Bestek deel A. Project: Nieuwbouw Naturalis Biodiversity Center Besteknummer: 13240BE - A1 Algemeen Datum: 31 mei 2016

Transcriptie

1 Bestek deel A Project: Nieuwbouw Naturalis Biodiversity Center Besteknummer: 13240BE - A1 Algemeen Datum: 31 mei 2016 Catalogus: 41 (constructief) / 43 (bouwkundig Licentienummer: E. (bouwkundig) / E (constructief)

2 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 1/62 BESTEK Ten behoeve van: Nieuwbouw Museum Naturalis Biodiversity Center te Leiden in opdracht van Naturalis Biodiversity Center Besteknummer: 13240BE - A1 Algemeen DEEL A: Administratieve Bepalingen, Algemene en Voor het werk geldende voorwaarden en de Technische Bepalingen en Werkbeschrijving van de Bouwplaatsvoorzieningen Datum: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: (catalogus nr. 43). onder licentienummer: Velp N E. (bouwkundig) / uitgave: (catalogus nr. 41) E (constructieve onderdelen) 2016 ABT bv Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABT bv. Het bestek mag voor geen ander werk gebruikt worden dan waarvoor het is bedoeld.

3 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 2/62 TITELPAGINA Opdrachtgever: Naturalis Biodiversity Center Postbus 9517 Darwinweg RA LEIDEN 2333 CR LEIDEN Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) De heer: C. van Beers chris.vanbeers@xs4all.nl Algemene omschrijving van het werk: Nieuwbouw Museum Naturalis Biodiversity Center te Leiden Architect: Neutelings Riedijk Architecten Postbus AM ROTTERDAM Telefoon: +31 (0) info@neutelings-riedijk.com in samenwerking met: Bouwkundige uitwerking: ABT bv Postbus 82 Arnhemsestraatweg AB ARNHEM 6881 NK VELP Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) abt@abt.eu Adviseur: Adviseur Constructies: Aronsohn Constructies raadgevende ingenieurs bv Postbus 2401 Lijnbaan CK ROTTERDAM 3012 EN ROTTERDAM Telefoon: +31 (0) rotterdam@aronsohn.nl Adviseur Installaties: Huisman & van Muijen B.V. Postbus rompertdreef CZ 's-hertogenbosch 5233 ED s-hertogenbosch Telefoon: +31 (0) info@hvm.nl Adviseur Bouwfysica en Brandveiligheid: DGMR Adviseurs Postbus 153 Van Pallandtstraat AD ARNHEM 6814 GM ARNHEM Telefoon: +31 (0) hr@dgmr.nl Adviseur Bouwadvies en Cost Engineering: IGG Bointon de Groot BV Postbus Prinses Catharina Amaliastraat CL DEN HAAG 2496 XD DEN HAAG Telefoon: +31 (0) Fax: +31 (0) info@igg.nl

4 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 3/62 INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 4 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN WERKBESCHEIDEN BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN LOODSEN EN KETEN BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK INRICHTING WERKTERREIN AFSLUITINGEN EN RECLAME OPMETEN UITZETTEN TIJDELIJKE DRAINAGE TIJDELIJKE BEMALING TIJDELIJKE DAMWANDEN TIJDELIJKE CONSTRUCTIES 52 EINDPAGINA 53 BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING 54 BIJLAGE MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST 56 BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE 61

5 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 4/62 OVERZICHT BIJLAGEN Bijlagen (bij dit deelbestek ingebonden): - model garantieverklaring. - model coördinatie-overeenkomst. - model bankgarantie. Voor de bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen en overige bijlagen zie elk deelbestek.

6 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 5/62 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU- Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede PROJECTGEGEVENS 01. DEMARCATIE De demarcatie is op tekening aangeven, en voor zover als nodig aanvullend beschreven in dit bestek AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 90. AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN Waar in dit bestek staat vermeld UAV, hiervoor te lezen de UAV Waar in dit bestek staat vermeld STABU Standaard, hiervoor te lezen de STABU Standaard 2012 (waarin is opgenomen de UAV 2012). In aanvulling op paragraaf 1, lid 1 van de UAV 2012: - voertaal: alle gegevens, correspondentie en communicatie dienen in het Nederlands te zijn. - onder derden wordt verstaan: de bedrijven of instanties die, tegelijkertijd en te zelve plaatse op het werkterrein, werkzaamheden uitvoeren welke niet door of in opdracht van de aannemer worden uitgevoerd. Indien aangegeven wordt onderscheid gemaakt tussen: - de derden betrokken bij de verbouw bestaande bouw - de derden betrokken bij de nieuwbouw - onder projectverantwoordelijke wordt verstaan: de door de opdrachtgever als zijn vertegenwoordiger van de opdrachtgever aangewezen persoon die is belast met het management van het project en die als enige de bevoegdheid heeft opdrachten te verstrekken en/of te wijzigen. - onder project wordt verstaan: het geheel van de in elkander grijpende werken zoals bedoeld in paragraaf 31, lid 1 van de UAV onder coördinatie wordt verstaan: het in organisatorisch opzicht op elkaar afstemmen van de activiteiten van alle betrokken partijen die samenhangen met de totstandbrenging van een bouwwerk of een onderdeel daarvan. Hieronder vallen in ieder geval het afstemmen van tijd, volgorde en plaats van de uitvoering van de werkzaamheden, de te leveren diensten en de te verstrekken gegevens van partijen. - de in de titelpagina van dit bestek beschreven architect, constructeur en/of adviseur, zijn bedrijven, personen of instanties welke door de opdrachtgever zijn gecontracteerd. - onder hoofddraagconstructie wordt verstaan: de (gedeeltelijke) uitwerking van de bouwconstructies door de hierboven beschreven adviseur constructies. - waar wordt beschreven "in dit bestek" te lezen "in dit uit meerdere delen (bestekboeken) bestaande bestek". - onder oude bouwstoffen worden bij sloopwerkzaamheden verstaan: de

7 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 6/62 van de sloopwerken afkomende bouwstoffen. 91. BEGRIPSBEPALINGEN BOUWCONSTRUCTIE Definities conform het bouwbesluit: - bouwconstructie: onderdeel van een bouwwerk dat bestemd is om belasting te dragen. - bezwijken: het overschrijden van een uiterste grenstoestand. In aanvulling op paragraaf 1, lid 1 van de UAV Onder bouwconstructie wordt verstaan alle constructies, elementen of onderdelen die zijn aangegeven op de constructieve bestektekeningen. Hiertoe behoren eveneens de door de aannemer uit te werken delen die een onderdeel vormen van bovengenoemde bouwconstructies. Onderdelen die op de constructietekeningen als bouwkundig staan aangegeven of waarvan op de constructieve tekening uitsluitend een verwijzing naar de bouwkundige tekening is opgenomen, behoren niet tot deze bouwconstructies. Onder hoofdberekening wordt verstaan de berekening van de horizontale en verticale belastingafdracht door de draagstructuur en de doorsnedencontrole van de daarop betrekking hebbende elementen. In de berekening wordt uitsluitend de definitieve situatie verantwoord. Belastinggevallen die verband houden met de realisatie zoals productie, montage, transport, uitvoering etc. worden geacht in het werkplan van de aannemer te zijn opgenomen en worden niet in de hoofdberekening verantwoord. Onder detailberekening wordt verstaan de berekeningen van de bevestigingsmiddelen en aansluitingen van de onderdelen en elementen, die krachten op elkaar uitoefenen. Tevens wordt hieronder verstaan de aanvullende controles op de hoofdberekening die verband houden met de specifieke eigenschappen en voorwaarden van de toe te passen elementen en/of onderdelen. Alle op de constructieve bestektekeningen en bijlagen behoren tot deze opdracht. Onderdelen die op de constructieve bestektekeningen als bouwkundig staan aangegeven of waarvan op de constructieve tekening uitsluitend een verwijzing naar de bouwkundige tekening is opgenomen, behoren niet tot deze opdracht. Alle benodigde uitwerkingen van overige bouwconstructies zijn verplichtingen van de aannemer en dienen deze bedrijven, personen of instanties door de aannemer te worden gecontracteerd. 92. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN Tot het werk behoren, voor zover in dit bestek niet uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald, mede de levering en de montage van alle niet met name genoemde onderdelen, die voor een goed en volledig functioneren noodzakelijk zijn. De voor de uitvoering noodzakelijk te verwijderen obstakels tegen buitengevels, tegen buitenkozijnen of in de ruimtes (vaste onderdelen), indien dit in verband met de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk is, behoren tot de werkzaamheden van de aannemer. Indien bovenstaande onderdelen later weer dienen te worden aangebracht zal dit worden vastgelegd in de opname staat van het project VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 90. PUBLICATIES BOUWBESLUIT In afwijking van bovenstaande bepaling 01. en artikel bepaling 02 van de STABU Standaard gelden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, voor in het bestek genoemde publicaties, die eveneens genoemd worden in het kader van het Bouwbesluit en de op het Bouwbesluit betrekking hebbende Ministeriële Regelingen, de nadere voorschriften voor deze publicaties genoemd in het Bouwbesluit en de op het Bouwbesluit betrekking hebbende Ministeriële Regelingen, zulks voor zover nodig voor het privaatrechtelijk verkeer, met dien verstande dat: - indien en voor zover in bedoelde publicaties sprake is van partijkeuring, die partijkeuring bij de toepassing van de publicatie in het kader van het

8 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 7/62 Bouwbesluit, voor zover in het bestek aangaande de keuring van bouwstoffen niet anders is aangegeven, tussen partijen van toepassing zal zijn. - alle voor de uitvoering van het werk van belang zijnde delen van die normen van toepassing zijn (dus ook die delen waarnaar het bouwbesluit niet verwijst) DIRECTIE 01. AANGEWEZEN DIRECTIE Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: De door de opdrachtgever aangewezen personen die als directie zullen optreden, worden in de notulen van de eerste bouwvergadering vermeld. 90. TOEZICHT In aanvulling op paragraaf 3, lid 6 van de UAV Er zal geen continu toezicht op de uitvoering worden uitgeoefend. De aannemer kan zich niet beroepen op het ontbreken van toezicht. Nader zal worden bepaald welke werkzaamheden in ieder geval niet mogen worden uitgevoerd dan in aanwezigheid van de directie of van door haar aangewezen personen. Dit geldt in ieder geval voor alle werkzaamheden aan de schil van de toren en voor het loskoppelen van de loopbrug GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 90. VOLMACHT In aanvulling op en wijziging van paragraaf 4, lid 1 van de UAV Van de aannemer wordt vereist dat hij de aanwijzing van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen zal aangeven met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig Bijlage A van de UAV Ditzelfde geldt voor wijzigingen van bedoelde volmacht VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden. 03. AFLEVERING BOUWSTOFFEN OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen worden kosteloos op of in het vervoermiddel bij het werkterrein afgeleverd. De beschikbaar gestelde bouwstoffen onmiddellijk na aankomst in ontvangst nemen, na ondertekening van een door de opdrachtgever bijgevoegd ontvangstbewijs. 04. AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. Stof: en omvang: zie het rapport grondonderzoek, als bijlage bij dit bestek. 05. RAPPORT BELENDINGEN Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, verstrekt de opdrachtgever aan de aannemer een door een (beëdigd) makelaar, taxateur of expertisebureau opgesteld rapport van de staat waarin de onderstaande belendingen verkeren. Belendingen: - de buitenterreinen in aansluiting op het werkterrein; - bestaande bebouwingen (interieur en exterieur) in de directe omgeving van het werkterrein. - erfafscheidingen en bestratingen in aansluiting op het werkterrein; 90. BENODIGDE TEKENINGEN EN ANDERE GEGEVENS In aanvulling op paragraaf 5, lid 1c van de UAV De door de opdrachtgever te verstrekken benodigde tekeningen en andere gegevens worden verstrekt overeenkomstig het door de aannemer op te stellen planning- en roulatieschema. Dit planning- en roulatieschema is een onderdeel van het vereiste gedetailleerd werkplan beschreven in artikel VAN OVERHEIDSWEGE GESTELDE EISEN In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 5, lid 6 van de UAV geldt, dat indien de Europese Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation: CPR) andere eisen aan het werk stelt dan in dit bestek is bepaald, de aannemer met de directie zal overleggen over een te volgen procedure om te komen tot een weloverwogen besluit ten aanzien van een te leveren product onder CE. De aannemer wordt geacht mee te werken aan het voorkomen van

9 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 8/62 meer werk voortkomend uit genoemde wetgeving VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 05. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 09. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken en eisen tot schadevergoeding van derden wegens door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van deze derden, tenzij de inbreuk voortvloeit uit door de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen. 10. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN

10 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 9/62 Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie dient hij bij de directie hiertoe tijdig een verzoek in. Alle extra kosten voor begeleiding en toezicht zijn voor rekening van de aannemer. 11. LEERLINGBOUWPLAATS Dit project als leerlingbouwplaats uitvoeren. Het aantal leerlingen, mede gelet op de aard en omvang van het werk, bepalen in overleg met de adviseur van Fundeon, in overleg met de aannemer. Hierna door de aannemer dit als advies ter goedkeuring voorleggen aan de directie. 12. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - de werkzaamheden uitvoeren met geluidsarme machines en apparatuur, waarmee een equivalent geluidsniveau van 85 dba niet overschreden wordt buiten het werkterrein. - de toegestane geluidsbelasting op de gevels van belendende bebouwing bedraagt maximaal 65 db(a) voor een uitvoeringsperiode van ten hoogste 1 maand en 60 db(a) voor langere perioden (equivalente geluidsniveau van uur tot uur). - bovenstaand leidt uitzondering indien in de omgevingsvergunning dan wel bijlagen bij dit bestek afwijkende eisen worden gesteld. 13. BEPERKINGEN M.B.T. TRILLINGEN Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: - de trillingsniveaus mogen de grenswaarden van onderstaande SBR publicaties niet overschrijden: - Meten en beoordelen van trillingen (Deel A): Schade aan gebouwen; - Meten en beoordelen van trillingen (Deel B): Hinder voor personen in gebouwen; en - Meten en beoordelen van trillingen (Deel C): Storing aan apparatuur. - de locatie en de grenswaarden van de trillingsniveaus dienen door de aannemer in overleg met de directie vooraf worden vastgesteld. - bovenstaand leidt uitzondering indien in de omgevingsvergunning dan wel bijlagen bij dit bestek afwijkende eisen worden gesteld. Indien de aannemer van dit bestek niet is gecertificeerd, dient hij de metingen te laten uitvoeren door een als zodanig gecertificeerd bedrijf. De gemeten waarden worden dagelijks aan de directie gerapporteerd. Bij overschrijding van een overeengekomen waarde dient de aannemer de werkzaamheden onmiddellijk te staken en daarvan melding te doen aan de directie. 19. NULMETING Voorafgaand aan de werkzaamheden moet een nulmeting worden uitgevoerd om het optredende geluidsniveau en de mogelijk optredende trillingen door het aanwezige verkeer en mogelijke andere invloeden te bepalen. De aannemer dient een monitoringsplan op te stellen en dit bij de directie ter goedkeuring in te dienen. 29. GOEDKEURING KADERPERSONEEL In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV Al het kaderpersoneel dat door de aannemer op dit werk wordt ingezet dient de goedkeuring te hebben van de directie en de opdrachtgever. Hiertoe dient de aannemer de curricula vitae van dit personeel op de tiende dag na de gunning in bij de directie. De voorstellen van de aannemer voor het in te zetten kaderpersoneel kunnen zowel voor als tijdens de uitvoering door de opdrachtgever / directie worden afgewezen. Bij een afwijzing dient de aannemer voor vervanging te zorgen. Voor deze vervanging geldt dezelfde procedure als hierboven omschreven. 39. GOEDKEURING ONDERAANNEMERS In aanvulling op paragraaf 6, lid 26 van de UAV De vereiste goedkeuring dient de aannemer tijdig voor de aanvang van de desbetreffende onderdelen van het werk schriftelijk aan te vragen. Het verzoek tot goedkeuring dient tevens de verklaring van de aannemer te bevatten dat hij de onderaannemer(s) aan de hand van het bestek volledig heeft ingelicht, aangaande diens (hun) verplichtingen. Het verzoek dient tevens op verzoek van de directie vergezeld te gaan van informatie over de betreffende onderaannemer inzake kwaliteit, ervaring, capaciteit en solvabiliteit. 49. WERKVOORBEREIDING AANNEMER IN RELATIE TOT UITWERKINGSNIVEAU VAN TEKENINGEN

11 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 10/62 De werkvoorbereiding hoort tot de verplichtingen van de aannemer. Tot de werkvoorbereiding behoort mede het op een zodanige wijze bewerken en/of aanvullen van de, namens de opdrachtgever verstrekte, gegevens dat deze voldoen aan het door de aannemer noodzakelijk geachte niveau van uitwerking en volledigheid. Dit is van belang omdat de gegevensverstrekking namens de opdrachtgever uitsluitend tot doel heeft een beeld te schetsten van hoe het werk er uit moet zien en van de principes van de wijze waarop het werk gemaakt moet worden. Dit kan o.a. betekenen dat niet alle details die voor de uitvoering van het werk daadwerkelijk nodig zijn namens de opdrachtgever verstrekt worden of dat de informatie niet op een voor de bouwplaats logische wijze op de informatiedragers is aangegeven. In dit kader is het aantal details dat nog namens de opdrachtgever verstrekt wordt gelimiteerd tot gezamenlijk 40 stuks. De posities van deze details worden in overleg met de aannemer vastgesteld. 90. VOORGESCHREVEN CONSTRUCTIES, WERKWIJZEN EN BOUWSTOFFEN In aanvulling en wijziging op paragraaf 6 van de UAV Verschillen en afwijkingen in beschrijvingen, tekeningen en andere stukken, behorende tot de overeenkomst van aanneming, dient de aannemer uiterlijk binnen 10 dagen na ontvangst van voornoemde stukken schriftelijk te melden aan de directie. De eventuele meer kosten door het niet tijdig melden van afwijkingen zijn voor rekening van de aannemer. Indien de aannemer van mening is, dat in dit bestek voorgeschreven, dan wel op de bijlagen van dit bestek aangegeven constructies, en/of werkwijzen, en/of bouwstoffen zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat bij de uitvoering van de betreffende bouwdelen en/of installatiedelen naar zijn oordeel sprake zou zijn van een ondeugdelijk product, dan wel hierop geen garantie kan worden verleend, dient hij dit schriftelijk aan de directie te melden. Onverlet zijn meldingsplicht volgens paragraaf 6, lid 14 van de UAV 2012 zal de aannemer in bedoelde gevallen zorgdragen voor uitvoering met een deugdelijk en gelijkwaardig alternatief, zulks ter beoordeling van de directie, één en ander uit te werken, te leveren en aan te brengen zonder extra meer kosten voor de opdrachtgever. Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven onderaannemer niet, niet tijdig of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze onderaannemer in te schakelen, is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. Indien de aannemer meent dat een voorgeschreven fabrikant en/of leverancier niet tijdig zijn product zal leveren of niet deugdelijk zal presteren en de aannemer in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de directie daarop te wijzen, deze fabrikant of leverancier in te schakelen, is de aannemer voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk. Aan paragraaf 6, lid 22 van de UAV 2012 toevoegen achter het laatste woord: "en te keuren." 91. VERGUNNINGEN / MELDINGEN De aannemer verzorgt alle benodigde vergunningen, keuringen, enzovoort, benodigd voor de uitvoering van de in dit bestek beschreven bouw- en installatiedelen. De aannemer informeert het lokale bouw- en woningtoezicht 5 werkdagen voor aanvang constructieve werkzaamheden zoals heiwerk, betonstorten, monteren staalconstructie, dan wel conform aanvullende eisen gesteld in de voor het werk afgegeven vergunning. 93. SUBSIDIE De aannemer dient zijn volle medewerking te verlenen ter verkrijging van diverse subsidies. Hiervoor dient de aannemer de benodigde documenten, facturen en eventuele aanvraag gegevens tijdig ter beschikking te stellen. Hiervoor dient de aannemer de benodigde gegevens te verstrekken dat wordt voldaan aan de betreffende subsidie voorwaarden DATUM VAN AANVANG 01. DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : de datum vastgelegd in de schriftelijke opdracht van het werk door de opdrachtgever. De datum van aanvang, dient te worden vastgelegd in de planning welke als contractstuk tussen opdrachtgever, aannemer en overige bij het werk betrokken partijen zal gelden. De planning van de werkzaamheden dient door de aannemer te worden uitgewerkt in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, als

