Voor het project: Leegrijden doorgangsdepot Willige Langerak te Cabauw (gemeente Lopik)

Bladnr. 1 BESTEK EN VOORWAARDEN Voor het project: Leegrijden doorgangsdepot Willige Langerak te Cabauw (gemeente Lopik) Bestek IJ.44998.60 Opdrachtgever Postbus 550 3990 GJ Houten Tel.: 030-634 57 00 Directie Afdeling Ingenieursbureau (IB) Postbus 550 3990 GJ Houten Tel.: 030-634 57 00 Auteur Projectleider E.P. ' t Hart J.A. Belo Datum 16 oktober 2015 Status definitief

Bladnr. 2 0. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Bladnr. 3 PAR 0.01 AANBESTEDENDE DIENST Afdeling Ingenieursbureau (IB) Postbus 550 3990 GJ Houten Tel.: 030-634 57 00 0.02 PROCEDURE Nationale aanbesteding volgens de openbare procedure overeenkomstig hoofdstuk 2 van het ARW 2012. 0.03 INLICHTINGEN 01 Voor de uiterlijke datum waarop inlichtingen gesteld kunnen worden zie www.tenderned.nl. Inlichtingen kunnen uitsluitend via www.tenderned.nl worden opgevraagd bij de aanbestedende dienst. 02 Voor de uiterlijke datum waarop de definitieve nota van inlichtingen beschikbaar is zie www.tenderned.nl. 03 Een aanwijzing ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.3.16 sub g van het ARW 2012 zal niet gehouden worden. 0.04 INSCHRIJVING 01 Inschrijvingsvereisten a. Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard 2010. b. In afwijking van artikel 01.01.02 lid 01 van de Standaard 2010 dient de inschrijving te geschieden op www.tenderned.nl en wordt het bij de inschrijvingsdocumenten gevoegde inschrijvingsbiljet niet vereist. c. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 van de Standaard 2010 dient de inschrijving op www.tenderned.nl vergezeld te gaan van een volledig ingevulde en ondertekende 'Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving' overeenkomstig het model gevoegd bij de inschrijvingsdocumenten. d. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 van de Standaard 2010 dient de inschrijving op www.tenderned.nl vergezeld te gaan van een volledig ingevulde en ondertekende 'Eigen Verklaring', zoals omschreven in artikel 0.04, lid 02 van dit bestek. e. In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.02 van de Standaard 2010 dient de inschrijving op www.tenderned.nl vergezeld te gaan van een volledig ingevulde en ondertekende 'Verklaring toepassing Social Return ', zoals omschreven in Bijlage C bij dit bestek. 02 Eigen Verklaring Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de aanbestedingsdocumenten. De formele bewijsstukken genoemd in de Eigen Verklaring moeten worden overlegd na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn. Het niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. De te verstreken gegevens worden getoetst aan de volgende criteria: a. met betrekking tot de economische en financiële draagkracht: I Balansen of een verklaring betreffende de omzetten in de laaste drie boekjaren waaruit blijkt dat de gemiddelde omzet in grondwerken gelijk of groter is dan 600.000,00 excl. BTW per jaar. Na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn, dient een geldige accountantsverklaring te worden overlegd. 03 Samenwerkingsverband (combinatie) Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient bij de inschrijving van elke combinant een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van de Eigen Verklaring, zoals omschreven in paragraaf 0.04 lid 02, te zijn bijgevoegd.

