RAW0024 GEMEENTEWERKEN ROTTERDAM Besteknummer Reconstructie Provenierssingel

Transcriptie

1 Bladnr WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: - het vervangen van de gasleidingen door Stedin; - het rijzen van elektrakabels door Stedin; - het rijzen van kabels, mantelbuizen en kasten door UPC; - het rijzen van kabels en mantelbuizen door KPN; - het rijzen en/of vervangen van leidingen door Evides; - het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten; - het verplaatsen of op hoogte brengen van (ondergrondse) vuilcontainers; - het nazien en vernieuwen van riool huisaansluitingen; - het verrichten van werkzaamheden aan parkeermeters en fietstrommels door stadstoezicht; - het plaatsen van verkeersmaatregelen / afzettingen door Buko; - bouw activiteiten aan woningen en gebouwen; - werkzaamheden aan het Centraal Station; - evenementenkalender; - het aanbrengen van oever- en waterplanten - het verrichten van werkzaamheden aan de wisselverwarming; - het verrichten van werkzaamheden aan de centraalkasten; - het verrichten van werkzaamheden aan de Vecom; - het verrichten van werkzaamheden aan de Kerkbrug; - het verrichten van werkzaamheden aan de beschoeiing; DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERKEN 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V wordt de aannemer erop gewezen dat de coördinatie van de navolgende werken door de aannemer in overleg met de directie dient te geschieden: - het vervangen van de gasleidingen door Stedin; - het rijzen van elektrakabels door Stedin; - het rijzen van kabels, mantelbuizen en kasten door UPC; - het rijzen van kabels en mantelbuizen door KPN; - het rijzen en/of vervangen van leidingen door Evides; - het ontkoppelen en weer aansluiten van lichtmasten; - het verplaatsen of op hoogte brengen van (ondergrondse) vuilcontainers; - het nazien en vernieuwen van riool huisaansluitingen; - het verrichten van werkzaamheden aan parkeermeters en fietstrommels door stadstoezicht; - het plaatsen van verkeersmaatregelen / afzettingen door Buko; - bouw activiteiten aan woningen en gebouwen; - werkzaamheden aan het Centraal Station; - evenementenkalender; - het aanbrengen van oever- en waterplanten - het verrichten van werkzaamheden aan de wisselverwarming; - het verrichten van werkzaamheden aan de centraalkasten; - het verrichten van werkzaamheden aan de Vecom; - het verrichten van werkzaamheden aan de Kerkbrug; - het verrichten van werkzaamheden aan de beschoeiing;

2 Bladnr PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSCHEMA 04 In het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende dwingende milestones, dwingende faseringen, tijdstippen en dwingende randvoorwaarden: Dwingende milestones: - de deelopleveringen van de werkzaamheden: Fase Aanvangsdatum Einddatum Het gehele werk dient opgeleverd te worden op vrijdag 16 mei Dwingende faseringen Algemeen - De volgorde van fases dienen chronologisch uitgevoerd te worden conform bijgevoegde verkeersplan; - Met een volgende fase mag pas worden aangevangen na gereedkomen vorige fase, of na toestemming van de directie; - Indien er vertraging wordt opgelopen t.g.v. onwerkbaar weer in een fase en is deze vertraging: - minder dan 5 werkdagen dan dient de opgelopen vertraging te worden ingelopen binnen de doorlooptijd van dezelfde fase waarin de vertraging is opgelopen; - 5 werkdagen of meer dan wordt de doorlooptijd van deze fase verlengd met het aantal onwerkbare dagen + eventueel het aantal dagen om de volgende fase te kunnen starten op de eerstvolgende maandag; - De aannemer dient de vertraging met inachtneming van het voorgaande t.g.v. onwerkbaar weer direct bij optreden te melden aan de directie; - De aannemer heeft geen recht op verrekening van meerkosten van een langere uitvoeringsduur t.g.v. vertraging voortvloeiend uit onwerkbaar weer. Het werk starten op 17 juni 2013 en opleveren op 16 mei GEDETAILLEERD WERKPLAN 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 1989, verlangd omvattende: - fasering volgens bijgevoegd verkeersplan; - tramverkeer dient te allen tijde onbelemmerd doorgang te hebben over danwel de noordzijde van de Provenierssingel danwel de zuidzuide van de Provenierssingel - afzettingen volgens bijgevoegd omleidingsplan/bebordings tekeningen - afzettingen Schiekade; - het verkeersmaatregelenplan-uitvoering; - de tijdelijke bereikbaarheid gedurende de werkzaamheden; - verlichtingsinstallatie; - kabels en leidingen; - tijdelijke verlichting; - het omgaan met alle vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel lid 01 van dit bestek - bemaling; - de spoorwegtechniek; - werkzaamheden in verontreinigde grond; - straatwerkplan als bedoeld in artikel van dit bestek - een balken- of strokenschema ("zes weken schema") in tweevoud; frequentie 1 x 4 weken;

