RAW-systematiek 2010

Transcriptie

1 RAW-systematiek 2010 Aan te brengen wijzigingen in de naslagwerken van de RAW-systematiek bij het van toepassing verklaren van de UAV Basisdocument Vastgesteld op door RIBP

2 CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw, toeleveranciers en vervoerorganisaties. De kennis, veelal in de vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen. CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in drie domeinen: - Aanbesteden & Contracteren; - Beheer Openbare Ruimte & Infrastructuur; - Verkeer & Vervoer. CROW Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Postbus 37, 6710 BA Ede Telefoon (0318) Fax (0318) crow@crow.nl Website Versie van Bladzijde 2 van 132

3 Januari 2013 Copyright 2013, CROW, Kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede (telefoon ). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde stichting, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook een gehele of gedeeltelijke bewerking. Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te brengen. Versie van Bladzijde 3 van 132

4 Ten geleide De Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) zijn een actualisering van de UAV Deze actualisering was nodig vanwege wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de jurisprudentie sinds 1989 en de invoering van de euro. De relevante wet- en regelgeving betreft de gedeeltelijke invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992 en de titel Aanneming van Werk die daarin in 2003 is opgenomen. Ook was een aanpassing nodig vanwege de Wet Milieubeheer op het gebied van het zich ontdoen van afvalstoffen. Tevens is de UAV-TI 1992 opgenomen in de UAV De UAV 2012 zijn vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking nr van 19 januari 2012 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovaties. Dit document bevat de aanpassingen in de RAW-systematiek in het geval de bestekschrijver in het RAW-bestek de UAV 2012 van toepassing wil verklaren. De gekozen oplossing biedt de bestekschrijver tot begin 2015 (tot het uitbrengen van de jaarversie 2015 van de RAW-systematiek) de mogelijkheid te kiezen tussen het toepassen van de UAV 1989 of het toepassen van de UAV De RAW-naslagwerken van de jaarversie 2015 van de RAW-systematiek zullen gebaseerd zijn op de UAV De overgang van de UAV 1989 naar de UAV 2012 biedt in de teksten van de RAW-systematiek geen ruimte voor verschillende interpretaties en voorkeuren, daarom heeft het voorliggende document niet de procedure van tervisielegging doorlopen, maar is het direct vastgesteld door de Raad voor het Infrabouwpoces. De meest relevante en inhoudelijke aanpassingen in de naslagwerken zijn de volgende. Een verwijzing naar de UAVTI 1992 is vervangen door een verwijzing naar de UAV Artikel lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen is inhoudelijk gewijzigd als gevolg van lid 16a van paragraaf 6 van de UAV De leden 01 en 02 van artikel van de Standaard RAW Bepalingen zijn vervallen vanwege paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid1 van de UAV Artikelen die betrekking hebben op de keuring van bouwstoffen en gerelateerd zijn aan paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn vervallen, bijvoorbeeld de artikelen , , , , , , , , , en Artikelen in de Standaard RAW Bepalingen die gerelateerd zijn aan paragraaf 26 van de UAV 2012, voor wat betreft het algemeen tijdschema en het gedetailleerd werkplan, zijn waar nodig aangepast. Artikel van de Standaard RAW Bepalingen is vervallen, omdat de UAVTI 1992 zijn opgenomen in de UAV Artikelen in de Standaard RAW Bepalingen waarin het keuren van bouwstoffen expliciet is geregeld, zijn aangepast als gevolg van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 01 van de UAV Als gevolg van paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 zijn in de RAWcatalogus met bepalingen keuzebepalingen opgenomen, waarmee in het bestek kan worden geregeld welke bouwstoffen door de directie zullen worden gekeurd. Voor het van toepassing verklaren van de aanpassingen in de RAW-systematiek in het RAWbestek is een separaat document op de RAW-website ( geplaatst. Dit document is gratis in de vorm van een pdf-document van de RAW-site af te halen. CROW dr.ir. I.W. Koster, directeur Versie van Bladzijde 4 van 132

