DIENST VASTGOED DEFENSIE

2e regel titel van het bestek Pagina: 1 DIENST VASTGOED DEFENSIE Algemene omschrijving van het werk:» "..." hier de tekst van de tekeningstempel (aanduiding in Projectwise) invullen. De omschrijving van het werk in hoofdlijnen kan onder artikel 00.09.09 worden aangegeven. SAP-nummer:...» FINAD-referentienummer:... alleen van toepassing bij nieuwbouwprojecten Projectnummer:...... OPDRACHTGEVER: de Minister van Defensie, voor deze: de Eerstaanwezend Ingenieur Directeur van de of» het Hoofd van de, afdeling contracten, * na de reorganisatie?» Directie... hier de Directie invullen.» DIENST VASTGOED DEFENSIE, DIRECTIE NOORD hier de betreffende Directie, de aangegeven afdeling/sectie/dienstkring invullen. Alsmede het bezoekadres met algemeen telefoonnummer. Correspondentieadres: Commando DienstenCentra, DVD Directie Noord, (aangeven afdeling/sectie/dienstkring). Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Bezoekadres: Dr. Stolteweg 40, 8025 AX Zwolle

2e regel titel van het bestek Pagina: 2 Telefoon: 038-457 2300 DIENST VASTGOED DEFENSIE, DIRECTIE WEST Correspondentieadres: Commando DienstenCentra, DVD Directie West, (aangeven afdeling/sectie/dienstkring). Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Bezoekadres: Herculeslaan 1, Utrecht Kromhoutkazerne, gebouw K7/8 Telefoon: 030-218 5500 DIENST VASTGOED DEFENSIE, DIRECTIE ZUID Correspondentieadres: Commando DienstenCentra, DVD Directie Zuid, (aangeven afdeling/sectie/dienstkring). Postbus 90004, 3509 AA Utrecht Bezoekadres: Spoorlaan 175 Telefoon: 013-511 7800, 5038 CB Tilburg» DIENST VASTGOED DEFENSIE * na de reorganisatie? Correspondentieadres: Commando DienstenCentra, DVD Directie E&R team..., (aangeven afdeling...), Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Bezoekadres: Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht, Kromhoutkazerne, gebouw K8, Telefoon: 030-218 5500.» DIENST VASTGOED DEFENSIE * na de reorganisatie? Correspondentieadres: Commando DienstenCentra, DVD Directie E&R team..., (aangeven afdeling...), Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Bezoekadres: Dr. Stolteweg 40, 8025 AX Zwolle, Telefoon: 038-457 2300.» DIENST VASTGOED DEFENSIE *

2e regel titel van het bestek Pagina: 3 na de reorganisatie? Correspondentieadres: Commando DienstenCentra, DVD Directie E&R team..., (aangeven afdeling...), Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Bezoekadres: Spoorlaan 175, 5038 CB Tilburg, Telefoon: 013-511 7800. Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-1 onder licentienummer: N88.35.04E en de teksten uit het DVD-STABU sjabloonbestek, uitgave: 2014-1.

2e regel titel van het bestek Pagina: I INHOUDSOPGAVE DVD TITELPAGINA TEVENS BESTEKOMSLAG 1 OVERZICHT BIJLAGEN 4 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 6 00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 6 00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 6 00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 28 00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 28 00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 34 00.09 HET WERK OMVAT IN HOOFDZAAK 35 TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 36 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 36 05.00 ALGEMEEN 36 05.31 LOODSEN EN KETEN 39 05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL 40 05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK 41 05.41 INRICHTING WERKTERREIN 42 05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME 43 05.52 UITZETTEN 45 10 STUT- EN SLOOPWERK 46 10.00 ALGEMEEN 46 12 GRONDWERK 48 12.00 ALGEMEEN 48 12.40 ONTGRAVEN VAN GROND 50 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 51 14.00 ALGEMEEN 51 14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 51 14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 51 15 TERREINVERHARDINGEN 53 15.00 ALGEMEEN 53 15.42 TEGELBESTRATING 53 15.61 BETONVERHARDINGEN 54 19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN 56 19.19 THERMOGRAFISCH (INFRAROOD) METINGEN 56 20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 58 20.00 ALGEMEEN 58 20.13 BEPROEVEN, CONTROLEREN 60 20.19 WERKBESCHEIDEN 60 21 BETONWERK 61 21.00 ALGEMEEN 61 21.13 BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN 62 21.19 WERKBESCHEIDEN 64

