Algemene voorwaarden consument architect

Transcriptie

1 Consumentenregeling 006 Algemene voorwaarden consument architect Artikel Uitvoering opdracht De architect zal de opdracht naar beste weten en kunnen vervullen met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Hij staat de opdrachtgever daarbij als adviseur terzijde. De opdrachtgever verschaft de architect alle hem ter beschikking staande informatie die nodig is voor de uitvoering van de opdracht. De architect kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek naar de juistheid van die informatie geboden is. De opdrachtgever zal zonder voorafgaand overleg met de architect geen derden inschakelen wanneer dat van invloed zou kunnen zijn op het vervullen van de opdracht door de architect. 4 Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen moeten zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) moeten worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s), tenzij partijen anders overeenkomen. 5 Indien voor de door de architect te verrichten werkzaamheden termijnen zijn overeengekomen, dan staat de architect er voor in dat de werkzaamheden binnen die respectieve termijnen zullen worden uitgevoerd, één en ander onverminderd het bepaalde in artikel 6. Artikel Advies Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze de advies, zijnde het honorarium, de toezicht en de bijkomende, zijn geregeld: a op basis van de door de architect bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief; b door een vast, al dan niet gerelateerd aan de bouw; c naar enig andere tussen partijen overeengekomen maatstaf. De opdrachtgever dient de architect naast de advies een vergoeding te betalen voor (meer) werkzaamheden als gevolg van onder meer: a na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving; b door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. De architect zal de opdrachtgever vooraf inlichten omtrent deze wijzigingen en de daaraan verbonden. Niet in de advies inbegrepen zijn de die de architect maakt bij de vervulling van de opdracht, waaronder kopieer-, reis- en verblijf. De opdrachtgever dient deze afzonderlijk te vergoeden tenzij partijen anders zijn overeengekomen. CR 006 Algemene voorwaarden consument architect /

2 Consumentenregeling 006 Artikel Betaling De architect declareert de advies in termijnen naar de stand van zijn werkzaamheden en de met een tussentijd van minstens één maand, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Betaling van een declaratie dient plaats te vinden binnen een maand na verzending van die declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De architect is gerechtigd met ingang van de vervaldatum de wettelijke rente over het niet betaalde in rekening te brengen. 4 Indien de opdrachtgever een declaratie niet tijdig betaalt, is de architect gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. 5 Indien de architect tot invordering overgaat zijn de daaraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die in gebreke is met de tijdige betaling van een declaratie is niet bevoegd de door de architect reeds aan hem verstrekte ontwerpen, schetsen en dergelijke te gebruiken. Artikel 4 Gebruik ontwerp De opdrachtgever heeft, mits hij aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht het ontwerp uit te voeren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan af te wijken van een ontwerp dan wel wijzigingen daarop aan te brengen dan in overleg met de architect. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het uitgevoerde ontwerp geheel of gedeeltelijk te herhalen zonder voorafgaande toestemming van de architect. De architect kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een redelijke vergoeding. De architect zal zijn toestemming niet op onredelijke gronden weigeren. Artikel 5 Voortijdige beëindiging opdracht De opdrachtgever kan te allen tijde de opdracht opzeggen. De architect kan de opdracht uitsluitend ingeval van gewichtige redenen opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en onder vermelding van de reden(en) van opzegging en het tijdstip waartegen wordt opgezegd. Indien de opdracht wordt opgezegd, wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van de opzegging. De opdrachtgever dient de architect de tot dan toe gemaakte te vergoeden. Indien de opdracht wordt opgezegd, mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp niet realiseren dan na voorafgaande toestemming van de architect. De architect zal zijn toestemming niet onthouden wanneer dat in strijd zou zijn met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever. Artikel 6 Vertraging bij de uitvoering van de opdracht Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de architect niet kunnen worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de architect diens die daarvan het gevolg zijn te vergoeden. De architect dient de /schade zo veel mogelijk beperken. Duurt de in lid bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan zal de architect, zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever laten weten op welke termijn hij de uitvoering van de opdracht zal hervatten. De architect zal daarbij rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever. Artikel 7 Aansprakelijkheid De architect is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door de architect in de nakoming van zijn verplichtingen. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt voor de lezing van dit artikel verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend architect onder de desbetreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, heeft kunnen en behoren te vermijden. Indien de opdrachtgever van mening is dat de architect is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en stelt hem in de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen op te heffen. 4 De door de architect te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot of indien de advies hoger zijn dan een gelijk aan de advies met een maximum van De aansprakelijkheid van de architect vervalt na verloop van vijf jaar vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd. Artikel 8 Geschillen Verschillen van mening tussen opdrachtgever en architect zullen zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Alle geschillen - daaronder inbegrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en architect mochten ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Artikel 9 Depot De Rechtsverhouding consument architect CR 006, welke verkort wordt aangehaald als CR 006, is op augustus 006 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 09/006. CR 006 Algemene voorwaarden consument architect /

