TWEE MODERNE WONINGEN OPGLABBEEK

Vergelijkbare documenten
Verkooplastenboek, ruwbouwwinddicht Kerklaan, Diepenbeek

Verkooplastenboek, Casco. Kerklaan, Diepenbeek

Verkooplastenboek, volledige afwerking. Kerklaan, Diepenbeek

Verkooplastenboek, volledige afwerking. Opglabbeek

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

Verkoopslastenboek woningen

RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN

LASTENBOEK

AANNEMINGSLASTENBOEK [RESIDENTIE MINNEWATER]

LASTENBOEK

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

LASTENBOEK. Bouwen van 12 woningen CASCO - uitvoering. Hanswijkbeekstraat 2800 Mechelen

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN. Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

07/06/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TIENSESTEENWEG GLABBEEK. 7 energiezuinige woningen op top locatie!

Project : Belgo House, Belgielei Verkoopslastenboek 2011 VOORZIENE WERKEN

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

21/05/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

Residentie: Van Hoeystraat te MECHELEN. LASTENBOEK Serviceflats

Verkoopslastenboek appartementen

Residentie Bergakker

19/10/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 016/ Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

01/02/ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris WATERLOO 02/ FAX 02/ Lastvoorwaarden Uitvoering

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

19/10/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 016/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

MOLENHOF KAULILLE. Verkoopslastenboek woningen VLABO VERKOOPSLASTENBOEK 1

VERKOOPSLASTENBOEK [RESIDENTIE OASE] Inhoud

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2

I. ALGEMEEN. 1. Voorafgaande opmerkingen

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

LASTENBOEK TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

RESIDENTIE : SINT-JANSHOF te MECHELEN. VERKOOPLASTENBOEK Appartement

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT GAVERE TEL 09/ LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

VERKOOP LASTENBOEK LANGVEN LANGVEN 16 HAM - 2 NIEUWBOUW WONINGEN. Heivoort 21 bus OLMEN. Verkoop en Inlichtingen : SUBLIMMO

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN


Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

LASTENBOEK Benedenstraat 57 57a 57b 57c- 59 en 59a te 9340 Lede (Papegem)

Ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering.

VERKOOPLASTENBOEK Residentie Frijthout te Hove

Residentie. De Heypleck. Commercieel lastenboek Bouwheer: Anjoka bvba

STEENSELBERGWEG LANAKEN. Nog 2 ruime halfopen bebouwingen te koop!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

Lastenboek Groenendaallaan 13-17


Wilrijk, Schansweg 10 2 appartementen

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN 3 PLEIN WONINGEN 3 DIJLE WONINGEN 3 PARK WONINGEN. Neerstraat 2812 Mechelen - Muizen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

VERKOOPSLASTENBOEK [RESIDENTIE TER ELST] Inhoud

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Residentie De Warande VERKOOPLASTENBOEK. Koper(s) : Naam : Straat + nr. : Postcode + gemeente : Tel : Koopt/Kopen :

Project BINNENHOF Oude Steenweg te 2060 Antwerpen bestek 19 december KOPER :... tel... ARCHITECT :



LASTENBOEK. Bouwen van 12 woningen. Hanswijkbeekstraat 2800 Mechelen

ALGEMENE VOORWAARDEN Plannen Wijzigingen door de kopers/oplevering Materialen, handelswaarden en merkaanduidingen

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! appartementen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

BOUWEN VAN 4 APPARTEMENTEN MET GARAGES Isidoor Meyskensstraat 215, 1780 Wemmel

Mortsel, Krijgsbaan nieuwbouw appartementen

Appartementen te Bocholt boven de Aldi

Residentie: t Archief

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Verkooplastenboek. Residentie BROEKELEI. Info & verkoop :

Residentie : De Winning te Bocholt

lastenboek bladzijde 1

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

Project Patiowoningen Stad Antwerpen Belgiëlei binnengebied. L a s t e n b o e k. Ondergrondse parking

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

LASTENBOEK. Ollevierlaan De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat Izegem Tel Fax info@potrell.

VERKOOPSLASTENBOEK. Inhoud

Verkoopslastenboek Kraaibergstraat te Lummen

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Verkooplastenboek Residentie Elysée Kasteelstraat Veerstraat te Temse

Project Papaert II, Sint-Amands Oprichten van 17 woningen.