2e regel titel van het bestek Pagina: II 22 METSELWERK 65 22.00 ALGEMEEN 65 23 VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN 67 23.00 ALGEMEEN 67 23.19 WERKBESCHEIDEN 68 24 RUWBOUWTIMMERWERK 70 24.00 ALGEMEEN 70 25 METAALCONSTRUCTIEWERK 71 25.00 ALGEMEEN 71 25.19 WERKBESCHEIDEN 72 30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 74 30.00 ALGEMEEN 74 30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 74 31 SYSTEEMBEKLEDINGEN 76 31.00 ALGEMEEN 76 32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN 77 32.00 ALGEMEEN 77 32.12 WERKBESCHEIDEN 77 33 DAKBEDEKKINGEN 79 33.00 ALGEMEEN 79 33.38 OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN 79 33.88 OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN 80 34 BEGLAZING 82 34.00 ALGEMEEN 82 35 NATUUR- EN KUNSTSTEEN 83 35.00 ALGEMEEN 83 36 VOEGVULLING 84 36.00 ALGEMEEN 84 36.30 VOEGVULLINGEN MET KIT 84 37 NA-ISOLATIE 85 37.00 ALGEMEEN 85 38 GEVELSCHERMEN 86 38.00 ALGEMEEN 86 40 STUKADOORWERK 87 40.00 ALGEMEEN 87 41 TEGELWERK 88 41.00 ALGEMEEN 88 42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN 89 42.00 ALGEMEEN 89 42.40 VLOERAFWERKINGEN 90 43 METAAL- EN KUNSTSTOFWERK 92 43.00 ALGEMEEN 92

2e regel titel van het bestek Pagina: III 44 PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN 93 44.00 ALGEMEEN 93 45 AFBOUWTIMMERWERK 95 45.00 ALGEMEEN 95 46 SCHILDERWERK 96 46.00 ALGEMEEN 96 47 BINNENINRICHTING 99 47.00 ALGEMEEN 99 48 BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING 100 48.00 ALGEMEEN 100 49 BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 101 49.12 TEKENINGEN, LOGBOEK EN REVISIE 101 49.20 AANDUIDINGEN BRANDSCHEIDINGEN 102 50 DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 103 50.00 ALGEMEEN 103 51 BINNENRIOLERING 104 51.00 ALGEMEEN 104 51.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 104 52 WATERINSTALLATIES 106 52.00 ALGEMEEN 106 52.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 108 52.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 109 52.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 111 53 SANITAIR 113 53.00 ALGEMEEN 113 54 BRANDBESTRIJDINGSINSTALLATIES 114 54.00 ALGEMEEN 114 54.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 114 54.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 114 54.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 116 55 GASINSTALLATIES 117 55.00 ALGEMEEN 117 55.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 118 55.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 118 55.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 119 56 PERSLUCHT- EN VACUUMINSTALLATIES 122 56.00 ALGEMEEN 122 56.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 122 56.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 122 56.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 123 60 VERWARMINGSINSTALLATIES 124 60.00 ALGEMEEN 124 60.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 124 60.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 125 60.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 128

2e regel titel van het bestek Pagina: IV 61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES 132 61.00 ALGEMEEN 132 61.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 132 61.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 133 61.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 134 62 KOELINSTALLATIES 137 62.00 ALGEMEEN 137 62.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 137 62.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 138 62.13 BEPROEVEN, REGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 140 68 REGELINSTALLATIES 144 68.00 ALGEMEEN 144 68.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN 152 68.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 158 68.13 KEURING EN BEPROEVING 159 70 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 161 70.00 ALGEMEEN 161 70.13 BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 165 70.14 REVISIEBESCHEIDEN 166 75 COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES 167 75.00 ALGEMEEN 167 75.19 REVISIEBESCHEIDEN 170 84 GEVELONDERHOUDINSTALLATIES 171 84.00 ALGEMEEN 171 EINDPAGINA 172

2e regel titel van het bestek Pagina: 4» Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: deze bijlage standaard opnemen voor de bijbehorende tekeningen. Indien met een afzonderlijke tekeningenlijst wordt gewerkt dan hierin de tekst "De in deze lijst of in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV2012." opnemen. Bladnummer Omschrijving BOUWKUNDIG B 01... B 02... WERKTUIGBOUWKUNDIG W 01... W 02... ELEKTROTECHNISCH E 01... E 02... CIVIEL C01... De in deze lijst of in de separaat toegevoegde tekeningenlijst(en) genoemde tekeningen zijn alle tekeningen zoals genoemd in paragraaf 5, lid 1 sub c van de UAV 2012. OVERIGE BIJLAGEN:» - MOTIVERING VAN DE AFWIJKENDE BEPALINGEN OP DE UAV2012 ZOALS deze bijlage moet als wettelijke verplichting bij elk bestek worden opgenomen. DEZE ZIJN OPGENOMEN IN DE STABU-DVD BESTEK, TER VOLDOENING AAN DE MOTIVERINGSPLICHT ZOALS GESTELD IN DE AANBESTEDINGSWET 2012, HET AANBESTEDINGSREGLEMENT WERKEN (ARW2012) EN DE GIDS PROPORTIONALITEIT bestaat uit 7 bladzijden.» - MODEL GARANTIE / ZEKERHEIDSTELLING deze bijlage (laatste versie) opnemen als een garantiezekerheidstelling van toepassing is volgens artikel

