Project: Beplanting voor Rondweg ín Mijdrecht Besteknr Rev. 01 Projectnr

Transcriptie

1 RA W Project: Beplanting voor Rondweg ín Mijdrecht Bladnr. 1 van 46 BESTEK EN VOORWAARDEN Voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot beplanting voor Rondweg en gedeelte spoordijk in Mijdrecht. Projectnr.: Besteknr Revisie 01 Versie Definitief DO Opdrachtgever: Gemeente De Ronde Venen Postbus AG MIJDRECHT Antea Group Datum vrijgave: Beschrijving revisie 01 Definitief Goedkeuring: H.B. Brouwer DuyyerJ^^^^^' Vrijgave: W.J.M. van Oijen ft. Controle: H.B. Brouwer

2 Bladnr. 2 van 46

3 Bladnr. 3 van T o t s t a n d k o m i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t

4 Bladnr. 4 van 46 PAR 0.01 Aanbestedende dienst College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente De Ronde Venen Postbus AG MIJDRECHT Bezoekadres: Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht Procedure 1. Het betreft een Meervoudig onderhandse procedure volgens (H1 en H7 van) het ARW Dit bestek wordt mede aangemerkt als de 'Uitnodiging tot inschrijving' als bedoeld in H7 van het ARW De aanbesteding vindt plaats op de in het, door de aanbesteder in deze aanbestedingsprocedure te gebruiken, elektronisch systeem CTM vermelde datum en tijdstip. Een handleiding met betrekking tot het gebruik van CTM is bijgevoegd. 4. In de aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels CTM ter beschikking gesteld. 5. Klachten met betrekking tot onderhavige aanbestedingsprocedure kunnen worden ingediend bij het Klachtenmeldpunt van de gemeente via het adres: klachten@ibmn.eu. Een klacht zal worden behandeld door de directie van Inkoopbureau IBMN die niet direct betrokken is bij onderhavige aanbestedingsprocedure. Het streven is om binnen drie werkdagen schriftelijk te reageren op een klacht Inlichtingen 1. Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot het bestek en de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 7.7 en 7.8 ARW 2012 dienen via CTM te worden gesteld. 2. De vragen en nadere inlichtingen als bedoeld in lid 1 kunnen worden gesteld tot de in CTM vermelde datum en tijdstip. 3. De nota van inlichtingen zal uiterlijk 6 dagen voor de datum van aanbesteding worden gepubliceerd via de CTM-site. 4. Een aanwijzing ter plaatse zal niet worden gehouden Inschrijving 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel (Deel 3 van dit bestek) dient na de aanbesteding, doch voorafgaand aan de gunning een bereidverklaring van een borginstelling tot het verlenen van een zekerheidstelling te worden afgegeven. Na de gunning dient op naam van de opdrachtgever een zekerheidstelling te worden afgegeven. 3. De aanbesteder sluit van deelneming aan de opdracht uit, een inschrijver waarop de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel ARW 2012 van toepassing zijn. 4. De aanbesteder sluit van deelneming aan de opdracht uit, een inschrijver waarop de uitsluitingsgronden als genoemd in artikel ARW 2012 van toepassing zijn. 5. Ten behoeve van het bepaalde in de leden 3 en 4 voornoemd vult de inschrijver de als bijlage aan dit bestek gehechte Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten nader in, ondertekent deze en voegt deze tot aan de inschrijving in Enveloppe De bewijsmiddelen met betrekking tot het bepaalde in de leden 3, 4 en 5 voornoemd zoals bedoeld in de artikelen 7.2.6, en ARW 2012 zijn: a) Een verklaring van de Belastingdienst inzake het correcte betalingsgedrag sociale verzekeringspremies van de aannemer; b) Een verklaring van de ontvanger der directe belasting (loonbelasting) inzake het correcte betalingsgedrag van de aannemer;