5 Overzicht van wijzigingen in de Standaard RAW Bepalingen 2010 Artikel Titel Status Van toepassing zijnde bepalingen (bladzijde 6 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Vaststellen te accorderen hoeveelheden (bladzijde 8 van de Standaard) lid 14 Gewijzigd Overige algemene bepalingen (bladzijde 11 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd lid 03 Vervallen Acceptatie van de lijst met deel... (bladzijden 12 en 13 van de Standaard) lid 04 Gewijzigd Overeenkomsten met open posten lid Opneming (bladzijde 15 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Grootte van de betalingstermijn (bladzijden 15 en 16 van de Standaard) lid 06 Gewijzigd Betaling (bladzijde 16 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd Verrekenprijzen voor afwijkingen van... (bladzijde 17 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Indienen declaraties (bladzijde 21 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Verrekening uitvoeringskosten (bladzijde 21 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Waarde en vorm van de zekerheidstelling (bladzijde 22 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen Gewijzigd Aan de aannemer verleende... (bladzijde 25 van de Standaard) Gewijzigd lid 01 Gewijzigd Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en... (bladzijde 29 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Algemeen tijdschema, werkplan (bladzijde 30 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Keuring van bouwstoffen (bladzijde 31 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Gewijzigd Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen (bladzijde 32 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd Bemiddeling (bladzijde 34 van de Standaard) lid 03 Gewijzigd Vervoeren van vrijgekomen materialen... (bladzijde 37 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd Plan voor het omgaan met vrijgekomen... (bladzijde 37 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Schadevergoeding (bladzijde 39 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Versie van Bladzijde 5 van 132

6 Beheersing van afwijkingen (bladzijden 43 en 44 van de Standaard) lid 04 Gewijzigd Toezicht op de uitvoering en opneming werk (bladzijde 44 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Plan van aanpak voor het omgaan met te... (bladzijde 47 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Modellen (bladzijden 72 en 73 van de Standaard) Gewijzigd Sloopplan, springplan (bladzijde 246 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Plan van aanpak, aanvullen na...(bladzijden 255 en 256 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd lid 04 Gewijzigd Gegevens over onbruikbare deelstromen (bladzijde 256 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Ontgraving (bladzijde 266 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Bemalingsplan voor bron- of... (bladzijde 283 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Primaire waterkeringen buiten...(bladzijden 297 en 298 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Secundaire waterkeringen (bladzijde 298 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Grondverzet in den natte (bladzijde 299 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Legplan geotextiel en rooster (bladzijde 300 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Legplan (bladzijde 341 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Keuring van bouwstoffen (bladzijden 341 en 342 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen lid 04 Vervallen Verrekenmethode afwijking sleufdiepte en... (bladzijde 370 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd Boorplan (bladzijde 375 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Werkzaamheden aan asbestcement... (bladzijden 382 en 383 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd Gegevens over bouwstoffen (bladzijde 451 en 452 van de Standaard) lid 05 Vervallen Keuring van bouwstoffen (bladzijde 452 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen lid 04 Vervallen Bouwstoffen (bladzijde 468 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen Stortplan schuimbeton (bladzijde 485 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Versie van Bladzijde 6 van 132

7 Verwerking van bouwstoffen (bladzijde 486 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen lid 04 Vervallen Bouwstoffen (bladzijde 509 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen Garantie (bladzijde 510 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Keuring van bouwstoffen (bladzijde 521 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen Garantie (bladzijden 526 en 527 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd lid 04 Gewijzigd lid 08 Gewijzigd lid 09 Gewijzigd lid 10 Gewijzigd Keuring van bouwstoffen (bladzijden 608 en 609 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen Garantie (bladzijden 618, 619 en 620 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd lid 04 Gewijzigd lid 08 Gewijzigd lid 09 Gewijzigd lid 10 Gewijzigd Gedetailleerd werkplan (bladzijden 648 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Keuring van bouwstoffen (bladzijden 650 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen lid 04 Vervallen Garantie (bladzijden 659 en 660 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd lid 04 Gewijzigd lid 08 Gewijzigd lid 09 Gewijzigd lid 10 Gewijzigd Werkplan en logboek bestratingwerk (bladzijden 678 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 04 Gewijzigd Ingebruikname van de bestrating (bladzijden 678 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Controle op verzoek van de aannemer (bladzijden 678 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd Garantie markering van wegdekreflectoren (bladzijde 698 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Versie van Bladzijde 7 van 132