Project Papaert II, Sint-Amands Oprichten van 17 woningen.

Project Papaert II, Sint-Amands Oprichten van 17 woningen.

1. ondergrondse ruwbouwwerken p bovengrondse ruwbouwwerken p afwerking p technische installaties p algemene voorwaarden p.

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

VERKOOPLASTENBOEK. Filteint te Sint-Niklaas. 07/07/14 Vg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

Transcriptie:

TWEE MODERNE WONINGEN OPGLABBEEK VOLLEDIGE AFWERKING KOPER: Naam Adres Tel GEGEVENS WONING: V4/12/2017 1

PROMOTOR/AANNEMER D-Build nv Mijnwerkerslaan 8 3550 Heusden-Zolder T 011 220 107 ARCHITECT: Univarchitecten bvba Hoekstraat 1 bus 18 3910 Neerpelt KOPER: Naam Adres Tel.. Handtekening: Handtekening: Handtekening: (met vermelding gelezen en goedgekeurd) (met vermelding gelezen en goedgekeurd) (met vermelding gelezen en goedgekeurd) V4/12/2017 2

Inhoud I) PROJECTTEAM... 4 II) ALGEMEEN... 5 1) Projectteam... 5 2) Leidinggevend architect... 5 3) Technische studies... 5 4) Nutsvoorzieningen... 5 5) Stedenbouwkundige vergunning... 5 III) ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN... 6 1) Funderingen... 6 2) Ruwbouwstructuur... 6 3) Voorzieningen tegen opstijgend vocht... 6 4) Rioleringsnetten... 6 IV) BOVENGRONDSE BOUWWERKEN... 7 1) Gewapend beton... 7 2) Metselwerk... 7 3) Gevels... 7 4) Thermische isolatie... 7 5) Akoestische isolatie... 7 6) Rook- en verluchtingskanalen... 8 7) Dakwerken... 8 7.1 Platte daken... 8 7.2 Dakafvoeren... 8 8) Buitenschrijnwerk... 8 8.1 Ramen in PVC... 8 8.2 Garagepoorten... 8 V) AFWERKING... 9 1) Vloeren... 9 2) Wandafwerking... 9 3) Plafondafwerking... 10 4) Binnenschrijnwerk... 10 5) Belinrichting... 10 6) Schilderwerken... 10 7) Diversen... 10 VI) TECHNISCHE INSTALLATIES... 11 1) Elektriciteit... 11 2) Sanitaire installatie... 11 3) Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie... 12 4) Keukeninstallatie... 12 VII) BUITENAANLEG+ GARAGE... 12 VIII) OPMERKINGEN... 13 V4/12/2017 3

I) PROJECTTEAM PROMOTOR/AANNEMER D-Build nv Mijnwerkerslaan 8 3550 Heusden-Zolder www.d-build.be T 011 22 01 07 ARCHITECT STABILITEIT EPB VERSLAGGEVING Univ Architecten bvba Hoekstraat 1 bus 18 3910 Neerpelt Studieburo John Janssen Opoeterseweg 42a 3680 Maaseik Univ Architecten bvba Hoekstraat 1 bus 18 3910 Neerpelt V4/12/2017 4

II) ALGEMEEN 1) Projectteam Leden van het projectteam kunnen door de bouwheer vervangen worden. 2) Leidinggevend architect Het ereloon van de architect is begrepen in de verkoopprijs, met uitzondering van wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen en eventueel decoratiewerken gevraagd door de koper en toegestaan door de aannemer/promotor. Hiervoor kan een supplementair ereloon aan de koper worden aangerekend. Verder wordt in dit verkooplastenboek met architect, de leidinggevende architect bedoeld. 3) Technische studies Het ereloon van de studiebureaus is begrepen in de verkoopprijs, met uitzondering van wijzigingen aan de oorspronkelijke plannen, gevraagd door de koper en toegestaan door de aannemer/promotor. Hiervoor kan een supplementair ereloon aan de koper worden aangerekend. 4) Nutsvoorzieningen De aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, netaanleg-, indienststellings-, en abonnementskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telefoon, internet, riolering, T.V.-FM-distributie) en de diensten van onderaannemers, die nodig zijn om deze aansluitingen te realiseren, zijn niet in de verkoopprijs begrepen en vallen dan ook ten laste van de kopers. De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in de kosten van de nutsleidingen ofwel aan de aannemer/promotor voldoen, op voorlegging van een factuur, ofwel rechtstreeks met de nutsmaatschappijen regelen, afhankelijk van de situatie en geplogenheden van de lokale maatschappijen. 5) Stedenbouwkundige vergunning De stedenbouwkundige vergunning voor dit project werd afgeleverd door de gemeente Opglabbeek op 25 november 2015 met kenmerk B 2015-082/15.031816. Het energieprestatiedossiernummer bedraagt : 71047-G 2015-082 V4/12/2017 5

III) ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1) Funderingen De aanduiding van de funderingen op de plannen van de architect zijn enkel hypothetisch en worden definitief bepaald door de studie van de ingenieur, die zich steunt op de resultaten van het bodemonderzoek en de berekening van de belastingen van de woning. Aldus bepaalt de ingenieur het exacte funderingstype, afmetingen en betonkwaliteit. Conform het «Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie», wordt een aardingslus onder de funderingen aangebracht. 2) Ruwbouwstructuur Alle structurele betonwanden, vloerplaten, balken en kolommen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het ingenieursbureau. De architectuurplannen zijn dienaangaande indicatief. Alle diktes en hoogtes worden aangepast aan de stabiliteitsberekeningen. Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan voldoen aan de Belgische normen terzake. 3) Voorzieningen tegen opstijgend vocht Een vochtscherm wordt, waar noodzakelijk, onder de metselwerkmuren aangebracht. 4) Rioleringsnetten De riolering wordt conform de plannen en de bepalingen, opgelegd door de gemeente Diepenbeek, uitgevoerd met een gescheiden afvalwatersysteem in kunststof met de nodige verluchtingen. De DWAafvoer wordt, indien opgelegd, via een septische put afgevoerd naar de straatriolering. De RWA-afvoer afkomstig van de dakoppervlakten wordt verzameld in een regenwatertank, die in de tuin wordt geplaatst. Alle buizen en hulpstukken voor de verticale afvoerkolommen zijn voorzien in polyethyleen of pvc. Alle afvoeren in de woningen worden uitgevoerd in kunststof. Het rioleringsstelsel onder de funderingsplaat is uitgevoerd in polyethyleen. De aansluiting op de riool gebeurt via sifon met verluchting. V4/12/2017 6

IV) BOVENGRONDSE BOUWWERKEN 1) Gewapend beton Alle bouwwerken in beton en de wapening ervan dienen te voldoen aan de Belgische normen terzake. Worden voorzien in gewapend beton : - Alle vloerplaten en dakplaten voor platte daken worden uitgevoerd met welfsels, breedplaatvloeren of ter plaatse gegoten platen. - Alle balken, wanden en kolommen nodig voor een goede constructie. - De indicaties op de architectuurplannen zijn louter informatief : alle afmetingen worden aangepast conform de stabiliteitsberekening. 2) Metselwerk Metselwerk voor het binnenspouwblad alsook voor de dragende wanden, wordt uitgevoerd in snelbouwblokken, silicaatsteen of gewapend beton van minimaal 14 cm dikte. Niet dragende wanden worden uitgevoerd in snelbouwblokken, silicaatsteen, gipsblokken of verdiepingshoge panelen van Ytong. 3) Gevels De buitengevels worden als volgt uitgevoerd: - een dragend binnenspouwblad in snelbouwblokken, silicaatsteen of beton; - een geventileerde spouw met isolatie; - ofwel een gevelsteen, kleur aan te geven door de architect: Al het metselwerk is pas, vlak en te lood, met de nodige open stootvoegen Gegalvaniseerde doken worden mee ingewerkt voor zover nodig voor de bevestiging van het buitenschrijnwerk De mortels zijn aangepast aan de aard van het metselwerk De stenen zijn gaaf en gelijkmatig van vorm en uitzicht ofwel een gevelpleister in verschillende uitvoeringen en kleurnuances, kleur aan te geven door de architect 4) Thermische isolatie a) Spouwisolatie gevels : isolatie uit polyurethaan (PUR) of ander type materiaal met gelijkwaardige thermische eigenschappen. b) Dakisolatie : isolatie uit polyisocyanuraat (PIR) of gelijkwaardig c) Vloerisolatie : isolatie door ingespoten PUR of gelijkwaardig Allen in overeenstemming met de vigerende eisen uit de EPB berekeningen. 5) Akoestische isolatie Om akoestisch comfort volgens de basisnormen te verzekeren worden, volgens aanduiding op plan, de scheidingswanden tussen twee woningen ontdubbeld uitgevoerd met plaatsing van een geluidsisolatie ertussen. Deze isolatie is ook thermisch en voldoet aan de EPB-eisen. V4/12/2017 7