5 Bladnr. 5 van 46 PAR c) Een rechtsgeldig ondertekende eigen verklaring waaruit blijkt dat de aannemer niet in staat van faillissement of van liquidatie verkeerd of het voorwerp is van een surceance van betaling of het voorwerp is van een soortgelijke toestand ingevolge een gelijkaardige procedure waarin de nationale wettelijke regeling voorziet; d) Een bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister; De door de aanbesteder gevraagde bewijsstukken zoals vermeld onder 04.6 lid a t/m d mogen niet ouder zijn dan zes (6) maanden gerekend vanaf de datum van inschrijving. 7. De termijn als bedoeld in artikel sub c ARW 2012 bedraagt (uiterlijk): vijf (5) werkdagen. 8. Overeenkomstig het bepaalde in artikel van het ARW 2012 bedraagt de termijn van gestanddoening 30 dagen. 9. Varianten van de inschrijver zijn niet toegestaan (art ARW 2012) Inschrijvingsstaat 1. Verwezen wordt naar artikel en van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) Aanbesteding 1. De inschrijving geschiedt via CTM. 2. De uiterste datum en het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen is vermeld in CTM. 3. Op straffe van ongeldigheid van de inschrijving, bestaat de inschrijving uit: Enveloppe 1 inhoudende: a. Eis 1: de nader ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten als genoemd in par van dit bestek, en; b. Eis 2: het rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde Inschrijvingsbiljet, en; c. Eis 3: de rechtsgeldig ondertekende en volledig ingevulde inschrijvingsstaat. 4. Zo spoedig mogelijk na het uiterste tijdstip voor de ontvangst van de inschrijvingen zal de opening van de inschrijvingen (c.q. van de digitale kluis) plaatsvinden. Een en ander geschiedt NIET in het openbaar. Er worden derhalve geen inschrijvers toegelaten bij de opening. 5. Van het openen van de inschrijvingen wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel , en ARW Opdracht 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Om in aanmerking te kunnen komen voor (eventuele) gunning van de opdracht mogen op de inschrijver geen in de aanbestedingsprocedure van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden van toepassing zijn. 3. Gunning geschiedt op basis van het gunningscriterium de laagste prijs. De motivering van het criterium van de laagste prijs luidt als volgt: - De uitvoeringsperiode en uitvoeringsduur staan al vast en hierin kan niet worden gewijzigd. Op deze aspecten hebben inschrijvers weinig of geen ruimte om zich te onderscheiden. - T.b.v. de uitvoering van het werk, de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen uitgevoerd worden conform de CROW 96b. Op de aspecten bereikbaarheid en verkeershinder is weinig of geen ruimte voor inschrijvers om zich te onderscheiden. - De communicatie met bewoners is op dit werk beperkt en geeft inschrijvers weinig of geen ruimte om zich te onderscheiden. - Het werk is te klein om daarvoor speciaal een projectorganisatie op te zetten. Het werk zal waarschijnlijk binnen de lijnorganisatie opgepakt worden. Op dit aspect is weinig of geen ruimte voor inschrijvers zich te onderscheiden. - Het werk heeft een uitvoeringsduur van zes weken en is daarmee te kortdurend voor het stellen van eisen aangaande "Social Return". Op dit aspect is geen ruimte voor inschrijvers zich te onderscheiden. - Het betreft een regulier werk, waarbij de werkzaamheden door de opdrachtgever zijn vastgesteld. Hierbij zijn technische en financiële aspecten uitgebreid overwogen en zijn

6 Bladnr. 6 van 46 PAR de onderhoudsmaatregelen op basis van ervaring en risicogestuurd vastgesteld. In het uitvoeringsproces is op het aspect risicobeheersing weinig of geen ruimte voor inschrijvers zich te onderscheiden. - Resumerend valt op dit werk weinig of geen meerwaarde te creëren uit voornoemde EMVI criteria. Deze mogelijke geringe meerwaarde staat niet in verhouding tot de administratieve lasten die de inschrijving en beoordeling van EMVI in dat geval voor inschrijvers en opdrachtgever met zich mee brengt. Dit is de motivatie waarom voor dit werk gekozen is voor enkel en alleen het gunningscriterium "laagste prijs". 4. De aanbesteder heeft de opdracht niet in percelen opgedeeld, omdat de uit te voeren werkzaamheden zich niet lenen om te worden gescheiden in verschillende disciplines dan wel te scheiden locaties Precontractuele waarschuwingsplicht 1. Ingevolge artikel a van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (vóór het verschijnen van de nota van inlichtingen) te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften. Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

7 Bladnr. 7 van A l g e m e e n

8 Bladnr. 8 van 46 PAR 1.01 Opdrachtgever Gemeente De Ronde Venen Postbus AG MIJDRECHT 1.02 Directie In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te treden Locatie Het uit te voeren werk is gelegen langs de Rondweg en op de 'spoordijk' in Mijdrecht Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: - opruimingswerkzaamheden; - grondwerk; - aanbrengen beheerpad; - planten bomen en haag; en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden Tijdsbepaling 1. Het werk moet plaats vinden tussen 1 maart en 15 april Het werk uiterlijk opleveren op 15 april Het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) is niet van toepassing. 2. In afwijking van paragraaf 42 van de UAV 2012 kan voor elke werkdag waarmee de onder 1 genoemde data/termijn resp. datum wordt/worden overschreden, een korting worden toegepast van 0,05^S van de aannemingssom per werkdag Onderhoudstermijn De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 8 maanden (15 december 2014) Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). Bij het opstellen van het kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten: 1. leverantie en aanbrengen van bomengrond; 2. leverantie en aanbrengen van beplanting (o.a. keuring op kwekerij waarbij de opdrachtgever ook aanwezig is); 3. uit te voeren werkzaamheden op spoordijk.