8 Monstername markeringsmaterialen (bladzijde 699 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Gedetailleerd werkplan (bladzijde 723 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Verwerking van bouwstoffen (bladzijde 726 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen lid 04 Vervallen Garantie (bladzijde 729, 730 en 731 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd lid 07 Gewijzigd lid 08 Gewijzigd lid 09 Gewijzigd Aanbrengen van aardingsvoorzieningen (bladzijde 740 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Van toepassing zijnde bepalingen (bladzijde 748 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen Garanties (bladzijde 748 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd Beproeving van een verkeersregelinstallatie (bladzijde 749 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Opneming en oplevering van het werk (bladzijde 749 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Keuring en beproeving van een verkeers... (bladzijde 759 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Garantie verfsysteem (bladzijde 782 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Proefplaten verfsysteem (bladzijde 782 van de Standaard) Gewijzigd lid 01 Vervallen lid 02 Omgenummerd lid 01 Nieuw lid 02 Nieuw Werkplan funderingswerkzaamheden (bladzijde 811 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Aanbrengen en verwijderen van palen (bladzijde 821 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Gedetailleerd werkplan (bladzijde 832 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Gedetailleerd werkplan (bladzijde 847 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Verwerking van bouwstoffen (bladzijde 847 van de Standaard) Vervallen lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen lid 04 Vervallen Plan voor het transporteren en monteren... (bladzijde 881 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Plan voor het aanbrengen van onderwaterbeton (bladzijde 884 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Versie van Bladzijde 8 van 132

9 Inspectie en keuring (bladzijde 942 van de Standaard) lid 04 Gewijzigd Inzamelplan (bladzijde 979 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd lid 03 Vervallen Ter beschikking gesteld materieel (bladzijde 984 en 985 van de Standaard) lid 07 Gewijzigd Ecologisch beheer (bladzijden 1019 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Teelgrond, bomenzand en bodemver... (bladzijde 1020 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Plantgarantie (bladzijde 1022 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Keuren plantmateriaal (bladzijde 1023 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen Aanleg (bladzijde 1046 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Primaire waterkeringen buiten... (bladzijde 1059 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Secundaire waterkeringen (bladzijde 1060 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Legplan geotextiel en structuurmat (bladzijde 1061 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Legplan betonblokkenmatten of... (bladzijde 1076 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Waterbouwsteen, keuring door de... (bladzijde 1084 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd lid 02 Gewijzigd Waterbouwsteen, keuring door de... (bladzijde 1087 van de Standaard) lid 01 Omgenummerd lid 02 Omgenummerd lid 03 Omgenummerd lid 04 Omgenummerd lid 05 Omgenummerd lid 06 Omgenummerd lid 07 Omgenummerd lid 01 Nieuw Bitumineus gebonden toepassing,... (bladzijden 1105 van de Standaard) lid 01 Vervallen lid 02 Vervallen lid 03 Vervallen Bitumineus gebonden toepas... (bladzijden 1113 en 1114 van de Standaard) lid 02 Gewijzigd lid 03 Gewijzigd lid 04 Gewijzigd lid 08 Gewijzigd lid 09 Gewijzigd lid 10 Gewijzigd Overzicht verbruik verf, straalmiddel... (bladzijde 1168 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Uitvoeringsplan (bladzijde 1168 en 1169 van de Standaard) lid 01 Gewijzigd Versie van Bladzijde 9 van 132

10 Wijzigingen in de Standaard RAW Bepalingen Opmerking: Bij elk artikel wordt verwezen naar een bladzijde van de Standaard, daarmee wordt een bladzijde van de gedrukte versie van de Standaard RAW Bepalingen 2010 bedoeld. Standaard RAW Bepalingen 01 Algemeen en administratief Algemene bepalingen Van toepassing zijnde bepalingen (bladzijde 6 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Voorzover daarvan in deze Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking d.d. 25 augustus 1989 no. MJZ van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Verkeer en Waterstaat en van de staatssecretaris van Defensie. Voorzover daarvan in deze Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn van toepassing de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking nr van 19 januari 2012 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken, Landbouw en Innovaties. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Aan de begripsbepaling van de UAV 2012 is toegevoegd 'technische installatiewerken'. Deze toevoeging is noodzakelijk vanwege de opname van de UAVTI 1992 in de UAV Verwezen wordt naar de publicatie van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) in de Staatscourant (Nr van 30 januari 2012). Deze publicatie is als bijlage toegevoegd aan dit document. Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Voorzover met deze Standaard niet in strijd behoren hiertoe mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), zoals deze zijn vermeld in het Normenoverzicht GWW en deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden. Het Normenoverzicht GWW wordt periodiek opgesteld en gepubliceerd door CROW te Ede. Voor zover met deze Standaard niet in strijd behoren hiertoe mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), zoals deze zijn vermeld in het drie maanden voor de dag van aanbesteding geldende Normenoverzicht gww. Onder een Nederlandse norm wordt verstaan een in het Normenoverzicht gww vermeld document, dat de status van Nederlandse norm heeft, waarbij in de aanduiding van het document de afkorting NEN voorkomt. Het Normenoverzicht gww wordt periodiek opgesteld en gepubliceerd door CROW te Ede. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 Lid 2 van paragraaf 2 van de UAV 1989 is opgenomen in de UAV 2012 met dien verstande dat het tekstdeel Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut is gewijzigd in Versie van Bladzijde 10 van 132