Bladnr. 4 PAR 04 Onderaanneming Indien een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht, dan: a. dient elke onderaannemer de vragen 1, 2 en 3 uit de bij het bestek gevoegde Eigen Verklaring in te vullen en te ondertekenen; de inschrijver dient deze Eigen Verklaring(en) van de door hem in te zetten onderaannemer (s) te voegen bij de door hem in te dienen Eigen Verklaring, en b. heeft de inschrijver vooraf de schriftelijke toestemming nodig van de aanbestedende dienst voor het contracteren van de onderaannemer. De Eigen Verklaring moet, tezamen met de Eigen Verklaring(en) van de door de inschrijver in te zetten onderaannemer(s) in een afzonderlijke enveloppe worden gesloten, waarop duidelijk zijn vermeld de naam en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk, op welke perceel of combinatie van percelen de Eigen Verklaring betrekking heeft. Indien een onderaannemer van de inschrijver op de door hem verstrekte Eigen Verklaring bij vraag 2.1 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee', kan de aanbestedende dienst besluiten dat: a. de inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren; b. de inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding; c. de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd. Indien de onderaannemer eerst na de inschrijving bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren eveneens van toepassing met dien verstande dat voor 'aanbestedende dienst' gelezen moet worden 'opdrachtgever'. 05 Kwaliteitssysteemcertificaat De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. 06 Veiligheidszorgsysteemcertificaat De inschrijver moet in het bezit zijn van een veiligheidszorgsysteemcertificaat op basis van VCA**, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde veiligheidszorgsysteemcertificaat. Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk moet de inschrijver na een schriftelijk verzoek van de aanbestedende dienst daartoe, binnen de in dat verzoek vermelde termijn een door hem gedateerde en gewaarmerkte kopie van het veiligheidszorgsysteemcertificaat of, ingeval van een combinatie van inschrijvers, een gewaarmerkte kopie van het veiligheidszorgsysteemcertificaat van de combinatie of van alle deelnemers afzonderlijk overleggen. Indien afzonderlijke certificaten van de deelnemers in de combinatie worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk. 07 BIBOB-advies Indien een inschrijver of zijn onderaannemer(s) op de Eigen Verklaring bij vraag 2 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder a t/m d of vraag g met 'ja' heeft beantwoord, dan wel een van de vragen onder e of f met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver

Bladnr. 5 PAR of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan zal advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De inschrijver of zijn onderaannemer over wie advies is gevraagd, worden door de aanbestedende dienst over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 08 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen De inschrijver voegt bij zijn inschrijving een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens 01.17.07 van de Standaard 2010. 09 Termijn van gestanddoening In afwijking van artikel 2.20.1 van het ARW 2012 wordt de termijn van gestanddoening gesteld op 60 dagen. 0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard 2010. 0.06 AANBESTEDING De aanbesteding, overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 0.02, wordt gehouden op 12-11-2015 om 10:30 via www.tenderned.nl. Op deze (digitale) aanbesteding zijn de algemene voorwaarden van TenderNed van toepassing. Deze worden ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl. 0.07 OPDRACHT 01 Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard 2010. 02 Het gunningscriterium is de laagste prijs.

Bladnr. 6 1. ALGEMEEN

Bladnr. 7 PAR 1.01 OPDRACHTGEVER Postbus 550 3990 GJ Houten Tel.: 030-634 57 00 1.02 DIRECTIE Afdeling Ingenieursbureau (IB) Postbus 550 3990 GJ Houten Tel.: 030-634 57 00 1.03 LOCATIE Het uit te voeren werk is gelegen op het doorgangsdepot Willige Langerak te Cabauw (gemeente Lopik). Het depot heeft geen adres maar ligt circa 400 meter ten zuidwesten van de kruising van de M.A. Reinaldaweg (N210) met de Nicolaas van Catsweg te Cabauw. 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen: a. Het maaien en afvoeren van het onkruid (op de gerijpte baggerspecie) in de depots; b. Het ontgraven en opladen van de grijpte baggerspecie; c. Het afvoeren van gerijpte baggerspecie naar een erkende verwerker of toepassingslocatie; d. Het ontgraven en opladen van het drainaige zand; e. Het afvoeren van het drainage zand naar een erkende verwerker of toepassingslocatie; f. Het verwijderen en afvoeren van onkruid tussen de straatklinkers, betonnen rijplaten en goten; g. Het maaien van de bermen rondom de paden op het depot en de depotkades; h. Het ledigen van de kolken langs de droge grondopslag en bij de wasplaats; i. Het schoonspuiten van de rioolleidingen bij de droge grondopslag en de wasplaats; j Het afvoeren van de vrijkomende grond, slib en OWS-mengsel uit de kolken. 1.05 TIJDSBEPALING 01 Het werk dient uiterlijk 31-12-2015 opgeleverd te worden. 02 Zoals bepaald in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt het bedrag der kortingen gesteld op een bedrag gelijk aan 0,1% van de aanneemsom met een minimum van 500,- (zegge: vijfhonderd euro) per werkdag. 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 0 dagen en is dus niet van toepassing. 1.07 KWALITEITSBORGING Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2010. Dit kwaliteitsplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012 In dit kwaliteitsplan dienen, naast de in artikel 01.20.02 van de Standaard 2010 opgenomen onderdelen, ten minste de volgende punten opgenomen te worden: a. een korte omschrijving van de werkzaamheden en de wijze (en eventueel fasering) van uitvoering; b. de te gebruiken hulpmiddelen; c. stop- registratie- en bijwoonpunten; d. de te gebruiken transportwegen; e. omgang met vrijgekomen materialen; f. omgang met afvalstoffen.