9 Bladnr. 9 van B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens

10 Bladnr. 10 van Tekeningen Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen: OW OW KL KL S S DP-3-01 : datum : Opruimingswerkzaamheden : datum : Opruimingswerkzaamheden : datum : Kabels en leidingen : datum : Kabels en leidingen : datum : Nieuwe situatie en beplanting : datum : Nieuwe situatie en beplanting : datum : Dwarsprofielen en detail 02 Peilen en hoofdafmetingen De hoogteligging en hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekening aangegeven. De directie zal de hoofdassen en enkele hoogtematen op het werk aangeven. Alle hoogtematen zijn in meters ten opzichte van N.A.P. 03 Inschrijvingsdocumenten Bij dit bestek behoren de volgende documenten die bij inschrijving moeten worden ingediend: - het inschrijvingsbiljet; - de inschrijvingsstaat; - U niforme Eigen Verklaring (separaat pdf-formulier). 04 Bijlagen De volgende bijlagen behoren tot het bestek: 1. Model Bankgarantie 2. V&G-plan als bedoeld in artikel 2.28 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit 3. Grondbalans 4. Resultaten verkennend bodemonderzoek De Rondweg in Mijdrecht d.d. 19 september 2013 (Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.)

11 Bladnr. 11 van Nadere beschrijving

12 Bladnr. 12 van 46 PAR 01 Verklaring van de hierna volgende staat In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 Kenmerk resultaatsverplichting Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V met inachtneming van paragraaf van de Standaard Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel van de Standaard Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld. 03 Hoeveelheid ter inlichting De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend. Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting. 04 Grenzen van de situering De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V

13 Bladnr. 13 van 46 ÌESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN VERPLICHTING INLICHTING Verwijderen haag. Situering: verwijderen haag Soort haag: Acer campestre etc. Hoogte: tot ca. 2,5 m Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m.1. Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m..1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf (Acceptatiekosten voor rekening van aannemer) m 165,00 V Frezen. Situering: kapot frezen gras tpv aanpassen taluds bij Rondweg, strook bomengrond en ophogen grond op spoordijk Grootte per perceel: tot ca m2 Geaccidenteerd oppervlak Bewerkingsdiepte: 0,15 m are 63,00 V Frezen. Situering: kapot frezen gras tpv te ontgraven greppel Grootte per perceel: tot ca m2 Geaccidenteerd oppervlak Bewerkingsdiepte: 0,15 m are 5,00 V Maaien gewas. Situering: maaien gewas tpv aanpassen taluds bij Rondweg, te ontgraven greppel, strook bomengrond en ophogen spoordijk Grootte per perceel: ca tot ca m2 Geaccidenteerd oppervlak..1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf (Acceptatiekosten voor rekening van aannemer) are 68,00 V Verwijderen bomen. Situering te kappen bomen op spoordijk Boomsoort(en): esdoorn, berk Stamdiameter: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met zand, klei, veen vrijgekomen in werk (puinvrij).1. Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf (Acceptatiekosten voor rekening van aannemer)..5 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf (Acceptatiekosten voor rekening van aannemer) st 2,00 V

14 Bladnr. 14 van 46 ìesteks- CATALOGUSNUMMER EEN HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : Verwijderen begroeiing. Situering: verwijderen begroeiing tpv te ontgraven greppel (indien nodig) Karakter van de begroeiing: bosschage Grootte per perceel: tot ca m2 Geaccidenteerd oppervlak Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m en ontstane gaten vullen met grond vrijgekomen in werk (puinvrij) 1 Vrijgekomen hout vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsbedrijf (Acceptatiekosten voor rekening van aannemer) are VERPLICHTING 2,00 V INLICHTING

