BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 2 juli 2013

Transcriptie

1 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 juli 2013 nummer: 2013_BW_00409 Onderwerp Uitgangspunten betreffende aanbestedingsproces conform de nieuwe Aanbestedingswet binnen het samenwerkingsverband Teylingen, Katwijk en Noordwijk (TKN) vormend Beknopte samenvatting Vanaf 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. De inkoop van werken, leveringen en/of diensten worden op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) aanbesteed en gegund, niet meer op laagste prijs. De gemeente Teylingen, Katwijk en Noordwijk hebben een gezamenlijk moederbestek opgesteld, waarna vervolgens per aanbesteding wordt bekeken hoe de verhouding binnen de gekozen systematiek wordt ingevuld. Bevoegd portefeuillehouder: Kees van Velzen Betrokken portefeuillehouder: Leo van der Zon HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Ingewonnen advies/adviezen: Inkoop Bijgevoegde bijlage(n): Eigenverklaringaanbestedingsproceduresaanbestedendediensten Inschrijvingsleidraad onderhandse aanbesteding DEF Inschrijvingsleidraad openbare aanbesteding DEF Meerwerkrapport TKaN STANDAARD 2013 Moederbestek delen 0 tm 2.1 en 3 vd Wijzigingen en aanvullingen Standaard 2010 vd MOTIVERING Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf: Op 18 juni 2012 is tussen de gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk een p 1 van 706

2 samenwerkingsovereenkomst getekend op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Onderdeel van deze overeenkomst betreft een verregaande samenwerking op het gebied van aanbestedingen. Vanaf 1 april 2013 is de nieuwe Aanbestedingswet van kracht. De inkoop van werken, leveringen en/of diensten worden op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) aanbesteed en gegund, niet meer op laagste prijs. Uitvloeisel hiervan is het opstellen van een gezamenlijk moederbestek Aanbesteding en uitvoering werken onder regiem Aanbestedingswet 2012 en Standaard Een "Moederbestek" vormt het basisbestand waarmee een potentiële opdrachtgever, of een uitvoerende partij namens de opdrachtgever, een overeenkomst kan gaan maken. In de moederbestekken staan de uitgangspunten en systematiek benoemd inclusief keuzemogelijkheden. Vervolgens wordt per aanbesteding bekeken hoe de verhouding binnen de gekozen systematiek wordt ingevuld. Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen: 1.1 De inschrijvingsleidraden zijn juridisch getoetst. Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen: Inkoop Het advies is gunstig. <p>akkoord.</p> Beslist het volgende: BESLISSING punt 1: De uitgangspunten en de systematiek van de moederbestekken vast te stellen, inclusief keuzemogelijkheden. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Gemeentewerken Projecten en Planvoorbereiding Financiële consequenties: N.V.T. BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Eigenverklaringaanbestedingsproceduresaanbestedendediensten Inschrijvingsleidraad onderhandse aanbesteding DEF Inschrijvingsleidraad openbare aanbesteding DEF Meerwerkrapport TKaN STANDAARD 2013 Moederbestek delen 0 tm 2.1 en 3 vd p 2 van 706

3 Wijzigingen en aanvullingen Standaard 2010 vd p 3 van 706

4 eigenverklaringaanbestedingsproceduresaanbestedendediensten.pdf Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een publiekrechtelijke instelling dan wel een samenwerkingsverband van deze overheden of publiekrechtelijke instellingen. Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Behorende bij aanbesteding In te vullen door de aanbestedende dienst Naam aanbestedende dienst: Naam aanbesteding: Met referentienummer: Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel zijn punt 2 en 3 van toepassing, punt 4 maakt geen deel uit van de Eigen verklaring. Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure onder de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel is punt 4 van toepassing, de punten 2 en 3 maken geen deel uit van de Eigen verklaring. Deze aanbesteding betreft: een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel 1 een aanbestedingsprocedure onder de van toepassing zijnde Europese aanbestedingsdrempel 1 Algemene gegevens In te vullen door de onderneming Onder onderneming wordt een aannemer, leverancier of dienstverlener verstaan. 1.1 Naam onderneming: 1.2 Gegevens onderneming: Vestigingsadres: Straat en huisnummer: Postcode: Woonplaats: Land van vestiging: Telefoonnummer: Postadres: 1.3 Nummer van inschrijving in het handelsregister 2, dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming: Postbus: Postcode: Woonplaats: Het gaat hier om de persoon, binnen de bij 1.1 genoemde onderneming, met wie het contact over deze aanbesteding zal lopen. 1.4 Gegevens contactpersoon van de onderneming: Naam: Telefoonnummer: 1 Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. De Europese 02/07/2013 Commissie 16:19 stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast, deze worden gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. 2 Artikel 2, Handelsregisterwet 2007 p 4 van 706

5 2 van 12 Bij een samenwerkingsverband (combinatie) gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk inschrijven op een opdracht. Onder 1.5 dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder afzonderlijk de Eigen verklaring in te dienen. NB. Het gaat hier om een samenwerkingsverband en niet om de situatie waarin een beroep wordt gedaan op een derde. Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven de Eigen verklaring niet in te vullen. 1.5 (Indien van toepassing) Overige deelnemer(s) in het samenwerkingsverband: Naam: Telefoonnummer: Naam: Telefoonnummer: Naam: Telefoonnummer: Naam: Telefoonnummer: Naam: Telefoonnummer: Bij 1.6 dient, indien sprake is van een samenwerkingsverband, in ieder geval de naam te worden weergegeven van de onderneming die namens het samenwerkingsverband de pen voert. 1.6 (Indien van toepassing) Naam penvoerder samenwerkingsverband: Het gevraagde in deze Eigen verklaring dient gelijk te zijn aan hetgeen in de overige aanbestedingsstukken wordt gevraagd. > Ondergetekende verklaart hierbij dat: INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE AANBESTEDINGSDREMPEL, EN DERHALVE WETTELIJK VERPLICHTE UITSLUITINGSGRONDEN GELDEN: 2 Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel 3 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens: De onder 2.1 genoemde verplichte uitsluitingsgronden moeten bij aanbestedingen boven de Europese aanbestedingsdrempels altijd worden gevraagd. Onder deze uitsluitingsgronden vallen in ieder geval veroordelingen op grond van de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater. 2.1 deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen: 1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te plegen, actief deelneemt: aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd, aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie. 2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit. 2.2 omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt; p 5 van Artikel 02/07/ , Aanbestedingswet 16:

6 Eigen verklaring 3 van 12 voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten 2.3 fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend; 2.4 witwassen van geld, waaronder wordt verstaan: 1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden. Aan te kruisen door de aanbestedende dienst INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN. 3 Facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel 4 (aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard, de desbetreffende uitsluitingsgronden aan) De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 3. Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. 3.1 zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of een (faillissements)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet of regelgeving; 3.2 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet of regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel; In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A, dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden, aangegeven dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond. 3.3 zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan; 3.4 zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen; Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de aan bestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 3.5, valt alle informatie die door de aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding. 3.5 zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt. 02/07/ Artikel 2.87, 16:19 Aanbestedingswet 2012 p 6 van 706

7 4 van 12 Aan te kruisen door de aanbestedende dienst INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN: 4 Facultatieve uitsluitingsgronden onder de Europese aanbestedingsdrempel (aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard, de desbetreffende uitsluitingsgronden aan. Indien 4.10 wordt aangekruist, vult de aanbestedende dienst de betreffende uitsluitingsgrond in) De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 4. Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. 4.1 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen: 1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te plegen, actief deelneemt: aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd, aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie. 2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit. 4.2 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt; 4.3 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend; 4.4 zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen van geld, waaronder wordt verstaan: 1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden. 4.5 zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of een (faillissements)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet of regelgeving; 4.6 tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet of regelgeving wegens overtreding van een voor hem relevante beroepsgedragsregel; p 7 van 706

8 Eigen verklaring 5 van 12 voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden aangegeven dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond. 4.7 zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan; 4.8 zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen; Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 4.9, valt alle informatie die door de aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding. 4.9 zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt. De wet biedt ruimte om naast de hier genoemde uitsluitingsgronden ook andere uitsluitingsgronden te stellen. Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen (een door de aanbestedende dienst nader te bepalen uitsluitingsgrond) p 8 van 706

9 6 van 12 Aan te kruisen en in te vullen door de aanbestedende dienst INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure MET GESCHIKTHEIDSEISEN: 5 Geschiktheidseisen 5 (facultatief) (aanbestedende dienst kruist, indien hij geschiktheidseisen op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard, de desbetreffende geschiktheidseisen aan) De aanbestedende dienst dient, indien hij geschiktheidseisen stelt, aan te geven welke geschiktheidseisen bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. Onder geschiktheidseisen vallen eisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. Geschiktheidseisen zijn eisen die aan de onderneming worden gesteld, niet aan de uit te voeren opdracht. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en welke eisen hij stelt, moeten afwegen of de eis proportioneel is in het licht van de opdracht. 5.1 zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. financiële en economische draagkracht, zoals opgenomen in: documentnaam Pagina of paragraafnummer 5.2 zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid, zoals opgenomen in: documentnaam Pagina of paragraafnummer De aanbestedende dienst kan een onderneming verzoeken aan te tonen dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. In het geval de gegadigden of inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure over een bepaalde vergunning dienen te beschikken of indien zij lid dienen te zijn van een bepaalde organisatie in hun land van herkomst om de betrokken dienst te kunnen verlenen, kan de aanbestedende dienst van de gegadigden of inschrijvers verlangen dat zij aantonen over een dergelijke vergunning te beschikken of lid van de bedoelde organisatie zijn. De onderneming dient de naam en het inschrijfnummer van deze organisatie in de Eigen verklaring te vermelden. 5.3 zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. beroepsbevoegdheid, zoals opgenomen in: documentnaam Pagina of paragraafnummer (in het geval zijn onderneming, bij een aanbestedingsprocedure voor diensten, lid is van een bepaalde (beroeps) organisatie) Naam en inschrijfnummer van de betreffende organisatie: In te vullen door de onderneming Aan te kruisen en in te vullen door de aanbestedende dienst INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure MET TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITVOERINGSVOORWAARDEN: 6 Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden 6 (facultatief) (aanbestedende dienst kruist dit aan, indien hij technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard) De aanbestedende dienst kan technische specificaties stellen en bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van de opdracht. Voor zover technische specificaties en bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de opdracht betrekking hebben op milieu of dierenwelzijn, of gebaseerd zijn op sociale overwegingen vallen ze binnen deze Eigen verklaring. Indien de aanbestedende dienst dergelijke technische specificaties of bijzondere voorwaarden heeft gesteld, dient hij dit bij punt 6.1 aan te kruisen. Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen. Omdat voor inschrijvers duidelijk moet zijn naar welke technische specificaties en voorwaarden uit de aanbestedingsstukken wordt verwezen, kan de aanbestedende dienst het beste in de aanbestedingsstukken alle betreffende technische specificaties en voorwaarden bij elkaar zetten, zodat inschrijvers makkelijk kunnen zien welke technische specificaties en voorwaarden er op dit terrein worden gesteld. 6.1 zijn onderneming voldoet of zal voldoen aan de in de aanbestedingsstukken gestelde technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen, zoals opgenomen in: documentnaam Pagina of paragraafnummer 5 Artikel 2.90, Aanbestedingswet Artikel 02/07/ en 2.80, 16:19 Aanbestedingswet 2012 p 9 van 706

10 Eigen verklaring 7 van 12 voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Aan te kruisen en in te vullen door de onderneming INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure WAARBIJ EEN ONDERNEMING AAN ÉÉN OF MEER GESTELDE uitsluitingsgronden/eisen NIET VOLDOET: 7 Toelichting onderneming voor zover niet aan de uitsluitingsgronden/eisen wordt voldaan (De onderneming vult dit alleen in, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt of met behulp van een derde/derden voor zover de wet dit toelaat aan de gestelde uitsluitingsgronden en/of eisen wordt voldaan) In de Eigen verklaring mogen geen tekstuele wijzigingen worden aangebracht. De ondertekenaar kan bij punt 7.1 verklaren dat er een uitsluitingsgrond en/of eis is waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis, niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming bij de aanbestedingsprocedure. Onder eisen worden zowel geschiktheidseisen (punt 5) als technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden (punt 6) verstaan. Om ondanks het niet voldoen aan een gestelde uitsluitingsgrond en/of eis toch voor de aanbesteding in aanmerking te komen, moet de onderneming uiteraard wel een grondig en goed onderbouwde reden aandragen, die door de aanbestedende dienst in overweging kan worden genomen. De aanbestedende dienst zal de afweging moeten maken of de toelichting bij het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis voldoende is om de onderneming desalniettemin toe te laten tot de aanbestedingsprocedure. Let op: De onderneming dient dit punt alleen in te vullen, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt of met behulp van een derde/derden aan de eisen wordt voldaan. 7.1 (indien van toepassing) zijn onderneming niet voldoet aan: Uitsluitingsgrond/eis: Toelichting: p 10 van 706

11 8 van 12 Uitsluitingsgrond/eis: Toelichting: Uitsluitingsgrond/eis: Toelichting: p 11 van 706

12 Eigen verklaring 9 van 12 voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten In te vullen door de onderneming INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure WAARBIJ EEN ONDERNEMING DEEL UITMAAKT VAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND OF EEN BEROEP DOET OP EEN DERDE/DERDEN: 8 Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden (De onderneming geeft, indien er sprake is van een samenwerkingsverband, onder 8.1 aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Indien de onderneming een beroep doet op een derde/derden, geeft de onderneming onder 8.2 aan voor welke geschiktheidseisen hij beroep doet op een derde/derden) De onderneming dient, indien hij onder 1.5 heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband, bij punt 8.1 aan te geven aan welke eisen zijn onderneming voldoet. 8.1 (indien sprake is van een samenwerkingsverband) op zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseisen een beroep wordt gedaan: Eis: Eis: Eis: Eis: Eis: Eis: Eis: Eis: Eis: Eis: De onderneming dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 aan te geven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep op een derde/derden doet. 8.2 (indien van toepassing) zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseis(en) een beroep doet op een derde/derden, te weten: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: p 12 van 706

13 10 van 12 Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: Eis: Derde waar beroep op wordt gedaan: In te vullen door de onderneming 9 Ondertekening Bijlage 1 is ook onderdeel van deze Eigen verklaring. Indien er selectiecriteria worden gesteld dient dit aangegeven te worden in die bijlage. 9.1 hij deze verklaring en indien van toepassing de bijgevoegde bijlage, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 3.5 dan wel 4.9 uit deze Eigen verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure; 9.2 er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht; 9.3 de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde. Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon of de personen die de Eigen verklaring ondertekenen in het handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in het handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, zal de Eigen verklaring ook door die twee of meer personen ondertekend moeten worden. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet daar rekening mee gehouden worden. Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: Datum: Handtekening: Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: Datum: Handtekening: Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: Datum: Handtekening: Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn alvorens het wordt ingediend. Indien dit formulier bij de invulvelden onvoldoende ruimte biedt, mag aan de Eigen verklaring een bijlage worden toegevoegd. In het invulveld waarin naar de bijlage wordt verwezen, dient dan duidelijk de titel van de bijlage te worden vermeld. p 13 van 706

14 Eigen verklaring 11 van 12 voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten In te vullen door de aanbestedende dienst en de onderneming Bijlage 1: Selectiecriteria Indien een aanbestedende dienst bij een nietopenbare procedure, concurrentiegerichte dialoog en onderhandelingsprocedure met aankondiging selectiecriteria gebruikt om het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst zal uitnodigen tot inschrijvingen tot het vooraf bepaalde aantal terug te brengen, geeft de aanbestedende dienst de selectiecriteria hieronder weer. Indien selectiecriteria worden gesteld, geeft de onderneming per selectiecriterium aan hoe hij aan dit criterium voldoet. De aanbestedende dienst dient, indien hij selectiecriteria stelt, aan te geven welke selectiecriteria bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en welke selectiecriteria hij stelt, moeten afwegen of het criterium proportioneel is in het licht van de opdracht. Selectiecriterium aanbestedende dienst: Reactie onderneming: Selectiecriterium aanbestedende dienst: Reactie onderneming: p 14 van 706

15 12 van 12 Selectiecriterium aanbestedende dienst: Reactie onderneming: Selectiecriterium aanbestedende dienst: Reactie onderneming: p 15 van 706

16 Inschijvingsleidraad onderhandse aanbesteding DEF doc Status: model, definitief Versiedatum: 1 april 2013 Aanbestedingsleidraad <<kenmerk>> ten behoeve van de gunning in het kader van de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure van <<projectnaam>> volgens de meervoudig onderhandse procedure conform de Aanbestedingswet 2012 en het ARW 2012 <<Instructie voor de gebruiker>> Deze leidraad is uitsluitend geschikt voor aanbestedingen van werken. Voor het aanbesteden van leveringen en diensten gelden andere regels dan voor het aanbesteden van werken. Daarom kan deze leidraad niet worden gebruikt voor de aanbesteding van leveringen en diensten. Behorende bij Aankondiging <<nr.+datum>> Contactgegevens: <<adviseur/begeleider + (vestigings en postadres en contactgegevens (telefoonnummer en adres)>> p 16 van 706

17 INHOUD [nader in te vullen aan de hand van het definitieve document] p 17 van 706

18 <<Handleiding voor opsteller dezes>> <<tekst>> door opsteller info in te vullen <<tekst>> aanwijzing voor de gebruiker: in de Aankondiging teksten letterlijk overnemen of verwijzing maken naar deze leidraad, in definitieve document de tekst verwijderen <<tekst>> uitleg, in definitieve document de tekst verwijderen. <<Toelichting De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. In de Gids zijn daartoe voorschriften opgenomen. Op grond van de Aanbestedingswet, geldt dat voorschriften door aanbestedende diensten dienen te worden nageleefd, of, dat afwijking van (onderdelen van) deze voorschriften wordt toegelicht in de aanbestedingsstukken. De keuze tot afwijking van deze voorschriften moeten gemotiveerd worden. Toepassing van Leidraad Aanbesteden 2009 en DSS kan een hulp zijn. In beginsel kan niet worden afgezien van toepassing van de voorschriften in de Gids proportionaliteit in het algemeen of gekozen worden voor een algemene afwijkingsgrond. In voorkomend gevallen zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Deze voorschriften staan niet op zichzelf, maar moeten steeds in de context van de volledige tekst van de Gids beoordeeld worden. Het proportionaliteitsbeginsel en de toepassing daarvan gelden ook voor de delen van de Gids waar geen voorschriften voor geformuleerd zijn. In verschillende tekstdelen wordt een tekstvenster aangeboden waarin de motivatie voor dat tekstdeel apart kan worden gecommuniceerd. De opsteller zal in elk specifiek geval moeten beoordelen of de geboden vensters volstaan en deze zo nodig aanvullen >> p 18 van 706

19 1 OMVANG EN WERKWIJZE VAN DE AANBESTEDING 1.1 Inleiding Deze Aanbestedingsleidraad bevat de informatie ten behoeve van het verloop van de meervoudig onderhandse Aanbestedingsprocedure om tot gunning te komen van de opdracht ten behoeve van het project <<projectnaam>>. Doel van de Aanbestedingsprocedure is het gunnen van de opdracht aan de Inschrijver op wie niet de Uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die aan de door de Aanbestedende Dienst gestelde minimumeisen voldoet. Na beoordeling van de Inschrijvingen zal de Overeenkomst worden gesloten met de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft gedaan. De Overeenkomst heeft betrekking op <project>. De Overeenkomst heeft een verwachte looptijd tot < >, met de mogelijkheid tot verlenging van < > jaar. De looptijd start op het moment van ondertekening van de Overeenkomst. De Aanbestedende Dienst hanteert de meervoudig onderhandse Aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende Dienst heeft voor genoemde procedure gekozen, omdat op basis van de omvang van de opdracht (vermelding van die omvang) conform het inkoop en aanbestedingsbeleid de meervoudig onderhandse procedure is voorgeschreven. Deze keuze is mede ingegeven door de beperking van de inschrijfkosten voor de marktpartijen. Er zijn geen redenen, zoals een vereist specialisme voor de uitvoering van de opdracht, om van het vastgestelde beleid af te wijken. <<Aanwijzing voor gebruiker>> De geel gemarkeerde tekst is een voorbeeldtekst. Motivatie voor de keuze van de toepasselijkheid van de gekozen Aanbestedingsprocedure is afhankelijk van de Wet of aanbestedingsbeleid van Aanbestedende Dienst gebaseerd op de geraamde waarde van de opdracht, aard van de opdracht en het aantal te verwachte geïnteresseerde partijen. Zie ook Gids Proportionaliteit hoofdstuk 3.4. Motivatie op basis van de specifieke opdracht eventueel aanpassen. Op de Aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, althans de artikelen uit de Aanbestedingswet 2012 die betrekking hebben op de meervoudig onderhandse Aanbestedingsprocedure. Conform artikel 1.22 van de Aanbestedingswet 2012 is deze meervoudig onderhandse Aanbestedingsprocedure tevens onderworpen aan de regelgeving van het ARW 2012, meer specifiek hoofdstuk 7. Venster overnemen indien bundeling of splitsing van toepassing is. Motivatie toevoegen voor het al of niet samenvoegen van opdrachten, zie artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 jo onder b en c ARW 2012 en Gids Proportionaliteit, paragraaf en De genoemde uitgangspunten zijn voorbeelden en dienen per aanbesteding op toepasbaarheid te worden beoordeeld. Deze aanbesteding betreft een <<gebundelde / in percelen gesplitste>> opdracht. De samenvoeging van de opdrachten is rechtmatig op basis van de volgende overwegingen. Op basis daarvan heeft de Aanbestedende Dienst onderzocht in hoeverre de samenvoeging ingevolge artikel 1.5 Aw nodig is. Op basis van de aspecten, genoemd in dat artikel neemt de Aanbestedende Dienst het volgende tot uitgangspunt: De relevante markt wordt omschreven als volgt: [ ] De samenstelling van de relevante markt voor wat betreft de verdeling grootbedrijf, middenbedrijf en kleinbedrijf is als volgt: [ ] Op basis van deze gegevens constateert de Aanbestedende Dienst dat de toegankelijkheid voor voldoende bedrijven uit het MKB mogelijk is. De Aanbestedende Dienst ziet de volgende organisatorische gevolgen en risico s van de samenvoeging en van de separate opdrachtverlening voor de Aanbestedende Dienst: [ ] De Aanbestedende Dienst ziet de volgende organisatorische gevolgen en risico s van de samenvoeging en van de separate opdrachtverlening voor de Opdrachtnemer: [ ] p 19 van 706 4

20 Op basis van de samenhang van de verschillende opdrachten [ ]. De Aanbestedende Dienst acht een verdeling in percelen niet passend omdat een logische perceelsverdeling waarbij de aspecten om de opdrachten samen te voegen niet te niet worden gedaan, er niet is. <<Aanwijzing voor gebruiker>> Er is sprake van een gebundelde opdracht indien twee of meer gelijksoortige of ongelijksoortige opdrachten in één opdracht worden aanbesteed. Ook is er sprake van een gebundelde opdracht indien één of meer opdrachten van twee of meer aanbestedende diensten of opdrachtgevers in één opdracht worden aanbesteed. Bundeling wordt ook aangeduid als clustering of samenvoeging. Een gebundelde opdracht moet voldoende toegankelijk blijven voor een opdrachtgever uit het MKB. De keuze voor bundeling moet om die reden deugdelijk gemotiveerd worden aan de hand van de aspecten die in de wet zijn genoemd. Splitsing van opdrachten om de toepassing van de Aanbestedingswet te ontduiken is nog altijd niet toegestaan. Van elke opdracht, maar in het bijzonder van een gebundelde opdracht, moet de Aanbestedende Dienst afwegen of een verdeling in percelen mogelijk is. De keuze om een opdracht niet in percelen te verdelen moet gemotiveerd worden. Indien de opdrachten van twee aanbestedende diensten zijn samengevoegd (en op correcte gronden) dan is een verdeling in percelen waarin het ene perceel de ene aanbestedende dienst is en het andere perceel de andere aanbestedende dienst, niet voor de hand liggend, omdat de redenen voor de samenvoeging daarmee in veel gevallente niet worden gedaan. 1.2 Aanbestedende Dienst Vestigingsadres: Naam: T.a.v.: Adres: Woonplaats: Postadres: Naam: T.a.v.: Adres: Woonplaats: naam, naam, adres, postcode vestigingsplaats. naam, naam, postbusnummer, postcode vestigingsplaats. adres contactpersoon: aanbesteding@aanbestedendedienst.nl <<Instructie voor de gebruiker>> Indien de werkzaamheden plaatsvinden voor meerdere gemeenten tegelijk, is het raadzaam in deze paragraaf ook aan te geven welke gemeente verantwoordelijk is voor de aanbesteding en de uitvoering en waaruit de relevante afspraken daarover voortvloeien. 1.3 Definities In deze aanbestedingsdraad hebben de woorden die met een beginkapitaal worden geschreven, zowel in enkelvoud als in meervoud, de navolgende betekenis. Deze definities zijn bedoeld als aanvulling op de definities in de Aanbestedingswet en worden geacht daarmee niet strijdig te zijn. Gedefinieerde begrippen uit de Aanbestedingswet worden in de Aanbestedingsstukken ook met een beginkapitaal geschreven. Aanbestedende Dienst: de Gemeente Noordwijk // Teylingen // Katwijk Aanbestedingsleidraad: het document waarin de Aanbestedingsprocedure staat beschreven. p 20 van 706 4

