MEERWERK - OVEREENKOMST

Transcriptie

1 MEERWERK - OVEREENKOMST 8 won. te Wijk bij Duustede, plan "Porta De Geer fase 3" T.B.V. " F1(s)" bnr Ondergetekenden : : Adres: Postcode & woonplaats: Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland b.v. Damstraat AD Hardinxveld-Giessendam hierna te noemen de " ondernemer " en Bouwnr. hierna te noemen de " verkrijger " Zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk (aankruisen van van toepassing is): Omschrijving meerwerk Bedrag incl. BTW F1-1. Een pui in de achtergevel ,00 F1-2. Een uitbouw van de woonkamer aan de achtergevel met 2,5 meter ,00 F1-3. Dakterras op uitbouw optie ,00 F1-4. Eerste verdieping variant indeling A. 125,00 F1-5. Een ligbad in de badkamer ,00 F1-6. Zolder verdieping variant indeling B ,00 F1-7. Zolder verdieping variant indeling C ,00 F1-8. Een dakkapel op de zolder aan de voorgevel ,00 F1-9. Een dakkapel op de zolder aan de achtergevel ,00 F1-10. Een dakvenster op de zolder. Keuze uit vier posities. 980,00 Totaal in opdracht wordt gegeven door verkrijger en in opdracht wordt genomen bij ondernemer bij aanvang bouw. Bovengenoemde kosten zijn exclusief de kosten die nodig zijn om als gevolg van de gekozen meerwerkopties te voldoen aan de eventueel aanvullende eisen als gevolg van de eisen voortvloeiende uit de EPC berekeningen. Dit is afhankelijk van het type woning en de combinaties van de gekozen opties. Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en sporenafstand. Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt apart opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Blokland. Bij meerwerk mag maximaal 25% van het totaalbedrag inclusief BTW worden gedeclareerd bij de opdracht en het restant bij het gereedkomen van het meerwerk. Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland B.V. De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag. Opgemaakt in 2-voud en De ondernemer : De verkrijger : 1 van 1

2 GROTE OPTIES F1(s) 8 woningen te Wijk bij Duurstede, plan "Porta de Geer fase 3" BNR OPTIE OMSCHRIJVING 1. Het leveren en aan de achterzijde van de woning aanbrengen van brede pui met dubbel openslaande deuren. Inclusief het aanpassen van de constructie. Tevens wordt de elektra- en waterinstallatie verplaatst. 2. Het leveren en aan de achterzijde van de woning aanbrengen van een uitbouw van 2500 mm. Het gehele elektra wat standaard word aangebracht zal worden mee verplaatst. Tevens wordt de elektra- en cv-installatie uitgebreid. De verdiepingsvloer loopt door. 3. Het creëren van een dakterras op de optionele uitbouw. Op de uitbouw zal een gemetselde borstwering worden geplaatst met een betonnen afdekker en een stalen buisleuning. Op de dakbedekking zullen betontegel kleur naturel op tegeldragers worden aangebracht. Het gevelkozijn van slaapkamer 1 zal worden aangepast in een dubbel deurstel. Tevens zal er een buitenlichtpuntaansluiting met een schakelaar in slaapkamer 1 worden aangebracht. 4. Het herindeling van de scheidingswanden op de eerste verdieping in twee slaapkamers in plaats van drie. Inclusief het aanpassen van het elektra. 5. Het in de badkamer leveren en in plaats van de betegelde douchehoek een wit, plaatstalen ligbad met een afmeting van circa 1800 x 800 mm. Inclusief het aanpassen van het leidingwerk en het aanpassen van de douchemengkraan in een badmengkraan. 1

3 6. Het leveren en op de zolder aanbrengen van een aantal scheidingswanden waardoor er een overloop, technische ruimte en een onbenoemde ruimte ontstaat. Inclusief het aanbrengen van elektra en cv. De kap zal wit worden afgewerkt. 7. Het leveren en op de zolder aanbrengen van een aantal scheidingswanden waardoor er een overloop, technische ruimte en een onbenoemde ruimte ontstaat. Inclusief het aanbrengen van elektra en cv. De kap zal wit worden afgewerkt. 8. Het leveren en aan de voorzijde van de woning aanbrengen van een dakkapel van inwendig circa 1300 mm. breed. 9. Het leveren en aan de achterzijde van de woning aanbrengen van een dakkapel van inwendig ca mm. breed. 10. Het leveren en aanbrengen van een Velux dakvenster type GGL SK06 van circa 1,18 x 1,14 meter ter plaatse van de tweede verdieping. Het dakvenster is op de vier aangegeven posities mogelijk. 2