6) Rook- en verluchtingskanalen Kanalen worden voorzien voor: - individuele verwarming op gas: afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht (CLV-systeem) - ventilatiesysteem C+ : waar technisch mogelijk vraaggestuurde ventilatie van badkamer, keuken, WC en berging via een individuele mechanische ventilatie unit welke in de berging of hal wordt opgesteld. Natuurlijk verse luchttoevoer in slaapkamers en woonkamer via ventilatieroosters op het raam, de welke een verluchtingsregeling mogelijk maakt per kamer. - individuele afvoer voor dampkap. - droogkasten dienen van condensor voorzien te zijn. 7) Dakwerken 7.1 Platte daken Algemene opbouw: - dragende vloerplaat in gewapend beton - hellingsbeton - dampremmende laag - isolatie uit polyisocyanuraat (PIR) of gelijkwaardig - gemodifiëerde bitumineuze dakdichting of kunststof dakdichting met gelaste naden - groenaanleg of grind ballast voor niet-toegankelijke daken indien technisch noodzakelijk Voor de opstanden worden de isolatieplaten mechanisch bevestigd. 7.2 Dakafvoeren De zichtbare regenafvoeren worden uitgevoerd in geprepatineerde zink. De niet-zichtbare leidingen worden uitgevoerd in kunststof. 8) Buitenschrijnwerk 8.1 Ramen in PVC Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in thermisch onderbroken PVC profielen met afwerking in lak (volgens kleurkeuze architect). Het beslag zal aangepast worden aan de afmetingen en het gewicht van de onderdelen. De bevestiging van het schrijnwerk aan de bouwconstructie wordt op regelmatige afstanden en in toereikend aantal voorzien om zonder vervormingen aan de inwerkende belastingen te kunnen weerstaan. Alle ramen hebben een dorpel in blauwe hardsteen of aluminium (uitgezonderd indien de ruwbouwdetaillering de dorpel overbodig maakt). Alle beglazing in de woongedeelten wordt uitgevoerd in isolerende dubbele beglazing (U waarde 1,0 W/m²K, volgens EPB berekening). 8.2 Garagepoorten Niet van toepassing. V4/12/2017 8