21 Aanbestedingsprocedure: de onderhavige meervoudig onderhandse Aanbestedingsprocedure waarmee het sluiten van de Overeenkomst wordt aanbesteed. Aanbestedingswet: Aanbestedingswet 2012, zijnde de Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen, Stbl , ook wel afgekort als Aw. Aankondiging: de Aankondiging van de Aanbestedingsprocedure op ARW 2012: het Aanbestedingsreglement Werken 2012, zijnde het reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten, Stcrt nr Bijlage(n): De Bijlagen I tot en met [ ] bij de Aanbestedingsleidraad. Combinatie: een samenwerkingsverband van ondernemingen dat zich gezamenlijk inschrijft als één Inschrijver. Derden: natuurlijke personen of rechtspersonen waarop een marktpartij zich kan beroepen om te kunnen voldoen aan de eisen van de financiële en economische en de technische bekwaamheid, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die Derden. Eigen Verklaring: de Standaard Eigen Verklaring als bedoeld in artikel 2.84 van de Aanbestedingswet. Geschiktheidseisen: de eisen die de Aanbestedende Dienst stelt aan de op basis van de Uitsluitingsgronden nietuitgesloten Inschrijvers, waaraan Inschrijvers minimaal moeten voldoen om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te komen. Inschrijver: een marktpartij die een Inschrijving heeft ingediend. Inschrijving: een aanbieding/offerte van een Inschrijver. Inschrijvingsbiljet: formulier dat als Bijlage [ ] bij de Aanbestedingsleidraad is opgenomen, waarop de Inschrijver de inschrijfsom aangeeft, en dat hij rechtsgeldig ondertekent. Inschrijvingsstaat: formulier dat als Bijlage [ ] bij de Aanbestedingsleidraad is opgenomen, waarop de Inschrijver de ontleding aangeeft van de inschrijfsom die de Inschrijver vermeldt in het Inschrijvingsbiljet, en dat hij rechtsgeldig ondertekent. Nota van Inlichtingen: het document dat nadere informatie bevat over de Aanbestedingsprocedure en/ of de Aanbestedingsstukken en waarin de Aanbestedende Dienst de vragen van de Inschrijvers geanonimiseerd weergeeft en beantwoordt. Opdrachtnemer: de Inschrijver waarmee de Overeenkomst wordt gesloten. Overeenkomst: de Overeenkomst die wordt gesloten met de winnaar van de Aanbestedingsprocedure. Uitsluitingsgronden: de in de Aanbestedingsstukken genoemde gronden betreffende de (persoon van de) Inschrijver, die indien die omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de (persoon van de) Inschrijver leiden tot uitsluiting van deelname aan de Aanbestedingsprocedure. 2 OMSCHRIJVING VAN DE AAN TE BESTEDEN OPDRACHT <<korte omschrijving werkzaamheden project>> <<Instructie voor de gebruiker>> Neem bij voorkeur de tekst over uit de Aankondiging. Planning van de uitvoering p 21 van 706 4

22 1. Start uitvoering week jaar 2. Einde uitvoering week jaar 3. Aantal werkbare dagen *** dagen 3 DE AANBESTEDINGSPROCEDURE De Aanbestedende Dienst hanteert een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure procedure. Dat betekent dat de marktpartijen die door de Aanbestedende Dienst zijn uitgenodigd voor het indienen van een Inschrijving kunnen deelnemen en dat gunning plaatsvindt op basis van de gedane Inschrijvingen. Op de procedure zijn de Aw en het ARW 2012 van toepassing. 3.1 Planning De planning voor de uitvoering en de onderhavige aanbesteding is als volgt: Aanbesteding 1. Verzending uitnodigingen tot Inschrijving week jaar 2. Inlichtingen, stellen van vragen / opmerkingen Uiterlijke datum en tijdstip <<Instructie voor de gebruiker>> Raadzaam is een marge van ongeveer 5 werkdagen aan te houden tussen de ontvangst van de vragen en de publicatie van de Nota van Inlichtingen. 3. Verschijnen Nota van Inlichtingen Uiterlijke datum en tijdstip <<Instructie voor de gebruiker>> De uiterste datum is ingevolge artikel ARW 2012 uiterlijk 6 dagen voor de uiterste indieningsdatum van de Inschrijvingen. 4. Datum en tijdstip Inschrijving Uiterlijke datum en tijdstip <<Instructie voor de gebruiker>> De uiterste datum is ingevolge artikel 7.5 ARW 2012 minimaal 21 dagen vanaf de datum van uitnodiging (minimaal 19 dagen als de Aanbestedingsstukken via elektronische weg zijn aangeboden). 5. Openen enveloppen met financiële deel van de datum, tijdstip Inschrijving <<Instructie voor de gebruiker>> Een bijeenkomst voor het openen van de financiële enveloppen in aanwezigheid van de Inschrijvers is, nu het gunningscriterium emvi is en de aanneemsom op zichzelf derhalve niet doorslaggevend is voor het aanwijzen van een voorlopig begunstigde, weinig zinvol. De geoffreerde inschrijfsommen mogen niet voorgelezen worden. Indien er een ander motief is waartoe de Aanbestedende Dienst de enveloppen in aanwezigheid van de Inschrijvers wil openen, is het uiteraard niet verboden. 6. Verschijnen Proces Verbaal van Aanbesteding en Gunningsbeslissing, inclusief aanvraag nadere bewijsstukken die in eerder stadium nog niet zijn opgevraagd. week jaar <<Instructie voor de gebruiker>> Indien er bewijsstukken zijn waarvan de Inschrijver in bezit moet zijn op grond van deze Aanbestedingsleidraad, doch die hij ingevolge de instructies niet tegelijk met de Inschrijving heeft hoeven indienen, is het raadzaam die stukken tegelijk met de gunningsbeslissing op te vragen. Daarmee voorkomt u dat de procedure na verstrijken van de bezwaartermijn eventueel nogmaals met een even lange bezwaartermijn moet worden verlengd, indien blijkt dat de bewijsstukken niet in orde zijn en er een nieuwe gunningsbeslissing moet worden genomen. 7. Bezwaartermijn week jaar <<Instructie voor de gebruiker>> Een bezwaartermijn is niet verplicht voor meervoudig onderhandse procedures maar wel aan te raden; van de minimumtermijn van 20 dagen mag dan afgeweken worden; bij voorkeur niet korter dan 15 dagen. 8. Gunning week jaar De tijdstippen en termijnen bij 5, 6 en 8 zijn ter informatie en niet bindend voor de Aanbestedende Dienst. p 22 van 706 4

23 <<Aanwijzing voor gebruiker: Opgeven motivatie indien afwijkingen van termijnen; zie Gids Proportionaliteit art 2.70 t/m 2.74.>> 3.2 Aanbestedingsvoorwaarden Procedurevoorwaarden a. Instemming Het indienen van de Inschrijving houdt in dat de Inschrijvers met de voorwaarden van de Aanbestedingsprocedure instemmen. b. Formats Bij het indienen van de Inschrijving dient de Inschrijver de formats te gebruiken zoals bij deze Aanbestedingsleidraad opgenomen in de Bijlagen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen in deze formats aan te brengen, tenzij de Aanbestedende Dienst dat uitdrukkelijk anders heeft vermeld. c. Rangorde Aanbestedingsstukken Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het eerder genoemde document boven de daarna genoemde documenten en prevaleert een jongere versie boven een oudere versie: 1. Overeenkomst 2. Bijlagen bij Overeenkomst, waaronder de Aanbestedingsleidraad en de Algemene Inkoopvoorwaarden 3. Nota van Inlichtingen (de recentste bovenaan gevolgd door de minder recente Nota( s) van Inlichtingen terugwerkende tijdvolgorde) 4. Inschrijvingsbiljet <<voorzien van kenmerk>> 5. Inschrijvingsstaat <<voorzien van kenmerk>> 6. De te verstrekken aanvullende gegevens, <<voorzien van kenmerk>> <<Aanwijzing voor de gebruiker: Overnemen uit paragraaf 01 en 04 uit deel 2.1 van bestek of OMOP, zijnde documenten die ter informatie aan de Inschrijvers (kunnen) worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld bemalingsadvies, rapport milieukundige onderzoek, kapvergunning, grondbalans etc. De invulling verschilt per aan te besteden opdracht.>> 7. bestek of Overeenkomst met Open Posten, <<voorzien van kenmerk>> volgens de RAWsystematiek van het CROW. <<Aanwijzing voor de gebruiker: kies de vorm van de aannemingsovereenkomst>> 8. Aankondiging. d. Mondelinge informatie Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan mondelinge uitspraken, toezeggingen en suggesties van medewerkers en/of adviseurs van de Aanbestedende Dienst, gedaan in het kader van de Aanbestedingsprocedure en/of de Aanbestedingsstukken. Inschrijvers kunnen zich slechts beroepen op schriftelijke informatie verstrekt door of namens de Aanbestedende Dienst. e. Taal Inschrijvingen dienen gesteld te zijn in de Nederlandse taal. Inschrijvingen in andere talen dan de Nederlandse taal worden van deelname uitgesloten. Bewijsstukken die oorspronkelijk in een andere taal zijn opgesteld mogen ingediend worden. De Inschrijver verplicht zich desgevraagd een (formele) vertaling te verstrekken. f. Eenmaal aanmelden Een onderneming kan zich slechts eenmaal inschrijven, hetzij als zelfstandige Inschrijver, hetzij als hoofdaannemer, hetzij als onderaannemer, hetzij als deelnemer in een Combinatie. Van ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern kan slechts een onderneming op de aanbesteding inschrijven, tenzij de ondernemingen binnen het concern aantonen dat geen afhankelijkheidsverhouding tussen hen bestaat en/of dat geen invloed op een ander wordt uitgeoefend. Indien onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid tussen de ondernemingen binnen een concern gewaarborgd is, mogen meer ondernemingen binnen een concern op de opdracht inschrijven. De ondernemingen die het aangaat, tonen hun onafhankelijkheid ten p 23 van 706 4

24 opzichte van elkaar en de vertrouwelijke behandeling van hun Inschrijving ten genoege van de Aanbestedende Dienst aan met alle middelen die zij daartoe dienstig achten. Ten aanzien van ondernemingen waarvan het bestuur of de directie (deels) uit dezelfde personen bestaat, geldt als uitgangspunt dat zij niet voldoen aan de vereiste onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern kunnen in ieder geval wel gezamenlijk als een Inschrijver meedoen (als hoofd/onderaanneming of als Combinatie). g. Onderaanneming Een samenwerking in de vorm van hoofd en onderaanneming kan zich aanmelden als één Inschrijver. De hoofdaannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uit te voeren werkzaamheden. De hoofdaannemer is voor de gehele uitvoering van de opdracht, inclusief hetgeen door de onderaannemer wordt verricht, aansprakelijk. De Inschrijver kan zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van een onderaannemer. In dat geval dient de Inschrijver naast de door hem in te dienen stukken, de bescheiden van de betreffende onderaannemer(s) in te dienen, die onder i zijn genoemd ten aanzien van de Derde. De Aanbestedende dienst dient de door de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen onderaannemer(s), schriftelijk goed te keuren, alvorens de onderaannemer werkzaamheden uitvoert. h. Combinatie Een Combinatie van bedrijven kan gezamenlijk als één Inschrijver inschrijven. In dat geval dient in punt 1.5 van de Eigen Verklaring (Bijlage I) te worden aangegeven welke ondernemingen er deel uitmaken van de Combinatie. De ondernemingen die deelnemen aan de Combinatie dienen bovendien ieder afzonderlijk de Eigen Verklaring in te vullen en in te dienen. Daarnaast dient onder punt 1.6 van de Eigen Verklaring te worden aangegeven wie de penvoerder van de Combinatie is. i. Concernverklaring Indien de Inschrijver een dochter of werkmaatschappij is, dient de Inschrijver binnen vijf dagen na verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst een ondertekende verklaring van de holding/concernmaatschappij te overleggen overeenkomstig het in Bijlage [ ] opgenomen model, waaruit blijkt dat hij bij eventuele gunning van de opdracht aan de Inschrijver, zich volledig garant stelt voor de nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende contractuele verplichtingen. Dit geldt alleen indien en voor zover de moedermaatschappij feitelijke werkzaamheden verricht. Indien de holding/concernmaatschappij bijvoorbeeld uitsluitend holdingactiviteiten uitvoert, zoals het houden van de aandelen en het voorzien in de pensioenvoorziening van de directeur, is de concernverklaring niet vereist. Met nadruk wordt erop gewezen dat de concernverklaring zoals hierboven bedoeld, niet is gelijk te stellen met een 403verklaring. Indiening van een 403verklaring in plaats van de bovenomschreven verklaring leidt tot ongeldigheid van de Inschrijving. j. Beroep op middelen Derden De Inschrijver kan zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van Derden. In dat geval dient de Inschrijver in onderdeel 8.2 van de Eigen Verklaring in te vullen: (i) voor welke Geschiktheidseisen hij een beroep doet op (een) Derde(n) en (ii) op welke Derde(n) hij een beroep doet ten aanzien van die betreffende Geschiktheidseisen. Indien en voor zover de Inschrijver zich beroept op de technische bekwaamheid van (een) Derde(n), dient de Inschrijver naast de eventueel door hemzelf in te dienen lijst van eigen referentieprojecten, te overleggen een lijst van referentieprojecten van die Derde(n) op wiens/ wier technische bekwaamheid de Inschrijver zich beroept. Indien de Inschrijver conform de gunningsbeslissing van de Aanbestedende Dienst wordt aangemerkt als voorlopig begunstigde, dient de Inschrijver binnen vijf dagen na verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst, in te dienen: 1. Een verklaring van de Derde(n) waaruit blijkt dat de Inschrijver daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van de Derde(n) waarop hij zich beroept overeenkomstig p 24 van 706 4

25 het in Bijlage [nummer van de bijlage verklaring onderaanneming/derde ] opgenomen model; 2. Indien en voor zover de Inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van de Derde(n), de stukken van de Derde(n) ter zake van de financiële en economische draagkracht van die Derde, die in de plaats komen van hetgeen de Inschrijver moet indienen ten bewijze dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen ter zake van financiële en economische draagkracht (Bijlagen [nummers van de bijlagen die betrekking hebben op de financiële en economische draagkracht]). k. Voorbehouden Aanbestedende Dienst (i) De Aanbestedende Dienst kan beslissen om de Overeenkomst niet te gunnen. De Inschrijvers kunnen alsdan geen aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of schade, direct of indirect het gevolg van dat besluit. (ii) De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om de gehele Aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen. De Inschrijvers kunnen alsdan geen aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of schade, direct of indirect het gevolg van dat besluit. (iii) De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor te allen tijde de door Inschrijver verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te controleren, evenals de opgegeven referenties te benaderen. (iv) De eventueel door Inschrijver gemaakte kosten voor het opstellen en het aanbieden van de Inschrijving worden niet vergoed. <<Vergoeding voor de Inschrijver benoemen regeling met betrekking tot de vergoeding>>. <<Aanwijzing voor gebruiker: Venster overnemen indien Inschrijvers een vergoeding ontvangen voor deelneming aan de Inschrijving. De Aanbestedende Dienst biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de Inschrijving in te kunnen dienen. Dit vermelden, onder vermelding van te vergoeden bedrag.>> (v) De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om, voordat tot definitieve gunning van het werk wordt overgegaan, een toets te laten uitvoeren door een extern adviesbureau van de financiële positie van de Inschrijver. Indien hieruit blijkt dat de financiële positie van de Inschrijver niet (meer) voldoet aan de in de Aanbestedingsleidraad gestelde eisen, sluit de Aanbestedende Dienst de betreffende Inschrijver alsnog uit van de Aanbestedingsprocedure en zal hij overwegen om de opdracht te gunnen aan de opvolgend Inschrijver in rang. l. Geheimhouding en vertrouwelijkheid De Inschrijvers zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie welke hen bekend is of wordt van de Aanbestedende Dienst. De informatie welke hun ter beschikking staat, zullen zij niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het doen van de Inschrijving. De Aanbestedende Dienst erkent de vertrouwelijkheid van de Inschrijving van de Inschrijver en zal de informatie die hem daaruit bekend is niet aan derden ter beschikking stellen. In het kader van de motivering van de gunningsbeslissing zal het in voorkomend geval noodzakelijk zijn om informatie uit de Inschrijving wel bekend te maken. De Inschrijver onderkent dit. m. Terugtrekking door Inschrijver Een Inschrijver kan zich totdat hij een Inschrijving indient, als zodanig terugtrekken. Een Inschrijver die een Inschrijving heeft ingediend, kan deze niet meer terugtrekken. De Inschrijving is gedurende de gestanddoeningstermijn onherroepelijk. n. Gestanddoeningstermijn De Inschrijving wordt gestand gedaan voor 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van Inschrijving, zoals genoemd in de Aanbestedingsleidraad. Indien tegen de voorgenomen gunningsbeslissing een kort geding aanhangig wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn automatisch verlengd met een termijn van 30 dagen na de dag van de uitspraak van de Voorzieningenrechter. p 25 van 706 4

26 <<Instructie voor de gebruiker>> Er is geen wettelijk voorschrift dat bepaalt hoe lang de gestanddoeningstermijn moet zijn. Het is raadzaam de termijn niet korter dan 60 dagen te maken. Een termijn van 90 dagen is bijvoorbeeld ook mogelijk. o. Voorwaardelijke Inschrijving (i) De Aanbestedende Dienst sluit een Inschrijving die voorwaardelijk is gedaan als ongeldig uit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. (ii) Op de Overeenkomst zijn de [inkoopvoorwaarden van de Aanbestedende Dienst] van toepassing. Eventueel door de Inschrijver op zijn Inschrijving van toepassing verklaarde algemene (leverings/inkoop)voorwaarden leiden tot een voorwaardelijke Inschrijving die de Aanbestedende Dienst uitsluit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. <<Contractmodellen: Benoemen algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst: (b.v. de inkoopvoorwaarden, RAW Standaard 2010, UAV2012). Benoem tevens de afwijkingen en de motivatie m.b.t. de afwijkingen>> <<Aanwijzing voor gebruiker: In gevallen waarin voor een bepaalde soort Overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de Aanbestedende Dienst deze integraal toe, zie de Gids Proportionaliteit hoofdstuk 3.9>>. p. Inschrijving onder voorbehoud of tegenstrijdige Inschrijving Een Inschrijving die onder voorbehoud is gedaan en/of die een of meer innerlijke tegenstrijdheden bevat, wordt aangemerkt als een ongeldige Inschrijving, die de Aanbestedende Dienst uitsluit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. q. Manipulatieve Inschrijving Een Inschrijving die het beoordelingsmechanisme geweld aandoet waarvan bijvoorbeeld sprake is als de Inschrijver door middel van die Inschrijving de bedoeling van de beoordelingssystematiek verstoort, door kennelijke aannames die aan de beoordelingssystematiek ten grondslag liggen te veronachtzamen, en/of voorbijgaat aan het doel dat de Aanbestedende Dienst met de beoordeling van het gunningscriterium voor ogen heeft wordt aangemerkt als een ongeldige Inschrijving, die de Aanbestedende Dienst uitsluit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. r. Concurrentievervalsing Concurrentievervalsing leidt tot uitsluiting. Indien de Aanbestedende Dienst vermoedt dat er sprake is van vervalsing van de mededinging, dan stelt hij de desbetreffende Inschrijver in de gelegenheid zijn (betwiste) concurrentiepositie toe te lichten aan de Aanbestedende Dienst. Daarnaast kan de Aanbestedende Dienst de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) over het vermoeden van concurrentievervalsing informeren en de NMA verzoeken de mededingingsrechtelijke positie van de betreffende Inschrijver nader te onderzoeken. Indien de NMA tot onderzoek overgaat en indien uit het onderzoek blijkt dat de betreffende Inschrijver zich schuldig maakt aan vervalsing van de mededinging, dan volgt uitsluiting van de Inschrijver van de verdere Aanbestedingsprocedure. s. Varianten Het indienen van varianten is in het kader van deze aanbesteding [wel/niet] toegestaan Geschillen Op deze Aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te sgravenhage is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten die verband houden met de onderhavige Aanbestedingsprocedure. p 26 van 706 4

27 Inschrijvers dienen hun bezwaren tegen (onderdelen van) de Aanbestedingsprocedure, tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie of tegen andere aspecten die verband houden met de Aanbestedingsprocedure, op de kortst mogelijke termijn ter kennis te brengen van de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst (zie paragraaf 1.2). De termijn waarbinnen in rechte moet worden opgekomen tegen de afwijzing van de Inschrijving bedraagt 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de afwijzing. Binnen deze termijn dient een dagvaarding betekend te worden aan het adres van de Aanbestedende Dienst. Indien deze termijn wordt overschreden zonder dat een juridische procedure is aangevangen door middel van het doen betekenen van een kortgedingdagvaarding, vervalt ieder recht daartoe. Een Inschrijver die bezwaar wenst te maken, wordt verzocht voorafgaand daaraan verhinderingen op te vragen bij de Aanbestedende Dienst. <<Regeling m.b.t. Gunningsbeslissing>> <<Aanwijzing voor gebruiker: De Aanbestedende Dienst bericht de Inschrijvers omtrent de Gunningsbeslissing, zie artikel ARW Daarbij wordt de naam van de Inschrijver vermeld waaraan de Aanbestedende Dienst voornemens is te gunnen, motiveert de Aanbestedende Dienst waarom die Inschrijving als de economisch meest voordelige is beoordeeld. In de motivering dienen ten minste te worden vermeld de kenmerken en voordelen van de uitgekozen Inschrijving. Deze mededeling bevat tevens de redenen voor zijn beslissing dat de Inschrijving niet gelijkwaardig is aan of niet voldoet aan de functionele en prestatieeisen. In voorkomend geval bevat deze mededeling de redenen die er toe hebben geleid dat de Inschrijving terzijde is gelegd op grond van artikel Aan het voornemen tot gunnen kunnen geen rechten worden ontleend artikel ARW 2012.>> Facultatief, echter raadzaam om de termijn waarbinnen tegen de gunningsbeslissing kan worden opgekomen duidelijk af te bakenen. Standaardtekst hiervoor blijkt uit vorenstaande geschillenparagraaf. <<Aanwijzing voor gebruiker: indien van toepassing opnemen in Aankondiging>> <<De Aanbestedende Dienst kan in overweging nemen ook bij een onderhandse aanbesteding een standstilltermijn (m.a.w. Alcateltermijn) in acht te nemen; e.e.a. overeenkomstig artikel ARW De Aanbestedende Dienst zal bij zijn bericht over de uitslag van de aanbesteding deze termijn dan wel moeten stellen. Binnen twintig dagen kunnen Inschrijvers dan opkomen tegen de Gunningsbeslissing. Als een Inschrijver van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal niet tot gunning worden overgegaan voordat er vonnis is gewezen. Als niet tegen de Gunningsbeslissing wordt opgekomen, dan gunt de Aanbestedende Dienst de opdracht door middel van een ondertekende schriftelijke mededeling na twintig dagen na bekendmaking van de Gunningsbeslissing.>> 3.3 Het verloop van de Aanbestedingsprocedure Het verloop van de Aanbestedingsprocedure heeft de volgende stappen: 1. Inlichtingen (paragraaf 3.3.1); 2. Inschrijven (paragraaf (3.3.2); 3. Beoordeling (paragraaf 4); 4. Gunning.(paragraaf 5). Voor de exacte planning van de stappen verwijst de Aanbestedende Dienst u naar paragraaf 3.1 van deze Aanbestedingsleidraad Inlichtingen Het proces van inlichten is erop gericht om onduidelijkheden in de Aanbestedingsstukken weg te nemen en onjuiste interpretaties van die documenten te voorkomen. Alle vragen en opmerkingen met betrekking tot de procedure en/of de Aanbestedingsstukken alsmede de reacties van de Aanbestedende Dienst daarop, worden middels een Nota van Inlichtingen geanonimiseerd aan alle Inschrijvers verstrekt. Bij het stellen van vragen en/of het maken van p 27 van 706 4

28 opmerkingen, dient duidelijk aangegeven te worden op welk onderdeel van de Aanbestedingsleidraad de vraag betrekking heeft. De vragen en/of opmerkingen dienen in het Nederlands en uitsluitend schriftelijk per , onder vermelding van <naam project>, aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst te worden gesteld aan: Naam: <<voorzien naam>> adres: <<voorzien van adres>> Het is Inschrijvers niet toegestaan om in het kader van de Aanbestedingsprocedure via een andere weg dan volgens bovenstaande contactgegevens, dan wel met een andere persoon dan de hierboven genoemde contactpersoon, contact op te nemen met de Aanbestedende Dienst. De Nota van Inlichtingen in.pdf en.nsx format zal in een reply op het adres van de vraagsteller van de Inschrijver ten minste 6 dagen voorafgaand aan de datum van Inschrijving worden toegezonden. Het is aan de Inschrijver om de nota te converteren naar een door hem bewerkbaar format. ontvangst en verzending is voor risico van de Inschrijver. Melden van onvolkomenheden. De Aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht een Inschrijver voor de opdracht desondanks tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of onregelmatigheden tegenkomen, dan dient de Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor [datum] aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst kenbaar te maken op straffe van verval van recht. De verantwoordelijkheid voor het op tijd en juist indienen van vragen en/of opmerkingen ligt bij de Inschrijver. Als naderhand blijkt dat er tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of onregelmatigheden in de Aanbestedingsstukken zitten en deze zijn niet door de Inschrijver gemeld, kan dit de Aanbestedende Dienst en/of opdrachtgever niet (meer) worden aangerekend. [Inschrijvers die commentaar wensen te uiten ten aanzien van de conceptovereenkomst dan wel suggesties wensen te doen voor afwijking van de inkoopvoorwaarden, worden geacht dit gedurende de eerste vragenronde en, indien nodig en van toepassing, de tweede vragenronde te doen. Indien de Aanbestedende Dienst met het commentaar ten aanzien van de conceptovereenkomst instemt zal de conceptovereenkomst dienovereenkomstig worden aangepast. Wijzigingen die voortvloeien uit de instemming met het commentaar van Inschrijvers hetzij op de conceptovereenkomst, hetzij op de inkoopvoorwaarden worden bekend gemaakt in de Nota( s) van Inlichtingen. De Inschrijvers worden geacht met de eventuele wijzigingen onvoorwaardelijk akkoord te gaan. Over de conceptovereenkomst en de inkoopvoorwaarden wordt niet onderhandeld.] <<Suggesties Inschrijver: benoemen mogelijkheden voor Inschrijver suggesties te doen m.b.t. conceptovereenkomst of afwijkingen op de inkoopvoorwaarden>> <<Aanwijzing voor gebruiker: De Aanbestedende Dienst biedt tijdens de Aanbestedingsprocedure de potentiële Inschrijver de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de conceptovereenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden zie de Gids Proportionaliteit hoofdstuk 3.9>>. De Aanbestedende Dienst adviseert Inschrijvers te wachten met het indienen van hun Inschrijving tot de [laatste] Nota van Inlichtingen per is vertrekt. De Nota van Inlichtingen kan immers nadere toelichtingen op en aanpassingen aan deze Aanbestedingsleidraad bevatten die van belang zijn voor het opstellen van de Inschrijving. 3.2 Inschrijven Op basis van de Aanbestedingsstukken, de verstrekte inlichtingen, en overeenkomstig de vereisten die aan de Inschrijving worden gesteld in deze Aanbestedingsleidraad (zie paragraaf 5), stelt elke Inschrijver zijn Inschrijving op en dient deze in bij de Aanbestedende Dienst (zie paragraaf 1.2) op het in paragraaf 4.1 genoemde tijdstip. 1.3 Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). <<Instructie voor de gebruiker>> Hoewel de hierboven opgenomen verwijzing naar de Standaard RAW Bepalingen niet onjuist hoeft te p 28 van 706 4