12 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 11/62 verlangd in artikel UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 06. OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde datum worden opgeleverd. - 1 september 2018 De datum van oplevering, dient te worden vastgelegd in de planning welke als contractstuk tussen opdrachtgever, aannemer en overige bij het werk betrokken partijen zal gelden. De planning van de werkzaamheden dient door de aannemer te worden uitgewerkt in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan, als verlangd in artikel WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar staat, "technische installatiewerk" te worden gelezen, "werk". 21. BEPROEVING Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: technisch(e) installatiewerk(en): alle onderdelen als beschreven in de betreffende hoofdstukken, indien zulks van toepassing, zie de beschrijving in elk deelbestek. 90. BEREIDVERKLARING VROEGTIJDIGE OPLEVERING In aanvulling op paragraaf 8 van de UAV Het werk kan niet eerder dan de geplande opleveringsdatum opgeleverd worden tenzij alle met de uitvoering betrokken contract partijen zich daartoe bereid verklaard hebben OPNEMING EN GOEDKEURING 90. OPNEMING EN GOEDKEURING In aanvulling op en wijziging van paragraaf 9 van de UAV De schriftelijke of mondelinge aanvrage van de aannemer genoemd in lid 1, zal ten minste 10 werkdagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn in het bezit van de directie zijn, respectievelijk in het dagboek of weekrapport zijn aangetekend. De in de leden 3 en 5 genoemde dagen zijn werkdagen. De aannemer of zijn gevolmachtigde dient bij de opneming aanwezig te zijn. Een herhaalde opneming zal binnen 14 dagen na de voorgaande opneming plaatsvinden, tenzij de directie na verzoek van de aannemer daartoe een ruimere termijn stelt. In overleg met de directie stelt de aannemer data (meerdere dagen) en tijdstippen vast. De kosten van de adviseur en overige vertegenwoordigers van de directie welke aanwezig zijn bij een herhaalde opneming (keuring en / of beproeving), zijn voor rekening van de aannemer, tenzij deze aannemelijk kan maken dat de oorzaak van de herhaalde opneming geheel buiten zijn verantwoordelijkheid ligt. De aannemer dient benodigde arbeid, diensten en / of leveringen te verzorgen om keuring mogelijk te maken (als voorbeeld hulp bij bediening, tijdelijk aan te brengen proefbelastingen, enzovoort). 91. WERKTERREIN TIJDENS OPNEMING In aanvulling op paragraaf 9 van de UAV Ten tijde van de opneming dienen het werkterrein en het gebouw te zijn opgeruimd en schoongemaakt. Dit houdt ondermeer in dat alle werktuigen, hulpmaterialen, keten en loodsen van het werkterrein zijn verwijderd, al het bouw- en overige afval met de daarvoor benodigde containers van het werkterrein zijn afgevoerd en het gehele gebouw is ontdaan van afval, vlekken en bouwstof, ook op plaatsen die aan het zicht zijn onttrokken OPLEVERING 90. OPLEVERING In afwijking van paragraaf 10, lid 1 van de UAV Gehele tekst vervalt en wordt vervangen door de volgende bepaling: Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien alle in elkaar grijpende werken van het project overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 9 van de UAV 2012 zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd. De dag, waarop alle in elkaar grijpende werken van het project zijn goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 91. SCHADE AAN HET WERK BIJ VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING In afwijking van paragraaf 10, lid 3 van de UAV Indien de

13 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 12/62 opdrachtgever over gaat tot het in gebruik nemen van het werk of delen van het werk voor de oplevering, blijft schade aan het werk tot de oplevering voor rekening van de aannemer, tenzij de aannemer aantoont dat de schade te wijten is aan de vervroegde ingebruikneming dan wel buiten zijn invloedsfeer is veroorzaakt ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: - 6 (zes) voor bouwkundig werk (twaalf) voor installaties. 90. SCHADE AAN HET WERK In aanvulling op paragraaf 11 van de UAV Indien gedurende de onderhoudstermijn herstelwerkzaamheden dienen te worden verricht waardoor eveneens werkzaamheden aan het werk van derden dienen te worden uitgevoerd, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de aannemer. In afwijking van paragraaf 11, lid 4 van de UAV Schade aan het werk tijdens de onderhoudstermijn blijft voor rekening van de aannemer, tenzij deze kan aantonen dat de schade(n) niet is (zijn) te wijten aan zijn handelen of vallen onder zijn verantwoordelijkheid, dan wel een normale slijtage en/of onvolledig of onvoldoende onderhoud. 91. GEBREKEN TIJDENS DE ONDERHOUDSTERMIJN In aanvulling op paragraaf 11 van de UAV Indien binnen de in bepaling 01 beschreven onderhoudstermijn(en), meerdere malen dezelfde gebreken optreden, is de aannemer verplicht, het bouwdeel of installatiedeel zodanig te wijzigen dat het opnieuw optreden van gebreken wordt vermeden AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING In aanvulling op en wijziging van paragraaf 12, lid 2 van de UAV Gehele tekst vervallen, hiervoor te lezen: "Het in het eerste lid bepaalde lijdt uitzondering: a. indien het geval, voorzien in artikel 7:761 BW, zich voordoet. De verjaringstermijn wordt gesteld op 20 jaren na de oplevering; b. indien het werk of enig onderdeel daarvan door schuld van de aannemer, zijn leverancier, zijn onderaannemer of zijn personeel een verborgen gebrek bevat en de aannemer van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is gedaan; c. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat. In aanvulling op en wijziging van paragraaf 12, lid 4 van de UAV De tekst (a) vijf jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, of (b) tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag wijzigen in tien jaren na de in het eerste lid bedoelde dag. 91. ONDERHOUDSVERPLICHTINGEN In aanvulling op paragraaf 12 van de UAV 2012: Voor de periode als beschreven in artikel behoort tot de werkzaamheden van de aannemer het uitvoeren van zowel correctief als preventief onderhoud. Tot het onderhoud van de bouwkundige en installatietechnische onderdelen behoren die werkzaamheden en leveringen benodigd voor het in stand houden van de functies bouwwerk, ruimte en voorziening betreffende de aspecten veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu van het bouwdeel of installatiedeel. Tot het onderhoud behoren ook verplichtingen voortvloeiend uit de gebruiksvoorwaarden, -attesten, -garanties etc. zoals gesteld door de fabrikant / leverancier, inclusief kosteloze vervanging van onderdelen. Tot de onderhoudsverplichtingen behoren alle te vervangen materialen en uit te voeren wettelijk verplichte keuringen voor het goed functioneren en het in stand houden van bouwdelen en/of installatiedelen beschreven in dit bestek. Dit betreft voor installaties ook het vervangen van lampen, zekeringen, filters enz. De aannemer dient hiervoor benodigde materialen in reserve te houden. Overigens geldt voor onderdelen, die in de onderhoudsperiode zijn vervangen en seizoensgebonden dienen te worden beproefd, dat de volledige periode opnieuw in gaat op de dag na vervanging en tenminste loopt tot en met één beproevingsseizoen na vervanging. Het schoon maken van bouwdelen behoort niet tot de onderhoudsverplichting

14 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 13/62 van de aannemer. Wel tot de onderhoudsverplichtingen is het minimaal elke 3 maanden monitoren van zowel bouwdelen en installatiedelen op het goed functioneren. Indien tijdens de onderhoudsperiode aan bouwdelen en/of installatiedelen onderhoudswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd of aanspraak wordt gedaan op de onderhoud van een onderdeel, zal het betreffende onderhoud worden uitgevoerd en deze werkzaamheden worden vastgelegd in een logboek. Dit logboek dient op een nader te bepalen plaats op het werk aanwezig te zijn. Van de beëindiging van de onderhoudstermijn wordt een door beide partijen te ondertekenen proces-verbaal opgemaakt inclusief het hierboven beschreven logboek. Beëindiging van de onderhoudstermijn kan derhalve niet stilzwijgend plaatsvinden. 92. GARANTIEVERPLICHTINGEN Indien binnen de garantieperiode meerdere malen dezelfde gebreken optreden, is de aannemer verplicht, het bouwdeel of installatiedeel zodanig te wijzigen dat het opnieuw optreden van gebreken wordt vermeden SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN 01. AANDUIDING WERKTERREIN Als werkterrein is beschikbaar de locatie beschreven in de titelpagina. Het oppervlak van het werkterrein zal in overleg met de directie en opdrachtgever worden vastgesteld. Als werkterrein is beschikbaar de te verbouwen ruimtes, evenals een gedeelte van het buiten terrein voor zover als nodig voor aanvoer en opslag van bouwmateriaal en het plaatsen van keten. De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situatie en de hoogteligging van, evenals de toegankelijkheid van het werkterrein op de dag van de aanbesteding. 90. TOEGANGSREGELING Voor het (de) object(en) geldt een toegangsregeling. De toegangsregeling ligt ter inzage bij de directie, op verzoek van de aannemer zal deze ter beschikking worden gesteld AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 90. AFSLUITING, RECLAME Het is niet toegestaan naamsaanduidingen of reclame aan te brengen op plaatsen als genoemd in paragraaf 16 leden 2 en 3 van de U.A.V. De gebruikelijke eigendomsaanduidingen op werktuigen en materieel zijn wel toegestaan. 91. TRADITIONELE GEBRUIKEN Ceremonies en/of evenementen in het kader van traditionele gebruiken zoals "het slaan van de eerste paal" dient de aannemer in overleg met de opdrachtgever zorgvuldig voor te bereiden. Tevens dient de aannemer voorzieningen te treffen om bedoeld evenement te doen slagen. Tijdens deze ceremonies en/of evenementen dient de aannemer de bouwactiviteiten voor een nader vast te stellen periode stil te leggen zonder dat daarvoor door de aannemer extra kosten in rekening worden gebracht of recht heeft op bouwtijdverlenging. Voor elke vorm van reclame voor en tijdens deze traditionele gebruiken door de aannemer en/of onderaannemers is goedkeuring nodig van de opdrachtgever VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01. DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van de uitvoering van het werk en deze in het werk achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor

15 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 14/62 duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, , 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna minimumeis). De criteria zijn te vinden op onder "Documents". 1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de minimuseis wordt voldaan. Indien het hout wordt geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan, indien: a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid; of b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management). Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u op of 2. Daarnaast kan de aannemer ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan. a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; - Documents for Category B evidence: - Annex II: Category B Evidence; - Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance; - Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance. Deze documenten zijn te vinden op en b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten: - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements; - TPAC documents for assessing certification systems (Category A): - Annex I: User Manual TPAC; - Assessment matrix for system managers; - Application form for system managers; Deze documenten zijn te vinden op en VERWERKEN VAN BOUWSTOFFEN In aanvulling op paragraaf 17 van de UAV Bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm (h'en) of Europese technische beoordeling (ETA), zoals bedoeld in de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU), dienen te zijn voorzien van CEmarkering. Alle te verwerken bouwstoffen dienen van eerste soort en kwaliteit te zijn. Voor zover leverbaar onder kwaliteitsverklaringen dienen bouwstoffen te zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen (certificaten, attesten en dergelijke) van een door de Raad voor Accreditatie erkende certificerende en attesterende instelling of zijn voorzien van kwaliteitsverklaringen waarvan de gelijkwaardigheid met vorenbedoelde kwaliteitsverklaringen door de aannemer dient te worden aangetoond. Indien is overeengekomen dat producten uit het buitenland worden toegepast dient de overeenkomstige hoedanigheid door de aannemer te worden aangetoond. Mocht binnen dit bestek bouwproducten zijn toegepast onder een ander certificaat, welke afwijken van de geharmoniseerde Europese normen, dan mag de aannemer een voorstel doen voor een product van overeenkomstige hoedanigheid, maar met CE-markering. In al deze gevallen zal de aannemer in overleg treden met de directie. 19. OVEREENSTEMMENDE BOUWSTOFFEN Voor bouwstoffen die in dit bestek zijn aangeduid met fabrikantnamen en/of types zijn deze aanduidingen gehanteerd in plaats van een uitgebreide

16 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 15/62 technische specificatie. Voor deze bouwstoffen kan een ander product met overeenkomstige hoedanigheid worden toegepast, in de zin van de artikelen 2.4, 3.4, 4.4, 5.4 en 6.3 van het aanbestedingsreglement. De aannemer moet op zijn kosten schriftelijk aantonen dat dit andere product van overeenkomstige hoedanigheid is aan de in het bestek aangegeven bouwstof. De overeenkomstige hoedanigheid dient aangetoond en onderbouwd te worden door de aannemer. De door de directie/opdrachtgever te besteden tijd en gemaakte onkosten voor de beoordeling hiervan zullen door de directie/opdrachtgever bij de aannemer in rekening gebracht worden. De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV 2012 vereiste toestemming van de directie wordt zo tijdig mogelijk schriftelijk bij de directie aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de overeenkomstige hoedanigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen. 90. AANVOER VAN MATERIALEN De aanvoer van materialen en apparatuur zal plaatsvinden naar behoefte van de uitvoering. Langdurige opslag zal na overleg met de directie in uiterste noodzaak worden toegestaan. Het aanvoeren, respectievelijk lossen van materiaal buiten de normale werktijden evenals in de voor bouwbedrijven vastgestelde vakantieperiode is zonder goedkeuring van de directie niet toegestaan. Indien aanvoer van materialen verband houdt met productietijd, klimatologische of andere vertragende omstandigheden, dienen deze materialen tijdig te worden besteld en/of worden aangevoerd. 91. AFKEURING De directie houdt zich onverkort het recht voor om afgekeurde bouwdelen of installatiedelen te laten slopen en opnieuw te laten aanbrengen voor rekening van de aannemer. Eventueel hieruit voortvloeiende stagnaties van het werk geven de aannemer geen recht op termijnverlenging, waarbij de kosten als gevolg van deze stagnaties eveneens voor rekening van de aannemer zijn KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. KEURING VAN BOUWSTOFFEN De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: alle bouwstoffen. 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV In aanvulling en wijziging op paragraaf 18, van de UAV 2012: - de in het bestek vereiste beproevingen en keuringen zijn, inclusief alle bijkomende kosten van materiaal, transport en opslag, geheel voor rekening van de aannemer. In aanvulling op het gestelde in paragraaf 18, lid 2 van de UAV 2012 toevoegen: - de aannemer is verplicht, ter voorkoming van vertraging, vroegtijdig monsters van alle daartoe in aanmerking komende materialen ter goedkeuring aan te bieden. Hierbij dient de levertijd in acht te worden genomen. (Zie de hoofdstukken van de werkbeschrijving). Het tijdstip van bemonsteren dient zodanig te worden gekozen, dat de uitvoering bij eventuele afkeuring van de monsters geen vertraging ondervindt. Goedkeuring als hier voor bedoeld ontslaat de aannemer, diens onderaannemers en/of leverancier(s) echter nimmer van zijn/hun aansprakelijkheid terzake van ongeschiktheid van bedoelde materialen, dan wel terzake van de verwerking of aanbrenging in het werk daarvan. - controle op en inspectie van vooraf vervaardigde onderdelen vindt ook plaats in de desbetreffende fabriek of werkplaats; de keuring van het onderdeel, als bedoeld in UAV 2012, paragraaf 18, lid 1, geschiedt in het werk. - de aannemer meldt tijdig de aanvoer van bouwstoffen. Bouwstoffen die met een product-certificaat geleverd dienen te worden, mogen worden betrokken van een leverancier die niet onder een keurmerk mag leveren, mits de aannemer deze bouwstoffen op zijn kosten tijdig laat keuren op de aanwezigheid van dezelfde eigenschappen als die van de bouwstoffen met product-certificaat door een door de Raad van Accreditatie erkende certificatie-instelling. In nadrukkelijke afwijking van paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 geldt, dat

17 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 16/62 indien door de Raad voor de Accreditatie een kwaliteitsverklaring is afgegeven, die afwijkt van een Declaration of Performance (DoP) behorende bij een geharmoniseerde Europese norm (h'en) de genoemde kwaliteitsverklaring op die onderdelen nietig wordt verklaard voor zover zij afwijken van de DoP. De door de Raad van Accreditatie afgegeven kwaliteitsverklaringen zijn in overeenstemming gebracht met het bouwbesluit en als zodanig in overeenstemming met de Nederlandse regelgeving. In alle gevallen blijven deze aanvullingen op de kwaliteitsverklaringen van toepassing. Voor een product geleverd onder een h'en geldt in principe hetgeen is gesteld in BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. De aannemer verstrekt het vorig bedoelde bewijsmiddel uiterlijk 10 werkdagen voor de verwerking van die bouwstof dan wel grond schriftelijk aan de directie. 04. MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: - van alle materialen beschreven in dit bestek indien in het betreffende hoofdstuk hier algemeen (paragraaf 00) of in een bestekpost hier specifiek om wordt gevraagd. Beoordelingskenmerk: - kleur, glansgraad, ondertoon en tint. - oppervlaktestructuur, textuur en reliëf. - hardheid en/of slijtvastheid. - vorm en afmeting. Aanvullend, constructie: - van alle oplegmaterialen, scheidingsmaterialen, bevestigingsmiddelen enz. van constructieonderdelen beschreven in dit bestek. - van alle bevestigingsmiddelen indien deze in het zicht komen beschreven in dit bestek. Beoordelingskenmerk: - sterkte en corrosiebestendigheid. Aanvullend, bouwfysica: - de kunststof vochtkeringsstroken beschreven in dit bestek. - de dampremmende en dampdoorlatende folies beschreven in dit bestek. Beoordelingskenmerken: - bouwfysische eigenschappen. Aanvullend, installaties: - van alle verlichtingsarmaturen, schakelmateriaal, bevestigingsmiddelen enz. van installatieonderdelen beschreven in dit bestek. - van alle apparatuur indien deze in het zicht komen beschreven in dit bestek. Beoordelingskenmerk: - energetische prestaties - ergonomie en functionaliteit. Voor alle bovenstaande ter beoordeling voor te leggen monster geldt: - elk monster dient een dusdanige afmeting te hebben zodat een goede beoordeling mogelijk is. - van materialen met variabele beoordelingskenmerken dienen ten minste 6 representatieve monsters te worden voorgelegd. - elk monster dient met specificatieformulier te worden aangeboden. - het bij het goedgekeurde monster behorende specificatieformulier dient te worden opgenomen in het verslag van de bouwvergaderingen. De aannemer dient de goedgekeurde monsters aan te brengen in de monsterkamer van de opdrachtgever zoals zij in het werk gebracht dienen te worden. 09. KEURINGSAPPARATUUR De nodige apparatuur en instrumenten ter beschikking stellen van de in de