2e regel titel van het bestek Pagina: 5 00.02.43.19 bestaat uit 1 bladzijde.» - COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek. (coördinatieovereenkomst met schadevergoedingsregeling) bestaat uit 4 bladzijden.» - PROJECT RISICO EN INVENTARISATIE (RI&E) ONTWERPFASE B&U de bijlage PROJECT RI&E altijd opnemen omdat het is verplicht is voor elk werk, opname van de bijlage V&GPLAN is afhankelijk van het project. Note: (Governance code "Veiligheid in de bouw" wordt door de overheid onderschreven). en VEILIGHEID - EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN) bestaat uit 9 bladzijden. - AFWERKSTAAT INTERIEUR EN EXTERIEUR (voor de materialen en kleuren) bestaat uit bladzijden.» - MODEL TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek. bestaat uit 9 bladzijden.» - MODEL VERANTWOORDINGSFORMULIER SOCIAL RETURN alleen opnemen indien van toepassing gesteld in het bestek. bestaat uit 1 bladzijde.» - RAPPORTAGE BODEMGESTELDHEID alleen opnemen indien beschikbaar. bestaat uit... bladzijden.» - GRONDONDERZOEKSRAPPORT MET GRONDWATERSTANDGEGEVENS alleen opnemen indien beschikbaar. bestaat uit... bladzijden.» - PROCES (deel) REVISIE KABELS EN LEIDINGEN deze bijlage alleen opnemen bij de Directie Zuid als het grondwerk en kabels en leidingen vanaf 1,0 meter buiten de gevellijn ook in dit bestek worden opgenomen. bestaat uit 1 bladzijde.» - MODEL OVERDRACHTSPROTOCOL deze bijlage niet opnemen bij de Directie Noord. bestaat uit 18 bladzijden.

2e regel titel van het bestek Pagina: 6 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 00.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 00.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN» 01. A200001.000.a02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN deze bepaling standaard altijd opnemen. Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr. 2011-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede.» 09. A200000.001.a09 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN deze bepaling standaard altijd opnemen. MOTIVATIE; dit artikel in het DVD bestek opgenomen om kleine onvolkomenheden tussen bestek en tekeningen onderling te ondervangen die kennelijk wel tot het werk behoren en waardoor redelijkerwijs geen verrekening kan en mag worden verwacht. De onderdelen die op de bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen of in de overige bijlagen bij de beschrijving van het werk voorkomen, doch niet in de beschrijving van het werk zijn vermeld, moeten door de aannemer worden geleverd en verwerkt en kunnen niet als meerwerk worden opgevoerd. 00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN» 01. A230001.001.a01 WERKTERREIN deze bepaling standaard altijd opnemen. Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02. A230001.001.a02 WERKTERREIN OPMERKING: deze bepaling alleen bij verbouwingen en altijd in combinatie met 00.02.01.01 opnemen. Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd.» 09. A200000.002.a09 HOOFDCONSTRUCTEUR deze bepaling standaard altijd opnemen. MOTIVATIE; Dit artikel in het DVD bestek opnemen omdat het begrip

2e regel titel van het bestek Pagina: 7 "hoofdconstructeur" niet is opgenomen in de UAV2012. In dit DVD bestek wordt afhankelijk van het project de bewakende rol voor de constructieve samenhang bij de opdrachtgever of de aannemer gelegd waarbij een ieder voor zijn deel van de berekeningen, tekeningen en dergelijke verantwoordelijk blijft. Hiervoor artikle 00.02.05.09.of artilkel 00.02.06.09 opnemen. Onder hoofdconstructeur wordt zoals beschreven in het "Compendium Aanpak Constructieve Veiligheid editie 2011" verstaan: - de adviseur die de functies van ontwerpend constructeur en coördinerend constructeur in zich verenigt. - de ontwerpend constructeur is de adviseur die het constructief ontwerp maakt als lid van het ontwerpteam. - de coördinerend constructeur is de adviseur die in de fase uitvoeringsgereed ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van de deelconstructies inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN» 01. A230002.002.a01 GELDIGHEID deze bepaling standaard altijd opnemen. Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.» 02. A230002.002.a02 PUBLICATIES deze bepaling standaard altijd opnemen. Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.» 00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER de bepaling 05 standaard niet opnemen.» 01. A230005.001.a01 BOUWBESPREKING deze bepaling standaard altijd opnemen. De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden.» 02. A230005.003.a01 OVERZICHT TER BESCHIKKING GESTELDE BOUWSTOFFEN deze bepaling alleen opnemen bij een project waar de opdrachtgever materialen ter beschikking stelt, in combinatie met artikel 00.02.05.03. Hier dan een opsomming van de materialen geven. Door de opdrachtgever worden de navolgende bouwstoffen ter beschikking gesteld:...» 03. A230005.003.a02 AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER deze bepaling alleen opnemen in combinatie met artikel 00.02.05.03. Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd.» 04. A230005.008.a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN de bepaling alleen opnemen bij een project waarbij verontreinigingen voorkomen (zie paragraaf 5, lid 8 van de UAV).