29 zijn, is de verwijzing ook niet op iedere aanbesteding van werken toepasbaar. In elke individuele aanbesteding dient de gebruiker van dit document de bepaling te bestuderen en te beoordelen of de bepaling op de specifieke aanbesteding toepasbaar is. Indien de bepaling niet toepasbaar zou zijn en toch in het document zou blijven staan, loopt de gemeente het risico dat daardoor onduidelijkheid voor de Inschrijvers ontstaat en (mogelijk) onherstelbare fouten. Tevens dient de Aanbestedingsleidraad gecontroleerd te worden op consequente verwijzing naar voorwaarden. Mogelijk worden inkoopvoorwaarden of het UAV van toepassing verklaard. Dan dient dat consequent (dus ook in punt 1 genoemd te worden). De gebruikte voorwaarden dienen ook opgenomen te worden in de rangordebepaling van paragraaf van dit document. 2. De Inschrijving moet worden ingediend in twee afzonderlijke enveloppen, teneinde het onderdeel prijs strikt te scheiden van het onderdeel kwaliteit. Eén envelop met alle vereiste stukken ten behoeve van de Inschrijving, met uitzondering van het Inschrijvingsbiljet en de specificatie Inschrijvingssom; in de eerste envelop bevinden zich derhalve (a) het keuringsplan met betrekking tot de risicobeheersing, (b) het plan met betrekking tot de omgevingsvriendelijkheid, (c) het plan met betrekking tot de duurzaamheid, (d) de volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Standaard Eigen Verklaring *) en (e) de volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Model Kverklaring **). De tweede envelop bevat het Inschrijvingsbiljet en de specificatie Inschrijvingssom. *) Bij de Inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Standaard Eigen Verklaring, zoals deze door de Aanbestedende Dienst is verstrekt als Bijlage bij de Aanbestedingsleidraad. De Inschrijver vult de delen 2 en 3 van de Standaard Eigen Verklaring niet in, nu het om een meervoudig onderhandse procedure gaat. **) Bij de Inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende en door de onderneming volledig ingevulde en ondertekende formulier Model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving, zoals deze in het ARW2012 is aangegeven, en zoals deze door de Aanbestedende Dienst is verstrekt als Bijlage [ ] bij de Aanbestedingsleidraad. Op de enveloppen dient duidelijk te zijn vermeld welke envelop het Inschrijvingsbiljet en de specificatie Inschrijvingssom bevat en welke envelop de overige Inschrijvingsbescheiden. De enveloppen/verpakkingen dienen bovendien duidelijk te zijn voorzien van de naam en adresgegevens van de contactpersoon zoals vermeld in paragraaf 1.2. Tevens dient op de enveloppen te worden aangegeven t.b.v. meervoudig onderhandse aanbesteding <naam project>, niet openen voor <datum> te <tijdstip> uur. 2.3 De Inschrijving bestaat uit de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Bijlagen [ ], die als format zijn toegevoegd aan de Aanbestedingsleidraad. De Inschrijving moet in [ ]voud ingediend worden: [ ] exemplaar/exemplaren in hard copy en [ ] exemplaar digitaal op CDrom. Van deze exemplaren moet één exemplaar rechtsgeldig ondertekend zijn en alle pagina s geparafeerd. Het (de) andere exempla(a)r(en) mag (mogen) hiervan een kopie zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies van de Inschrijvingen, is de inhoud van het papieren originele exemplaar van de Inschrijving te allen tijde leidend. De Inschrijving dien uiterlijk op [ ] te [ ] uur te zijn ontvangen door de Aanbestedende Dienst. De Inschrijving kan op twee manieren worden ingediend: (1) Per aangetekende post verzenden aan het adres [ ] (2) Bezorgen op het hierboven onder (1) genoemde adres. p 29 van 706 4

30 De Inschrijving moet worden gericht aan en ingediend bij de Aanbestedende Dienst vermeld onder 1.2. en uiterlijk zijn ontvangen op de datum en het tijdstip voor Inschrijving vermeld onder 3.1. Deze datum en het tijdstip vormen een fatale termijn. Inschrijvingen die na dit tijdstip zijn ontvangen, zijn ongeldig en worden uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure. Deze Inschrijvingen worden ongeopend geretourneerd. Inschrijvers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op tijd en op juiste wijze indienen van hun Inschrijving. 3. Beoordeling In de paragrafen hierna zijn de voorschriften geformuleerd, waaraan een Inschrijver in ieder geval moet voldoen om een geldige Inschrijving te doen. Het niet voldoen aan één of meer van de voorschriften leidt onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure, tenzij het een geringe omissie betreft, die voor herstel in aanmerking komt. Bij gelijke hoogste puntenscore wordt de Inschrijving met het hoogste aantal punten op het kwalitatieve onderdeel van het gunningscriterium dat bovenaan geplaatst. Als de Inschrijvingen dan nog een gelijke rangschikking hebben vindt loting door een beëdigd notaris plaats tussen de Inschrijvers die op basis van hun puntenaantal gelijkelijk in aanmerking komen voor gunning. De beoordelingsprocedure verloopt als volgt: Vaststellen tijdige indiening van de Inschrijving (zie paragraaf 4.1); Beoordelen of de ontvangen Inschrijving volledig en conform de Aanbestedingsleidraad is ingediend (zie paragraaf 4.1); Beoordelen of op de Inschrijver dan wel indien van toepassing op de afzonderlijke combinanten, en indien van toepassing op de Derde(n) geen Uitsluitingsgrond van toepassing is (zie paragraaf 4.2 ); Beoordelen of de Inschrijver voldoet aan de Geschiktheidseisen (zie paragraaf 4.3); Beoordelen op gunningscriteria (zie paragraaf 4.4); Loting indien de twee hoogst scorende inschrijvers een gelijke puntenscore hebben behaald en de hoogst scorende inschrijvers even hoog hebben gescoord op de gunningscriteria met betrekking tot het onderdeel kwaliteit (zie paragraaf 4.5) De beoordeling of de Inschrijver moet worden uitgesloten en of de Inschrijver voldoet aan de geschiktheidscriteria, wordt in eerste instantie gebaseerd op de antwoorden in de Inschrijving. Er wordt met klem op gewezen dat de Inschrijver die foutieve of onvolledige inlichtingen verstrekt in het kader van de Aanbestedingsprocedure, op basis van punt 3.5 van de Eigen Verklaring wordt uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure. Uitsluiting op basis van punt 3.5 kan de uitsluiting van de Inschrijver in toekomstige aanbestedingsprocedures tot gevolg hebben. Inschrijvers dienen de offertes dan ook zeer zorgvuldig en naar waarheid op te stellen. 4.1 Toets op tijdige indiening en compleetheid De Inschrijvingen worden eerst getoetst op tijdige indiening en vervolgens op compleetheid. Het ontbreken van antwoorden of gegevens leidt tot uitsluiting indien geen sprake is van een herstelbare omissie. Als om welke reden dan ook een vraag niet beantwoord kan worden, dan wel de gevraagde gegevens niet (compleet) overgelegd kunnen worden, dient dit voorzien van de reden daarvoor, bij de Inschrijving uitdrukkelijk te worden vermeld. De Aanbestedende Dienst zal afhankelijk van de aard van het gebrek beoordelen of de Inschrijving ongeldig is en in dat geval ter zijde zal worden gelegd, of dat het gebrek voor herstel vatbaar is. Om in aanmerking te komen voor beoordeling van de Inschrijving dienen de volgende stukken volledig en juist ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden ingediend: Eigen Verklaring Bijlage I Lijst van referentieopdrachten Bijlage II Model Kverklaring Bijlage III Afgifte/ontvangstformulier Bijlage IV 4.2 Toets op Uitsluitingsgronden p 30 van 706 4

31 De Inschrijver verklaart door middel van ondertekening van de Eigen Verklaring, of de daarin onder punt 4 door de Aanbestedende Dienst aangekruiste Uitsluitingsgronden al dan niet op hem van toepassing zijn. Indien één of meer van de Uitsluitingsronden op de Inschrijver van toepassing is/zijn, wordt de Inschrijver van deelneming aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten. Indien de Inschrijver een Combinatie is en één of meer van de Uitsluitingsronden is/zijn van toepassing op een van de deelnemers in die Combinatie, zal de Combinatie als geheel worden uitgesloten. Indien de Inschrijver zich aanmeldt met een of meer onderaannemers (of Derde(n)) en één of meer van de Uitsluitingsronden is/zijn van toepassing op de Inschrijver of een of meer van de onderaannemers, zal de Inschrijver worden uitgesloten. Ten bewijze dat de Uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn, volstaat in eerste instantie de Eigen Verklaring van de Inschrijver (Bijlage I). Door elke deelnemer in de Combinatie en door elke Derde c.q. onderaannemer op wiens middelen de Inschrijver zich beroept dient deze verklaring verstrekt te worden. Op verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver en indien sprake is van een Combinatie, ieder lid van de Combinatie; en indien sprake is van een beroep op de middelen van een Derde c.q. onderaannemer, iedere Derde c.q. onderaannemer op wies middelen de Inschrijver zich beroept binnen de in het verzoek genoemde termijn, de bewijsstukken. <<Instructie voor de gebruiker>> De Eigen Verklaring voorziet er op dit moment niet in dat derden of onderaannemers de Eigen Verklaring kunnen indienen. Onder de oude regelgeving kon dat wel. Er is geen logische verklaring voor het feit dat het nu niet meer kan en het is bovendien onwenselijk. Op dit punt moeten de ontwikkelingen onder de nieuwe Aanbestedingswet in de gaten worden gehouden. Deze bewijsstukken zijn: een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder was dan zes maanden; een Gedragsverklaring Aanbesteden die op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder was dan twee jaar; een verklaring van de belastingdienst dat op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder was dan zes maanden. Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Inschrijvers worden erop gewezen dat het verkrijgen van sommige bewijsstukken enkele weken kan duren. Inschrijvers wordt geadviseerd de bewijsstukken dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vragen. <<Afwijkingen ten aanzien van de verplichte uitsluitingsgronden>> Op grond van artikel 1.22 Aw is het ARW 2012 van toepassing. Afwijking van de verplichte Uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel ARW 2012 is slechts mogelijk indien en voor zover de Aanbestedende Dienst expliciet aangeeft dat hij de toepasselijkheid van een of meer verplichte Uitsluitingsgronden uitsluit, voorzien van een deugdelijke motivering. Deze motivering moet gegrond zijn in de aard van de opdracht en de relevante markt. Voor zover de verwoording van de (verplichte) uitsluitingsgronden onder punt 4 van de Eigen Verklaring niet overeenkomt met de verwoording van die uitsluitingsgronden in het ARW 2012, is het raadzaam de formulering van artikel ARW 2012 en indien en voor zover er ook facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing worden verklaard de formulering van artikel ARW 2012 letterlijk op te nemen onder het vrij in te vullen 4.10 van de Eigen Verklaring. <<Afwijkingen ten aanzien van de facultatieve Uitsluitingsgronden>> <<Aanwijzing voor gebruiker: Venster overnemen indien wordt afgeweken van artikel van het ARW Motivatie voor het afzien van toepasselijkheid van de facultatieve Uitsluitingsgronden, zie Gids Proportionaliteit artikel >> p 31 van 706 4

32 3.3 Toets op Geschiktheidseisen <<Toelichting ten aanzien van de toepasselijkheid van geschiktheidseisen>> Met de toepassing van geschiktheidseisen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen dient de aanbestedende dienst heel terughoudend om te gaan. Algemeen geldt dat aanbestedende dienst uitsluitend geschiktheidseisen stelt indien de geschiktheid van een of meer van de potentiële inschrijvers nog niet bekend is, zie art Gids Proportionaliteit. De Inschrijver dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbevoegdheid om in aanmerking te komen voor het indienen van een Inschrijving. Ten bewijze dat de Inschrijver aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet volstaat in eerste instantie de invulling en ondertekening van de Eigen Verklaring Financiële en economische draagkracht [Omzeteisen mogen onder de nieuwe Aanbestedingswet in beginsel niet worden gesteld, tenzij de Aanbestedende Dienst daarvoor zwaarwegende argumenten kan aandragen. Zie in dit kader paragraaf van de Gids Proportionaliteit] Verklaring verzekering De Inschrijver dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een dekking van minimaal [ ] per gebeurtenis, dan wel bereid en in staat te zijn ingeval van voorgenomen gunning een dergelijke verzekering af te sluiten voor ten minste de duur van het werk. Ten bewijze dat de Inschrijver voldoet aan deze eis, volstaat in eerste instantie de Eigen Verklaring van de Inschrijver (zie Bijlage I). Op verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver binnen de in het verzoek genoemde termijn het bewijsstuk. Dit bewijsstuk is een polis van de betreffende verzekering, een toereikende verklaring van de verzekeringsmaatschappij, dan wel een bereidverklaring van de Inschrijver dat hij deze verzekering afsluit zodra de opdracht aan hem gegund wordt. Indien een concernpolis wordt overgelegd dient de Inschrijver door middel van een kopie daarvan aan te tonen dat hij is meeverzekerd Technische bekwaamheid In het kader van de beoordeling van de technische bekwaamheid moet de Inschrijver [aantal] referentieopdrachten opgeven (conform het standaardformulier in Bijlage [ ]) De Inschrijver dient aan de hand van op te geven referentieprojecten aan te tonen dat hij ervaring heeft met de hierna vermelde kerncompetenties. Per kerncompetentie dient de Inschrijver één referentieproject op te geven op Bijlage [ ]. Voor de verschillende kerncompetenties mag de Inschrijver zich beroepen op eenzelfde referentieproject. Uit de beschrijving van het referentieproject moet per kerncompetentie blijken dat het betreffende project voldoet aan de bekwaamheden die volgen uit de betreffende kerncompetentie. Kerncompetentie 1 de Inschrijver heeft ervaring met [ ] Referentieproject: De Inschrijver dient in de afgelopen vijf jaar, gerekend vanaf de datum van Aankondiging van deze Aanbestedingsprocedure, een project te hebben opgeleverd dat voldoet aan kerncompetentie 1 en waarvan de aannemingssom minimaal [,,,] exclusief BTW bedroeg. Het project dient conform de destijds overeengekomen voorwaarden voor wat betreft realisatietermijn en budget te zijn opgeleverd. <<Instructie voor de gebruiker>> Voor leveringen en diensten dient te worden uitgegaan van een referentietermijn van maximaal drie jaar. Kerncompetentie 2 De Inschrijver heeft ervaring met [ ]. Referentieproject: De Inschrijver dient in de afgelopen vijf jaar, gerekend vanaf de datum van Aankondiging van deze Aanbestedingsprocedure, een project te hebben opgeleverd dat voldoet aan p 32 van 706 4

33 kerncompetentie 2. Het project dient conform de destijds overeengekomen voorwaarden voor wat betreft realisatietermijn en budget te zijn opgeleverd. <<Instructie voor de gebruiker>> Voor leveringen en diensten dient te worden uitgegaan van een referentietermijn van maximaal drie jaar. Kerncompetentie 3 De Inschrijver heeft ervaring met [ ]. Referentieproject: De Inschrijver dient in de afgelopen vijf jaar, gerekend vanaf de datum van aankondiging van deze Aanbestedingsprocedure, een project te hebben opgeleverd dat voldoet aan kerncompetentie 3. Het project dient conform de destijds overeengekomen voorwaarden voor wat betreft realisatietermijn en budget te zijn opgeleverd. <<Instructie voor de gebruiker>> Voor leveringen en diensten dient te worden uitgegaan van een referentietermijn van maximaal drie jaar. [ ] Zie voor het stellen van kerncompetenties paragraaf Gids Proportionaliteit. De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om referenties na te trekken. De Aanbestedende Dienst gaat ervan uit dat de Inschrijver de referenten daarvan op de hoogte heeft gebracht. Indien de Inschrijver in zijn Inschrijving niet heeft aangetoond te beschikken over de vereiste ervaring met alle kerncompetenties, leidt dat tot ongeldigheid van de Inschrijving en uitsluiting van de Inschrijver van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure Beroepsbevoegdheid De Inschrijver verklaart door het invullen van de Eigen Verklaring (zie Bijlage I) dat hij volgens de voorschriften van de lidstaat waarin hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven. Op verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver binnen de in het verzoek genoemde termijn, het bewijs hiervan aan: Voor ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, dient een gewaarmerkt origineel uittreksel van het handelsregister te worden ingediend. Voor ondernemingen die buiten Nederland gevestigd zijn, dient een vergelijkbaar document te worden toegevoegd conform de van toepassing zijnde bepalingen van het betreffende land waarin de onderneming is gevestigd. Indien de Inschrijver een maatschap is, legt de Inschrijver de uittreksels over van degenen die de maatschap vormen (indien deze zijn geregistreerd bij het handelsregister) alsmede een door alle maten ondertekende verklaring waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten behoeve van deze aanbesteding blijkt. Indien de Inschrijver een Combinatie is, legt de Inschrijver uittreksels over van alle deelnemers in die Combinatie. Indien de Inschrijver zich aanmeldt met een of meer Derden c.q. onderaannemers legt de Inschrijver uittreksels over van alle Derden c.q. onderaannemers. 4.4 Toets op Gunningscriteria Het gunningscriterium is het EMVIcriterium laagste evaluatiesom, berekend middels de methodiek Gunnen op Waarde volgens publicatie 253 van het CROW, gelet op: 1. De (fictieve) aannemingssom; 2. Risicobeheersing; 3. Omgevingsvriendelijkheid; 4. Duurzaamheid proces. Kwalitatieve aspecten en beoordeling <<Aanwijzing voor de gebruiker: De hierna beschreven methode van waardering en weging geeft een mogelijke invulling weer. Per aanbesteding onderwerpen en waarderingen beoordelen op toepasbaarheid en belang. Er rekening mee houden dat het totaal van de waarderingen overeenkomt met ca. 60% van de directieraming van het financiële aspect van de aannemingsovereenkomst (raming aannemingssom). >> p 33 van 706 4

34 De toe te kennen waarden aan een kwalitatief aspect betreft een korting op de (fictieve) Inschrijvingssom t.b.v. bepaling van de evaluatiesom. De waarde in de onderstaande tabel is procentueel gerelateerd aan de directieraming van de Aanbestedende Dienst welke is verhoogd tot 160 %. Per subcriterium dient de Inschrijver in een separate Bijlage zijn inspanning weer te geven. Indien de inspanning minder is dan de minimumeis zal de Inschrijving uitgesloten worden van opdrachtverstrekking. De inspanning die de Opdrachtnemer zegt te verrichten behoort na opdracht tot zijn verplichtingen, zonder bijbetaling. Indien de Opdrachtnemer die verplichtingen (gedeeltelijk) niet nakomt, verbeurt de Opdrachtnemer een bedrag overeenkomstig de financiële waarde van die delen die op de aannemingssom zijn verrekend ter bepaling van de evaluatiesom per geval dat de Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling van de Opdrachtnemer. <<Instructie voor de gebruiker>> De hierna genoemde subgunningscriteria dienen uitsluitend als voorbeeld. Per aanbesteding dienen de subgunningscriteria te worden opgesteld die in die specifieke aanbesteding relevant zijn. Daar waar de Inschrijver wordt verzocht prijzen aan te bieden, is raadzaam de volgende passage op te nemen: Alle aangeboden prijzen dienen realistisch, aannemelijk en marktconform te zijn. Inschrijvers die prijzen aanbieden die niet realistisch, niet aannemelijk en/of niet marktconform zijn, worden van deelname aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten. 1. Risicobeheersing. Met betrekking tot beoordeling van zijn risicobeheersing dient de Inschrijver bij zijn Inschrijving een keuringsplan te overleggen. Keuringen dienen aselect plaats te vinden en uitgevoerd te worden door een onafhankelijke daartoe geaccrediteerde instelling. De onderdelen waarop dit keuringsplan wordt beoordeeld zijn ieder: 1.1 Ingangskeuring Betreft: toetsing van bestek en tekeningen aan de visueel direct waarneembare werkelijke situatie op locatie voorafgaand aan start werk. Inclusief rapportage van gevonden knelpunten en verbetervoorstellen aan directie UAV. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: éénmalig voorafgaand aan start feitelijke uitvoering. Minimumeis: Geen ingangskeuring. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Volledige ingangskeuring. Waarde 2 % 1.2 Hold op voortgang uitvoering in afwachting keuringsresultaten. Betreft: opschorting van de uitvoering van een (onderdeel van) het werk in afwachting van keuringsresultaten van de voorafgaande werkzaamheden op het (onderdeel van) het werk. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per technische processtap. Minimumeis: Geen hold. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Hold op alle onderwerpen keuringsplan. Waarde 1 % 1.3 Materiaal eigenschappen Betreft: keuring eigenschappen van te leveren bouwstoffen zoals b.v. samenstelling, milieuklasse, korrelverdeling. Indien beschikbaar volstaat een KOMOcertificaat. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: eenmalig per leverancier of bij te leveren bukmaterialen (zand, grond, steenmengsels etc) eenmalig per herkomstlocatie. Minimumeis: Geen keuring Waarde 0 % Maximaal gewenst: Volledige keuring op alle te leveren materialen Waarde 1 % 1.4 Ondergrond. Betreft: keuring door meting van profiel, hoogte, vlakheid en dichtheid van de natuurlijke ondergrond van een verhardingsconstructie voorafgaand aan de opbouw. p 34 van 706 4

35 Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 1000 m2 Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 1 % 1.5 Grondverbetering Betreft: keuring door meting van profiel, hoogte, vlakheid en dichtheid van de grondverbetering onder een verhardingsconstructie voorafgaand aan de opbouw van de verhardingsconstructie Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 1000 m2 Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.6 Wegfundering Betreft: keuring door meting van profiel, hoogte, dikte, vlakheid en dichtheid van een wegfundering onder een verhardingsconstructie voorafgaand aan de opbouw van de verhardingsconstructie. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 1000 m2 Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.7 Riolering Betreft: keuring door meting in riooltracé, van hoogteligging riool in NAP en dichtheid van de sleufaanvulling. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij lengte groter of gelijk is aan 20 m. Minimumeis: Per 100 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 20 m Waarde 1 % 1.8 Verharding Betreft: keuring van profiel, hoogte en vlakheid. Bij asfalt tevens de dichtheid, holle ruimte, laagdikte en samenstelling. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 2000 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.9 Reductie op geluidsbelasting (bij geluid reducerend asfalt) Betreft: keuring door meting van de bereikte reductie op geluidsreductie vanwege de aard van de verharding ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 2000 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.10 Markeringen Betreft: keuring door meting van de hoeveelheid aangebracht markeringsmateriaal en de reflectiewaarde van dat materiaal. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij lengte groter of gelijk is aan 200 m. Minimumeis: Per 2000 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m Waarde 2 % 1.11 Verbeterplan Betreft: het aangeven per te keuren onderdeel van vervolgacties die de Aannemer onderneemt bij het niet voldoen van keuringsresultaten aan overeengekomen verplichtingen. Toepassing: op alle onderdelen van keuringsplan. Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Minimumeis: alle onderdelen vernoemd. Waarde 0 % p 35 van 706 4

36 Maximaal gewenst: opgave per onderdeel wanneer: 1. Accepteren afwijking met opmerking; 2. Accepteren afwijking met boete; 3. Afwijking verhelpen door nieuwe bewerking; 4. Afwijking verhelpen door vervanging. Waarde 3 % 2 Omgevingsvriendelijkheid Met betrekking tot beoordeling van zijn omgevingsvriendelijkheid dient de Inschrijver bij zijn Inschrijving een plan te overleggen. De onderdelen waarop dit plan wordt beoordeeld zijn ieder: 2.1 Bereikbaarheid percelen Betreft: opgeven van de beperkingen in minuten van de bereikbaarheid van percelen 1. Per voet / fiets / mindervalidenvoertuig; 2. Personenauto s; 3. Vrachtauto s; 4. Hulpdiensten. Tevens opgeven de eventuele beperking parkeermogelijkheden personenauto s Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Beperking bereikbaarheid maximaal 2 werkdagen. Waarde 0 % Hulpdiensten: geen beperkingen. Maximaal gewenst: Geen beperkingen. Waarde 1 % 2.2 Doorstroming verkeer Betreft: verkeersplan waarin wordt opgegeven: 1. vertraging vanwege het plan per type verkeersdeelnemer doorgaand verkeer; 2. aard en omvang van te treffen verkeersmaatregelen; 3. wijze van verkeersbegeleiding (bebording en/of verkeersregelaars). Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Vertragingen maximaal 15 minuten. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Geen vertragingen. Waarde 1 % 2.3 Veiligheid Betreft: veiligheidsplan waarin wordt opgegeven: 1. Afzetting werkgebied; 2. Toegangsregeling tot werkgebied; 3. Schoonhouden werkgebied en omgeving; 4. Communicatie met handhavers (BOA s / politie). Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Geen plan. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Volledig en juist plan. Waarde 1 % 2.4 Communicatie Betreft: communicatieplan waarin wordt aangegeven: 1. Specifieke bewonersbrieven; 2. Periodieke nieuwsbrieven; 3. Website specifiek voor werk; 4. Bereikbaarheid uitvoerder voor publiek, per telefoon, per . Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Geen plan. Waarde % Maximaal gewenst: Volledig en juist plan. Waarde % 2.5 Tijdsduur uitvoering Betreft: de oplevering van het werk in volledig gerede staat na de start van de daadwerkelijke uitvoering op locatie uitgedrukt in werkdagen korter dan de tijdsduur opgegeven in het bestek. Vertragingen in de uitvoeringstermijn vanwege oorzaken niet behorend tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, behoren tot het risico van de gegadigde. p 36 van 706 4