15 Bladnr. 15 van 46 ìesteks- CATALOGUSNUMMER EEN HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 2 GRONDWERK VERPLICHTING INLICHTING 211 Grond ontgraven Grond ontgraven uit cunet. Situering: cunet tpv grondverbetering tbv bomen (Rondweg zuid) Grondsoort: zand matig fijn, kleiig, matig humeus/ zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus/ zand matig fijn, kleiig, zwak humeus Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving en in vaste m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m m3 525,00 N Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: grondverbetering tbv bomen langs Rondweg noord (20 stuks bomen) Grondsoorten: zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus/zand matig fijn, kleiig, sterk humeus/ zand zeer fijn, matig siltig, zwak humeus/ zand matig fijn, zwak siltig, matig humeus/ veen, mineraalarm 5 Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 3,2 m per gat 2,00x2,00x0,80 m Vrijgekomen grond vervoeren zie bestekspostnummer Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,20 m Aanvullen met bomengrond tot aan maaiveld bomengrond: - zand/veenaarde/organische meststoffen/ gecertificeerde hout/groencompost - D60-D10 cijfer < 5 - M50 cijfer um - organische stofgehalte 7-10^S De aanvulling in lagen verdichten 1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketten op iedere hoekpunt van gat m3 m3 64,00 N 64,00 L

16 Bladnr. 16 van 46 BESTEKS- CATALOGUSNUMMER POST HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : Grond ontgraven ten behoeve van greppel. Situering: te ontgraven greppel en aansluiten op bestaande watergang (ca. 73 m3) Waterspiegel bestaande watergang ca. 6,19 m - NAP Greppel aansluiten zodat thv aansluiting bodem greppel 6,40 m - NAP Overige bodem greppel variërend tussen ca. 4,90 - m tot 6,40 m - NAP, aflopend in terrein en aansluitend op omgeving Bodembreedte greppel 0,50 m.2. Gemiddelde diepte 0,50 m.3. Gemiddelde lengte per greppel m.1 Vrijgekomen grond op de kant deponeren en vervoeren volgens bestekspostnummer 212 EEN HEID m HOEVEELHEID HOEVEELHEID RESULTAATS TER VERPLICHTING INLICHTING 130,00 N Grond ontgraven uit cunet. Situering: cunet tpv beheerpad op 'spoordijk' Grondsoort: klei zwak zandig, sterk humeus/ zand matig fijn, kleiig, zwak humeus/ zand matig fijn, kleiig, matig humeus/ zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving en in vaste m3 Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m m3 250,00 N Grondverbeteren ten behoeve van te planten bomen. Situering: grondverbetering tbv bomen langs Rondweg noord thv 'spoordijk' (22 stuks bomen) Grondsoorten: klei zwak zandig, sterk humeus/ klei, matig zandig, matig humeus/ zand matig fijn, kleiig, zwak humeus/ zand matig fijn, kleiig, matig humeus/ zand matig fijn, zwak siltig, zwak humeus 5. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 2,8 m3 per gat 2,00x2,00x0,70 m.1. Vrijgekomen grond vervoeren zie bestekspostnummer Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,20 m.9. Aanvullen met bomengrond tot aan maaiveld bomengrond: - zand/veenaarde/organische meststoffen/ gecertificeerde hout/groencompost - D60-D10 cijfer < 5 - M50 cijfer um - organische stofgehalte 7-10^S.4. De aanvulling in lagen verdichten..1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketten op iedere hoekpunt van gat m3 m3 62,00 N 62,00 L 212 Grond vervoeren

17 Bladnr. 17 van 46 BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST- HOOFD- ļ DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : Grond vervoeren. Grondsoort: zand, klei, veen vrijgekomen in het werk Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving en in vaste m3 Vervoeren naar de plaats van verwerking m3 VERPLICHTING INLICHTING 974,00 N 213 Grond verwerken Grond verwerken in bekleding. Situering: grond verwerken op talud langs Rondweg op diverse plekken Grondsoort: zand, klei, veen vrijgekomen in het werk Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving en in vaste m3 Dikte variënd tussen 0 en 0,80 m Breedte oppervlak: divers Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m m3 874,00 N Grond verwerken in grondlichaam. Situering: grond verwerken op te hogen 'spoordijk' Grondsoort: zand, klei, veen vrijgekomen in het werk Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving en in vaste m3 Hoogte 0,30 m Zonder overhoogte Gemiddelde breedte aan weerszijden van pad 1,50 m en 2,00 m breed Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m m3 100,00 N 214 Grond verwerken (bomengrond in strook) Grond verwerken in cunet. Situering: grond verwerken ter plaatse van strook tpv Rondweg zuid' Grondsoort: bomengrond tot aan maaiveld: - zand/veenaarde/organische meststoffen/ gecertificeerde hout/groencompost - D60-D10 cijfer < 5 - M50 cijfer um - organische stofgehalte 7-10^S Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving en in vaste m3 Hoogte 0,80 m Zonder overhoogte Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m m3 m3 525,00 N 525,00 L