18 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 17/62 UAV paragraaf 18 lid 3 genoemde keuring EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01. OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. - afvalstromen van verpakkingsmaterialen tot een minimum wordt beperkt. - bouwstoffen overeenkomstig de richtlijnen en verwerkingsvoorschriften van het productcertificaat danwel fabrikant/leverancier worden getransporteerd, opgeslagen en verwerkt. 90. DOOR DE OPDRACHTGEVER BESCHIKBAAR GESTELDE BOUWSTOFFEN De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen zijn op het werkterrein aanwezig, dan wel worden op het werkterrein afgeleverd. Het transport op het werkterrein dan wel het lossen van het vervoermiddel en het tijdelijk opslaan dient door de aannemer te worden verzorgd. Het verwerken van deze bouwstoffen evenals bouwstoffen verkregen zijn uit sloop welke dienen te worden hergebruikt is voor rekening van de aannemer. Tot deze werkzaamheden behoort ook het eventueel sorteren en schoonmaken van deze bouwstoffen, evenals het leveren en aanbrengen van montage- en bevestigingsmaterialen. De door de opdrachtgever beschikbaar gestelde bouwstoffen welke op het werkterrein worden afgeleverd, dit na schriftelijke afroep onder opgave van hoeveelheden en tijdstip(pen) van levering OUDE BOUWSTOFFEN 01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: - met uitzondering van de bouwstoffen verkregen uit sloop en welke dienen te worden hergebruikt als beschreven in de betreffende hoofdstukken, indien zulks van toepassing, zie de beschrijving in elk deelbestek. 90. ONVOORZIENE OUDE BOUWSTOFFEN Onvoorzienbaar uit het werk komende bouwstoffen blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze bouwstoffen aan de opdrachtgever verblijven, zijn de kosten, zoals bedoeld in paragraaf 21, lid 3 van de UAV 2012 voor rekening van de opdrachtgever GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: als beschreven in elk hoofdstuk - te garanderen door: de aannemer. - periode: als beschreven in elk hoofdstuk. In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model te worden overgelegd. 02. GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de directie. De garantieverklaring dient te worden overlegd voor de oplevering, met uitzondering van die onderdelen als beschreven in dit bestek waarvan voor de aanvang van de uitvoering van het gegarandeerde onderdeel een garantieverklaring wordt verlangd. De garantieverklaring dient te worden opgesteld conform het model garantieverklaring als bijlage bij dit bestek. Van alle geprefabriceerde bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit

19 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 18/62 bestek, welke in het werk dienen te worden afgewerkt dan wel gemonteerd, zal door de fabrikant / leverancier(s) en door de aannemer een medeondertekende-garantieverklaring dienen te worden afgegeven. Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd dient de aannemer respectievelijk fabrikant / leverancier / onderaannemer zich akkoord te verklaren met de in het bestek genoemde materialen, bevestigingsmiddelen en afdichting-/aansluitvoorzieningen, ofwel aan de directie voorstellen met welke middelen zijns inziens de onderdelen van bouwdelen dan wel installatiedelen dienen te worden gemonteerd en/of dienen te worden uitgevoerd. 90. GARANTIEVERPLICHTINGEN In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV Door ondertekening van de aannemingsovereenkomst verklaart de aannemer de in dit bestek genoemde onderdelen van het werk, met inachtname van het in dit artikel bepaalde, te garanderen. Dat de garant zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen. Indien de garantieverklaring niet door de onderaannemer of leverancier wordt verstrekt, wordt de garantieverklaring door de aannemer verstrekt. Indien een garantieverklaring als bedoeld in het eerste lid niet is overgelegd of een andersluidende garantieverklaring is overgelegd, kan daaruit geen afstand of wijziging van de in het eerste lid en onder omschreven garantieverplichting worden afgeleid ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema dient te worden aangegeven in: - kalenderdagen en voorzien van een balkenschema met vermelding van kalenderschaal en een prognoseschaal. De aannemer dient de duur en volgorde van zijn werkzaamheden zodanig in te plannen, dat de gevraagde opleveringsdatum, met inachtneming van het in de regio gebruikelijke onwerkbaar weer, kunnen worden gerealiseerd. Tijdstip waarop het algemeen tijdschema dient te worden ingediend: - binnen 10 werkdagen na gunning van het werk. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: PDF bestand. - goedgekeurde: 1 op papier en PDF bestand. Voor dat de aannemer op het werkterrein tot uitvoering van de werkzaamheden overgaat dient het algemeen tijdschema door de directie te zijn goedgekeurd. 02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan. 03. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen. 04. ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN De aannemer zal het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor akkoord tekenen. 05. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: De onderdelen zoals gevraagd in dit bestek. Eisen werkplan: in het werkplan dient te zijn aangegeven: - de te onderscheiden fasen in de uitvoering van het werk, hieronder tevens begrepen de werken door derden betrokken bij de nieuwbouw.

20 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 19/62 - de tijdsduur van de werkzaamheden. - de geschatte hoeveelheid te verwerken bouwstoffen (gespecificeerd). - de verwachte personeelsbezetting van de aannemer, onderaannemers en derden betrokken bij de nieuwbouw - het in te zetten materieel. - door wie welke werkzaamheden verricht gaan worden. - de door de opdrachtgever en derden te treffen voorzieningen, evenals de tijdstippen waarop deze uitgevoerd dienen te worden. - de door derden betrokken bij de nieuwbouw te leveren bouwstoffen, evenals het tijdstip van aanvoer van deze bouwstoffen op het werk. - de tijdstippen van aansluitingen door de Nutsbedrijven. - de tijdstippen van het plaatsen en later weer verwijderen van tijdelijke voorzieningen, zoals hekwerken, kraan banen, bouwketen, en loodsen. - de tijdstippen waarop werk-, detail- en sparingstekeningen dienen te worden aangeleverd - de tijdstippen waarop beslissingen ten aanzien van bemonstering etc. dienen te worden genomen. - de tijdstippen van bestellingen van materialen, met vermelding van nog vast te stellen soort, uitvoering, kleur, en dergelijke. - de tijdstippen van levering van bouwstoffen op het werk. - de door de derden betrokken bij de nieuwbouw te verrichten werkzaamheden. - de tijdens de duur van het werk vastgestelde roostervrije dagen. - de tijdstippen voor controleren, keuren, beproeven, instrueren en/of in bedrijf stellen. - de zogenaamde stop- en hold punten beschrijven en ook nader definiëren. - de oplevering. de aannemer dient de duur en volgorde van zijn werkzaamheden zodanig in te plannen, dat de gevraagde opleveringsdatum, met inachtneming van het in de regio gebruikelijke onwerkbaar weer, kunnen worden gerealiseerd. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met redelijke termijnen van door derden uit te voeren werkzaamheden, zulks ter beoordeling van de directie. De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan dient te worden aangegeven in kalenderdagen en voorzien van een balkenschema met vermelding van kalenderschaal en een prognoseschaal. Tijdstip waarop het werkplan dient te worden ingediend: - binnen 10 werkdagen na gunning van het werk. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: PDF bestand. - goedgekeurde: 1 op papier en PDF bestand. Voor dat de aannemer op het werkterrein tot uitvoering van de werkzaamheden overgaat dient het gedetailleerd werkplan door de directie te zijn goedgekeurd. 90. BEWAKING TIJDSCHEMA'S EN WERKPLANNEN De aannemer bewaakt de voortgang van alle werkzaamheden voortdurend aan de hand van de goedgekeurde tijdschema's en werkplannen. Zodra hij bemerkt dat de voortgang van de werken als geheel of ten aanzien van enig onderdeel een achterstand vertoont ten opzichte van de werkplannen, of voorziet dat dit zal geschieden, geeft hij hiervan onverwijld kennis aan de directie met daarbij een opgave van de maatregelen welke hij denkt te treffen om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. 91. STAND VAN HET WERK De stand van het werk ten opzichte van het algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan dient door de aannemer schriftelijk te worden vastgelegd, en te worden opgenomen in notulen van de bouwvergaderingen. Te verstaan is onder: - verificatie: de door de directie uit te voeren beoordeling in het kader van het toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst volgens paragraaf 3 lid 6 van de UAV 2012; - acceptatie: de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling van het (deel) kwaliteitsplan of het (deel) resultaat van het uitgevoerde werk, onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer voor het (deel) kwaliteitsplan en het bepaalde in de UAV 2012 met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering; - stoppunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde (deel) resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie aan de directie wordt aangeboden en waarna de betreffende werkzaamheden

21 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 20/62 niet mogen worden voortgezet zonder de toestemming van de directie; - bijwoonpunt: het moment, tijdens de uitvoering van het werk, waarop het door de aannemer goedgekeurde (deel) resultaat, inclusief de bijbehorende keuringsresultaten, ter verificatie en acceptatie voor de directie beschikbaar is en waarna de betreffende werkzaamheden direct mogen worden voortgezet, ongeacht of de directie al dan niet op dat moment aanwezig is; - registiratiepunt: het aspect van een project. ten aanzien waarvan de aannemer waarnemingen of beoordelingen uitvoert en de resultaten hiervan op overeengekomen momenten aan de directie overlegt. 92. PROJECT KWALITEITSPLAN De aannemer zal een kopie van het voor dit werk gemaakte Project Kwaliteits Plan (PKP) aan de directie doen toekomen. Als ook door de opdrachtgever een PKP is gemaakt zal de aannemer er voor zorgdragen dat zijn PKP hierop aansluit DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring (st): STABU Uitwisselformaat (SUF) en als Adobe PDF bestand. - de goedgekeurde (st): STABU Uitwisselformaat (SUF) en als Adobe PDF bestand. Tijdstip: minimaal 10 werkdagen voor uitvoering van enig onderdeel. 02. TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 03. TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd. 90. BOUWVERGADERINGEN EN WERKOVERLEG Voor de bouwvergaderingen en werkoverleg wordt de vergaderstructuur, de frequentie en de verlangde aanwezigen namens de verschillende partijen door de directie voor de start van de bouw in een schema vastgelegd. De directie houdt zich het recht voor aanvullende vergaderingen te beleggen. In ieder geval dient op deze vergaderingen een vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig te zijn met beslissingsbevoegdheid. Van bouwvergaderingen worden de verslagen voorzien van een volgnummer door de directie opgesteld en verspreid. Deze verslagen worden op de volgende vergadering schriftelijk door de opdrachtgever en aannemer goedgekeurd, en worden geacht letterlijk in het weekrapport te zijn opgenomen. Van werkoverleg zoals door de directie verlangt worden de verslagen voorzien van een volgnummer door de aannemer opgesteld en verspreid. Verspreiding van bovengenoemde verslagen aan alle bij de vergadering aanwezige partijen AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 01. ROOILIJN De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege bevoegde instanties (gemeente, kadaster) in bijzijn van de directie in het werk aangegeven. 02. PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grondvloer. De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. (m) Peil=0 = 700+ NAP VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 90. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen komen alleen voor verrekening in

22 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 21/62 aanmerking indien zij niet in het bestek of bijlagen bij het bestek zijn beschreven en/of de aannemer ten tijde van de aanbesteding, ook na de grondige opname van de bestaande toestand ter plaatse, niet geacht kan worden op de hoogte te zijn van de aanwezigheid van deze stoffen of voorwerpen VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - de levering en plaatsing van de grootkeuken - de levering en plaatsing van de vaste inrichting - de levering en plaatsing van de Museum inrichting - de terreininrichting met uitzondering van de in deel B beschreven terreininrichting - herstel gevel Pesthuis - de parkeergarage 02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 04. COÖRDINATIE Dit bestek betreft een onderdeel van een project. De coördinatie van het project zal worden verzorgd door: de bouwkundig aannemer van de nieuwbouw. Deze coördinatie betreft de coördinatie van de derden betrokken bij de nieuwbouw. Deze coördinatie behoort tot zijn verplichtingen en hij is hiervoor de verantwoordelijke. De coördinatie van het gehele project zal worden verzorgd door een door de opdrachtgever aan te wijzen partij en behoort tot de verplichting van die partij en die partij is voor het totale project de eindverantwoordelijke. Voor zowel de nieuwbouw en het gehele project is van toepassing het gestelde in lid 05 coördinatieovereenkomst. De aannemer van dit bestek is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden door derden betrokken bij de nieuwbouw en van al zijn onderaannemers en leveranciers inzake dit bestek, alle benodigde aansluitingen dan wel benodigde aanpassingen van voorzieningen van nutsbedrijven, benodigde vergunningen, benodigde keuringen van materialen, bouw- en installatiedelen, enzovoort, zodanig dat na oplevering het gebouw zonder beperkingen in gebruik kan worden genomen. De aannemer zal zo nodig met de instanties onder wiens leiding de desbetreffende werken zullen worden uitgevoerd, in overleg treden en stelt de directie van de met deze instanties getroffen regelingen in kennis. De afstemming van de werken van derden en de werken van de aannemer op de bouwplaats is de verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Hij doet dit op een dusdanige wijze dat de werkzaamheden beschreven in dit bestek en werken derden in een logische volgorde en afgestemd op elkaar plaats vinden. Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij onmiddellijk dit met deze derden afstemmen en laten corrigeren en dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken. Bij knelpunten dan wel geschillen hierover is het besluit en de opdracht van de directie bindend voor partijen. De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig en schriftelijk aan de directie kenbaar maken. 05. COÖRDINATIEOVEREENKOMST

23 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 22/62 Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie. 90. COÖRDINATIE De aannemer is verplicht om volledige informatie te verstrekken aangaande in elkaar grijpende werken, of op elkaar aansluitende werken. Hiermee worden bedoeld de bestekmatig opgenomen voorzieningen voor derden, zoals lege voorzieningen voor installaties van derden, maar ook specifiek technische onderdelen van overigens bouwkundige zaken (zoals inbouwmaterialen in ruwbouw en afbouw, binneninrichtingen en dergelijke). De aannemer is verplicht tijdig te melden wanneer de door derden te treffen voorzieningen uitgevoerd dienen te worden. Voorts alle informatie te geven van overgangen op installaties of voorzieningen van derden. Aantoonbare kosten ten gevolge van afstemmingsverschillen moeten door de aannemer worden verhaald op de nalatige partij. Zulks ter beoordeling van de directie GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed. 90. EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, muurschilderingen en dergelijke blijven eigendom van de opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de opdrachtgever niet van waarde zijn WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING In aanvulling op paragraaf 34 van de UAV Paragraaf 34 van de U.A.V. betreft Wijzigingen in de uitvoering. Dit artikel omschrijft wijzigingen vanuit de directie tijdens de uitvoeringsfase. In aanvulling op paragraaf 34 van de U.A.V. geldt onderstaande bij wijzigingen vanuit de aannemer tijdens de uitvoeringsfase: Bij de uitwerking van het project zijn in de (detail)tekeningen de esthetische en technische vormen en materialen vastgelegd. Indien, als gevolg van door de aannemer uit te werken sterkteberekeningen of wijzigingsvoorstel, een afwijkend profiel, materiaal of opbouw zou kunnen worden gekozen, dient de aannemer dit ter goedkeuring voor te leggen aan de directie. Extra hieruit voortkomende kosten in verband met benodigde plan aanpassingen zijn voor rekening van de aannemer, evenals de kosten van aanvullende engineering, toezicht en eventueel in te schakelen adviseurs. Goedkeuring is vereist voor uitvoering van enig onderdeel. De directie aanvaardt ondanks haar goedkeuring geen verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid van de betreffende voorstellen van de aannemer VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK In aanvulling op en wijziging van paragraaf 35 van de UAV 2012 vervalt het gestelde in lid 5 en wordt dit vervangen door de volgende bepaling: Meent de aannemer, dat ten gevolge van omstandigheden voortvloeiend uit het werk of uit de aard van het werkterrein, of ten gevolge van een afgegeven tekening, order van de directie of anderszins, meer werk dreigt te ontstaan, dan geeft hij hiervan binnen maximaal 5 werkdagen de directie schriftelijk kennis, zodat zo nodig nog maatregelen kunnen worden genomen om deze meer werken te voorkomen. De aannemer is verplicht om voorstellen te doen om meer kosten te vermijden dan wel te compenseren met minder werk. Bij onvermijdelijke wijzigingen of ten gevolge van wensen van de opdrachtgever zullen de netto bedragen van meer en minder werken worden berekend. Verrekening van meer en minder werk vindt slechts plaats als voor aanvang

24 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 23/62 van dat werk van tevoren schriftelijk opdracht is gegeven door de directie met akkoord verklaring door de opdrachtgever. De door de opdrachtgever of directie aangestelde opzichter is niet bevoegd tot geven van opdrachten voor meer en minder werken. Alle opgaven van meer en minder werk dient het gehele werk te omvatten. Deze opgaven dienen inclusief alle rechtstreeks aan de uitvoering van het werk verbonden kosten te zijn. Voor de uitwerking van de begroting gelden de volgende normen en richtlijnen: - NEN 2574: "Tekeningen in de bouw - Indeling van gegevens op tekeningen voor gebouwen". - NEN 2580: "Oppervlakten en inhouden van gebouwen - Termen, definities en bepalingsmethoden". - NEN 2699: "Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken - Begripsomschrijvingen en indeling". - NEN 2748: "Termen voor facilitaire voorzieningen- Rubricering en definiëring". - NEN 3682: "Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen". - NEN 3699: "Meetmethode voor het bepalen van netto hoeveelheden van bouwdelen, installatiedelen en resultaten met specificatierichtlijnen". - NVBK uitgave: "Brochure Indirecte & algemene bouw kosten". Aanvullend voor bestaande gebouwen en/of infrastructuur: - NEN 2767: "Conditiemeting van bouw- en installatiedelen" afhankelijk van het project de delen 1, 2, 4-1 en/of 4-2. De begroting dient te zijn ingedeeld en gespecificeerd conform de bestek indeling (STABU besteksystematiek) en conform NEN 2634 indeling niveau 4 (code, omschrijving, hoeveelheid, eenheid, per eenheid, totaal, materiaalen materieelkosten in materialen, arbeid en subtotaal en de stelposten). Dit geld ook voor onderdelen welke in onderaanneming in opdracht worden gegeven. Prijssamenvoegingen van zogenaamde "Lump Sum" bedragen zijn niet toegestaan. De algemene uitvoeringskosten (AUK), ook wel algemene bouwkosten (ABK) genoemd, dienen in de begroting in het element zijn neergezet, indien deze kosten betrekking hebben op het gehele bouwproces dienen deze afzonderlijk zijn beschreven. De algemene bedrijfskosten, ook wel algemene kosten (AK) genoemd, omvatten daarmee alle indirecte kosten die op grond van het ontbreken van een (direct of indirect) verband met het bouwwerk, dan wel uit overwegingen van praktische doelmatigheid, niet aan bouwwerken kunnen worden doorberekend. Voor plaatsing van indirecte en algemene kosten dient de Checklist uit brochure "Indirecte & algemene bouw kosten" worden gehanteerd. De aannemer zal nadere specificaties en toelichtingen geven indien de directie daarom vraagt. Over het netto verschil wordt zowel voor meer werk als minder werk een aannemersvergoeding gehanteerd, conform het in de inschrijfbegroting genoemde totale percentages voor algemene bedrijfskosten (AK) en winst en risico, inclusief de verrekening van eventuele kortingen, echter met een maximum van totaal 10 %. Naast deze aannemersvergoeding worden geen andere vergoedingen aan de meer en minder werken toegekend. De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging en uitvoering worden niet afzonderlijk verrekend maar worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen. Bij de gespecificeerde opgave van het meer en minder werk dient te worden aangegeven of dit gevolgen heeft voor de planning. De meer werken en minder werken zullen niet eerder worden uitbetaald dan nadat de betreffende rekeningen door de directie zijn aanvaard. In afwijking op UAV paragraaf 35 lid 3 en 4 vindt verrekening van meer en minder werk plaats na afloop van het werk. 91. VASTLEGGEN EN BETALEN VAN MEER EN MINDER WERK In elke bouwvergadering dient de aannemer het meer en minder werk van de achterliggende periode te melden. De goedgekeurde meer en minder werken vermeldt de aannemer in de meer / minder werklijst. De meer / minder werklijst geeft een opsomming van alle meer en minder werken met de datum van melding en de datum van goed dan wel afkeuring. Deze lijst wordt tijdens de bouwvergaderingen besproken en vastgelegd. Deze goedgekeurde meer / minder werklijst vormt de basis voor verrekening. De aannemer factureert alle meer werk met een afzonderlijke nota en alle