37 Beoordelingswijze: meetlat. Toepassing: op gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Zie artikel 1.05 in deel 1 van het bestek. 0, Maximaal: geen eis: Opgave van Aannemer. 500, / werkdag 3 Duurzaamheid Met betrekking tot beoordeling van de duurzaamheid van het uitvoeringsproces dient de Inschrijver bij zijn Inschrijving een plan te overleggen. De onderdelen waarop dit plan wordt beoordeeld zijn ieder: 3.1 CO2 prestatieladder Betreft: ambitieniveau 1 t/m 5 op de CO2 prestatieladder, bewijsvoering middels toevoegen van een CO2bewust certificaat of vergelijkbaar certificaat of bewijs van deelneming aan een certificatie traject van een erkende instelling. Indien de Inschrijver nog niet is gecertificeerd maar wel is gestart met een certificatietraject voor een ambitieniveau, halveert de bovengenoemde waarde behorend tot dat ambitieniveau. Indien de Inschrijver al wel is gecertificeerd voor een bepaald ambitieniveau en is gestart met een certificeringstraject voor een volgend ambitieniveau, geld de gemiddelde waarde van de 2 niveaus Beoordelingswijze: meetlat. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Geen opgave. Waarde 0 % Ambitieniveau 1. Waarde 0,5 % Ambitieniveau 2. Waarde 1% Ambitieniveau 3. Waarde 1,5 % Ambitieniveau 4. Waarde 2 % Ambitieniveau 5. Waarde 2,5% 3.2 Social Return on Investment (SROI) Betreft: opgeven welk aandeel van de omzet van de Inschrijver in % wordt besteed aan te werk stellen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bewijsvoering middels accountantsverklaring aanleveren. Beoordelingswijze: meetlat. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Geen SROI. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Alles meer dan 2,5 %. Waarde 2,5 % <<Het gunningscriterium betreft de laagste prijs>>. <<Aanwijzing voor gebruiker: Gunnen op laagste prijs is wel mogelijk (zie ook artikel ARW 2012), maar de keuze voor dat gunningscriterium dient dan wel in de uitnodiging tot Inschrijving gemotiveerd te worden. Motivatie opgeven waarin niet voor EMVIcriteria wordt gekozen zie Gids Proportionaliteit art Behalve de bovenstaand genoemde onderwerpen is meer mogelijk, zie artikel.>> 4.5 Loting Indien meer dan één Inschrijver op grond van de Uitsluitingsgronden, Geschiktheidscriteria en Gunningscriteria in aanmerking komt voor gunning van de opdracht, wordt de Inschrijving met het hoogste aantal punten op het kwalitatieve onderdeel van het gunningscriterium bovenaan geplaatst. Als de Inschrijvingen dan nog een gelijke rangschikking hebben vindt loting door een beëdigd notaris plaats tussen de Inschrijvers die op basis van hun puntenaantal gelijkelijk in aanmerking komen voor gunning. Het is voor Inschrijvers mogelijk de loting bij te wonen, zij worden per brief uitgenodigd. De loting wordt gehouden < nader in te vullen > Na de loting stelt de notaris een procesverbaal op. De Aanbestedende Dienst zendt dat procesverbaal aan alle Inschrijvers. Op grond van de uitkomst van de loting stelt de Aanbestedende Dienst p 37 van 706 4

38 de rangorde tussen alle geschikt bevonden Inschrijvers vast. De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die volgens de loting op de eerste plaats is geëindigd. 5. Gunning <<Aanwijzing voor gebruiker>> In overeenstemming brengen met de Aankondiging. De opdracht geschiedt aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving. De gunningscriteria zijn onderverdeeld in criteria die betrekking hebben op kwalitatieve aspecten van de Inschrijving en criteria die betrekking hebben op financiële aspecten van de Inschrijving. De Inschrijving wordt beoordeeld op deze kwalitatieve en financiële aspecten, waarbij de waardering van de kwalitatieve aspecten wordt omgezet in een financiële waardering. <<Aanwijzing voor gebruiker: Indien naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is, vermeld in de Aanbestedingsstukken de criteria in afnemende volgorde van belang. zie Gids Proportionaliteit art >> Voor de beoordeling van de subgunningscriteria die betrekking hebben op het kwalitatieve aspect van de Inschrijving heeft de Aanbestedende Dienst een team van deskundige beoordelaars samengesteld, waarin de volgende deskundigheid is vertegenwoordigd: Kennis van [ ] [ ] Het beoordelingsteam beoordeelt de Inschrijvingen zonder dat het kennis heeft van het financiële deel van de Inschrijvingen. De enveloppen waarin de Inschrijvers het financiële deel van hun Inschrijving hebben ingediend worden geopend nadat het beoordelingsteam zijn beoordelingswerkzaamheden heeft afgerond. Het beoordelingsteam beoordeelt in eerste instantie zelfstandig de Inschrijvingen en stelt dan [in gezamenlijk overleg / aan de hand van de berekening van de gemiddelde beoordeling van de beoordelingen van de afzonderlijke teamleden] de beoordeling per Inschrijving vast. De resultaten worden vastgelegd in een procesverbaal. Vervolgens worden op het adres <<adres>> op <<dag datum en tijd>> de enveloppen met de financiële aspecten geopend; Inschrijvers zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voorafgaand aan het openen van deze enveloppen wordt aan de aanwezige Inschrijvers de directieraming bekendgemaakt alsmede de waardering van de kwalitatieve beoordelingen van alle Inschrijvers. Per Inschrijver wordt vervolgens de evaluatiesom berekend door de (fictieve) aannemingssom en de waarde van de kwalitatieve aspecten bij elkaar te tellen. 5.1 Mededeling beoordelingsresultaten Alle Inschrijvers ontvangen van de Aanbestedende Dienst naar verwachting op [ ] de schriftelijke mededeling van de Gunningsbeslissing. In deze mededeling zal de Aanbestedende Dienst aangeven aan welke Inschrijver hij voornemens is te gunnen. Ter bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie zal de Aanbestedende Dienst daarbij geen informatie verstrekken over de prijzen van de andere Inschrijvers. Na bekendmaking van de mededeling van de Gunningsbeslissing, zal de Aanbestedende Dienst de voorgenomen begunstigde schriftelijk verzoeken om overlegging van de middels de Aanbestedingsstukken vereiste bewijsstukken, die ten tijde van de indiening van de Inschrijving nog niet behoefden te worden ingediend. De voorgenomen begunstigde dient de door de Aanbestedende Dienst opgevraagde bewijsstukken te overleggen binnen de door de Aanbestedende Dienst in haar verzoek vermelde termijn. Indien de Aanbestedende Dienst de gevraagde bewijsstukken niet of niet tijdig ontvangt, wordt de voorgenomen begunstigde uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure en zal de Aanbestedende Dienst overwegen de opdracht te gunnen aan de opvolgend Inschrijver in rang. p 38 van 706 4

39 Indien na controle van de tijdig ingediende bewijsstukken blijkt dat de betreffende documenten niet voldoen aan de eisen van de Aanbestedingsstukken, wordt de voorgenomen begunstigde eveneens van deelname aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten en overweegt de Aanbestedende Dienst de opdracht te gunnen aan de opvolgend Inschrijver in rang. 5.2 Bezwaar Indien een Inschrijver zich niet kan vinden in het voornemen tot gunning van de Aanbestedende Dienst, dan wordt hij gedurende twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van de bekendmaking van het gunningsvoornemen in de gelegenheid gesteld daartegen bezwaar te maken conform de wijze zoals beschreven in paragraaf van dit document. 5.3 Gunning Na het verstrijken van de bezwaartermijn zal de Aanbestedende Dienst op (of zo spoedig mogelijk na) [ ] met de winnende Inschrijver in contact treden om tot gunning over te gaan. Er is pas sprake van definitieve gunning nadat de Aanbestedende Dienst de Inschrijver daarover schriftelijk heeft geïnformeerd. p 39 van 706 4

40 Inschijvingsleidraad openbare aanbesteding DEF doc Status: model, definitief Versiedatum: 1 april 2013 Aanbestedingsleidraad <<kenmerk>> ten behoeve van de gunning in het kader van de <<Europese of Nationale>> openbare Aanbestedingsprocedure van <<projectnaam>> volgens de openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012 <<Instructie voor de gebruiker>> Deze leidraad is uitsluitend geschikt voor aanbestedingen van werken. Voor het aanbesteden van leveringen en diensten gelden andere regels dan voor het aanbesteden van werken. Daarom kan deze leidraad niet worden gebruikt voor de aanbesteding van leveringen en diensten. De Aanbestedende Dienst mag voor de Europese en nationale openbare aanbesteding ook gebruikmaken van het ARW 2012 (hoofdstuk 2). De onderhavige Aanbestedingsleidraad gaat uit van de Aanbestedingswet Behorende bij Aankondiging <<nr.+datum>> Contactadres: <<adviseur/begeleider + (vestigings en postadres en contactgegevens (telefoonnummer en adres)>> p 40 van 706

41 INHOUD [nader in te vullen aan de hand van het definitieve document] p 41 van 706

42 <<Handleiding voor opsteller dezes>> <<tekst>> door opsteller info in te vullen <<tekst>> aanwijzing voor de gebruiker: in de aankondiging teksten letterlijk overnemen of verwijzing maken naar deze leidraad, in definitieve document de tekst verwijderen <<tekst>> uitleg, in definitieve document de tekst verwijderen. <<Toelichting De Gids Proportionaliteit geeft handvatten voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel. In de Gids zijn daartoe voorschriften opgenomen. Op grond van de Aanbestedingswet, geldt dat voorschriften door Aanbestedende Diensten dienen te worden nageleefd, of, dat afwijking van (onderdelen van) deze voorschriften wordt toegelicht in de aanbestedingsstukken. De keuze tot afwijking van deze voorschriften moeten gemotiveerd kunnen worden. Toepassing van Leidraad Aanbesteden 2009 en DSS kan een hulp zijn. Niet kan worden afgezien van toepassing van de voorschriften in de Gids proportionaliteit in het algemeen of gekozen worden voor een algemene afwijkingsgrond. In voorkomend gevallen zal gemotiveerd aangegeven moeten worden, waarom en in hoeverre in die specifieke situatie een afwijkend standpunt gerechtvaardigd is. Deze voorschriften staan niet op zichzelf, maar moeten steeds in de context van de volledige tekst van de Gids beoordeeld worden. Het proportionaliteitsbeginsel en de toepassing daarvan gelden ook voor de delen van de Gids waar geen voorschriften voor geformuleerd zijn. In verschillende tekstdelen wordt een tekstvenster aangeboden waarin de motivatie voor dat tekstdeel apart kan worden gecommuniceerd. De opsteller zal in elk specifiek geval moeten beoordelen of de geboden vensters volstaan en deze zo nodig aanvullen >> p 42 van 706

43 1 OMVANG EN WERKWIJZE VAN DE AANBESTEDING 1.1 Inleiding Deze Aanbestedingsleidraad bevat de informatie ten behoeve van het verdere verloop van de openbare Aanbestedingsprocedure om tot gunning te komen van de opdracht ten behoeve van het project <<projectnaam>>. Doel van de Aanbestedingsprocedure is het gunnen van de opdracht aan de Inschrijver op wie niet de Uitsluitingsgronden van toepassing zijn en die aan de door de Aanbestedende Dienst gestelde minimumeisen voldoet. Na beoordeling van de Inschrijvingen zal de Overeenkomst worden gesloten met de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving heeft gedaan. De Overeenkomst heeft betrekking op <project>. De Overeenkomst heeft een verwachte looptijd tot < >, met de mogelijkheid tot verlenging van < > jaar. De looptijd start op het moment van ondertekening van de Overeenkomst. De Aanbestedende Dienst hanteert de <nationale/europese> Aanbestedingsprocedure. De Aanbestedende Dienst heeft voor genoemde procedure gekozen, omdat op basis van hoofdstuk 2.1 van de Aanbestedingswet [in geval van de Europese procedure] ingevolge de omvang van de opdracht [vermelding van die omvang] / conform het inkoop en aanbestedingsbeleid, de nationale openbare Aanbestedingsprocedure is voorgeschreven. Deze keuze is mede ingegeven door de beperking van de inschrijfkosten voor de marktpartijen. Er zijn geen redenen, zoals een vereist specialisme voor de uitvoering van de opdracht, om van het vastgestelde beleid af te wijken. <<Aanwijzing voor gebruiker>> De geel gemarkeerde tekst is een voorbeeldtekst. Motivatie voor de keuze van de Aanbestedingsprocedure is afhankelijk van de Wet of aanbestedingsbeleid van Aanbestedende Dienst gebaseerd op de geraamde waarde van de opdracht, aard van de opdracht en het aantal te verwachten geïnteresseerde partijen. Zie ook Gids Proportionaliteit hoofdstuk 3.4. Motivatie op basis van de specifieke opdracht eventueel aanpassen. Op de Aanbestedingsprocedure is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing <<Aanwijzing voor gebruiker>> De nationale procedure is aan minder strikte regels gebonden dan de Europese procedure. Zo zijn de uitgangspunten voor de nationale, die verwoord zijn in de artikelen 1.11 tot en met 1.13 ruimer geformuleerd ; de eisen die in de nationale procedure worden gesteld aan de transparantie zijn minder strikt dan in de Europese procedure. Daarnaast geldt bijvoorbeeld ook dat de Aanbestedende Dienst in de Eigen Verklaring zelf mag aangeven welke Uitsluitingsgronden hij van toepassing verklaart op de onderhavige aanbesteding. Venster overnemen indien bundeling of splitsing van toepassing is. Motivatie toevoegen voor het al of niet samenvoegen van opdrachten, zie artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 en Gids Proportionaliteit, paragraaf en De genoemde uitgangspunten zijn voorbeelden en dienen per aanbesteding op toepasbaarheid te worden beoordeeld. Deze aanbesteding betreft een <<gebundelde / in percelen gesplitste>> opdracht. De samenvoeging van de opdrachten is rechtmatig op basis van de volgende overwegingen. Op basis daarvan heeft de Aanbestedende Dienst onderzocht in hoeverre de samenvoeging ingevolge artikel 1.5 Aw nodig is. Op basis van de aspecten, genoemd in dat artikel neemt de Aanbestedende Dienst het volgende tot uitgangspunt: (i) (ii) (iii) De relevante markt wordt omschreven als volgt: [ ] De samenstelling van de relevante markt voor wat betreft de verdeling grootbedrijf, middenbedrijf en kleinbedrijf is als volgt: [ ] Op basis van deze gegevens constateert de Aanbestedende Dienst dat de toegankelijkheid p 43 van 706 4

44 (iv) (v) (vi) voor voldoende bedrijven uit het MKB mogelijk is. De Aanbestedende Dienst ziet de volgende organisatorische gevolgen en risico s van de samenvoeging en van de separate opdrachtverlening voor de Aanbestedende Dienst: [ ] De Aanbestedende Dienst ziet de volgende organisatorische gevolgen en risico s van de samenvoeging en van de separate opdrachtverlening voor de Opdrachtnemer: [ ] Op basis van de samenhang van de verschillende opdrachten [ ]. De Aanbestedende Dienst acht een verdeling in percelen niet passend omdat een logische perceelsverdeling waarbij de aspecten om de opdrachten samen te voegen niet te niet worden gedaan, er niet is. <<Aanwijzing voor gebruiker: Er is sprake van een gebundelde opdracht indien twee of meer gelijksoortige of ongelijksoortige opdrachten in één opdracht worden aanbesteed. Ook is er sprake van een gebundelde opdracht indien één of meer opdrachten van twee of meer Aanbestedende Diensten of opdrachtgevers in één opdracht worden aanbesteed. Bundeling wordt ook aangeduid als clustering of samenvoeging. Een gebundelde opdracht moet voldoende toegankelijk blijven voor een opdrachtgever uit het MKB. De keuze voor bundeling moet om die reden deugdelijk gemotiveerd worden aan de hand van de aspecten die in de wet zijn genoemd. Splitsing van opdrachten om de toepassing van de Aanbestedingswet te ontduiken is nog altijd niet toegestaan. Van elke opdracht, maar in het bijzonder van een gebundelde opdracht, moet de Aanbestedende Dienst afwegen of een verdeling in percelen mogelijk is. De keuze om een opdracht niet in percelen te verdelen moet gemotiveerd worden. Indien de opdrachten van twee Aanbestedende Diensten zijn samengevoegd (en op correcte gronden) dan is een verdeling in percelen waarin het ene perceel de ene Aanbestedende Dienst is en het andere perceel de andere Aanbestedende Dienst, niet voor de hand liggend, omdat de redenen voor de samenvoeging daarmee in veel gevallente niet worden gedaan. 1.2 Aanbestedende dienst Vestigingsadres: Naam: T.a.v.: Adres: Woonplaats: Postadres: Naam: T.a.v.: Adres: Woonplaats: naam, naam, adres, postcode vestigingsplaats. naam, naam, postbusnummer, postcode vestigingsplaats. adres contactpersoon: aanbesteding@aanbestedendedienst.nl <<Instructie voor de gebruiker>> Indien de werkzaamheden plaatsvinden voor meerdere gemeenten tegelijk, is het raadzaam in deze paragraaf ook aan te geven welke gemeente verantwoordelijk is voor de aanbesteding en de uitvoering en waaruit de relevante afspraken daarover voortvloeien. 1.3 Definities In deze Aanbestedingsdraad hebben de woorden die met een beginkapitaal worden geschreven, zowel in enkelvoud als in meervoud, de navolgende betekenis. Deze definities zijn bedoeld als aanvulling op de definities in de Aanbestedingswet en worden geacht daarmee niet strijdig te zijn. Gedefinieerde begrippen uit de Aanbestedingswet worden in de Aanbestedingsstukken ook met een beginkapitaal geschreven. Aanbestedende Dienst: de Gemeente Noordwijk // Teylingen // Katwijk p 44 van 706 4

45 Aanbestedingsleidraad: het document waarin de Aanbestedingsprocedure staat beschreven. Aanbestedingsprocedure: de onderhavige <nationale/europese> openbare Aanbestedingsprocedure waarmee het sluiten van de Overeenkomst wordt aanbesteed. Aanbestedingswet: Aanbestedingswet 2012, zijnde de Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen, Stbl , ook wel afgekort als Aw. Aankondiging: de Aankondiging van de Aanbestedingsprocedure op Bijlage(n): De Bijlagen I tot en met [ ] bij de Aanbestedingsleidraad. Combinatie: een samenwerkingsverband van ondernemingen dat zich gezamenlijk inschrijft als één Inschrijver. Derden: natuurlijke personen of rechtspersonen waarop een marktpartij zich kan beroepen om te kunnen voldoen aan de eisen van de financiële en economische en de technische bekwaamheid, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die Derden. Eigen Verklaring: de Standaard Eigen Verklaring als bedoeld in artikel 2.84 van de Aanbestedingswet. Geschiktheidseisen: de eisen die de Aanbestedende Dienst stelt aan de op basis van de Uitsluitingsgronden nietuitgesloten Inschrijvers, waaraan Inschrijvers minimaal moeten voldoen om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te komen. Inschrijver: een marktpartij die een Inschrijving heeft ingediend. Inschrijving: een aanbieding/offerte van een Inschrijver. Inschrijvingsbiljet: formulier dat als Bijlage [ ] bij de Aanbestedingsleidraad is opgenomen, waarop de Inschrijver de inschrijfsom aangeeft, en dat hij rechtsgeldig ondertekent. Inschrijvingsstaat: formulier dat als Bijlage [ ] bij de Aanbestedingsleidraad is opgenomen, waarop de Inschrijver de ontleding aangeeft van de inschrijfsom die de Inschrijver vermeldt in het Inschrijvingsbiljet, en dat hij rechtsgeldig ondertekent. Nota van Inlichtingen: het document dat nadere informatie bevat over de Aanbestedingsprocedure en/ of de Aanbestedingsstukken en waarin de Aanbestedende Dienst de vragen van de Inschrijvers geanonimiseerd weergeeft en beantwoordt. Opdrachtnemer: de Inschrijver waarmee de Overeenkomst wordt gesloten. Overeenkomst: de Overeenkomst die wordt gesloten met de winnaar van de Aanbestedingsprocedure. Uitsluitingsgronden: de in de Aanbestedingsstukken genoemde gronden betreffende de (persoon van de) Inschrijver, die indien die omstandigheden zich voordoen ten aanzien van de (persoon van de) Inschrijver leiden tot uitsluiting van deelname aan de Aanbestedingsprocedure. 2 OMSCHRIJVING VAN DE AAN TE BESTEDEN OPDRACHT <<korte omschrijving werkzaamheden project>> <<Instructie voor de gebruiker>> Neem bij voorkeur de tekst over uit de Aankondiging. Planning van de uitvoering Start uitvoering Einde uitvoering week jaar week jaar p 45 van 706 4

46 Aantal werkbare dagen *** dagen 3 DE AANBESTEDINGSPROCEDURE De Aanbestedende Dienst hanteert een <nationale/europese> openbare Aanbestedingsprocedure. Dat betekent dat iedere geïnteresseerde onderneming kan deelnemen en dat gunning plaatsvindt op basis van de gedane Inschrijvingen. Op de procedure is de Aw van toepassing. 3.1 Planning De planning voor de onderhavige aanbesteding is als volgt: Aanbesteding 1. Verzending uitnodigingen tot Inschrijving week jaar 2. Inlichtingen, stellen van vragen / opmerkingen Uiterlijke datum en tijdstip <<Instructie voor de gebruiker>> Raadzaam is een marge van ongeveer 5 werkdagen aan te houden tussen de ontvangst van de vragen en de publicatie van de Nota van Inlichtingen. 3. Verschijnen Nota van Inlichtingen Uiterlijke datum en tijdstip <<Instructie voor de gebruiker>> De uiterste datum is ingevolge artikel 2.54 Aw uiterlijk 6 dagen voor de uiterste indieningsdatum van de Inschrijvingen. 4. Datum en tijdstip Inschrijving Uiterlijke datum en tijdstip <<Instructie voor de gebruiker>> De uiterste datum is ingevolge artikel 2.71 Aw minimaal 45 dagen vanaf de datum van Aankondiging (en ingevolge artikel 2.71 Aw minimaal 40 dagen als de Aanbestedingsstukken via elektronische weg zijn aangeboden) 5. Openen enveloppen met financiële deel van de datum, tijdstip Inschrijving <<Instructie voor de gebruiker>> Een bijeenkomst voor het openen van de financiële enveloppen in aanwezigheid van de Inschrijvers is, nu het gunningscriterium emvi is en de aanneemsom op zichzelf derhalve niet doorslaggevend is voor het aanwijzen van een voorlopig begunstigde, weinig zinvol. De geoffreerde inschrijfsommen mogen niet voorgelezen worden. Indien er een ander motief is waartoe de Aanbestedende Dienst de enveloppen in aanwezigheid van de Inschrijvers wil openen, is het uiteraard niet verboden. 6. Verschijnen Proces Verbaal van Aanbesteding en Gunningsbeslissing, inclusief aanvraag nadere bewijsstukken die in eerder stadium nog niet zijn opgevraagd. week jaar <<Instructie voor de gebruiker>> Indien er bewijsstukken zijn waarvan de Inschrijver in bezit moet zijn op grond van deze Aanbestedingsleidraad, doch die hij ingevolge de instructies niet tegelijk met de Inschrijving heeft hoeven indienen, is het raadzaam die stukken tegelijk met de gunningsbeslissing op te vragen. Daarmee voorkomt u dat de procedure na verstrijken van de bezwaartermijn eventueel nogmaals met een even lange bezwaartermijn moet worden verlengd, indien blijkt dat de bewijsstukken niet in orde zijn en er een nieuwe gunningsbeslissing moet worden genomen. 7. Bezwaartermijn week jaar <<Instructie voor de gebruiker>> Een bezwaartermijn is ingevolge artikel Aw ingeval van Europese aanbestedingsprocedures verplicht; de termijn bedraagt dan ten minste 20 kalenderdagen. Ingevolge artikel 2.3 Aw is de nationale procedure (voor wat betreft decentrale overheidsorganen) niet onderworpen aan de werking van hoofdstuk 2 Aw, als gevolg waarvan de in Aw voorgeschreven bezwaartermijn niet verplicht is voor nationale procedures. Het stellen van een dergelijke termijn is echter wel aan te raden ingeval van nationale procedures. Van de minimumtermijn van 20 dagen mag ingeval van nationale procedures afgeweken worden; bij voorkeur niet korter dan 15 dagen. 8. Gunning week jaar De tijdstippen en termijnen bij 5, 6 en 8 zijn ter informatie en niet bindend voor de Aanbestedende Dienst. p 46 van 706 4

47 <<Aanwijzing voor gebruiker: Opgeven motivatie indien afwijkingen van termijnen; zie Gids Proportionaliteit art 2.70 t/m 2.74.>> 3.2 Aanbestedingsvoorwaarden Procedurevoorwaarden a. Instemming Het indienen van de Inschrijving houdt in dat de Inschrijvers met de voorwaarden van de Aanbestedingsprocedure instemmen. b. Formats Bij het indienen van de Inschrijving dient de Inschrijver de formats te gebruiken zoals bij deze Aanbestedingsleidraad opgenomen in de Bijlagen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wijzigingen in deze formats aan te brengen, tenzij de Aanbestedende Dienst dat uitdrukkelijk anders heeft vermeld. c. Rangorde Aanbestedingsstukken Bij onderlinge tegenstrijdigheid prevaleert het eerder genoemde document boven de daarna genoemde documenten en prevaleert een jongere versie boven een oudere versie: 1. Overeenkomst 2. Bijlagen bij Overeenkomst, waaronder de Aanbestedingsleidraad en de Algemene Inkoopvoorwaarden 3. Nota van Inlichtingen (de recentste bovenaan gevolgd door de minder recente Nota( s) van Inlichtingen terugwerkende tijdvolgorde) 4. Inschrijvingsbiljet <<voorzien van kenmerk>> 5. Inschrijvingsstaat <<voorzien van kenmerk>> 6. De te verstrekken aanvullende gegevens, <<voorzien van kenmerk>> <<Aanwijzing voor de gebruiker: Overnemen uit paragraaf 01 en 04 uit deel 2.1 van bestek of OMOP, zijnde documenten die ter informatie aan de Inschrijvers (kunnen) worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld bemalingsadvies, rapport milieukundige onderzoek, kapvergunning, grondbalans etc. De invulling verschilt per aan te besteden opdracht.>> 7. bestek of Overeenkomst met Open Posten, <<voorzien van kenmerk>> volgens de RAWsystematiek van het CROW. <<Aanwijzing voor de gebruiker: kies de vorm van de aannemingsovereenkomst>> 8. Aankondiging. d. Mondelinge informatie Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan mondelinge uitspraken, toezeggingen en suggesties van medewerkers en/of adviseurs van de Aanbestedende Dienst, gedaan in het kader van de Aanbestedingsprocedure en/of de Aanbestedingsstukken. Inschrijvers kunnen zich slechts beroepen op schriftelijke informatie verstrekt door of namens de Aanbestedende Dienst. e. Taal Inschrijvingen dienen gesteld te zijn in de Nederlandse taal. Inschrijvingen in andere talen dan de Nederlandse taal worden van deelname uitgesloten. Bewijsstukken die oorspronkelijk in een andere taal zijn opgesteld mogen ingediend worden. De Inschrijver verplicht zich desgevraagd een (formele) vertaling te verstrekken. f. Eenmaal aanmelden Een onderneming kan zich slechts eenmaal inschrijven, hetzij als zelfstandige Inschrijver, hetzij als hoofdaannemer, hetzij als onderaannemer, hetzij als deelnemer in een Combinatie. Van ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern kan slechts een onderneming op de aanbesteding inschrijven, tenzij de ondernemingen binnen het concern aantonen dat geen afhankelijkheidsverhouding tussen hen bestaat en/of dat geen invloed op een ander wordt uitgeoefend. Indien onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid tussen de ondernemingen binnen een concern gewaarborgd is, mogen meer ondernemingen binnen een concern op de p 47 van 706 4