18 Bladnr. 18 van 46 BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 4 HALFVERHARDING OMSCHRIJVING RESULTAATS VERPLICHTING INLICHTING Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden m ,00 V steenmengsel. Situering: aan te brengen beheerpad 3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m Betongranulaat Sortering 0/31,5 m3 289,00 L Op een kunststofinlage, aangebracht volgens 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer Verwerken zand en inzaaien grasmengsel. m ,00 V Situering: aanbrengen beheerpad Aanbrengen laag zanderige, schrale grond en m ,00 L inzaaien op betongranulaat Laagdikte 0,05 m Grond verwerken in terrein. m3 58,00 I Situering: verwerken laag zanderige schrale grond met graszaad Laagdikte 0,05 m Grondsoort: m3 58,00 L zand geschikt voor toplaag beheerpad en in te zaaien met grasmengsel Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch profiel van ontgraving en in vaste m3 1 Hoogte 0,05 m Zonder overhoogte Kruinbreedte 3,50 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Zaaien. are 11,55 I Situering: inzaaien in laag op betongranulaat Laagdikte 0,05 m 3 Grootte per perceel: ca tot ca m Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 18,00 L B3-mengsel Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken 1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken Scheiden van grondlagen in het horizontale vlak. m ,00 V Situering: aanbrengen doek tpv beheerpad tussen ontgraving bodem en laag betongranulaat of bodem en laag betongranulaat Grondsoorten: zand 1 Weefsel van polypropeen m ,00 L wegendoek Breedte te bedekken ondergrond 3, De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m

19 Bladnr. 19 van 46 BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 5 GROENVOORZIENINGEN - De directie (en gemeente (afdeling IBOR)) gaat het te leveren plantmateriaal voorkeuren (op kwekerij). VERPLICHTING INLICHTING 51 Grondbewerkingen Egaliseren. Situering: egaliseren inzaaien gras Grootte per perceel: tot ca m2 Egaliseren volgens natuurlijk verhang Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m are 60,00 V Frezen. Situering: frezen tbv te planten haag Grootte per perceel: tot ca m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m are 3,00 V Spitten of ploegen. Situering: spitten of ploegen tpv inzaaien gras Geaccidenteerd oppervlak 4 Bewerkingsdiepte: 0,35 m are 60,00 V Frezen. Situering: frezen tpv inzaaien gras Geaccidenteerd oppervlak Bewerkingsdiepte: 0,15 m are 60,00 V 52 Planten bomen Planten van bomen. st 54,00 V Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. Situering: te planten bomen Bomen zonder kluit st 54,00 I Maken plantgat. Situering: te planten bomen Perceel met geaccidenteerd oppervlak Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,60 m Diepte: 0,60 m Vrijgekomen grond naar soort gescheiden naast het plantgat deponeren st 54,00 I

20 Bladnr. 20 van 46 BESTEKS- POST- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID OMSCHRIJVING RESULTAATS CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 VERPLICHTING INLICHTING Planten van bomen. st 54,00 I Situering: te planten bomen 1 Bomen zonder kluit st 54,00 L - Ulmus laevis maat op eigen wortel (indien niet leverbaar, dan geen bomen leveren op een zaailing onderstam) - materiaal NAK-B gekeurd - levering bomen vereist goedkeuring van de directie ( o.a. op kwekerij) Leverancier: Tonsel boomkwekerijen of gelijkwaardig In grondverbetering bomengrond Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf gedeponeerde grond (puinvrij, ca. 0,20 van de bovenlaag moet schoon zijn) Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein (puinvrij, ca. 0,20 van de bovenlaag moet schoon zijn) De boomspiegel vlak afwerken 1 Inclusief nazorg en plantgarantie bestaande uit onder andere watergeven en inboet tijdens aanleg en periode nazorg Aanbrengen boompalen en boombanden. st 54,00 I Situering: aanbengen boompalen en boomplanten bij te planten bomen Boompalen: kastanjehout, gepunt 2 2 palen per boom Boompaal niet verduurzaamd st 108,00 L Lengte: 2,00 m Diameter: mm Lengte van de paal boven maaiveld: 1,30 m 4 Boomband breed 75 mm, met gegalvaniseerd st 108,00 L versterkingsband (spijkerbaar) Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem st 54,00 I Situering: te planten bomen tbv beluchting en watergeven 2 Bij te planten bomen Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling ter keuze van de aannemer - drainbuis tbv beluchting m 270,00 L - drainbuis tbv watergeven m 270,00 L Diameter drainbuis 80 mm De drainbuis tbv beluchting op een diepte van 0,80 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m De drainbuis tbv watergeven op een diepte van 0,35 m rondom het wortelgestel aanbrengen; lengte per boom ca. 5 m Aantal verticale beluchtingskanalen: 1 per boom st 1,00 L inclusief deksel Aantal verticale bewateringsbuis: 1 per boom st 1,00 L inclusief deksel 53 Planten haag Planten van haagplantsoen. st 1.075,00 V Situering: te planten haag 215 m Plantmateriaal: - Acer campestre maat 60-80