2e regel titel van het bestek Pagina: 8 Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. Stof:... - omvang...» 09. A200000.002.a09 HOOFDCONSTRUCTEUR deze bepaling opnemen als de hoofdconstructies door de DVD zijn/worden berekend. let op!!! dan bepaling 00.02.06.09 verwijderen. MOTIVATIE; zie hiervoor artikel 00.02.01.09. De directie wordt aangewezen als zijnde de hoofdconstructeur.» 00.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER de bepalingen 02, 03, 06, 07, 08, 12 en 13 standaard niet opnemen. 01. A230006.006.a01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN OPMERKING: deze bepaling opnemen in de situatie waarbij mechanische (graaf)werkzaamheden worden uitgevoerd waar mogelijk in de grond aanwezige kabels of leidingen bij betrokken zijn. De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 04. A230006.011.a01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN OPMERKING: deze bepaling is opgesteld om te voorkomen dat de opdrachtgever in strijd met de Wet arbeid vreemdelingen komt. Deze bepaling dient integraal in het bestek te worden opgenomen. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze

2e regel titel van het bestek Pagina: 9 documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.» 05. A230006.016.a01 ONGEVALLEN deze bepaling standaard altijd opnemen. De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen.» 09. A200000.002.a09 HOOFDCONTRUCTEUR deze bepaling opnemen als de hoofdconstructies door de aannemer worden berekend. Let op!!! dan de bepaling 00.02.05.09 verwijderen. De aannemer wordt aangewezen als zijnde de hoofdconstructeur.» 10. A230006.032.a01 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN deze bepaling standaard altijd opnemen. Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie brengt hij dit voornemen tijdig ter kennis van de directie.» 11. A230006.033.a01 LEERLINGBOUWPLAATS deze bepaling alleen opnemen indien dit voor het project van toepassing is verklaard. Deze STABU-bepaling dan opnemen met als invultekst, de directie. OPMERKING: eisen waaraan een leerlingbouwplaats dient te voldoen zijn vastgesteld door Fundeon of een vergelijkbare officiële certificeringsinstantie in het kader van de vakopleiding volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede gelet op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met de directie.» 19. A200000.002.a19 VOERTAAL EN CORRESPONDENTIE deze bepaling alleen opnemen indien het een Europese aanbesteding/inschrijving betreft.

2e regel titel van het bestek Pagina: 10 Tijdens de uitvoering van het werk is de voertaal Nederlands. De correspondentie betreffende het werk dient in de Nederlandse taal te worden gevoerd.» 29. A200000.002.a29 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN deze bepaling standaard altijd opnemen. Het is niet toegestaan een medewerker van de (DVD) op welke wijze ook vergoedingen, beloften, giften, geschenken of beloningen aan te bieden of te geven. Daaronder wordt tevens begrepen het verstrekken van leningen, het in de gelegenheid stellen reizen te maken, het deelnemen aan of het bijwonen van sportevenementen of enig andere vorm van recreatie. Het is verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van medewerkers van de (DVD) bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van die Dienst. Indien in strijd met het vorenstaande wordt gehandeld zal na overleg met de aannemer worden bezien of er redenen zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Onafhankelijk daarvan zal, eveneens na overleg met de aannemer, worden bezien of er een aanleiding is voor enige vorm van uitsluiting van de aannemer van opdrachten door of vanwege de (DVD).» 39. A200000.002.a39 GEBIEDSBEPERKINGEN deze bepaling alleen opnemen bij NATO-projecten. De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van het bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO. Deze verplichting geldt tevens onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten contracten.» 49. A200000.002.a49 CONTRACTBEPERKINGEN deze bepaling alleen opnemen bij USA-projecten. De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in financiële resultaten van de uitvoering van het bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van het bestek aangaan.» 59. A200000.002.a59 OPVOLGEN REGELGEVING OP TERREINEN EN IN GEBOUWEN deze bepaling standaard altijd opnemen. Gedurende de uitvoering van het werk moet de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt worden nageleefd en worden opgevolgd. Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein danwel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of gebodsborden danwel uit nadere voorschriften welke op verzoek bekend gesteld worden. De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van voren bedoelde regelgeving zijn voor rekening van de aannemer.» 79. A200000.002.a79 BESCHEIDEN AANVRAAG BOUWVERGUNNING deze bepaling opnemen als het werk bouwvergunningsplichtig is. De aannemer moet bij de gemeente, als gesteld in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR) onder hoofdstuk 2 Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten in artikel 2.2 Bouwbesluit 2012 aangegeven bescheiden inleveren: - volgens lid 6, gegevens over veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens het bouwen; - volgens lid 7, overige vereisten:

2e regel titel van het bestek Pagina: 11 - kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en bescheiden te behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid. De directie moet een afschrift van de bovengenoemde bescheiden ontvangen.» 89. A200000.002.a89 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) deze bepaling alleen opnemen als dit door de Projectleider is bepaald, dan ook de bijlagen het MODEL TOEZICHTKEURINGSPLAN opnemen. De aannemer stelt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op de 15e werkdag na de schriftelijke opdracht, een naar de aard van het werk toegeschreven toezichtkeuringsplan (TKP) op ten behoeve van het toetsen en beoordelen van geleverde product-, proces- en eindkwaliteit. Het op te stellen toezichtkeuringsplan (TKP) dient ten minste de van toepassing zijnde controle-wacht- en bijwoonpunten te bevatten zoals in het "model toezichtkeuringsplan (TKP)" aangegeven. Het "model toezichtkeuringsplan (TKP)" is als bijlage bij het bestek gevoegd. Het gestelde in paragraaf 26, leden 2, 3, 4, 5 en 7 van de UAV 2012 is ook van toepassing voor het toezichtkeuringplan; voor 'algemeen tijdschema' moet dan worden gelezen "toezichtkeuringsplan". Alle werkzaamheden welke een onomkeerbaar/niet meer te herstellen gevolg hebben, dienen ten minste bijwoonpunten te zijn en in bijzondere gevallen wachtpunten. Alle werkzaamheden die een esthetisch gevolg hebben dienen middels het realiseren van een referentie ten minste een bijwoonpunt te zijn; de werkzaamheden dienen dan aan deze vastgelegde referentie te voldoen. In het toezichtkeuringplan dienen tevens duidelijk te worden aangegeven: - Kwaliteit: - de organisatievorm en -wijze van uitvoering om de vereiste kwaliteit van het werk, uitgesplitst in onderdelen, te kunnen realiseren. - Keuring: - de door de aannemer te controleren onderdelen, zowel van de eigen werkzaamheden alsmede de werkzaamheden van zijn onderaannemer(s); - de wacht- en bijwoonpunten van de door de opdrachtgever te controleren onderdelen; - de wijze van meten en/of controleren; - het tijdstip van meting en/of controle en indien van toepassing de frequentie van meting en/of controle; - de benodigde tijd voor de meting en/of controle en het opstellen van de rapportage; en - de wijze van schriftelijk rapporteren van de meting en/of controle en welke documenten daarbij worden aangeleverd. Het toezichtkeuringsplan met de bijbehorende rapporten en documenten moeten tweevoud worden verstrekt aan de directie.» 90. A200000.002.a90 TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP), BEGRIPPEN deze bepaling alleen opnemen in combinatie met artikel 89 en de daar gestelde voorwaarde TOEZICHTKEURINGSPLAN (TKP) - Controlepunt: een moment waarop het resultaat van een (tussen)product door de toezichthouder wordt geverifieerd. De volgende categorieën controlepunten worden onderscheiden: - verificatie van de geregistreerde keuringsresultaten van de aannemer; - controle ter plaatse; en - aanvullende steekproefsgewijze keuring (door toezichthouder). Verificatie vindt in principe achteraf plaats. Bij verificatie op een

2e regel titel van het bestek Pagina: 12 aangewezen tijdstip, kunnen deze controlepunten worden aangeduid als wachtpunt of bijwoonpunt. - Bijwoonpunt (BP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie voor de toezichthouder beschikbaar is en waarna het werk direct mag worden vervolgd, ongeacht of de toezichthouder al dan niet op het vrijgave moment aanwezig is. - Wachtpunt (WP): Afgesproken moment (controlepunt) van vrijgave in een project, waarop het door de aannemer goedgekeurde resultaat van een (tussen) product, inclusief bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie aan de toezichthouder wordt aangeboden en waarna het werk pas mag worden vervolgd na acceptatie door de toezichthouder. - Verificatie: Bevestiging door onderzoek en verstrekking van objectief bewijs dat aan de gespecificeerde eisen is voldaan. - Keuring: Een samengestelde handeling, bestaande uit het doen van waarnemingen aan producten, processen of diensten alsmede het vaststellen of en in hoeverre zijn aan de vigerende eisen voldoen.» 91. A200000.002.a91 BESCHADIGINGEN ONDERGRONDSE KABELS, LEIDINGEN EN COMPONENTEN opnemen indien van toepassing. In aanvulling op paragraaf 6, lid 8 en 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat schade aan ondergrondse kabels en/of leidingen terstond gemeld moet worden aan de directie. Het herstel van schade aan kabels en componenten van het beveiligingssysteem moet worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.» 92. A200000.002.a92 SOCIAL RETURN deze aanvullende administratieve bepaling alleen opnemen bij een werk met een aannemingssom, gebaseerd op de directiebegroting met een loonsom vanaf 250.000 euro in combinatie met een minimale uitvoeringsduur, de termijn binnen welk het werk moet worden opgeleverd, van 6 maanden. a.de aannemer verbindt zicht ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 5% van de waarde van de loonsom binnen de aannemingssom te besteden aan extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen behorende uit de doelgroep: 1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen; 2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en/of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers; 3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden; 4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden; 5. Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) gerechtigden; 6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden; 7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden; 8. De Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte

2e regel titel van het bestek Pagina: 13 gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden; 9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden; 10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers); 11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties; en 12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen. Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.» b.de aannemer stuurt aan de directie: advieskeuze elk kwartaal. \elke maand, \elk kwartaal, \elk half jaar, \elk jaar, uiterlijk 15 dagen na ommekomst van deze periode, geheel ingevuld en ondertekend het Verantwoordingsformulier Social Return toe. Het verantwoordingsformulier Social Return moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd. c. De directie controleert op basis van het Verantwoordingsformulier Social Return of de aannemer voldoet aan de verplichtingen genoemd in deze bepaling, sub a. d.constateert de directie op basis van het Verantwoordingsformulier Social Return dat de aannemer gedurende de looptijd van de overeenkomst twee maal achtereen niet het percentage haalt genoemd als verplichting in deze bepaling, sub a, dan treedt zij met de aannemer in overleg. Op basis van dit overleg: 1. Stellen de directie en de aannemer de oorzaken vast voor het niet behalen van het genoemde percentage door de aannemer. De aannemer wordt niet gehouden aan het percentage als bedoeld in deze bepaling, sub a voor zover hij aannemelijk maakt dat er geen geschikte kandidaten zijn. 2. Stellen de directie en de aannemer maatregelen vast voor het verbeterd nakomen van de verplichting tot Social Return door de aannemer. Zij nemen deze maatregelen op in de documenten als bedoeld in paragraaf 27 van de UAV 2012 e.het overleg omschreven in deze bepaling, sub d laat de mogelijkheid voor de directie tot het opleggen van de sanctie genoemd in deze bepaling, sub f en g onverlet. f. Als de aannemer de verplichting genoemd in deze bepaling, sub a niet nakomt, dan kan de directie naar rato van de bijdrage Social Return die de aannemer moest doen, betalingen storneren of inhouden op de aannemingssom en wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig op de daarop volgende termijnen. g.de inhouding of stornering genoemd in deze bepaling, sub f vindt niet plaats als het voldoen aan de verplichting genoemd in deze bepaling, sub a buiten de schuld van de aannemer om niet lukt(e). De aannemer dient dan aannemelijk te maken dat er geen geschikte kandidaten zijn gevonden. De bewijslast rust te allen tijde bij de aannemer.» 00.02.07 DATUM VAN AANVANG de bepaling 02 standaard NIET opnemen.» 01. A230007.001.a01 DATUM VAN AANVANG deze bepaling

2e regel titel van het bestek Pagina: 14 In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt de datum als genoemd in de schriftelijke opdrachtbevestiging. Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012.» 00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING keuze maken voor bepaling 01 of 02. Bepalingen 03 t/m 08, 20 en 21standaard niet opnemen.» 01. A230008.001.a01 OPLEVERINGSTERMIJN keuze maken voor werkdagen, kalenderdagen, kalenderweken of kalendermaanden en hier invullen. De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt» 02. A230008.001.a02 DATUM VAN OPLEVERING alleen opnemen als een datum van oplevering gevraagd wordt, dan hier de datum invullen. Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op:... 00.02.10 OPLEVERING» 09. A200000.010.a09 BESTANDSINFORMATIE - MODEL OVERDRACHTSPROTOCOL deze bepaling opnemen bij (nieuwbouw) projecten bij de Directie West en Directie Zuid. Bij gebruik van dit artikel moet artikel 19 worden verwijderd. Ten behoeve van de bestandsinformatie voor het overdrachtsprotocol moet de aannemer de nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: - afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het gebouw; - overzichten van de toegepaste materialen van de hoofdcomponenten; en - installatiegegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, vermogens en dergelijke. De aannemer moet het formulier volgens het format "model overdrachtsprotocol" dat als bijlage bij dit bestek is gevoegd, invullen voor zover dit voor hem van toepassing is.» 19. A200000.010.a19 BESTANDSINFORMATIE - MODEL OVERDRACHTSPROTOCOL deze bepaling opnemen bij (nieuw)bouwprojecten de Directie Noord (zij vullen deze formulieren zelf in). Bij gebruik van dit artikel moet artikel 09 worden verwijderd.en bij de bijlagen moet de tekst over het overdrachtsprotocol niet worden opgenomen volgens de aanwijzing. Ten behoeve van de bestandsinformatie voor het overdrachtsprotocol moet de aannemer de nodige gegevens van het gebouw inclusief technische installaties en omliggende infra verzamelen en aan de Directie verstrekken. De gevraagde gegevens omvatten in hoofdlijnen: - afmetingen en hoeveelheden van de hoofdcomponenten van het gebouw; - overzichten van de toegepaste materialen van de hoofdcomponenten; en - installatiegegevens (merk, type capaciteit keuringsrapport, garantie, vermogens en dergelijke.

2e regel titel van het bestek Pagina: 15 00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN» 01. A230011.001.a01 ONDERHOUDSTERMIJN deze bepaling De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 3. 00.02.12 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING» 09. A200000.012.a09 UITZONDERING AANSPRAKELIJKHEID deze bepaling standaard opnemen, omdat het Ministerie van Defensie vanwege dit onderdeel de UAV 2012 niet heeft mede ondertekend. Het tekstdeel "ondanks nauwlettend toezicht" in paragraaf 12, lid 2b 1 van de UAV 2012 komt te vervallen. 00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT» 01. A230014.003.a01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN deze bepaling De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen. 00.02.15 WERKTERREIN» 01. A230015.001.a01 AANDUIDING WERKTERREIN deze bepaling opnemen indien van toepassing. Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening.» 09. A200000.002.a09 TOEGANGSREGELING deze bepaling opnemen indien van toepassing. Voor het object of de objecten waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling. De directie zal de aannemer de toegangsregeling ter hand stellen c.q. doen toekomen.» 19. A200000.002.a19 TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR LANGER DAN 3 WEKEN deze bepaling Voor werknemers, waarvoor langer dan 3 weken achtereenvolgend toegang tot het werkterrein is gewenst, dient de aannemer, door tussenkomst van de directie, een toegangsbewijs, een zogenaamd "type 4" Defensiepas, aan te vragen. - Hiervoor moet door elke werknemer een "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" worden ingevuld; - tevens moet er door Bureau Veiligheid van het object, op een defensielocatie, een foto worden gemaakt van de betreffende werknemer; - gelijktijdig met het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas type 4" moet een "Verklaring Omtrent het Gedrag" (VOG) van iedere werknemer worden aangevraagd; - voor het verkrijgen van de "VOG" moet een aanvraagformulier worden ingevuld welke door de aanvrager en de DVD moet zijn ondertekend; - het "VOG" aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de gemeente, waarin de desbetreffende aanvrager woont of dit is te downloaden op de site van het ministerie van Justitie (www.justitie.nl); - na de ondertekeningen moet dit aanvraagformulier bij de afdeling burgeren publiekszaken van de gemeente waar de desbetreffende persoon staat ingeschreven, door de desbetreffende persoon zelf worden ingeleverd; - de aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen de

