BESTEK. Bestek: Nieuwbouw kantine-kleedruimte en opslagruimte t.b.v. V.v. Sporting Krommenie, marslaan 10 te Krommenie.

Transcriptie

1 BESTEK Bestek: Nieuwbouw kantine-kleedruimte en opslagruimte t.b.v. V.v. Sporting Krommenie, marslaan 10 te Krommenie. werknummer: datum: 20 juni 2012 Architectenburo Cees van Luit bna. zuiderhoofdstraat aj krommenie

2 Opdrachtgevers: Sporting Krommenie Marslaan WB Krommenie Stichting Beheer Provily Sportpark Renessestraat KR Assendelft Bestek ten behoeve van: het bouwen van Kantine-kleedruimte en opslagruimte te Krommenie Dit bestek is samengesteld met de STABU besteksystematiek, uitgave januari 2012, onder licentienummer E Datum: 20 juni 2012 Directie: zie Architect Architect: Architectenburo Cees van Luit bna Zuiderhoofdstraat AJ Krommenie T : F : E : info@vanluit-architect.nl Constructeur: Pagter Bouwconstructies Schieland RM Beverwijk T : E : info@rondepagter.nl Technisch Adviseur Technion adviseurs Abe Lenstra Boulevard 50-3 Postbus AE Heerenveen T : F : E : info@technion.nl Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 1

3 Inhoudsopgave: TITELPAGINA 1 OVERZICHT BIJLAGEN 3 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV BOUWPLAATSVOORZIENINGEN GRONDWERK BUITENRIOLERING EN DRAINAGE TERREINVERHARDINGEN FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN BETONWERK METSELWERK VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN RUWBOUWTIMMERWERK METAALCONSTRUCTIEWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN SYSTEEMBEKLEDINGEN DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING NATUUR- EN KUNSTSTEEN VOEGVULLING STUKADOORWERK TEGELWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN METAAL- EN KUNSTSTOFWERK PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN AFBOUWTIMMERWERK SCHILDERWERK BINNENINRICHTING BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN 107 Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 2

4 - Zie de bij dit bestek behorende documentenlijst Architectenburo Cees van Luit d.d. 20 juni 2012; Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 3

5 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01 WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen. 02 WERKTERREIN Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01 GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02 PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 05 ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 10 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de opdrachtgever dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 4

6 DATUM VAN AANVANG 01 DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt 1 oktober UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 06 OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de genoemde datum worden opgeleverd. Onderdeel: de Opslagruimte - opleveringsdatum: 1 mei Onderdeel: de Kantine-kleedruimten - opleveringsdatum: 1 juni ONDERHOUDSTERMIJN 01 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN 90 CONDITIES WERKTERREIN Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op de situatietekening. De aannemer dient een controlemeting uit te voeren op de terreinhoogten. Afwijkingen ten opzichte van de uitgangspunten in het bestek met bijlagen dienen door de aannemer vóór de overdracht van het werkterrein aan de directie te worden gemeld. Van de overdracht van het werkterrein aan de aannemer zal door de directie een proces verbaal worden opgemaakt AFSLUITING, RECLAME 01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk KEURING VAN BOUWSTOFFEN 02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV MONSTERS TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: - Hoofdstuk 22, de gevelsteensoorten (4stuks per soort) - Hoofdstuk 22, een proefvlak 0,5 m² buitenvoegwerk Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 5

7 - Hoofdstuk 35, de vermelde tegeltypes - Hoofdstuk 40, het spuitpleisterwerk - Hoofdstuk 41, de kunststeen onderdelen - Hoofdstuk 42, de kunstharsgebonden vloerafwerking - Hoofdstuk 44, het mineraalvezel plafondpaneel - Hoofdstuk 46, het in dit hoofdstuk vermelde glasweefsel EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: Bevroren materialen niet verwerken. Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt, moet het verse werk zorgvuldig worden beschermd tegen de inwerking daarvan. Het gevelmetselwerk dient elke werkdag te worden afgedekt. Na afloop van ongunstige weersomstandigheden de bouw(onder)delen welke hebben geleden voor zover nodig afbreken en verwijderen alvorens de werkzaamheden worden hervat ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het gedetailleerde werkplan. 05 GEDETAILLEERD WERKPLAN Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: - de afbouwwerkzaamheden Eisen werkplan: De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in werkbare werkdagen DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 04 BOUWVERGADERINGEN De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per vier weken VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - de gemeenschappelijke bestrating, zoals is aangegeven op de situatietekening Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 6