21 Bladnr. 21 van 46 BESTEKS- POST NUMMER CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID OMSCHRIJVING RESULTAATS CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 VERPLICHTING INLICHTING Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 1.075,00 I Situering: te planten haag 215 m 9 Haagplantsoen Planten van haagplantsoen. st 1.075,00 I Situering: te planten haag 215 m Plantmateriaal: st 1.075,00 L - Acer campestre maat Blokhaag; plantverband 5 stuks/rr^ In voorbewerkte grond Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein 1 Inclusief nazorg en plantgarantie bestaande uit onder andere inboet tijdens aanleg en periode nazorg 54 Inzaaien gras Zaaien. are 65,00 V Situering: in te zaaien gras Geaccidenteerd oppervlak Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 97,50 L B3-mengsel Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken 1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

22 Bladnr. 22 van 46 BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 8 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERPLICHTING INLICHTING 8120 Ter beschikking stellen werknemers Ter beschikking stellen van werknemers. Werknemers hovenier uur 16,00 V 8130 Ter beschikking stellen materieel Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 uur 8,00 V Ter beschikking stellen van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting uur 8,00 V

23 Bladnr. 23 van 46 BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN HOEVEELHEID HOEVEELHEID POST HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER NUMMER CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 9 Staartposten VERPLICHTING INLICHTING 91 Eenmalige kosten Inrichten van werkterrein. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen.hulpmiddelen opdrachtgever: nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). EUR N Opruimen van werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein. EUR N Opstellen V&G plan. Door de aannemer bij te houden V&G plan en indienen V&G plan EUR N Verkeersmaatregelen. Betreffen alle benodigde aan te brengen voorzieningen ten behoeve van de te nemen verkeersmaatregelen EUR N 95 Stelposten Stelpost. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden EUR 5.000,00 V

24 Bladnr. 24 van B e p a l i n g e n

25 Bladnr. 25 van 46 HFD PAR ART LID 01 Algemeen en administratief Algemene bepalingen Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot deze Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op deze Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt. 02 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,-- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ( De Errata op de Standaard 2010 is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01 is van toepassing, de definitieve tekst 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013'. 04 Het document 'Actualisering RAW-systematiek 2010 aan UAV 2012, januari 2013' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: Aanvullingen, wijz. op de U.A.V (niet elders genoemd) 01 Paragraaf 49 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden. Paragraaf 6, Lid 30 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden opgesteld in de Nederlandse taal Aanvulling, wijz. op de Standaard 2010 (niet elders genoemd) 01 In aanvulling op artikel van de Standaard 2010: "07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer." Betalingsregelingen: Aannemingssom Grootte van de betalingstermijn 01 In aanvulling op artikel lid 03 van de Standaard 2010 zal indien de aannemer een bedrag voor niet toedeelbare negatieve eenmalige kosten heeft opgenomen in de inschrijvingsstaat (genoemd als projectkorting, korting, verwervingskorting e.a.) dit bedrag te allen tijde onderdeel blijven van de inschrijving en in totaal in mindering worden gebracht op de aannemingssom. Wijzigingen in de planning, fasering, bestekswijzigingen of welke wijzigingen tijdens de uitvoering dan ook, hebben geen invloed op de hoogte van dit bedrag voor niet toedeelbare negatieve eenmalige kosten Betalingsregelingen: Risicoregeling

26 Bladnr. 26 van 46 HFD PAR ART LID Algemeen 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstoffen (inclusief elektriciteit) en kosten van bouwstoffen vindt niet plaats. Het bepaalde in artikel van de Standaard 2010 is niet van toepassing Betalingsregelingen: declaraties Indienen declaraties 02 In aanvulling op artikel lid 02 van de Standaard 2010 dient de declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn alsmede een afschrift van de opgestelde termijnberekening. De declaratie te naam stellen van de opdrachtgever en ter controle en ter goedkeuring in 3-voud indienen bij de directie Zekerheidstelling Waarde en vorm van de zekerheidstelling 01 Na de aanbesteding, doch voorafgaand aan de gunning dient een bereidverklaring van de borginstelling tot het verlenen van de gevraagde zekerheidstelling te worden afgegeven. Na de gunning dient de zekerheidstelling te worden afgegeven en moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. De zekerheidstelling als bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010 moet zijn opgesteld conform het bij dit bestek gevoegde model. Een concerngarantie, een garantie van de moederorganisatie of moedervennootschap, die als hoogste vennootschap binnen het concern instaat voor de aannemer als dochteronderneming wordt niet geaccepteerd Bijdragen Bijdrage RAW-systematiek 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010 wordt verlangd. 02 In aanvulling op het gestelde in artikel lid 03 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar: Antea Group T.a.v. mevrouw H. Otter Postbus AA HEERENVEEN Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT, voorheen Fonds Collectief Onderzoek GWW 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010 wordt verlangd. 02 In aanvulling op het gestelde in artikel lid 03 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar: Antea Group T.a.v. mevrouw H. Otter Postbus AA HEERENVEEN Kabels en leidingen