11 technische normvoorschriften, waarmee getracht is op neutralere wijze naar (norm)voorschriften te verwezen. Echter het bestek moet overeenkomstig lid 2 van paragraaf 2 van de UAV 2012 nog steeds alle op het werk betrekking hebbende normen, voorschriften, praktijkrichtlijnen, beoordelingsrichtlijnen en alle andere soorten publicaties van toepassing verklaren. Teneinde de opdrachtgevers/bestekschrijvers zoveel mogelijk te faciliteren, staat als sinds lange tijd artikel lid 02 in de Standaard RAW Bepalingen. Deze bepaling integreert niet alle Nederlandse normen van de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut in de Standaard RAW Bepalingen, maar alleen de normen die betrekking hebben op werken. De formulering van paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012 heeft geen invloed op de formulering van artikel lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen. De tekst van het hier weergegeven artikel lid 02 is de reeds vastgestelde nieuwe formulering Vaststellen te accorderen hoeveelheden (bladzijde 8 van de Standaard) Artikel lid 14 is als volgt gewijzigd. 14 Afwijkingen van vastgestelde geaccordeerde hoeveelheden welke tijdens de uitvoering worden geconstateerd worden niet verrekend tenzij dit voortvloeit uit het bepaalde in paragraaf 29 van de U.A.V UAV Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 14 Paragraaf 29 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV De bepaling behoeft daarom inhoudelijk niet te worden gewijzigd. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Overige algemene bepalingen (bladzijde 11 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan in verband met het vinden van voorwerpen als bedoeld in paragraaf 32 van de U.A.V UAV 2012 moet worden onderbroken, worden de kosten van deze onderbreking aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover het bestek die voorwerpen niet vermeldt. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Paragraaf 32 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Artikel lid 01 behoeft daarom inhoudelijk niet te worden gewijzigd. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Indien bij de uitvoering van het werk of een deel daarvan voorwerpen dan wel vaste, vloeibare of gasvormige stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze gevaar op kunnen leveren voor de omgeving, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meer werk vergoed. Als de aannemer bij de uitvoering van het werk in verband met het aantreffen van voorwerpen of stoffen als bedoeld in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012 veiligheidsmaatregelen moet nemen, worden de hieruit voortvloeiende kosten hem als meer werk vergoed. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 Het nieuwe lid 16a van paragraaf 6 van de UAV 2012 luidt als volgt: Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen, waarvan Versie van Bladzijde 11 van 132

12 redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of milieu, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. Lid 02 van artikel van de Standaard RAW Bepalingen lijkt als voorbeeld te hebben gediend voor paragraaf 6 lid 16a van de UAV Als gevolg van lid 16a van paragraaf 6 van de UAV 2012 is lid 02 van artikel van de Standaard RAW Bepalingen gewijzigd (vereenvoudigd). Paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012 geeft geen antwoord op de vraag voor wiens rekening de gevolgen in tijd en geld komen, derhalve blijft dit aspect in lid 02 van artikel van de Standaard RAW Bepalingen geregeld. Als de aangetroffen voorwerpen en stoffen al in het bestek staan vermeld, dan zal de aannemer in beginsel geen recht hebben op termijnverlenging en/of meerwerk/bijbetaling. Artikel lid 03 is vervallen. 03 Het in lid 02 bepaalde is ook van toepassing in het geval dat de aannemer bij de uitvoering van het werk of een deel daarvan verontreiniging of verontreinigende stoffen aantreft waarvan de aanwezigheid niet in het bestek is vermeld. Toelichting bij het vervallen artikel lid 03 Deze bepaling is vervallen vanwege het bepaalde in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012 en het bepaalde in het gewijzigde lid 02 van artikel van de Standaard RAW Bepalingen. Als verontreiniging of verontreinigende stoffen worden aangetroffen, dan kan redelijkerwijs geacht worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of milieu Acceptatie van de lijst met deelresultaatsverplichtingen (bladzijden 12 en 13 van de Standaard) Artikel lid 04 is als volgt gewijzigd. 04 Afwijkingen van door de directie geaccepteerde deelresultaatsverplichtingen en van de daarbij behorende hoeveelheden in de kolom hoeveelheid resultaatsverplichting, de kolom omschrijving of de kolom hoeveelheid ter inlichting welke tijdens de uitvoering worden geconstateerd, worden niet verrekend tenzij dit voortvloeit uit het bepaalde in paragraaf 29 van de U.A.V UAV Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 04 Paragraaf 29 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Overeenkomsten met open posten (bladzijde 13 van de Standaard) Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Waar in de U.A.V UAV 2012 of in de Standaard sprake is van aannemingssom dient te worden gelezen som van de deelopdracht met uitzondering van: a. paragraaf 43a lid 3 van de U.A.V UAV 2012, waarin voor aannemingssom dient te worden gelezen fictieve som ; b. de artikelen en en paragraaf 04 van de Standaard RAW Bepalingen, waarin voor ontleding van de aannemingssom dient te worden gelezen ontleding van de fictieve som en voor aannemingssom dient te worden gelezen fictieve som. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 Paragraaf 43a lid 3 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Versie van Bladzijde 12 van 132