Bladnr. 8 2. BESCHRIJVING 2.1 ALGEMENE GEGEVENS

Bladnr. 9 PAR 01 TEKENINGEN Tekening 1: Ligging depot ten opzichte van de omgeving; Tekening 2: Ligging depot; Tekening 3: Verhard oppervlak; Tekening 4: Te maaien oppervlaktes in depot; Tekening 5: Te maaien bermen, taluds en kruinen; Tekening 6: Kabels en leidingen op depot; Tekening 7: Ligging pompkasten, peilbuizen en diverse putten. 02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN Niet van toepassing. De afmetingen in de bijgeleverde tekeningen en rapporten van partijkeuringen zijn gegeven in meters (m), ares (are), vierkante meters (m2) en kubieke meters (m3). 03 KABELS EN LEIDINGEN 01 Op de bestekstekening 6 zijn, ter indicatie, de kabels en leidingen ter plaatse van het uit te voeren werk aangegeven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 04 WERKTERREIN 01 De begrenzing van het werkterrein is aangegeven op de bestekstekening(en). In de bijlages betreft het de locatie van het doorgangsdepot Willige Langerak te Cabauw. Naast het doorgangsdepot behoren de de wegen tussen het doorgangsdepot Willige Langerak en de bestemmingslocatie(s) van de overgenomen partijen drainage zand en gerijpte baggerspecie ook tot het werkterrein. 02 Met het werkterrein worden de oppervlakken bedoeld waarop in de ruimste zin van het woord krachtens dit bestek werkzaamheden worden verricht, zodanig, dat uitvoering naar de zin van een goed en deugdelijk werk mogelijk is. 03 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V 2012 is de aannemer verplicht zich op de hoogte te stellen van plaatselijke omstandigheden zoals waterpeilen, laad- en losmogelijkheden en andere zakelijke gegevens die niet in dit bestek zijn vermeld. 05 BIJLAGEN 01 De volgende bijlagen behoren tot het bestek en zijn bij het bestek gevoegd: a. Bijlage A Model Verklaring rechtmatigheid inschrijving; b. Bijlage B Eigen Verklaring; c. Bijlage C Verklaring toepassen Social Return; d. Bijlage D Tekeningenlijst; e. Bijlage E Model Meer- & minderwerkopstelling; f. Bijlage F Veiligheids & Gezondsheidsplan Ontwerpfase; g. Bijlage G Rapportage P2014-1232 partijkeuring partij WL-14; h. Bijlage H Rapportage P2014-1233 partijkeuring partij WL-15; i. Bijlage I Rapportage P2014-1234 partijkeuring partij WL-16; j. Bijlage J Rapportagge A12127-PK-01partij drainzand; k. Bijlage K Model Bankgarantie; l. Bijlage L Foto's situatie op het depot.

Bladnr. 10 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Bladnr. 11 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989. Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 HOEVEELHEID TER INLICHTING De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 GRENZEN VAN DE SITUERING De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

Bladnr. 12 BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING 1 GROENWERKZAAMHEDEN 10 GROENWERKZAAMHEDEN VÓÓR HET LEEGRIJDEN Betreft verwijderen van vegetatie die groeit op de partijen ingedroogde baggerspecie in de depots. De vegetatie is wisselend van aard (zie bijlage L). Als uitgangspunt geldt dat niet met groot materieel gemaaid of geklepeld kan worden. Verrekening geschiedt op basis van oppervlakte van het horizontale vlak. Rekening dient gehouden te worden met schuine vlakken. 100010 514502 Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft het maaien en verwijderen van onkruid dat is opgekomen tussen de kieren van de betonstraatklinkers in de stortplateaus. Op het depot zijn totaal 11 stortplateus met een totaal oppervlak van 1.860 m2 (zie tekening 3). are 18,60 V 3 Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 9 Gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is uitgesloten. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. 9 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt en de transportkosten voor de afvoer van het maaisel wordt geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 100030 514114 Maaien kruidachtige vegetatie. Maaien van aanwezig onkruid in alle de depotbakken, zowel onkruid dat opgekomen is in het drainage zand in de desbetreffende depotbakken als ook het onkruid dat opgekomen is op de gerijpte baggerspecie. Transportkosten van vrijkomend groenafval dient in de bestekspost te zijn opgenomen. Voor de oppervlaktes zie tekening 4. are 201,00 V 9 Gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is uitgesloten. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. 2 Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met{1}maaibeurt(en) 11 GROENWERKZAAMHEDEN NA HET LEEGRIJDEN Betreft het verwijderen van vegetatie in de berm langs het omderhoudspad, depotkades en -kruin van het bezinkbassin en de depotbakken als ook de vegetatie die tussen de kieren van de betonplaten vloer is opgekomen en in de goot rondom de droge grondopslag. 110010 514114 Maaien kruidachtige vegetatie. Maaien van vegetatie op de taluds, bermen en kruinen, zie tekening 5, waarbij rekening gehouden dient te worden met de aanwezige peilbuizen, pompkasten, inspectieputten, pompputten, (verkeers)borden, trappen en hekwerken, zie tekening 6 en 7. are 126,00 V 9 Eenmalig vrijmaken van vegetatie. Gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is uitgesloten. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. 2 Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9 Gerekend is met 1 maaibeurt. De afvoer- en acceptatiekosten worden geacht in deze bestekspost te zijn meegnomen.