V) AFWERKING 1) Vloeren In de basisprijs van de woning is de levering en de plaatsing van keramische tegelvloer opgenomen voor hal, keuken, woonkamer, badkamer, WC, berging en hal. De voorziene particuliere handelswaarde voor de levering van de tegels is : - Keramische vloertegel, afmetingen tussen 30X30cm en 45X45cm, rechte plaatsing met een handelswaarde van 30,00/m² (excl. BTW) voor hal, keuken, woonkamer, badkamer en WC. - Bijhorende plinten met een handelswaarde van 6,50/lm (excl. BTW) - Plaatsing tegels: recht verband - De voegwerken worden uitgevoerd in standaard grijs. Bij tijdige beslissing zal de koper zelf een keuze mogen maken bij de leverancier, opgegeven door de aannemer/promotor. De koper ontvangt schriftelijk een uitnodiging om de keuzes te maken dewelke dienen te gebeuren binnen de 30 dagen na deze uitnodiging. Indien deze niet gebeuren binnen de gestelde termijn wordt de contractuele uitvoeringstermijn verlengd. Voor keuze van tegels met een hogere handelswaarde zal een verrekening gebeuren Het plaatsen van de vloeren in andere legpatronen, gerectificeerde tegels, groter of kleiner formaat tegels, aangepaste voegkleur/dikte en andere variaties kan tegen een meerprijs. Sommige legpatronen geven aanleiding tot meer snijafval. Er zal dan ook een verrekening zijn in de voorziene m² tegels. Indien gewenst kan er een prijsofferte gemaakt worden voor het leveren en plaatsen van parket, natuursteen, vinyl of andere. Parketvloer kan door zijn hoge vochtgevoeligheid aanleiding geven tot het uitlopen van de contractuele uitvoeringstermijn. Indien de koper een vloerbedekking kiest waarvoor de droogtijd van de chape langer is dan voor de standaard vloerbedekking, dan wordt de uitvoeringstermijn met eenzelfde tijd verlengd. In de slaapkamers is geen afwerking voorzien. Voor de bepaling van de chapedikte van de niet afwerkte lokalen wordt uitgegaan van een door de koper te plaatsen afwerking met een vloerdikte van 12mm. 2) Wandafwerking Alle wanden van de woning worden behangklaar opgeleverd, hetzij d.m.v. bezetting op de metselwerken, hetzij d.m.v. een uitvlaklaag op de betonwanden, hetzij door het affilmen van de gipswanden. De voorbereidende werken voor het schilderen van de muren maken geen deel uit van dit bestek. De koper neemt er nota van dat het optreden van scheuren gedurende de eerste jaren inherent is aan de constructie (o.a. zetting van het gebouw, overgang tussen verschillende materialen). Deze scheurvorming kan nooit worden beschouwd als een verborgen gebrek. Kosten voor herstelling, schilder- of behangwerk kunnen nooit ten laste worden gelegd van de aannemer/promotor. Voorzien in de badkamer: - 10m² faïence die door de koper vrij kan worden aangewend - keramische wandtegels, formaat 20x20 cm, met een handelswaarde van 25,00 /m2 (excl. BTW) - plaatsing wandtegels: recht verband - voegwerken worden uitgevoerd in standaard grijs, er zijn geen waterwerende voegsels voorzien - rechthoekige baden worden steeds uitbekleed klaar om te tegelen Bij bijzondere plaatsingspatronen of tegelformaten en formaten met uitzonderlijk veel snijverlies zal tevens een verrekening worden opgesteld. V4/12/2017 9

3) Plafondafwerking De betonplafonds van de woningen worden voor zover nodig voorzien van een uitvlaklaag, klaar voor de schilder afgeleverd. Kleine oneffenheden zullen door de koper worden bijgewerkt. Gipsplaten worden waar nodig gebruikt als vals plafond of afkasting om leidingen onzichtbaar te maken in de woning. 4) Binnenschrijnwerk a) Deuren - De inkomdeur en de achterdeur van de woning is van dezelfde kleur en gamma als de ramen. - De binnendeuren in de woningen worden uitgevoerd in vlakke schilderdeuren met celroostervulling met een deurblad maat van 83cm tenzij anders aangegeven op de plannen, gevat in een houten omlijsting en voorzien van een aluminium deurkruk. Het toepassen van bredere deuropeningen is mogelijk mits aanpassingen aan de plannen. Bredere, smallere, hogere of lagere deuren zal een meerprijs als gevolg geven. De binnendeuren worden onbeschilderd afgeleverd. De schilderwerken zijn ten laste van de koper. b) Gordijnkasten Er worden géén gordijnkasten voorzien in de basisuitrusting. c) Toezichtluiken Indien noodzakelijk wordt een toezichtluik geplaatst in de wand van de technische schacht. 5) Belinrichting Aan elke woning wordt een belinrichting geïnstalleerd. Bij tijdige beslissing kan er optioneel een videofooninstallatie geïnstalleerd worden. 6) Schilderwerken Er zijn geen schilderwerken voorzien. 7) Diversen - In de woningen wordt onderaan tussen de raamdagkanten van alle ramen met een borstwering een natuursteen raamtablet geplaatst (Moca of equivalent). De tabletten van de vensterdeuren zijn in natuursteen, een doorlopende vloerbekleding of een afwerking in aluminium in dezelfde kleur als de ramen naar gelang het detail van de constructie. De aankoopwaarde bedraagt 150 euro/m². - In de woningen worden de binnentrappen in hout uitgevoerd. Deze trappen bestaan uit treden, trapwangen en een leuning of handgreep in rood noors grenen, niet gevernist. V4/12/2017 10