13 01.02 Betalingsregelingen: aannemingssom Opneming (bladzijde 15 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de U.A.V UAV 2012, geschiedt door de directie in overleg met de aannemer. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Paragraaf 40 lid 2 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Grootte van de betalingstermijn (bladzijden 15 en 16 van de Standaard) Artikel lid 06 is als volgt gewijzigd. 06 Het bedrag van de laatste betalingstermijn wordt gevonden door het verschil te bepalen tussen de aannemingssom en de som der reeds eerder verschenen betalingstermijnen en paragraaf 40 lid 7 van de U.A.V UAV 2012 toe te passen. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 06 Paragraaf 40 lid 7 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden Betaling (bladzijde 16 van de Standaard) Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Op de betaling van hetgeen de aannemer toekomt ingevolge dit artikel is het bepaalde in paragraaf 40 van de U.A.V UAV 2012 van overeenkomstige toepassing. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 Paragraaf 40 van de UAV 1989 is -behoudens een kleine redactionele wijziging in lid 12- ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze kleine wijziging heeft geen invloed op deze bepaling. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden (bladzijde 17 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Als verrekenprijzen bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de U.A.V UAV 2012, zullen gelden de prijzen per eenheid, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de aannemingssom, verhoogd met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten algemene kosten en winst en risico uitmaakt van het subtotaal. Bij de berekening van de grootte van de verrekenprijzen wordt bedoeld percentage afgerond op tienden en de daarmee verhoogde prijzen op een hele cent (eurocent), waarbij een halve cent (eurocent) of meer voor een hele cent (eurocent) zal gelden. Versie van Bladzijde 13 van 132

14 Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Paragraaf 39 lid 1 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling U.A.V gewijzigd in UAV Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 5 van de U.A.V UAV 2012 is niet van toepassing. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 Paragraaf 39 lid 5 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling U.A.V gewijzigd in UAV Betalingsregelingen: declaraties Indienen declaraties (bladzijde 21 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 In verband met paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling van de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Paragraaf 40 lid 6 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Het bepaalde is daarom niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling U.A.V gewijzigd in UAV Betalingsregelingen: uitvoeringskosten Verrekening uitvoeringskosten (bladzijde 21 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Op de post uitvoeringskosten zoals deze in de ontleding van de aannemingssom is opgenomen, zal geen verrekening plaatsvinden, behoudens het bepaalde in lid 02, herziening op grond van de U.A.V UAV 2012 onverlet latend. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Artikel lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen verwijst naar de gehele UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in dit lid U.A.V gewijzigd in UAV Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Verrekening op de post uitvoeringskosten zal slechts kunnen plaatsvinden voor zoveel de uitvoeringskosten betrekking hebben op de uitvoering van afwijkingen van één of meer in het bestek opgenomen verrekenbare hoeveelheden waarvan de verrekenprijs op grond van paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V UAV 2012 wordt herzien Zekerheidstelling Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 Paragraaf 39 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in dit lid U.A.V gewijzigd in UAV Versie van Bladzijde 14 van 132