Bladnr. 13 BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING 110020 514502 Onkruidvrij maken elementverharding. Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: verharding bestaande uit betonplaten op de parkeerplaats, weg naar de depotbakken, droge grondopslag en rondom de wasplaats (zie tekening 3). are 87,00 V 9 Betonplaten met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5m/m2. 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 9 Gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen is uitgesloten. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer. De afvoerkosten voor het maaisel worden geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen. 1 Gerekend is met{1}onderhoudsbeurt(en){ 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 2 LEEGRIJDEN DEPOT WILLIGE LANGERAK 20 AFVOER GERIJPTE BAGGERSPECIE In de depotbakken ligt 6.670 m³ gerijpte baggerspecie verspreid over de depotbakken A t/m F. 200010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. Betreft ingedroogde baggerspecie. Ontgraven tot onderliggende laag drainage zand. Grondsoort:{Gerijpte baggerspecie. Kwaliteit: "Industrie " volgens de rapportages P2014-1232, P2014-1233 en P2014-1234 (zie bijlage G, H en I). Hoeveelheidsbepaling:{Theoretisch profiel conform de rapportages van de partijkeuringen. m3 6.670,00 V 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 1 Ontgravingshoogte gemiddeld{2}m 1 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{8}m 9 Taludverhouding varieert tussen de 1:0,75 en de 1:1,5 3 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m 9 Vervoeren volgens bestekspost 200020. 200020 220201 Grond vervoeren. Grond afvoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting, werk of grootschalige bodemtoepassing (GBT). Grondsoort:{Zie bestekspost 200010. Hoeveelheidsbepaling:{Zie bestekspost 200010. m3 6.670,00 V 1 Vervoeren naar de plaats van verwerking 21 AFVOER ZAND In de droge grondopslag ligt 5.400 m³ drainage zand opgeslagen. Dit zand is opgeslagen op een vloer van betonplaten. 210010 220102 Grond ontgraven uit ophoging. Betreft drainage zand. Ontgraven tot onderliggende vloer van betonplaten. Grondsoort:{Drainage zand. Kwaliteit: "Achtergrondwaarde" volgens rapport A12127-PK-01 (zie bijlage J). Hoeveelheidsbepaling:{Theoretisch profiel conform de rapportages van de partijkeuringen. m3 5.400,00 V 1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 4 Ontgravingshoogte gemiddeld{5}m 3 Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld{20}m 9 Ongelijke taluds: Taludverhouding gemiddeld 1:1