VI) TECHNISCHE INSTALLATIES 1) Elektriciteit De elektrische installatie beantwoordt aan de voorschriften van de stroomleverende maatschappij en het AREI. Voor het in gebruik nemen van de woning zal de volledige installatie gekeurd worden door een door de overheid erkend controleorganisme. Elke woning heeft een afzonderlijke meter, welke opgesteld wordt in de berging of hal. Het verdeelbord staat eveneens in de berging of hal. Elk bord is voorzien van automatische zekeringen en verliesstroomschakelaars (300 en 30 ma). De schakelaars en stopcontacten zijn van het ingebouwde type standaard serie Niko of gelijkwaardig. Volgende lichtpunten en stopcontacten zijn voorzien : Inkomhal WC Keuken 1 lichtpunt, 2 bedieningen 1 lichtpunt, 1 bediening 2 lichtpunten (1 onder de bovenkasten), 1bediening, 2 dubbele stopcontacten, aansluiting oven, dampkap, kookplaat, koelkast en vaatwasser Bergruimte 1 lichtpunt, 1 bediening, 1 enkel stopcontact, 1 stopcontact voor wasmachine, 1 stopcontact voor droogkast, stopcontact ventilatie, stopcontact CV, 1 verdeelbord voor zekeringen Woonkamer Terras Nachthal Slaapkamer 1 2 lichtpunten, 2 bedieningen 5 enkele stopcontacten, 1 data aansluiting, 1 wachtbuis thermostaat, 1 wachtbuis radio-tv, 1 wachtbuis telefoon 1 wandlamp, 1 bediening naast toegangsdeur, 1 enkel stopcontact 1 lichtpunt, 2 bedieningen 1 lichtpunt, 1 bediening, 3 enkele stopcontacten Slaapkamer 2 + 3 1 lichtpunt, 1 bediening, 2 enkele stopcontacten Badkamer 2 lichtpunten, 2 bedieningen, 2 enkele stopcontacten Indien er aan de basisopstelling wijzigingen worden gevraagd of bijkomende schakelaars, lichtpunten, stopcontacten, TV-aansluitingen e.a. geplaatst moeten worden, heeft dit een meerprijs tot gevolg, welke zal worden voorgelegd aan de koper. De kostenverrekening voor het plaatsingswerk kan variëren naargelang de afwerking van het gebouw vordert. 2) Sanitaire installatie Alle hoofdleidingen van warm en koud water worden uitgevoerd in koper, alle verdeelleidingen in aluminium/vernet Poly Ethyleen buis. Alle afvoeren worden uitgevoerd in PVC bestand tegen hoge temperaturen. De ganse installatie wordt conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij geconcipieerd met inbegrip van de nodige afsluitkranen, terugslagkleppen en andere toebehoren. Toevoer- en afvoerleidingen voor wasmachine zijn voorzien in de bergruimte. Warmwaterbereiding : zie beschrijving centrale verwarming. V4/12/2017 11

Sanitaire toestellen: 1 bad of douche, 1 dubbele lavabo met meubel, 2 wc s De aannemer zal een concreet plan voorleggen betreffende de badkamer met daaraan verbonden een vastgestelde prijs. Indien van deze plannen zal afgeweken worden zal dit gepaard gaan met een minof meerverrekening. Plaatsing van de toestellen is inbegrepen in de totaalprijs. 3) Verwarmingsinstallatie en warmwaterproductie De centrale verwarming en warmwaterbereiding is individueel en op gas. De individuele gasmeter wordt opgesteld in de berging. De algemene opvatting kan omschreven worden als volgt : - op de op plan aangeduide plaats wordt een gesloten condenserende wandgasketel geplaatst, voor de centrale verwarming en warmwatervoorziening - op het gelijkvloers is vloerverwarming voorzien - op de verdieping worden in de slaapkamers en in de badkamer plaatstalen paneelradiatoren met muur- of vloeraansluiting voorzien, welke gelakt zijn in standaard gebroken wit, uitgerust met thermostatische kranen Bij het ontwerp werd (bij een buitentemperatuur van -10 C) rekening gehouden met volgende temperaturen : woonkamer-keuken 22 C slaapkamers 18 C badkamer-douche 24 C (nacht)hal 18 C De volledige unit wordt gestuurd bij middel van een digitale klokthermostaat geplaatst in de woonkamer, voorzien van schakelklok met dag- en nachtregeling zodat een economische werking bekomen wordt. 4) Keukeninstallatie De aannemer zal voor ieder appartement een concreet plan voorleggen betreffende de keuken met daaraan verbonden een vastgestelde prijs. Indien van deze plannen zal afgeweken worden zal dit gepaard gaan met een min- of meerprijs. Plaatsing van de keuken is inbegrepen in de totaalprijs. VII) BUITENAANLEG+ GARAGE Er is geen buitenaanleg voorzien. De garage is vergund maar niet opgenomen in de offerte. V4/12/2017 12