3 Consumentenregeling 006 Taakbeschrijving Stappen Voorbereiding Werkzaamheden Vervaardigen Programma van Eisen Beoordeling budget aan de hand van het PvE Raming bouwtijd en procedure Voorontwerp Beoordeling situatie en bestaande toestand Vervaardigen situatietekening bestaande toestand Vaststellen bouwtechnische en/of gebruikstechnische kwaliteit bestaande bebouwing Vaststellen stedenbouwkundige kaders en benodigde vergunningen Opname bestaande toestand, vervaardigen tekeningen Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties Analyse energieprestatienormering, advies duurzaam bouwen Overzicht benodigde vergunningen Vervaardigen voorontwerp gebouw Opstellen globale bouwraming Vervaardigen D-visualisaties en/of maquette Definitief Ontwerp Vervaardigen definitief ontwerp Advies ontwerpkeuzen, integratie ruimteclaims overige adviseurs Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties Raming bouw Analyse haalbaarheid opleveringsdatum Analyse Veiligheids- en Gezondheidsplan EPC-berekening Overleg diverse instanties t.b.v. aanvraag bouwvergunning ste fase Overleg diverse instanties t.b.v. bestemming, gebruik en subsidiëring Inventarisatie potentiële milieumaatregelen en effecten Technische Specificatie / Bestek Vervaardigen voorbereidingstekeningen Vervaardigen technische specificatie Coördinatie adviseurs constructie en W-/E-installaties Begroting bouwkundige werken en calculatie bouw Raming van de bouwtijd Veiligheids- en Gezondheidsplan Voeren van overleg met gemeentelijke instanties t.b.v. de bouwaanvraag de fase Uit naam van de opdrachtgever aanvragen van de bouwvergunning Definitieve financiële uitgangspunten Advisering opdrachtgever inzake prijsaanbieding CR 006 Taakbeschrijving /