15 Waarde en vorm van de zekerheidstelling (bladzijde 22 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 De aannemer dient zo spoedig mogelijk na de opdracht, doch uiterlijk vóór het verschijnen van de eerste betalingstermijn, een zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V UAV 2012 ten genoegen van de opdrachtgever te stellen 1). De kosten van de zekerheidsstelling zijn voor rekening van de aannemer. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 In deze bepaling wordt verwezen naar paragraaf 43a van de UAV 1989, die -behoudens de wijziging in lid 4 van 'Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland' in 'Raad van Arbitrage voor de Bouw'- ongewijzigd is opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling 'U.A.V gewijzigd in UAV De titel van paragraaf is als volgt gewijzigd Vergunningen Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen De titel van artikel is als volgt gewijzigd Vergunningen door derden aan de aannemer verleend (bladzijde 25 van de Standaard) Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 De directie desgewenst inzage verstrekken van door derden aan de aannemer verleende vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen op grond van gedragscodes en dergelijke. De aannemer verstrekt de directie desgewenst inzage in de aan hem verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Paragraaf 6 lid 10 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV 2012 met dien verstande dat het tekstdeel vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen is gewijzigd in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen. Als gevolg hiervan is de bepaling gewijzigd Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn Verificatie, acceptatie, stop-, bijwoon en registratiepunt (bladzijde 29 van de Standaard) Sub a. en sub b. van artikel lid 01 zijn als volgt gewijzigd. 01 Te verstaan is onder: a. verificatie: de door de directie uit te voeren beoordeling in het kader van het toezicht op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst volgens paragraaf 3 lid 6 van de U.A.V UAV 2012; b. acceptatie: de beslissing van geen bezwaar met betrekking tot de beoordeling van het (deel)kwaliteitsplan of het (deel)resultaat van het uitgevoerde werk, onverminderd de volledige verantwoordelijkheid van de aannemer voor het (deel)kwaliteitsplan en het bepaalde in de U.A.V UAV 2012 met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het werk tot de oplevering; Versie van Bladzijde 15 van 132

16 Toelichting bij de wijziging van sub a. en sub b. van artikel lid 01 Paragraaf 3 lid 6 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Sub a. is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze omschrijving de tekst U.A.V gewijzigd in UAV In sub b. wordt verwezen naar de gehele UAV Sub b. is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze omschrijving de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Algemeen tijdschema, werkplan (bladzijde 30 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Wanneer het algemeen tijdschema of het gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V UAV 2012 daarin niet voorziet en indien het bestek geen beduidend langzamere uitvoeringsduur als bedoeld in artikel vermeldt, deelt de aannemer de directie ten minste één week voor de aanvang van de uitvoering van het werk of van een gedeelte daarvan mee waar en wanneer daarmee wordt begonnen en welke tijdelijke voorzieningen van betekenis voor de uitvoering van dat werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen. De directie beslist zo spoedig mogelijk over de goedkeuring van de door de aannemer verstrekte gegevens en deelt haar beslissing binnen drie werkdagen nadat zij de gegevens heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. De goedkeuring wordt slechts onthouden, indien uit de door de aannemer verstrekte gegevens blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen wordt voldaan Bouwstoffen Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 In de bepaling wordt verwezen naar paragraaf 26 van de UAV Paragraaf 26 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling U.A.V gewijzigd in UAV Keuring van bouwstoffen voorzien van een CE-markering (bladzijde 31 van de Standaard) Artikel lid 01 is vervallen. 01 Met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden worden bouwstoffen die zijn voorzien van een CE-markering voorzover het de eigenschappen betreft die ten grondslag liggen aan die CE-markering, beschouwd als zijnde gekeurd en mogen in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de U.A.V. 1989, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan. Toelichting bij het vervallen artikel lid 01 Paragraaf 17 lid 2 van de UAV 2012 luidt als volgt: Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen gekeurd moeten worden, mag de aannemer deze niet verwerken voordat deze zijn goedgekeurd. Toelichting op paragraaf 17 lid 2 van de UAV 2012: De opdrachtgever is niet langer verplicht bouwstoffen te keuren. In het bestek moet worden bepaald of en in hoeverre bouwstoffen moeten worden gekeurd. Paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012 luidt als volgt: Indien en voor zover in het bestek is bepaald dat bouwstoffen door de directie worden gekeurd, worden deze in geval van goedkeuring zo nodig gemerkt. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd. Indien voorgeschreven is dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling, wordt in het kader van de keuring volstaan met een uitwendige visuele beoordeling. De kwaliteitsverklaring wordt door de aannemer ter gelegenheid Versie van Bladzijde 16 van 132