VIII) OPMERKINGEN 1. Kwaliteit en concept zijn principieel vast. De aannemer/promotor mag te allen tijde de hieronder beschreven materialen en/of installaties of de verwerking ervan wijzigen zonder echter de kwaliteit te schaden. 2. De plannen welke aan de koper overhandigd worden, dienen als basis van de verkoopovereenkomst. De plannen werden te goeder trouw opgemaakt door de architect, na meting van het terrein. De verschillen welke zouden voorkomen, hetzij in meer, hetzij in min, zullen beschouwd worden als aanvaardbare afwijkingen die in geen geval de overeenkomst op één of andere wijze kunnen wijzigen. Maten op de plannen dienen dan ook te worden aanzien als «circa»-maten. Noodzakelijke aanpassingen uit constructieve, esthetische, stabiliteits- en/of technische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder voorafgaandelijk akkoord van de kopers. 3. In het verkooplastenboek wordt melding gemaakt van «particuliere handelswaarden» voor levering of levering en plaatsing. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs op het moment van de uitvoering der werken, exclusief B.T.W., bij een door de aannemer/ promotor aangeduide leverancier en/of plaatser. 4. De kosten van registratie op het grondaandeel, de notariskosten van de verkoopakte, de kosten van de basisakte, de BTW op de constructiewaarde en de bouw- en overheidstaksen zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. 5. Wanneer de koper, om welke reden ook, wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek, de plannen of de standaard voorzieningen (t.t.z. de afwerking of de lay-out van zijn appartement), moet hij dit schriftelijk aanvragen en kan dit slechts in de mate dat de aannemer/promotor hierover zijn schriftelijk akkoord geeft. Het is niet uitgesloten dat voor een bepaalde keuze van afwerking die binnen de voorziene handelswaarde valt, toch een supplementaire plaatsingskost kan aangerekend worden. Bepaalde wijzigingen van afwerking kunnen aanleiding geven tot termijnverlengingen tot de voorlopige oplevering. Wijzigingen die het uitwendige van het gebouw veranderen zijn niet mogelijk. Wanneer een koper zou wensen bepaalde materialen bij een andere leverancier te bestellen dan door de aannemer/promotor is voorzien, zal deze laatste hierover steeds eerst schriftelijk akkoord dienen te geven. Het is de koper niet toegelaten om zelf of via derden werken uit te voeren op de werf (te verstaan vóór de voorlopige oplevering). Wanneer de koper om bepaalde redenen een gedeelte van de voorziene afwerking niet wenst te laten uitvoeren door de aannemer/promotor (dit dient dan wel door de koper tijdig gevraagd te worden en er mogen geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen, uitvoering of meer algemeen met de werfplanning) en deze staat dit toe, dan zal de koper maximaal 70% van het aangegeven budget kunnen recupereren. Hetzelfde geldt voor keuze van materialen met een lagere handelswaarde, dan het vooropgesteld budget. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden van de laatste betaalschijf. Zulke zaken zullen enkel na schriftelijk akkoord tussen de koper en de aannemer/promotor uit het contract kunnen genomen worden. V4/12/2017 13