48 opdracht inschrijven. De ondernemingen die het aangaat, tonen hun onafhankelijkheid ten opzichte van elkaar en de vertrouwelijke behandeling van hun Inschrijving ten genoege van de Aanbestedende Dienst aan met alle middelen die zij daartoe dienstig achten. Ten aanzien van ondernemingen waarvan het bestuur of de directie (deels) uit dezelfde personen bestaat, geldt als uitgangspunt dat zij niet voldoen aan de vereiste onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid. Ondernemingen die behoren tot hetzelfde concern kunnen in ieder geval wel gezamenlijk als een Inschrijver meedoen (als hoofd/onderaanneming of als Combinatie). g. Onderaanneming Een samenwerking in de vorm van hoofd en onderaanneming kan zich aanmelden als één Inschrijver. De hoofdaannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de uit te voeren werkzaamheden. De hoofdaannemer is voor de gehele uitvoering van de opdracht, inclusief hetgeen door de onderaannemer wordt verricht, aansprakelijk. De Inschrijver kan zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van een onderaannemer. In dat geval dient de Inschrijver naast de door hem in te dienen stukken, de bescheiden van de betreffende onderaannemer(s) in te dienen, die onder i zijn genoemd ten aanzien van de Derde. De Aanbestedende dienst dient de door de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in te schakelen onderaannemer(s), schriftelijk goed te keuren, alvorens de onderaannemer werkzaamheden uitvoert. h. Combinatie Een Combinatie van bedrijven kan gezamenlijk als één Inschrijver inschrijven. In dat geval ident in punt 1.5 van de Eigen Verklaring (Bijlage I) te worden aangegeven welke ondernemingen er deel uitmaken van de Combinatie. De ondernemingen die deelnemen aan de Combinatie dienen bovendien ieder afzonderlijk de Eigen Verklaring in te vullen en in te dienen. Daarnaast dient onder punt 1.6 van de Eigen Verklaring te worden aangegeven wie de penvoerder van de Combinatie is. i. Concernverklaring Indien de Inschrijver een dochter of werkmaatschappij is, dient de Inschrijver binnen vijf dagen na verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst een ondertekende verklaring van de holding/concernmaatschappij te overleggen overeenkomstig het in Bijlage [ ] opgenomen model, waaruit blijkt dat hij bij eventuele gunning van de opdracht aan de Inschrijver, zich volledig garant stelt voor de nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende contractuele verplichtingen. Dit geldt alleen indien en voor zover de moedermaatschappij feitelijke werkzaamheden verricht. Indien de holding/concernmaatschappij bijvoorbeeld uitsluitend holdingactiviteiten uitvoert, zoals het houden van de aandelen en het voorzien in de pensioenvoorziening van de directeur, is de concernverklaring niet vereist. Met nadruk wordt erop gewezen dat de concernverklaring zoals hierboven bedoeld, niet is gelijk te stellen met een 403verklaring. Indiening van een 403verklaring in plaats van de bovenomschreven verklaring leidt tot ongeldigheid van de Inschrijving. j. Beroep op middelen Derden De Inschrijver kan zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid van Derden. In dat geval dient de Inschrijver in onderdeel 8.2 van de Eigen Verklaring in te vullen: (i) voor welke Geschiktheidseisen hij een beroep doet op (een) Derde(n) en (ii) op welke Derde(n) hij een beroep doet ten aanzien van die betreffende Geschiktheidseisen. Indien en voor zover de Inschrijver zich beroept op de technische bekwaamheid van (een) Derde(n), dient de Inschrijver naast de eventueel door hemzelf in te dienen lijst van eigen referentieprojecten, te overleggen een lijst van referentieprojecten van die Derde(n) op wiens/ wier technische bekwaamheid de Inschrijver zich beroept. Indien de Inschrijver conform de gunningsbeslissing van de Aanbestedende Dienst wordt aangemerkt als voorlopig begunstigde, dient de Inschrijver binnen vijf dagen na verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst, in te dienen: 1. Een verklaring van de Derde(n) waaruit blijkt dat de Inschrijver daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van de Derde(n) waarop hij zich beroept overeenkomstig p 48 van 706 4

49 het in Bijlage [nummer van de bijlage verklaring onderaanneming/derde ] opgenomen model; 2. Indien en voor zover de Inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van de Derde(n), de stukken van de Derde(n) ter zake van de financiële en economische draagkracht van die Derde, die in de plaats komen van hetgeen de Inschrijver moet indienen ten bewijze dat hij voldoet aan de geschiktheidseisen ter zake van financiële en economische draagkracht (Bijlagen [nummers van de bijlagen die betrekking hebben op de financiële en economische draagkracht]). k. Voorbehouden Aanbestedende Dienst (i) De Aanbestedende Dienst kan beslissen om de Overeenkomst niet te gunnen. De Inschrijvers kunnen alsdan geen aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of schade, direct of indirect het gevolg van dat besluit. (ii) De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om de gehele Aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te stoppen. De Inschrijvers kunnen alsdan geen aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of schade, direct of indirect het gevolg van dat besluit. (iii) De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor te allen tijde de door Inschrijver verstrekte gegevens en verklaringen aan een nader onderzoek te onderwerpen en op juistheid te controleren, evenals de opgegeven referenties te benaderen. (iv) De eventueel door Inschrijver gemaakte kosten voor het opstellen en het aanbieden van de Inschrijving worden niet vergoed. <<Vergoeding voor de Inschrijver benoemen regeling met betrekking tot de vergoeding>>. <<Aanwijzing voor gebruiker: Venster overnemen indien Inschrijvers een vergoeding ontvangen voor deelneming aan de Inschrijving. De Aanbestedende Dienst biedt een vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de Inschrijving in te kunnen dienen. Dit vermelden, onder vermelding van te vergoeden bedrag.>> (v) De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om, voordat tot definitieve gunning van het werk wordt overgegaan, een toets te laten uitvoeren door een extern adviesbureau van de financiële positie van de Inschrijver. Indien hieruit blijkt dat de financiële positie van de Inschrijver niet (meer) voldoet aan de in de Aanbestedingsleidraad gestelde eisen, sluit de Aanbestedende Dienst de betreffende Inschrijver alsnog uit van de Aanbestedingsprocedure en zal hij overwegen om de opdracht te gunnen aan de opvolgend Inschrijver in rang. l. Geheimhouding en vertrouwelijkheid De Inschrijvers zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ter zake van alle vertrouwelijke informatie welke hen bekend is of wordt van de Aanbestedende Dienst. De informatie welke hun ter beschikking staat, zullen zij niet aan derden ter beschikking stellen en aan hun personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het doen van de Inschrijving. De Aanbestedende Dienst erkent de vertrouwelijkheid van de Inschrijving van de Inschrijver en zal de informatie die hem daaruit bekend is niet aan derden ter beschikking stellen. In het kader van de motivering van de gunningsbeslissing zal het in voorkomend geval noodzakelijk zijn om informatie uit de Inschrijving wel bekend te maken. De Inschrijver onderkent dit. m. Terugtrekking door Inschrijver Een Inschrijver kan zich totdat hij een Inschrijving indient, als zodanig terugtrekken. Een Inschrijver die een Inschrijving heeft ingediend, kan deze niet meer terugtrekken. De Inschrijving is gedurende de gestanddoeningstermijn onherroepelijk. n. Gestanddoeningstermijn De Inschrijving wordt gestand gedaan voor 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van Inschrijving, zoals genoemd in de Aanbestedingsleidraad. Indien tegen de voorgenomen gunningsbeslissing een kort geding aanhangig wordt gemaakt, wordt de p 49 van 706 4

50 gestanddoeningstermijn automatisch verlengd met een termijn van 30 dagen na de dag van de uitspraak van de Voorzieningenrechter. <<Instructie voor de gebruiker>> Er is geen wettelijk voorschrift dat bepaalt hoe lang de gestanddoeningstermijn moet zijn. Het is raadzaam de termijn niet korter dan 60 dagen te maken. Een termijn van 90 dagen is bijvoorbeeld ook mogelijk. o. Voorwaardelijke Inschrijving (i) De Aanbestedende Dienst sluit een Inschrijving die voorwaardelijk is gedaan als ongeldig uit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. (ii) Op de Overeenkomst zijn de [inkoopvoorwaarden van de Aanbestedende Dienst] van toepassing. Eventueel door de Inschrijver op zijn Inschrijving van toepassing verklaarde algemene (leverings/inkoop)voorwaarden leiden tot een voorwaardelijke Inschrijving die de Aanbestedende Dienst uitsluit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. <<Contractmodellen: Benoemen algemene voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst: (b.v. de inkoopvoorwaarden, RAW Standaard 2010, UAV2012). Benoem tevens de afwijkingen en de motivatie m.b.t. de afwijkingen>> <<Aanwijzing voor gebruiker: In gevallen waarin voor een bepaalde soort Overeenkomst contractmodellen of algemene voorwaarden bestaan die paritair zijn opgesteld, past de Aanbestedende Dienst deze integraal toe, zie de Gids Proportionaliteit hoofdstuk 3.9>>. p. Inschrijving onder voorbehoud of tegenstrijdige Inschrijving Een Inschrijving die onder voorbehoud is gedaan en/of die een of meer innerlijke tegenstrijdheden bevat, wordt aangemerkt als een ongeldige Inschrijving, die de Aanbestedende Dienst uitsluit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. q. Manipulatieve Inschrijving Een Inschrijving die het beoordelingsmechanisme geweld aandoet waarvan bijvoorbeeld sprake is als de Inschrijver door middel van die Inschrijving de bedoeling van de beoordelingssystematiek verstoort, door kennelijke aannames die aan de beoordelingssystematiek ten grondslag liggen te veronachtzamen, en/of voorbijgaat aan het doel dat de Aanbestedende Dienst met de beoordeling van het gunningscriterium voor ogen heeft wordt aangemerkt als een ongeldige Inschrijving, die de Aanbestedende Dienst uitsluit van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. r. Concurrentievervalsing Concurrentievervalsing leidt tot uitsluiting. Indien de Aanbestedende Dienst vermoedt dat er sprake is van vervalsing van de mededinging, dan stelt hij de desbetreffende Inschrijver in de gelegenheid zijn (betwiste) concurrentiepositie toe te lichten aan de Aanbestedende Dienst. Daarnaast kan de Aanbestedende Dienst de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) over het vermoeden van concurrentievervalsing informeren en de NMA verzoeken de mededingingsrechtelijke positie van de betreffende Inschrijver nader te onderzoeken. Indien de NMA tot onderzoek overgaat en indien uit het onderzoek blijkt dat de betreffende Inschrijver zich schuldig maakt aan vervalsing van de mededinging, dan volgt uitsluiting van de Inschrijver van de verdere Aanbestedingsprocedure. s. Varianten Het indienen van varianten is in het kader van deze aanbesteding [wel/niet] toegestaan Geschillen Op deze Aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te sgravenhage is bij uitsluiting bevoegd om geschillen te beslechten die verband houden met de onderhavige Aanbestedingsprocedure. p 50 van 706 4

51 Inschrijvers dienen hun bezwaren tegen (onderdelen van) de Aanbestedingsprocedure, tegen (onderdelen van) de verstrekte informatie of tegen andere aspecten die verband houden met de Aanbestedingsprocedure, op de kortst mogelijke termijn ter kennis te brengen van de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst (zie paragraaf 1.2). De termijn waarbinnen in rechte moet worden opgekomen tegen de afwijzing van de Inschrijving bedraagt 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de afwijzing. Binnen deze termijn dient een dagvaarding betekend te worden aan het adres van de Aanbestedende Dienst. Indien deze termijn wordt overschreden zonder dat een juridische procedure is aangevangen door middel van het doen betekenen van een kortgedingdagvaarding, vervalt ieder recht daartoe. Een Inschrijver die bezwaar wenst te maken, wordt verzocht voorafgaand daaraan verhinderingen op te vragen bij de Aanbestedende Dienst. <<Instructie voor de gebruiker>> Zie voor het vastleggen van een bezwaartermijn in de nationale procedure ook de opmerkingen ten aanzien van de bezwaartermijn in het planningsschema, paragraaf 3.1. De Aanbestedende Dienst bericht de Inschrijvers omtrent de Gunningsbeslissing ingevolge artikel Aw omtrent de relevante redenen voor die beslissing en geeft daarbij een nauwkeurige omschrijving van de bezwaartermijn. Onder relevante redenen worden ingevolge lid 2 van artikel Aw in ieder geval verstaan de kenmerken en voordelen van de uitgekozen inschrijving, alsmede de naam van de begunstigde. Verder moet de mededeling in ieder geval elektronisch of per fax verzonden worden aan de Inschrijvers. 3.3 Het verloop van de Aanbestedingsprocedure Het verloop van de Aanbestedingsprocedure heeft de volgende stappen: 1. Inlichtingen (paragraaf 3.3.1); 2. Inschrijven (paragraaf (3.3.2); 3. Beoordeling (paragraaf 4); 4. Gunning.(paragraaf 5). Voor de exacte planning van de stappen verwijst de Aanbestedende Dienst u naar paragraaf 3.1 van deze Aanbestedingsleidraad. 3.1 Inlichtingen Het proces van inlichten is erop gericht om onduidelijkheden in de Aanbestedingsstukken weg te nemen en onjuiste interpretaties van die stukken te voorkomen. Alle vragen en opmerkingen met betrekking tot de procedure en/of de Aanbestedingsstukken alsmede de reacties van de Aanbestedende Dienst daarop, worden middels een Nota van Inlichtingen aan alle Inschrijvers verstrekt. Bij het stellen van vragen en/of het maken van opmerkingen, dient duidelijk aangegeven te worden op welk onderdeel van de Aanbestedingsleidraad de vraag betrekking heeft. De vragen en/of opmerkingen dienen in het Nederlands en uitsluitend schriftelijk per , onder vermelding van <naam project>, aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst te worden gesteld aan: Naam: <<voorzien naam>> adres: <<voorzien van adres>> Het is Inschrijvers niet toegestaan om in het kader van de Aanbestedingsprocedure via een andere weg dan volgens bovenstaande contactgegevens, dan wel met een andere persoon dan de hierboven genoemde contactpersoon, contact op te nemen met de Aanbestedende Dienst. De Nota van Inlichtingen in.pdf en.nsx format zal in een reply op het adres van de vraagsteller van de Inschrijver ten minste 6 dagen voorafgaand aan de datum van Inschrijving worden toegezonden. Het is aan de Inschrijver om de Nota te converteren naar een door hem bewerkbaar format. ontvangst en verzending is voor risico van de Inschrijver. p 51 van 706 4

52 Melden van onvolkomenheden. De Aanbestedingsstukken zijn met zorg samengesteld. Mocht een Inschrijver voor de opdracht desondanks tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of onregelmatigheden tegenkomen, dan dient de Inschrijver deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor [datum] aan de contactpersoon van de Aanbestedende Dienst (zie paragraaf 1.2) kenbaar te maken op straffe van verval van recht. De verantwoordelijkheid voor het op tijd en juist indienen van vragen en/of opmerkingen ligt bij de Inschrijver. Als naderhand blijkt dat er tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en/ of onregelmatigheden in de Aanbestedingsstukken zitten en deze zijn niet door de Inschrijver gemeld, kan dit de Aanbestedende Dienst en/of opdrachtgever niet (meer) worden aangerekend. [Inschrijvers die commentaar wensen te uiten ten aanzien van de conceptovereenkomst dan wel suggesties wensen te doen voor afwijking van de inkoopvoorwaarden, worden geacht dit gedurende de eerste vragenronde en, indien nodig en van toepassing, de tweede vragenronde te doen. Indien de Aanbestedende Dienst met het commentaar ten aanzien van de conceptovereenkomst instemt zal de conceptovereenkomst dienovereenkomstig worden aangepast. Wijzigingen die voortvloeien uit de instemming met het commentaar van Inschrijvers hetzij op de conceptovereenkomst, hetzij op de inkoopvoorwaarden worden bekend gemaakt in de Nota( s) van Inlichtingen. De Inschrijvers worden geacht met de eventuele wijzigingen onvoorwaardelijk akkoord te gaan. Over de conceptovereenkomst en de inkoopvoorwaarden wordt niet onderhandeld.] <<Suggesties Inschrijver: benoemen mogelijkheden voor Inschrijvers suggesties te doen m.b.t. conceptovereenkomst of afwijkingen op de inkoopvoorwaarden>> <<Aanwijzing voor gebruiker: De Aanbestedende Dienst biedt tijdens de Aanbestedingsprocedure potentiële Inschrijvers de kans suggesties te doen voor aanpassingen aan de concept Overeenkomst of af te wijken van de inkoopvoorwaarden zie de Gids Proportionaliteit hoofdstuk 3.9>>. De Aanbestedende Dienst adviseert Inschrijvers te wachten met het indienen van hun Inschrijving tot de [laatste] Nota van Inlichtingen per is vertrekt. De Nota van Inlichtingen kan immers nadere toelichtingen op en aanpassingen aan deze Aanbestedingsleidraad bevatten die van belang zijn voor het opstellen van de Inschrijving. 3.2 Inschrijven Op basis van de vraagspecificatie, de verstrekte inlichtingen, en Overeenkomstig de vereisten die aan de Inschrijving worden gesteld in deze Aanbestedingsleidraad (zie paragraaf 5), stelt elke Inschrijver zijn Inschrijving op en dient deze in bij de Aanbestedende Dienst (zie paragraaf 1.2) op in paragraaf 4.1 genoemde tijdstip. a. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). <<Instructie voor de gebruiker>> Hoewel de hierboven opgenomen verwijzing naar de Standaard RAW Bepalingen niet onjuist hoeft te zijn, is de verwijzing ook niet op iedere aanbesteding van werken toepasbaar. In elke individuele aanbesteding dient de gebruiker van dit document de bepaling te bestuderen en te beoordelen of de bepaling op de specifieke aanbesteding toepasbaar is. Indien de bepaling niet toepasbaar zou zijn en toch in het document zou blijven staan, loopt de gemeente het risico dat daardoor onduidelijkheid voor de Inschrijvers ontstaat en (mogelijk) onherstelbare fouten. Tevens dient de Aanbestedingsleidraad gecontroleerd te worden op consequente verwijzing naar voorwaarden. Mogelijk worden inkoopvoorwaarden of het UAV van toepassing verklaard. Dan dient dat consequent (dus ook in punt 1 genoemd te worden). De gebruikte voorwaarden dienen ook opgenomen te worden in de rangordebepaling van paragraaf van dit document. 2. De Inschrijving moet worden ingediend in twee afzonderlijke enveloppen, teneinde het onderdeel prijs strikt te scheiden van het onderdeel kwaliteit. Eén envelop met alle vereiste p 52 van 706 4

53 stukken ten behoeve van de Inschrijving, met uitzondering van het Inschrijvingsbiljet en de specificatie Inschrijvingssom; in de eerste envelop bevinden zich derhalve (a) het keuringsplan met betrekking tot de risicobeheersing, (b) het plan met betrekking tot de omgevingsvriendelijkheid, (c) het plan met betrekking tot de duurzaamheid, (d) de volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Standaard Eigen Verklaring *) en (e) de volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Model Kverklaring **). De tweede envelop bevat het Inschrijvingsbiljet en de specificatie Inschrijvingssom. *) Bij de Inschrijving moet worden gevoegd de volledig ingevulde en ondertekende Standaard Eigen Verklaring, zoals deze door de Aanbestedende Dienst is verstrekt als Bijlage bij de Aanbestedingsleidraad. De Inschrijver vult de delen 2 en 3 van de Standaard Eigen Verklaring niet in, nu het om een meervoudig onderhandse procedure gaat. **) Bij de Inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende en door de onderneming volledig ingevulde en ondertekende formulier Model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid Inschrijving, zoals deze in het ARW2012 is aangegeven, en zoals deze door de Aanbestedende Dienst is verstrekt als Bijlage [ ] bij de Aanbestedingsleidraad. Op de enveloppen dient duidelijk te zijn vermeld welke envelop het Inschrijvingsbiljet en de specificatie Inschrijvingssom bevat en welke envelop de overige Inschrijvingsbescheiden. De enveloppen/verpakkingen dienen bovendien duidelijk te zijn voorzien van de naam en adresgegevens van de contactpersoon zoals vermeld in paragraaf 1.2. Tevens dient op de enveloppen te worden aangegeven t.b.v. meervoudig onderhandse aanbesteding <naam project>, niet openen voor <datum> te <tijdstip> uur. c. De Inschrijving bestaat uit de ingevulde en rechtsgeldig ondertekende Bijlagen [ ], die als format zijn toegevoegd aan de Aanbestedingsleidraad. De Inschrijving moet in [ ]voud ingediend worden: [ ] exemplaar/exemplaren in hard copy en [ ] exemplaar digitaal op CDrom. Van deze exemplaren moet één exemplaar rechtsgeldig ondertekend zijn en alle pagina s geparafeerd. Het (de) andere exempla(a)r(en) mag (mogen) hiervan een kopie zijn. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de verschillende versies van de Inschrijvingen, is de inhoud van het papieren originele exemplaar van de Inschrijving te allen tijde leidend. De Inschrijving dien uiterlijk op [ ] te [ ] uur te zijn ontvangen door de Aanbestedende Dienst. De Inschrijving kan op twee manieren worden ingediend: (1) Per aangetekende post verzenden aan het adres [ ] (2) Bezorgen op het hierboven onder (1) genoemde adres. De Inschrijving moet worden gericht aan en ingediend bij de Aanbestedende Dienst vermeld onder 1.2. en uiterlijk zijn ontvangen op de datum en het tijdstip voor Inschrijving vermeld onder 3.1. Deze datum en het tijdstip vormen een fatale termijn. Inschrijvingen die na dit tijdstip zijn ontvangen, zijn ongeldig en worden uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure. Deze Inschrijvingen worden ongeopend geretourneerd. Inschrijvers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op tijd en op juiste wijze indienen van hun Inschrijving. 4. Beoordeling In de paragrafen hierna zijn de voorschriften geformuleerd, waaraan een Inschrijver in ieder geval moet voldoen om een geldige Inschrijving te doen. Het niet voldoen aan één of meer van de voorschriften leidt onherroepelijk tot uitsluiting van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure, tenzij het een geringe omissie betreft, die voor herstel in aanmerking komt. p 53 van 706 4

54 Bij gelijke hoogste puntenscore wordt de Inschrijving met het hoogste aantal punten op het kwalitatieve onderdeel van het gunningscriterium dat bovenaan geplaatst. Als de Inschrijvingen dan nog een gelijke rangschikking hebben vindt loting door een beëdigd notaris plaats tussen de Inschrijvers die op basis van hun puntenaantal gelijkelijk in aanmerking komen voor gunning. De beoordelingsprocedure verloopt als volgt: Vaststellen tijdige indiening van de Inschrijving (zie paragraaf 4.1); Beoordelen of de ontvangen Inschrijving volledig en conform de Aanbestedingsleidraad is ingediend (zie paragraaf 4.1); Beoordelen of op de Inschrijver dan wel indien van toepassing op de afzonderlijke combinanten, en indien van toepassing op de Derde(n) geen Uitsluitingsgrond van toepassing is (zie paragraaf 4.2 ); Beoordelen of de Inschrijver voldoet aan de Geschiktheidseisen (zie paragraaf 4.3); Beoordelen op gunningscriteria (zie paragraaf 4.4); Loting indien de twee hoogst scorende inschrijvers een gelijke puntenscore hebben behaald en de hoogst scorende inschrijvers even hoog hebben gescoord op de gunningscriteria met betrekking tot het onderdeel kwaliteit (zie paragraaf 4.5) De beoordeling of de Inschrijver moet worden uitgesloten en of de Inschrijver voldoet aan de geschiktheidscriteria, wordt in eerste instantie gebaseerd op de antwoorden in de Inschrijving. Er wordt met klem op gewezen dat de Inschrijver die foutieve of onvolledige inlichtingen verstrekt in het kader van de Aanbestedingsprocedure, op basis van punt 3.5 van de Eigen Verklaring wordt uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure. Uitsluiting op basis van punt 3.5 kan de uitsluiting van de Inschrijver in toekomstige aanbestedingsprocedures tot gevolg hebben. Inschrijvers dienen de offertes dan ook zeer zorgvuldig en naar waarheid op te stellen. <<Instructie voor de gebruiker>> Punt 3.5 is een facultatieve uitsluitingsgrond, die expliciet moet worden aangevinkt in de Eigen Verklaring, indien de Aanbestedende Dienst daarop een beroep wil kunnen doen. De toepasselijkverklaring van facultatieve uitsluitingsgronden moet aantoonbaar voldoen aan de proportionaliteitseisen van artikel 1.10 Aw (voor Europese aanbestedingsprocedures) en 1.13 Aw (voor nationale aanbestedingsprocedures). De aantoonbaarheid van de proportionaliteit zal gelet op het karakter van de uitsluitingsgrond niet gauw tot problemen leiden. Indien een Gegadigde handelt in strijd met punt 3.5 van de Eigen Verklaring dan kan dat ook in toekomstige aanbestedingsprocedures leiden tot uitsluiting. Voor het bepalen van de duur van een dergelijke maatregel moet de proportionaliteit in acht genomen worden. 4.1 Toets op tijdige indiening en compleetheid De Inschrijvingen worden eerst getoetst op tijdige indiening en vervolgens op compleetheid. Het ontbreken van antwoorden of gegevens leidt tot uitsluiting indien geen sprake is van een herstelbare omissie. Als om welke reden dan ook een vraag niet beantwoord kan worden, dan wel de gevraagde gegevens niet (compleet) overgelegd kunnen worden, dient dit voorzien van de reden daarvoor, bij de Inschrijving uitdrukkelijk te worden vermeld. De Aanbestedende Dienst zal afhankelijk van de aard van het gebrek beoordelen of de Inschrijving ongeldig is en in dat geval ter zijde zal worden gelegd, of dat het gebrek voor herstel vatbaar is. Om in aanmerking te komen voor beoordeling van de Inschrijving dienen de volgende stukken volledig en juist ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te worden ingediend: Eigen Verklaring Bijlage I Lijst van referentieopdrachten Bijlage II Model Kverklaring Bijlage III Afgifte/ontvangstformulier Bijlage IV 4.2 Toets op Uitsluitingsgronden p 54 van 706 4