4 MEERWERK - OVEREENKOMST 8 won. te Wijk bij Duustede, plan "Porta De Geer fase 3" T.B.V. " F9(s)" bnr 401 Ondergetekenden : : Adres: Postcode & woonplaats: Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland b.v. Damstraat AD Hardinxveld-Giessendam hierna te noemen de " ondernemer " en Bouwnr. hierna te noemen de " verkrijger " Zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk (aankruisen van van toepassing is): Omschrijving meerwerk Bedrag incl. BTW F9-1. Een pui in de achtergevel ,00 F9-2. Een uitbouw van de woonkamer aan de achtergevel met 2,5 meter ,00 F9-3. Dakterras op uitbouw optie ,00 F9-4. Eerste verdieping variant indeling A. 125,00 F9-5. Een ligbad in de badkamer ,00 F9-6. Zolder verdieping variant indeling B ,00 F9-7. Zolder verdieping variant indeling C ,00 F9-8. Een dakkapel op de zolder aan de zijgevel ,00 F9-9. Een dakvenster op de zolder. Keuze uit twee posities. 980,00 Totaal in opdracht wordt gegeven door verkrijger en in opdracht wordt genomen bij ondernemer bij aanvang bouw. Bovengenoemde kosten zijn exclusief de kosten die nodig zijn om als gevolg van de gekozen meerwerkopties te voldoen aan de eventueel aanvullende eisen als gevolg van de eisen voortvloeiende uit de EPC berekeningen. Dit is afhankelijk van het type woning en de combinaties van de gekozen opties. Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en sporenafstand. Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt apart opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Blokland. Bij meerwerk mag maximaal 25% van het totaalbedrag inclusief BTW worden gedeclareerd bij de opdracht en het restant bij het gereedkomen van het meerwerk. Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland B.V. De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag. Opgemaakt in 2-voud en De ondernemer : De verkrijger : 1 van 1

5 GROTE OPTIES F9(s) 8 woningen te Wijk bij Duurstede, plan "Porta de Geer fase 3" BNR 401 OPTIE OMSCHRIJVING 1. Het leveren en aan de achterzijde van de woning aanbrengen van brede pui met dubbel openslaande deuren. Inclusief het aanpassen van de constructie. Tevens wordt de elektra- en waterinstallatie verplaatst. 2. Het leveren en aan de achterzijde van de woning aanbrengen van een uitbouw van 2500 mm. Het gehele elektra wat standaard word aangebracht zal worden mee verplaatst. Tevens wordt de elektra- en cv-installatie uitgebreid. De verdiepingsvloer loopt door. 3. Het creëren van een dakterras op de optionele uitbouw. Op de uitbouw zal een gemetselde borstwering worden geplaatst met een betonnen afdekker en een stalen buisleuning. Op de dakbedekking zullen betontegel kleur naturel op tegeldragers worden aangebracht. Het gevelkozijn van slaapkamer 1 zal worden aangepast in een dubbel deurstel. Tevens zal er een buitenlichtpuntaansluiting met een schakelaar in slaapkamer 1 worden aangebracht. 4. Het herindeling van de scheidingswanden op de eerste verdieping in twee slaapkamers in plaats van drie. Inclusief het aanpassen van het elektra. 5. Het in de badkamer leveren en in plaats van de betegelde douchehoek een wit, plaatstalen ligbad met een afmeting van circa 1800 x 800 mm. Inclusief het aanpassen van het leidingwerk en het aanpassen van de douchemengkraan in een badmengkraan. 1

6 6. Het leveren en op de zolder aanbrengen van een aantal scheidingswanden waardoor er een overloop, technische ruimte en een onbenoemde ruimte ontstaat. Inclusief het aanbrengen van elektra en cv. De kap zal wit worden afgewerkt. 7. Het leveren en op de zolder aanbrengen van een aantal scheidingswanden waardoor er een overloop, technische ruimte en een onbenoemde ruimte ontstaat. Inclusief het aanbrengen van elektra en cv. De kap zal wit worden afgewerkt. 8. Het leveren en aan de zijgevel van de woning aanbrengen van een dakkapel van inwendig circa 1300 mm. breed. 9. Het leveren en aanbrengen van een Velux dakvenster type GGL SK06 van circa 1,18 x 1,14 meter ter plaatse van de tweede verdieping. Het dakvenster is op de twee aangegeven posities mogelijk. 2