25 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 24/62 minder werk met een creditnota. Dit mag na afloop ook een totaal factuur zijn met daaraan gekoppeld het goedgekeurde meer/minderwerk overzicht. 92. AANVULLENDE EISEN VERREKENING MEER EN MINDER WERK De kosten voor het verwerken van het verwerken van bouwstoffen (de desbetreffende montagetijden) worden bepaald met behulp van de bij het inschrijvingsbiljet gevoegde open begroting. Indien dit niet mogelijk is worden de kosten voor de werktuigbouwkundige installatiedelen bepaald volgens het "Handboek Calculatie Klimaat en Sanitair " uitgegeven door UNETO-VNI. De kosten voor de elektrotechnische installatiedelen worden in de betreffende gevallen bepaald volgens het "Handboek Calculatie Elektrotechniek" uitgegeven door UNETO-VNI. In deze cijfers zijn tevens begrepen alle rechtstreeks of zijdelings voor de uitvoering nodige kosten, waaronder die voor werkvoorbereiding en tekenwerk. 93. ONTBREKEN VAN EENHEIDSPRIJZEN In aanvulling op het gestelde in bepaling 01. Indien aan de hand van de door de aannemer ingeleverde begroting geen eenheidsprijs kan worden samengesteld, wordt deze als volgt samengesteld: a. de netto prijs van aanschaf van bouwstoffen (franco levering op het werkterrein). b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft. c. de aannemersvergoeding over de hier bedoelde netto prijzen respectievelijk netto kosten, bestaande uit de in de inschrijfbegroting opgenomen percentages voor algemene bedrijfskosten (AK) en winst en risico, inclusief de verrekening van eventuele kortingen, echter met een maximum van totaal 10 %. De aannemer dient bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde CAO-uurloon, inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten op te geven. Onder netto prijzen en netto kosten worden verstaan de prijzen en kosten verminderd met alle kortingen en exclusief omzetbelasting (btw). De aannemer dient zijn aanbiedingen voor meer en minder werk gedurende de gehele bouwtijd van het werk gestand te doen BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90. MELDING Indien de aannemer een mondelinge of schriftelijke opdracht, waaronder ook te verstaan tekeningen en opgaven van maten of hoeveelheden, geheel of gedeeltelijk beschouwt als een bestekwijziging waaruit meer of minder werk voortvloeit, zal hij dit uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van deze opdracht schriftelijk melden aan de directie. Indien de voortgang van het werk dit verlangt, zal de melding voorlopig mondeling geschieden. 91. SCHRIFTELIJKE OPDRACHT UITVOEREN BESTEKSWIJZIGING Een bestekwijziging mag uitsluitend na goedkeuring door en na schriftelijke opdracht van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Deze opdracht volgt eerst nadat overeenstemming tussen directie en aannemer over de prijs is bereikt. Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat verrichte werkzaamheden en/of leveringen die niet door goedkeuring en een schriftelijke opdracht van de opdrachtgever zijn gedekt, niet voor betaling in aanmerking komen. 92. SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN De specificatie van de bedragen van bestekwijzigingen dienen samengesteld te zijn uit: a. de netto kosten van aanschaf van bouwstoffen (franco levering op het werkterrein). b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft. c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de onder a. en b. bedoelde netto kosten, bestaande uit de in de inschrijfbegroting opgenomen percentages voor algemene bedrijfskosten (AK) en winst en risico, inclusief de verrekening van eventuele kortingen, echter met een maximum van totaal 10 %.

26 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 25/ HOEVEELHEDEN 01. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c HOEVEELHEDEN In aanvulling op paragraaf 38, lid 4 van de UAV 2012 Indien in het bestek en tekeningen hoeveelheden, aantallen en dergelijke staan vermeld zijn deze slechts informatief. De aannemer dient deze op juistheid te controleren en kan geen recht ontlenen aan eventueel onjuist aangegeven hoeveelheden, aantallen en dergelijke. In aanvulling op paragraaf 38, lid 5 van de UAV 2012 Indien de aannemer binnen de door de directie gestelde termijn geen gevolg geeft aan een verzoek tot meting van geleverde bouwstoffen, dan is hij gehouden de door de directie bepaalde hoeveelheid voor verrekening te aanvaarden AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 90. AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN In afwijking van paragraaf 39, lid 2 van de UAV Er zal geen herziening van de opgegeven verrekenprijzen plaatsvinden indien de totale hoeveelheid te verrekenen hoeveelheden meer dan 110 % of minder dan 90 % bedraagt van de in het bestek opgenomen totale verrekenbare hoeveelheid BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, volgens een door de aannemer opgezet, en door de opdrachtgever vooraf schriftelijk goedgekeurd betalingsschema op basis van een punten verdeel staat. Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk dienen alle nodige stukken voor de eindafrekening in het bezit van de directie te zijn. De eerste betaling zal slechts dan plaatsvinden indien: - het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan is goedgekeurd; en - op te stellen planning- en roulatieschema van alle te maken werktekeningen, berekeningen en dergelijke en gedetailleerde werkplannen is goedgekeurd. - de gevraagde bankgarantie afgegeven is. De bankgarantie geldt tot de oplevering van het werk. Bij de laatste termijn zal een bedrag groot 5 % van de aanneemsom in mindering worden gebracht. Dit bedrag zal worden uitbetaald aan het einde van de onderhoudstermijn. Het bedrag dat is ingehouden wordt na afloop van de onderhoudstermijn en nadat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan, aan hem uitbetaald. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 02. DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: in tweevoud. Declaraties voor het meer en minder werk dienen afzonderlijk te worden ingediend. Indienen van de declaratie dient te geschieden overeenkomstig een door de directie goedgekeurd model. Hiertoe dient de aannemer een model ter goedkeuring aan de directie aan te bieden. 90. BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN In aanvulling op paragraaf 40 van de UAV Betalings- en leveringsvoorwaarden van de aannemer en diens onderaannemers, leveranciers, fabrikanten en dergelijke zijn niet van toepassing, behoudens de vermelde garanties op goederen en diensten. 91. AANNEMINGSSOM - BETALINGSTERMIJN Voor de vaststelling van de aannemingssom ten behoeve van de betalingstermijnen, wordt de aannemingssom verminderd met het totaal van de stelposten. 92. EINDAFREKENING

27 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 26/62 Voor het betaalbaar stellen van de eindafrekening dienen alle revisiebescheiden, garantiebewijzen, logboeken, eindoverzichten, lijsten en alle overige in het bestek genoemde stukken bij de directie in goede orde te zijn ontvangen KORTINGEN 01. KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: , VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 01. BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd. De bankgarantie dient te zijn afgegeven door: a. een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van een vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen of b. een buitenlandse bankinstelling voor zover opgenomen in het register kredietinstellingen van de Nederlandse Bank N.V. In aanvulling op paragraaf 43a van de UAV De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model (On Demand Bankgarantie model II) dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. 90. INHOUDING LAATSTE TERMIJN In afwijking op paragraaf 43a, lid 5 en 6 van de UAV 2012: De bankgarantie loopt af op de datum waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Bij de laatste termijn zal een bedrag groot 5% van de aanneemsom in mindering worden gebracht. Dit bedrag wordt uitbetaald: - na vaststelling en goedkeuring van de eindafrekening en; - na herstel van alle punten op de lijst kleine gebreken en; - na ontvangst en goedkeuring van alle verlangde revisiebescheiden en niet eerder dan het einde van de onderhoudstermijn SCHADE AAN HET WERK 90. SCHADE AAN HET WERK De aannemer draagt er zorg voor dat nieuw werk evenals bestaande bouwen installatiedelen niet beschadigd worden gedurende de loop van het werk. Hiertoe dient de aannemer de benodigde bescherming middelen aan te brengen. Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief, dan wel op aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen BESLECHTING VAN GESCHILLEN 90. BESLECHTEN VAN GESCHILLEN In aanvulling op en wijziging van paragraaf 49 van de UAV Indien één der partijen zulks verlangt, worden geschillen niet voorgelegd aan de "Raad van Arbitrage voor de Bouw" of "Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en - Handel", maar worden deze geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter, te weten de Arrondissementsrechtbank in de regio van het betreffende werk VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All- Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een kredietrating van S&P A+; van Moody's A1 of van Fitch A+. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de

28 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 27/62 goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: de derden betrokken bij de nieuwbouw met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. 02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de directie. - onderaannemer(s). - derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: de derden betrokken bij de nieuwbouw - de architect, constructeur en/of overige adviseurs beschreven in de titelpagina van dit bestek. De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. De dekking omvat de werkzaamheden beschreven in dit bestek en honoraria van de architect, constructeur en/of overige adviseurs beschreven in de titelpagina van dit bestek. Voor een bedrag groot minimaal 120 % van de aanneemsom. De verzekering geschiedt tot een zodanig bedrag, dat bij schade uit de schadevergoeding tevens kunnen worden voldaan de kosten van opruimen, herstel of vervanging van hetgeen verloren is gegaan, alsmede de extra kosten voor directievoering en toezicht. De opdrachtgever betaalt de schadevergoeding door aan de aannemer naar gelang deze met de opruiming, het herstel of de vervanging is gevorderd, behoudens het deel dat aan de opdrachtgever toekomt uit hoofde van voor zijn rekening komende kosten en voor zijn rekening komende uitkeringen aan derden. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak

29 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 28/62 en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 90. BEWIJSSTUK VERZEKERING De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk aan de opdrachtgever WA-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 90. WA-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle personeel van de aannemer en zijn onderaannemers evenals personeel van leveranciers, welke belast zijn met de uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden. Verzekerden, etc. dienen ten opzichte van elkaar als derden te worden beschouwd. Lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood tot gevolge hebbende, toegebracht aan derden dient te zijn mede verzekerd. Voor wettelijke en contractuele aansprakelijkheid, welke voortvloeit uit de uitvoering van het werk, dient het verzekerd bedrag minimaal ,- per gebeurtenis te bedragen. Eventueel gestelde eigen risico per gebeurtenis is voor rekening van de aannemer. De verzekeraar behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. 91. OPZEGGING VERZEKERING De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 92. BEWIJSSTUK VERZEKERING De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk aan de opdrachtgever WAM-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 90. WAM-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af welke voortvloeit uit het gebruik van het aannemersmaterieel bij de uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden. Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet evenals tegen het werk risico verzekerd te zijn. Niet door de in de vorige zin bedoelde verzekering gedekt motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. De verzekeraar behoeft de goedkeuring van de opdrachtgever. 91. OPZEGGING VERZEKERING De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per

30 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 29/62 aangetekende brief aan de verzekerden mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 92. BEWIJSSTUK VERZEKERING De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk aan de opdrachtgever VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN PRIJSSTIJGINGEN 90. PRIJSSTIJGINGEN NIET VERREKENBAAR Opdracht van het werk is met een vaste prijs. Prijsstijgingen, van welke aard dan ook, die na de datum van aanbesteding of prijsaanbieding optreden, zijn niet verrekenbaar TEKENINGEN EN BEREKENINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 09. AANTALLEN Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer digitaal kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: - van het bestek, bijlagen bij het bestek en tekeningen, elk als PDF bestand op gegevensdrager of . Er worden geen papieren exemplaren verstrekt Dit geldt ook voor documenten en tekeningen die worden verstrekt tijdens de uitvoering, Papiergebruik: Algemeen beleidsuitgangspunt is om zoveel mogelijk digitaal aan te leveren. Help het milieu: niet printen betekent papier besparen TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 05. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekening. Van: bouwdelen en/of installatiedelen als verlangd in elk hoofdstuk. Voor de door de aannemer te vervaardigen werktekeningen van bouwdelen en/of installatiedelen beschreven in dit bestek, gelden de volgende bepalingen: - werktekeningen vervaardigen aan de hand van de in het bestek vermelde gegevens. - maatvoering volgens de bouwkundige tekeningen. - tekeningen dienen te voldoen aan: - NEN-bundel 10: "Normenbundel voor tekeningen in de bouw"; en/of - NEN-bundel 16: "Normenbundel voor werktuigbouwkundig tekenen". - de aannemer verzamelt en coördineert de benodigde informatie met betrekking tot voorzieningen voor onderdelen uit het bestek en voor onderdelen van derden. - indien de aannemer tekeningen laat uitwerken door een onderaannemer of leverancier, dient hij voor deze documenten in roulatie gaan zelf te controleren op compleetheid. - de directie controleert de stukken aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. - bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de directie gewaarmerkt exemplaar retour. - de aannemer dient ten behoeve van het verkrijgen van vergunningen, aansluitingen nutsvoorzieningen en dergelijke van de door de directie goedgekeurde stukken in het vereiste aantal bij de betrokken instanties in te dienen.

31 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 30/62 - van specifieke onderdelen als nader verlangd in gemeentelijke voorschriften, dan wel bij de omgevingsvergunning, is de aannemer gehouden de tekeningen bij de directie ter goedkeuring in te dienen. - deze goedgekeurde tekeningen zullen door de directie bij het Omgevingsloket online worden ingediend. De door de aannemer te vervaardigen werktekeningen van bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek dient ten minste te zijn aangegeven: - de indeling en afmeting van de elementen, enzovoort. - de detaillering van de elementen met omschrijving van de onderdelen. - de aansluiting van de elementen onderling evenals van de elementen met aansluitende bouwdelen of installatiedelen. - de op te nemen onderdelen met omschrijving van soort, type, uitvoering dan wel samenstelling, draairichting, enzovoort. - de verankering dan wel bevestiging van de elementen onderling en aansluitende bouwdelen dan wel installatiedelen. - benodigde overzichten, schema's, enzovoort, benodigd voor de werkvolgorde van de uitvoering. - omschrijvingen van handelsproducten welke onderdeel uitmaken van de elementen. - voor de te maken sparingstekeningen mogen de constructieve bestektekeningen als onderlegger gebruikt te worden. In afwijking hiervan dienen voor de ter plaatse gestorte wanden en kolommen de conceptvormtekeningen en voor de prefab wanden en kolommen de elementtekeningen gebruikt te worden. De bestekmatig met circa maten aangegeven sparingen zijn constructief kritisch. Hierbij dient de aangegeven sparingmaat als maximum toegestane sparingmaat aangehouden te worden. - op de te vervaardigen sparingstekeningen dienen alle benodigde sparingen en op te nemen voorzieningen beschreven in dit bestek te worden aangegeven, evenals alle sparingen en op te nemen voorzieningen van de werkzaamheden door derden beschreven in artikel , bepaling 01. De sparingstekeningen dienen voor de onderdelen die op de betreffende tekeningen staan, één gecombineerd totaaloverzicht te geven van sparingen en op te nemen voorzieningen van alle disciplines. - opmerkingen dan wel aanwijzingen volgend uit controles uitgevoerd door de directie zullen door de aannemer digitaal op de sparingstekeningen worden verwerkt. - wijzigingen en aanvullingen op definitieve sparingstekeningen, waaronder boorsparingen, dienen op de gewijzigde sparingstekening te worden aangegeven. In aanvulling op bovenstaand: - bij alle te vervaardigen tekeningen, berekeningen en overige gegevens worden details van alle brandwerende scheidingen verlangd. Van alle relevante details op het gebied van brandveiligheid dient derhalve een werktekening gemaakt te worden, waarbij telkens de aansluitingen met omliggende constructies eenduidig worden weergegeven. Dit in verband met vroegtijdige controle overeenkomstigheid testrapporten / certificaten en voor dossiervorming ten behoeve van brandweer en bouw- en woningtoezicht. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor kozijnen, deuren, het afdichten van doorvoeringen, brandwerende wanden, plaatsing en uitvoering van brandkleppen en dergelijke. - de aannemer dient door middel van kwaliteitsverklaringen (attesten, al dan niet met certificaat; testrapporten; conformiteitsverklaringen van een notified body; onderbouwd deskundigenrapport) aan te tonen dat de gebruikte brandveiligheidsvoorzieningen en de combinatie met de bouwkundige constructies voldoen aan de gestelde eisen. Indien de beschreven en/of getekende producten over geen geschikt testrapport of certificaat beschikken, dient dit ontwikkeld te worden. De kosten van de ontwikkeling, beproeving en certificering zijn voor rekening van de aannemer. - de certificaten en/of conformiteitsverklaringen met bijbehorende testrapport(en) dienen tezamen met de werktekeningen ter goedkeuring te worden aangeboden en maken onderdeel uit van het aan te leveren projectdossier. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor kozijnen, deuren, het afdichten van doorvoeringen, brandwerende wanden, plaatsing en uitvoering van brandkleppen en dergelijke. - producten, waarvoor de verplichte CE-markering geldt, dienen met geldig CE-certificaat geleverd te worden, ook als dit gedurende de uitvoeringsfase verplicht wordt gesteld. Bij een conflict tussen de prestatie-

32 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 31/62 eisen van het bestek en de bij het onderdeel horende geharmoniseerde Europese norm geldt de zwaardere eis. - het plaatsen van elementen waarmee brandwerende voorzieningen aan het zicht worden onttrokken, mogen pas aangebracht worden na expliciete toestemming van de directie. Dit geldt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, voor aftimmeringen, plafonds, voorzetwanden en dergelijke. De werktekeningen dienen zodanig te worden vervaardigd zodat volledige informatie wordt verkregen over het te maken onderdeel, ter beoordeling van de directie. 06. DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN BEREKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen berekening. Van: bouwdelen en/of installatiedelen als verlangd in elk hoofdstuk. Uitgangspunt zal zijn de gegevens in dit bestek en de bijlagen van dit bestek. Maatvoering volgens de bouwkundige tekeningen. Voor de door de aannemer te vervaardigen berekeningen van bouwdelen en/of installatiedelen beschreven in dit bestek, gelden de volgende bepalingen: - berekeningen vervaardigen aan de hand van de in het bestek vermelde gegevens. - indien de aannemer berekeningen laat uitwerken door een derde dient hij voor deze documenten in roulatie gaan zelf te controleren op compleetheid. - de directie controleert de stukken aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en op de juiste overname van ontwerpprincipes. - bij goedkeuring ontvangt de aannemer een door de directie gewaarmerkt exemplaar retour. - de aannemer dient ten behoeve van het verkrijgen van vergunningen, aansluitingen nutsvoorzieningen en dergelijke van de door de directie goedgekeurde stukken in het vereiste aantal worden ingediend bij de betrokken instanties. - van specifieke onderdelen als nader verlangd in gemeentelijke voorschriften, dan wel bij de omgevingsvergunning, is de aannemer gehouden de berekeningen bij de directie ter goedkeuring in te dienen. - deze goedgekeurde documenten zullen door de directie bij het Omgevingsloket online worden ingediend. De door de aannemer te vervaardigen berekeningen en/of uittrekstaten van materialen dan wel op te nemen voorzieningen van bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek dient ten minste te bevatten: - voor constructieve bouwdelen: volgens de geldende voorschriften, de gegevens van de directie en de aanvullende eisen beschreven in elk hoofdstuk. - voor overige bouwdelen en voor installatiedelen: volgens de geldende voorschriften en de aanvullende eisen beschreven in elk hoofdstuk. De berekeningen dienen zodanig te worden vervaardigd zodat volledige informatie wordt verkregen over het te maken onderdeel, ter beoordeling van de directie. Indien bij uitwerking van deze betreffende bouwdelen en/of installatiedelen blijkt dat aannamen van constructies of installaties van betreffende bouwdelen en/of installatiedelen te licht gekozen zijn dient de aannemer volgens de geldende normen en/of specificaties van fabrikant / leverancier één en ander uit te werken en te leveren en aan te brengen zonder extra meerkosten voor de opdrachtgever. Alternatieven van de aannemer, welke wijzigingen in de oorspronkelijke tekeningen tot gevolg hebben, worden (alleen na goedkeuring door de directie) aangepast op kosten van de aannemer. 19. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INFORMATIEDRAGER(S) De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte informatiedrager(s) 29. DOOR OF NAMENS OPDRACHTGEVER TE VERVAARDIGEN INFORMATIEDRAGERS Het 3D model maakt geen deel uit van de contractstukken. Aan het verstrekte BIM Glue model kunnen geen rechten worden ontleend. Het BIM 3D model wordt na opdracht verstrekt De door de architect en adviseur(s) te vervaardigen werktekeningen, berekeningen en dergelijke zijn conform de door de opdrachtgever verleende opdracht(en). De volgende bouwkundige werktekeningen zullen worden verstrekt in aanvulling op de bestektekeningen: - plattegronden, situatie, gevels, doorsneden, palen bestaande toestand,