17 van de beoordeling door de directie aan haar ter beschikking gesteld. Toelichting op paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012: Keuring in de vorm van een visuele beoordeling is opgenomen, indien in het bestek is voorgeschreven dat bouwstoffen moeten worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afkomstig van een door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instelling. Hiermee wordt aangesloten bij de praktijk. De bepaling is vervallen, gelet op het bepaalde in paragraaf 17 lid 1 en lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV De opdrachtgever is niet langer verplicht bouwstoffen te keuren. In het bestek moet worden bepaald of en in hoeverre bouwstoffen moeten worden gekeurd. Artikel lid 02 is vervallen. 02 Indien en voorzover aan bouwstoffen als bedoeld in lid 01 eisen worden gesteld aan andere eigenschappen dan die welke ten grondslag liggen aan de CEmarkering, is voor die bouwstoffen het bepaalde in paragraaf 17 en paragraaf 18 van de U.A.V onverminderd van toepassing. Toelichting bij het vervallen artikel lid 02 Deze bepaling is vervallen, gelet op het bepaalde in paragraaf 17 lid 1 en lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV De opdrachtgever is niet langer verplicht bouwstoffen te keuren. In het bestek moet worden bepaald of en in hoeverre bouwstoffen moeten worden gekeurd. Artikel lid 03 is als volgt gewijzigd. 03 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, die zijn voorzien van een CE-markering mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer heeft vastgesteld dat de verklaarde waarden voor de in de desbetreffende geharmoniseerde norm benoemde eigenschappen van die bouwstoffen voldoen aan de gestelde eisen. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 03 Deze bepaling is gewijzigd, omdat artikel lid 01 is vervallen, de tekst als bedoeld in lid 01, is daarom gewijzigd in die zijn voorzien van een CE-markering Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen (bladzijde 32 van de Standaard). Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V geschiedt de keuring van de bouwstoffen, met uitzondering van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, door de aannemer, overeenkomstig het keuringsplan, zoals dat is opgenomen in het door hem te verstrekken kwaliteitsplan, rekening houdend met verstrekte kwaliteitsverklaringen. De aannemer keurt de bouwstoffen, met uitzondering van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, overeenkomstig het keuringsplan, zoals dat is opgenomen in het door hem te verstrekken kwaliteitsplan, rekening houdend met verstrekte kwaliteitsverklaringen. De kosten van deze keuring zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer legt zijn conclusies met betrekking tot het resultaat van de door hem goedgekeurde bouwstoffen aan de directie ter acceptatie voor. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 De bepaling verwijst naar paragraaf 18 van de UAV Paragraaf 18 van de UAV 1989 heeft betrekking op de keuring van bouwstoffen door de directie en niet op de keuring van bouwstoffen door de aannemer. In de bepaling is de verwijzing naar paragraaf 18 van de UAV vervallen, gelet op het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 van de UAV Versie van Bladzijde 17 van 132

18 01.15 Garantie Artikel lid 03 is als volgt gewijzigd. 03 De goedkeuring van de bouwstoffen overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V UAV 2012 geschiedt door de directie, waarbij de gegevens worden betrokken die zijn verkregen bij de keuring van de bouwstoffen als bedoeld in lid 02. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 03 De bepaling is inhoudelijk niet gewijzigd als gevolg van paragraaf 18 van de UAV Wel is in de bepaling U.A.V gewijzigd in UAV Bemiddeling (bladzijde 34 van de Standaard) Artikel lid 03 is als volgt gewijzigd. 03 Iedere partij die arbitrage aanhangig maakt over een aan de bemiddelaar voorgelegd geschilpunt later dan drie maanden nadat de bemiddelaar partijen naar de gewone arbitrageregeling heeft verwezen, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan hem op grond van een onvoorwaardelijke toezegging of erkenning van de andere partij toekomt. Deze termijn wordt niet verkort door de termijnen als bedoeld in paragraaf 12 of paragraaf 49 van de U.A.V UAV Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 03 De bepaling verwijst naar termijnen als bedoeld in paragraaf 12 of paragraaf 49 van de UAV De bepaling behoeft inhoudelijk niet te worden gewijzigd ingevolge paragraaf 12 van de UAV 2012 (gewijzigde paragraaf 12 van de UAV 1989) of paragaaf 49 van de UAV 2012 (gewijzigde paragraaf 49 van de UAV 1989). Wel is in deze bepaling U.A.V gewijzigd in UAV 2012 en is in de laatste zin van de bepaling bedoeld gewijzigd in als bedoeld Vrijgekomen materialen Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting (bladzijde 37 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting, behoort tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij het bestek anders vermeldt. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 Sinds 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht, daarom is op twee plaatsen het tekstdeel op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting gewijzigd in op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Indien de opdrachtgever het eigendom van vrijgekomen materialen, die moeten worden afgegeven aan een op grond van de Wet milieubeheer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting, via het bestek wil overdragen Versie van Bladzijde 18 van 132