7 MEERWERK - OVEREENKOMST 8 won. te Wijk bij Duustede, plan "Porta De Geer fase 3" T.B.V. " F7(s)" bnr 407 en "F8" bnr 408. Ondergetekenden : : Adres: Postcode & woonplaats: Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland b.v. Damstraat AD Hardinxveld-Giessendam hierna te noemen de " ondernemer " en Bouwnr. hierna te noemen de " verkrijger " Zijn overeengekomen dat onderstaand meerwerk (aankruisen van van toepassing is): Omschrijving meerwerk Bedrag incl. BTW F7/8-1. Een pui in de achtergevel ,00 F7/8-2. Een uitbouw van de woonkamer aan de achtergevel met 2,5 meter ,00 F7/8-3. Dakterras op uitbouw optie ,00 F7/8-4. Tweede verdieping variant indeling. 775,00 F7/8-5. badkamer op de tweede verdieping. in overleg met showroom F7/8-6. Een dakkapel op de zolder aan de zijgevel ,00 F7/8-7. Een dakvenster op de zolder. Keuze uit twee posities. 980,00 Totaal in opdracht wordt gegeven door verkrijger en in opdracht wordt genomen bij ondernemer bij aanvang bouw. Bovengenoemde kosten zijn exclusief de kosten die nodig zijn om als gevolg van de gekozen meerwerkopties te voldoen aan de eventueel aanvullende eisen als gevolg van de eisen voortvloeiende uit de EPC berekeningen. Dit is afhankelijk van het type woning en de combinaties van de gekozen opties. Voor alle opties geldt dat deze onder voorbehoud zijn van goedkeuring door de gemeente. De positie van de dakvensters en dakkapellen kunnen enigszins afwijken i.v.m. de pannenmaat en sporenafstand. Bovengenoemde opgaaf van meerwerk wordt apart opgenomen in de afrekening meer- en minderwerk, die wordt samengesteld na uw bezoek aan de klantadviseur van Bloklandhuizen. Bij meerwerk mag maximaal 25% van het totaalbedrag inclusief BTW worden gedeclareerd bij de opdracht en het restant bij het gereedkomen van het meerwerk. Het totaalbedrag van het meerwerk dient uiterlijk 3 dagen voor de oplevering van uw woning te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Aannemersbedrijf Gebroeders Blokland B.V. De ondertekening van deze meerwerkovereenkomst is bindend en kan samen met de koop- en aannemingsovereenkomst gebruikt worden voor de financieringsaanvraag. Opgemaakt in 2-voud en De ondernemer : De verkrijger : 1 van 1

8 GROTE OPTIES F7(s) en F8 8 woningen te Wijk bij Duurstede, plan "Porta de Geer fase 3" BNR 407 en 408 OPTIE OMSCHRIJVING 1. Het leveren en aan de achterzijde van de woning aanbrengen van brede pui met dubbel openslaande deuren. Inclusief het aanpassen van de constructie. Tevens wordt de elektra- en waterinstallatie verplaatst. 2. Het leveren en aan de achterzijde van de woning aanbrengen van een uitbouw van 2500 mm. Het gehele elektra wat standaard word aangebracht zal worden mee verplaatst. Tevens wordt de elektra- en cv-installatie uitgebreid. De verdiepingsvloer loopt door. 3. Het creëren van een dakterras op de optionele uitbouw. Op de uitbouw zal een gemetselde borstwering worden geplaatst met een betonnen afdekker en een stalen buisleuning. Op de dakbedekking zullen betontegel kleur naturel op tegeldragers worden aangebracht. Het gevelkozijn van slaapkamer 1 zal worden aangepast in een dubbel deurstel. Tevens zal er een buitenlichtpuntaansluiting met een schakelaar in slaapkamer 1 worden aangebracht. 4. Het herindeling van de scheidingswanden op de tweede verdieping in drie slaapkamers in plaats van twee. Inclusief het aanpassen van het elektra. 5. Het in de onbenoemde ruimte op de tweede verdieping een badkamer opnemen. Deze optie kan individueel bij de sanitairshowroom worden besproken. 6. Het leveren en aan de zijgevel van de woning aanbrengen van een dakkapel van inwendig circa 1300 mm. breed. 1

9 7. Het leveren en aanbrengen van een Velux dakvenster type GGL SK06 van circa 1,18 x 1,14 meter ter plaatse van de tweede verdieping. Het dakvenster is op de twee aangegeven posities mogelijk. 2