33 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 32/62 plafonds nieuwe toestand met aanvullende maatvoering. - overzichten van trappen en binnenkozijnen stuks 2D details. Het moment van verstrekken van deze tekeningen en andere gegevens worden verstrekt overeenkomstig het door de aannemer op te stellen planning- en roulatieschema. 39. RAPPORTAGES Rapportages gemaakt door de aannemer, onderaannemer en leveranciers verstekken aan de directie. Onder rapportage worden verstaan: - weekrapporten. - resultaten / samenstelling zetmortel en voegmortel van de leverancier. - en overige rapporten, verslagen, certificaten, e.d. gemaakt door de aannemer. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: PDF bestand. - goedgekeurde: PDF bestand. Tijdstip van levering: voor, tijdens of na oplevering van de werkzaamheden. 90. TEKENINGEN, BEREKENINGEN E.D. ALGEMEEN Aan de door de aannemer digitaal te verstrekken documenten worden de volgende eisen gesteld: - voorzien van datum met vermelding van versie, status en eventueel wijzigingsdatum. - tekstbestanden als mail, Microsoft Word of PDF bestand. - calculatie- of berekening bestanden met software digitaal leesbaar voor ontvanger, Microsoft Excel of PDF bestand. - planning- of presentatie bestanden met software digitaal leesbaar voor ontvanger, Microsoft Project of Microsoft PowerPoint of PDF bestand. - tekeningbestanden met software digitaal leesbaar voor ontvanger, Cad tekenbestand of PDF bestand. - indien beschikbaar BIM bestanden en/of 3D modellen met geïntegreerde projectinformatie met software leesbaar voor ontvanger. Aanvullend: Aan de door de aannemer digitaal te ontvangen documenten waar ontvanger verdere bewerking op kan uitvoeren worden de volgende eisen gesteld: - voorzien van datum met vermelding van versie, status en eventueel wijzigingsdatum. - tekstbestanden als mail of digitaal bewerkbaar Microsoft Word bestand. - calculatie- of berekening bestanden met software digitaal bewerkbaar voor ontvanger of bewerkbaar Microsoft Excel bestand. - planning- of presentatie bestanden met software digitaal bewerkbaar voor ontvanger, Microsoft Project of Microsoft PowerPoint. - tekeningbestanden met software digitaal bewerkbaar voor ontvanger, Cad tekenbestand DWG bestanden te verstrekken als etransmit bestand, en indien met het gebruikte Cad systeem geen DWG uitwisseling mogelijk is dan aanleveren als DXF bestandsformaat met opgave van plotinstellingen. - indien beschikbaar BIM bestanden en/of 3D modellen met geïntegreerde projectinformatie met software bewerkbaar voor ontvanger. Voor alle programmatuur geldt de eis niet ouder dan 4 jaar en bestanden voor Windows besturingssysteem. Aan de tussen partijen onderling verstrekte gegevens in de vorm van digitale bestanden kunnen alleen rechten worden ontleend, indien voorzien van een digitale handtekening (Boek 3:15a BW). De aannemer dient na opdracht van het werk een planning- en roulatieschema op te stellen van alle te maken werktekeningen, berekeningen en dergelijke en gedetailleerde werkplannen als verlangd in dit bestek, gebaseerd op de uitvoeringsplanning. Zie het gestelde in artikel Het planning- en roulatieschema vermeld per onderdeel: - de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve van de door de aannemer te vervaardigen documenten beschikbaar zullen zijn. - de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten ter goedkeuring beschikbaar zullen zijn. - de tijdstippen waarop de door de aannemer te vervaardigen documenten goedgekeurd aanwezig zullen zijn. - de tijdstippen waarop door de opdrachtgever te vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen zijn. - de volgorde en aan wie de documenten in concept en definitief zullen worden verstrekt. Dit planning- en roulatieschema met vermelding van soort werkbescheiden,

34 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 33/62 datum ter goedkeuring en datum goedgekeurde bescheiden ter goedkeuring voorleggen aan de directie. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 1 op papier en als PDF bestand. - goedgekeurde: PDF bestand. Tijdstip van levering: 6 weken voor start bouw, dan zoveel eerder als benodigd voor aanvraag van benodigde vergunningen. Voor bouwconstructies of onderdelen van bouwconstructies welke niet op de constructieve bestektekeningen zijn aangegeven, zijn dit verplichtingen van de aannemer en dienen deze te allen tijde door of namens de aannemer de hoofdberekeningen, detailberekeningen en werktekeningen te worden vervaardigd. Inzage van de tekeningen en berekeningen en vrijgave ter uitvoering ontheft de aannemer in geen enkel opzicht van zijn verantwoording voor de juistheid van de inhoud van de tekeningen en berekeningen. Er mag alleen vanaf, door de directie goedgekeurde / gewaarmerkte tekeningen worden gewerkt. De directie neemt slechts op papier verstrekte tekeningen en berekening voor controle in behandeling. Opmerkingen dienen door de aannemer digitaal te worden verwerkt. 91. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN E.D. PROCEDURE De aannemer verzorgt de roulatie van de werktekeningen en dergelijke tussen betrokken partijen. Van de door de aannemer te vervaardigen werktekeningen, berekeningen en overige bescheiden als genoemd in dit artikel welke in het bestek worden vereist, dienen tijdig bij de directie ter controle te worden aangeboden. Voor het controleren van de bescheiden van zowel "ter goedkeuring" als "goedgekeurd" exemplaren verlangt de directie 10 werkdagen na datum ontvangst. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 1 op papier en PDF bestand. - goedgekeurde tekeningen: 1 op papier, PDF bestand en digitaal bewerkbaar CAD bestand. - goedgekeurde documenten: 1 op papier en PDF bestand. Tijdstip van levering: als vastgelegd in het planning- en roulatieschema. Tekeningen, berekeningen en dergelijke worden maximaal twee maal gecontroleerd. Meerdere controles zullen op basis van bestede uren en gemaakte kosten met de aannemer worden verrekend. Van specifieke onderdelen als nader verlangd in gemeentelijke voorschriften, dan wel bij de omgevingsvergunning, is de aannemer gehouden de tekeningen, berekeningen en aanvullende gegevens bij de directie ter goedkeuring in te dienen. 92. GEDETAILLEERDE WERKPLANNEN De door de aannemer te vervaardigen gedetailleerde werkplannen van bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek dient te voldoen aan de eisen gesteld in elk hoofdstuk. De indeling van de tijdsduur op elk gedetailleerd werkplan dient te worden aangegeven in kalenderdagen en voorzien van een balkenschema met vermelding van kalenderschaal en een prognoseschaal. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 1 op papier en PDF bestand. - goedgekeurde: 1 op papier en PDF bestand. Tijdstip van levering: 4 weken voor de uitvoering van het onderdeel. 93. REVISIETEKENINGEN, REVISIEBESCHEIDEN De door de aannemer te vervaardigen revisietekeningen en revisiebescheiden van bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek dienen te voldoen aan de eisen gesteld voor de te maken werktekeningen van het onderdeel dan wel aan de eisen gesteld in elk hoofdstuk. De revisietekeningen en revisiebescheiden dienen zodanig te worden vervaardigd zodat volledige informatie wordt verkregen over het uitgevoerde dan wel geleverde onderdeel, ter beoordeling van de directie. De gegevens dienen te worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Tekeningdrager: als PDF bestand en digitaal CAD-bestand. Documenten: op papier en als digitaal bestand. De documenten met vermelding van: - objectnummer met adres. - omschrijving van het werk. - tekeningnummer met omschrijving van de tekening. - documentnummer met omschrijving van het document.

35 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 34/62 Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 1 op papier en PDF bestand. - goedgekeurde tekeningen: 1 op papier, PDF bestand en digitaal bewerkbaar CAD bestand. - goedgekeurde documenten: 1 op papier, PDF bestand en bewerkbaar digitaal bestand uitsluitend in Microsoft Office uitvoeren, zoals Word, Excel of Powerpoint. 94. ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN De door de aannemer te leveren onderhouds- en/of bedieningsvoorschriften van bouwdelen en installatiedelen beschreven in dit bestek dient te voldoen aan de eisen gesteld in elk hoofdstuk. Het onderhouds- en controlevoorschrift moet puntsgewijs instructie bevatten voor: 1. De algemene onderhouds- en controlewerkzaamheden: De onderhoudsen controlewerkzaamheden moeten worden omschreven van alle installatieonderdelen die vereist zijn voor: - het laten lopen van draaiende of bewegende onderdelen (smering); - het voorkomen van lekkages (afdichtingen, pakkingen); - het verlengen van de levensduur van corrosiegevoelige onderdelen (oppervlaktebehandeling); - het voorkomen van storingen (reinigen van onderdelen). 2. De periodieke onderhouds- en controlewerkzaamheden: - er moet (indien nodig) een onderscheid worden gemaakt in: dagelijks, wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks onderhoud; - per periode moeten de onderhouds- en controlewerkzaamheden worden vermeld; - specifieke apparatuur moet in onderhoud worden gehouden door fabrikant of leverancier. 3. Het opheffen van storingen: - voor storingen die op een eenvoudige wijze door de gebruiker zijn op te heffen moeten instructies worden gegeven. Verder moet het onderhouds- en controlevoorschrift worden aangevuld met bedienings- en onderhoudsvoorschriften van specifieke apparatuur zoals deze door de betreffende fabrikanten gemaakt zijn; met een duidelijke verwijzing naar het toegepaste type of uitvoering. De documenten met vermelding van: - objectnummer met adres. - omschrijving van het werk. - tekeningnummer met omschrijving van de tekening. - documentnummer met omschrijving van het document. Taal: Nederlands. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 1 op papier en PDF bestand. - goedgekeurde tekeningen: 1 op papier, PDF bestand en digitaal bewerkbaar CAD bestand. - goedgekeurde documenten: 1 op papier, PDF bestand en bewerkbaar digitaal bestand uitsluitend in Microsoft Office uitvoeren, zoals Word, Excel of Powerpoint. 95. VERSTREKKING GEGEVENS AAN OPDRACHTGEVER Voor de opneming van het werk dienen de volgende gegevens ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 1 op papier en PDF bestand. - ter goedkeuring: 3D BIM model, revisie Verlangde documenten: - dit bestek met ondertekening van de eindpagina door de aannemer. - de conform dit bestek verlangde garantieverklaringen. - de conform dit bestek verlangde revisietekeningen en revisiebescheiden. - de conform dit bestek verlangde onderhouds- en bedieningsvoorschriften. - een lijst van verwerkte bouwstoffen en installaties met vermelding van naam, adres en woonplaats gegevens van de betreffende fabrikanten, leveranciers en onderaannemers. - een lijst van kleurmonsters en/of productcodes van de verwerkte

36 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 35/62 bouwstoffen. - een lijst van conform dit bestek verlangde reservematerialen. - het volledig bijgewerkt V&G-plan en V&G-dossier. Indien tekeningen zijn vervaardigd op AutoCad systemen (programma versie niet ouder dan 4 jaar), deze aanleveren als AutoCad-DWG teken bestanden. Indien tekeningen zijn vervaardigd met behulp van andere CAD systemen (programma versie niet ouder dan 4 jaar), deze aanleveren in DXF formaat. Voor de oplevering van het werk dienen bovenstaande gegevens te worden verstrekt aan de opdrachtgever. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 1 op papier en PDF bestand. - goedgekeurde tekeningen: 1 op papier, PDF bestand en digitaal bewerkbaar CAD bestand. - goedgekeurde documenten: 1 op papier, PDF bestand en bewerkbaar digitaal bestand uitsluitend in Microsoft Office uitvoeren, zoals Word, Excel of Powerpoint TEKENINGEN EN BEREKENINGEN CONSTRUCTIES 01. VOOR HET WERK BENODIGDE TEKENINGEN EN/OF BEREKENINGEN Voor het werk benodigde berekeningen en tekeningen, voor zover deze betrekking hebben op de draagconstructie, zullen de aannemer in overeenstemming met de voortgang van werk door de directie /adviseur constructies worden verstrekt, d.w.z. dat voor het verstrekken van tekeningen geldt: - beton(vorm)tekeningen in principe 10 weken voor de start van uitvoering van het betreffende onderdeel op de bouwplaats. - betonwapeningstekeningen in principe 5 weken voor de datum van storten van het betreffende onderdeel. - Het tijdstip waarop de wapeningstekeningen worden verstrekt is onder voorbehoud, afhankelijk van de verstrekking van de definitieve sparingstekeningen - overige tekeningen in principe 10 weken voor de start van de werkzaamheden. 02. DIGITALE TEKENINGDRAGERS Vormtekeningen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de op tekening gemaatvoerde onderdelen. Wapeningstekeningen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het produceren / realiseren van de op tekening aangegeven wapening ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) maakt deel uit van dit bestek. 09. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) worden één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden voor de: - nieuwbouw verricht door de bouwkundig aannemer van de nieuwbouw - verbouw bestaande bouw door de bouwkundig aannemer verbouw bestaande bouw De bouwkundig aannemer van de nieuwbouw is eindverantwoordelijkheid voor de V&G-coördinatie van het gehele project. 90. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET De aannemer is in het kader van de uitvoering van het werk gehouden alle hem ingevolge de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende regelingen en voorschriften opgelegde verplichtingen tijdig en correct na te komen. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden die verband houden met het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van deze verplichtingen.

37 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 36/62 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN BEGRIPPEN: ALGEMEEN 90. BOUWPLAATVOORZIENINGEN Aan het gestelde in STABU Standaard artikel , bepaling 01 toevoegen: - artikelen, voorzieningen en diensten voor persoonsbescherming, op en rond het werkterrein. - tijdelijke hulpsteigers, loopbruggen en veiligheidsvoorzieningen voor personen. - tijdelijke constructies benodigd voor de uitvoering van het werk. - het schoonmaken en preventief onderhoud, op en rond het werkterrein EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. UITVOERING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN De aannemer zal er voor zorgdragen, dat de overlast als gevolg van de werkzaamheden zo beperkt mogelijk zal zijn, zulks in goed overleg met de directie. Gedurende de totale bouwtijd, ook op overwerk tijden dient te allen tijde een gevolmachtigde van de aannemer (Nederlandstalig) aanwezig te zijn, dan wel telefonisch bereikbaar zijn. Deze gevolmachtigde van de aannemer dient belast is zijn met de dagelijkse leiding van het project en met wie de opdrachtgever bindende afspraken kan maken. Alle door de aannemer te gebruiken materieel, machines en apparatuur op het terrein van de opdrachtgever, dient aan de vigerende veiligheidsvoorschriften te voldoen. De aannemer treft de noodzakelijke voorzieningen met betrekking tot het voorkomen van schade aan en bevuiling van de belendingen. De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het gebruik van de niet ontruimde gebouw gedeelten zonder gevaar, zonder overlast en overeenkomstig hun bestemming voortgezet kan worden. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verlangt, geschieden werkzaamheden in of nabij ruimtes welke in gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van deze ruimtes. 91. BESCHERMENDE MAATREGELEN De aannemer dient zorg te dragen dat, het bestaande gebouw wind- en waterdicht blijft, en door werkzaamheden zoals sloop geen schade wordt veroorzaakt aan de opdrachtgever. Uitvoering van de interne verbouwing / uitbreiding in overleg met de directie EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - het bouwplan dient te worden gerealiseerd op werkdagen in normale werkuren, tenzij op de planning anders aangegeven, dan wel met toestemming van de directie anders wordt beslist. - de aanvoer van materialen dient plaats te vinden op werkdagen in normale werkuren, afwijkingen hierop alleen na goedkeuring van de directie. - beroep op werk vertraging ontstaan door het hierboven gestelde is niet mogelijk. - geen bewaking met honden. - tijdens een deel van de bouwwerkzaamheden zal een deel van de bestaande bouw in gebruik blijven en een deel van de bestaande bouw zal in bedrijf blijven. - tijdens de bouwwerkzaamheden zullen de nabijgelegen kantoren en bedrijven in gebruik zijn, de aannemer dient hier zijn werkzaamheden op af te stemmen, het gebruik van radio's op het werkterrein is niet toegestaan. - de aannemer dient extra voorzieningen te treffen zodat onbevoegden het werkterrein niet kunnen betreden. De aannemer dient verder de nodige maatregelen te treffen voor het behouden van een goede toegang(en) van de bestaande bouw. Hieruit voortvloeiende kosten aan terreinafscheiding van de opdrachtgever,

38 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 37/62 terreininrichting van de gemeentegrond en precario kosten zijn voor rekening van de aannemer. Vergroten van het werkterrein op gemeentegrond is zaak aannemer in overleg met de gemeente. Hieruit voortvloeiende kosten aan terreinafscheiding van de opdrachtgever, terreininrichting van de gemeentegrond en precario kosten zijn voor rekening van de aannemer. 02. AFVOER VAN AFVAL Bouwplaatsafval scheiden in: - (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). - steenachtig sloopafval. - gipsblokken en gipsplaatmateriaal. - bitumineuze dakbedekking. - teerhoudende dakbedekking. - teerhoudend asfalt. - niet-teerhoudend asfalt. - dakgrind. - restafval. - metalen. - massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. - vlak glas. - papier en karton (emballage). - PVC- en PE-leidingen. - kunststof gevelelementen. - gips(houdende) producten. Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs of bewijs van afgifte. 03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 09. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort niet tot de verplichtingen van de aannemer uitgezonderd het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van de derden betrokken bij de nieuwbouw. Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. De aannemer zal, om meerdere afvalstromen te voorkomen, met de derden betrokken bij de nieuwbouw in overleg treden over het gezamenlijk verzamelen en afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van deze derden. De kosten, inclusief containerhuur, voor het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal van derden dient de aannemer rechtstreeks met deze derden te verrekenen. De aannemer is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het werkterrein en het regelmatig opruimen, zodat het werkterrein steeds een ordelijk aanzien behoudt en dat bij oplevering het werkterrein vrij is van puin, afval en verpakkingsmaterialen, zulks ter goedkeuring van de directie. De aannemer neemt maatregelen om vervuiling van de watergang met onder andere bouwafval te voorkomen. 90. MATERIEEL, TRANSPORTMIDDELEN, HULPWERKEN EN BOUWPLAATS INRICHTINGEN Materieel, transportmiddelen, hulpwerken en bouwplaats inrichtingen niet van het werkterrein afvoeren, zolang zij naar het oordeel van de directie nodig zijn ten behoeve van werken van derden. De aannemer zal gedogen dat werknemers van derden, gebruik kunnen maken van de door de aannemer in het belang van zijn werknemers getroffen voorzieningen (schaftlokalen, sanitaire voorzieningen en dergelijke). Maatregelen treffen zodat, tijdens verlofperioden van de aannemer, werkzaamheden van derden voortgang kunnen vinden. 91. WERK- EN OPSLAGRUIMTES Het opslaan van bouwstoffen, puin of afval in geheel of gedeeltelijk gereed zijnde delen van het werk is zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie niet toegestaan. Werk- en opslagruimtes niet van het werkterrein afvoeren, zolang zij naar het oordeel van de directie nodig zijn ten behoeve van werken van derden.