3 Bladnr WERKTIJDEN 01 Indien de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk buiten de normale werktijden dient te geschieden is hiervoor vooraf goedkeuring van de directie en de deelgemeente Noord noodzakelijk. 04 Als "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel van een werkdag en zaterdag, conform het gestelde in de U.A.V. 1989, beginnend om uur en eindigend om uur. 05 Hei-, tril-, sloop- en boorwerkzaamheden zijn tussen uur en uur en tussen uur en uur niet toegestaan PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN 02 TEERHOUDENDE MATERIALEN De uit het werk komende partij teerhoudende materialen (betreffende de totale hoeveelheid volgens dit bestek) voor de thermische bewerking dient rechtstreeks te worden afgevoerd naar Van Bentum Recycling Centrale B.V. aan de Vondelingenplaat 17 te Rotterdam voor de thermische verwijdering van teer uit de keten, als bedoeld in de Wet Milieubeheer VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 03 In verband met het ontstaan van trillingen mag er zonder toestemming van de directie op het werk geen gebruik gemaakt worden van machines op rupsen, alleen van machines op banden. Indien de aannemer van mening is dat dit uitvoeringstechnisch niet verantwoord is, dient hij dit aan de directie aan te geven. Per geval kan de directie bepalen of het gebruik van machines op rupsbanden toegestaan is. 04 In verband met het ontstaan van trillingen mag binnen de werkgrenzen de snelheid voor alle materieel en (vracht)auto's, uitgezonderd personenvoertuigen maximaal 15 km/u bedragen.

4 Bladnr SLOOPWERK EISEN EN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN UITVOERING SLOOPWERK, ALGEMEEN 01 Gedurende het werk mogen tijdens werkuren losliggende materialen niet onbeheerd blijven. Buiten werkuren mogen zich in het werkgebied en de omgeving ervan geen losliggende materialen bevinden. 02 Lichte materialen welke zich in, op en nabij het werk bevinden dienen te worden opgeslagen in deugdelijk afgesloten containers INFORMATIE-OVERDRACHT SLOOPWERK, ALGEMEEN UITWISSELEN VAN GEGEVENS I.V.M. SLOOPWERK, ALGEMEEN 01 Het uitwisselen van basisdocumenten in verband met volgens het bestek te verstrekken informatie dient plaats te vinden overeenkomstig paragraaf Communicatie-Informatieuitwisseling RISICOVERDELING EN GARANTIES SLOOPWERK, ALGEMEEN RISICOVERDELING/GARANTIES VRIJKOMENDE MATERIALEN, ALGEMEEN 01 Acceptatietarieven van vrijkomende materialen die moeten worden vervoerd naar en/of afgegeven bij een met (naam en) adres vermelde locatie buiten het werkterrein of naar een met naam vermelde locatie op het werkterrein (bijvoorbeeld een door derden op het werk ter beschikking gestelde container) dienen te worden verrekend op de daarvoor bedoelde stelpost: bestekspostnr stelpost inzake de acceptatiekosten CONTAINERS 01 Het aanwezige puin en bouw- en sloopafval moet direct in containers worden opgeslagen en worden afgevoerd, verder dient gedurende de sloopperiode in het weekend de straat vrij te zijn van containers ASBEST OF BODEMVERONTREINIGING 01 Wanneer de aannemer asbest c.q. bodemverontreiniging aantreft, welke niet in het bestek is vermeld, dient hij de directie hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De aannemer is verplicht alle medewerking te verlenenopdat een nader door derden uit te voeren onderzoek of sanering onbelemmerd kan plaatsvinden. Zonodig dient het werkschema in overleg met de directie hierop te worden aangepast BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN SLOOPWERK, ALGEMEEN VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER I.V.M. KABELS EN LEIDINGEN 01 Voor zover bij de inschrijvingsaanvraag of door de directie niet anders vermeld, dient de aannemer in aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard 2005 tevens melding te maken van zijn werkzaamheden bij: KLIC-West: Croeselaan 28, Postbus 8310, 3503 RH Utrecht; telefoon nummer , telefax nummer WERKTERREIN EN OPENBAAR GEBIED 01 De aannemer moet tijdens de sloopwerkzaamheden of tijdens het laden van puin en dergelijke op middelen van vervoer door middel van natspuiten de stofvorming bestrijden. 02 De aannemer moet voorzieningen treffen om beschadigingen als gevolg van afvallende en/of afkomende materialen aan de openbare weg te voorkomen. De aannemer stelt de directie op de hoogte van de door hem te nemen maatregelen.

5 Bladnr BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN 05 Vrijkomende rioolbuizen, putten en kolken mogen in verband met de daarbij optredende trillingen niet op het werk verkleind worden, maar dienen op depot of op de stortlocatie verkleind te worden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten dienen in de eenheidsprijs voor het opbreken van deze materialen te zijn inbegrepen.