Indien de koper, zonder weten van de aannemer/promotor, zelf of via derden werken uitvoert aan het goed, geldt dit als de aanvaarding van de voorlopige oplevering van zijn privatieve delen. De aannemer/promotor wordt in dit geval ontslagen van alle verantwoordelijkheid en garantie tegenover de kopers voor wat betreft zijn werk. Niettemin zal de toegang tot het goed verboden blijven voor de kopers tot het saldo van alle facturen is betaald. Ingebruikname geldt eveneens als aanvaarding van de voorlopige oplevering. Eventuele wijzigingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de kopers aangaande de kostprijs van deze wijzigingen. Bepaalde wijzigingen kunnen mogelijks ook geweigerd worden door de aannemer/promotor. Wijzigingen dienen steeds tijdig te worden besproken, in functie van de werfplanning. De kostprijzen van gevraagde wijzigingen zullen opgemaakt worden door de promotor, de hoofdaannemer of mogelijks de onderaannemer van een bepaald lot. Mondelinge toezeggingen hebben geen waarde zolang ze niet schriftelijk zijn bekrachtigd. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven. De koper verklaart dat het appartement gekocht werd met de afwerking zoals in dit bestek beschreven zonder verdere uitzonderingen, tenzij dit expliciet in het bestek genoteerd werd en door de aannemer/promotor ondertekend. De koper stelt de aannemer/promotor in de mogelijkheid om zijn verbintenis uit te voeren. Hij is derhalve verplicht binnen de acht dagen zelf of via een vertegenwoordiger te antwoorden op elk verzoek door de aannemer/promotor tot hem gericht in verband met de totstandkoming van de door hem aangekochte kavel. Indien geen antwoord geformuleerd wordt binnen deze periode, wordt aangenomen dat de koper akkoord gaat met de voorstellen van de aannemer/promotor of dat de koper de vrijheid laat aan de aannemer/promotor inzake keuze van materialen, kleuren, enz. 6. De toegang tot de bouwplaats is ten strengste verboden voor iedereen die niet betrokken is bij de uitvoering van de werken, behalve indien hij of zij een schriftelijke toestemming heeft of vergezeld is van de aannemer/promotor of van de verkoper of van de architect en dit uitsluitend tijdens de werkuren. Tijdens het weekend en vakantiedagen van de bouwsector, is de bouwplaats niet toegankelijk. De bezoekers moeten zich in alle geval schikken naar het bouwplaatsreglement. De bouwers wijzen alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen die zich op de bouwplaats kunnen voordoen. 7. De aandacht van de kopers wordt gevestigd op het feit dat het gebouw nieuw is en dat zich bijgevolg een lichte algemene of gedeeltelijke zetting kan voordoen, alsmede een eventuele uitzetting, veroorzaakt door temperatuurschommelingen. Indien er na de voorlopige oplevering lichte barsten in de muren en de plafonds verschijnen die zouden voortvloeien uit de normale beweging van het gebouw of de uitzetting van de materialen, zal er geen conceptie - of uitvoeringsfout op de promotor, de aannemer of de architect verhaald kunnen worden. De herstelling van deze barsten zal de koper voor zijn rekening nemen. 8. De verkoopovereenkomst, dit lastenboek en de plannen vullen elkaar aan. Indien er zich tegenstrijdigheden voordoen dan gelden de documenten in de volgorde zoals hierboven vermeld. Werken die niet expliciet vermeld staan in volgende beschrijving zijn niet in de verkoopsom inbegrepen. Zo behoort bijvoorbeeld het meubilair, dat ter illustratie op de verkoopplannen is aangeduid, niet tot de verkoopprijs, evenals omkastingen voor technische toestellen en/of leidingen. V4/12/2017 14

Dit lastenboek werd opgemaakt op 04/12/2017 en het bevat 15 genummerde pagina's. De alhier beschreven afwerking heeft voorrang op al de aanduidingen op de plannen die slechts indicatief zijn. Zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs : BTW, registratie -en notariskosten de definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, telefoon, kabel-tv, data en riolering Dit document wordt in twee exemplaren opgemaakt en ondertekend door de koper en de verkoper. EIke partij verklaart een ondertekend exemplaar ontvangen te hebben. De koper verklaart hierbij dat hij grondig kennis heeft genomen van hetgeen in dit bestek vermeld is. De koper en de verkoper verklaren tevens dat er geen andere afspraken werden gemaakt dan deze in dit lastenboek vermeld. Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden, dewelke de koper verklaart ontvangen te hebben. Deze voorwaarden maken onlosmakend deel uit van de koopovereenkomst. Datum :../ /.. De koper De verkoper (met vermelding gelezen en goedgekeurd) (met vermelding gelezen en goedgekeurd) V4/12/2017 15