Bladnr. 14 BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING 9 De betonplaten vloer wordt schoon opgeleverd en geveegd, zie bestekspost 300010. 9 Vervoeren volgens bestekspost 210020. 210020 220201 Grond vervoeren. Grond afvoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting, werk of grootschalige bodemtoepassing (GBT). Grondsoort:{Zie bestekspost 210010. Hoeveelheidsbepaling:{Zie bestekspost 210010. m3 5.400,00 V 1 Vervoeren naar de plaats van verwerking 3 REINIGEN TERREIN, KOLKEN EN LEIDINGEN Na het afvoeren van de gerijpte baggerspecie en het drainage zand wordt het terrein, de kolken en de rioolleidingen gereinigd. 300010 501399 Vegen van verharde oppervlaktes are 106,00 V Betreft het vegen van alle verharde oppervlakten op het terrein (zie tekening 3). 300020 501311 Verwijderen veegvuil. Verwijderen veegvuil. Betreft veegvuil dat is vrijgekomen bij de werkzaamheden die beschreven zijn in bestekspost 300010. are 106,00 V 9 Betreft: Het totale verharde oppervlak van het terrein (10.577 m2, zie tekening 3). 1 Gerekend is met{1}onderhoudsbeurt(en){ 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer 300030 709999 Riolering-kolk-belemmering inlaat. Betreft het reinigenen en opzuigen van vuil (drainzand en slib) in de 8 kolken die liggen in de goot langs de droge grondopslag. Verwachte hoeveelheid per keer:{1 Om te bepalen of de kolken en de leidingen goed zijn gereinigd, zal de directie aanwezig zijn bij het reinigen (bijwoonpunt, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01sub d van de Standaard 2015). Vrijgekomen materialen{vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor kolkenvuil worden geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen. st 8,00 V 300040 706099 Reinigen olie- en zandafscheider Betreft het reinigen en afvoeren van olie, water en slib uit de olie- en zandafscheider (bij de wasplaats op het depot) naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Acceptatiekosten voor OWS-mengsel worden geacht in deze bestekspost te zijn opgenomen. st 1,00 V 300050 257501 Riolering reinigen onder hoge druk. Betreft het reinigen onder hoge druk van de rioolstreng bij de droge grondopslag en bij de wasplaats, zie tekening 6. Grootste putafstand:{200}m m 200,00 V 1 Aard te reinigen oppervlak: beton 1 Profielafmeting(en):{ronde buizen tot 300 mm. 6 Vervuilingsgraad ca.{50}% Afhankelijk van hoeveel drainzand in de kolken is gekomen. 1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar{erkende verwerker. De afvoer- en acceptatiekosten hiervoor worden geacht in deze

Bladnr. 15 BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING bestekspost te zijn opgenomen.

Bladnr. 16 BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING 9 STAARTPOSTEN 91 EENMALIGE KOSTEN 910010 610101 Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).{ 910020 610102 Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. 910030 619999 Kwaliteitsplan Opstellen van het Kwaliteitsplan voor de uitvoeringsfase. De conceptversie(s) van het kwaliteitsplan word(en) in enkelvoud verstrekt, de definitieve versie wordt in drievoud verstrekt. Concept(en) ter goedkeuring indienen bij de directie. 910040 619999 V&G- plan uitvoeringsfase Opstellen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de uitvoeringsfase en het aanstellen van een V&G-coördinator voor de uitvoeringsfase. De conceptversie(s) van het V&G- plan word(en) in enkelvoud verstrekt, de definitieve versie wordt in drievoud verstrekt. Concept(en) ter goedkeuring indienen bij de directie. 95 STELPOSTEN 950010 610501 Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: EUR 2.000,00 V 1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden

Bladnr. 17 3. BEPALINGEN

Bladnr. 18 HFD PAR ART LID 01 ALGEMENE EN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl. De Errata op de Standaard 2010 is gratis in pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013'. 04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw. 05 De CROW-publicatie 132 ( "Werken in of met verontreinigd grond en (grond)water") is van toepassing. 01 01 13 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE U.A.V. 2012 01 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst terzake betaling van premies en belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten. De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers, enige verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde premies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers. 02 In afwijking van paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt de datum die vermeld is in de opdrachtbrief. 03 In aanvulling op paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 wordt, indien één der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht uit drie leden. 01 01 14 MEER- EN MINDERWERK 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer- en minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke opdracht van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van het bestek en/of tekeningen worden niet als meer- of minderwerk geaccepteerd. 02 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer voor uitvoering van meer- en minderwerk een apart gespecificeerde prijs (door middel van Bijlage E - Model meer- en minderwerkopstelling) ter goedkeuring in bij de directie. Meer- of minderwerk waarvoor door de opdrachtgever geen schriftelijke opdracht is verleend, komt niet voor verrekening in aanmerking. 01 01 15 BESTEKSAFWIJKINGEN 01 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat afwijken van het bestek en/of tekeningen niet is toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van het bestek en/of tekeningen worden niet als besteksafwijking geaccepteerd. 01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