8 - de terreininrichting. - de aansluiting op het openbaar riool - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van het gasleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf. 02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 05 COÖRDINATIEOVEREENKOMST Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie GEVONDEN VOORWERPEN 01 ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING Uit eventuele door de aannemer voor te stellen andere constructieen/ of uitvoeringswijzen met daaruit voortvloeiende aanpassingen van andere werken en werkzaamheden, waarvan de beslissing bij de directie berust, mogen in geen geval rechten worden ontleend tot het in rekening brengen van meer werk. De kosten van het eventueel vervaardigen van de daarvoor benodigde nieuwe en/of gewijzigde tekeningen en berekeningen zijn voor rekening van de aannemer VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90 VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK Verrekening van meer en minder werk dient te geschieden zoals is omschreven onder TIJDSTIP VAN VERREKENING VAN MEER- EN MINDERWERK Verrekening van meer en minder werk geschiedt op het moment van betaling van de opleveringstermijn, indien alle hiertoe benodigde gegevens accoord zijn bevonden. 92 SCHRIFTELIJK OPDRACHT MEERWERK Meerwerk mag pas dan worden uitgevoerd als hier schriftelijk door de Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 7

9 opdrachtgever opdracht voor is gegeven. Het vaststellen in de bouwvergadering geldt als een schriftelijk opdracht als een en ander in het bouwverslag is vastgelegd BESTEKSWIJZIGINGEN 01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90 VERREKENING BESTEKSWIJZIGINGEN De bedragen van meer en minder werk voortvloeiende uit bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit: a.de nettokosten van de bouwstoffen; b.de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddelde uurloon, voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder a bedoelde bouwstoffen betrekking heeft; c.een toeslag van 10% over de onder a en b bedoelde netto kosten. In het onder c bedoelde percentage wordt een vergoeding voor bouwplaatskosten, de algemene kosten en de winst en risico van de aannemer geacht te zijn begrepen. De aannemer moet bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde CAOuurloon, inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en reiskosten opgeven HOEVEELHEDEN 01 METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c BETALING 01 BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven door opgave van de verschijningsdata van de termijndeclaraties. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 02 DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: 3 04 STORTING OP G-REKENING De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 8

10 verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 40 (Het bedrag aan loonheffing en premies werknemersverzekeringen wordt vastgesteld op 55% van de loonsom, derhalve 22% van de aanneemsom) De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. VRIJWARING De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheids- regeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomsten op te nemen. 90 TEKENEN TERMIJNDECLARATIES Uitsluitend door de directie en het toezicht getekende termijndeclaraties komen voor betaling in aanmerking. 91 TEKENEN TERMIJNDECLARATIES De betalings- en leveringsvoorwaarden van niet in het bestek voorgeschreven onderaannemers en leveranciers zijn niet van toepassing KORTINGEN 01 KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: 200, VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 01 BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De waarde van de bankgarantie bedraagt van de Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 9

11 aannemingssom in (%): 5 Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd BESLECHTING VAN GESCHILLEN 01 MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 10

12 - door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. 02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - in de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 11

13 De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 03 CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. De Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 is niet van toepassing TEKENINGEN EN BEREKENINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 01 AANTALLEN Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: enkelvoud alsmede digitaal verstrekt Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 04 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 12

14 De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) maakt deel uit van dit bestek. 02 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 13