55 De Inschrijver verklaart door middel van ondertekening van de Eigen Verklaring, of <de daarin onder punt 2 genoemde Uitsluitingsgronden en de onder punt 3 aangekruiste Uitsluitingsgronden / de onder punt 4 door de Aanbestedende Dienst aangekruiste Uitsluitingsgronden> al dan niet op hem van toepassing zijn. Indien één of meer van de Uitsluitingsronden op de Inschrijver van toepassing is/zijn, wordt de Inschrijver van deelneming aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten. <<Instructie voor de gebruiker>> Voor de Europese aanbestedingsprocedure zijn de Uitsluitingsgronden genoemd onder punt 2 van de Eigen Verklaring verplicht. De Aanbestedende Dienst heeft dan ook geen keuzemogelijkheid (door middel van aanvinkvakjes) om die gronden niet van toepassing te verklaren. Daarnaast kan de Aanbestedende Dienst in de Europese aanbestedingsprocedure één of meer facultatieve Uitsluitingsgronden onder punt 3 aanvinken, indien en voor zover de Aanbestedende Dienst kan motiveren dat die Uitsluitingsgronden voor de specifieke aanbestedingsprocedure proportioneel zijn. In de Aanbestedingsleidraad dient ingeval van de Europese procedure te worden aangegeven dat de Inschrijvers door middel van ondertekening van de Eigen Verklaring aangeven dat de Uitsluitingsgronden onder punt 2 en de aangekruiste Uitsluitingsgronden onder punt 3 niet op hen van toepassing zijn. Voor de nationale aanbestedingsprocedure gelden niet de punten 2 en 3 van de Eigen Verklaring. De dwingende Uitsluitingsgronden en de facultatieve Uitsluitingsgronden kunnen indien proportioneel in het specifieke geval worden aangekruist onder punt 4 van de Eigen Verklaring. In de Aanbestedingsleidraad dient in dat geval te worden aangegeven dat de Inschrijvers door middel van ondertekening van de Eigen Verklaring aangeven dat de aangekruiste Uitsluitingsgronden onder 4 niet op hen van toepassing zijn. Indien de Inschrijver een Combinatie is en één of meer van de Uitsluitingsronden is/zijn van toepassing op een van de deelnemers in die Combinatie, zal de Combinatie als geheel worden uitgesloten. Indien de Inschrijver zich aanmeldt met een of meer onderaannemers (of Derde(n)) en één of meer van de Uitsluitingsronden is/zijn van toepassing op de Inschrijver of een of meer van de onderaannemers, zal de Inschrijver worden uitgesloten. Ten bewijze dat de Uitsluitingsgronden op hem niet van toepassing zijn, volstaat in eerste instantie de Eigen Verklaring van de Inschrijver (Bijlage I). Door elke deelnemer in de Combinatie en door elke Derde c.q. onderaannemer op wiens middelen de Inschrijver zich beroept dient deze verklaring verstrekt te worden. Op verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver en indien sprake is van een Combinatie, ieder lid van de Combinatie; en indien sprake is van een beroep op de middelen van een Derde c.q. onderaannemer, iedere Derde c.q. onderaannemer op wies middelen de Inschrijver zich beroept binnen de in het verzoek genoemde termijn, de bewijsstukken. <<Instructie voor de gebruiker>> De Eigen Verklaring voorziet er op dit moment niet in dat derden of onderaannemers de Eigen Verklaring kunnen indienen. Onder de oude regelgeving kon dat wel. Er is geen logische verklaring voor het feit dat het nu niet meer kan en het is bovendien onwenselijk. Op dit punt moeten de ontwikkelingen onder de nieuwe Aanbestedingswet in de gaten worden gehouden. Deze bewijsstukken zijn: een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder was dan zes maanden; een Gedragsverklaring Aanbesteden die op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder was dan twee jaar; een verklaring van de belastingdienst dat op het moment van indienen van de Inschrijving niet ouder was dan zes maanden. Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII <<Instructie voor de gebruiker>> Het is afhankelijk van de van toepassing zijnde Uitsluitingsgronden welke bewijsstukken in het specifieke geval dienen te worden opgevraagd. Artikel 2.89 Aw geeft aan welke bewijsstukken ten aanzien van welke Uitsluitingsgronden gevraagd kunnen worden. p 55 van 706 4

56 Inschrijvers worden erop gewezen dat het verkrijgen van sommige bewijsstukken enkele weken kan duren. Inschrijvers wordt geadviseerd de bewijsstukken dan ook in een zo vroeg mogelijk stadium aan te vragen. <<Afwijkingen ten aanzien van de verplichte uitsluitingsgronden>> Zoals hiervoor aangegeven kan de Aanbestedende Dienst in nationale procedures zelf aangeven welke Uitsluitingsgronden hij van toepassing verklaart, onder de voorwaarde dat die Uitsluitingsgronden proportioneel zijn. De Aanbestedende Dienst kan in Europese aanbestedingsprocedures niet uit eigen beweging afwijken van de dwingende Uitsluitingsgronden zoals genoemd in artikel 2.86 Aw. Daarnaast kan de Aanbestedende Dienst ook niet van eenmaal voorgeschreven facultatieve Uitsluitingsgronden afwijken. Onder de werking van artikel 2.88 Aw bestaat de mogelijkheid onder omstandigheden van voormelde dwingende toepassing van de Uitsluitingsgronden af te wijken. 4.2 Toets op Geschiktheidseisen De Inschrijver dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbevoegdheid om in aanmerking te komen voor het indienen van een Inschrijving. Ten bewijze dat de Inschrijver aan de gestelde geschiktheidseisen voldoet volstaat in eerste instantie de invulling en ondertekening van de Eigen Verklaring. <<Aanwijzing voor gebruiker: Algemeen inzake Geschiktheidseisen. Indien u Geschiktheidseisen stelt, dan alleen Geschiktheidseisen die verband houden met daadwerkelijke risico s die de opdracht meebrengt, of terug te voeren zijn op de gewenste competentie(s). Aanbestedende diensten dienen er alert op te zijn, niet meer eisen te stellen dan strikt noodzakelijk. Geschiktheidseisen worden gesteld om bepaalde risico s af te dekken. De Aanbestedende Dienst dient altijd na te gaan welke daadwerkelijke risico s er zijn en of die risico s worden afgedekt door de eisen die worden gesteld. Tenslotte speelt dan de vraag of de eis wel in redelijke verhouding staat tot het af te dekken risico en de aard en omvang van de opdracht. Belangrijk is dat de Geschiktheidseisen die aan een onderneming en eventuele onderopdrachtnemer worden gesteld, direct terug te voeren zijn op de betreffende opdracht, en inspelen op competenties die concreet nodig zijn om de betreffende opdracht goed te kunnen uitvoeren. Hieronder worden meerdere mogelijkheden genoemd voor Geschiktheidseisen. De keuze voor bepaalde Geschiktheidseisen hangt zoals uit vorenstaande blijkt af van de specifieke aanbestedingsprocedure.>> Financiële en economische draagkracht <<Motivatie toepasselijkheid van de omzeteis zie Gids Proportionaliteit art >> <<Aanwijzing voor de gebruiker: Venster overnemen als omzeteis wordt gesteld. In principe worden er geen eisen gesteld aan de omzet. Als daartoe daadwerkelijke aanleiding is dan een keuze maken uit de volgende 4 mogelijkheden (zie ook artikel 2.90 Aw). Dit ook in overeenstemming brengen met de aankondiging en Eigen Verklaring: a. Uiterlijk driemaal de geraamde waarde van de opdracht; b. Indien de opdracht in percelen is verdeeld, uiterlijk driemaal de waarde van een perceel of een cluster van percelen dat gelijktijdig moet worden uitgevoerd; c. Indien het een opdracht op grond van een raamovereenkomst betreft, uiterlijk driemaal de waarde van de specifieke opdrachten, die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd; d. Indien het een opdracht op grond van een raamovereenkomst betreft, waarvan de waarde van de specifieke opdrachten niet bekend is, driemaal de waarde van de raamovereenkomst. De aanleiding is de daadwerkelijk aanwezige aanzienlijke risico s ten aanzien van de beschikbare capaciteit aan personeel en materieel ten behoeve van de tijdige, correcte oplevering van de opdracht door de Opdrachtnemer. Indien een omzetvereiste gehanteerd wordt, betreft dit een capaciteitsvereiste en is niet bedoeld om de specifieke competenties van een onderneming te toetsen. p 56 van 706 4

57 <<Aanwijzing voor gebruiker: De financiële en economische draagkracht kan ingevolge artikel 2.91 Aw in ieder geval (dat wil zeggen niet uitsluitend!) door middel van de in dat artikel genoemde middelen worden aangetoond, zijnde: a. passende bankverklaringen of een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s, b. overlegging van balansen of van balansuittreksels, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft, of c. een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de overheidsopdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum van de onderneming of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. Hieronder volgt een voorbeeld voor het opvragen van een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico s. <<Aanwijzing voor gebruiker: Venster overnemen als verzekeringseis wordt gesteld Verklaring verzekering De Inschrijver dient verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid met een dekking van minimaal [ ] per gebeurtenis, dan wel bereid en in staat te zijn ingeval van voorgenomen gunning een dergelijke verzekering af te sluiten voor ten minste de duur van het werk. Ten bewijze dat de Inschrijver voldoet aan deze eis, volstaat in eerste instantie de Eigen Verklaring van de Inschrijver (zie Bijlage I). Op verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver binnen de in het verzoek genoemde termijn het bewijsstuk. Dit bewijsstuk is een polis van de betreffende verzekering, een toereikende verklaring van de verzekeringsmaatschappij, dan wel een bereidverklaring van de Inschrijver dat hij deze verzekering afsluit zodra de opdracht aan hem gegund wordt. Indien een concernpolis wordt overgelegd dient de Inschrijver door middel van een kopie daarvan aan te tonen dat hij is meeverzekerd Technische bekwaamheid <<Instructie voor de gebruiker>> De technische en beroepsbekwaamheid kunnen ingevolge artikel 2.93 Aw uitsluitend worden aangetoond op de in dat artikel genoemde manieren. Overlegging van de referentielijsten zoals genoemd onder lid 1a (voor werken) en lid 1b (voor leveringen en diensten) kan reeds op het moment van indiening van de Inschrijving door de Aanbestedende Dienst worden verlangd (ingevolge artikel 2.85 lid 3 Aw). Bewijs van de overige in artikel 2.93 Aw genoemde manieren waarop technische en beroepsbekwaamheid kunnen worden aangetoond, mag pas na het nemen van de gunningsbeslissing door de Aanbestedende Dienst worden verlangd. Blijkens de artikelen 2.96 en 2.97 Aw zijn er ondanks de limitatieve opsomming van manieren waarop de technische bekwaamheid kan worden aangetoond in artikel 2.93 Aw ook andere manieren om technische bekwaamheid aan te tonen, namelijk door middel van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de Inschrijver aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet (2.96) en door middel van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de Inschrijver aan bepaalde normen inzake milieubeheer voldoet. Op grond van de artikelen 2.96 en 2.97 is dus ook het opvragen van kwaliteits en milieucertificaten geoorloofd ondanks dat die certificaten buiten de reikwijdte van de limitatieve opsomming van artikel 2.93 Aw vallen. De Aanbestedende Dienst mag die certificaten opvragen bij de voorgenomen begunstigde na de gunningsbeslissing. p 57 van 706 4

58 Voorts is van belang dat Combinaties die inschrijven, als geheel dienen te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen. Het is niet proportioneel om van combinanten te eisen dat zij alle individueel voldoen aan de eisen waaraan de Inschrijver (lees: de Combinatie) als geheel dient te voldoen. Dat gaat immers voorbij aan het doel waarmee de mogelijkheid tot het inschrijven als Combinatie in het leven is geroepen (namelijk het voor kleine marktpartijen mogelijk maken dat zij tezamen met andere kunnen meedingen naar een opdracht waarvoor zij alleen niet in aanmerking zouden komen). Wel is het mogelijk om van combinanten te vereisen dat zij voldoen aan de technische bekwaamheidseisen die verbonden zijn aan het deel van de opdracht dat zij individueel uitvoeren. Ten aanzien van welke geschiktheidseisen de combinanten hun technische bekwaamheid moeten aantonen blijkt uit het door henzelf ingevulde punt 8.1 van de Eigen Verklaring. Hierna (in deze paragraaf) zijn opties opgenomen voor technische bekwaamheidseisen die gesteld kunnen worden. Daarbij dient uitdrukkelijk te worden aangetekend dat, ingevolge artikel 1.10 Aw (voor Europese procedures) en artikel 1.13 Aw (voor nationale procedures), de inhoud van de individuele geschiktheidseisen, het aantal geschiktheidseisen, doch ook de combinatie van geschiktheidseisen proportioneel dient te zijn in het kader van de specifieke aanbesteding. De proportionaliteit dient per procedure te worden beoordeeld en dient deugdelijk te kunnen worden onderbouwd. <Optie lijst van referentiewerken> Omdat in de optie ook weer instructies verwerkt staan, is niet de gehele tekst van de optie opgenomen in een groen kader. Alles wat hieronder volgt tot aan overige opties maakt deel uit van de optie. In het kader van de beoordeling van de technische bekwaamheid moet de Inschrijver [aantal] referentieopdrachten opgeven (conform het standaardformulier in Bijlage [ ]) De Inschrijver dient aan de hand van op te geven referentieprojecten aan te tonen dat hij ervaring heeft met de hierna vermelde kerncompetenties. Per kerncompetentie dient de Inschrijver één referentieproject op te geven op Bijlage [ ]. Voor de verschillende kerncompetenties mag de Inschrijver zich beroepen op eenzelfde referentieproject. Uit de beschrijving van het referentieproject moet per kerncompetentie blijken dat het betreffende project voldoet aan de bekwaamheden die volgen uit de betreffende kerncompetentie. Kerncompetentie 1 de Inschrijver heeft ervaring met [ ] Referentieproject: De Inschrijver dient in de afgelopen vijf jaar, gerekend vanaf de datum van Aankondiging van deze Aanbestedingsprocedure, een project te hebben opgeleverd dat voldoet aan kerncompetentie 1 en waarvan de aannemingssom minimaal [,,,] exclusief BTW bedroeg. Het project dient conform de destijds overeengekomen voorwaarden voor wat betreft realisatietermijn en budget te zijn opgeleverd. <<Instructie voor de gebruiker>> Voor leveringen en diensten dient te worden uitgegaan van een referentietermijn van maximaal drie jaar. Ingevolge voorschrift 3.5G van de Gids Proportionaliteit geldt dat de Aanbestedende Dienst maximaal één referentie vraagt per benoemde kerncompetentie en dat de vereiste waarde van het referentieproject niet meer dan 60% van de raming van de onderhavige opdracht heeft. De eis dient in het kader van de opdracht proportioneel te zijn. Dat kan betekenen dat een gevraagde referentiewaarde van 30% of 40% in een specifiek geval het maximum kan zijn dat geëist kan worden. Kerncompetentie 2 De Inschrijver heeft ervaring met [ ]. Referentieproject: De Inschrijver dient in de afgelopen vijf jaar, gerekend vanaf de datum van Aankondiging van deze Aanbestedingsprocedure, een project te hebben opgeleverd dat voldoet aan kerncompetentie 2. Het project dient conform de destijds overeengekomen voorwaarden voor wat betreft realisatietermijn en budget te zijn opgeleverd. p 58 van 706 4

59 <<Instructie voor de gebruiker>> Voor leveringen en diensten dient te worden uitgegaan van een referentietermijn van maximaal drie jaar. Kerncompetentie 3 De Inschrijver heeft ervaring met [ ]. Referentieproject: De Inschrijver dient in de afgelopen vijf jaar, gerekend vanaf de datum van aankondiging van deze Aanbestedingsprocedure, een project te hebben opgeleverd dat voldoet aan kerncompetentie 3. Het project dient conform de destijds overeengekomen voorwaarden voor wat betreft realisatietermijn en budget te zijn opgeleverd. <<Instructie voor de gebruiker>> Voor leveringen en diensten dient te worden uitgegaan van een referentietermijn van maximaal drie jaar. <<Instructie voor de gebruiker>> Zie voor het stellen van kerncompetenties paragraaf Gids Proportionaliteit. De Aanbestedende Dienst behoudt zich het recht voor om referenties na te trekken. De Aanbestedende Dienst gaat ervan uit dat de Inschrijver de referenten daarvan op de hoogte heeft gebracht. Indien de Inschrijver in zijn Inschrijving niet heeft aangetoond te beschikken over de vereiste ervaring met alle kerncompetenties, leidt dat tot ongeldigheid van de Inschrijving en uitsluiting van de Inschrijver van verdere deelname aan de Aanbestedingsprocedure. <Overige opties voor geschiktheidseisen> Ten behoeve van de leesbaarheid van dit document zijn niet alle opties opgenomen in het groene kader. Alles wat hieronder volgt tot aan Beroepsbevoegdheid maakt deel uit van de optie. a. Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk moet de Inschrijver binnen vijf dagen na schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst, een door Inschrijver gedateerde en gewaarmerkte kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat overleggen <op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen Eisen'>, in relatie tot de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatieinstelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties worden in het kader van deze geschiktheidseis eveneens geaccepteerd. b. Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk moet de Inschrijver binnen vijf dagen na schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst, een door Inschrijver gedateerde en gewaarmerkte kopie van een <VCA**certificaat> overleggen in relatie tot de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatieinstelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten van de Europese Unie gevestigde instanties worden in het kader van deze geschiktheidseis eveneens geaccepteerd. <Instructie voor gebruiker> Artikel 2.96 Aw geeft uitsluitend de mogelijkheid een verklaring omtrent de kwaliteit van de onderneming van de Inschrijver te overleggen. Geschiktheidseisen zien altijd op de (persoon van) de Inschrijver zelf en dus niet op het uit te voeren werk; de certificering kan daarmee wel verband houden. De vermelde certificaten zijn opties. Er kunnen ook andere kwaliteitscertificaten vereist worden. Daarnaast kunnen op grond van artikel 2.97 Aw ook geschiktheidseisen gesteld worden met betrekking tot door de ondernemer genomen maatregelen in het kader van milieubeheer. Ook gelijkwaardige certificaten dienen op grond van artikel 2.96 lid 2 Aw te worden geaccepteerd. p 59 van 706 4

60 Het stellen van verzwaarde geschiktheidseisen voor combinaties in de zin dat elk lid van de Combinatie moet hebben voldaan aan de geschiktheidseisen waaraan de Inschrijver als geheel moet hebben voldaan is disproportioneel en derhalve niet geoorloofd. c. Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk moet de Inschrijver binnen vijf dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst een opgave overleggen van de al dan niet tot de onderneming van de Inschrijver behorende technici of technische organen, die de Opdrachtnemer ter beschikking zullen staan om de opdracht <<noemen specificatie>> uit te voeren. d. Om in aanmerking te komen voor de opdracht van het werk moet de Inschrijver binnen vijf dagen na een schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst een verklaring overleggen omtrent de outillage, het materieel en de technische uitrusting waarover de Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht <<noemen specificatie>>beschikt.. e. Om in aanmerking te komen voor de opdracht dient de Inschrijver binnen vijf werkdagen na het schriftelijke verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst te overleggen kopieën van de studie en beroepsdiploma s van < > ; <Instructie voor gebruiker> Op grond van artikel 2.93 lid 1 sub f mag het uitsluitend gaan om diploma s van kader dan wel leidinggevend personeel. Duidelijk met zijn van welke functionarissen exact de overlegging van kopieën van diploma s vereist is. f. Om in aanmerking te komen voor de opdracht dient de Inschrijver binnen vijf werkdagen na het schriftelijke verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst een overzicht te geven van de maatregelen inzake milieubeheer die de Inschrijver kan toepassen voor de uitvoering van de overheidsopdracht <Instructie voor gebruiker> Voor het stellen van deze eis is van belang dat de Inschrijver duidelijk is welke milieueisen in het kader van de opdracht een rol spelen. Die eisen dienen, indien en voor zover mogelijk, duidelijk te worden benoemd. Het is raadzaam in het kader van deze geschiktheidseis tevens een bewijs te eisen bij het verlangde overzicht van milieumaatregelen. Artikel 2.97 Aw bepaalt in dat kader dat de eis van eventuele milieucertificaten op Europese of internationale normen dienen te zijn gebaseerd. g. Om in aanmerking te komen voor de opdracht dient de Inschrijver binnen vijf dagen na schriftelijk verzoek daartoe van de Aanbestedende Dienst een verklaring te overleggen van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van zijn onderneming en van de omvang van het kaderpersoneel in de laatste drie jaar. <Instructie voor gebruiker> De eis ter zake van het overleggen van een verklaring omtrent de omvang van het (kader)personeel, is een eis die in de praktijk weinig praktische informatie biedt aan de Aanbestedende Dienst, ter beoordeling van de geschiktheid van een onderneming. Diverse omstandigheden kunnen de omvang van de personeelsbezetting beïnvloeden, die op zichzelf weinig te maken hoeven te hebben met de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. De informatie voegt dan ook weinig toe. Deze eis kan dan ook al gauw als disproportionele eis gelden Beroepsbevoegdheid De Inschrijver verklaart door het invullen van de Eigen Verklaring (zie Bijlage I) dat hij volgens de voorschriften van de lidstaat waarin hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister is ingeschreven. Op verzoek van de Aanbestedende Dienst levert de Inschrijver binnen de in het verzoek genoemde termijn, het bewijs hiervan aan: p 60 van 706 4

61 Voor ondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, dient een gewaarmerkt origineel uittreksel van het handelsregister te worden ingediend. Voor ondernemingen die buiten Nederland gevestigd zijn, dient een vergelijkbaar document te worden toegevoegd conform de van toepassing zijnde bepalingen van het betreffende land waarin de onderneming is gevestigd. Indien de Inschrijver een maatschap is, legt de Inschrijver de uittreksels over van degenen die de maatschap vormen (indien deze zijn geregistreerd bij het handelsregister) alsmede een door alle maten ondertekende verklaring waaruit de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten behoeve van deze aanbesteding blijkt. Indien de Inschrijver een Combinatie is, legt de Inschrijver uittreksels over van alle deelnemers in die Combinatie. Indien de Inschrijver zich aanmeldt met een of meer Derden c.q. onderaannemers legt de Inschrijver uittreksels over van alle Derden c.q. onderaannemers. <<Aansprakelijkheid: benoemen aansprakelijkheid, beperkt in soort, hoogte en duur>> <<Aanwijzing voor gebruiker: 1. De Aanbestedende Dienst verlangt geen aansprakelijkheid die op geen enkele manier gelimiteerd is. 2. Bij de beoordeling welke limitering van de aansprakelijkheid proportioneel is slaat de Aanbestedende Dienst in ieder geval acht op: de risico s die de Aanbestedende Dienst daadwerkelijk loopt; de gebruikelijke aansprakelijkheidseis in de betreffende branche of voor de betreffende opdracht naar aard en omvang, zie de Gids Proportionaliteit hoofdstuk >>. <<Meest begunstigdeclausule: Benoem de afwijkingen en de motivatie m.b.t. de clausule>> <<Aanwijzing voor gebruiker: Een Aanbestedende Dienst verlangt niet dat een Inschrijver vooraf moet garanderen dat in geval een andere wederpartij dan de betreffende Aanbestedende Dienst een betere prijs krijgt voor hetzelfde product of dienst, de Aanbestedende Dienst deze dan met terugwerkende kracht ook moet krijgen. zie de Gids Proportionaliteit hoofdstuk >>. 4.4 Toets op Gunningscriteria Het gunningscriterium is het EMVIcriterium laagste evaluatiesom, berekend middels de methodiek Gunnen op Waarde volgens publicatie 253 van het CROW, gelet op: 1. De (fictieve) aannemingssom; 2. Risicobeheersing; 3. Omgevingsvriendelijkheid; 4. Duurzaamheid proces. <<Aanwijzing voor gebruiker: Motivatie opgeven waarin niet voor EMVIcriteria wordt gekozen zie Gids Proportionaliteit art Behalve de bovenstaand genoemde onderwerpen is meer mogelijk, lees artikel.>> Kwalitatieve aspecten en beoordeling. <<Aanwijzing voor de gebruiker: De hierna beschreven methode van waardering en weging geeft een mogelijke invulling weer. Per aanbesteding onderwerpen en waarderingen beoordelen op toepasbaarheid en belang. Er rekening mee houden dat het totaal van de waarderingen overeenkomt met ca. 60% van de directieraming van het financiële aspect van de Overeenkomst (raming aannemingssom). >> De toe te kennen waarden aan een kwalitatief aspect betreft een korting op de (fictieve) Inschrijvingssom t.b.v. bepaling van de evaluatiesom. De waarde in de onderstaande tabel is procentueel gerelateerd aan de directieraming van de Aanbestedende Dienst welke is verhoogd tot 160 %. Per subcriterium dient de Inschrijver in een separate Bijlage zijn inspanning weer te geven. Indien de inspanning minder is dan de minimumeis zal de Inschrijving uitgesloten worden van opdrachtverstrekking. De inspanning die de Opdrachtnemer zegt te verrichten behoort na opdracht tot zijn verplichtingen zonder bijbetaling. Indien de Opdrachtnemer die verplichtingen (gedeeltelijk) niet nakomt, verbeurt de Opdrachtnemer een bedrag Overeenkomstig de financiële waarde van die delen die op de p 61 van 706 4