39 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 38/ BESCHERMENDE MAATREGELEN De aannemer dient voorzieningen te treffen voor het beschermen voor zover van toepassing voor dit project: van de bestaande te handhaven gebouwen dan wel bouwdelen en installatiedelen, de bestaande te handhaven inrichting van het werkterrein, de bestaande te handhaven struiken en bomen op het werkterrein, en alle nieuw aangebrachte bouwdelen en installatiedelen, zulks ter goedkeuring van de directie eisen en uitvoering: tijdelijke drainage/bemaling 90. VOORZIENINGEN T.B.V. BELENDINGEN De grondwaterstand ter plaatse van de belendingen mag tengevolge van de bemaling niet verder verlaagd worden dan tot 250 mm t.o.v. het huidige grondwaterpeil INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09. TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever wordt elektrische energie ter beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de aannemer, middels door elektrotechnische aannemer geplaatste tussenmeters. De aannemer verstrekt tijdig de benodigde capaciteit van de door deze derde ten behoeve van hem te treffen aansluiting. Alle kosten voor het eventueel vergroten van de totale capaciteit benodigd voor het project zijn naar rato voor rekening van de aannemer. 19. TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever wordt drinkwater ter beschikking van de aannemer gesteld. De kosten voor het gebruik van drinkwater zijn voor rekening van de aannemer, middels door werktuigbouwkundige aannemer te plaatsen tussenmeters. De aannemer verstrekt tijdig de benodigde capaciteit van de door deze derde ten behoeve van hem te treffen aansluiting. Alle kosten voor het eventueel vergroten van de totale capaciteit benodigd voor het project zijn naar rato voor rekening van de aannemer. 91. DEMARCATIE BESTAANDE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden tezamen met de directie te inventariseren welke bestaande te handhaven kabels en leidingen dienen te worden aangepast dan wel te worden gesloopt en op welk tijdstip deze tijdelijk buiten werking worden gesteld dan wel buiten gebruik worden gesteld INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 90. GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: - de tijdelijke drainage beschreven in dit hoofdstuk. - de tijdelijke constructies beschreven in dit hoofdstuk. Eisen werkplan: in het werkplan dient te zijn aangegeven: - werkvolgorde en -methode (opgesplitst in fasen). - wijze van uitvoering. - maatvoeringplan. - plaats van tijdelijke opslag materiaal. - plaats van tijdelijke voorzieningen. - de te verwerken materialen (naar soort en type). - maximale afmeting en gewicht van elementen. - het te gebruiken materieel. - te treffen hulpvoorzieningen in verband met standzekerheid. - te nemen veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen. - afstemming op te nemen of aan te brengen tijdelijke of definitieve bouwkundige voorzieningen en/of tijdelijke of definitieve elektrotechnische en/of werktuigbouwkundige gebouw-, terrein-, onderhoud- en beveiligingsinstallaties. - opstellen analyse betreffende risico's en kansen. - informatie over de wijze waarop de kwaliteit-/milieu waarborg is geregeld. - aanvullend dienen in het werkplan te worden verwerkt de vereiste beproevingen, keuringen, controles, drainageplan en/of bemalingsplan, enz. als beschreven in dit hoofdstuk. De indeling van de tijdsduur in het gedetailleerd werkplan dient te worden aangegeven in kalenderdagen en voorzien van een balkenschema met

40 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 39/62 vermelding van kalenderschaal en een prognoseschaal. Het verlangde werkplan uitwerken voor de hoofdstukken 05; 12 en 20 samen. 99. MAATVOERINGPLAN De aannemer dient als onderdeel van het verlangde werkplan een maatvoeringplan uit te werken. Hierin dient aandacht besteed te worden aan de afstemming van toleranties in de aansluitingen van de ruwbouw werkzaamheden en de afbouw werkzaamheden. Dit maatvoeringplan dient in algemene zin bij de start van de ruwbouw te worden ingediend. Afhankelijk van de voortgang worden aanvullingen van dit maatvoeringplan ingediend in de afbouwfase. Eisen maatvoeringplan: - de te meten maten en de toelaatbare maatafwijkingen. - controleschema's en aanduiding van meetmethoden. - monitoren van aanliggende constructies en/of belendingen. - data van metingen en de plaatsen van meetpunten. - de wijze van registratie van meetgegevens. - de data van presentatie van de meetgegevens. Het maatvoeringplan dient om middels uit te voeren controlemetingen maatbeheersing aan te tonen. De aannemer dient in het maatvoeringplan aan te geven op welke wijze hij gedurende het bouwproces controle houdt op de correctheid van de maatvoering, en hoe om zal worden gegaan met afwijkingen. Meetgegevens zijn ten minste nodig van de zogenaamde nulmeting en van de eindmeting van gerealiseerde onderdelen. Tevens meetgegevens overleggen van de belangrijke tussen / montagemomenten. Meetgegevens in 2 voud ter toetsing bij de directie indienen BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 09. TOETSINGSPROTOCOL REKEN EN TEKENWERK DRAAGCONSTRUCTIES AANNEMER Op door de aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen is het 'Toetsingsprotocol reken- en tekenwerk draagconstructies aannemer' van toepassing. In dit document, dat als bijlage aan het bestek is toegevoegd, zijn onder andere de volgende zaken vastgelegd; - definities. - startdocumenten voor de aannemer. - te controleren documenten door de adviseur constructies. - aanpak controle documenten van de aannemer. - verplichtingen en verantwoordelijkheden aannemer. - eisen aan berekeningen en tekeningen aannemer. 19. TEKENINGEN EN BEREKENINGEN De aannemer vervaardigt op basis van de in het 'Toetsingsprotocol reken- en tekenwerk draagconstructies aannemer' opgenomen startdocumenten en de door hem bepaalde uitvoeringsvolgorde en faseringen, alle tekeningen en berekeningen van de aan te brengen bouwplaatsvoorzieningen. 90. CONTROLEMETING De aannemer dient de directie tijdig in kennis te stellen van de tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden. 91. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer dient te zorgen voor voldoende verlichting van het werkterrein ten behoeve van werkverlichting en bewaking. De aannemer dient de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen, en benodigde middelen en veiligheid instructies aan personeel en bezoekers van het werkterrein te verstrekken. Één en ander volgens de geldende voorschriften en eventueel nader door Gemeentelijke instanties te stellen eisen. Indien de gemeente zulks verlangt extra veiligheidsmaatregelen aanbrengen, zoals valschermen, nachtverlichting en dergelijke. Deze aanvullende eisen wel of niet als nadere eis gesteld in de bouwvergunning dienen zonder verrekening te worden aangebracht. 92. MAATREGELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen, zodanig dat bij ongunstige weersomstandigheden de bouwwerkzaamheden kunnen worden voortgezet. De aannemer dient de in de Bouwverordening, in het vorst uitkering reglement van het Risico fonds Bouwnijverheid, in de desbetreffende normen en in de desbetreffende verwerking richtlijnen van de fabrikant / leverancier aangegeven maatregelen te treffen. Bevroren materialen mogen niet worden verwerkt. Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt dient het verse werk zorgvuldig worden beschermd tegen de nadelige inwerking daarvan.

41 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 40/62 Na afloop van ongunstige weersomstandigheden de bouw(onder)delen welke hebben geleden, voor zover nodig, afbreken en verwijderen alvorens de werkzaamheden worden hervat. De aannemer dient er voor te zorgen dat het werk zolang mogelijk voortgang kan vinden en dat zo snel mogelijk na een vorstperiode begonnen kan worden. 93. MET DE BOUW BELAST PERSONEEL Alle personen belast met de uitvoering en/of begeleiding dienen zich bij de directie en de gebruiker(s) te kunnen legitimeren. Voor alle met de bouw belast personeel geldt: - het gebruik dan wel onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, drugs en andere hallucinogeen of stimulerende middelen, is verboden. - de directie kan het gebruik van tabak op door haar aan te geven plaatsen en tijden verbieden, bij in gebruik zijnde objecten is roken niet toegestaan, tenzij hiervoor ruimtes zijn aangewezen. - de directie heeft tevens de bevoegdheid het produceren en/of reproduceren van muziek door instrumenten, toestellen, apparaten en dergelijke te verbieden, bij in gebruik zijnde objecten is geluidsapparatuur niet toegestaan. - de directie kan zonder opgaaf van redenen aan bepaalde personen de toegang tot het werkterrein verbieden. - alle gereedschappen, tekeningen en dergelijke dienen na werktijd in een beveiligde ruimte worden opgeborgen, of door de medewerkers te worden meegenomen BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 90. OPSLAAN BOUWSTOFFEN De opslag van bouwstoffen uitvoeren overeenkomstig de richtlijnen van de fabrikant / leverancier. Hiertoe de benodigde voorzieningen treffen dan wel opslagloods(en) plaatsen. De aannemer dient zodanige maatregelen te treffen dat het omgaan met en uitgifte/inname van verven, verdunner, brandstoffen, olie en overige vloeibare producten centraal geschieden op een wijze, waardoor geen producten/stoffen op enigerlei wijze in de bodem of in het grondwater terecht kan komen. Voor zover stenen, hout, houtwerk, isolatiemateriaal en andere door weersinvloeden kwetsbare materialen niet in loodsen zijn opgeslagen, dient de opslag te geschieden vocht- en spat vrij opgetast boven de bodem, onder weer- en windvaste bedekkingen zoals verankerde dekzeilen en dergelijke waarbij de nodige ventilatie aanwezig dient te zijn. Bouwstoffen niet in geheel of gedeeltelijk gereedgekomen delen van het werk opslaan, tenzij hiervoor goedkeuring van de directie is verkregen WERKBESCHEIDEN a TEKENINGEN 0. TEKENING CONSTRUCTIES Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van: de tijdelijke grond- en grondwaterkerende constructies. Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - een overzicht met maatvoering. - het type en vorm van de elementen met maatvoering. - de detaillering van de elementen met omschrijving van de materialen. - de samenstelling van de elementen en indien van toepassing de oppervlaktebehandeling. - de aansluitdetails tussen elementen onderling en aanliggende bouwdelen. - op te nemen sparingen, doorvoeringen, bevestigingsmiddelen en overige voorzieningen ten behoeve van bouwkundige aansluitingen en installaties. - op te nemen of aan te brengen voorzieningen ten behoeve het controleren van maatafwijkingen. - de in het werk aan te brengen voorzieningen. - de merken van de elementen, overzicht merken met werkplan en eventueel de werkvolgorde. - de in het werk aan te brengen voorzieningen..01 CONSTRUCTIE Werktekeningen, van de tijdelijke grond- en grondwaterkerende constructies. Benodigde grond- en grondwaterkerende constructies volgens inzicht en verantwoording van de bouwkundig aannemer.

42 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 41/ a BEREKENINGEN 0. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES Door de aannemer te vervaardigen berekening constructies. Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN /NB-11). Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN /NB-11, NEN-EN /NB-11, NEN-EN /NB-11, NEN-EN /NB-11, NEN-EN /NB-11 en NEN-EN /NB-11). Belastingen: volgens gewichtsberekening en eisen bouwbesluit. Berekening: - betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN /NB- 11, NEN-EN / NB-11). - staalconstructies overeenkomstig Eurocode 3 (NEN-EN /NB-11, NEN-EN /NB-11, NEN-EN /NB-11 en NEN-EN c06/NB-07). - staal-betonconstructies overeenkomstig Eurocode 4 (NEN-EN /NB-11 en NEN-EN /NB-07). - houtconstructies overeenkomstig Eurocode 5 (NEN-EN /NB-11 en NEN-EN /NB-11). - metselwerkconstructies overeenkomstig Eurocode 6 (NEN-EN /NB-11 en NEN-EN /NB-11). - geotechniek overeenkomstig NEN : Geotechnisch ontwerp van constructies. - inclusief de in deze normen vermelde integrale normen. Te vervaardigen berekening van de tijdelijke stutwerk voorzieningen beschreven in dit hoofdstuk. De aannemer dient door middel van berekening aan te tonen dat te verrichten constructieve voorzieningen volgens de voorgenomen uitvoering methode mogelijk zijn, waarbij sterkte en stabiliteit voortdurend gewaarborgd zijn. Tevens dient hij aan te tonen dat de gekozen uitvoering methode geen vervorming veroorzaakt (direct of op termijn) die schade aan bestaande of nieuwe gebouwdelen, dan wel aan onderlinge aansluitingen veroorzaakt..01 CONSTRUCTIE Statische berekeningen, van de tijdelijke stutwerk voorzieningen volgens inzicht en verantwoording van de bouwkundig aannemer BEPROEVEN, KEUREN, CONTROLEREN a CONTROLEREN 0. CONTROLEREN LIGGING FUNDERINGSPALEN Uitvoering door: de aannemer. Controle van de maatvoering van de bestaande ten opzichte van de nieuwe palen. 6. TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van: de bestaande en de nieuwe funderingspalen. Op de tekening(en) dient te zijn aangegeven: - het type en vorm van de palen en/of elementen met maatvoering - de samenstelling van de palen en/of elementen met omschrijving van de materialen. - de maatvoering van de palen en/of elementen ten opzichte van referentiepunten. - maatvoering in hoogte en positie ten opzichte van referentie met nauwkeurigheid van +/- 5 mm..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Controleren de ligging van bestaande funderingspalen LOODSEN EN KETEN a BOUWKEET 0. BOUWKEET Ruimte(n): - verblijfsruimte(n). - toilet(ten). Indeling en afmeting ter keuze van de aannemer. Van toepassing zijn de richtlijnen ten behoeve van voorzieningen op de bouwplaats, samengesteld door de Commissie Hygiënische Voorzieningen. Het regelmatig schoonmaken van deze ruimtes en het leveren van

43 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 42/62 toiletartikelen..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Schaft- en toilet voorziening. Instandhouding gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden. De aannemer dient zorg te dragen voor schaft- en toilet voorzieningen ten behoeve van eigen personeel en onderaannemers en de derden betrokken bij de nieuwbouw b BOUWKEET 0. DIRECTIEVERBLIJF Ruimte(n): - verblijfsruimte opzichter (per opzichter) (m2): portaal met garderobe en banken voor laarzen en helmen, vloeroppervlak min. 6 m2. - spoelruimte (keuken) (m2): 4. - closetruimte met voorportaal en wastafel: 2 stuks elk minimaal 2,5 m2. - vergaderruimte (m2): minimaal bergruimte (monsteropslag) (m2): 8. Vrije hoogte (m): 2.6. Alle verblijfs-, vergaderruimtes en bergingen als mede gehele unit afsluitbaar. Daglichttoetreding: ten minste 1/10 van het vloeroppervlak, verdeeld over minimaal 2 zijden. Afwerking: - vloeren: vloerbedekking (elastisch of zacht). - wanden: glad. - plafonds: glad. Inbraakpreventie: - raamopeningen voorzien van luiken en zonwering. - deuren afsluitbaar. Thermische isolatie: Rc=2 m2k/w. Verwarming: - tot tenminste 20 graden Celsius in verblijfs- en vergaderruimte. - tot tenminste 15 graden Celsius in overige ruimtes. Koeling: - in de zomermaanden middels mobiele units. - tot ten hoogste 25 graden Celsius in verblijfs- en vergaderruimte. Verlichting: spaarlampen (minimaal 500 lux). Water: - afvoer door middel van vloeistofdichte leidingen op het riool. - aanvoer door middel van vloeistofdichte leidingen (warm water via close-in boiler). Telefoon: - draadloos op een externe lijn (stuks): 3. Combinatie apparaat: - kleurenprinter, kopieer en scanner: printsnelheid minimaal 20 pagina's per minuut, met afzonderlijke zwart-wit en kleuren cartridge en A4 en A3 papier elk in afzonderlijke lade (stuks): 1. Internet: - Open internet aansluiting (stuks): bekabeld 4 echter bij toepassing van draadloos netwerk minimaal 2 bekabeld voor vaste apparaten en overige draadloos voor laptops en dergelijke. - een aansluiting met een minimale bandbreedte van 8 Mb zonder datalimiet, deze aansluiting hoeft geen adressen of webspace te bevatten. - de aansluiting dient te worden gerealiseerd middels een ethernet modem/router welke is voorzien van een firewall functie en voldoende poorten. - de firewall dient zodanig geconfigureerd te zijn dat alle verkeer van binnen naar buiten mag en geen verkeer van buiten naar binnen mag. - de daartoe benodigde bekabeling naar de werkplekken inclusief aansluitpunten. - indien gebruik wordt gemaakt van een Wireless Access Point dient deze een capaciteit te hebben van (2.4 / 5 G) 300 Mb wireless N-standaard, geen wireless via 3G, HSDPA of 4G. - de verbinding mag geen poort filter en/of VPN tunnel zijn over een bestaand netwerk van de aannemer of derden. Documentatie voor de gebruikers voor het installeren en/of configureren van bovengenoemde apparatuur en internet inclusief gebruikshandleiding(en). Elektra: - ten behoeve van de beschreven apparatuur, en extra.

44 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 43/62 - minimaal 2 stuks dubbele wandcontactdozen per ruimte. Inrichting: - tafel(s)): - bureau met afsluitbare laden (stuks): 2. - uitlegtafel, oppervlakte 2 x A0. - vergadertafel voor 16 personen. - stoelen: - gestoffeerde verstelbare bureaustoelen met zwenkwielen (stuks): 2. - vergaderruimte (stuks): kasten: - afsluitbare leg- en tekeningkasten (stuks): 2. - prikbord/prikwand van 6 m2 (stuks): 2. - wandrek met legplanken (stuks): 2. - keukenblok met koelkast met daarin een diepvriesvak, koffiezetapparaat (2 glaskannen 1,8 liter elk) en een 15 liter close-in boiler. - garderobe/kapstok in portaal voor minimaal 16 jassen. - closetruimte: closet met waterspoeling, zitting, fontein met kraan, closetrolhouder, papierautomaat en afvalemmer. - prullenbakken voor gescheiden afval. - poederblussers (6 kg) (stuks): 2. - servies voor minimaal 16 personen. - kluis ten behoeve van opbergen directiebenodigdheden. - verbandtrommel. Tijdstip van verwijderen: een maand na de oplevering of zoveel eerder als de directie kenbaar maakt. Plaatsing: - zodanig dat redelijk uitzicht aanwezig is op het gehele werk. - zodanig dat ze centraal ten opzichte van het werk staat. - zodanig dat ze goed bereikbaar is. - zodanig dat voldoende parkeerruimte nabij aanwezig is, te rekenen op tenminste 4 parkeerplaatsen. Het inrichting en meubilair dient van een deugdelijke kwaliteit te zijn. In afwijking van paragraaf 23, lid 2 van de UAV De abonnement- en gebruikskosten van communicatiemiddelen zoals telefoon, fax en internet zijn voor rekening van de aannemer..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Directieverblijf. Instandhouding gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden. Het directieverblijf ten behoeve van de directie, evenals de bouwkeet ten behoeve van de uitvoering, met mede gebruik van entree portaal, toilet en pantry, mogen in één unit worden ondergebracht a BOUWLOODS 0. BOUWLOODS De aannemer dient voldoende opslag- en werkloodsen te plaatsen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit dit bestek..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bouwloods. Instandhouding gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL a MATERIEEL, ARTIKELEN, VOORZIENINGEN EN DIENSTEN 0. AAN ALLE OP HET WERKTERREIN AANWEZIGE PERSONEN Gedurende het werk dient de aannemer aan alle op het werkterrein aanwezige personen: - van de aannemer. - van leveranciers. - van derden betrokken bij de nieuwbouw - van de opdrachtgever, directie en personen belast met het toezicht. - van bezoekers op uitnodiging van de aannemer. - van bezoekers op uitnodiging van de directie, ter goedkeuring van de aannemer. De verplichting op het dragen van een High Visibility vest. - fabrikaat/type: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie. - uitvoering: waarschuwingskleding conform NEN-EN 471, minimaal klasse 2. - de aannemer dient toe te zien op naleving van deze verplichting. Bovengenoemde High Visibility vesten blijven eigendom van de aannemer.