19 aan de aannemer, blijven deze vrijgekomen materialen, in afwijking van paragraaf 21 van de U.A.V. 1989, op grond van de Wet milieubeheer eigendom van de opdrachtgever. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 02 De bepaling verwijst naar paragraaf 21 van de UAV Deze verwijzing is niet juist. Paragraaf 21 van de UAV 2012 (de gewijzigde paragraaf 21 van de UAV 1989) heeft betrekking op oude bouwstoffen, terwijl de bepaling betrekking heeft op vrijgekomen materialen, die afvalstoffen als bedoeld de zin van de Wet milieubeheer zijn. Daarom is in de bepaling het tekstdeel, in afwijking van paragraaf 21 van de UAV 1989, gewijzigd in op grond van de Wet milieubeheer. Sinds 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht, daarom is het tekstdeel op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting gewijzigd in op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. Artikel lid 03 is als volgt gewijzigd. 03 De aannemer vervoert de in lid 02 bedoelde vrijgekomen materialen naar een op grond van de Wet milieubeheer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting. De in lid 01 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij het bestek de hoedanigheid en de hoeveelheid van de vrijgekomen materialen vermeldt. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 03 In 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht geworden, daarom is het tekstdeel op grond van de Wet milieubeheer vergunde inrichting gewijzigd in op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunde inrichting Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen (bladzijde 37 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Indien in het bestek een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen wordt verlangd, wordt dit plan aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V UAV Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V UAV 2012 moet het plan tevens bevatten: a. werkvolgorde en werkmethode; b. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; c. wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen; d. plaats van bestemming van vrijgekomen materialen. Toelichting bij het gewijzigde lid 01 van artikel van de Standaard RAW Bepalingen De eerste zin van paragraaf 26 lid 1 van de UAV 1989 is in gewijzigde vorm in de UAV 2012 opgenomen: De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema op. Deze wijziging heeft geen effect op de formulering van de bepaling. Lid 6 van paragraaf 21 van de UAV 1989 is ongewijzigd opgenomen in de UAV De bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in de bepaling de tekst 'in de zin van' gewijzigd in 'als bedoeld in' en is op twee plaatsen de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Bescherming te handhaven vegetatie Schadevergoeding (bladzijde 39 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de U.A.V UAV 2012, de Versie van Bladzijde 19 van 132

20 01.20 Kwaliteitsborging schadevergoeding bepaald overeenkomstig de artikelen tot en met Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende vegetatie tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 De leden 8 en 9 van paragraaf 6 van de UAV 1989 zijn ongewijzigd opgenomen in de UAV Daarom is de bepaling inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV 2012 en is artikel gewijzigd in de artikelen Beheersing van afwijkingen (bladzijden 43 en 44 van de Standaard) Artikel lid 04 is als volgt gewijzigd. 04 De directie beslist, onverminderd het bepaalde in de U.A.V UAV 2012 met betrekking tot de bevoegdheden van de opdrachtgever, zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in de afwijkingsrapportage voorgestelde corrigerende respectievelijk compenserende maatregelen en deelt haar beslissing binnen drie werkdagen na ontvangst van de afwijkingsrapportage schriftelijk aan de aannemer mee. Toelichting bij het gewijzigde lid 04 van artikel van de Standaard RAW Bepalingen De bepaling verwijst niet naar specifieke paragrafen van de UAV Deze bepaling is daarom inhoudelijk niet gewijzigd. Wel is in deze bepaling U.A.V gewijzigd in UAV Toezicht op de uitvoering en opneming werk (bladzijde 44 van de Standaard) Artikel lid 01 is als volgt gewijzigd. 01 Het toezicht door de directie als bedoeld in paragraaf 3 lid 6 en paragraaf 12 lid 3 2b van de U.A.V UAV 2012 zal tevens zijn afgestemd op het kwaliteitsplan van de aannemer, zoals dat ten behoeve van de kwaliteitsbeheersing van het werk door hem moet worden verstrekt. Toelichting bij het gewijzigde artikel lid 01 De bepaling verwijst naar paragraaf 3 lid 6 en paragraaf 12 lid 3 van de UAV Paragraaf 3 lid van de UAV 1989 is met een kleine -echter niet inhoudelijke- wijziging opgenomen in de UAV 2012 en paragraaf 12 lid 3 van de UAV 1989 is inhoudelijk verwerkt in paragraaf 12 lid 2b van de UAV Daarom is in de bepaling het tekstdeel paragraaf 12 lid 3 gewijzigd in paragraaf 12 lid 2b. Tevens is in de bepaling de tekst U.A.V gewijzigd in UAV Artikel lid 02 is als volgt gewijzigd. 02 Bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 van de U.A.V UAV 2012 zal de directie de gegevens betrekken die zijn verkregen bij de kwaliteitsbeheersing van het werk door de aannemer volgens het door hem verstrekte kwaliteitsplan. Versie van Bladzijde 20 van 132