27 Bladnr. 27 van 46 HFD PAR ART LID Algemeen 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1 van de U.A.V belegt de aannemer voor aanvang van de uitvoering een coördinatiebespreking met alle netbeheerders waarbij tevens de directie aanwezig zal zijn. Tevens belegt de aannemer, indien noodzakelijk, tussentijdse besprekingen met deze beheerders. De aannemer draagt zorg voor de verslaglegging incl. verzending van de verslagen van deze besprekingen Informatie-overdracht 01 De aannemer zoekt de ligging van de ondergrondse kabels en leidingen op door het graven van voldoende proefsleuven. In afwijking van artikel lid 02 van de Standaard 2010 is het aantal te graven proefsleuven niet ( als aparte bestekspost ) in het bestek opgenomen. 02 In afwijking van artikel lid 02 van de Standaard 2010 worden de kosten die samenhangen met het aantreffen van afwijkende liggingen of onbekende netten niet verrekend. 03 Indien in verband met de in artikel van dit bestek bedoelde verzekeringen nadere eisen worden gesteld ter zake van kabels en leidingen, dan wordt de aannemer geacht hiervan kennis te nemen en bedoelde eisen zorgvuldig na te leven. 04 Het opvangen en/of verleggen van kabels en leidingen van derden is uitsluitend toegestaan na overleg met de betreffende eigenaar/beheerder. 05 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde bereikbaar zijn Vergunningen Vergunningen door derden aan de aannemer verleend 01 De aannemer overtuigt zich voor de feitelijke aanvang van het werk dat alle door hem te verzorgen noodzakelijke vergunningen, ontheffingen, meldingen en toestemmingen aanwezig zijn. Het ontbrekende dient door hem, op zijn kosten, nader verzorgd te worden Verband met andere werken Werken, die in elkander grijpen 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, in elkander grijpen ten opzichte van het onderhavige bestek: - de werkzaamheden door nutsbedrijven inzake het verleggen, verwijderen en/of vernieuwen van kabels en leidingen; - het onderhouden c.q. aanbrengen en/of verwijderen van groenvoorzieningen; - het onderhouden c.q. aanbrengen en/of verwijderen van lichtmasten. 02 De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek Maatregelen in het belang van het verkeer e.d.

28 Bladnr. 28 van 46 HFD PAR ART LID Algemeen 01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van de politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf en hoofdstuk 62 van de Standaard Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe schriftelijke toestemming te hebben van de eigenaar of beheerder. 03 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken. De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een toegang overleg plegen met eigenaar en/of gebruiker van het betreffende perceel/gebouw. De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d. Eisen tot schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg van de aanleg van de te maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer. 04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling. 05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van C 500,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is Verwijderen verontreinigingen op wegen 01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel lid 01 van de Standaard 2010, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen van de verontreiniging door derden, een boete van C 500,00 bij de aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan

29 Bladnr. 29 van 46 HFD PAR ART LID Algemeen 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Dit schema in 2-voud indienen bij de directie. 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie en roostervrije dagen. 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden: - beschrijving van de werkzaamheden en een planning - de werken die volgens paragraaf in elkander grijpen 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd. 05 Het gedetailleerd werkplan dient minimaal de volgende items te bevatten: - kalenderdagen, feestdagen, roostervrije dagen en vakantie; - een inschatting van onwerkbare werkdagen; - beschrijving werkzaamheden; - alle in de technische bepalingen en/of bestek vereiste uitvoeringsplannen en andere plannen. 06 Indien een kwaliteitsplan is gevraagd de aspecten uit het gedetailleerd werkplan opnemen in het planningsonderdeel van het kwaliteitsplan. 07 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen maken Werktijden en vakantie 01 De werkzaamheden uitvoeren op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur. Het werken buiten de normale werkdagen en werktijden vereist de goedkeuring van de directie. 02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier bedoelde werktijden. 03 Bij zonder schriftelijke toestemming afwijken van de in lid 01 genoemde tijden zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van C 500,00 bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. 04 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze periode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en goedkeuring van de directie, hiervan worden afgeweken Bouwstoffen