Bladnr. 19 HFD PAR ART LID 01 02 01 BETALING 04 In afwijking van artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard 2010 verschijnt de laatste betalingstermijn (eindafrekening) wanneer alle restpunten zoals bedoeld in paragraaf 9 lid 7 van de U.A.V. 1989 en herstelwerkzaamheden zoals bedoeld in paragraaf 15 lid 4 van de U.A.V. 2012 zijn afgerond. 05 In aanvulling op artikel 01.02.01 van de Standaard 2010 wordt de betaling van een termijn uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken als de grootte van de termijn minder dan 10.000,- (zegge: tienduizend euro) bedraagt. 01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 01 04 01 ALGEMEEN 03 In afwijking van artikel 01.04.01 lid 03 van de Standaard 2010 geschiedt geen verrekening op wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. 01 07 ZEKERHEIDSTELLING 01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING 05 In aanvulling op paragraaf 43a van de U.A.V. 2012 dient de zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie te worden verstrekt door een in één der lidstaten van de EG gevestigde en een te goeder naam en faam bekend staande bank of verzekeringsmaatschappij. Indien de zekerheidstelling door een verzekeringsmaatschappij wordt verstrekt, dient deze maatschappij te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 10 van de Wet toezicht schadeverzekeringsbedrijf in de branche 15 "Borgtocht". 06 In aanvulling op artikel 01.07.01 van de Standaard 2010 dient de aannemer de zekerheidstelling te verstrekken doormiddel van Bijlage K - Model Bankgarantie. Het model bankgarantie dat als bijlage in de Standaard 2010 is opgenomen komt hiermee te vervallen. 01 08 BIJDRAGEN 01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd. 01 09 KABELS EN LEIDINGEN 01 09 01 ALGEMEEN 01 Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen is van toepassing CROW-publicatie 250, 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijnen zorgvuldig graafproces', zoals deze die maanden voor de dag van de aanbesteding luidt. CROW-publicatie 250 is tegen betaling van EUR 33,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW en is te bestellen via de internetsite www.crow.nl. 01 10 VERGUNNINGEN 01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND 02 In aanvulling op artikel 01.10.01 van de Standaard 2010 dient de aannemer te zorgen voor de volgende ontheffingen en/of vergunningen: a. toestemming voor het overslaan van materialen vanaf de openbare weg naar een vaartuig; b. toestemming voor het overslaan van materialen vanaf een vaartuig naar de openbare weg; c. toestemming voor het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij het water, voor zover deze werken buiten het gezag van de opdrachtgever vallen; d. ontheffing inrichten werkterrein; e. ontheffing voor het gebruik van openbare wegen voor buiten de beperkingen gesteld verkeer; f. alle overige vergunningen en ontheffingen, voor zover de werkzaamheden dit binnen het wettelijk kader verlangen.

Bladnr. 20 HFD PAR ART LID 03 In aanvulling op artikel 01.10.01 van de Standaard 2010 geven beperkingen aan uitvoeringmethoden als gevolg van de door de aannemer aangevraagde vergunningen de aannemer geen recht op verrekening. 01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 3 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat ten behoeven van de realisatie van dit project er op het werk door derden geen werkzaamheden uitgevoerd worden. 02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken door derden kunnen worden uitgevoerd: a. aan- of verleggen van nutsvoorzieningen; b. onderhoudswerkzaamheden: maaien, snoeien e.d; c. renovatie- of onderhoudswerken van gemeenten, provincies en/of het rijk aan de wegen tussen het doorgangsdepot Willige Langerak en de bestemmingslocatie(s) van de overgenomen partijen drainage zand en gerijpte baggerspecie ; d. renovatie- of onderhoudswerken van gemeenten, provincies en/of het rijk aan kunstwerken gelegen aan-, over of nabij de wegen tussen het doorgangsdepot Willige Langerak en de bestemmingslocatie(s) van de overgenomen partijen drainage zand en gerijpte baggerspecie. 01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 01 12 01 ALGEMEEN 03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2010 dient de aannemer, wanneer verkeersmaatregelen moeten worden genomen, dit in overleg met en na toestemming van de directie en de wegbeheerder uit te voeren. 04 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2010 dient de aannemer alle benodigde verkeersmaatregelen uit te voeren overeenkomstig: a. Publicatie 96A "Richtlijnen maatregelen bij werken in uitvoering op autosnelwegen", uitgegeven door de stichting CROW; b. Publicatie 96B "Richtlijnen maatregelen bij werken in uitvoering op niet- autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", uitgegeven door de stichting CROW. 05 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2010: De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakeningen en verlichting moeten terstond en zonder verrekening worden hersteld. 06 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2010 Indien de aannemer, opdrachten met betrekking tot verkeersmaatregelen, van de directie en/of de wegbeheerder niet nakomt kan per geval en per kalenderdag een korting worden toegepast van 500,- (zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden. 01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 01 13 02 KWALITEITSPLAN 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2010. Dit kwaliteitsplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. In dit kwaliteitsplan dienen, naast de in artikel 01.20.02 van de Standaard 2010 opgenomen onderdelen, ten minste de volgende punten opgenomen te worden: a. een korte omschrijving van de werkzaamheden en de wijze (en eventueel fasering) van uitvoering; b. de te gebruiken hulpmiddelen; c. stop- registratie- en bijwoonpunten; d. de te gebruiken transportwegen; e. omgang met vrijgekomen materialen; f. omgang met afvalstoffen.

