen, en, indien van toepassing, nota s van inlichtingen en proces-verbaal van aanwijzingen. In bijlage I zijn de bestekstekeningen en andere documenten nader aangeduid. De aannemer is verplicht de onderaannemer in het bezit te stellen van de stukken welke betrekking hebben op het aan de onderaannemer opgedragen werk. Deze stukken maken deel uit van deze overeenkomst van onderaanneming. C. Geen arbeidsovereenkomst/onafhankelijkheid/voorwaarden - Partijen verklaren dat zij uitdrukkelijk niet beogen om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van onderaanneming. Partijen verbinden zich er jegens elkaar toe hun feitelijke gedragingen bij het uitvoeren van de wederzijdse contractuele verplichtingen in overeenstemming te doen zijn met die welke gebruikelijk zijn bij het zelfstandig tot uitvoer brengen van een overeenkomst van onderaanneming. - Onderaannemer vervult zijn taak in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden, bijvoorbeeld qua werktijd en wijze van uitvoering van de opdracht, hij zijn werk tot stand brengt. - Voor zover aannemer onderaannemer aanwijzingen of richtlijnen geeft in verband met de uitvoering van zijn werk zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst, aangezien onderaannemer daarover bij uitsluiting beslist. - Onderaannemer is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn. - Onderaannemer dient er voor zorg te dragen dat het werk naar eisen van goed en deugdelijk wordt uitgevoerd en dat gestelde veiligheidseisen en arbowet en - regelgeving worden nageleefd en dat hij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aannemer, geen gevaarlijke, of voor de gezondheid schadelijke, stoffen het werk gebruikt of opslaat, en onveilige situaties dan wel ongevallen en incidenten direct aan aannemer worden gemeld; - Onderaannemer dient te beschikken over een Verklaring arbeidsrelatie (VARwuo of dga) die is afgegeven voor het in B van deze overeenkomst vermelde werk. Onderaannemer dient aan aannemer een kopie van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR-wuo of dga) te overleggen. Indien de omstandigheden en

3 feiten op basis waarvan de Verklaring arbeidsrelatie (VAR-wuo of dga) is afgegeven, wijzigen, dient onderaannemer aannemer hier direct schriftelijk over te informeren. - Het is onderaannemer zonder vooraf schriftelijke toestemming van de aannemer niet toegestaan het werk verder uit te besteden aan derden. De aannemer onthoudt goedkeuring niet op onredelijke gronden. Indien het werk verder wordt uitbesteed aan een onderaannemer met personeel dan dienen er aanvullende afspraken worden gemaakt over het storten op de g- rekening/depot Belastingdienst. D. Toepasselijke algemene voorwaarden De voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen de aannemer en diens opdrachtgever is aangegaan, maken wel/geen deel uit van deze overeenkomst van onderaanneming voorzover van die voorwaarden niet is afgeweken in deze overeenkomst van onderaanneming of in de daarbij behorende voorwaarden van onderaanneming. Voorzover de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen de aannemer en diens opdrachtgever is aangegaan zich niet verdragen met de aard van de rechtsverhouding tussen aannemer en onderaannemer, blijven deze voorwaarden buiten toepassing. Met inachtneming van het bovenstaande zijn op deze overeenkomst bijgaande Algemene Voorwaarden van Onderaanneming 2014 (AVvO2014) van toepassing. E. Aanvang van het werk; tijdstip van oplevering; uitvoeringsduur; werkplan; onderhoudstermijn De onderaannemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang maken op: 20 Met betrekking tot het tijdstip van oplevering geldt het volgende Het werk dient te zijn opgeleverd: uiterlijk op 20 binnen werkbare werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip van aanvang van het werk. De oplevering van het werk vindt plaats tegelijkertijd met de oplevering van het aan de aannemer opgedragen werk. Het werk dient gereed te zijn: uiterlijk op 20 binnen werkbare werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip van aanvang van het werk De uitvoering van het werk dient in overeenstemming te zijn met het werkplan dat uiterlijk dagen voor de aanvang van het werk gezamenlijk door partijen zal worden opgesteld.

4 Indien de onderaannemer als gevolg van een omstandigheid in zijn persoonlijke sfeer verhinderd is om het werk uit te voeren, zal de onderaannemer aannemer daarvan onverwijld (schriftelijk) in kennis stellen. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat deze verhindering langer dan dag(en) zal duren is onderaannemer verplicht het werk in onderonderaanneming te laten uitvoeren door een derde, mits de aannemer voor de keuze van de in te schakelen onder-onderaannemer vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. De aannemer onthoudt deze toestemming niet op onredelijke gronden. Indien als gevolg van deze verhindering de tijdige oplevering van het aan aannemer opgedragen werk in gevaar komt, zullen partijen in redelijkheid overleg plegen over de wijze waarop de gevolgen daarvan door hen zullen worden ondervangen c.q. tussen hen worden verdeeld. Na de oplevering geldt wel/geen onderhoudstermijn. De onderhoudstermijn (indien overeengekomen) heeft een duur van weken. F. De prijs De prijs wordt gevormd op een van de volgende manieren (één van beide mogelijkheden kiezen en invullen, a of b): a. Prijs op basis van een aanneemsom: Aanneemsom excl. BTW: Aanneemsom excl. BTW: BTW (21%): BTW (6%): Aanneemsom incl. BTW: Aanneemsom incl. BTW: Subtotaal incl. BTW (21%): Subtotaal incl. BTW (6%): Totaal : Zegge: In de aanneemsom begrepen stelposten: Omschrijving Bedrag excl. BTW Bedrag incl. BTW