45 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 44/62 Tijdsduur: gedurende de ruwbouwwerkzaamheden en zolang als er gewerkt wordt met zwaar materieel, grondverzetmachines, heimachines, kranen, hefen hijsinstallaties, steigers, enz..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Aan alle op het werkterrein aanwezige personen beschikbaar stellen gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden b MATERIEEL, ARTIKELEN, VOORZIENINGEN EN DIENSTEN 0. AAN DE DIRECTIE BESCHIKBAAR STELLEN Gedurende het werk dient de aannemer aan de directie de volgende materieel, artikelen, voorzieningen dan wel diensten ter beschikking te stellen, ten genoege van de directie. - de STABU Standaard NEN-EN 13670: Het vervaardigen van betonconstructies. - NEN 8005: Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1: Beton - Deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit. - CUR-Aanbeveling 31: Nabehandeling en bescherming van beton. - CUR-Aanbeveling 100: Schoonbeton - specificatie, uitvoering en beoordeling van betonoppervlakken waaraan esthetische eisen worden gesteld. - overige op het werk betrekking hebbende normbladen, praktijkrichtlijnen, beoordelingsrichtlijnen, kwaliteitseisen en andere in het bestek genoemde documenten, indien de directie daarom verzoekt. - veiligheidsvoorzieningen: - Veiligheidshelmen: 20 stuks. - Regenjassen: 6 stuks. - Regen broeken: 4 stuks. - Laarzen (paar): 6 stuks. - Veiligheidsschoenen (paar): 20 stuks in diverse dames en heren maten. - Werk handschoenen (paar): 6 stuks. - Gehoor bescherming (oor kappen): 3 stuks. - Gehoor bescherming (oordopjes): 20 stuks. - Veiligheid brillen: 3 stuks. - Papieren stof maskers: 20 stuks. Bovengenoemde documenten en gebruiksartikelen blijven eigendom van de aannemer. Verbruiksartikelen: - diverse kantoorartikelen. dagboeken, weekrapporten, schrijfpapier, schrijfwaren, enzovoort. - papier en cartridge voor faxapparaat en kopieerapparaat. - consumptieartikelen (koffie, thee enzovoort). toilet- en schoonmaakartikelen. - schoonmaken van directiekeet dan wel directie ruimte, frequentie: wekelijks. - aan het toezichthoudend personeel, tijdens bouw- en werkvergaderingen en tijdens excursies aan de bezoekers: het verstekken van koffie, thee, soep, melk of frisdrank. Tijdsduur: tot de oplevering..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Aan de directie, het toezichthoudend personeel en bezoekers beschikbaar stellen gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden a WERKTUIG 0. WERKTUIG, BESCHIKBAARSTELLING Kraan, hulpsteigers en tijdelijke afscheidingen..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Door de aannemer te leveren materieel ten behoeve van het lossen, vervoer op de bouwplaats, en montage van door derden betrokken bij de nieuwbouw te leveren en te monteren grote installatie- en/of bouwdelen a INSTRUMENT 0. INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING Meetinstrumenten ter beschikking stellen indien de directie daarom verzoekt. De instrumenten dienen in goede te staat zijn en in goede staat te worden gehouden.

46 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 45/62.01 TIJDELIJKE VOORZIENING Aan de directie en het toezichthoudend personeel beschikbaar stellen, indien zulks wordt verlangd a AFVALCONTAINER 0. AFVALCONTAINER, BESCHIKBAARSTELLING Type afvalcontainer: voor het gescheiden verzamelen van alle bouw- en sloopafval..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Inzamelen in bouwafval in containers en regelmatig afvoeren. Instandhouding gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden. De aannemer dient zorg te dragen voor voor het inzamelen en afvoeren van bouwafval van zijn werkzaamheden en van de werkzaamheden van de derden betrokken bij de nieuwbouw BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL a BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL 0. BESCHIKBAARSTELLING PERSONEEL Het verrichten van assistentie ten behoeve van het lossen en vervoer op de bouwplaats van grote installatie-onderdelen. Uitvoeren door: - technisch personeel van de aannemer..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Door de aannemer te leveren arbeid ten behoeve van het lossen en vervoer op de bouwplaats, en montage van door derden betrokken bij de nieuwbouw te leveren en te monteren grote installatie-onderdelen SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK a SCHOONMAKEN VAN OPENBARE WEGEN 0. SCHOONMAKEN VAN OPENBARE WEGEN De door de werkzaamheden van dit project veroorzaakte vervuiling van door de aannemer en derden te gebruiken openbare wegen naar het werkterrein in overleg met de gemeentelijke reinigingsdienst schoonmaken..01 TERREINVERHARDING Tijdens de werkzaamheden de openbare wegen schoonhouden a SCHOONMAKEN VOOR OPNEMING VAN HET WERK 0. SCHOONMAKEN VOOR OPNEMING VAN HET WERK Verwijderen puin en afval. Alle door de werkzaamheden beschreven in dit bestek ontstaan puin en afval voor de opneming verwijderen. Verwijderen stickers en merktekens, buiten en binnen. Voor zover deze geen blijvende informatieve betekenis hebben. Verwijderen vlekken, buiten en binnen. De aannemer dient al het geleverde, of daar waar vlekvorming door zijn toedoen is ontstaan te ontdoen van vlekken. Droog reinigen: - alle binnenruimtes evenals kruipruimtes, daken, goten en gevels vrij van vuil en afval. - de cementdekvloeren stofvrij maken. - vloerbedekkingen na het leggen tot het moment van oplevering schoonhouden, zo nodig reinigen en voor de opneming stofzuigen. Nat reinigen: - verwijderen mortel-, spuitwerk-, verfspatten en resten van alle oppervlakken. - de tegelvloeren cementsluier vrij maken en reinigen. - wandtegelwerk cementsluier vrij maken en reinigen. Met vochtige doek afnemen: - alle buitenkozijnen, -ramen en -deuren, aan de binnen- en buitenzijde. - alle binnenkozijnen en -deuren. - alle binnen- en buitenbetimmeringen met een glad oppervlak, dorpels, vensterbanken en dergelijke. - binnen- en/of buitenschilderwerk op hout of metaal. - keukeninrichting en kasten, balies, garderobes en dergelijke. - linoleum vloerbedekkingen. Met water en zeep reinigen: - het sanitair. Wassen en zemen:

47 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 46/62 - alle beglazingen buiten en binnen. In de was zetten: - linoleum vloerbedekkingen en parketvloeren. Conform advies fabrikant / leverancier..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Na uitvoering van de werkzaamheden beschreven in dit bestek: Schoonmaken buiten en binnen, gereed voor opneming en goedkeuring van het werk en gebruiksklaar voor de oplevering. Met uitzondering van de terreinwerkzaamheden beschreven in bestekpost b b SCHOONMAKEN VOOR OPNEMING VAN HET WERK 0. SCHOONMAKEN VOOR OPNEMING VAN HET WERK Buitenterrein: - alle werktuigen, materieel, hulpmaterialen, keten en loodsen van het werkterrein afvoeren. - alle bouwafval en overig afval dient te zijn verwijderd. - onverhard terrein als beschreven in hoofdstuk 12 is uitgevoerd en opgeruimd. - verhard terrein als beschreven in hoofdstuk 15 is uitgevoerd en opgeruimd en zo nodig vegen. - beplanting als beschreven in hoofdstuk 16 is uitgevoerd. - terreininrichting als beschreven in hoofdstuk 17 is aangebracht. - bovenstaand als beschreven tenzij hier nadere afspraken over zijn gemaakt..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Na uitvoering van de terreinwerkzaamheden beschreven in dit bestek: Schoonmaken buiten, gereed voor opneming en goedkeuring van het werk en gebruiksklaar voor de oplevering INRICHTING WERKTERREIN a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - de situering en de grenzen van het (toekomstige) bouwwerk. - de plaats van de bouwafrastering. - de plaats van de naamsaanduiding/bouwbord. - de plaats van de bewegwijzering en gevarenpictogrammen. - de plaats van bouwwegen, de in- en uitritten evenals de wegen op het werkterrein zoals wegen ten behoeve van de nieuwbouw en ten behoeve van de verbouw bestaande bouw. De aannemers nieuwbouw gedogen het gebruik van deze wegen naar de bestaande bouw. - de laad-, los-, en hijszones. - de plaats van het gronddepot. - de plaats van eventuele damwanden. - de plaats van de bemaling. - de plaats van silo's voor vooraf vervaardigde mortels. - de plaats van bouwliften, bouwkranen en kraanbanen. - de plaats voor bouwmachines. - de plaats van groot bouwmaterieel als steigers. - de plaats van de afvalcontainers. - de plaats van gevaarlijke stoffen (gastanks, licht ontvlambare en explosieve stoffen). - de plaats van EHBO benodigdheden en brandblusmiddelen (geschikt voor brandklasse A, B, en C volgens NEN-EN 2). - de plaats van de diverse keten. - de plaats van de toiletten. - de reservering voorzieningen voor derden. - de plaats van de opslagloods voor bouwmaterialen. - de plaats voor de overige bouwmaterialen (steentassen). - de plaats van de gereedschapcontainer. - de plaats van verklikkers. - de plaats voor de aansluitpunten van bouwstroom-, water, riool en telefoon. - de plaats van de tijdelijke watermeterput. - de bestaande en nieuwe leidingentracé. - de plaats van de beschermingsvoorzieningen van de bestaande opstallen en de belendende percelen.

48 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 47/62 - de plaats van te handhaven bomen en struiken. - de plaats van de bouwverlichting. - de te reserveren parkeerplaatsen voor directie en toezichthoudend personeel, (te rekenen op 4 stuks parkeerplaatsen nabij de directiekeet). - de parkeerplaatsen voor met de bouw belast personeel van de aannemer, eventueel zijn onderaannemers en leveranciers, evenals personeel van de werkzaamheden derden. - de plaats van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de omwonenden (parkeergelegenheid). Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): PDF bestand. - goedgekeurde (st.): 1 op papier en PDF bestand. - verstrekkingsvorm: tekening, schaal 1: tijdstip van levering: - ter goedkeuring, binnen 5 dagen na de gunning van het werk. - goedgekeurd, voor de aanvang van de werkzaamheden. De bouwkundig aannemer van de nieuwbouw is eindverantwoordelijkheid voor het werkterreininrichtingsplan van het gehele project..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Werkterreininrichting ten behoeve van de werkzaamheden beschreven in dit bestek en ten behoeve van werkzaamheden van alle derden betrokken bij het project. Instandhouding gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden b WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. BOUWVEILIGHEIDSPLAN Bouwveiligheidsplan te verstrekken door de aannemer. Het plan moet de volgende gegevens bevatten: - te treffen voorzieningen ten behoeve van het in stand houden van het openbare wegennet en waterloop rondom het werkterrein..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Rondgaand langs de buitenzijde van het werkterrein. Te treffen voorzieningen en beschikbaar te stellen hulp van alle tijdelijke werken en te treffen maatregelen zijn voor rekening van de aannemer AFSLUITINGEN EN RECLAME a BOUWAFRASTERING 0. BOUWHEK Hoogte (m): 2. Openingen (stuks): minimaal 2 afsluitbare poorten. Toebehoren: - bouwhekklemmen. - betonvoeten. - borden met pictogrammen. Tijdstip van verwijderen: voor de oplevering of zoveel eerder indien de directie dit verlangt..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bouwhek en poorten. Bij de grenzen van het werkterrein. Het werkterrein afscheiden van het bedrijfsterrein, als aangegeven op de situatietekening b BOUWAFRASTERING 0. SCHUTTING Hoogte (m): en uitvoering: representatief, als benodigd voor het werk en ter goedkeuring van de directie. Type: dichte houten schutting voorzien van benodigde afsluitbare poorten. Tijdstip van verwijderen: volgens fasering uitvoering..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Schutting. Aan de straatzijde van het werkterrein. Indien de gemeente en/of Arbo regelgeving zulks eist c BOUWAFRASTERING 0. PUINVANGER Afmetingen en uitvoering: als benodigd voor het werk. Type: dichte houten puinvanger. Tijdstip van verwijderen: volgens fasering uitvoering.

49 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 48/62.01 TIJDELIJKE VOORZIENING Puinvanger. Aan de straatzijde van het werkterrein. Indien de gemeente en/of Arbo regelgeving zulks eist a STOFSCHOT 0. STOFSCHOT Het stofschot wind- en waterdicht van buiten naar binnen, als afscheiding van binnenruimtes onderling en tijdelijke openingen in de buitengevel. Van bovenkant vloer tot onderkant plafond, verdiepingsvloer of in de gevelopening. Waar nodig het stofschot voldoende inbraakwerend uitvoeren. Doorgangen in stofschot(ten) dienen afsluitbaar te zijn voor onbevoegden. Tijdstip van verwijderen: volgens fasering uitvoering..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bij wandopeningen in binnenseparaties en buitenseparaties, indien zulks nodig is. Waar nodig voorzien van afsluitbare doorgang ten behoeve van bouwverkeer of benodigde vluchtweg a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS Vorm en uitvoering: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie. Tijdstip van verwijderen: na oplevering of zoveel eerder als door de directie verlangd..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Terrein bord ter keuze van de aannemer ter goedkeuring van de directie. Bij het werkterrein, op nader aan te wijzen plaats a TIJDELIJKE WIND- EN WATERDICHTE VOORZIENINGEN 0. TIJDELIJKE WIND- EN WATERDICHTE VOORZIENINGEN De tijdelijke wind- en waterdichte voorzieningen van buiten naar binnen, als afscheiding van binnenruimtes bij tijdelijke openingen in buitengevels en daken. Materiaal en uitvoering ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie. Tijdstip van verwijderen: volgens fasering uitvoering..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bij tijdelijke wandopeningen in buitengevels, en dakopeningen in daken. Waar nodig voorzien van afsluitbare doorgang ten behoeve van bouwverkeer of benodigde vluchtweg a TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN 0. TIJDELIJKE VERKEERSVOORZIENINGEN De tijdelijke verkeersvoorzieningen op en nabij het werkterrein. Type: tijdelijke verkeersborden, waarschuwingsborden en afzettingen. Materiaal en uitvoering: conform eisen verkeerswetgeving, daarna ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie. Tijdstip van verwijderen: volgens fasering uitvoering..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Verkeersborden en overige verkeersvoorzieningen ter plaatse van het werkterrein en de openbare weg. Instandhouding gedurende de in dit bestek genoemde werkzaamheden a TIJDELIJKE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN 0. TIJDELIJKE VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN De tijdelijke veiligheidsvoorzieningen van buiten naar binnen, bij toegangen van binnenruimtes onderling of bij toegangen in de buitengevel. Type: vlonders, balustraden, enzovoort, als tijdelijke veiligheidsvoorzieningen ter bescherming van de gebruikers van het gebouw. Materiaal en uitvoering ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie. Tijdstip van verwijderen: volgens fasering uitvoering..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bij het werkterrein en in het te verbouwen gebouw ten behoeve van gebruik bezoekers en personeel opdrachtgever, indien zulks nodig is.

50 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 49/ OPMETEN a OPMETEN 0. OPMETING BESTAANDE TOESTAND Door de aannemer te verrichten opmetingen benodigd voor de uitvoering: Controle van de maatvoering van het bestaande gebouw ten opzichte van de uit te voeren interne verbouwing en te maken uitbreiding. Afwijkingen in afmeting, gewichten en toestand van bestaande werken of terreinen geven geen aanleiding tot verrekening. 4. TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de bestaande toestand ten behoeve van alle voor de verbouwing dan wel uitbreiding aan te brengen elementen en afwerkingen..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Opmetingen ten behoeve van alle aan te brengen of aan te passen onderdelen beschreven in dit bestek a OPMETEN 0. CONTROLEMETING GEMAAKT WERK Verifiëren van maten en peilmaten van diverse aangebrachte en/of vervaardigde onderdelen. 1. CONTROLEPLAN De aannemer stelt een controleplan op waarin staat aangegeven hoe de controles zullen worden uitgevoerd en verstrekt dit ter goedkeuring aan de directie..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Controlemeting van onderdelen van het gebouw UITZETTEN a UITZETTEN 0. UITZETTEN Tijdstip van uitzetten: - voordat met de ruwbouw werkzaamheden is aangevangen. 4. UITZETTEKENING Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de uitbreiding in aansluiting op de bestaande bebouwing. Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - de door de directie aangegeven vaste punten. - het stelsel van referentiepunten of -lijnen ten opzichte waarvan onderdelen moeten zijn gesteld. - de maattoleranties voor de ligging van deze referentiepunten of -lijnen. - de plaatsingstoleranties van de te stellen onderdelen..01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Bij het werkterrein en de grenzen dan wel gevelvlakken van het bouwwerk ten behoeve van de maatvoering. De gegevens verkregen uit de controle op maatafwijkingen en opmeting bestaande toestand verwerken in de uitzettekening TIJDELIJKE DRAINAGE a DRAINAGE-INSTALLATIE 0. TIJDELIJKE DRAINAGE-INSTALLATIE Ten behoeve van het drooghouden van de ontgravingen zodat werkzaamheden "in den droge" kunnen worden uitgevoerd. Hiertoe een tijdelijke drainage aanbrengen en in stand houden en het grondwater verlagen tot ten minste 0,25 m onder het aanlegniveau van de funderingsconstructies. Type, materialen en uitvoering: ter keuze van de aannemer. Tijdelijke drainage installatie inclusief leidingen, filters, pompen, energie en reserve onderdelen eventueel benodigde ontijzeringsinstallatie en/of lozingsvoorzieningen ten behoeve van bezinking en beluchting. Het waterpeil dient controleerbaar te zijn met behulp van peilbuizen en/of waarnemingsputten. Het water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de bevoegde instanties. De lozingsleiding dient te worden voorzien van een aantoonbaar recentelijk geijkte debietmeter. Meting van het debiet (bij meerdere installaties het debiet per installatie) met totaaltelling van de afgevoerde hoeveelheid water.

51 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 50/62 De installatie dient te zijn voorzien van een automatische signalering bij uitval met doormelding naar de keet van de uitvoerder en buiten de werktijden naar een 24-uur service. Ten aanzien van de drainage gelden de volgende beperkingen: - verlaging van de freatische grondwaterstand buiten de bouwput als gevolg van de drainage van de bouwput bedraagt maximaal 0,25 m. - verlaging van de stijghoogte van het grondwater buiten de bouwput als gevolg van de drainage van de bouwput bedraagt maximaal 0,5 m. De aannemer controleert de waterkwaliteit van het geloosde water en verstrekt een meetrapport van de wateranalyse aan de directie en het bevoegd gezag conform de voorwaarden gesteld in de verleende ontheffing dan wel verleende vergunning. Tijdstip van verwijderen: volgens fasering uitvoering. Na beëindiging dienen alle onderdelen van de installatie te worden verwijderd en de sleuven en gaten worden gevuld met zand of grond. 9. DRAINAGEPLAN Door de aannemer te verstrekken drainageplan. Het drainageplan dient de volgende gegevens te bevatten: - tijdsduren, benodigd voor het bereiken van de voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand en voor het handhaven van deze verlaging. - aantal en situering van de drainageputten. - capaciteit van de pompen en het te verwachten waterbezwaar. - wijze van aanbrengen en opbouw van de drainageleidingen en -putten. - situering van de afvoerleidingen en de minimale diameters van de hoofdafvoerleiding(en). - volumestroommeting in de afvoerleiding. - wijze en plaats van meting van de af te voeren hoeveelheden water. - beschrijving van het geschikt maken van de voorzieningen voor lozing op het oppervlaktewater. - situering van afsluiters (uitgezonderd afsluiters ten behoeve van het aanen afkoppelen van pompen) in het leidingsysteem. - situering van het (de) voedingspunt(en) van de energievoorziening en een globale aanduiding van het kabelverloop. - situering en capaciteit van de reserve energievoorziening. - type alarmering. - wijze van bewaking. - specificatie van de door de aannemer te gebruiken hulpmiddelen (materieel), voor zover hieraan door de opdrachtgever nadere eisen worden gesteld in verband met de kwaliteit en de samenstelling van het op te pompen water..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bij werkzaamheden beneden maaiveldniveau dan wel grondwaterstand. Tijdelijke drainage indien noodzakelijk om deze werkzaamheden "in den droge" te kunnen uitvoeren b DRAINAGE-INSTALLATIE 0. TIJDELIJKE DRAINAGE-INSTALLATIE Ten behoeve van het drooghouden van de bouwput. De drainage in stand houden ten behoeve van het verlagen van de grondwaterstand tot ca 300 mm onder de te vervaardigen constructie of zoveel meer als nodig is om het werk in den droge te kunnen uitvoeren. Het afgepompte water lozen op: de door de betreffende instantie aan te wijzen of goed te keuren lozingspunten. Elke afvoerleiding voorzien van een zandvang. Eventuele vergunningen voor lozen van onttrokken water: (tijdig) te verzorgen door de aannemer. De aannemer draagt zorg voor de melding van het onttrekken van grondwater bij de daartoe aangewezen instanties. Tijdstip van verwijderen: nadat de constructie op grondslag is vervaardigd. Na beëindiging van de drainage moeten alle onderdelen van de installatie buiten de vervaardigde constructies worden verwijderd. 9. BEMALINGSPLAN Door de aannemer te verstrekken bemalingsplan. Het bemalingsplan moet de volgende gegevens bevatten: - tijdsduren, benodigd voor het bereiken van de voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand en voor het handhaven van deze verlaging. - wijze van aanbrengen en opbouw van de bemaling. - situering en capaciteit van de reserveenergievoorziening. - het bemalingsplan relateren aan de wijze van de uitvoering.