Bladnr. 21 HFD PAR ART LID 01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012, verlangd. 01 13 08 WERKTIJDEN 01 In aanvulling op paragraaf 01.13 van de Standaard 2010 is de aannemer verplicht zich te houden aan werktijden welke liggen tussen 07.00 uur en 17.00 uur. Wijzigingen van de werktijden behoeven goedkeuring van de directie. 02 In aanvulling op paragraaf 01.13 van de Standaard 2010 is het werken op zaterdag, zondag en feestdagen niet toegestaan tenzij de directie daarvoor toestemming verleent. 01 16 VERZEKERINGEN 01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten. 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W. 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen. 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 07 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de directie en bij Centraal Beheer Achmea. 08 De directie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt. 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd. 10 Het eigen risico op de bouwverzekering bedraagt 2.500,00 (zegge: twee duizend vijf honderd euro) per schadegeval. Voor schadegevallen met betrekking tot diefstal en/of vandalisme bedraagt het eigen risico op de bouwverzekering 5.000,00 (zegge: vijf duizend euro) per schadegeval.

Bladnr. 22 HFD PAR ART LID 01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste 1.250.000,- (zegge: één miljoen tweehonderd en vijftigduizend euro) per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste 5.000,- (zegge vijfduizend euro) per gebeurtenis bedragen. 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen. 01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 02 In aanvulling op artikel 01.17.01 van de Standaard 2010 dienen vrijgekomen materialen ter beschikking gesteld te worden aan de opdrachtgever, tenzij anders omschreven in deel 2.2 van dit bestek. 01 17 10 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN 01 Alle uit het werk vrijkomende afvalstoffen en secundaire grondstoffen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren. 02 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren. 01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 04 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2010 dient de aannemer van dit bestek een V&G-plan Uitvoeringsfase op te stellen. Overeenkomstig artikel 2.28 van hoofdstuk II, Afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dient dit V&G-plan Uitvoeringsfase minimaal de volgende onderdelen te bevatten: a een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk; b een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats; c de naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase; d een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden; e de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder d; f de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder e; g de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend; h de technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de uitvoeringsfase worden gemaakt; i de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven. Daarnaast dient in het V&G-plan Uitvoeringsfase opgenomen te worden: j de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats.

Bladnr. 23 HFD PAR ART LID 05 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2010 dient de aannemer binnen 5 werkdagen na de datum van het daartoe door of namens de directie gedane verzoek het overeenkomstig lid 04 opgestelde V&G-plan Uitvoeringsfase in tweevoud ter goedkeuring in bij de directie. 06 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2010 dienen de kosten, verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit, worden geacht te zijn inbegrepen in de post 'Uitvoeringskosten'. 01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR) 01 Het aanstellen van de in de artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer van dit bestek. 03 In aanvulling op artikel 01.19.02 van de Standaard 2010 wordt de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving, wanneer nodig, door de opdrachtgever verzonden. In dit geval ontvangt de aannemer van dit bestek een afschrift van deze kennisgeving. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan op de bouwplaats en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.30 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie. 16 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELS EN LEIDINGEN 16 02 EISEN EN UITVOERING 16 02 01 ALGEMEEN 01 Geen gronddepots en depots voor materialen en keten aanbrengen op bestaande en aan te leggen kabels en leidingen en in de directe nabijheid van hoogspanningsmasten. 22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 22 02 EISEN EN UITVOERING 22 02 01 ALGEMEEN 11 Graafmachine(s) en middelen van vervoer dienen afgestemd te zijn op de aanwezige ondergrond. Structuurschade, schade aan drains in de depotbakken, schade aan betonplaten of schade aan klinkers dient te worden voorkomen. Naast het afstemmen van de graafmachine(s) en middelen van vervoer dienen er ook maatregelen getroffen te worden om de druk te verdelen over het grondoppervlak (rijplaten, dragline schotten o.i.d.) en beschadigingen aan de betonplaten, klinkers en drains te voorkomen. 22 02 17 BAGGERDEPOTS 01 Indien in de naast de depots gelegen sloten ten gevolge van verzakkingen of verschuivingen van kaden een profielvernauwing is ontstaan, dient de aannemer dit op eerste aanzeggen van de directie zonder verrekening te herstellen. 02 In aanvulling op lid 01 van 22.02.01 van dit bestek dient de aannemer rekening te houden met de drainagebuizen in het depot. De aannemer dient maatregelen te treffen om beschadigingen of verstopping te voorkomen. Er mogen geen sporen worden gereden in het drainagezand in de depotbakken. 22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