62 aannemingssom zijn verrekend ter bepaling van de evaluatiesom per geval dat de Opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Bij (herhaald) niet nakomen van de verplichtingen volgt een ingebrekestelling van de Opdrachtnemer. <<Instructie voor de gebruiker>> De hierna genoemde subgunningscriteria dienen uitsluitend als voorbeeld. Per aanbesteding dienen de subgunningscriteria te worden opgesteld die in die specifieke aanbesteding relevant zijn. Daar waar de Inschrijver wordt verzocht prijzen aan te bieden, is raadzaam de volgende passage op te nemen: Alle aangeboden prijzen dienen realistisch, aannemelijk en marktconform te zijn. Inschrijvers die prijzen aanbieden die niet realistisch, niet aannemelijk en/of niet marktconform zijn, worden van deelname aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten. 1. Risicobeheersing. Met betrekking tot beoordeling van zijn risicobeheersing dient de Inschrijver bij zijn Inschrijving een keuringsplan te overleggen. Keuringen dienen aselect plaats te vinden en uitgevoerd te worden door een onafhankelijke daartoe geaccrediteerde instelling. De onderdelen waarop dit keuringsplan wordt beoordeeld zijn ieder: 1.1 Ingangskeuring Betreft: toetsing van bestek en tekeningen aan de visueel direct waarneembare werkelijke situatie op locatie voorafgaand aan start werk. Inclusief rapportage van gevonden knelpunten en verbetervoorstellen aan directie UAV. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: éénmalig voorafgaand aan start feitelijke uitvoering. Minimumeis: Geen ingangskeuring. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Volledige ingangskeuring. Waarde 2 % 1.2 Hold op voortgang uitvoering in afwachting keuringsresultaten. Betreft: opschorting van de uitvoering van een (onderdeel van) het werk in afwachting van keuringsresultaten van de voorafgaande werkzaamheden op het (onderdeel van) het werk. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per technische processtap. Minimumeis: Geen hold. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Hold op alle onderwerpen keuringsplan. Waarde 1 % 1.3 Materiaal eigenschappen Betreft: keuring eigenschappen van te leveren bouwstoffen zoals b.v. samenstelling, milieuklasse, korrelverdeling. Indien beschikbaar volstaat een KOMOcertificaat. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: eenmalig per leverancier of bij te leveren bukmaterialen (zand, grond, steenmengsels etc) eenmalig per herkomstlocatie. Minimumeis: Geen keuring Waarde 0 % Maximaal gewenst: Volledige keuring op alle te leveren materialen Waarde 1 % 1.4 Ondergrond. Betreft: keuring door meting van profiel, hoogte, vlakheid en dichtheid van de natuurlijke ondergrond van een verhardingsconstructie voorafgaand aan de opbouw. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 1000 m2 Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 1 % 1.5 Grondverbetering Betreft: keuring door meting van profiel, hoogte, vlakheid en dichtheid van de grondverbetering onder een verhardingsconstructie voorafgaand aan de opbouw van de verhardingsconstructie Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 1000 m2 Waarde 0 % p 62 van 706 4

63 Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.6 Wegfundering Betreft: keuring door meting van profiel, hoogte, dikte, vlakheid en dichtheid van een wegfundering onder een verhardingsconstructie voorafgaand aan de opbouw van de verhardingsconstructie. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 1000 m2 Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.7 Riolering Betreft: keuring door meting in riooltracé, van hoogteligging riool in NAP en dichtheid van de sleufaanvulling. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij lengte groter of gelijk is aan 20 m. Minimumeis: Per 100 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 20 m Waarde 1 % 1.8 Verharding Betreft: keuring van profiel, hoogte en vlakheid. Bij asfalt tevens de dichtheid, holle ruimte, laagdikte en samenstelling. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 2000 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.9 Reductie op geluidsbelasting (bij geluid reducerend asfalt) Betreft: keuring door meting van de bereikte reductie op geluidsreductie vanwege de aard van de verharding ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij oppervlak groter of gelijk is aan 200 m2. Minimumeis: Per 2000 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m2 Waarde 2 % 1.10 Markeringen Betreft: keuring door meting van de hoeveelheid aangebracht markeringsmateriaal en de reflectiewaarde van dat materiaal. Beoordelingswijze: meetlat, lineaire interpolatie. Toepassing: per geval waarbij lengte groter of gelijk is aan 200 m. Minimumeis: Per 2000 m Waarde 0 % Maximaal gewenst: Per 200 m Waarde 2 % 1.11 Verbeterplan Betreft: het aangeven per te keuren onderdeel van vervolgacties die de Opdrachtnemer onderneemt bij het niet voldoen van keuringsresultaten aan overeengekomen verplichtingen. Toepassing: op alle onderdelen van keuringsplan. Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Minimumeis: alle onderdelen vernoemd. Waarde 0 % 2 Omgevingsvriendelijkheid Met betrekking tot beoordeling van zijn omgevingsvriendelijkheid dient de Inschrijver bij zijn Inschrijving een plan te overleggen. De onderdelen waarop dit plan wordt beoordeeld zijn ieder: 2.1 Bereikbaarheid percelen Betreft: opgeven van de beperkingen in minuten van de bereikbaarheid van percelen 1. Per voet / fiets / mindervalidenvoertuig; 2. Personenauto s; 3. Vrachtauto s; p 63 van 706 4

64 4. Hulpdiensten. Tevens opgeven de eventuele beperking parkeermogelijkheden personenauto s Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Beperking bereikbaarheid maximaal 2 werkdagen. Waarde 0 % Hulpdiensten: geen beperkingen. Maximaal gewenst: Geen beperkingen. Waarde 1 % 2.2 Doorstroming verkeer Betreft: verkeersplan waarin wordt opgegeven: 1. vertraging vanwege het plan per type verkeersdeelnemer doorgaand verkeer; 2. aard en omvang van te treffen verkeersmaatregelen; 3. wijze van verkeersbegeleiding (bebording en/of verkeersregelaars). Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Vertragingen maximaal 15 minuten. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Geen vertragingen. Waarde 1 % 2.3 Veiligheid Betreft: veiligheidsplan waarin wordt opgegeven: 1. Afzetting werkgebied; 2. Toegangsregeling tot werkgebied; 3. Schoonhouden werkgebied en omgeving; 4. Communicatie met handhavers (BOA s / politie). Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Geen plan. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Volledig en juist plan. Waarde 1 % 2.4 Communicatie Betreft: communicatieplan waarin wordt aangegeven: 1. Specifieke bewonersbrieven; 2. Periodieke nieuwsbrieven; 3. Website specifiek voor werk; 4. Bereikbaarheid uitvoerder voor publiek, per telefoon, per . Beoordelingswijze: jurybeoordeling. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Geen plan. Waarde % Maximaal gewenst: Volledig en juist plan. Waarde % 2.5 Tijdsduur uitvoering Betreft: de oplevering van het werk in volledig gerede staat na de start van de daadwerkelijke uitvoering op locatie uitgedrukt in werkdagen korter dan de tijdsduur opgegeven in het bestek. Vertragingen in de uitvoeringstermijn vanwege oorzaken niet behorend tot de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, behoren tot het risico van de Inschrijver. Beoordelingswijze: meetlat. Toepassing: op gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Zie artikel 1.05 in deel 1 van het bestek. 0, Maximaal: geen eis: Opgave van Opdrachtnemer. 500, / werkdag 3 Duurzaamheid Met betrekking tot beoordeling van de duurzaamheid van het uitvoeringsproces dient de Inschrijver bij zijn Inschrijving een plan te overleggen. De onderdelen waarop dit plan wordt beoordeeld zijn ieder: p 64 van 706 4

65 3.1 CO2 prestatieladder Betreft: ambitieniveau 1 t/m 5 op de CO2 prestatieladder, bewijsvoering middels toevoegen van een CO2bewust certificaat of vergelijkbaar certificaat of bewijs van deelneming aan een certificatie traject van een erkende instelling. Indien de Inschrijver nog niet is gecertificeerd maar wel is gestart met een certificatietraject voor een ambitieniveau, halveert de bovengenoemde waarde behorend tot dat ambitieniveau. Indien de Inschrijver al wel is gecertificeerd voor een bepaald ambitieniveau en is gestart met een certificeringstraject voor een volgend ambitieniveau, geld de gemiddelde waarde van de 2 niveaus Beoordelingswijze: meetlat. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Geen opgave. Waarde 0 % Ambitieniveau 1. Waarde 0,5 % Ambitieniveau 2. Waarde 1% Ambitieniveau 3. Waarde 1,5 % Ambitieniveau 4. Waarde 2 % Ambitieniveau 5. Waarde 2,5% 3.2 Social Return on Investment (SROI) Betreft: opgeven welk aandeel van de omzet van de Inschrijver in % wordt besteed aan te werk stellen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bewijsvoering middels accountantsverklaring aanleveren. Beoordelingswijze: meetlat. Toepassing: gehele uitvoeringstermijn. Minimumeis: Geen SROI. Waarde 0 % Maximaal gewenst: Alles meer dan 2,5 %. Waarde 2,5 % <<Het gunningscriterium betreft de laagste prijs>>. <<Aanwijzing voor gebruiker: Gunnen op laagste prijs is op basis van artikel lid 2 Aw wel mogelijk, maar de keuze voor dat gunningscriterium dient dan wel in de Aanbestedingsleidraad gemotiveerd te worden. Motivatie opgeven waarin niet voor EMVIcriteria wordt gekozen zie Gids Proportionaliteit art >> 4.5 Loting Indien meer dan één Inschrijver op grond van de Uitsluitingsgronden, Geschiktheidscriteria en Gunningscriteria in aanmerking komt voor gunning van de opdracht, wordt de Inschrijving met het hoogste aantal punten op het kwalitatieve onderdeel van het gunningscriterium bovenaan geplaatst. Als de Inschrijvingen dan nog een gelijke rangschikking hebben vindt loting door een beëdigd notaris plaats tussen de Inschrijvers die op basis van hun puntenaantal gelijkelijk in aanmerking komen voor gunning. Het is voor Inschrijvers mogelijk de loting bij te wonen, zij worden per brief uitgenodigd. De loting wordt gehouden < nader in te vullen > Na de loting stelt de notaris een procesverbaal op. De Aanbestedende Dienst zendt dat procesverbaal aan alle Inschrijvers. Op grond van de uitkomst van de loting stelt de Aanbestedende Dienst de rangorde tussen alle geschikt bevonden Inschrijvers vast. De opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die volgens de loting op de eerste plaats is geëindigd. 5. Gunning <<Aanwijzing voor gebruiker>> In overeenstemming brengen met de Aankondiging. p 65 van 706 4

66 De opdracht geschiedt aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige Inschrijving. De gunningscriteria zijn onderverdeeld in criteria die betrekking hebben op kwalitatieve aspecten van de Inschrijving en criteria die betrekking hebben op financiële aspecten van de Inschrijving. De Inschrijving wordt beoordeeld op deze kwalitatieve en financiële aspecten, waarbij de waardering van de kwalitatieve aspecten wordt omgezet in een financiële waardering. <<Aanwijzing voor gebruiker: Indien naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is, vermeld in de Aanbestedingsstukken de criteria in afnemende volgorde van belang. zie Gids Proportionaliteit art >> Voor de beoordeling van de subgunningscriteria die betrekking hebben op het kwalitatieve aspect van de Inschrijving heeft de Aanbestedende Dienst een team van deskundige beoordelaars samengesteld, waarin de volgende deskundigheid is vertegenwoordigd: Kennis van [ ] [ ] Het beoordelingsteam beoordeelt de Inschrijvingen zonder dat het kennis heeft van het financiële deel van de Inschrijvingen. De enveloppen waarin de Inschrijvers het financiële deel van hun Inschrijving hebben ingediend worden geopend nadat het beoordelingsteam zijn beoordelingswerkzaamheden heeft afgerond. Het beoordelingsteam beoordeelt in eerste instantie zelfstandig de Inschrijvingen en stelt dan [in gezamenlijk overleg / aan de hand van de berekening van de gemiddelde beoordeling van de beoordelingen van de afzonderlijke teamleden] de beoordeling per Inschrijving vast. De resultaten worden vastgelegd in een procesverbaal. Vervolgens worden op het adres <<adres>> op <<dag datum en tijd>> de enveloppen met de financiële aspecten geopend; Inschrijvers zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voorafgaand aan het openen van deze enveloppen wordt aan de aanwezige Inschrijvers de directieraming bekendgemaakt alsmede de waardering van de kwalitatieve beoordelingen van alle Inschrijvers. Per Inschrijver wordt vervolgens de evaluatiesom berekend door de (fictieve) aannemingssom en de waarde van de kwalitatieve aspecten bij elkaar te tellen. 5.1 Mededeling beoordelingsresultaten Alle Inschrijvers ontvangen van de Aanbestedende Dienst naar verwachting op [ ] de schriftelijke mededeling van de Gunningsbeslissing. In deze mededeling zal de Aanbestedende Dienst aangeven aan welke Inschrijver hij voornemens is te gunnen. Ter bescherming van bedrijfsvertrouwelijke informatie zal de Aanbestedende Dienst daarbij geen informatie verstrekken over de prijzen van de andere Inschrijvers. Na bekendmaking van de mededeling van de Gunningsbeslissing, zal de Aanbestedende Dienst de voorgenomen begunstigde schriftelijk verzoeken om overlegging van de middels de Aanbestedingsstukken vereiste bewijsstukken, die ten tijde van de indiening van de Inschrijving nog niet behoefden te worden ingediend. De voorgenomen begunstigde dient de door de Aanbestedende Dienst opgevraagde bewijsstukken te overleggen binnen de door de Aanbestedende Dienst in haar verzoek vermelde termijn. Indien de Aanbestedende Dienst de gevraagde bewijsstukken niet of niet tijdig ontvangt, wordt de voorgenomen begunstigde uitgesloten van de Aanbestedingsprocedure en zal de Aanbestedende Dienst overwegen de opdracht te gunnen aan de opvolgend Inschrijver in rang. Indien na controle van de tijdig ingediende bewijsstukken blijkt dat de betreffende documenten niet voldoen aan de eisen van de Aanbestedingsstukken, wordt de voorgenomen begunstigde eveneens van deelname aan de Aanbestedingsprocedure uitgesloten en overweegt de Aanbestedende Dienst de opdracht te gunnen aan de opvolgend Inschrijver in rang. 5.2 Bezwaar Indien een Inschrijver zich niet kan vinden in het voornemen tot gunning van de Aanbestedende Dienst, dan wordt hij gedurende twintig (20) kalenderdagen [of indien anders ingeval van een p 66 van 706 4

67 nationale procedure, een ander aantal dagen] na dagtekening van de bekendmaking van het gunningsvoornemen in de gelegenheid gesteld daartegen bezwaar te maken conform de wijze zoals beschreven in paragraaf van dit document. 5.3 Gunning Na het verstrijken van de bezwaartermijn zal de Aanbestedende Dienst op (of zo spoedig mogelijk na) [ ] met de winnende Inschrijver in contact treden om tot gunning over te gaan. Er is pas sprake van definitieve gunning nadat de Aanbestedende Dienst de Inschrijver daarover schriftelijk heeft geïnformeerd. p 67 van 706 4

68 Meerwerkrapport TKaN STANDAARD 2013.xls Lijst meer / minderwerk 2013 Naam aannemer Werk : Datum uitgifte : Werknummer : Opdrachtgever : Hoofduitvoerder : Directie : Projectleider : Besteksnummer : Melding Goedgekeurd Declaratie wijze Nr. Datum Omschrijving J/N Datum Bedrag Opmerking TOTAAL GOEDGEKEURDE BEDRAGEN: Kopie verzonden naar: Datum: Kopie verzonden naar: Datum: p 68 van 706

69 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 1 31/12/2012 t/m 06/01/2013 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 31/12 1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 69 van 706

70 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 70 van 706

71 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 71 van 706

72 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 72 van 706

73 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 73 van 706

74 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 74 van 706

75 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 75 van 706

76 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 76 van 706

77 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 77 van 706

78 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 78 van 706

79 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 79 van 706

80 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 80 van 706

81 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 81 van 706

82 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 82 van 706

83 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 83 van 706

84 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 84 van 706

85 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 85 van 706

86 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 86 van 706

87 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 87 van 706

88 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 88 van 706

89 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 89 van 706

90 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 90 van 706

91 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 91 van 706

92 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 92 van 706

93 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 93 van 706

94 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 94 van 706

95 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 95 van 706

96 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 96 van 706

97 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 97 van 706

98 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 98 van 706

99 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 99 van 706

100 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 100 van 706

101 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 101 van 706

102 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 102 van 706

103 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 103 van 706

104 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 104 van 706

105 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 105 van 706

106 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 106 van 706

107 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 107 van 706

108 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 108 van 706

109 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 109 van 706

110 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 110 van 706

111 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 111 van 706

112 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 112 van 706

113 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 113 van 706

114 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 114 van 706

115 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 115 van 706

116 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 116 van 706

117 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 117 van 706

118 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 118 van 706

119 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 119 van 706

120 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 120 van 706

121 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 121 van 706

122 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 122 van 706

123 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 123 van 706

124 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 124 van 706

125 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 125 van 706

126 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 126 van 706

127 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 127 van 706

128 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 128 van 706

129 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 129 van 706

130 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 130 van 706

131 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 131 van 706

132 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 132 van 706

133 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 133 van 706

134 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 134 van 706

135 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 135 van 706

136 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 136 van 706

137 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 137 van 706

138 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 138 van 706

139 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 139 van 706

140 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 140 van 706

141 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 141 van 706

142 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 142 van 706

143 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 143 van 706

144 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 144 van 706

145 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 145 van 706

146 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 146 van 706

147 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 147 van 706

148 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 148 van 706

149 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 149 van 706

150 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 150 van 706

151 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 151 van 706

152 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 152 van 706

153 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 153 van 706

154 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 154 van 706

155 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 155 van 706

156 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 156 van 706

157 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 157 van 706

158 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 158 van 706

159 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 159 van 706

160 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 160 van 706

161 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 161 van 706

162 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 162 van 706

163 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 163 van 706

164 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 164 van 706

165 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 165 van 706

166 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 166 van 706

167 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 167 van 706

168 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 168 van 706

169 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 169 van 706

170 Meer en minderwerk rapport nr: Werk 0 Weeknummer : 24/12/2012 t/m 30/12/2012 Werknummer 0 Opdrachtgever : 0 Hoofduitvoerder 0 Directie : 0 Projectleider 0 Besteksnummer : 0 Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do vr zat zo totaal bedrag totaal 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 uren per eh verbruik materiaal onderaanneming leverancier bon no eh hoeveelomschrijving bestekspost heid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: A.K. % uitvoerder: toezichthouder: W&R % datum: datum: c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie TOTAAL p 170 van 706

171 AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % p 171 van 706

172 Moederbestek delen 0 tm 2.1 en 3 vd docx INZAKE RAWBESTEKKEN ONDERDEEL 0, 1 en 3 Status definitief versie 1 april Aanbestedende dienst KIEZEN AANBESTEDENDE DIENST College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Katwijk Namens deze Contactgegevens: Naam College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Noordwijk Namens deze Contactgegevens: Naam College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Teylingen Namens deze Contactgegevens: Naam 2. Procedure KIEZEN PROCEDURE De aanbesteding vindt plaats volgens de Openbare procedure Eurpees overeenkomstig het bepaalde in het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012) onder hoofdstuk 2. De aanbesteding vindt plaats volgens de Openbare procedure Nationaal overeenkomstig het bepaalde in het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012) onder hoofdstuk 2. De aanbesteding vindt plaats volgens de openbare procedure nationaal overeenkomstig het bepaalde in het Aanbestedingsreglement Werken (ARW 2012) onder hoofdstuk 7. p 172 van 706

173 Het aantal gegadigden dat is uitgenodigd bedraagt: 3. Inlichtingen Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek Inschrijving. 1. Verwezen wordt naar artikel van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 2. Met betrekking tot uitsluitingsgronden en geschiktheidscriteria wordt verwezen naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek. 3. In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel (Deel 3 van dit bestek). 4. De onderneming legt bij zijn inschrijving een voorlopig plan van aanpak over, dat ten minste omvat: DIT LID IS FACULTATIEF a. een korte omschrijving van de werkzaamheden; b. een korte samenvatting van het door de onderneming in te zetten materieel, de door hem gekozen werkwijze(n) en van de specifieke risico's die daarmee samenhangen, met daarbij een vermelding van de dagelijkse blootstellingsduur van de werknemers aan de verontreinigende stoffen; c. een specificatie van de door de onderaanneming in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld; d. een nadere beschrijving van de werktuigen en hulpmaterieel voorzover de onderneming van mening is dat deze zodanig zijn uitgerust dat tijdens het reguliere ontgravings, vervoers en losproces lijfelijk contact met de grond uit de verontreinigde (water)bodem, met het proceswater of met de aërosolen is uitgesloten; e. een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen: f. gegevens over de door de onderneming te nemen maatregelen ter beperking van de vertroebelingstoename tijdens het ontgraven, het verwerken, het lossen of het bergen. 5. Varianten van de inschrijver a. Varianten van de inschrijver zoals bedoeld in artikel of 7.12 van het ARW2012 zijn niet toegestaan b. Varianten van de inschrijver zoals bedoeld in artikel 2.18 of 7.12 van het ARW2012 zijn toegestaan. De minimum eisen waaraan de varianten tenminste aan moeten voldoen zijn ieder: p 173 van 706

174 [NADER INVULLEN] 6. Inzake de voertaal De voertaal in zowel woord als geschrift dient, zowel tijdens de aanbestedingsfase als uitvoeringsfase, het Nederlands te zijn. 5. Inschrijvingsstaat Verwezen wordt naar artikel en van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). 6. Aanbesteding Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek. 7. Opdracht Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek De evaluatiesom van de inschrijving wordt bepaald door op basis van de volgende EMVIcriteria. Verwezen wordt naar de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek. 2. Algemeen 1. Opdrachtgever KIEZEN College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Katwijk Namens deze Afdeling: Contactgegevens: Naam contactpersoon: Postadres: Telefoon: Telefax: adres: College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Noordwijk Namens deze Afdeling: Contactgegevens: Naam contactpersoon: Postadres:` Telefoon: Telefax: adres: p 174 van 706

175 College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Teylingen Namens deze Afdeling: Contactgegevens: Naam contactpersoon: Postadres:` Telefoon: Telefax: adres: 2. Directie KIEZEN In de opdrachtbrief wordt de persoon genoemd die als directie, zoals bedoeld in lid 1 3 van de UAV 2012, zal optreden Als directie zoals bedoeld in lid 1, 3 van de UAV 2012, zal optreden Naam 3. Locatie INVULLEN 4. Algemene beschrijving Het werk bestaat in hoofdzaak uit: a. [INVULLEN]. b. [INVULLEN]. c. enzovoorts 5. Tijdsbepaling KIEZEN Het werk in geheel gerede staat opleveren op [INVULLEN] waarbij de feitelijke uitvoeringsduur binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn in overleg tussen directie UAV en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel van de Standaard RAW Bepalingen Het werk in geheel gerede staat opleveren [INVULLEN]. Het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing. p 175 van 706

176 Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk in geheel gerede staat dient te zijn opgeleverd, verbeurt de aannemer een korting op diens aanneemsom groot EUR [INVULLEN] per werkdag dat de overschrijding duurt. zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is om daarvan te doen blijken. Indien er vanwege de termijnoverschrijding sprake is van daadwerkelijke schade waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt, zal het totale kortingsbedrag worden verhoogd met het bedrag van het herstel of vergoeding van die schade. 6. Onderhoudstermijn INVULLEN De onderhoudstermijn, als bedoeld in 11 van de UAV 2012, bedraagt [INVULLEN]. 7. Kwaliteitsborging Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel van de Standaard RAW Bepalingen. 2.1 Algemene gegevens 01 Tekeningen INVULLEN 02 Peilen en hoofdafmeting INVULLEN 03 Kwaliteitsborging De kwaliteitsboring wordt geacht plaats te vinden in overeenstemming met het door de aannemer bij inschrijving opgegeven onderdeel Risicobeheersing. 04 Bijlagen. De volgende bijlagen behoren tot het bestek: Inschrijfstaat Inschrijfbiljet [OVERIGE] De volgende bijlagen behoren tot het bestek en zijn separaat toegevoegd model Eigen Verklaring model K Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving ARW2012 p 176 van 706

177 [OVERIGE] De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd: Bodemanalyse, kenmerk Vergunningen, kenmerk [OVERIGE] Deel 3 01 Algemene en administratieve bepalingen Algemene bepalingen Van toepassing zijnde bepalingen 01 Op de te opdrachten is van toepassing de Standaard deel 3 van november 2012, uitgegeven door de gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk. Bovenstaande tekst opnemen in deel 3 van elk bestek / OMOP op basis van de RAWsystematiek. p 177 van 706

178 p 178 van 706

179 Wijzigingen en aanvullingen Standaard 2010 vd docx Standaard deel 3 van aannemingsovereenkomsten volgens de Standaard RAW Bepalingen 2010 Status: Versiedatum: definitief 1 april 2013 April 2013 Gemeente Teylingen Gemeente Katwijk Gemeente Noordwijk p 179 van 706

180 Leeswijzer Deze Standaard deel 3 van aannemingsovereenkomsten volgens de Standaard RAW Bepalingen 2010, in het vervolg aan te duiden met Standaard deel 3 is opgesteld ten behoeve van RAWbestekken of RAWOvereenkomsten met Open Posten (OMOP s) van de gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk en vormt een integraal onderdeel van de bestekken of OMOP s. Het betreft wijzigingen, aanvullingen en/of verbijzonderingen van het bepaalde in de Standaard RAW Bepalingen In het bestek of OMOP kan alsnog in deel 3 zaken worden opgenomen die een wijziging, aanvulling en/of een verbijzondering zijn van deze Standaard deel 3. p 180 van 706