15 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90 VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN De navolgende voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing: - NEN 2881, Maattoleranties voor de bouw. Begripsomschrijvingen en algemene regels; - NEN 2886, Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor gebouwen - Steenachtige draagconstructies; - NEN 2887, Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats; - NEN 2888, Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen; - NEN 3114, Nauwkeurigheid van metingen - Termen en definities; - NEN 3682, Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzingen EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: In de bouw mogen geen fietsen, bromfietsen en motoren worden geplaatst of gestald; omtrent het parkeren van auto's e.d. bij de bouwplaats dienen de voorschriften van de directie te worden opgevolgd. Ruimten van het te bouwen project mogen niet worden gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen en niet worden gebruikt als schaftruimte. Openbare bestratingen, welke ten gevolge van de bouwwerkzaamheden beschadigd raken, zullen door de gemeente voor rekening van de aannemer worden hersteld dan wel door de aannemer dienen te worden hersteld, een en ander overeenkomstig de eisen van desbetreffende gemeentelijke dienst. 02 AFVOER VAN AFVAL Bouwplaatsafval scheiden in: - (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). - steenwol. - glaswol. - overig afval. - metalen. - massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. - vlak glas. - papier en karton (emballage). - PVC- en PE-leidingen. - kunststof gevelelementen. - gips(houdende) producten. Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. Frequentie van afvoer - op de eerste aanwijzing van de directie 03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan. 04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Voor het verzamelen van puin, afval en Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 14

16 verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 90 OPRUIMEN BOUWPLAATS Loodsen, stellingen, hulpwerktuigen, directieverblijf enz. moeten binnen twee weken na oplevering van het werk worden verwijderd. Het terrein dat door de opstallen werd ingenomen, moet onmiddellijk na het verwijderen van de opstallen schoon, vrij van puin en geëgaliseerd worden opgeleverd. 91 SCHOONHOUDEN WEGEN Tijdens de bouw is de aannemer verplicht tot het schoonhouden van alle wegen en toegangspaden voor zover nodig voor de uitvoering van het werk en de werken van de in het bestek genoemde derden, alsmede van aan deze wegen en aan het werkterrein grenzende waterpartijen INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 03 RECLAME VAN DE AANNEMER Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan de goedkeuring van de directie hebben. 91 GEFORCEERD DROGEN - KOSTEN GEBRUIK C.V.-INSTALLATIE Als blijkt, dat het - naar het oordeel van de directie - ten behoeve van een goede voortgang van het werk (om onder andere de uitvoering van spuitpleisterwerk, schilderwerk of behangwerk uit te kunnen voeren) noodzakelijk is het gebouw geforceerd te drogen met behulp van bouwdrogers dan wel het (de) gebouw(en) droog te stoken, dan zijn de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de aannemer. Alle kosten verbonden aan het gebruik van de c.v.-installatie(s), met inbegrip van de bediening, het verhelpen van storingen, vervanging van onderdelen in de meest uitgebreide zin, het brandstofgebruik e.d., zijn voor rekening van de aannemer SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK a a a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK 0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS Methode: volgens voorschrift desbetreffende fabrikant/leverancier met de door hem voorgeschreven reinigingsmiddelen Tijdstip van verwijdering stickers op beglazingen: na goedkeuring door de directie. 01 GEBOUW Ter plaatse van alle fabrieksmatig vervaardigde onderdelen, voor zover van toepassing DROOG REINIGEN NIEUW WERK 0. DROOG REINIGEN Tijdstip: zoveel mogelijk voor aanleg begane grondvloer 01 BODEMAFSLUITING Het verwijderen van puin en afval in de kruipruimten NAT REINIGEN NIEUW WERK 0. NAT REINIGEN NIEUW WERK Methode: afnemen met vochtige doek 01 VENSTERBANK 02 TRAPBALUSTRADE 03 KEUKENINRICHTING 04 GEBOUW Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 15

17 Ter plaatse van alle tegel- en natuursteenwerken 05 SANITAIR TOEBEHOREN Ter plaatse van al het sanitair en toebehoren b NAT REINIGEN NIEUW WERK 0. NAT REINIGEN NIEUW WERK Methode: reinigen met water, spons en zeem 01 BUITENKOZIJN/-PUI Ter plaatse van de nieuwe binnen- en buitenzijde beglazingen van buitenkozijnen inclusief bewegende delen; voor zover betreffende gevelelementen zijn voorzien van een fabrieksmatige eindafwerking deze op gelijke wijze te reinigen als de beglazingen 02 BINNENKOZIJN/-PUI Ter plaatse van beglazingen van binnenkozijnen inclusief bewegende delen; voor zover betreffende elementen zijn voorzien van een fabrieksmatige eindafwerking deze op gelijke wijze te reinigen als de beglazingen INRICHTING WERKTERREIN a b a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - locatie reclameborden; - plaats keten, loodsen, afval-/opslagcontainers e.d van de aannemer; - plaats keten, loodsen, e.d. van derden; - directiekeet en parkeerruimte; - verharde terreingedeelten; - de terreinafsluiting met poorten enz.; - de in het werkterrein aanwezige kabels en leidingen; - leidingloop tijdelijke voorzieningen + drainage; - terreinverlichting; - tijdelijke aansluitpunten voor gas, water, elektra en rioleringen; - eventuele kraanbanen c.q. opstelling kranen; - tijdelijke grond- en waterkeringen; Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2 - goedgekeurde (st.): 3 01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN werkterreininrichtingsplan, ter goedkeuring van de directie en de gemeente WERKTERREININRICHTINGSPLAN 0. BOUWVEILIGHEIDSPLAN Bouwveiligheidsplan te verstrekken door de aannemer. Het plan moet de volgende gegevens bevatten: - gegevens volgens de plaatselijke Bouwverordening Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2 - goedgekeurde (st.): 3 01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Bouwveiligheidsplan, ter goedkeuring van de plaatselijke dienst Bouw- en Woningtoezicht VERKEERSCIRCULATIEPLAN 0. VERKEERSCIRCULATIEPLAN Te verstrekken door de aannemer. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 16

18 Het moet de volgende gegevens bevatten: - de ontsluiting van de bouwlocatie; - de rijrichting(en) van de toe- en afvoerwegen van en naar de bouwlocatie (zie ook V&G-plan). De aannemer draagt zorg voor het overleg met en de goedkeuring van de gemeentelijke diensten, nutsbedrijven en de hulpdiensten. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2 - goedgekeurde (st.): 3 01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Het verkeerscirculatieplan ten behoeve van de bereikbaarheid van de bouwlocatie a BOUWAANSLUITINGEN EN OVERIGE ALGEMENE VOORZIENINGEN 0. WAS-TOILET EN SCHAFTGELEGENHEID - de uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet verplichte ontspanningsruimten 1. BOUWWATER Voorzieningen: - aansluiting op het plaatselijke waterleidingnet t.b.v. het tijdens de bouw benodigde water - leggen van de nodige leidingen met tappunten t.b.v. het werkterrein en keten 2. BOUWENERGIE Voorzieningen: - een of meer aansluitingen op het plaatselijke elektriciteitsnet t.b.v. de tijdens de bouw benodigde licht- en krachtstroom - leveren en plaatsen van de benodigde schakelkasten - aanleg van de benodigde bekabelingen en zwerfkasten t.b.v. de aansluiting van bouwlampen, verlichting reclamebord, voeding bemalingspompen, aansluiting looplampen, elektrisch gereedschap, bouwdrogers e.d. - aansluiten van keten, loodsen 3. VERLICHTING Voorzieningen: - de uit hoofde van de Arbeidsomstandighedenwet verplichte verlichting van het werkterrein en werkruimten 4. RIOLERING Voorzieningen: - een aansluiting op de openbare riolering met rioleringsleidingen naar de keten 5. TELEFOON Voorzieningen: - een aansluiting op het telefoonnet van KPN met bekabeling naar de keten van uitvoerder en directie 6. AANSLUITKOSTEN - VERBRUIKSKOSTEN Alle met het realiseren van de bouwaansluitingen (kosten voor aanvraag, aanleg, verwijderen en verbruik) gemoeide kosten zijn voor rekening van de aannemer. 7. GEBRUIK DOOR OVERIGE DERDEN De door de aannemer gerealiseerde bouwaansluitingen worden gratis ter beschikking gesteld aan de onder vermelde derden, uitgezonderd het gebruik van telefoon en fax; hiervan zijn de gebruikskosten voor rekening van desbetreffende derde. 01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN bouwaansluitingen en overige algemene voorzieningen. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 17

19 05.42 AFSLUITINGEN EN RECLAME a BOUWAFRASTERING 0. BOUWAFRASTERING Hoogte (m): 2,0 Tijdstip van verwijderen, i.o.m. de directie: - wanneer het werk afsluitbaar is en Arbo-risico's voor derden tot een minimum zijn teruggebracht 01 TIJDELIJKE VOORZIENING Afsluiting werkterrein overeenkomstig de situatietekening UITZETTEN a a UITZETTEN 0. UITZETTEN Tijdstip van uitzetten: - voordat met het grondwerk is aangevangen. 4. UITZETTEKENING Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - de door de directie aangegeven vaste punten. - het stelsel van referentiepunten of -lijnen ten opzichte waarvan onderdelen moeten zijn gesteld. - de maattoleranties voor de ligging van deze referentiepunten of -lijnen. - de plaatsingstoleranties van de te stellen onderdelen. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2 - goedgekeurde (st.): 3 01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN Uitzetten bouwwerk BOUWRAAM 0. BOUWRAAM Het bouwraam tot aan het tijdstip van verwijderen onderhouden. Bovenzijde waterpas Standzekerheid gewaarborgd. Op het bouwraam vastleggen: - hoofdmaten - verdeelmaten Tijdstip van verwijderen: wanneer de gegevens op het werk zijn overgenomen 01 TIJDELIJKE VOORZIENING Ter plaatse = op de hoeken van het bouwwerk en ter plaatse van vloer- of balkdragende wanden TIJDELIJKE BEMALING a OPEN BEMALING 0. TIJDELIJKE OPEN BEMALING Het opgepompte water lozen in overleg met en ter goedkeuring van de bevoegde instanties. De bemaling in stand houden ten behoeve van - het grondwerk - het betonwerk van de funderingen - installatiewerkzaamheden in de kruipruimten Na beeindiging van de bemaling moeten alle Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 18

20 onderdelen van de installatie worden verwijderd. De kosten van grondwaterbelasting zijn voor rekening van de aannemer. 01 TIJDELIJKE VOORZIENING Voor zover de stand van het grondwater dat vereist Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 19

21 12 GRONDWERK ALGEMEEN EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90 VOORZIENINGEN T.B.V. AANWEZIGE CONSTRUCTIES Bij het verwerken van grond of dergelijke maatregelen treffen ter voorkoming van het uit de richting drukken van heipalen en/of andere constructies. 91 TIJDSTIP VAN AANVULLEN - GOEDKEURING DIRECTIE Met het aanvullen mag in geen geval worden begonnen alvorens bekistingen zijn verwijderd, de constructies zijn verhard, eventuele grindnesten o.d. zijn hersteld en al het puin en afval uit de ontgravingen zijn verwijderd en nadat een en ander door de directie is gecontroleerd en akkoord bevonden. 92 BEWERKEN VAN GROND Machinale grondbewerking in de nabijheid van leidingen en/of kabels in het werkterrein is niet toegestaan. Herstel van aan genoemde leidingen en/of kabels veroorzaakte schade is voor rekening van de aannemer INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 90 GESLOTEN GRONDBALANS De aannemer dient uit te gaan van een gesloten grondbalans, hetgeen impliceert dat afvoer van overtollige grond en aanvoer van grond, geen zand zijnde, niet wordt verlangd BOUWRIJP MAKEN a TERREINCONDITIES 0. TERREINCONDITIES De aannemer dient te rekenen met de volgende terreincondities: - werkterrein is bouwrijp - in het werkterrein achtergebleven de bestaande fundering van het gesloopte pand bestemd voor hergebruik 01 ONVERHARD TERREIN ONTGRAVEN VAN GROND a b ONTGRAVEN VAN GROND 0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). Grondsoorten gescheiden ontgraven Uitkomende grond opslaan in depot op het werkterrein 01 TIJDELIJKE VOORZIENING ontgraving van te bebouwen terreingedeelten tot diepten zoals aangegeven op tekening 02 TIJDELIJKE VOORZIENING Ter plaatse van sleuven t.b.v. buitenriolering inclusief putten 03 TIJDELIJKE VOORZIENING Ter plaatse van sleuven t.b.v. drainage zoals aangegeven op tekening ONTGRAVEN VAN GROND 0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12). Grondsoorten gescheiden ontgraven Uitkomende grond opslaan in depot op het werkterrein Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 20

22 01 BODEMAFSLUITING Ter plaatse van de verlaagde zone in de kruipruimte tussen de bestaande funderingsconstructie als aangegeven op tekening VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN a a b VERWERKEN VAN GROND, GROND 0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). Laagdikte (m): overeenkomstig ontgraven diepte De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug brengen. Vlakheid: egaal De grond aanstampen in lagen van ten hoogste (m): 0,20 1. GROND Uit het werk komende grond, opgeslagen in depot op het werkterrein. 01 CUNET Het aanvullen van de funderingssleuven. 02 CUNET Ter plaatse van sleuven t.b.v. buitenriolering inclusief putten VERWERKEN VAN GROND, ZAND 0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). Laagdikte (m): 0,10 Vlakheid: egaal 1. STRAATZAND (STABU STANDAARD) Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). Te leveren zand 4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12). Laagdikte(n) (m): 0,10 Verdichtingsgraad per laag: - gemiddeld (%): met een minimum (%): proctordichtheid De verdichtingsgraad moet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop volgende werkzaamheden. 01 BODEMAFSLUITING Zandbed ter plaatse van de kruipruimtes nieuwe fundering 02 BODEMAFSLUITING Zandbed ter plaatse van de verlaagde zone in de kruipruimte tussen de bestaande funderingsconstructie als aangegeven op tekening. VERWERKEN VAN GROND, ZAND 0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). Laagdikte (m): 0,30 De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug brengen. Profiel (m): lxb = 0,3 x 0,4 Vlakheid: egaal Maximum gronddruk machines (kn/m2): DRAINEERZAND (STABU STANDAARD) Draineerzand (STABU Standaard, hfst. 12). Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 21

23 Te leveren zand 01 CUNET Aanvullen sleuven voor drainagebuizen c VERWERKEN VAN GROND, ZAND 0. VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12). Laagdikte (m): vanaf de bovenzijde funderingsplaat / constructievloer tot de aanlegdiepte van het straatwerk en treden t.b.v. de trappen en terras Vlakheid: egaal 1. GESTABILISEERD ZAND Samenstelling: t.g.v. de directie Zand Bindmiddel, cement (NEN-EN a07): CEM I 01 TERREINVERHARDING Ter plaatse van het terras van de kantine-kleedruimten. 02 TERREINVERHARDING Ter plaatse van de trapopgangen van de kantine-kleedruimten. 03 TERREINVERHARDING Ter plaatse van het bordes aan de westgevel kantine-kleedruimten. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 22

24 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE ALGEMEEN INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01 AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL De aansluiting van de riolering op het openbaar riool wordt door derden verzorgd. 02 GOEDKEURING INSTALLATIES De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende installaties of delen hiervan door: - de gemeentelijke instanties De kosten van keuring zijn voor rekening van de aannemer. De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de aannemer INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 04 REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): Op de tekening(en) moet zijn aangegeven: - het leidingbeloop met diameters - het materiaal van de leiding - plaats en type van hulpstukken/appendages - plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders - de maatvoering De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn onttrokken. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring: 2 - goedgekeurde: 3 Tijdstip van levering: bij 1e oplevering RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 01 TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: buitenriolering, goede functionering, afwezigheid van lekkage, gevolgen van grondverzakking / drainange, goede functionering - te garanderen door: de aannemer - periode: 2 jaar FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING 0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Rioleringssysteem: gescheiden systeem Uitvoering: - overeenkomstig NPR overeenkomstig NEN-EN VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING uitvoeringwijze van de buitenriolering Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 23

25 14.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN a TEKENINGEN 0. TEKENINGEN Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. Van de buitenriolering Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.): 2 - goedgekeurde (st.): 3 01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN a b CONTROLEREN 0. VRIJ VERVAL BUITENRIOLERING CONTR. OP WATERDICHTHEID De controle op waterdichtheid van vrij verval leidingen moet geschieden door het afsluiten en vullen met water, waarbij: Druk: in het hoogst gelegen leidingdeel een druk heerst van 10 kpa, welke 24 uur moet worden gehandhaafd voor PVC-leidingen en 48 uur voor leidingen die geheel of gedeeltelijk uit beton bestaan. Waterverlies: gedurende de laatste 3 uur van de controle mag een zekere hoeveelheid water worden verloren; en wel (3,77xlxd)/(10E6) m3 water; hierin is l de lengte van de leiding (m), d de nominale middellijn (m); het waterverlies mag niet zichtbaar zijn. 01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Controle buitenriolering CONTROLEREN 0. CONTROLEREN DRAINAGE Controle drainage: Methode: doorspuiten Moment van controle: - 1 week voor de oplevering 01 DRAINAGE-INSTALLATIE KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING Aanlegwijze: - peil- peil: bovenkant buis minimaal 600 mm onder maaiveld - in horizontale richting mag de leiding niet meer dan 5 mm per meter leiding van het beloop afwijken. - afschot: gelijkmatig - het afschot mag op geen enkel punt tegengesteld gericht zijn. - het afschot van huis- en kolkaansluitingen moet tussen 1:50 en 1:200 liggen. - haakse bochten zijn niet toegestaan Verbindingswijze: - mof-ringverbinding t.b.v. onderlinge aansluiting buizen en hulpstukken. - flexibele aansluiting met appendage volgens par a t.b.v aansluiting ondersteunde leidingen op niet ondersteunde leidingen Bevestigingswijze: Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 24

26 - gebeugeld, langs gevels: h.o.h. max. 10 x buitenmiddellijn en max. h.o.h. 1,25 m en naast iedere mof - ondersteund: in de grond gelegd t.p.v. overige situaties 1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023+w04) Fabrikaat: Dyka B.V. Ultra-3 rioleringsbuis. Type: A buitenriolering, PVC-tussenlaag. Nominale buitenmiddellijn (mm): als ap tekening kleur: - grijs voor HWA-leidingen - bruin voor VWA - gewapend kunststofband t.b.v. ophanging Buizen en hulpstukken leveren met KOMO-productcertificaat. 01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING De buitenriolering zoals aangegeven op tekening b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 0. AANLEG KUNSTSTOF DRAINAGELEIDING Aanlegwijze: - de hoogteligging van de leiding moet zodanig zijn dat er ten hoogste tot aan de aslijn water in achter blijft. - de afwijking van de hoogteligging mag op geen enkel punt meer bedragen dan de helft van de inwendige diameter van de buis. - omhullingsmateriaal en bandvormig afdekmateriaal zonder spanning om de buis aanbrengen - aan het einde van de dagproduktie de drainage tijdelijk afsluiten. Verbindingswijze: - manchetverbinding Aansluitingen: - aansluitpunten: putten volgens tekening - bij aansluitingen en ter plaatse van hulp- en overgangsstukken, moet de omhulling van vooromhulde PVC buizen worden omwikkeld met zelfklevende band, over een lengte van min. 0,10 m aan weerszijden van de aansluiting. 1. KUNSTSTOF BUIS, PE, PP EN MENGSEL (BRL 1410+w03) Materiaal: PE. Nominale buitenmiddellijn (DN) (mm): 80. Perforatie (mm2/m): 1200 Perforatie afmetingen (lxb) (mm): opgave fabrikant Kleur: zwart. Hulpstukken: - klikmof - eindbuizen - omhulling: polystyreenvezels Kunststof buizen leveren onder KOMO-productcertificaat. 01 DRAINAGE-INSTALLATIE De drainageleidingen zoals aangegeven op tekening Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 25

27 14.51 PUTTEN a CONTROLE-/MEETPUT 0. CONTROLE-MEETPUT Materiaal: PVC Deksel: - materiaal: PVC 4. STELWERK PUT Stelwijze: - ondersteund: in de grond gesteld Peil/ligging: - putten, afscheiders e.d. moeten met de bovenkant waterpas zijn gesteld. 01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING De controleputten in de buitenriolering zoals aangegeven op tekening 02 DRAINAGE-INSTALLATIE De controle-doorspoelputten t.b.v. drainage-installatie zoals aangegeven op tekening APPENDAGES a b EXPANSIE-/ZETTINGSTUK 0. EXPANSIESTUK Fabrikaat: Dyka B.V. Type: Polderstuk Materiaal: gewapend PVC, flexibele slang Afmetingen (mm): diameter conform tekening dan wel NEN rubber O-ring - tweedelige nastelbare verzinkte slangklem breed 25 mm 9. MONTAGE APPENDAGE Bevestigingswijze: - de flexibele slang minimaal 650 mm in de buitenrioleringsbuis steken en onderling klemmen met een O-ring, door de funderingsbalk voeren via een in te storten mantelbuis en aan de kruipruimtezijde aan de binnenrioleringsbuis klemmen 01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING expansiestuk: - tussen de binnenriolering en de buitenriolering, voor zover deze niet ondersteund is - tussen ondersteunde en niet ondersteunde gedeelten van de buitenriolering EXPANSIE-/ZETTINGSTUK 0. SCHUIFSTUK Materiaal: als buitenriolering Constructie: T-stuk + standpijp met expansiemof Nominale doorlaat (DN): volgens NEN VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING Appendage t.b.v. aansluiting hemelwaterafvoeren op de buitenriolering Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 26

28 15 TERREINVERHARDINGEN ALGEMEEN RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 02 TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: bestrating - te garanderen door: aannemer - periode: 6 maanden STRAATSTEENBESTRATING a b STRAATSTEENBESTRATING, BETON STRAATSTEEN/-KEI 0. STRAATSTEENBESTRATING Verband: in nader overleg vast te stellen Verwerking: gezet/verwerkt op 120 mm gestabiliceerd zand Rand: streklaag, enkel Dwarsprofiel: op afschot Het straatwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd. Afwijking van de vlakheid in de langsrichting ten hoogste (mm): 5 Voltooid straatwerk ingeveegd met brekerzand onder toevoeging van water. Het straatwerk dient voor uitvoering te worden overlegd met de Directie 1. BETONSTRAATSTEEN (BRL 2312+w08) Fabrikaat: Struyk Verwo Infra. Type: Standaard. Kantafwerking vellingkant: 1/1. Dikte (mm): 80. Lengte x breedte (mm): 200 x 100. Kleur: grijs 000. Oppervlak: standaard beton glad. Hulpstukken: - passtukken. dikte (mm): 80. lengte x breedte (mm): in het werk te bepalen Betonstraatstenen leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat. 4. GESTABILISEERD ZAND Samenstelling: ter goedkeuring van de directie Zand Bindmiddel, cement (NEN-EN a07): CEM I laagdikte (mm): overeenkomstig tekening 01 TERREINVERHARDING Ter plaatse van het terras van de kantine-kleedruimten. STRAATSTEENBESTRATING, BETON STRAATSTEEN/-KEI 0. STRAATSTEENBESTRATING Verband: in nader overleg vast te stellen Verwerking: gezet/verwerkt op gestabiliceerd zand Rand: streklaag, enkel Dwarsprofiel: op afschot Het straatwerk moet voor het voegen met schoon water zijn gereinigd. Architectenburo Cees van Luit bna - Krommenie Blad : 27