52 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 51/62 De aannemer draagt zorg voor het beschermen van beplantingen in de omgeving door het geven van water, besproeien o.d. in overleg met eigenaren. Aantal te verstrekken exemplaren: ter toetsing (st.): 1 (t.b.v. adviseur constructies)..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Drainage van de bouwput TIJDELIJKE BEMALING a OPEN BEMALING 0. TIJDELIJKE OPEN BEMALING Het opgepompte water lozen op de door de betreffende instantie aan te wijzen of goed te keuren lozingspunten. Elke afvoerleiding voorzien van een zandvang. De bemaling in stand houden ten behoeve van het drooghouden van de bouwput (ten); de grondwaterstand verlagen tot ca 300 mm onder de te vervaardigen constructie of zoveel meer als nodig is om het werk in den droge te kunnen uitvoeren. De bemaling in stand houden tot de constructie op grondslag is vervaardigd. Na beëindiging van de bemaling moeten alle onderdelen van de installatie worden verwijderd. Eventuele vergunningen voor lozen van onttrokken water: (tijdig) te verzorgen door de aannemer. De aannemer draagt zorg voor de melding van het onttrekken van grondwater bij de daartoe aangewezen instanties. 9. BEMALINGSPLAN Door de aannemer te verstrekken bemalingsplan. Het bemalingsplan moet de volgende gegevens bevatten: - tijdsduren, benodigd voor het bereiken van de voorgeschreven verlaging van de grondwaterstand en voor het handhaven van deze verlaging. - wijze van aanbrengen en opbouw van de bemaling. - situering en capaciteit van de reserveenergievoorziening. - het bemalingsplan relateren aan de wijze van uitvoering. De aannemer draagt zorg voor het beschermen van beplantingen in de omgeving door het geven van water, besproeien o.d. in overleg met eigenaren. Aantal te verstrekken exemplaren: ter toetsing (st.): 1 (t.b.v. adviseur constructies)..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bemaling van de bouwput TIJDELIJKE DAMWANDEN a TIJDELIJKE GROND- EN/OF WATERKERENDE CONSTRUCTIES 0. TIJDELIJKE GROND- EN/OF WATERKERENDE CONSTRUCTIES Alle hierna genoemde grond- en/of waterkerende constructies zijn hulpvoorzieningen, al dan niet blijvend.voor al deze hulpvoorzieningen gelden, voor zover van toepassing, onderstaande voorwaarden: Indien de aannemer, in aanvulling op de eventueel op de tekeningen van de adviseur constructies aangegeven tijdelijke grond- en/of waterkerende constructies, extra tijdelijke grond- en/of waterkerende constructies wil toepassen, is dit toegestaan. Verrekening hiervan zal niet plaats vinden. Alle tijdelijke grond- en/of waterkerende constructies inclusief toebehoren tekenen en berekenen door de aannemer. De tijdelijke grond- en/of waterkerende constructies met bijbehorende verankeringen, stempelingen etc. aanbrengen en verwijderen, in overeenstemming met de voortgang van het werk, op zodanige wijze dat de stabiliteit van de bouwput en (het effect ervan op) belendingen gewaarborgd is. Rekening houden met de wijze van ontgraven, bemalen en aanvullen alsmede aan te brengen stempelwerk en/of verankeringen. De berekeningen baseren op: - NEN Geotechnisch ontwerp van constructies Deel 1: Algemene regels. - de mogelijk optredende bovenbelasting. - de te keren grond en grondwater. - horizontale krachten veroorzaakt door wegen etc. Voor de vereiste goedkeuringen moet de aannemer zelf zorg dragen: hij dient

53 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 52/62 de grond- en/of waterkerende constructies ter goedkeuring in te dienen bij de desbetreffende instanties. Wijze van aanbrengen en verwijderen van grond- en/of waterkerende constructies is ter keuze van de aannemer, hierbij rekening houdend met het gestelde in artikel De wijze van verankeren van de grond- en/of waterkerende constructies is ter keuze van de aannemer, indien hiervoor groutankers worden toegepast dienen deze onder eventueel aanwezige nutsleidingen o.d. te worden aangebracht. Voor verankering buiten de grond- en/of waterkerende constructies is in ieder geval toestemming van Bouw- en Woningtoezicht vereist. Groutankers voor het trekken van de grond- en/of waterkerende constructies verwijderen..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Grond- en/of waterkerende constructie rond bouwput TIJDELIJKE CONSTRUCTIES a TIJDELIJKE DRAAGCONSTRUCTIE 0. TIJDELIJKE DRAAGCONSTRUCTIE Constructiegegevens: de uit te voeren constructie van het gebouw. De aannemer dient de constructie te controleren op zakkingen, deze dienen direct, in overleg met de directie, te worden gecorrigeerd. Tijdelijke draagconstructie dient te worden voorzien van vijzels voor het corrigeren van zakkingen of doorbuigingen en later verwijderen. Wijze stutwerk: ter keuze van de aannemer, in overleg met de directie. 9. METINGEN Gedurende de uitvoering van het werk dienen metingen van verplaatsing en vervorming te worden verricht. De resultaten hiervan worden de directie ter hand gesteld. Het meetplan/protocol behoeft de goedkeuring van de directie. Ten behoeve van het meten dienen vaste meetpunten op referenties en de uit te voeren constructie te worden aangebracht. Tijdens het maken van het werk meet de aannemer met een frequentie van twee maal per kalenderweek. De aannemer registreert schriftelijk de resultaten van de metingen en eventueel uitgevoerde correcties en overhandigt deze aan de directie..01 TIJDELIJKE VOORZIENING Bij de verbouwing en uitbreiding, de benodigde tijdelijke constructies ten behoeve van de constructie bouwdelen beschreven in dit bestek. Tijdsduur ten minste tot uitvoering gehele constructieve draagconstructie en de afbouw van zware bouwkundige en installatietechnische onderdelen.

54 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 53/62 EINDPAGINA EINDPAGINA Aldus opgemaakt en ondertekend: Naam:... Bedrijf:... Datum:... Plaats:... Handtekening:...

55 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 54/62 BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING 1 van 2 Garantieverklaring voor een onderdeel (Model ABT). De ondergetekende... (1) gevestigd te... (2) hierna te noemen: 'de garant' in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door... (3) verklaart te hebben kennis genomen van de bestekbepalingen van bestek nummer... (4) d.d.... (5) van... (6) ten behoeve van het werk... (7) in opdracht van... (8) gevestigd te... (9) hierna te noemen: 'de opdrachtgever'. De garant verklaart met betrekking tot het onderdeel... (1) genoemd in bestekartikel... (11) tegenover de opdrachtgever: - dat garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de opdrachtgever of diens rechtsopvolger zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet voor zijn risico komen. - dat de garantieverklaring zal gelden vanaf het gereed komen of de levering van het gegarandeerde onderdeel tot aan de oplevering en in aansluiting daarop gedurende een periode van... (12) Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze garantie of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn tussen opdrachtgever of diens rechtsopvolger en garant mochten ontstaan, worden beslecht door de in artikel (beslechten van geschillen) van dit bestek aangewezen rechtbank of arbitrage-instituut. Indien dit artikel niet in het bestek is opgenomen is het gestelde in de UAV 2012 van toepassing. Indien bij een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk vonnis een uitspraak van het scheidsgerecht geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor het dientengevolge onbeslist is gebleven, opnieuw te doen beslechten. De vordering is niet ontvankelijk indien zij bij de hierboven genoemde Rechtbank of Raad wordt aanhangig gemaakt later dan drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van de rechterlijke uitspraak. Degene die als scheidsman of secretaris aan de nietig verklaarde beslissing heeft medegewerkt zal aan de nieuwe behandeling niet mogen meewerken. Plaats... (13) Datum... (14) Handtekening... (15)

56 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 55/62 BIJLAGE MODEL GARANTIEVERKLARING 2 van 2 Toelichting bij Model Garantieverklaring. 1 naam van de onderneming precies volgens de inschrijving bij KvK 2 vestigingsplaats 3 precieze naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 'directeur' 4 nummer bestek 5 datum bestek 6 opsteller bestek (bijvoorbeeld architect) 7 naam werk volgens bestek 8 naam opdrachtgever volgens bestek 9 vestigingsplaats opdrachtgever volgens bestek 10 naam onderdeel 11 nummer bestekartikel 12 periode in cijfers en letters 13 plaats van ondertekening 14 datum van ondertekening 15 handtekening, met precieze naam, voorletters en functie, waaruit blijkt dat deze persoon de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, bijvoorbeeld 'directeur'

57 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 56/62 BIJLAGE MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST BIJLAGE MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST 1 van 5 Coördinatieovereenkomst met schadevergoedingsregeling (Model ABT). Inzake de bouw van... (1) Verklaren: (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever (4) gevestigd te... (5) nader te noemen de aannemer van de:... (6) (7) gevestigd te... (8) nader te noemen de aannemer van de:... (9) (10) gevestigd te... (11) nader te noemen de aannemer van de:... (12) (13) gevestigd te... (14) nader te noemen de aannemer van de:... (15) (16) gevestigd te... (17) nader te noemen de aannemer van de:... (18) In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft gegund: (19) aan de aannemer van de... overeenkomstig het bestek d.d...., werknummer... (20) aan de aannemer van de... overeenkomstig het bestek d.d...., werknummer... (21) aan de aannemer van de... overeenkomstig het bestek d.d...., werknummer... (22) aan de aannemer van de... overeenkomstig het bestek d.d...., werknummer... In aanmerking nemende dat de coördinatie van het project is opgedragen aan en geschiedt door:... (23) nader te noemen de coördinator komen partijen ten behoeve van de bewaking van de voortgang, de uitvoering van het project en de regeling voor de schadelijke gevolgen die vertraging in de uitvoering met zich mee brengt, het volgende overeen:

58 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 57/62 BIJLAGE MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST 2 van 5 Artikel 1 1. Iedere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen aan het samenstellen van het overkoepelende algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan, alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan. 2. het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze coördinatie-overeenkomst. Artikel 2 1. De coördinator is belast met: a. het, voor wat betreft de tijdstippen, de volgorde en de plaats van uitvoering, op elkaar afstemmen van de werkzaamheden, diensten en leveranties van partijen (de zogenaamde "tijdscoördinatie"), evenals met het toezicht op de naleving van het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan; b. de coördinatie van de door partijen in het werk aan te brengen sparingen; c. de coördinatie van het gebruik door partijen van de op het werk aanwezige hulpmiddelen. 2. De coördinator is jegens de opdrachtgever verplicht om zich, met inachtneming van de bepalingen van deze overeenkomst, bij de uitvoering van zijn coördinatietaken, naar beste kunnen in te spannen. 3. De door de coördinator voor het verrichten van deze taken te ontvangen vergoeding, wordt afzonderlijk tussen opdrachtgever en coördinator schriftelijk overeengekomen. Artikel Iedere partij die vertraging ondervindt doordat een andere partij achterblijft op het aan te houden algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan of doordat zich belemmerende feiten of omstandigheden voordoen welke zijn toe te rekenen aan de opdrachtgever, is gehouden van het feit en van de oorzaak van de vertraging per aangetekende brief mededeling te doen: - rechtstreeks aan de coördinator; - rechtstreeks aan de opdrachtgever, en door middel van een gelijkluidende brief tevens rechtstreeks aan... gevestigd te... nader te noemen de directie die deze coördinatie-overeenkomst mede ondertekent; - rechtstreeks aan alle andere partijen. 2. De coördinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden binnen... (24) werkdagen na ontvangst van de in het lid 1 genoemde brief. 3. Indien de coördinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 2 genoemde vergadering te houden is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze vergadering bijeen te roepen. 4. Op de in lid 2 bedoelde vergadering, waarvan de coördinator -en bij afwezigheid van deze een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een aan alle partijen en de directie te zenden verslag opmaakt, zullen partijen trachten onder leiding van de coördinator -en bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon - een zodanige regeling te treffen, dat het werk, onverminderd ieders bestekverplichtingen, zonder dat enige schade-aanspraak wordt ingediend, het werk verder zonder vertraging kan worden uitgevoerd.

59 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 58/62 BIJLAGE MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST 3 van 5 5. Indien op grond van lid 4 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming - voor zover toepasbaar - van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of gedetailleerd werkplan verschaft door... (25) De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking. 6. Indien het niet mogelijk is gebleken om de in lid 4 bedoelde regeling te treffen, zal de in lid 1 bedoelde partij, die vertraging blijft ondervinden, aanspraak kunnen maken op vergoeding van de vertragingsschade. In dat geval wordt de gefixeerde schadevergoeding toegepast zoals bepaald in artikel 5 en wordt deze berekend vanaf de dag volgend op de dag waarop de in lid 2 bedoelde vergadering heeft plaatsgevonden. Artikel 4 De partij die met zijn leveranties of werkzaamheden op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan achter blijft, is gehouden om met inachtneming van artikel 3, aan iedere partij die hierdoor vertraging ondervindt, vertragingsschade te vergoeden. Artikel 5 De in artikel 4 bedoelde vertragingsschade wordt gefixeerd op een bedrag van... voor iedere dag waarop vertraging wordt ondervonden, te betalen aan iedere partij die vertraging heeft ondervonden. Artikel 6 1. Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan van een partij is toe te rekenen aan de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden om aan de partijen die hierdoor vertragingsschade ondervinden, deze vertragingsschade te vergoeden. 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5 kan aan de opdrachtgever als vertragingsschade uitsluitend in rekening worden gebracht de op het werk betrekking hebbende rechtstreeks geleden schade, indien en voor zover deze met bewijsstukken kan worden aangetoond. Artikel 7 Indien en in zover het ten achter blijven op het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan een gevolg is van overmacht zal geen vergoeding van de vertragingsschade gevorderd kunnen worden. Artikel 8 1. Het bepaalde in artikel 4 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge paragraaf 46 van de UAV 2012 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat (na schriftelijke aanmaning aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien) doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van de nalatige partij zodanige maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij. 2. Het bepaalde in artikel 3 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge paragraaf 42 van de UAV 2012 tot het opleggen van kortingen.

60 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 59/62 BIJLAGE MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST 4 van 5 Artikel 9 Indien de coördinator bij de uitvoering van zijn coördinerende werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst een fout begaat, die een bekwaam en zorgvuldig coördinator in redelijkheid had behoren te vermijden, is de coördinator jegens de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane rechtstreekse schade, met dien verstande dat het deswege aan de opdrachtgever verschuldigde bedrag niet meer zal bedragen dan... Artikel Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van deze coördinatie-overeenkomst, en van de uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten welke uit deze coördinatie-overeenkomst mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van... (26) 2. Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of nietig wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het onbeslist is gebleven, opnieuw aan het oordeel van een scheidsgerecht uit de Raad te onderwerpen. Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend te... (27) d.d.... (28) 1. de opdrachtgever... (29) 2. de aannemer van de... (30)... (31) 3. de aannemer van de... (32)... (33) 4. de aannemer van de... (34)... (35) 5. de aannemer van de... (36)... (37) 6. de aannemer van de... (38)... (39) 7. Voor gezien, de directie... (40)

61 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 60/62 BIJLAGE MODEL COÖRDINATIEOVEREENKOMST 5 van 5 Toelichting bij Model Coördinatieovereenkomst. 1 omschrijving van het project 2 naam opdrachtgever 3 adres opdrachtgever 4 naam aannemer 5 adres aannemer 6 aangegeven welke aannemer wordt bedoeld, bijvoorbeeld de aannemer van de bouwkundige werken 7 tot en met 15 idem als 4 tot en met 6 16 een eventuele derde (coördinator) niet zijnde een aannemer 17 adres van deze derde 18 nadere omschrijving van deze derde 19 nadere omschrijving van het gegunde werk met verwijzing naar de desbetreffende contractstukken 20 tot en met 22 idem als naam van de in de bestekken genoemde coördinator (de directie, of een van de aannemers, of een derde partij) 24 aantal werkdagen invullen 25 aangeven de partij die het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan heeft opgesteld 26 gewenst arbitrage-instituut, bijvoorbeeld Raad van Arbitrage voor de Bouw 27 plaats van ondertekening 28 datum van ondertekening 29 handtekening opdrachtgever 30 aangeven welke aannemer wordt bedoeld, bijvoorbeeld de aannemer van de bouwkundige werken 31 handtekening van die aannemer 32 tot en met 37 idem als 30 tot en met aanduiding van de eventuele derde als bedoeld onder handtekening van deze derde 40 handtekening directie

62 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 61/62 BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE 1 van 2 Bankgarantie model II De ondergetekende... 1) gevestigd te... 2) kantoorhoudende te... 3) in aanmerking nemende: dat... 4) gevestigd te... 5) verder te noemen "de opdrachtgever", met... 6) gevestigd te... 7) verder te noemen "de aannemer", een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk zoals omschreven in het bestek... 8) dat opdrachtgever van de aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid voor opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor opdrachtgever mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door aannemer van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst; verklaart door deze: zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige voldoening door aannemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende oordeel van de opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is of te eniger tijd zal worden uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn voortgevloeid en/of verbintenissen die overigens in verband met de uitvoering van het desbetreffende werk zijn of zullen ontstaan. De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke mededeling van de opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, als eigen schuld en zonder enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te kunnen verlangen, aan opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave van aannemer meent te vorderen te hebben, met dien verstande dat het bedrag waarvoor ondergetekende zal kunnen worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan..., zegge ) Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk heeft bericht dat ofwel aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de uitvoering van het werk verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige garantie kan vervallen. Aldus getekend te... 10) Datum... 11) Borg... 12) Handtekening... 13)

63 Datum: Licentienummer: E Code: 13240BE-A1 Blad: 62/62 BIJLAGE MODEL "ON DEMAND" BANKGARANTIE 2 van 2 Toelichting bij Model II "On Demand" Bankgarantie. 1) naam van de bank of instelling die de garantie afgeeft 2) statutaire zetel van de bank of instelling 3) volledig adres van de bank of instelling 4) naam van de opdrachtgever 5) volledig adres van de opdrachtgever 6) naam van de aannemer 7) volledig adres van de aannemer 8) nummer van het bestek of de overeenkomst en korte omschrijving van het werk 9) waarde van de zekerheidstelling in cijfers respectievelijk in letters uitgedrukt 10) plaats van de ondertekening 11) datum van de ondertekening 12) naam van de bank of instelling 13) handtekening van degene die bevoegd is de bank of instelling te vertegenwoordigen

64