4 Consumentenregeling 006 Stappen Contractvorming Werkzaamheden Verkrijgbaar stellen technische specificatie of bestek Bekendmaking aanbesteding en/of uitnodigen aannemers Voorstel uit te nodigen gegadigden, opstellen selectiecriteria Uitnodiging tot prijsaanbieding Inlichtingen en/of aanwijzingen en opmaak nota s resp. proces-verbaal Gunning Voeren van prijsoverleg met de aannemer Opmaak concept gunningsbrief of concept uitvoeringscontract Beoordeling producenten of productfaciliteiten van gegadigde leveranciers en rapportage Overleg met leveranciers Uitvoering en oplevering Vervaardigen bouwuitvoeringstekeningen Vervaardigen tekeningen hoofdvorm, -maat en -plaats van overige, buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Coördinatie van de ontwerpen en/of adviezen van de bij de uitvoering van het project betrokkenen Directievoering Rapportage uitvoering naar de eisen van gesloten overeenkomsten Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering van het werk Bouwvergaderingen houden en verslagen maken Controleren hoofdvorm, -maat en -plaats van door de aannemer of andere derden vervaardigde productietekeningen Vervaardigen revisietekeningen en ruimteboek Administreren van bouwkundige door het opstellen van overzichten van de financiële stand van het werk en van bestekswijzigingen, meer en minder werk, verwerking verrekenbare hoeveelheden, besteding ten laste van stelposten Controleren termijnrekeningen van de aannemer en betalingsmandaten opmaken Rapportage tijdsplanning uitvoering a.d.h.v. door de aannemer op te stellen en door de architect te controleren werkplannen Bijstellen en toezien op naleving van de tijdschema s Voeren en controleren correspondentie m.b.t. de uitvoering en voortgang van het werk Leiding geven aan toezichthoudend personeel Beoordeling van tijdens de uitvoering ingediende alternatieve aanbiedingen Controle van de eindafrekening en het adviseren van de opdrachtgever terzake Bewaking van de totale en controle eindafrekeningen Opname van het gerealiseerde bouwwerk en proces-verbaal van oplevering Het verrichten van werkzaamheden in verband met het onderhoud van het werk gedurende de onderhoudsperiode CR 006 Taakbeschrijving /

5 Consumentenregeling 006 Schema Investerings Investerings Bouw Inrichtings Bijkomende Totaal investerings Baten Totaal stichtings excl. BTW Totaal stichtings incl. BTW Grond Kosten van het bij het gebouw of de gebouwen behorende terrein Verwervings* Infrastructurele voorzieningen Bouwrijp maken sub Werken binnen het terrein Werken buiten het terrein sub Bouw Kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen t.b.v. de realisering van een bouwproject Gebouw of gebouwen Terrein sub Bouwkundige werken Installaties Vaste inrichtingen Bouwkundige werken Installaties Vaste inrichtingen sub Inrichtings Kosten die worden gemaakt om het gebouw of de gebouwen overeenkomstig zijn of hun bestemming kunnen gebruiken. * Verwervings: a Aankoopsom terrein b Notaris c Kosten voor tussenpersonen d Verschuldigde belastingen m.b.t. het verwerven van eigendom van en/of beheersrecht over het terrein e Kosten van kadastrale inschrijvingen, doorhalingen, splitsing en andere werkzaamheden in verband met de eigendomsverkrijging f Vergoedingen en schadeloosstellingen aan derden, ter verkrijging van de vrije beschikking over het terrein Gebouw of gebouwen Terrein sub Bedrijfsinstallaties Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en losse inrichtingen Bedrijfsinstallaties Losse inrichtingen Bestrating Beplanting Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties en losse inrichtingen sub CR 006 Schema Investerings /

6 Consumentenregeling 006 Bijkomende Kosten die betrekking hebben op de grond, bouw en inrichtings Voorbereidings- en begeleidings Heffingen Verzekeringen Aanloop Financierings Risicoverrekeningen Onvoorziene uitgaven Onderhouds van het verworven terrein Omzetbelasting sub Architecten advies Constructeur Overige advies* Leges bouwaanvraag Precario Aansluit nutsbedrijven Overige heffingen CAR-verzekering Overige verzekeringen Verhuis Overige aanloop Afsluit Rentelasten tijdens de bouw Overige renteverliezen Prijsstijgingen bouw Grond Bouw Inrichtings Bijkomende sub Baten Premies Subsidies Bijdragen Energiepremie Overige premies Gemeentelijke subsidies Rijkssubsidies Fiscale bijdrage Overige bijdragen Totaal * Mogelijke overige advies: a Opmeten van het terrein b Grondonderzoek verplicht van overheidswege c Funderingsadvies verplicht van overheidswege d Adviseur bouwfysica e Adviseur installatie f Bouwdeskundige g Interieurarchitect h Projectmanagement i Toezicht CR 006 Schema Investerings /