2e regel titel van het bestek Pagina: 16 aanvraag en verstrekking van deze "VOG" minimaal 3 weken bedraagt; - de kosten voor het verkrijgen van de "VOG" zijn voor rekening van de aannemer; - de "Defensiepas type 4" moet, na afspraak met het Bureau Veiligheid van het object, door de individuele werknemer persoonlijk worden afgehaald, waarbij de "VOG" verklaring moet worden overlegd en de werknemer een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs) moet kunnen tonen; - de aannemer moet er rekening mee houden dat de totale proceduretijd voor het verkrijgen van de "Defensiepas type 4", vanaf het indienen van het "Aanvraagformulier Defensiepas Type 4" bij de Directie tot aan het afhalen van de pas bij het object minimaal 4 weken in beslag neemt; - de kosten voor het verkrijgen van de pas zijn voor rekening van de aannemer, met uitzondering van het maken en het verstrekken van de foto en het vervaardigen van de pas; en - de aannemer dient de bovengenoemde "Defensiepas type 4" van de werknemers direct na beëindiging van hun werkzaamheden in te leveren bij Bureau Veiligheid van het object.» 29. A200000.002.a29 TOEGANGBESCHEIDEN BIJ WERKDUUR KORTER DAN 3 WEKEN deze bepaling Werknemers, leveranciers en dergelijke welke minder dan 3 weken achtereen volgend op de bouwplaats moeten zijn moeten minimaal 3 werkdagen voor elk bezoek via de mail aan de directie bekend worden gesteld middels een vastgesteld format. - Op dit format moeten de volgende gegevens worden aangegeven: - naam van het bedrijf, eventueel naam onderaannemer; - naam van de persoon; - de geboortedatum; - de geboorteplaats; - het betreffend werk, eventueel gebouwnummer; en - de duur werkzaamheden (van... tot...). - Tevens moeten, indien dit op het betreffende object wordt geëist, deze personen bij elk bezoek van het werkterrein door de aannemer vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour worden begeleidt; - hiervoor moet de aannemer minimaal 1 en maximaal 3 van zijn werknemers aanwijzen als escortbevoegde personen en deze bij de directie bekend stellen; - deze escortbevoegde personen moeten in het bezit zijn van het "Defensiepas type 4"; - gedurende de gehele bouwtijd moet er altijd één van de bedoelde werknemers op het werkterrein aanwezig zijn dan wel telefonisch bereikbaar zijn om werknemers met toe- en bijbehoren voor het werk, vanaf de ingang van het object naar het werkterrein en retour te begeleiden; - de incidentele bezoekers dienen zich gelijktijdig met de escortbevoegde persoon bij de ingang van het object te legitimeren (paspoort, ID kaart of rijbewijs) voor het verkrijgen van een "Bezoekerspas"; - bij het verlaten van het object dient deze "Bezoekerspas" weer bij de wacht te worden ingeleverd; en - zonder begeleiding van genoemde personen zal hen de toegang tot het werkterrein worden geweigerd. De daarvoor gemaakte extra kosten kunnen niet worden verhaald op Defensie. 00.02.16 AFSLUITING, RECLAME» 01. A230016.004.a01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN deze bepaling standaard altijd opnemen.

2e regel titel van het bestek Pagina: 17 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN» 01. A230017.001.a01 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT deze bepaling opnemen indien houtwerk in het bestek worden beschreven i.v.m. de verplichting dat de rijksoverheid 100% duurzaam inkoopt. OPMERKING: door deze bepaling op te nemen wordt verlangd dat alle bouwstoffen, geheel of gedeeltelijk bestaande uit hout, aantoonbaar duurzaam geproduceerd moeten zijn. a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents". c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder sub a. wordt voldaan. d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis. Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement; - Annex I: Category A Evidence; - Application form for system managers; - Assessment matrix for system managers; Een ander bewijsmiddel dan een onder sub d. bedoeld certificatiesysteem, voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruikmaken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; - Annex II: Category B Evidence; - Appendix 1: Checklist Supply Chain; - Appendix 2: Checklist Legality; - Appendix 3: Checklist SFM with Guidance; - Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain; - Guidance appendix 2: Checklist Legality. De voornoemde documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.» 09. A200000.002.a09 BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE GROND deze bepaling opnemen indien van toepassing.

