BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE VENDREDI 18 JANVIER 2013 N. 15 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20, BE-1000 Brussel Contact: Dienst aanbestedingen Gent Infra Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT BREDENE/Groenendijk BS "De Zandlopertjes" - Schoonheidsleerlaan 9 - Oprichten nieuwbouw klassen en refter II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Bredene II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: BREDENE/Groenendijk BS "De Zandlopertjes" - Schoonheidsleerlaan 9 - Oprichten nieuwbouw klassen en refter II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie bestek Klasse: Klasse 5 : tot EUR, Categorie: D Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 27/02/ :00 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 27/02/ :00 Plaats: GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Infrastructuur Regio West - Schoonmeersstraat 26 (1ste verdieping) GENT Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Documenten kunnen gratis gedownload worden via enot-publicprocurement.be Offertes kunnen enkel elektronisch ingediend worden via eten.publicprocurement.be Erkenning: cat D - klasse 5 VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/01/2013 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION N AVIS DE MARCHE SPF Personnel et Organisation Wetstraat 51 - Rue de la Loi, BE-1040 Brussel - Bruxelles Contact: Service public fédéral Personnel et organisation Bart Decruyenaere Tél: bart.decruyenaere@p.o.belgium.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: ADJUDICATION PUBLIQUE P&O/ICT/2012/013 POUR DU SUPPORT POUR LE HOSTING DE L'ENVIRONNEMENT IT EPROCUREMENT POUR LE COMPTE DU SPF P&O «51» Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Région de Bruxelles-Capitale

2 VENDREDI 18 JANVIER p. 2 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché porte sur un contrat de support pour le hosting de l'environnement IT des applications eprocurement. Il s'agit d'un marché public de services. Ce marché comporte un seul lot avec deux postes différents. Les deux postes seront attribués au même soumissionnaire. Poste 1 : Contrat de support et de licences de REDHAT, JBOSS et MySQL Poste 2 : Support pour l'environnement IT eprocurement et la mise en place d'un point de contact pour communiquer les demandes et la réalisation de tâches relatives à l'environnement IT eprocurement (voir cahier spécial des charges, sur chercher numéro de dossier FOD P-O-P&O/ICT/2012/013 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Poste 1 2 licences et support Redhat Enterprise Linux - Standard 2 licences et support Redhat High Availybility 1 licence et support Jboss Enterprise Application Platform : Standard Subscription - 4 CPUs 3 licences et support MySQL Enterprise Edition (Master) 3 licences et support MySQL Enterprise Edition (Slave) Poste heures/an (sur demande du pouvoir adjudicateur) SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par l'introduction d'une offre, le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans le cas d'exclusion ci-après. Le pouvoir adjudicateur examinera la véracité de cette déclaration implicite sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. A cet effet, il demandera au soumissionnaire concerné de lui fournir, par les moyens les plus rapides et dans le délai qu'il indique, les renseignements ou les documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Les renseignements ou documents que le pouvoir adjudicateur peut demander gratuitement par voie électronique au gestionnaire de données, seront demandés par le pouvoir adjudicateur même. Premier critère d'exclusion..1. Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l'office National de Sécurité Sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s'il apparaît, qu'au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il : 1 a transmis à l'office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres et 2 n'a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 2500 EURO, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à EURO, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle, s'il établit, avant la décision d'attribuer le marché, qu'il possède, au plus tard la veille de la date limite de réception des offres à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, 1 et 2, 1 à 8 et 10 de la loi, ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à EURO près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. 2. Le soumissionnaire étranger doit au plus tard la veille de la date limite de réception des offres : 1 être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. 2 être en ordre avec les dispositions du 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs..3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout soumissionnaire. Deuxième critère d'exclusion. Est exclu de la participation à la procédure d'attribution : Le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour : 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2 corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal ; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Troisième critère d'exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas se trouver dans un des cas suivants : 1 se trouver en état de faillite ou de liquidation, avoir cessé ses activités ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ou se trouver dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 2 avoir déposé une déclaration de faillite, avoir entamé une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou avoir en cours une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales. Quatrième critère d'exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas avoir été condamné par un jugement passé en force de chose jugée pour un délit qui porte atteinte à son intégrité professionnelle. Cinquième critère d'exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave, constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier. En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s'engage à respecter les normes définies dans les conventions de base de l'organisation Internationale du Travail (OIT) et, en particulier: 1. L'interdiction du travail forcé (conventions n 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et n 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957); 2. Le droit à la liberté syndicale (convention n 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948); 3. Le droit d'organisation et de négociation collective (convention n 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949); 4. L'interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n 100 sur l'égalité de rémunération, 1951 et n 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958); 5. L'âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n 138 sur l'âge minimum, 1973), ainsi que l'interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999). Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave en matière professionnelle au sens de l'article 69, 4 de l'ar du 8 janvier Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des autres dispositions reprises à l'article 69 de l'arrêté précité. Sixième critère d'exclusion. Le soumissionnaire doit être en ordre concernant ses obligations vis-à-vis des contributions directes et de la TVA. Septième critère d'exclusion. Le soumissionnaire ne peut pas s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles dans le cadre du présent marché. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit prouver sa solvabilité financière. Cette capacité financière sera jugée sur base des comptes annuels approuvés des trois dernières années déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique. Les soumissionnaires qui ont déposé les comptes annuels approuvés auprès de la Banque Nationale de Belgique ne sont pas tenus de les joindre à leur offre, étant donné que le pouvoir adjudicateur est à même de les consulter via le guichet électronique de l'autorité fédérale. Les soumissionnaires qui n'ont pas déposé les comptes annuels approuvés des trois dernières années comptables auprès de la Banque Nationale de Belgique sont tenus de les joindre à leur offre. Cette obligation vaut également pour les comptes annuels approuvés récemment et qui n'ont pas encore été déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique parce que le délai légal accordé pour le dépôt de ceux-ci n'est pas encore échu. Pour les entreprises individuelles, il convient de faire rédiger un document reprenant tous les actifs et tous les passifs par un comptable IEC ou un réviseur d'entreprise. Ce document doit être certifié conforme par un comptable IEC agréé ou par le réviseur d'entreprise, selon le cas. Le document doit refléter une situation financière récente (datant de 6 mois au maximum, à compter de la date d'ouverture des offres). Au cas où l'entreprise n'a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable IEC ou par le réviseur d'entreprise suffit. Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs

3 VENDREDI 18 JANVIER p. 3 de l'entreprise. Au cas où l'entreprise n'a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d'entreprise ou par la personne ou l'organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit. III.2.3. Capacité technique: Premier critère relatif à la capacité du soumissionnaire. Le soumissionnaire joint à son offre une liste avec les CV's des personnes qui vont être chargées de l'exécution du marché. Ces personnes doivent avoir au moins deux ans d'expérience relevant pour les services du poste 2 du marché. Deuxième critère relatif à la capacité du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit disposer des références suivantes pour le poste 1 en matière de services exécutés pendant les trois dernières années : Au moins 2 références de marchés récents et pertinents similaires S'il s'agit de services à des administrations, les services sont prouvés par des certificats établis ou approuvés par l'administration compétente. S'il s'agit de services à des personnes de droit privé, les services sont prouvés par des certificats établis par ces personnes, ou à défaut, par une déclaration du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit joindre au moins 2 et au maximum 5 certificats Troisième critère relatif à la capacité du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit disposer des références suivantes pour le poste 2 en matière de services exécutés pendant les trois dernières années : Au moins 2 références de marchés récents et pertinents similaires S'il s'agit de services à des administrations, les services sont prouvés par des certificats établis ou approuvés par l'administration compétente. S'il s'agit de services à des personnes de droit privé, les services sont prouvés par des certificats établis par ces personnes, ou à défaut, par une déclaration du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit joindre au moins 2 et au maximum 5 certificats Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/03/ :00 Lieu: SPF Personnel et Organisation, salle 107, rue de la Loi 51 à 1040 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Séance publique VI.3. AUTRES INFORMATIONS Autres: Voir cahier spécial des charges sur (chercher numéro de dossier FOD P-O-P&O/ICT/2012/013) Les offres peuvent être introduites en utilisant des moyens électroniques (etendering) (pour les détails: voir CSC) Une séance d'informations se tiendra le mardi 05/02/2013 à 10h00 heures. Pour les détails : voir CSC VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/01/2013 SPF PERSONNEL ET ORGANISATION N AVIS DE MARCHE SPF Personnel et Organisation Wetstraat 51 - Rue de la Loi, BE-1040 Brussel - Bruxelles Contact: Service public fédéral Personnel et Organisation Gino Vandenborne Tél: gino.vandenborne@p-o.belgium.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Adjudication publique P&O/SL/2012/1 pour des tâches de conciergerie, de surveillance et de contrôle pour le compte du Service Public Fédéral Personnel et Organisation. Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Bruxelles-Capitale II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché porte sur des tâches de conciergerie, de surveillance et de contrôle dans le bâtiment sis rue de la Loi 51 à 1040 Bruxelles. La procédure choisie est celle de l'adjudication publique. Ce marché comporte un seul lot. Ce lot est subdivisé en sept postes. Il s'agit d'un marché mixte (A.r. 8 janvier 1996, art. 86). (voir cahier spécial des charges, sur chercher numéro de dossier FOD P-O-P&O/SL/2012/1) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: voir CSC SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l'exactitude de cette déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu'il détermine, de fournir les renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu'il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires. Premier critère d'exclusion 1. Le soumissionnaire belge, qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l'office National de Sécurité Sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s'il apparaît, qu'au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il: 1 a transmis à l'office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres et 2 n'a pas, pour ces déclarations, une dette en cotisations supérieure à EUROS, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à EUROS, le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision d'attribuer le marché, qu'il possède, au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 4, 1er et 2, 1 à 8 et 10 de la loi, ou d'une entreprise publique au sens de l'article 26 de cette même loi, une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à EUROS près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. 2. Le soumissionnaire étranger doit, au plus tard la veille de la date limite de réception des offres: 1 être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi 2 être en ordre avec les dispositions du 1er, s'il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

4 VENDREDI 18 JANVIER p A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s'informer, par tous moyens qu'il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale de tout soumissionnaire. Deuxième critère d'exclusion Est exclu de la participation à la procédure d'attribution: Le fournisseur qui a fait l'objet d'un jugement ayant force de chose jugée dont le pouvoir adjudicateur a connaissance pour: 1 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal; 2 corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal; 3 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002; 4 blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent critère d'exclusion, le pouvoir adjudicateur peut, lorsqu'il a des doutes sur la situation personnelle d'un fournisseur, s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'il estime nécessaires à ce propos. Troisième critère d'exclusion Le soumissionnaire ne peut pas se trouver dans un des cas suivants: 1 se trouver en état de faillite ou de liquidation, avoir cessé ses activités ou avoir obtenu un concordat judiciaire, ou se trouver dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 2 avoir déposé une déclaration de faillite, avoir entamé une procédure de liquidation ou de concordat judiciaire ou avoir en cours une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales. Quatrième critère d'exclusion Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave, constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier. En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s'engage à respecter les normes définies dans les conventions de base de l'organisation Internationale du Travail (OIT) et, en particulier: 1. L'interdiction du travail forcé (conventions n 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et n 105 sur l'abolition du travail forcé, 1957) 2. Le droit à la liberté syndicale (convention n 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) 3. Le droit d'organisation et de négociation collective (convention n 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949) 4. L'interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n 100 sur l'égalité de rémunération, 1951 et n 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958) 5. L'âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n 138 sur l'âge minimum, 1973), ainsi que l'interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n 182 sur les pires formes du travail des enfants, 1999). Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave au point de vue professionnel au sens de l'article 69, 4 de l'ar du 8 janvier Les dispositions qui précèdent s'appliquent sans préjudice des autres dispositions reprises à l'article 69 de l'arrêté précité. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit avoir réalisé, au cours d'un des trois derniers exercices, un chiffre d'affaires total au moins égal à EUROS. Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d'affaires total réalisé pendant les trois derniers exercices, à moins que le chiffre d'affaires total soit mentionné dans les comptes annuels approuvés qui peuvent être consultés via le guichet électronique (il s'agit des comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique, libellés selon le schéma comptable complet, ou selon le schéma comptable raccourci dans lequel la mention facultative du chiffre d'affaires total réalisé a été complétée). Le soumissionnaire doit être assuré pour la couverture de la responsabilité civile telle que définie et aux conditions de l'a.r. du 27 juin Le soumissionnaire joint à son offre l'attestation à cet effet. III.2.3. Capacité technique: Premier critère relatif à la capacité du soumissionnaire. Le soumissionnaire doit avoir reçu du Ministre de l'intérieur une autorisation officielle de proposer les services d'une entreprise de gardiennage, comme stipulé à l'art. 2 1er de la loi du 10 avril Le soumissionnaire joint cette autorisation à son offre. Deuxième critère relatif à la capacité du soumissionnaire. Les personnes qui exercent la direction effective au sein de l'entreprise du soumissionnaire doivent disposer d'une «attestation de compétence formation personnel dirigeant», à moins qu'ils se trouvent dans l'un des cas d'exclusion de l'art. 3 de l'a.r. du 30 décembre Le soumissionnaire joint ces attestations à son offre pour chacune des personnes qui assurent la direction effective, ou fournit pour chacune des personnes qui assure la direction effective la preuve de l'exception. Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/02/ :00 Lieu: SPF Personnel et Organisation, salle 107, 51 rue de la loi, 1040 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Séance publique VI.3. AUTRES INFORMATIONS Autres: Voir cahier spécial des charges sur (chercher numéro de dossier FOD P-O- P&O/SL/2012/1) Les offres peuvent être introduites en utilisant des moyens électroniques (etendering) (pour les détails: voir CSC). Une séance d'informations se tiendra le mercredi 30/01/2013 à 14 heures. Pour les détails : voir CSC VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/01/2013 MRMP-S/AT - DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION "SUPPORT SYST N AVIS DE MARCHE MRMP-S/AT - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems" Sous Section Acquisition Textiles Rue d'evere, 1, BE-1140 Evere Contact: Paul Vandenhende & Yves Vandersmissen Tél: paul.vandenhende@mil.be & yves.vandersmissen@mil.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché pluriannuel ouvert ( ) à bordereau de prix en 4 lots pour l'achat de sacs de sport, trainings, t-shirts de sport et shorts de sport Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: 8900 Ieper II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché pluriannuel ouvert ( ) à bordereau de prix en 4 lots pour l'achat de sacs de sport, trainings, t-shirts de sport et shorts de sport.

5 VENDREDI 18 JANVIER p. 5 II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: 13ST450 Description succincte: lot 1 Lot 2: 13ST450 Description succincte: lot 2 Lot 3: 13ST450 Description succincte: lot 3 Lot 4: 13ST450 Description succincte: lot 4 II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: 4 lots Valeur éstimée Hors TVA: entre 1.00 et EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Classe: N/A, Catégorie: N/A SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/02/ :00 Lieu: Quartier Reine Elisabeth, rue d'evere 1, Bloc 27, 1140 Bruxelles Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout le monde VI.3. AUTRES INFORMATIONS Ne pas tenir compte de la publication du 16/01/2013 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/01/2013 COMMUNE DE CHAUMONT-GISTOUX N AVIS DE MARCHE Commune de Chaumont-Gistoux Rue Colleau, 2, BE-1325 Chaumont-Gistoux Contact: Monsieur Philippe Piette Tél: Fax: philippe.piette@chaumont-gistoux.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Fourniture de combustible liquides pour l'exercice 2013 Type de marché: Fournitures. Lieu principal de livraison de fournitures: Différents bâtiments communaux II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Fourniture de combustible liquides pour l'exercice 2013 II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 43 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant aux paiements de la TVA. * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement des impôts. III.2.2. Capacité économique et financière: Néant III.2.3. Capacité technique: Néant SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/2/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/2/ :00

6 VENDREDI 18 JANVIER p. 6 Lieu: Maison Communale, Salle du Conseil VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHASTRE N AVIS DE MARCHE Administration communale de CHASTRE Avenue du Castillon,71, BE-1450 Chastre Contact: Yves CHARLIER Tél: Fax: yves.charlier@publilink.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Plan trottoirs 2011 Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: CHASTRE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux d'aménagements de trottoirs rue Cdt Chuillet,Octave Lotin, Place du 7e Régiment des Tirailleurs marocains, Lt. Mizzi, de Mellery, Drève T. parmentier, Ponr d'arcole, de l'eglise, de la Fèchère, Place de la Fèchère. Les travaux comportent la démolition des éléments linéaires, de revêtements et fondations existants, les terrassements, la mise en oeuvre de fondations de trottoirs et éléments linéaires, la pose d'éléments linéaires, d'avaloirs et leurs raccordements, la réalisation d'un trottoir en pavés béton, le marquage au sol et le ragréage des abords et entrées riveraines. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: -Production d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire atteste ne pas rencontrer une des clauses d'exclusion prévues à l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier Par le seul fait de participer à, la procédure de passation de marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. Parmi ces documents, seule l'attestation ONSS est à fournir en même temps que le dépôt de l'offre. III.2.3. Capacité technique: -Attestation précisant l'agréation du soumissionnaire (catégorie et classe) Le soumissionnaire sera au moins agréé en catégorie C, classe 2. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 12/02/2013 Documents payants:oui. Prix: 40 EUr. Conditions et mode de paiement: Virement au compte communal n BE , avec les références Plan trottoirs 2011 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/03/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/03/ :00 Lieu: Maison communale, Salle du Conseil communal, 71, Avenue du Castillon, 1450 CHASTRE. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Séance publique VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN EN TE STEENOKKERZEEL N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT College van burgemeester en schepenen van en te Steenokkerzeel Orchideeënlaan 17, BE-1820 Steenokkerzeel AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Ruiming + herprofileren/nivelleren van grachten te Steenokkerzeel II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Steenokkerzeel, Perk II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:

7 VENDREDI 18 JANVIER p. 7 De werken betreffen het ruimen, herprofileren/nivelleren van de bestaande bermgrachten op verschillende locaties binnen de gemeente Steenokkerzeel. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bijzonder bestek Zie bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bijzonder bestek Klasse 1 Categorie of ondercategorie: C of B1 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 242 EUr. Betalingstermijnen en -methode: Ze kunnen mits kontante betaling of mits voorafgaandelijke storting op rekening nr , van Studiebureau MESO, telefoon 02/ , worden aangekocht aan hieronder vermelde voorwaarden: Prijs aanbestedingsdocumenten: 242 Euro (incl. BTW) IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 04/03/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 04/03/ :30 Plaats: Gemeentehuis, James Ensorzaal Orchicheeënlaan 17, 1820 Steenokkerzeel AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/1/2013 ZIEKENHUISNETWERK ANTWERPEN (ZNA) VZW N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW Lange Beeldekensstraat 267, BE-2060 Antwerpen Contact: De heer Raymond Engels Tel: Fax: raymond.engels@zna.be Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Dakrenovatie II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: ZNA Sint-Elisabeth, Leopoldstraat 26 te 2000 Antwerpen II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bestaande zonnecollectoren wegnemen voor uitvoering en nadien terugplaatsen. Vervangen van de gootbekledingen en vernieuwing betonnen schoorstenen. Dakoppervlak voorzien met een thermische weerstand. Wegnemen van de bestaande ballastlaag van keien. Op de bestaande bitimineuze afdichtingslaag een thermische isolatie aanbrengen. Op de thermische isolatie wordt een tweelaags waterdichtingssysteem aangebracht. Herstellen van de voegen aan muurafdekstenen. Aanbrengen van de ankerpunten valbeveiliging en levenslijn. Plaatsen van noodoverlopen spuwers. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie bestek Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 19/2/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestek Het aanbestedingsdossier dient schriftelijk aangevraagd te worden bij Bureau Bouwtechniek, Kammestraat 18, 2000 Antwerpen. Tel: 03/ Fax: 03/ Mail: stefanie.buschgens@b-b.be De kandidaat-inschrijver dient bij zijn schriftelijk verzoek facturatiegegevens te vermelden, alsook het verzendadres.

8 VENDREDI 18 JANVIER p. 8 Na overschrijving van een bedrag van 50,00 euro (inclusief BTW en verzendingskosten) zal het aanbestedingsdossier aan de kandidaat-inschrijver per post opgestuurd worden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/2/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/2/ :00 Plaats: ZNA Stuivenberg, Aankoopdienst, Q-blok AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/1/2013 GEMEENTEBESTUUR HEIST-OP-DEN-BERG N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg Kerkplein 15, BE-2220 Heist-op-den-Berg Contact: IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel Greet De Ruysscher Tel: Fax: greet.deruysscher@iok.be Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Infrastructuurwerken Hazepad fase 3 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Heist-op-den-Berg II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Infrastructuurwerken Hazepad fase 3 te Heist-op-den-Berg II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie specificaties bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie specificaties bestek Zie specificaties bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Zie specificaties bestek Klasse: 1 Categorie: C Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/02/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestekken te verkrijgen mits voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag via naar greet.deruysscher@iok.be of fax op met vermelding 'Infrastructuurwerken Hazepad fase 3' ter attentie van Greet De Ruysscher. Gelieve uw facturatiegegevens te vermelden. Betaling via overschrijving op rekeningnummer IOK: BE (IBAN) en GKCC BE BB (BIC). Facturatie volgt na ontvangst betaling. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 28/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 28/02/ :00 Plaats: Gemeente Heist-op-den-Berg, Schepenlokaal 2 van de Oude Dekenij, Kerkplein 15, 2220 Heist-op-den-Berg Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/01/2013 INTERCOMMUNALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VOOR DE KEMPEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Antwerpseweg 1, BE-2440 Geel Contact: IOK Greet De Ruysscher Tel: Fax: greet.deruysscher@iok.be Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Infrastructuurwerken in de verkaveling Hoge Weg te Hoogstraten. II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Infrastructuurwerken verkaveling Hoge Weg te Hoogstraten. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

9 VENDREDI 18 JANVIER p. 9 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie specificaties bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie specificaties bestek zie specificaties bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: zie specificaties bestek Klasse: 2, Categorie: C Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/02/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Bestekken te verkrijgen mit voorafgaandelijke schriftelijke aanvraag via aan greet.deruysscher@iok.be of per fax met vermelding Infrastructuurwerken in de verkaveling Hoge Weg ter attentie van Greet De Ruysscher. Gelieve uw facturatiegegevens te vermelden. Betaling via overschrijving op rekeningnummer IOK: Be (IBAN) en GKCC BE BB (BIC). Facturatie volgt na ontvangst betaling. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/02/ :00 Plaats: IOK, Antwerpseweg 1, 2440 Geel Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/01/2013 VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ - DE LIJN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn Het Lijnhuis - Motstraat 20, BE-2800 Mechelen Contact: Patrimonium & Infrastructuur Jozef De Kinder Tel: Fax: jozef.dekinder@delijn.be Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT 6881-LMCV Centrale verwarming voor 6 stelplaatsen entiteit Antwerpen II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Mol, Wuustwezel, Zandvliet, Aarschot, Westerlo, Tremelo II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Deze opdracht omvat 2 percelen, te weten: Perceel 1: centrale verwarming met warmtepompinstallaties in 5 stelplaatsen: Mol - Wuustwezel - Zandvliet - Aarschot - Westerlo. Perceel 2: centrale verwarming met condenserende gasketel in 1 stelplaats: Tremelo. II.1.8. Verdeling in percelen: Ja Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Perceel 1: centrale verwarming met warmtepompinstallaties in 5 stelplaatsen: Mol - Wuustwezel - Zandvliet - Aarschot - Westerlo Perceel 2: Perceel 2: centrale verwarming met condenserende gasketel in 1 stelplaats: Tremelo AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek. III.2.3. Vakbekwaamheid: Perceel 1: categorie D.17, Klasse 1. Perceel 2: voor deze werken is geen erkenning vereist op basis van de raming. Laagste prijs IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document: Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 27/02/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 27/02/ :00 Plaats: VVM De Lijn, Het Lijnhuis, Motstraat 20 te 2800 Mechelen VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/01/2013 CVBA INFRAX N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN

10 VENDREDI 18 JANVIER p. 10 cvba Infrax Gouverneur Verwilghensingel 32, BE-3500 Hasselt Contact: May Denier/Nancy Hendrickx Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Installatiewerken transformatiestation Lommel II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Lommel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: Installatiewerken van hoogspanning- en laagspanningsuitrusting in een nieuw transformatiestation 30kV in een hoogspanningspost te Lommel (Maatheide). II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2. VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING. III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 17 van het KB 10 januari 1996 (werken). Om te controleren dat Belgische kandidaten hun verplichtingen inzake belastingen, heffingen en RSZ zijn nagekomen gaat Infrax dit na via de sociale en fiscale databank. Buitenlandse kandidaten dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn nagekomen door het leveren van: - Een recent attest van de directe belastingen. - Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte verklaring. Zij dienen ook een sociaal attest van de r.s.z.bij te voegen waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan, van maximum het voorlaatste vervallen kwartaal, zoals geëist in artikel 17bis van het KB 10/01/1996. De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: - Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de werken waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren. - De kandidaat-aannemer moet in orde zijn met (attest voorleggen) van een "burgelijke aansprakelijkheidsverzekering" met een verleende dekking van minimum euro per ongeval voor lichamelijke letsels en materiële schade samen. III.2.3. Vakbekwaamheid: De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van: a) erkenning P2 - klasse 3. b) een lijst van referenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige opdrachten (installeren van hoogspanningsinstallaties vanaf 10 kv). De verdeelinrichtingen dienden telkens volgens de AREI voorschriften (of daaraan gelijkwaardig) geïnstalleerd te worden. c) de kandidaat inschrijver dient vertrouwd te zijn met tekenpakket(ten). In het kandidatuurdossier moet worden opgegeven met welke tekenpakketten de kandidaat inschrijver vertrouwd is. De kandidaat dient bij gunning een opleiding te volgen van het tekenpakket E-plan. d) de kandidaat dient bij gunning een opleiding te volgen bij ELIA tot het bekomen van een AVIP (Algemene Veiligheidsinstructies Posten) certificaat. De kandidaat inschrijver kan zich reeds inschrijven voor deze opleidingen bij ELIA. e) omwille van veiligheid dient de persoon van de aannemer die de dagelijkse leiding heeft op de werf de Nederlandse taal machtig te zijn. Dit moet in het kandidatuurdossier worden bevestigd. f) VCA-attest of daaraan gelijkwaardig. g) Onderaanneming wordt toegestaan. Onderaannemers dienen reeds in de offerte vernoemd te worden en er moet aangeduid worden om aan te duiden voor welke werken ze worden ingezet. Onderaannemers moeten voldoen aan de elf wettelijke uitsluitingscriteria en moeten erkend zijn in de categorie die overeenkomt met de aard van de hun opgedragen werken. Weigering van onderaanneming is mogelijk voor zover de opdrachtgever bij het onderzoek van de offertes de kwaliteit van de onderaannemers niet kon nagaan. De opdrachtgever heeft het recht om een nieuwe, niet gekende onderaannemer te weigeren. De onderaannemer dient aan dezelfde eisen te voldoen als de hoofdaannemer. Laagste prijs IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 22/02/ :00 IV.3.7. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend: datum: 22/02/ :00 Plaats: Gouverneur Verwilghensingel Hasselt Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: inschrijvers VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/01/2013 VZW KASO N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT vzw KaSO veearts Strauvenlaan 5, BE-3540 herk De Stad Contact: dhr Erwin Poelmans Tel: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Renovatie Dak II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Campus Amandina Gebouw D- Veearts Strauvenlaan 5 - Herk De Stad II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Renovatie Dak - Campus Amandina Blok D - Herk-de-Stad. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Zie bestek. III.2.2. Economische en financiële draagkracht:

11 VENDREDI 18 JANVIER p. 11 Niet in staat van faillissement verkeren / attest van de rechtbank van koophandel toevoegen III.2.3. Vakbekwaamheid: klasse 1, categorie D8 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: NA TELEFONISCH CONTACT ( ) door storting op rekeningnummer op naam van DBV-architecten, Prinsbisschopssingel 34/b3, 3500 Hasselt met vermelding: D523 Renovatie dak. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/02/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/02/ :00 Plaats: Campus Amandina, Veearts Strauvenlaan 5 gebouw D / Lokaal Herk De Stad. AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/1/2013 SHM VOORUITZIEN N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT SHM Vooruitzien O.L.Vrouwstraat 39, BE-3580 Beringen Contact: Bert Cox (directeur) Tel: Fax: bert.cox@vooruitzien.woonnet.be AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT ZONHOVEN Halveweg reeks A&B II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Zonhoven II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Bouwen van 19 wooneenheden te Zonhoven Halveweg reeks A&B II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Erkenning D klasse 6 Erkenning D klasse 6 Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 26/02/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 475 EUr. Betalingstermijnen en -methode: IBAN BE incl. btw en excl. verzendkosten IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 27/02/ :00 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 17/1/2013 SOFICO N AVIS DE MARCHE SOFICO Rue Canal de l'ourthe, 9 bte 3, BE-4031 Angleur Contact: M. LANGENDRIES, Président et M.J. DEHALU, Administrateur délégué Tél: Fax: benoit.rouard@sofico.org Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: AVIS RECTIFICATIF N 2.Marché de services par adjudication publique. Entretien des plantations et engazonnements le long des routes - SOFICO Type de marché: Travaux.

12 VENDREDI 18 JANVIER p. 12 Lieu principal d'exécution: Le présent marché a pour objet l'entretien des plantations et gazonnements le long des routes de la Direction des Routes du Luxembourg. Il se décompose en plusieurs lots : lot 11 : district d'arlon; lot 13 : district de Florenville; lot 14 : district de Neufchâteau; lot 15 : district de Saint-Hubert; lot 16 : district de Bastogne; lot 17 : district de Marche; Chaque lot constitue une entreprise distincte. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux s'effectuent sur les réseaux I et II. Les opérations concernent notamment : 1. des fauchages en mode "fauchage tardif" et des tontes. 2. Des travaux d'entretien divers de plantations ou gazons existants, binage, bêchage, tonte des pelouses; 3. l'abattage, l'émondage et l'élagage d'arbres; 4. la taille d'arbustes et de haies; 5. le dégagement de la signalisation existante; 6. le désherbage linéaire; 7. l'entretien du mobilier, des jeux...; 8. des prestations en régie; 9. l'évacuation éventuelle des déchets; 10. la signalisation de chantier; 11. l'entretien des arbres plantés durant la période de garantie. II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 11 : district d'arlon Description succincte: Les opérations concernent notamment : 1. des fauchages en mode "fauchage tardif" et des tontes. 2. Des travaux d'entretien divers de plantations ou gazons existants, binage, bêchage, tonte des pelouses; 3. l'abattage, l'émondage et l'élagage d'arbres; 4. la taille d'arbustes et de haies; 5. le dégagement de la signalisation existante; 6. le désherbage linéaire; 7. l'entretien du mobilier, des jeux...; 8. des prestations en régie; 9. l'évacuation éventuelle des déchets; 10. la signalisation de chantier; 11. l'entretien des arbres plantés durant la période de garantie. Quantité ou etendue: L'entretien des plantations et gazonnements le long des routes dans le district d'arlon. Lot 2: Lot 11 : district de Florenville Description succincte: Les opérations concernent notamment : 1. des fauchages en mode "fauchage tardif" et des tontes. 2. Des travaux d'entretien divers de plantations ou gazons existants, binage, bêchage, tonte des pelouses; 3. l'abattage, l'émondage et l'élagage d'arbres; 4. la taille d'arbustes et de haies; 5. le dégagement de la signalisation existante; 6. le désherbage linéaire; 7. l'entretien du mobilier, des jeux...; 8. des prestations en régie; 9. l'évacuation éventuelle des déchets; 10. la signalisation de chantier; 11. l'entretien des arbres plantés durant la période de garantie. Quantité ou etendue: L'entretien des plantations et gazonnements le long des routes dans le district de Florenville. Lot 3: Lot 14 : district de Neufchâteau Description succincte: Les opérations concernent notamment : 1. des fauchages en mode "fauchage tardif" et des tontes. 2. Des travaux d'entretien divers de plantations ou gazons existants, binage, bêchage, tonte des pelouses; 3. l'abattage, l'émondage et l'élagage d'arbres; 4. la taille d'arbustes et de haies; 5. le dégagement de la signalisation existante; 6. le désherbage linéaire; 7. l'entretien du mobilier, des jeux...; 8. des prestations en régie; 9. l'évacuation éventuelle des déchets; 10. la signalisation de chantier; 11. l'entretien des arbres plantés durant la période de garantie. Quantité ou etendue: L'entretien des plantations et gazonnements le long des routes dans le district de Neufchâteau. Lot 4: Lot 15 : district de Saint-Hubert Description succincte: Les opérations concernent notamment : 1. des fauchages en mode "fauchage tardif" et des tontes. 2. Des travaux d'entretien divers de plantations ou gazons existants, binage, bêchage, tonte des pelouses; 3. l'abattage, l'émondage et l'élagage d'arbres; 4. la taille d'arbustes et de haies; 5. le dégagement de la signalisation existante; 6. le désherbage linéaire; 7. l'entretien du mobilier, des jeux...; 8. des prestations en régie; 9. l'évacuation éventuelle des déchets; 10. la signalisation de chantier; 11. l'entretien des arbres plantés durant la période de garantie. Quantité ou etendue: L'entretien des plantations et gazonnements le long des routes dans le district de Saint-Hubert. Lot 5: Lot 16 : district de Bastogne Description succincte: Les opérations concernent notamment : 1. des fauchages en mode "fauchage tardif" et des tontes. 2. Des travaux d'entretien divers de plantations ou gazons existants, binage, bêchage, tonte des pelouses; 3. l'abattage, l'émondage et l'élagage d'arbres; 4. la taille d'arbustes et de haies; 5. le dégagement de la signalisation existante; 6. le désherbage linéaire; 7. l'entretien du mobilier, des jeux...; 8. des prestations en régie; 9. l'évacuation éventuelle des déchets; 10. la signalisation de chantier; 11. l'entretien des arbres plantés durant la période de garantie. Quantité ou etendue: L'entretien des plantations et gazonnements le long des routes dans le district de Bastogne. Lot 6: Lot 17 : district de Marche Description succincte: Les opérations concernent notamment : 1. des fauchages en mode "fauchage tardif" et des tontes. 2. Des travaux d'entretien divers de plantations ou gazons existants, binage, bêchage, tonte des pelouses; 3. l'abattage, l'émondage et l'élagage d'arbres; 4. la taille d'arbustes et de haies; 5. le dégagement de la signalisation existante; 6. le désherbage linéaire; 7. l'entretien du mobilier, des jeux...; 8. des prestations en régie; 9. l'évacuation éventuelle des déchets; 10. la signalisation de chantier; 11. l'entretien des arbres plantés durant la période de garantie. Quantité ou etendue: L'entretien des plantations et gazonnements le long des routes dans le district de Marche. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Il se décompose en plusieurs lots : Sur les districts d'arlon; de Florenville; de Neufchâteau; de Saint-Hubert; de Bastogne; et le district de Marche. Chaque lot constitue une entreprise distincte. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17, 43 ou 69 (à préciser selon le type de marché) de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. L'attention est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17, 43 ou 69 précité. - Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire devra fournir les documents suivants : - une des références prévues au point 1 de l'article 70 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (référence sur la capacité économique : déclaration bancaire appropriée ou preuve d'une assurance des risques professionnels); - le soumissionnaire atteste sur l'honneur qu'il ne se trouve pas dans l'une des causes d'exclusion prévues par l'article 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.(Voir dernière page de l'offre). Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant notamment l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires belges employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office de sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. L'entrepreneur doit mentionner, en annexe de son offre, la période de congés annuels et les jours de congés compensatoires pour son entreprise. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire devra fournir les documents suivants : - les références prévues aux points 2 a et b, 4 et 5 de l'article 71 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 : * liste des principaux services exécutés au cours des 3 dernières années; * déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels pendant les 3 dernières années; * déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire disposera pour l'exécution des services; SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/02/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 05/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 05/02/ :00 Lieu: Directeur des Ponts et Chaussées ff, Service Public de Wallonie - Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 3ème étage, ARLON. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique.

13 VENDREDI 18 JANVIER p. 13 VI.3. AUTRES INFORMATIONS Cet avis rectificatif n 2 remplace l'avis rectificatif N 1 BDA N avec la référence dossier RWASPW transmis pour publication en date du 16/01/2013 et pas encore publié au Journal Européen. La raison de ce changement est la modification de la date d'adjudication en raison d'un délai reporté trop court. L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/01/2013 PDS EUPEN N AVIS DE MARCHE PDS EupenPater Damian Schule VoG Heidberg 16-18, BE-4700 EUPEN Contact: Ravi Eicher (Architecte, auteur de projet) Tél: Fax: ravieicher@skynet.be II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux de rénovation de la cuisine existante - amélioration énergétique Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Transformation de la cuisine existante, amélioration énergétique Heidberg 20 à 4700 Eupen II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: GROS OEVRE et PARACHEVEMENT Lot 2: Chauffage, sanitaire et ventilation Lot 3: Travaux électriques SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Lot 1: catégorie D ou D1, classe 1 Lot 2: catégorie D16, classe 1 LOt 3: catégorie P1, classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 26/02/2013 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/02/ :00 Lieu: Pater Damian Schule Heidberg 20 local ESSRAUM-LEHRER 4700 EUPEN VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 INASEP N AVIS DE MARCHE INASEP Rue des Viaux, 1b, BE-5100 Naninne Tél: Fax: info@inasep.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Egouttage de diverses rues à METTET (Hestroit et Hennevauche) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: METTET II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Egouttage de diverses rues à METTET (Hestroit et Hennevauche) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: -dénomination, forme juridique, adresse complète des sièges social et d'exploitation, nationalité de l'entreprise. -par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste implicitement qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 17 de l'ar du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Conformément à l'arrêté royal du 20 juillet 2005 modifiant

14 VENDREDI 18 JANVIER p. 14 l'arrêté royal du 08 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la Sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisation O.N.S.S. pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application Digiflow qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. L'attention est attirée sur le fait que, à quel que stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 17 précité. Est une cause d'exclusion le fait, pour un soumissionnaire, d'avoir des dettes sociales au sens de la législation sur les marchés publics et au sens des dispositions de l'article 30 bis de la loi du tel que modifié ( lois des 27 avril 2007 et 21 décembre 2007 et arrêté royal du 27 décembre 2007) III.2.2. Capacité économique et financière: joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégories C classe 3 sont remplies Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: joindre un certificat délivré par l'autorité compétente attestant que les conditions requises par la législation belge relative à l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégories C classe 3 sont remplies C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/2/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Par virement sur le compte de l'inasep en indiquant avec précision le motif du paiement : dossier n EG Les entreprises ayant acheté les documents sont invités à demander le métré sous format informatique (compatible avec 3P) et lors de l'ouverture des soumissions ils remettront en plus de la soumission sous format papier, la soumission sur support informatique. Les documents peuvent être obtenus auprès de : service accueil INASEP.(adresse mail : info@inasep.be) Pour les documents sur support informatique: hugo.dorthu@inasep.be ou romain.bage@inasep.be IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 26/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 26/2/ :00 Lieu: Siège social d'inasep à Naninne, salle d'adjudication du rez-de-chaussée VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 US BEAURAING 61 N AVIS DE MARCHE US BEAURAING 61 15, rue des Clos Fleuris, BE-5570 BEAURAING Contact: Mme. Carole SURAHY (Présidente) Tél: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Création d'un terrain naturel de football de compétition Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: BEAURAING II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Création d'un terrain naturel de compétition 105 / 60 m II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Enregistrement : catégorie 02 ou 04 ou 08 Agréation : G,G3 et/ou G4 Classe : 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/02/2013 Documents payants:oui. Prix: 80 EUr. Conditions et mode de paiement: Achat du dossier version informatique CD : 80,00 Euro tvac à verser sur le compte A4 Atelier d'architecture sprl, Places aux Foires 17 A bte 42 à 6900 Marche-en-Famenne, confirmation de paiement par fax 084/ obligatoire, avec coordonnées complètes et N TVA. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 27/02/ :00 Lieu: Rue des Clos Fleuris, 15 à 5570 BEAURAING VI.3. AUTRES INFORMATIONS

15 VENDREDI 18 JANVIER p. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 SOWAER ENVIRONNEMENT CHARLEROI N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Charleroi Bâtiment Clément Ader - rue Clément Ader 8, BE-6041 Gosselies Contact: Marc CANIVET Tél: Fax: mca@sowaer.be Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: CRL Insonorisation d'1 maison unifamiliale aux alentours de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Jumet II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation d'1 maison unifamiliale aux alentours de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: 1 immeuble SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de Services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les clauses d'exclusions reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 08 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de Services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les clauses d'exclusions reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 08 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou une partie du marché. en signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative : déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés par article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et se services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doi(ven)t satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l(agrégation d'entrepreneurs de travaux SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/02/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/02/ :15 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 21/02/ :15 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/01/2013 SOWAER ENVIRONNEMENT CHARLEROI N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE SOWAER Environnement Charleroi Bâtiment Clément Ader - rue Clément Ader 8, BE-6041 Gosselies Contact: Marc CANIVET Tél: Fax: mca@sowaer.be Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: MG233 - Insonorisation de 3 maisons unifamiliales aux alentours de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Roux II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Insonorisation de 3 habitations unifamiliales aux alentours de l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: 3 immeubles SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION

16 VENDREDI 18 JANVIER p. 16 III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une déclaration sur l'honneur, établie conformément au modèle repris en annexe1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de Services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigné(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visées par les clauses d'exclusions reprises à l'article 17 de l'arrêté royal du 08 janvier L'attention est attirée sur le fait qu'à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigné(s) à produire les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: La preuve de son agrégation comme entrepreneur de travaux pour l'exécution de travaux de catégorie D ou une sous catégorie D4 et/ou D5 et/ou D20 ainsi que la classe correspondant au montant de l'offre déposée par le soumissionnaire, ou attestation équivalente de preuve de l'agrégation du ou des sous-traitants III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit fournir le nom du sous-traitant ou la liste des sous-traitants, la proportion de leur participation au marché ou la partie du marché sous-traitée et leur engagement à exécuter tout ou une partie du marché. En signant cet engagement, le sous-traitant atteste (simplification administrative : déclaration sur l'honneur implicite) qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés par l'article 17 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et se services dans les secteurs spéciaux et ce, sans préjudice de vérification par le pouvoir adjudicateur en cours de procédure. Le ou les sous-traitants doi(ven)t satisfaire en proportion de leur participation au marché aux dispositions de la législation organisant l'agrégation d'entrepreneurs de travaux. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 20/02/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/02/ :10 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 21/02/ :10 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/01/2013 PROVINCE DE LUXEMBOURG N AVIS DE MARCHE Province de Luxembourg Square Albert Ier, 1, BE-6700 ARLON Contact: Monsieur Clément BISSOT Tél: Fax: c.bissot@province.luxembourg.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Province de Luxembourg - IMP de Mont - extension - lot 6 - abords (phase 1) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Institut médico-pédagogique de Mont II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux comportent : - l'élévation de deux murs de soutènement de part et d'autre de l'entrée du garage; - la prolongation de la voirie existante au droit de la nouvelle école ; - l'aménagement de l'accès au garage et la pose d'un caniveau supplémentaire; - la réalisation d'une partie du réseau d'égouttage pour la voirie et du réseau d'égouttage complémentaire pour le nouveau bâtiment ; - la pose de fourreaux pour les éclairages extérieurs situés au sol le long du mur de soutènement. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. * l'attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant-dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: * Agréation: cfr infra Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: * Agréation: cfr infra Documents complémentaires demandés hors sélection qualitatitve : - la liste des congés annuels et des jours de repos compensatoires; - l'annexe relative à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 qui concerne la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles. Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/2/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 1/3/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 1/3/ :00 Lieu: Direction des Marchés Publics, du Fonctionnement et du Patrimoine, Salle du rez, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013

17 VENDREDI 18 JANVIER p. 17 PROVINCE DE LUXEMBOURG N AVIS DE MARCHE Province de Luxembourg Square Albert Ier, 1, BE-6700 ARLON Contact: Monsieur Clément BISSOT Tél: Fax: Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Province de Luxembourg - I.M.P. de MONT - Extension - Lot 5bis: revêtements de sol Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Institut Médico-pédagogique de MONT, Dinez, 1 à 6660 MONT-HOUFFALIZE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Province de Luxembourg - I.M.P. de MONT - Extension - Lot 5bis: revêtements de sol II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics * L'attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant-dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation: cfr infra Agréation requise: Catégorie D (Entreprises générales de bâtiments) ou sous-catégorie D25 (Revêtements de murs et de sols, autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: * Agréation: cfr infra ** Liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années. *** Document(s) complémentaire(s) demandé(s) hors sélection qualitative : - Une annexe relative à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 qui concerne la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles. Agréation requise: Catégorie D (Entreprises générales de bâtiments) ou sous-catégorie D25 (Revêtements de murs et de sols, autres que la marbrerie, le parquetage et les carrelages), Classe 2 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/2/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 1/3/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 1/3/ :30 Lieu: Direction des Marchés Publics, du Fonctionnement et du Patrimoine, Salle du rez, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 PROVINCE DE LUXEMBOURG N AVIS DE MARCHE Province de Luxembourg Square Albert Ier, 1, BE-6700 ARLON Contact: Monsieur Clément BISSOT Tél: Fax: c.bissot@province.luxembourg.be Adresse(s) internet: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Province de Luxembourg - I.M.P. de MONT - Extension - Lot 4: ascenseur Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Institut Médico-pédagogique de MONT, Dinez, 1 à 6660 MONT-HOUFFALIZE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Province de Luxembourg - I.M.P. de MONT - Extension - Lot 4: ascenseur II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics * L'attestation ONSS établissant la situation du compte envers cet office pour l'avant-dernier trimestre précédant la date d'ouverture des offres. III.2.2. Capacité économique et financière: Agréation: cfr infra Agréation requise: Sous-catégorie N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ), Classe 1

18 VENDREDI 18 JANVIER p. 18 III.2.3. Capacité technique: * Agréation: cfr infra ** Liste des travaux similaires exécutés au cours des trois dernières années. *** Document(s) complémentaire(s) demandé(s) hors sélection qualitative : - Une annexe relative à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2005 qui concerne la sécurité sur les chantiers temporaires ou mobiles. Agréation requise: Sous-catégorie N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/2/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 1/3/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 1/3/ :00 Lieu: Direction des Marchés Publics, du Fonctionnement et du Patrimoine, Salle du rez, Square Albert Ier, 1 à 6700 ARLON VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE L'INFRASTRUCTURE C/O SOCIÉTÉ PUBLIQUE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES DU LUXEMBOU N AVIS DE MARCHE Administration Générale de l'infrastructure C/O Société Publique des Bâtiments Scolaires du Luxembourg Rue de Sesselich, 59, BE-6700 ARLON Contact: Michèle KUNSCH Tél: Fax: michele.kunsch@cfwb.be II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: BASTOGNE-HOUFFALIZE AR Travaux de désamiantage et réaménagement du bâtiment - section fondamentale à Bastogne Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue de la Gare, 12 à 6600 BASTOGNE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: BASTOGNE-HOUFFALIZE AR Section fondamentale - Avenue de la Gare, 12 à 6600 BASTOGNE En première partie, ce travail consiste principalement au désamiantage du bâtiment par l'enlèvement des cloisons, plafonds, plaques d'allèges à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. La deuxième partie du travail consiste au réaménagement du bâtiment : pose de nouveaux plafonds, de nouvelles cloisons, de nouveaux châssis et à la remise à neuf de l'installation électrique. Les travaux de chauffage seront prévus ultérieurement et feront l'objet d'un marché séparé. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Le soumissionnaire joindra à son offre une déclaration sur l'honneur par laquelle il confirmera ne pas se trouver dans une situation personnelle permettant son exclusion de la participation au marché en application de l'article 17 de l'arrêté Royal du 08/01/1996 (MB du 26/09/1996). III.2.2. Capacité économique et financière: Voir la capacité technique. III.2.3. Capacité technique: Conformément à l'article 19 de l'ar du 08/01/1996, la capacité technique sera justifiée par l'agréation dans la catégorie D et la classe 2. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: La Direction régionale est la seule chargée de la vente du cahier spécial des charges qui peut être obtenu après réception de la preuve du versement du prix des documents au compte n BE Code BIC : GKCCBEBB Ministère de la Communauté Française - Administration Générale de l'infrastructure C/O G. PLUVINAGE Espace 27 Septembre Bd Léopold II, BRUXELLES Communication : LU IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 28/02/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 28/02/ :30 Lieu: Ministère de la Communauté frrançaise - AGI - Direction régionale du Luxembourg Rue de Sesselich, 59 à 6700 ARLON VI.3. AUTRES Une visite des lieux est obligatoire. Une visite guidée aura lieu à l'athénée Royal de BASTOGNE-HOUFFALIZE Avenue de la Gare, 12 à 6600 BASTOGNE le lundi 18 février et le jeudi 21 février 2013 à 11 heures VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013

19 VENDREDI 18 JANVIER p. 19 BH-P LOGEMENTS N AVIS DE MARCHE BH-P Logements Rue Amphithéâtre Hadès n 152, BE-7301 Hornu Contact: Madame Sophie Deligny Tél: Fax: s.deligny@bhlog.be II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: erratum - PIVERT1/020 - Isolation et couverture de toiture de 114 logements - remplacement de mobilier de cuisine de 114 logements Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Boussu II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: erratum - PIVERT1/020 - Isolation et couverture de toiture de 114 logements - remplacement de mobilier de cuisine de 114 logements II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Sans objet Description succincte: Sans objet Lot 2: Isolation et couverture de toiture en ardoises artificieles pour 114 logements Description succincte: Isolation et couverture de toiture en ardoises artificieles pour 114 logements Lot 3: Remplacements des cuisines pour 114 logements Description succincte: Remplacements des cuisines pour 114 logements II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Le modèle de déclaration sur l'honneur figure en annexe du présent cahier spécial des charges Une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n'est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; Un extrait récent de casier judiciaire ; Une attestation récente émanant de l'administration des Contributions directes ; Une attestation récente émanant de l'administration de la TVA. III.2.2. Capacité économique et financière: Une déclaration bancaire dont le modèle figure en annexe au présent cahier spécial des charges ; Une copie de l'assurance des risques professionnels et la mention des montants assurés ; Un extrait du registre de commerce faisant apparaître la qualité d'exploitant d'installation technique ; En cas de sous-traitance, le soumissionnaire mentionne l'identité du ou des sous-traitant(s), la part du marché sous-traitée et communique le curriculum vitae du ou de sous-traitants ainsi que la liste de leurs références en rapport avec la part du marché qui lui ou leur confiée ; Une attestation de l'onss, avec cachet sec, relative à l'avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres. Agréation requise: D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), Classe 5 T4 (Equipements de buanderies et de grandes cuisines), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: La liste des principaux services réalisés au cours des trois dernières années dans un domaine similaire ou équivalent au présent marché, en précisant la part des services qui ont été éventuellement sous-traités ou réalisés en société momentanée ; Une déclaration mentionnant les techniciens ou les services techniques qu'ils soient ou non intégrés à l'entreprise soumissionnaire ; Agréation requise: D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), Classe 5 T4 (Equipements de buanderies et de grandes cuisines), Classe 3 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 8/2/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Virement sur le compte IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 12/2/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 12/2/ :00 Lieu: Salle du Conseil d'administration, Rue Amphithéâtre Hadès n 152, Hornu VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 ADMINISTRATION COMMUNALE DE BERNISSART N AVIS DE MARCHE Administration communale de Bernissart Place de Bernissart n 1, BE-7320 Bernissart Contact: Service des Travaux Madame TONDEUR

20 VENDREDI 18 JANVIER p. 20 Tél: Fax: II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Réfection des toitures du complexe sportif du Préau Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Complexe sportif du Préau, rue des Préaux à Bernissarternissart II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le marché a pour objet le remplacement complet de la toiture de la salle de sports, le remplacement des étanchéités et l'isolation des toitures plates, la réfection du réseau d'égouttage et la mise en place de deux citernes de litres, le remplacement de l'éclairage de la salle de sports. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: a) En matière de sécurité sociale : uniquement pour les prestataires de services qui emploient du personnel assujetti à la sécurité sociale. Condition : le soumissionnaire doit être en règle en cette matière, au vu de la législation du pays dans lequel il est établi, en ce qui concerne le respect des modalités relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, aux termes de l'article 69bis de l'arrêté royal du 9 janvier 1996 relatif aux marchés publics. b) En matière d'impôts et de taxes. Condition : le soumissionnaire doit être en règle en cette matière, au vu de la législation du pays dans lequel il est établi, en ce qui concerne le respect des modalités relatives au paiement de ses impôts et taxes. c) En matière de situation professionnelle du soumissionnaire. Condition : le soumissionnaire doit présenter une situation professionnelle saine. III.2.2. Capacité économique et financière: - Une déclaration bancaire établie sur base du modèle figurant en annexe 2 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) ; ou - Une attestation d'engagement de constitution d'un cautionnement établie sur base du modèle figurant en annexe 3 de la circulaire du 21 mai 2001 relative à la sélection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (moniteur belge du 18/07/2001, p ). III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 4, catégorie D, conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Le soumissionnaire doit satisfaire à l'arrêté Royal du 25 janvier 2001 en fournissant une description détaillée ainsi que le coût des mesures et moyens de prévention qu'il se propose d'adopter pour tenir compte du plan de sécurité et de santé. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Le paiement se fera au compte du Bureau d'etudes AIRE, Quai du Rieu n 12 à 7322 Pommeroeul. Téléphone : 065/ Fax : 065/ Tous les documents relatifs au présent marché peuvent être consultés et/ou achetés au Bureau d'etudes AIRE, tous les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 27/02/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Oui VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 17/1/2013 AGENCE INTERCOMMUNALE IDETA SCRL N AVIS DE MARCHE Agence intercommunale Ideta scrl rue St-Jacques, n 11, BE-7500 Tournai Contact: Josiane PIMPURNIAUX Directeur des Equipements Economiques Tél: Fax: dee@ideta.be II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: TRAVAUX DE DEPLACEMENT D'UNE CONDUITE DE TRANSPORT D'HYDROCARBURE A HAUTE PRESSION A PERUWELZ Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Travaux à réaliser à Péruwelz enter la N60 et la E42 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Déplacement de conduite de transport d'hydrocarbure et désaffectation de l'ancienne conduite' II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Les soumissionnaires devront joindre à leur offre une attestation ONSS de l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des offres. - Les soumissionnaires devront fournir des attestations fiscales récentes prouvant qu'ils sont en règle avec la t.v.a. et les impôts. - Les soumissionnaires fourniront une attestation sur l'honneur prouvant qu'ils ne se trouvent dans aucun des critères d'exclusion prévus à l'article 17 et 17bis de l'a.r. du 08 janvier 1996 et s'engageant à produire sur simple demande du pouvoir adjudicateur les documents et preuves nécessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: - Les soumissionnaires devront être agréés en catégorie Classe 5 Catégorie C2. - Une déclaration concernant le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires réalisé en travaux de l'entreprise au cours des trois derniers exercices comptables. III.2.3. Capacité technique: - Les soumissionnaires devront être agréés en catégorie Classe 5 Catégorie C2. - Les soumissionnaires sont invités à mentionner au moins trois références directes de marchés de travaux relatifs à des conduites haute pression pour transport du gaz ou d'hydrocarbure réalisés au cours des cinq dernières années en précisant la nature, le montant et le détail d'exécution. SECTION IV. PROCEDURE