5 b. Prijs op basis van regie 1 Specificatie van kostprijzen en opslagen: Omschrijving Kostprijs per eenheid excl. BTW Kostprijs per eenheid incl. BTW G. Inrichting werkterrein; aan onderaannemer ter beschikking te stellen zaken Met het oog op de uitvoering van het werk worden door de aannemer aan de onderaannemer de volgende zaken ter beschikking gesteld (invullen): - opslagterrein/afsluitbare opslagruimte(n): - horizontaal transport: - verticaal transport: - hulpmiddelen: - hulpwerken: - aansluitpunten gas, water, elektriciteit en telefoon: - overige: Uiterlijk dagen voor de aanvang van het werk plegen de aannemer en de onderaannemer overleg over de locatie en de capaciteit van de aan de onderaannemer ter beschikking te stellen zaken, alsmede over de periode waarin die zaken door de onderaannemer gebruikt kunnen worden. De container(s), bestemd voor de inzameling van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan de onderaannemer opgedragen werk, wordt (worden) ter beschikking gesteld door:.. De kosten van het van het werkterrein verwijderen van het afval dat ontstaat bij de uitvoering van het aan de onderaannemer opgedragen werk, zijn voor rekening van:.. H. Werktekeningen De onderaannemer vervaardigt wel/geen tekeningen met betrekking tot het aan hem opgedragen werk. 1 In situaties dat het door de aard van het werk, onzekerheden in het werk of wegens tijdsgebrek niet mogelijk is de te verrichten werkzaamheden goed te omschrijven en te begroten. Indien hier geen sprake van is, kiezen voor een vaste aanneemsom.

6 Tekeningen die door de onderaannemer vervaardigd zijn, blijven eigendom van de onderaannemer. I. Maatvoering Door de onderaannemer wordt geen/wel maatvoering verricht. Ten aanzien van door de onderaannemer te verrichten maatvoering geldt het volgende: J. Mandagenstaten De onderaannemer zorgt wel /niet voor het opmaken van mandagenstaten. Wanneer onderaannemer mandagenstaten moet opmaken geldt het volgende: Aannemer/onderaannemer houdt van dit werk een zogenaamd mandagenregister bij, waaruit duidelijk blijkt welke natuurlijke personen ten behoeve van aannemer/opdrachtgever gewerkt heeft, met vermelding van het aantal gewerkte uren, alsmede een eenduidige relatie met N.A.W.- gegevens (inclusief BSN/sofinummer). Dit register zal per kalenderweek worden bijgehouden, waarbij direct na afloop van elke kalenderweek op de eerst daaropvolgende werkdag een gewaarmerkt afschrift van de voorgaande kalenderweek zal worden overhandigd/gestuurd naar hoofdaannemer/opdrachtgever, voorzien van een gewaarmerkte handtekening door een daartoe bevoegde persoon namens onderaannemer. Aannemer dient dit afschrift voor juist- en volledigheid te accepteren, alvorens tot enige betaling ter zake van de in deze overeenkomst opgenomen prijs met betrekking tot de hier omschreven prestatie overgegaan wordt. K. Betalingsregeling Het aan de onderaannemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd nadat het werk op grond de bij deze overeenkomst behorende algemene voorwaarden van onderaanneming als opgeleverd kan worden beschouwd of, indien van toepassing, nadat het werk op grond van die voorwaarden voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen. OF: Het aan de onderaannemer toekomende zal door hem kunnen worden gefactureerd in termijnen en telkens na het verschijnen van de desbetreffende termijn. De termijnen verschijnen afhankelijk van de stand van het werk: de eerste termijn ad verschijnt zodra de tweede termijnad verschijnt zodra de laatste termijnad verschijnt zodra het werk op grond van de toepasselijke algemene voorwaarden van onderaanneming als

7 opgeleverd kan worden beschouwd of, indien van toepassing, nadat het werk op voldoet of geacht wordt te voldoen aan hetgeen is overeengekomen. L. Facturering Aan een door de onderaannemer ingediende factuur dient gehecht te zijn een door de aannemer voor akkoord getekend document, waaruit blijkt dat door de aannemer is geconstateerd dat de gefactureerde prestatie is geleverd. M. Betalingstermijn Betaling van een door de onderaannemer opgestelde factuur vindt plaats binnen weken nadat die factuur in goede orde bij de aannemer is ingekomen. N. BTW - verleggingsregeling Op deze overeenkomst is de verleggingsregeling met betrekking tot de B.T.W. van toepassing. O. Verzekeringen Onderaannemer dient in het bezit te zijn van de volgende verzekeringen: - Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) - CAR - Ongevallen-/invaliditeitsverzekering - * * Desgewenst uitbreiden/inkorten Door ondertekening van deze overeenkomst verklaren partijen in het bezit te zijn van de op deze overeenkomst toepasselijke Algemene Voorwaarden van Onderaanneming 2014 (AVvO2014). Aldus overeengekomen en ondertekend te de 20 De aannemer De onderaannemer