2e regel titel van het bestek Pagina: 18 De aannemer mag alleen bouwstoffen voor buitentoepassingen leveren, waarvan de kwaliteit voldoet aan de maximale samenstellings- en emissiewaarden overeenkomstig de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.» 19. A200000.002.a19 GROND deze bepaling opnemen indien grondwerk in het bestek wordt opgenomen. De aannemer mag alleen grond leveren waarvan de kwaliteit voldoet aan de achtergrondwaarden overeenkomstig de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.» 29. A200000.002.a29 PRODUCTEN MET EEN MERKNAAM deze bepaling Note: i.v.m. ARW 2012 bij voorkeur geen fabrieksnaam of een leverancier in het bestek vermelden. Voor zover in dit bestek een product is omschreven met een merknaam dient, indien niet uitdrukkelijk anders in dit bestek is aangegeven, achter elke merknaam gelezen te worden "of gelijkwaardig".» 39. A200000.002.a39 HOEDANIGHEID VAN BOUWSTOFFEN deze bepaling Voor zover in het bestek niet anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.» 00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN de bepaling 01 en 04 niet opnemen, deze per hoofdstuk benoemen.» 02. A230018.001.a02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING deze bepaling Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012.» 03. A230018.001.a03 BESLUIT BODEMKWALITEIT deze bepaling opnemen indien van toepassing. OPMERKING: deze bepaling is bedoeld voor het bestek waarin bouwstoffen beschreven worden die binnen de werking van het Besluit Bodemkwaliteit vallen. De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN» 09. A200000.002.a09 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN deze bepaling opnemen indien bouwstoffen door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2102 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen.

2e regel titel van het bestek Pagina: 19 00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN» 01. A230020.000.a01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN deze bepaling standaard altijd opnemen. De aannemer draagt er zorg voor dat: - het transport, opslag en verwerking van bouwstoffen die onder een productcertificaat, voorzien van het keurmerk van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie-instelling, worden geleverd, moeten mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals deze zijn vermeld in deze documenten; en - het transport, de opslag en de verwerking van de overige bouwstoffen moeten mede plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant.» 00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN de bepaling 01 niet opnemen.» 09. A200000.002.a09 OUDE BOUWSTOFFEN deze bepaling standaard opnemen bij sloopwerkzaamheden. Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever en worden eigendom van de aannemer en moeten door hem worden afgevoerd van het rijksterrein.» 00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL de bepaling 02 niet opnemen.» 01. A230022.002.a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN de van toepassing zijnde onderdelen selecteren door de betreffende diciplines.... indien de vrije invulmogelijkheid niet wordt gebruikt deze verwijderen. Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. OPMERKING: de aannemer, de onderaannemer of de leverancier. De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 2 jaar: - het hang- en sluitwerk op het goed functioneren; - verduisteringsgordijnen; - koud- en warmwatertapinstallaties; - sanitair; - brandblustoestellen; - verwarmingsinstallaties; - ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties; - koelinstallaties; - regelinstallaties; - gasinstallaties; - elektrotechnische installaties; - communicatieinstallaties; - brandmeldinstallaties; - beveiligingsinstallaties; -... De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 3 jaar:

2e regel titel van het bestek Pagina: 20 - transparante verfsystemen. -... De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 5 jaar: - ruwbouwtimmerwerken; - plaatafwerkingen op ruwbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; - binnendeuren compleet met toebehoren; - paneelschuif- en/of vouwwanden compleet met toebehoren; - lichtkoepels en lichtstraten; - garage- en bedrijfsdeuren compleet met toebehoren; - klimbeveiliging daken; - enkele beglazing, brandwerendheid en veiligheid; - kitten, voegvullingsmassa's en rugvullingen; - dilatatievoegprofielen; - vaste en beweegbare gevelschermen inclusief toebehoren; - stukadoor- en spuitpleisterwerken; - vloer- en wandtegelwerken inclusief het voegwerk; - cementgebonden dekvloeren; - vloerluiken; - systeemplafonds inclusief toebehoren; - systeemwanden inclusief toebehoren; - afbouwtimmerwerken; - plaatafwerkingen op afbouwtimmerwerken, op kleur en delamineren; - dekkende verfsystemen; - brandwerende coatings; - keukenkasten; - aanrecht- en werkbladen; - balies en loketten; - elastische vloerbedekkingen; - zachte vloerbedekkingen; - binnenriolering; - kraanbanen; -... De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 6 jaar: - houten buitendeuren compleet met toebehoren; - de vloeistofdichte vloer/verharding inclusief rioleringstelstel tot en met de oliewaterafscheiderinstallatie. -... De volgende onderdelen moeten gegarandeerd worden door de aannemer voor een periode van 10 jaar: - geprefabriceerde heipalen; - betonconstructies voor fundering en vloeren; - gemetselde buitenwanden inclusief verankering, ventilatie en isolatie; - gemetselde en/of gelijmde binnenwanden; - voegwerk van de schoon metselwerkwanden; - vooraf vervaardigde steenachtige elementen; - metaalconstructiewerken, inclusief dakplaten; - thermisch verzinkte stalen onderdelen; - metalen onderdelen welke voorzien zijn van een coating; - houten buitenkozijnen en ramen compleet met toebehoren; - metalen buitenkozijnen, ramen en deuren compleet met toebehoren. - (sandwich)panelen, van aluminium of gecoat staal; - houten binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; - plaatstalen binnendeurkozijnen en puien compleet met toebehoren; - metalen gevelbekledingen;