Bladnr. 24 HFD PAR ART LID 22 03 10 WEEGBONNEN EN TRANSPORTBONNEN 01 Duidelijk leesbare weeg- en/of transortbonnen dagelijks ter beschikking stellen van de directie. Indien de weegbonnen van 1 kalenderweek niet op de daarop volgende tweede werkdag in het bezit zijn van de directie, zal per geval en per dag een korting van 50,- (zegge: vijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden. Indien gewenst kan besloten worden om de transportregistratie met het digitale rittenregistratie systeem (LoadIT) van Logistiek Zonder Papier B.V. (LZP) te gebruiken i.p.v. gebruik te maken van de klassieke begeleidingsbrieven. 22 03 11 DIGITALE RITTENREGISTRATIE D.M.V. LOADIT-SYSTEEM 01 LoadIT De basis van het LoadIT systeem ligt bij een centrale, beveiligde server. Op deze server worden alle gegevens tijdens het gehele proces geregistreerd. Gebruikers kunnen gedurende het hele proces informatie opvragen met persoonlijke codes via internet. Ook kunnen eenvoudig (tussen)rapportages worden opgeroepen en worden verzonden naar het meldsysteem van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. Om met de digitale begeleidingsbrief te mogen werken heeft Logistiek zonder Papier van de minister twee beschikkingen ontvangen, waarbij enerzijds gewerkt mag worden met een pas in combinatie met een permanente begeleidingsbrief en anderzijds met elke elektronische gegevensdrager, zoals bijvoorbeeld een boordcomputer, mobiele telefoon of PDA. Beide methodes (passen i.c.m. een permanente begeleidingsbrief of met een elektronische gegevens drager) zijn mogelijk op het depot. Bij de eerste optie moet de annemer voor elk voertuig een LoadIT-pas aanschaffen en bij de laatste optie moet de aannemer ten minste 2 smartphones ter beschikking stellen (één bij de graafmachinist op de laadlocatie en één bij de acceptant of graafmachinist op de loslocatie). De aannemer wordt voorafgaand aan het werk door de opdrachtgever geïnstrueerd over het gebruik van de digitale rittenregistratie. De aannemer dient zich aan de instructies te houden. 22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN 22 07 07 HOEVEELHEIDSBEPALING MET BEHULP VAN THEORETISCH PROFIEL 01 Voor de verrekening van de getransporteerde hoeveelheid gerijpte baggerspecie en drainzand wordt gebruik gemaakt van de ingemeten hoeveelheden die vermeld staan in de rapporten van de desbetreffende partijkeuringen. 61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 61 02 EISEN EN UITVOERING 61 02 02 TOEPASSEN VOORZ. I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 06 De aannemer zorgt ervoor dat bomen, hekwerken, beplantingen en bestrating, zowel op openbaar als particulier terrein, niet worden beschadigd. Ontstane schade dient terstond te worden hersteld op kosten van de aannemer. 07 Spoorvorming in bermen en op land van derden als gevolg van de werkzaamheden zijn toegestaan tot een maximale insporingsdiepte van 10 centimeter, mits deze direct na de werkzaamheden en maximaal binnen een termijn van 2 weken worden hersteld. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. Bij een insporingsdiepte van meer dan 10 cm is de aannemer verplicht rijplaten te leggen. De kosten voor het leggen van deze rijplaten dienen als staartpost te worden opgenomen. 61 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Bladnr. 25 HFD PAR ART LID 61 05 03 TRANSPORT 01 Tijdens het transport mag geen enkele hoeveelheid gerijpte baggerspecie of drainage zand worden gemorst. 02 Transport per as dient uitsluitend te geschieden in afgesloten vervoersmiddelen. 62 TECH. BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 62 02 EISEN EN UITVOERING 62 02 01 ALGEMEEN 03 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen. 04 Onder alle omstandigheden blijft het voor uitvoering van het werk noodzakelijke verkeer ondergeschikt aan overig verkeer. 05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling. 06 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen in- en/of uitritten. 07 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen. 08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd.