LASTENBOEK ALGEMENE BEPALINGEN AANNEMINGSMODALITEITEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN AFBRAAKWERKEN GEBOUWPRESTATIES BOUWKUNDE 00. ALGEMENE BEPALINGEN...

Transcriptie

1 p. 1 / 242 LASTENBOEK ALGEMENE BEPALINGEN AANNEMINGSMODALITEITEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN AFBRAAKWERKEN GEBOUWPRESTATIES BOUWKUNDE 00. ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens ontwerpteam ontwerpteam - architecturaal ontwerp ontwerpteam - studie stabiliteit ontwerpteam - studie technieken ontwerpteam - veiligheidscoördinatie ontwerpteam EPB verslaggeving AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen SOG aannemingsmodaliteiten bestek PM aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM aannemingsmodaliteiten burgerlijke aansprakelijkheid PM aannemingsmodaliteiten volledigheid van inschrijving PM aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM aannemingsmodaliteiten keuringsattesten PM aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM aannemingsmodaliteiten - waarborgen PM plaatsbeschrijvingen algemeen plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies plaatsbeschrijvingen wegenis en voetpaden werfcoördinatie algemeen werfcoördinatie planning van de werken PM werfcoördinatie werfleiding en controle PM werfcoördinatie werfvergaderingen PM werfcoördinatie uitzetten bouwwerken PM werfcoördinatie as-builtdossier PM werfcondities algemeen werfcondities orde en netheid PM werfcondities geluids- en stofhinder PM werfcondities nazorg PM veiligheidsvoorschriften algemeen PM studies stabiliteit - algemeen PM studies technieken - algemeen PM BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen SOG beschermingswerken algemeen beschermingswerken - beplantingen opruiming beplantingen algemeen opruiming beplantingen bomen, struiken en hagen PM toegangswegen algemeen toegangswegen voorlopige verharding voor zware lasten PM voorlopige omheining algemeen PM aankondiging werf algemeen aankondiging werf - werfbord PM werflokalen algemeen werflokalen berging van materieel en bouwmaterialen PM werflokalen kantoorruimte PM werflokalen personeelslokaal PM werflokalen sanitaire voorzieningen PM voorlopige aansluitingen algemeen PM arbeidsmiddelen algemeen arbeidsmiddelen werken op hoogte AFBRAAKWERKEN afbraakwerken algemeen afbraakwerken schoring...28

2 p. 2 / afbraak volledige constructie algemeen afbraak volledige constructie grenzend aan andere gebouwen afbraak ruwbouwelementen - algemeen afbraak ruwbouwelementen muren afbraak ruwbouwelementen vloeren afbraak ruwbouwelementen trappen afbraak dakelementen algemeen afbraak dakelementen plat dak afbraak gevelelementen algemeen afbraak gevelelementen gevelmetselwerk afbraak gevelelementen beplating FH m afbraak gevelelementen buitenschrijnwerk afbraak binnenafwerking - algemeen afbraak binnenafwerking - plaatafwerking afbraak binnenafwerking dekvloer afbraak binnenafwerking - vloerafwerking afbraak binnenafwerking - binnendeuren VH st afbraak binnenafwerking - trappen en leuningen VH m afbraak binnenafwerking vast meubilair afbraak binnenafwerking - wandbekledingen afbraak technieken fluïda - algemeen afbraak technieken fluïda leidingen afbraak technieken fluïda - sanitaire toestellen SOG afbraak technieken elektro - algemeen afbraak technieken elektro leidingnet en toestellen SOG afbraak buitenverhardingen - algemeen afbraak buitenverhardingen - klinkerverhardingen GEBOUWPRESTATIES gebouwprestaties - algemeen energieprestatie en binnenklimaat (EPB) algemeen PM luchtdichtheid algemeen SOG brandveiligheid - algemeen PM GRONDWERKEN grondwerken - algemeen voorafgaande afgraving van het terrein - algemeen voorafgaande afgraving terrein - ontzoden PM voorafgaande afgraving terrein - afgraven teelaarde VH m² voorafgaande afgraving terrein - machinale nivellering FH m uitgraving bouwputten - algemeen uitgraving bouwputten - rioleringselementen PM uitgraving sleuven - algemeen uitgraving sleuven - funderingssleuven uitgraving sleuven - ondergrondse leidingen PM grondverzet - algemeen grondverzet - afvoer uitgegraven bodem bronbemaling algemeen SOG aanvullingen algemeen aanvullingen - wederaanvullingen FUNDERINGEN OP STAAL SPECIALE FUNDERINGEN ONDERGRONDSE WANDEN waterdichting ondergrondse wanden algemeen waterdichting ondergrondse wanden gemodificeerde cementmortel VH m waterdichting ondergrondse wanden - leidingdoorvoeren VH st VLOERLAGEN ONDERBOUW... 58

3 p. 3 / THERMISCHE ISOLATIE ONDERBOUW perimeterisolatie - algemeen perimeterisolatie - XPS ONDERGRONDSE LEIDINGEN METSELWERK metselwerken - algemeen metselwerken ter plaatse gemetst materialen algemeen materialen hulpstukken materialen kimblokken binnenspouwblad algemeen binnenspouwblad - snelbouw dragende binnenmuur algemeen dragende binnenmuur snelbouw dragende binnenmuur betonsteen met gewone granulaten niet-dragende binnenmuur algemeen niet-dragende binnenmuur snelbouw niet-dragende binnenmuur betonsteen met lichte granulaten niet-dragende binnenmuur zichtmetselwerk SPOUWMUURISOLATIE spouwmuurisolatie - algemeen spouwmuurisolatie buitenspouwblad - algemeen spouwmuurisolatie buitenspouwblad PUR of PIR GEVELMETSELWERK gevelmetselwerken - algemeen algemeen ter plaatse gemetst gevelmetselwerk materialen algemeen materialen mortel materialen spouwankers PM materialen waterkering PM gevelstenen algemeen gevelstenen baksteen renovatiewerken algemeen renovatiewerken gevelmetselwerk met recupstenen FH m DORPELS, PLINTEN EN DEKSTENEN dorpels, plinten en dekstenen - algemeen algemeen - blauwe hardsteen algemeen - beton raam- en deurdorpels - algemeen raam- en deurdorpels - blauwe hardsteen FH m raam- en deurdorpels - prefabbeton FH m gevelplinten - algemeen gevelplinten - sierbeton FH m STRUCTUURELEMENTEN HOUT STRUCTUURELEMENTEN BETON structuurelementen gewapend beton - algemeen materialen - algemeen ter plaatse gestorte elementen algemeen prefab elementen algemeen prefab elementen deur- en raamlateien PM STRUCTUURELEMENTEN STAAL lateien algemeen lateien thermisch verzinkt profielstaal met coating PM...96

4 p. 4 / lateien regelbare consoles PM corrosiebescherming algemeen corrosiebescherming thermisch verzinken PM corrosiebescherming duplexsysteem PM DAKOPBOUW HELLEND DAK dakopbouw hellend dak algemeen houten dakstructuur - bakgootconstructies FH m DAKBEDEKKING HELLEND DAK vlakke metaalplaten - algemeen vlakke metaalplaten - zink staande naad FH m² DAKVLOER PLAT DAK houten roostering - algemeen houten roostering - balken beplating op houten roostering - algemeen beplating op houten roostering - multiplex VH m hellingsbeton - algemeen hellingsbeton - licht isolerend hellingsbeton - licht isolerend THERMISCHE ISOLATIE PLAT DAK isolatieplaten plat dak algemeen isolatieplaten plat dak PUR of PIR dampscherm - algemeen dampscherm gewapend bitumen PM kunststof dakafdichting - algemeen kunststof dakafdichting - EPDM ballastlaag - algemeen ballastlaag - tegels FH m ballastlaag - geotextiel PM toebehoren plat dak algemeen toebehoren plat dak dakdoorvoeren PM toebehoren plat dak valbeveiliging DAKLICHTOPENINGEN platdakramen - algemeen platdakramen - kunststof koepels - algemeen koepels kunststof polycarbonaat (PC) FH st daglichtreflectiebuizen - algemeen daglichtreflectiebuizen - plat dak FH st DAKRANDEN EN KROONLIJSTEN slabben, loketten en aansluitbanden - algemeen slabben, loketten en aansluitbanden - metaal dakrandprofielen - algemeen dakrandprofielen - metaal uitbekleding kroonlijsten en luifels - algemeen uitbekleding kroonlijsten en luifels - platen DAKWATERAFVOER bakgootdichtingen - algemeen bakgootdichtingen metaalbladen afvoerpijpen - algemeen afvoerpijpen - kunststof afvoerpijpen metaal toebehoren - algemeen toebehoren - dakkolken en tapbuizen FH st toebehoren - draad- en bolroosters PM toebehoren - noodspuwers FH m

5 p. 5 / BUITENSCHRIJNWERK buitenschrijnwerk - algemeen buitenschrijnwerk - prestaties buitenschrijnwerk - montage buitenschrijnwerk borderel profielsystemen - algemeen profielsysteem aluminium hang- en sluitwerk - algemeen hang- en sluitwerk - standaard beslag PM hang- en sluitwerk - sloten hang- en sluitwerk - deurdrangers hang- en sluitwerk panieksluitingen FH st beglazing - algemeen beglazing - enkel glas PM beglazing - dubbele beglazing PM vulelementen - algemeen vulelementen aluminium PM raamdorpels - algemeen raamdorpels - aluminium FH m omkaderingselementen - algemeen omkaderingselementen - aluminium toebehoren - algemeen toebehoren - doorvalbeveiliging toebehoren - raamfolies FH m² POORTEN & EXTERNE ZONWERING luifels FH m Veiligheidsrolluiken SOG GEVELBEKLEDINGEN vlakke metaalplaten zink staande naad FH m² BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN borstweringen - algemeen borstweringen staal FH m loopvlakken loopvlakken perforoosters gevuld FH m² loopvlakken - perforoosters VH m² BINNENPLEISTERWERKEN wandbepleistering - algemeen wandbepleistering - gipspleisters wandbepleistering - cementpleisters plafondbepleistering - algemeen plafondbepleistering - gipspleisters plafondbepleistering - akoestische pleister FH m² renovatie pleisterwerk algemeen renovatie gipspleister VH m² renovatie cementpleister VH m² lichte scheidingswanden - algemeen lichte scheidingswanden gipsvezelplaten lichte scheidingswanden - sanitaire volkernwanden en-deuren FH m² voorzetwanden algemeen voorzetwanden calciumsilicaatplaten VH m voorzetwanden - afgewerkt met cementgebonden afbouwplaat FH m² plafondafwerking algemeen plafondafwerking uitbekleding plafond plafondafwerking uitbekleding daklichtopeningen PM plafondafwerking verlaagd plafond plafondafwerking - peilverlagingen VH m² plafondafwerking - brandwerende omkastingen VH m² uitbekleding buitenramen en -deuren algemeen

6 p. 6 / uitbekleding buitenramen en deuren massief hout FH m DEK- EN BEDRIJFSVLOEREN isolerende uitvullagen - algemeen isolerende uitvullagen - schuimbeton isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan vochtwerende lagen - algemeen vochtwerende lagen - PE-folie PM vochtwerende lagen cementgebonden waterdichte coating FH m² vochtwerende lagen waterdichting op basis van polyurethaan/polyurea FH m² vochtwerende lagen - waterdicht membraan in douches PM thermische isolatie vloer - algemeen thermische isolatie vloer - XPS thermische isolatie vloer - dampscherm VH m² akoestische isolatie vloer - algemeen akoestische isolatie vloer - kunststofschuim FH m cementgebonden dekvloeren - algemeen cementgebonden dekvloeren - niet hechtend bedrijfsvloeren - algemeen bedrijfsvloeren epoxygietvloer 3mm FH m BINNENVLOERAFWERKINGEN tegelvloeren - algemeen tegelvloeren keramisch soepele vloerbekledingen algemeen soepele vloerbekledingen linoleum FH m plinten algemeen plinten steen plinten - hout plinten - volkern FH m trapbekledingen - algemeen trapbekledingen - hout toebehoren - algemeen toebehoren - scheidingsprofielen VH m toebehoren - vloermatkaders PM toebehoren - vloermatten FH m BINNENDEUREN EN -RAMEN deurkozijnen - algemeen deurkozijnen - hout deurkozijnen - staal deurbladen - algemeen deurbladen - hout met volle kern deurgehelen - algemeen deurgehelen kozijnen hout hang- en sluitwerk - algemeen hang- en sluitwerk - scharnieren en paumellen hang- en sluitwerk - deursloten hang- en sluitwerk - deurkrukken hang- en sluitwerk vaste handgrepen PM hang- en sluitwerk - deurdrangers FH st hang-en sluitwerk - openhoudmagneten FH st vaste binnenramen - algemeen vaste binnenramen hout EI60 FH m vaste binnenramen - hout FH m² toebehoren - algemeen toebehoren - beschermplaten toebehoren - deurstoppen VH st BINNENTRAPPEN EN LEUNINGEN borstweringen en leuningen algemeen borstweringen/leuning roestvast staal FH m

7 p. 7 / VAST BINNENMEUBILAIR keukenmeubelen - algemeen keukenmeubelen - onderdelen keukenmeubelen kitchinette SOG keukenmeubelen keuken SOG keukenmeubelen koffiehoek SOG badkamermeubelen - algemeen badkamermeubelen - onderdelen badkamermeubelen wastafelmeubel conciërge FH st badkamermeubelen handwastafelmeubel FH st badkamermeubelen handwastafelmeubel groot FH st gordijnkasten - algemeen gordijnkasten - hout berichtenkast SOG TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN venstertabletten - algemeen venstertabletten - hout venstertabletten kunststof wandbekledingen - algemeen wandbekledingen betegeling SIGNALISATIE pictogrammen VH st BINNENSCHILDERWERKEN binnenschilderwerken op pleisterwerk - algemeen binnenschilderwerken op pleisterwerk en gipsplaten acrylaatdispersie VH m binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen algemeen binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen lak binnenschilderwerken op hout en houtachtige platen vernis

8 p. 8 / 242 LASTENBOEK ALGEMENE BEPALINGEN AANNEMINGSMODALITEITEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN AFBRAAKWERKEN GEBOUWPRESTATIES BOUWKUNDE

9 p. 9 / ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens BOUWPLAATS Het uit te voeren project betreft de nieuwe inkomhal voor de sportsite Puyenbroeck met centralisatie van de kantoren op de eerste verdieping van deze nieuwbouw, en uitbreiding/renovatie van de cafetaria van de sporthal gelijkvloers. Puidonkdreef Wachtebeke BOUWHEER Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Gouvernementstraat Gent Dienst Patrimonium - Sonja De Vlieger, architect, ontwerpteam ontwerpteam - architecturaal ontwerp Het architecturaal ontwerp is opgemaakt door Provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Patrimonium, architect Sonja De Vlieger Gouvernementstraat Gent Sonja De Vlieger, architect, / ontwerpteam - studie stabiliteit De stabiliteitsstudie is uitgevoerd door Peritas Ingenieursbureau bvba Laarstraat Antwerpen Marilynn Franck, ing, / ontwerpteam - studie technieken De studie van de technieken is uitgevoerd door Architectenbureau Maarten Dobbelaere Tweekapellenstraat Gentbrugge Maarten Dobbelaere,ir arch Stefaan Vanswijgenhoven, ing, ontwerpteam - veiligheidscoördinatie De veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd door Veto&Partners nv Geraardbergsesteenweg 76A Oosterzele

10 p. 10 / 242 Pieter Marchand, veiligheidscoördinator, ontwerpteam EPB verslaggeving De EPB-verslaggeving wordt (in onderaanneming van Architectenbureau Maarten Dobbelaere) uitgevoerd door Fanny Verstraeten Vrouwstraat Kaprijke Fanny Verstraeten

11 p. 11 / AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen SOG nr 1 De voorschriften van dit hoofdstuk vormen een toelichting en/of aanvulling bij de wetgeving overheidsopdrachten. Aan alle hieraan verbonden verplichtingen en aansprakelijkheden wordt door onderhavige richtlijnen op geen enkele manier afbreuk gedaan. aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) De aard van alle sub artikels van dit hoofdstuk 01. Aannemingsmodaliteiten is Pro Memorie (PM), inbegrepen in het artikel aannemingsmodaliteiten - algemeen. De prijs van het subartikel is inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft aannemingsmodaliteiten bestek PM nr 2 MEETCHAR Naast elke artikeltitel staat een meetchar die aangeeft welke meeteenheid en aard van overeenkomst van toepassing is voor dat artikel. Indien een tegenstrijdigheid tussen de meetchar en de paragraaf zou voorkomen in dit bestek heeft de tekst onder de paragraaf voorrang op de meetchar. NORMEN De aannemer is behalve aan alle in het bestek vermelde normen onverminderd onderworpen aan de bepalingen van de geldende normen NBN, technische voorschriften van de STS en, TV s (WTCB) en PTV s (Probeton) zoals die drie maanden voor de aanbestedingsdatum werden gehomologeerd of geregistreerd. VERANTWOORDELIJKHEID Dit bestek vraagt in verschillende artikels om documenten ter goedkeuring voor te leggen aan de ontwerper en/of het Bestuur. De goedkeuring door ontwerper en/of Bestuur ontslaat de aannemer en leden van het ontwerpteam echter niet van hun volledige verantwoordelijkheid aannemingsmodaliteiten voorafgaand plaatsbezoek PM nr 3 Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte heeft gesteld van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. Hierdoor wordt de inschrijver geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang van de aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken, m.b.t. de algemene coördinatie van de werken de inrichting van de bouwplaats de gemeentelijke voorschriften en nutsleidingen de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf de mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen het plaatsen van stellingen de opstelling van aangepast materieel (graafmachines, kranen, )

12 de eventuele voorafgaande sloopwerken de gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van scheidingsmuren of bestaande constructies,. Het attest van het voorafgaand plaatsbezoek moet als bijlage B bij het offerteformulier worden gevoegd. p. 12 / aannemingsmodaliteiten burgerlijke aansprakelijkheid PM nr 4 De aannemer is verantwoordelijk voor iedere schade die hij tijdens of door zijn werken zou toebrengen aan gebouwen, inboedel, beplanting, wegenis, nutsleidingen, e.d. of aan derden zowel aan hun persoon als aan hun goederen. Het betreft de extra contractuele aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek aannemingsmodaliteiten volledigheid van inschrijving PM nr 5 De opsomming van de prestaties in dit bestek moet als niet beperkend worden beschouwd. Door zijn inschrijving verplicht de aannemer zich ertoe in het kader van zijn opgegeven prijs alle prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met de volledige en onberispelijke voltooiing van de werken, zoals die in het aannemingsdossier voorzien zijn. Bijkomende leveringen en prestaties die niet expliciet beschreven zijn in het bestek, detailplannen of uitvoeringsschema s, maar onontbeerlijk zijn voor een volledige en vakkundige uitvoering van de werken of technische installaties maken integraal deel uit van de overeenkomst en worden verondersteld te zijn opgenomen in de prijsbieding. Eventuele leemtes of opmerkingen moeten gemeld worden bij de inschrijving. Zo niet worden deze verondersteld te zijn inbegrepen in de offerte. De aannemer kan zich niet beroepen op onderschatting of misvatting van de beschreven werken om afwijkingen van het aannemingscontract te bedingen aannemingsmodaliteiten onderaanneming PM nr 6 Niettegenstaande de aanbestedende overheid geen contractuele band heeft met de onderaannemers eist zij van de hoofdaannemer dat hij enkel werkt met onderaannemers die een erkenning hebben die in overeenstemming is met het aandeel van de opdracht dat zij zullen uitvoeren. Het bestek kan steeds bijkomende eisen opleggen inzake onderaannemers (zoals habilitatie, erkenningen, e.d.). De aannemer dient aan de leidend ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwd, deze voldoet aan de wetgeving houdende regeling van erkenning van aannemers van werken, in verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren. De onderaannemer kan pas starten wanneer de bewijzen zijn voorgelegd. De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van de werken in het bezit zijn van de erkenning aannemingsmodaliteiten keuringsattesten PM nr 7 In dit bestek wordt voor verschillende materialen en/of systemen geëist dat zij beschikken over een merk van overeenkomstigheid BENOR of een doorlopende technische goedkeuring ATG of een gelijkwaardig keuringsattest. De producten waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven kunnen worden meegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product.

13 p. 13 / 242 Wanneer door de aannemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld wordt, toont de aannemer vooraf en op zijn kosten de gelijkwaardigheid aan met een gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingsstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen,, opgemaakt door een officieel erkend onafhankelijk laboratorium. Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid zal deze overgaan tot een volledige partijkeuring ten laste van de aannemer. De betrokken producten mogen niet verwerkt worden voordat alle resultaten positief zijn. De aannemer heeft in dit geval nooit recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging aannemingsmodaliteiten materialenlijst PM nr 8 De aannemer legt op vraag van de architect of het Bestuur bij aanvang van de werken en/of minstens 15 dagen voor iedere levering of verwerking een lijst ter goedkeuring voor van alle te gebruiken materialen en systemen, samen met bijhorende representatieve stalen, kleurkaarten, technische fiches en eventueel voorgeschreven keuringsattesten. Wanneer dit gevraagd wordt, zal de aannemer de materialen, voor de aanvang van de werken, laten beproeven. Materialen De materialen worden zoveel mogelijk in recycleerbare verpakkingen geleverd. Het verpakkingsmateriaal wordt systematisch gesorteerd op de werf. Vlarema is van toepassing. Er wordt enkel gebruik gemaakt van duurzaam geëxploiteerd EUROPEES hout. Duurzaam geëxploiteerd hout is alle hout afkomstig van bossen waarvan het duurzaam beheer door een onafhankelijke instelling volgens internationaal erkende criteria werd gecertificeerd. Certificatie van het duurzaam beheer leidt ertoe dat het hout een label mag dragen. Volgende boscertificeringssystemen voldoen aan de vereiste criteria: - de FSC-certificering; - de PEFC België - certificering; - de PEFC-certificering van andere landen voor zover het hout afkomstig is van een land waar aan het criterium van een sterk ontwikkelde sociale dialoog is voldaan en waar de rechten van de inheemse volkeren worden gerespecteerd. De positieve lijst van de in aanmerking komende nationale PEFC certificeringen is beschikbaar op: / omzendbrieven / uitkomst positieve lijst PEFC. Bij voorkeur is de aannemer zelf FSC-of gelijkwaardig gecertificeerd. Zoniet dient de leverancier van het hout over het certificaat te beschikken. Bij de vorderingsstaat voegt de aannemer de aankoopfactuur van het hout waarop duidelijk vermeld staat -de COC-nummer van de leverancier -dat het hout bestemd was voor het desbestreffende project. Deze voorwaarden betreffen ook alle produkten waarin hout verwerkt zit zoals multiplex, osb, deuren, De aannemer toont aan de hand van de veiligheidsfiche (Safety Data Sheet) of de technische fiche aan dat er bij de productie van de gebruikte materialen geen stoffen voorkomen die als schadelijk beschouwd worden door de Europese richtlijn 67/548/EEC. Afwerkingsmaterialen en -producten die in contact staan met de binnenomgeving van het gebouw mogen geen stoffen bevatten die kankerverwekkend (R40, R45, R49), mutageen (R46, R68), schadelijk of giftig voor de voortplanting (R60, R61, R62, R63) of toxisch (R23, R24, R25, R26, R27, R28) zijn. Hierbij wordt verwezen naar de Europese Verordening (EG) nr. 1272/ aannemingsmodaliteiten - waarborgen PM nr 9 Volgende waarborgen worden (niet limitatief) vereist van de aannemer (zie ook bijlage F samenstelling postinterventiedossier) : -waarborg 10 jaar van waterdichting platte daken en aansluitingen en goten. -waarborg 10 jaar op hellende daken in zink.

14 p. 14 / 242 -waarborg 10 jaar voor levering en plaatsing van glaswerk (hermetische luchtdichtheid en vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten. -waarborg gemoffeld aluminium : 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op de hechting. -bij artikel aanvoerleidingen & toebehoren buizen/kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van 10 jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel van de leidingen, koppelingen en hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook aan de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw. -bij artikel leidingnet & toebehoren buizen/kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van 10 jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel van de leidingen, koppelingen en hulpstukken tussen collectoren en cv-elementen, alsook aan de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw. -bij artikel verwarmingselementen : fabriekswaarborg van 5 jaar op fabricagefouten. De looptijd van de waarborgen hierboven beschreven primeren op alle materialen en toestellen hernomen in de technische beschrijving. Voor alle andere gevallen geldt de garantievoorwaarde in de beschrijving van het desbetreffende artikel plaatsbeschrijvingen algemeen De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit betreft alle eigendommen en openbare domeinen die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan door de uitvoering van de werken. De tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen en de vergelijkende beschrijvingen worden opgemaakt door een beëdigd onafhankelijk expert, aangesteld door de aannemer. Hij zal minstens veertien dagen op voorhand het Bestuur = de eigenaar, de dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven ook verzoeken om zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren.. Voor de aanvang van de werken wordt een kopie van de door alle betrokken partijen ondertekende plaatsbeschrijving(en) aan alle betrokken partijen en het Bestuur overhandigd. Bij het einde van de werken wordt een tegensprekelijke staat van vergelijking opgemaakt met de vaststelling van de mogelijke schade t.o.v. de toestand vermeld in de plaatsbeschrijvingen bij de aanvang van de werken. De aannemer moet de vastgestelde beschadigingen herstellen of de schade vergoeden tegen de voorlopige oplevering. De plaatsbeschrijving zal bestaan uit een nauwkeurige tekstuele beschrijving een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto s of video een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele plaatsbeschrijving, aangevuld met foto s van de gebeurlijke schadegevallen plaatsbeschrijvingen aangrenzende constructies plaatsbeschrijvingen aangrenzende en te renoveren constructies/bij aanvang van de werken PM nr 10 aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art Sporthal : alle ruimtes. Zwembad : Kelder :de te renoveren ruimtes de te behouden delen.

15 Gelijkvloers : zone (groeps-) kleedkamers, zone instructiebad, zone buitensanitairen, zone traphal en lift (geen 50m-bad). Eerste verdieping : Alle ruimtes behalve de fitness en tribunes de te behouden delen. Tweede verdieping : alle ruimtes de te behouden delen. Derde verdieping : overloop lift/trap Vierde verdieping : overloop lift/trap Vijfde verdieping : alle ruimtes de te behouden delen. Volledige hoofdtraphal en noodtraphal verblijven. Ook de gevelpartijen waar werken aan dienen te gebeuren moeten opgenomen worden. p. 15 / plaatsbeschrijvingen aangrenzende en te renoveren constructies/staat van vergelijking nr 11 aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art Zie art PM plaatsbeschrijvingen wegenis en voetpaden De nodige plaatsbeschrijvingen van de openbare en/of private wegenis, inclusief de bestaande infrastructuur (riolering, putdeksels, verlichtingspalen, ) grenzend aan de werf en/of deel uitmakend van de werf plaatsbeschrijvingen wegenis en voetpaden bij aanvang van de werken PM nr 12 aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art De huidige toegangsweg van parking naar inkom. De zone tussen zwembad en sporthal te behouden delen. De zone naast het zwembad en toegangsweg die zal gebruikt worden voor de werfinrichting-de weg achter de sporthal zie ook het werfinrichtingsplan. De delen van de parking die gebruikt zullen worden als op-en afrit. Alle delen die de aannemer voorziet in zijn werfinrichtingsplan plaatsbeschrijvingen wegenis en voetpaden/staat van vergelijking PM nr 13 aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art Zie art werfcoördinatie algemeen werfcoördinatie planning van de werken PM nr 14 Voor de aanvang van de werken moet een globale planning opgemaakt worden in samenspraak met de opdrachtgever, de architect, de betrokken studiebureau s en nutsmaatschappijen. Deze planning houdt rekening met de vastgelegde uitvoeringstermijnen door de verschillende onderaannemers. Eventuele opmerkingen zullen door de aannemer in een herziene versie worden verwerkt. Op regelmatige tijdstippen zal de planning worden geëvalueerd, i.f.v. de vordering van de werken, de vastgelegde uitvoeringstermijn en gebeurlijke termijnsverlengingen.

16 De uitvoeringstermijn bedraagt 300 werkdagen. De uitvoering van de opdracht geschiedt in 1 onafgebroken fase. p. 16 / 242 Er moet echter rekening gehouden worden met het (voor zover mogelijk) in dienst houden van bestaande gebouwen en installaties + een gelijktijdig lopende werf in hetzelfde gebouw. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om werken op te delen op bepaalde specifieke werkzaamheden in opeenvolgende fases uit te voeren. Op het werfinrichtingsplan zijn de verschillende werffases aangeduid. Voorlopige planning : -start van de werken november 2017 tot eind december 2017; in deze eerste fase van werfopstart en sloopwerken blijft het volledige zwembadgebouw nog in dienst; de aangeduide delen van de sporthal blijven in dienst; -vanaf 1 januari 2018 tot ongeveer mei 2018 : enkel de binnenbaden van het zwembad blijven nog in dienst; het verblijf en kantoren zijn niet meer in dienst; de aangeduide delen van de sporthal blijven in dienst; -vanaf ongeveer mei 2018 tot einde werf (mei 2019) : het hele zwembadgebouw is buiten dienst, met uitzondering van de technische installaties voor de buitenbaden in de kelder (het buitenzwembad blijft in dienst gedurende de hele sluitingsperiode van het binnenbad!); de aangeduide delen van de sporthal blijven in dienst; -zelfde periode : een tweede aanneming start op, hierbij worden herstellingswerken aan het zwembadgebouw uitgevoerd: uitbraak en vernieuwen van alle perrons en bevloeringen kleedruimtes -1 en gelijkvloers; werken aan alle dakoversteken; ingrepen op verdiepingen 3 en 4 van de verblijven ifv brandveiligheid; ingrepen op verdieping 1 (in de zones die buiten deze aanneming vallen) ifv brandveiligheid; de aangeduide delen van de sporthal blijven in dienst; -de aanpassingswerken inzake legionella in de sporthal moeten gefaseerd worden uitgevoerd (per doucheruimte), zodat er steeds een maximaal aantal kleedruimtes in gebruik kan blijven. De zones voor werfinrichting van beide (deels) gelijklopende werven zullen deels gescheiden gehouden worden zie werfinrichtingsplan. Binnen het zwembadgebouw zullen er zones zijn waar beide werven grenzen/overlappen. De werfwegen zullen gemeenschappelijk zijn. Coördinatie zal bijgevolg heel belangrijk zijn en een stipte opvolging vereisen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art werfcoördinatie werfleiding en controle PM nr 15 WERFLEIDING De aannemer neemt persoonlijk de leiding van en het toezicht op de werken op zich of wijst hiervoor een gemachtigde aan, die als werfverantwoordelijke instaat voor de goede uitvoering van de opdracht. De gemachtigde moet door het Bestuur worden erkend. Het Bestuur heeft steeds het recht om de gemachtigde te doen vervangen. WERFCONTROLE 0p de werf is steeds een kopie van het volledige aannemingsdossier aanwezig. De plannen worden op een afgesproken plaats opgehangen; hierop worden alle verbeteringen en aanpassingen aangeduid. Deze wijzigingen worden, na goedkeuring door de architect en/of opdrachtgever, in het dagboek der werken en/of de werfverslagen genoteerd. Het dagboek der werken en een kopie van alle werfverslagen moeten zich steeds op de bouwplaats bevinden in het werfkantoor. De aannemer stelt het nodige materieel, leveringen en personeel ter beschikking van het Bestuur en de controleorganen om al de door hen nuttig geachte controles uit te voeren. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art werfcoördinatie werfvergaderingen PM nr 16

17 p. 17 / 242 Minstens eenmaal per werkweek vindt er een werfvergadering plaats. Er wordt in samenspraak tussen de opdrachtgever, de architect en de aannemer een bepaalde dag van de week en een vast uur afgesproken waarop de werfvergaderingen worden gehouden. Indien geen specifieke problemen in de werfvergadering worden besproken, mag de aannemer vertegenwoordigd zijn door een gemachtigde. Indien voorafgaandelijk gesignaleerd wordt dat op de werfvergadering een specifiek probleem zal worden besproken, moet de aannemer daarbij vertegenwoordigd zijn door een terzake bevoegd afgevaardigde. Eventueel bijkomende vergaderingen op uitnodiging van de architect zijn verplichtend voor de aannemer. In overleg tussen het Bestuur en de architect worden dag en uur bepaald. Van elke werfvergadering wordt door de architect/ingenieur technieken een werfverslag opgemaakt waarin alle besproken punten worden opgenomen en dat aan alle betrokken personen wordt overhandigd of toegestuurd. Deze verslagen zullen de waarde hebben van een aangetekende briefwisseling. Alle punten waarop geen bezwaar gemaakt is, worden als bekrachtigd beschouwd werfcoördinatie uitzetten bouwwerken PM nr 17 Alle vereiste middelen en prestaties om de maten van de constructies correct vast te leggen, te visualiseren en de controle ervan door het Bestuur mogelijk te maken. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art Voor de aannemer begint met het uitzetten, verwittigt hij de architect hiervan minimum drie dagen op voorhand. Het uitzetten van de bouwwerken op het terrein gebeurt door het aanbrengen van voldoende referentiepunten en stevige merktekens. De waterpasmerktekens voor de afgewerkte vloerpeilen moeten op onuitwisbare wijze vastgelegd worden in overleg met de architect. Het niveau 0.00 is het peil van de afgewerkte vloerpas van de gelijkvloerse verdieping of zoals aangegeven op de plannen. Bij vastgestelde anomalieën op het terrein moet de aannemer zo nodig de afgeleverde bouwvergunning raadplegen en het Bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Na het uitzetten nodigt de aannemer de architect en de opdrachtgever uit tot verificatie op het terrein en het eventueel aanbrengen van de nodige verbeteringen in het bijzijn van de aannemer of zijn gemachtigde. Het Bestuur moet zijn akkoord over de uitgezette maten noteren in het dagboek der werken. Pas dan kunnen de funderingswerken aangevat worden werfcoördinatie as-builtdossier PM nr 18 De aannemer levert de nodige asbuilt-plannen aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking voor de samenstelling van het postinterventiedossier. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art De inhoud van het as-builtdossier is als bijlage F bij dit bestek gevoegd. De gegevens worden gefaseerd overhandigd aan het Bestuur en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking! Telkens wanneer de posten van een hoofdstuk voor meer dan 90% gevorderd worden, dienen de as-builtgegevens die betrekking hebben op die posten overhandigd te worden. Indien de as-builtgegevens nog niet overhandigd zijn, of duidelijk onvolledig en/of foutief zijn, kan er slechts maximaal 90% van elke post in dat hoofdstuk gevorderd worden. Met andere woorden : de laatste 10% van elk artikel kan pas gevorderd worden na overhandiging van de desbetreffende as-builtgegevens. De as-builtplannen worden opgemaakt volgens de tekenafspraken van bijlage J. De ontwerpplannen bouwkunde worden in DWG-formaat ter beschikking gesteld aan de aannemer. Hij zal deze aanpassen naar de as-built toestand.

18 p. 18 / 242 De as-built van de technieken wordt opgemaakt met deze as-built plannen bouwkunde als onderlegger in pdfformaat. De as-builtplannen maken deel uit van de as-builtgegevens die gefaseerd moeten worden overhandigd! werfcondities algemeen werfcondities orde en netheid PM nr 19 De hoofdaannemer richt een nette en ordentelijke werf in en is gedurende de hele uitvoering van de werken verantwoordelijk voor het onderhoud en regelmatig opruimen ervan. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art TUSSENTIJDS OPRUIMEN & REINIGEN VAN DE BOUWPLAATS Tot aan de voorlopige oplevering staat de aannemer in voor: het wekelijks opruimen van de bouwplaats en reinigen van werflokalen, of telkens het opdrachtgevend Bestuur, architect of veiligheidscoördinator hierom verzoeken het regelmatig opruimen en verwijderen van de werf van alle puin, afval, overschotten van gebruikte materialen of afval van de door hem en/of zijn onderaannemers uitgevoerde werken. het treffen van alle maatregelen om de toegangswegen tot de werf (wegenis, riolen) proper te houden; alle door het gemeentebestuur opgelegde waarborgen betreffende het openbaar domein zijn daarbij ten laste van de aannemer. ALGEMENE SCHOONMAAK VOOR DE VOORLOPIGE OPLEVERING Bij het beëindigen van de werken en voor er tot de voorlopige oplevering kan worden overgegaan, moet de aannemer zorgen voor een grondige opkuis van de volledige werf, zowel buiten als binnen de gebouwen, door hem gebouwd, uitgerust of gebruikt tijdens de werken, ongeacht of de vervuiling door hemzelf of zijn onderaannemers werd veroorzaakt. Deze algemene opkuis omvat o.a. het weghalen van klevers, het wassen van alle schrijnwerk en beglazing, bevloeringen, vensterbanken, sanitaire toestellen,. De reinigingswerken gebeuren met aangepaste producten en waar vereist door gekwalificeerd personeel. Keuring De architect en het Bestuur behouden zich het recht voor om na schriftelijke aanmaning, en indien de aannemer hieraan geen gevolg heeft gegeven binnen de 8 dagen na ontvangst, de werf te laten opruimen door derden en de achtergelaten materialen te laten afvoeren. De kosten hiervoor worden onverminderd van de maandelijkse vorderingsstaat of eindafrekening van de aannemer afgehouden werfcondities geluids- en stofhinder PM nr 20 GELUIDSHINDER De aannemer moet zijn machines en het aangewende materieel voorzien van alle geluiddempende middelen die de techniek hem ter beschikking stelt. Alle gebeurlijke klachten en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. STOFHINDER Bij werken die gepaard gaan met opwaaiend stof, treft de aannemer de nodige maatregelen om de hinder voor de omgeving te beperken. De voorziene maatregelen kunnen bestaan uit het besproeien met water en/of het spannen van afschermende zeilen. Alle gebeurlijke klachten, schadeclaims en/of boetes zijn ten laste van de aannemer. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art werfcondities nazorg PM nr 21

19 p. 19 / 242 De aannemer verbindt zich ertoe om de afgewerkte gebouwen en/of lokalen te beschermen en in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering. Waar vereist zullen bouwdrogers, vorstbeschermers, e.d. worden voorzien. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in art veiligheidsvoorschriften algemeen PM nr 22 De aannemer neemt op zijn verantwoordelijkheid alle nodige organisatorische en technische maatregelen om gedurende het ganse verloop van de werken de veiligheid te verzekeren van zijn personeel en van alle op de werf toe te laten personen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke uitvoeringsposten waarop het veiligheids- & gezondheidsplan betrekking heeft. Materialen en uitvoering Alle werken worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van: de Codex over het welzijn op het werk de welzijnswet van 04/08/1996 het KB van 25/01/2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en haar wijzigingen de nog geldende voorschriften van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) de diverse publicaties van het Nationaal Actiecomité voor de Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB). De aannemer zal zich schikken naar de aanbevelingen van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking en de richtlijnen van het veiligheids- & gezondheidsplan, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. Alle eventueel hieraan verbonden kosten zijn inbegrepen in de aanneming. Volgens het art.159 van het KB van 15/07/2011 inzake overheidsopdrachten is de opvraging van documenten zoals vermeld in punt 1 en punt 2 van art. 30 van het KB van 25/01/2001 (gewijzigd door het KB van 19/01/2005) facultatief. Aangezien het veiligheids- en gezondheidsplan voldoende nauwkeurig beschrijft op welke wijze het bouwwerk moet worden uitgevoerd, worden er door de coördinator-ontwerp geen bijkomende documenten opgevraagd aan de inschrijvers. Door het ondertekenen van de intentieverklaring bevestigt de inschrijver dat hij de werkmethode zal volgen die voortvloeit uit dit veiligheids- en gezondheidsplan. Personen die de veiligheidsvoorschriften overtreden, kunnen van de bouwplaats worden gestuurd studies stabiliteit - algemeen PM nr 23 Het lastenboek geeft uitsluitsel over de concrete modaliteiten m.b..t. de voorafgaande stabiliteitsstudies. In zoverre het lastenboek de studies niet concreet ten laste legt van de aannemer, zijn alle stabiliteitsstudies standaard als een last van de door de opdrachtgever aangestelde ontwerper stabiliteit te beschouwen. Uitzondering kan evenwel gemaakt worden voor werken van beperkte omvang of systeemgebonden constructies waarvoor het lastenboek desgevallend prestatiecriteria kan opleggen. In deze gevallen kan het lastenboek gepalen dat de studie ten laste valt van de aannemer. De studies ten laste van de aannemer dienen steeds ter controle en goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever en de ontwerper stabiliteit, doch blijven als grondslag voor de uit te voeren werken onder volledige verantwoordelijkheid staan van de aannemer. De aanvaarding of goedkeuring van de berekeningsnota s die de aannemer ingevolge de voorwaarden van het lastenboek dient voor te leggen zullen daarbij geenszins zijn aansprakelijkheid doen verminderen. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijzen van alle respectievelijke

20 p. 20 / studies technieken - algemeen PM nr 24 Het lastenboek geeft uitsluitsel over de concrete modaliteiten m.b.t. de voorafgaande studies van de technische installaties. In zoverre het lastenboek de studies niet concreet ten laste legt van de aannemer, zullen alle studies m.b.t. speciale technieken standaard als een last van de door de opdrachtgever aangestelde ontwerper technieken worden beschouwd. Uitzondering kan evenwel gemaakt worden voor eenvoudige installaties of systeemeigen installaties waarvoor het lastenboek desgevallend prestatiecriteria kan opleggen. In deze gevallen kan het lastenboek gepalen dat de studie ten laste valt van de aannemer. De studies ten laste van de aannemer dienen steeds ter controle en goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever en de ontwerper technieken, doch blijven als grondslag voor de uit te voeren werken onder volledige verantwoordelijkheid staan van de aannemer. De aanvaarding of goedkeuring van de berekeningsnota s en/of uitvoeringsschema s die de aannemer ingevolge de voorwaarden van het lastenboek dient voor te leggen zullen daarbij geenszins zijn aansprakelijkheid doen verminderen.

21 p. 21 / BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen SOG nr 25 De voorbereidende werkzaamheden voor de inrichting van de bouwplaats omvatten alle administratieve en organisatorische maatregelen en technische middelen om de werken volgens de bepalingen van het aanbestedingsdossier mogelijk te maken en dit overeenkomstig de omvang van de opdracht, de moeilijkheidsgraad en de eisen van veiligheid en hygiëne. Alle bedrijfsmiddelen, zoals materieel, energie, water, communicatiemiddelen, transport, e.d., alsook de (voorlopige) aansluiting aan de installaties van algemeen nut, de nodige vergunningen, vergoedingen of borgstellingen nodig voor de verwezenlijking van de aanneming zijn standaard inbegrepen in de eenheidsprijs. Dit geldt tevens voor alle deelaspecten van de inrichting van de werf, behalve indien de aanbestedingsdocumenten voor sommige van deze artikelen uitdrukkelijk een afzonderlijke post zouden voorzien. De inrichting en organisatie van de bouwplaats gebeurt voor de aanvang van de werken en volledig op kosten van de aannemer. De concrete planning hiervan wordt volledig overgelaten aan het initiatief en de verantwoordelijkheid van de aannemer, weliswaar binnen de voorwaarden opgelegd door het bestuur in het voorstel van werfinrichtingsplan. BELANGRIJK : Er dient extra aandacht te zijn voor-de veiligheid van publiek en personeel tijdens de werken : vb. signalisatie op de parking om de aandacht te vestigen op het werfverkeer (vanuit standpunt publiek en personeel) én op het publiek en personeel (vanuit standpunt aannemers, leverancier)s; vb. extra signalisatie, zwaailicht of andere veiligheidsmaatregelen bij het kruisen van werfverkeer en publiek,. Zie werfinrichtingsplan. aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) De aard van alle sub artikels van dit hoofdstuk 02. Bouwplaatsvoorzieningen is Pro Memorie (PM), inbegrepen in het artikel bouwplaatsvoorzieningen - algemeen beschermingswerken algemeen beschermingswerken - beplantingen beschermingswerken beplantingen/bomen PM nr 26 De aannemer moet de bestaande bomen waarvan de verwijdering niet uitdrukkelijk wordt voorzien, op afdoende wijze beschermen tegen ieder risico tot beschadiging of vernietiging. aard van de overeenkomst: Pro Memorie (PM) De te behouden bomen worden beschermd, de bescherming wordt gedurende de ganse loop van de werken in stand gehouden. De beschermingshoogte is aangepast aan de kruinhoogte met een minimum van 1,80 m. De beschermingszijvlakken zijn tenminste 0,5 m breder dan de kruindiameter van de boom. Binnen deze zone mogen geen bouwactiviteiten plaatsvinden (graven, ophogen, bouwverkeer, opslag van materialen, ), behoudens de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever en architect. Na voltooiing worden de beschermingsmiddelen verwijderd en afgevoerd van de bouwplaats. De bomen die tijdens de beschermingsperiode toch beschadigd worden, zullen vervangen worden (soort en grootte zoals de beschadigde exemplaren) of vergoed worden op kosten van de aannemer. De schade zal berekend worden