30 Bladnr. 30 van 46 HFD PAR ART LID Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen) 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: - KOMO-(attest-met-)productcertificaat; - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen: - voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk; - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk; - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem; - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn. 03 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd. 07 Voor de navolgende bouwstoffen welke (nog) niet leverbaar zijn met certificaat of een attest met certificaat dient de aannemer een (partij)keuring te laten verrichten, op basis van het bestek en NEN-normen, door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificerings- en attesteringsinstelling in de bouwnijverheid of door een KOAC-laboratorium: - stalen buizen; - hout. Het betreffende keuringsinstituut dient tenminste een week voor het keuringsgereed zijn een schriftelijke opdracht te hebben ontvangen op een daarvoor bij het keuringsinstituut aan te vragen formulier Besluit bodemkwaliteit 03 In aanvulling op artikel lid 03 van de Standaard 2010 geldt, dat de milieuhygiënische verklaringen, welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstoffen maximaal 1 jaar oud mogen zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt aan het desbetreffende bewijsmiddel. 04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde milieuhygiënische verklaring schriftelijk aan de directie minimaal 10 werkdagen voor de levering van de grond, baggerspecie of de bouwstof. Indien een IBC-bouwstof wordt geleverd, dan bedraagt deze termijn minimaal 25 werkdagen.

31 Bladnr. 31 van 46 HFD PAR ART LID Hout met FSC-keur 01 Hout moet FSC-gecertificeerd zijn. 02 De aannemer verstrekt de directie een Chain of Custody (CoC) -certificaat van het door hem geleverde FSC-gecertificeerde hout. Op dit certificaat moet zijn vermeld: a. de naam van de importeur met zijn/haar CU-nummer; b. het factuurnummer; c. de naam van de koper; d. de specificatie van de geleverde partij (houtsoort / kopmaat / aantal / lengte). 03 Een partij FSC-gecertificeerd hout moet voor 100^S bestaan uit FSC-gecertificeerd hout. Aanvullen met niet-fsc- gecertificeerd hout is niet toegestaan Gelijkwaardigheid van bouwstoffen 01 Tenzij in het bestek anders is bepaald is het de aannemer toegestaan in plaats van met een fabrieksnaam aangeduide bouwstoffen andere bouwstoffen te leveren, mits deze andere bouwstoffen minimaal het kwaliteitsniveau hebben van de bouwstoffen voorgeschreven met een fabrieksnaam. De aannemer dient hiertoe tijdig een verzoek in, onder gelijktijdige overlegging van een uitgebreide vergelijkende technische documentatie, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid dient aan te tonen. De gelijkwaardigheid dient te worden aangetoond door de gegevens van alle relevante eigenschappen van zowel het voorgeschreven als het aangeboden materiaal te overleggen Verwerking van bouwstoffen 01 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, moeten de te verwerken bouwstoffen nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit. 02 Het transport, de opslag en verwerking van de bouwstoffen die niet met een certificaat behoeven te worden geleverd dienen mede te geschieden overeenkomstig de richtlijnen van de desbetreffende fabrikant. 03 Het melden van de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ingevolge de artikelen 32 en 42 van het Besluit bodemkwaliteit dient te geschieden door de aannemer. De melding dient plaats te vinden bij het Meldpunt bodemkwaliteit ( Registratie ten behoeve van weekrapporten 01 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de aan- of afvoer en acceptatie van bouwstoffen dient de aannemer op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen: - omschrijving bouwstof met hoeveelheid, zonodig vergezeld van (weeg)(pak)bonnen, lijsten kwitanties e.d; - datum aan- en afvoer en acceptatie; - bestekspostnr. waarvoor bouwstof bestemd is. 02 Ten behoeve van de door de directie in het weekrapport te maken aantekeningen betreffende de afvoer van onbruikbare deelstromen dient de aannemer in afwijking van het bepaalde in artikel lid 02 van de Standaard 2010 op de eerste werkdag na het verstrijken van een werkweek de volgende gegevens schriftelijk aan de directie te verschaffen: - omschrijving afgevoerde onbruikbare deelstroom met hoeveelheid (weegbonnen), lijsten, e.d; - datum afvoer en acceptatie; - bestekspostnr. volgens welke de onbruikbare deelstroom is vrijgekomen 03 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het bepaalde in de leden 01 en 02.