181 Inhoudsopgave Artikelen Onderwerp Bladzijde 01 Algemene en administratieve bepalingen Algemene bepalingen Standaard Overige algemene bepalingen Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV Coördinatieverplichting van de aannemer Werkzaamheden op particulier(e) (beheerde) terreinen Betalingsregelingen Betaling Opneming Betalingsregeling Algemeen Betalingsregelingen: declaraties Indienen declaraties Zekerheidstelling Waarde en vorm zekerheidstelling Bijdragen Bijdrage RAWsystematiek Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW Kosten VISIsystematiek Algemeen Kabels en leidingen Algemeen Verkenmerken, merkstenen en straatpotten Vergunningen Vergunningen door derden aan de aannemer verleend Vergunningen en meldingen door de aannemer Verband met andere werken Werken die in elkander grijpen Maatregelen in het belang van het verkeer Algemeen Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen Verwijderen verontreiniging op wegen Veiligheid in relatie tot de omgeving. 18 p 181 van 706

182 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn. Kwaliteitsborging Verificatie, acceptatie, stop, bijwoon en registratiepunt Algemeen tijdschema, werkplan Beoordeling plannen, tekeningen en berekeningen Specialistisch toezicht Bouwstoffen Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen) bodemkwaliteit Informatieoverdracht bouwstoffen Verwerken bouwstoffen, algemeen Procescertificatie Verzekering Verzekering door de opdrachtgever bij overeenkomsten volgens UAV Verzekering door de opdrachtgever bij overeenkomsten volgens UAVGC. Verzekering door de aannemer bij overeenkomsten volgens UAV Verzekering door de aannemer bij overeenkomsten volgens UAVGC. Vrijgekomen materialen Vrijgekomen materialen Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in het Bodemkwaliteit Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen Bewijs van ontvangst Afvoeren kunststof materialen Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie Uitvoering van werkzaamheden Artikelen Onderwerp Bladzijde Schadevergoeding bomen Schadevergoeding kruidachtige vegetatie, niet zijnde bomen Schadevergoeding kruidachtige vegetatie Arbeidsomstandigheden p 182 van 706

183 Veiligheids en gezondheidsplan (V&Gplan) Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G coördinator) Veiligheids en gezondheidscoördinatie Veiligheids en gezondheidscoördinatie Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving Geluidshinder Voorwaarden personeel aannemer Materieel aannemer Eisen aan trillingen Kwaliteitsborging Algemeen Te beschermen plant en diersoorten Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant en diersoorten Communicatie Gebruik van de VISIsystematiek Digitale formaat van basisdocumenten Vakopleiding Te werk stellen leerlingen Werkterrein Werkterrein, algemeen Werkterrein, opslag of ketenterrein Door aannemer te verstrekken gegevens Digitale revisie Door aannemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden Door aannemer te verstrekken gegevens, overige gegevens Schaden Voorkoming milieuschade Melden van schaden Bouwvergaderingen Bouwvergaderingen, verplichtingen van de aannemer Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen Algemeen Tekeningen Technische bepalingen bemalingen Eisen en Uitvoering. 32 p 183 van 706

184 Energievoorziening Tijdsduur en afmetingen Bron en spanningsbemaling Algemeen Informatieoverdracht Bemalingsplan voor bron of spanningsbemaling Onttrekking grondwater Risicoverdeling en garanties Open bemaling Bron en spanningsbemaling Bijbehorende verplichtingen Algemeen Grondwerken Begrippen Toegestane afwijking aardebaan Eisen en uitvoeringen Algemeen Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water Ophoging en aanvulling Aanbrengen kunststof kabelbeschermingsband op grondkabel Gevonden voorwerpen Punten van meetkundige grondslag Klei, verwerking en verdichting Maatregelen tegen inkalven van taluds Samenstelling en eigenschappen grond Informatieoverdracht Grondwerken algemeen Bewijs van herkomst ontzilt zand Grondstromen, Kwalibo Bijbehorende verplichtingen Aanbrengen geotextiel of rooster, algemeen Bedrijfscontrole, verdichting Bedrijfscontrole, geotextielen en roosters. 36 Artikelen Onderwerp Bladzijde Bouwstoffen. 37 p 184 van 706

185 Zand in aanvulling of ophoging Zand in zandbed Geotextiel Meet en verrekenmethoden Meetapparatuur Hoeveelheidsbepaling, algemeen Hoeveelheidsbepaling geotextiel of rooster Monstername ontzilt zand en bepaling van Chloridegehalte Eisen en uitvoering cultuurtechnisch grondwerk Algemeen Eisen en uitvoering Natuurtechnisch grondwerk Randvoorwaarden bij de uitvoering Risicoverdeling en garanties Natuurtechnisch grondwerk Algemeen Meet en verrekenmethoden Natuurtechnisch grondwerk Hoeveelheidsbepaling Meet en verrekenmethoden Lichte ophoogmaterialen Keuring Flugsand na aanvoer Bepaling verdichtingsgraad van licht ophoogmateriaal Eisen en uitvoering AVIbodemas Uitvoering Aanbrengen van een tijdelijke afdichting Drainage Eisen en uitvoering Sleuven Taludgoten Aanvullen sleuven Meet en verrekenmethoden Horizontale drainage Sleuf en sleufloze technieken Eisen en uitvoering grondwerk, algemeen Grondwerk, ontgraving Grondwerk, aanvulling Verdichtingsgraad zand in aanvulling Bijbehorende verplichtingen Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten Informatieoverdracht Horizontale boringen. 40 p 185 van 706

186 Boorplan Bijbehorende verplichtingen Horizontale boringen Berekeningen Leidingwerk Begrippen Definities Rioolaanleg: montage leiding Eisen en uitvoering Rioolaanleg: huis en kolkaansluitingen Rioolinspectie, visuele inspectie Rioolreiniging: eisen aan het resultaat, algemeen Rioolreiniging: eisen aan het resultaat, kolkreiniging Eisen en uitvoering: inspectieputten Eisen en uitvoering: kolken Eisen en uitvoering: verwijderen leiding Informatieoverdracht Rioolreiniging: meldingsplicht Rioolreiniging: rapportage Water voor rioolreiniging Tekeningen en lijsten Kolkenreiniging: rapportage Rioolaanleg, revisie riolering Risicoverdeling en garanties Rioolaanleg: vaststellen van het resultaat Bereikbaarheid ten behoeve van rioolreiniging of inspectie Verloop en/of stagnatie van werkzaamheden Veiligheid Bijbehorende verplichtingen Bijbehorende verplichtingen: reinigen kolken Bouwstoffen Inspectieputten, beton Meet en verrekenmethode. 47 Artikelen Onderwerp Bladzijde Hoeveelheid vrijkomend afval bij rioolreiniging. 47 p 186 van 706

187 Kwaliteitsmeting : rioolreiniging Kwaliteitsmeting: inspectie rapportages Rioolrenovatie Eisen en uitvoering Inbrengen buizen in bestaand riool Relining en deelrenovatie Informatieoverdracht Berekening relining Inspectie Relining Vrijkomend styreen Informatie overdracht relinen Risicoverdeling en garanties, rioolrenovatie Garantieverklaring rioolrenovatie Bijbehorende verplichting rioolrenovatie Weersverwachting Vullen met water Aansluitingen Bouwstoffen rioolrenovatie Fysische eigenschappen relining Meet en verrekenmethode, rioolrenovatie Algemeen Methode t.b.v. hoeveelheidsbepaling Controle relining Kabelwerk Eisen en uitvoering kabelwerk Aanbrengen grondkabels Bijbehorende verplichtingen Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten Funderingslagen Eisen en uitvoering Uitvoering Eisen gesteld aan het resultaat Risicoverdeling en garanties Proefvak Bijbehorende verplichtingen Proefvak. 53 p 187 van 706

188 28.16 Bouwstoffen Korrelverdeling van steenmengsels Hydraulisch menggranulaat en hydraulisch betongranulaat Gegranuleerde hoogovenslak Meet en verrekenmethoden Verdichtingsgraad: grootte van de oppervlakte van de verhardingslaag van steenmengsel kleiner dan 3000 m Wegverhardingen I Voorbereidende werkzaamheden Eisen en uitvoering Frezen van asfaltverhardingen Bitumineuze oppervlaktebehandeling Eisen en uitvoering Uitvoering Informatieoverdracht Inventarisatie wegoppervlak Wegverhardingen II Begrippen Bouwstoffen Meet en verrekenmethode Hoeveelheidsbepaling bouwstoffen Asfaltverhardingen Eisen en uitvoering Hoogteligging Eigenschappen van het wegoppervlak: stroefheid Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid Samenstelling en eigenschappen van het asfalt: laagdikte Samenstelling en eigenschappen van het asfalt: verdichtingsgraad en holle ruimte. Afwerking lassen en naden Scheurreparaties in asfalt Risicoverdeling en garanties Bedrijfscontrole Kwaliteitsborging Beoordeling van de kwaliteit van de verharding. 57 Artikelen Onderwerp Bladzijde 56 p 188 van 706

189 Inrichting van het onderzoek naar samenstelling en eigenschappen van het asfalt Onderzoeksresultaten Kortingen Bijbehorende verplichtingen Boren cilinders Bouwstoffen Asfalt (algemeen) Dicht asfaltbeton rood Geluid reducerend asfalt Meet en verrekenmethoden Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt Straatwerk Begrippen Algemeen Eisen en uitvoering Eisen aan het resultaat Eisen aan de uitvoering Uitvoering nieuwe kantopsluiting, goten, kolken en putdeksels Mechanisch aanbrengen van elementenverharding Informatieoverdracht Straatwerk Werkplan en logboek bestratingswerk Bijbehorende verplichtingen Algemeen Bouwstoffen Straatbaksteen Betonstraatstenen Betontegels Betonnen trottoir en opsluitbanden Schraal beton t.b.v. kantopsluitingen en betonbanden Kifgrind Meet en verrekenmethoden Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling Wegbebakening Eisen en uitvoering Eigenschappen bebakening Bouwstoffen. 62 p 189 van 706

190 Bouwstoffen bebording, verkeersbordpalen Bouwstoffen bebording, verkeersborden Markeringen Begrippen Koudplastisch markeringsmateriaal Eisen en uitvoering Markeringen, eisen aan het resultaat Verwijderen markering, eisen aan het resultaat Informatieoverdracht Gegevens ten behoeve van uitzetwerk Risicoverdeling en garanties Garantie markering materialen Bijbehorende verplichtingen Aanbrengen markeringen Bouwstoffen Wegenverf Koudplastisch markeringsmateriaal Verkeersregelinstallaties Informatieoverdracht Berekeningen en tekeningen Informatie over de verkeersregelinstallatie Verkeersregeltoestel Bijbehorende verplichtingen verkeersregeltoestel Revisietekeningen, onderhouds en bedieningsvoorschriften Programmatuur t.b.v. het registreren van verkeersgegevens Bediening en communicatie Relatie met energie en telecommunicatiebedrijven Bewakingen Bouwstoffen Verkeersregeltoestel Kasten Meet en verrekenmethoden Verkeersregeltoestel Keuring van een verkeersregelprogramma. 65 Artikelen Onderwerp Bladzijde Keuring van een verkeersregeltoestel. 65 van wegenverf en/of thermoplastische 63 p 190 van 706

191 In werking stellen van een VRI voor het verkeer Aansluiten van verkeersregelinstallaties Bovengrondse voorzieningen Aanbrengen codering op achtergrondschilden Groenvoorzieningen Eisen en uitvoering Zaaien en bezoden, algemeen Maaien Werkzaamheden aan iepen Insporingsdiepte van materieel Eisen aan onkruidbeheersing op verhardingen, algemeen Inboeten beplanting Informatieoverdracht Rooiwerk Risicoverdeling en garanties Stort of verbrandingskosten Bijbehorende verplichtingen Ecologisch beheer Onderhoud bomen Eisen en uitvoering Opleiding boomverzorger Opleiding boomveiligheidscontroleur Werk algemene aard Eisen en uitvoering Gebruik werkterrein Bijbehorende verplichtingen Ter beschikking stellen materieel Treffen maatregelen bij werkzaamheden nabij bomen Bijbehorende verplichtingen inzake straatpotten Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Begrippen Definitie verkeersmaatregelen Eisen en uitvoeringen Algemeen Informatieoverdracht Algemeen 67 p 191 van 706

192 Instandhouden verkeersmaatregelen en voorzieningen Verkeersplan Bijbehorende verplichtingen Inzake belang van derde(n) Stelposten Verrekening op stelposten Algemeen Verrekening op stelposten materiaal leveranties Verrekening op stelposten omleidingen. 69 Bijlagen Bijlage 1 Poster Boombescherming Stadswerken Nederland. op bouwlocaties Bijlage 2 Model Meer en minderwerk rapport. 71 Bijlage 3 Model Tekenhoofd. 72 Bijlage 4a Verzekeringscertificaat (CARverzekering) gem. Teylingen Bijlage 4b Verzekeringscertificaat (CARverzekering) gem. Katwijk 7780 Bijlage 4c Verzekeringscertificaat (CARverzekering) gem. Noordwijk 8184 Bijlage 4d Verzekeringscertificaat gemeenten (CARverzekering) van Stichting gezamenlijke 70 p 192 van 706

193 3 Bepalingen 01 Algemene en administratieve bepalingen Algemene bepalingen Standaard Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010, hierna te noemen 'Standaard 2010', uitgegeven door de Stichting CROW. In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 is op dit bestek de UAV2012 van toepassing. Tevens is op dit werk van toepassing deze Wijzigingen en aanvullingen op deel 3 van de Standaard RAW Bepalingen april 2013, uitgave van de gemeenten Teylingen, Katwijk en Noordwijk. 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard 2010 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95, verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROWwebsite: 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard 2010, wordt de UAV 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 1992 (UAVT.I.): Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke. Uitbreiding met 8a. Beproeving: 1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie UAV en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is. 2. Aannemer en directie UAV stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast. Indien aannemer en directie UAV niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie UAV. 3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever. 4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt. Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie UAV staan de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie UAV tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van p 193 van 706

194 de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het rapport. 5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn. 6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9. Uitbreiding van 10. Oplevering, eerste lid: Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings en onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin: De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden Uitbreiding van 10. Oplevering, derde lid. Indien in het bestek een onderhouds of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming. Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a: 'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds of servicetermijn'. Voorts zijn op dit werk van toepassing: 1. De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties NEN 101 met uitzondering van lid IEC*11.3 punt 3. Deze voorschriften worden aangevuld met extra eisen van het energiebedrijf 2. Bedrijfsvoering van elektrische installaties 3. NPR 993 met betrekking tot lichtmasten. Overige algemene bepalingen. 08 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het p 194 van 706

195 bepaalde in paragraaf 47 van de UAV van toepassing. 09 In afwijking van het gestelde in lid 04 van artikel van de Standaard 2010 worden alleen de kosten van het opruimen van deze voorwerpen vergoed indien de werkzaamheden daartoe aan hem worden opgedragen, de kosten van de onderbreking komen niet voor vergoeding in aanmerking. 10 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in artikel van de Standaard 2010 de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer 11 Bijbehorende verplichtingen en de leverantie van zeer kleine leveringen (te denken aan b.v. nagels), als aangegeven in de Handleiding RAW blz. 13 en 14 blijven van toepassing. 12 Indien het werk het reinigen en/of inspecteren van riolering bevat is op dat onderdeel van het werk van toepassing: 1. KIWA BRL K10014 en K10015; 2. NENEN en NEN 3398; 3. NENEN en NEN 3399 (2004); 4. Arbo catalogus afvalbedrijven, uitgave ISZW; 5. Veiligheidsvoorschrift van Vereniging Nederlandse Afvalondernemers "Veilig werken in riolen", ISBN Eisen te stellen volgens voorschriften VCA* 7. Eisen aan personeel te stellen: personeel dient volgende opleidingen te hebben gevolgd: BV1 (Basis Veiligheid 1, VCA); VWIR (veilig werken in riolen). 13 Meer en minderwerk op de overeenkomst dient altijd vooraf te worden gemeld aan de directe UAV middels gebruikmaking van het formulier volgens bijlage 2 in deze Standaard deel De transportwegen behoeven goedkeuring van de directie UAV. Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld. 15 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie UAV of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling. 16 De aannemingsovereenkomst is tot stand gekomen middels gunning op EMVIcriteria. Indien de aannemer de inspanning of resultaat die hij zich bij de EMVIcriteria verplicht heeft (op onderdelen) niet naleeft of levert en geen gehoor geeft aan een aanwijzing van de directie UAV tot naleving of levering, wordt het bijbehorende kortingsbedrag, dat hij bij inschrijving m.b.t. het toepasselijke criterium in mindering is genomen ter bepaling van de evaluatiesom, zonder een nadere ingebrekestelling in p 195 van 706

196 mindering genomen op de afrekening van het werk Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV In aanvulling op 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepaling als die nog niet is beschreven in de Standaard 2010 of een hoofdstuk in deel 3 van het bestek: Te verstaan is onder ''Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het inen buiten gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle benodigde hulpmiddelen In afwijking van het gesteld in paragraaf 5 lid 1 van de UAV2012 houdt de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden van een deelopdracht een bouwbespreking met aanwezigheid van de betrokken kabel en leidingbeheerder(s), om zich op de hoogte te stellen van de juiste ligging van de zich in het werk bevindende kabels en leidingen, en hoe hier tijdens de uitvoering mee moet worden omgegaan. De aannemer moet de directie UAV bij deze bespreking uitnodigen 03 In aanvulling op paragraaf 5 lid 2 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies en werkwijzen, indien deze behoren tot een door hemzelf ontwikkeld of aangeboden systeem. 04 In aanvulling op paragraaf 6 lid 9 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de aannemer elke aanspraak tot vergoeding van schade als bedoeld in dit lid terstond ter kennis van de directie UAV dient te brengen. 05 In afwijking van het bepaalde in de laatste alinea in lid 3 van 10 UAV 2012 blijft onderhoud van de in gebruik genomen onderdelen van het werk blijft ten laste van de aannemer. 05 In aanvulling op paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 wordt bepaald dat indien de gevolgen, bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging ten gevolge hebben, deze kostenverlaging, met de opdrachtgever worden verrekend. 06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 15 van de UAV2012 'verplichtingen van de aannemer' dient de aannemer tevens bij het vermoeden van overschrijding van hoeveelheden in de zin van paragraaf 38 en 39 van de UAV2012, dit voorafgaande aan de uitvoering aan de directie UAV kenbaar te maken 07 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de UAV 2012 zorgt de aannemer voor orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor gebruik van de openbare weg. 08 Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat p 196 van 706

197 de directie UAV kan opdragen dat naar haar mening onbekwame dan wel ongeschikte personen, die vanwege de aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld zijn, hun werkzaamheden beëindigen 09 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV2012 aanvullen met: Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie UAV tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld 10 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 1 en 2 van de UAV 2012 mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na schriftelijk verkregen toestemming van de directie UAV. 11 In aanvulling op paragraaf 21 van de UAV 2012 kunnen bouwstoffen door de directie UAV voor hergebruik bestemd worden. In dergelijke gevallen kan de directie UAV opdragen de oude bouwstoffen af te voeren naar een aan te wijzen plaats binnen de gemeente. Dergelijk transport komt voor verrekening in aanmerking, mits in de resultaatsverplichting niet anders is aangegeven. 12 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering. 13 In aanvulling op paragraaf 23 van de UAV 2012 aanvaardt de gemeente generlei aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan eigendommen van de aannemer 14 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van UAV 2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. Termijnstaten echter worden door de directie UAV opgemaakt. overeenkomstig lid 01 art van de standaard In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten ten behoeve van de registratie en melding aan de provincie overeenkomstig de regeling in de P.M.V. ( Provinciale Milieu Verordening). 16 In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 verstrekt de aannemer telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de opvolgende werkweek wekelijks een staat van de in de vorige werkweek verwerkte verrekenbare en nietverrekenbare hoeveelheden met een onderbouwing aan de directie UAV. Na goedkeuring door de p 197 van 706

198 directie UAV worden deze gegevens opgenomen in de besteksadministratie Paragraaf 36 lid 4 van de UAV2012. Met bestekswijzigingen worden in het kader van dit bestek bedoeld de opgedragen uitvoering van werkzaamheden waarvoor in het bestek geen direct toepasbare bestekspost voorhanden is. De tekst in UAV2012, paragraaf 36 lid 4 te vervangen door onderstaande tekst. Bestekswijzigingen worden verrekend tegen bedragen of prijzen die vóór de uitvoering van de wijzigingen tussen de opdrachtgever en de aannemer worden overeengekomen. Hiertoe plegen de directie UAV en aannemer onderling overleg. Voor het berekenen van eventuele kostenconsequentie van de een bestekswijziging wordt onderstaande procedure gehanteerd: a. kostencomponenten en bijbehorende hoeveelheden van de bestekswijzing afzonderlijk benoemen; b. hoeveelheden per kostencomponent vermenigvuldigen met de prijs per eenheid uit de inschrijfstaat van een toepasselijke bestekspost óf indien geen toepasselijke bestekspost voorkomt, vermenigvuldigen met onderling nader overeen te komen prijs per eenheid; c. de volgens sub b berekende prijzen per kostencomponent sommeren tot een subtotaal; d. De totale kostenconsequentie van een bestekswijziging te berekenen door het subtotaal, berekend volgens sub c, te verhogen met een aannemersvergoeding van 10 % waarbij alle kosten van niet directe aard, zoals bedoeld in de bestekspostnummer t/m , worden geacht te zijn inbegrepen. Indien prijzen per eenheid nader moeten worden overeengekomen, wordt daarvoor onderstaande procedure gehanteerd: e. de eventueel voor de uitvoering benodigde inzet van arbeid en (bediend) materieel wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de prijs per eenheid volgend uit de inschrijfstaat; f. de aard en hoeveelheid van het eventueel door de aannemer te leveren en te verwerken materiaal wordt onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de feitelijke leverancier. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur; p 198 van 706

199 18 g. de aard en hoeveelheid van het eventueel door een onderaannemer te leveren en te verwerken materiaal onderling overeengekomen en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van de onderaannemer. Ter bewijsvoering overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de onderaannemer en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur; h. de prijs per eenheid wordt vervolgens berekend door de kosten uit de leden e t/m g te sommeren en vervolgens te delen door de hoeveelheid resultaatsverplichting behorend tot de kostencomponent. Paragraaf 39 van de UAV 2012 wordt aangevuld met lid 6: Verrekenprijzen, ook na onder of overschrijding van de 10% grens slechts worden slechts herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn gewijzigd. Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten. Bewust te hoog of te laag overeengekomen prijzen worden, ook bij grotere afwijkingen dan 10%, niet alsnog tot op een normaal niveau gebracht. 19 Paragraaf 43 van de UAV 2012 wordt vervangen door: a. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmede verband houdende overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden. b. Indien de aannemer het vorenstaande verbod overtreedt, worden door het enkele feit der overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden toestand een einde zal hebben genomen. 20 Paragraaf 49 van de UAV 2012 vervolgen met: Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in het tweede lid bedoelde Raad gekozen dan wel door de voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 47 wordt bepaald dat ook bij uitvoering van werkzaamheden in regie de kosten van eventueel verlet (b.v. vanwege weersomstandigheden) voor risico van de aannemer. Coördinatieverplichting van de aannemer. 01 Uitgezonderd deelopdrachten met een spoedeisend karakter, bericht de aannemer 7 dagen voor aanvang van de uitvoering van een deelopdracht de aanwonende(n) p 199 van 706

200 grenzend aan het werk overeenkomstig de deelopdracht en belanghebbende bedrijven middels een zogenaamde "bewonersbrief" omtrent het volgende: start van de uitvoering; beëindiging van de uitvoering; gevolgen voor parkeren van betrokkenen; gevolgen voor afvalinzameling; gevolgen voor bereikbaarheid van betrokkenen; contactpersoon van de aannemer op het werk met mededeling van diens telefoonnummer. Bewonersbrieven worden voor verzending aan de directie UAV ter goedkeuring en correctie voorgelegd. 02 De contactpersoon van de aannemer, zoals gemeld in lid 01 van dit artikel, dient voortdurend telefonisch aanspreekbaar te zijn voor ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen na aanleiding van de uitvoering van het werk en de inhoud bewonersbrief. Elke week overlegt de contactpersoon de directie UAV een logboek waarin aangegeven: de vraagsteller: naam adres en telefoonnummer; de aard van de vraag of opmerking; de aard van het antwoord of reactie. Zaken met een spoedeisend karakter worden door contactpersoon onverwijld aan de directie UAV doorgegeven 03 De aannemer dient tijdens de uitvoering van het werk rekening te houden met de zwaarwegende belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling van eventuele maatregelen overlegt hij met de directie UAV Werkzaamheden op particulier(e) (beheerde) terreinen. 01 Minimaal 10 werkdagen voordat de aannemer voornemens is om werkzaamheden Op particuliere terrein in uitvoering te nemen neemt hij contact op met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein. 02 De aannemer stemt zijn planning, werkwijze en inzet af met de eigenaar/gebruiker. Indien de afstemming leidt tot hogere uitvoeringskosten, behoren deze kosten tot het risico van de aannemer. De aannemer stelt de directie UAV schriftelijk in kennis van de gemaakte afspraken. p 200 van 706

201 03 De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt. 04 Na beëindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. Enige schade als gevolg van de uitvoering dient de aannemer tot genoegen van de eigenaar/gebruiker te herstellen. De daaruit voortvloeiende kosten behoren tot het risico van de aannemer. 05 Indien het terrein tot genoegen van de eigenaar/gebruiker is opgeleverd maakt de aannemer hiervan rapport op die mede door de eigenaar/gebruiker is ondertekend. De aannemer verstrekt een ondertekend exemplaar aan de directie. Indien een dergelijk rapport ontbreekt leidt dit tot onthouding van de goedkeuring van het werk Gelijkwaardigheid leveranties. 01 Indien in de aannemingsovereenkomst bij leveranties de term of gelijkwaardig of een ander term met vergelijkbare strekking wordt gebezigd, heeft de aannemer het recht een andere, functioneel gelijkwaardig, product te leveren. Onder gelijkwaardigheid van functies wordt in dit kader verstaan een volstrekte gelijkwaardigheid aan alle specificaties volgens in het bestek genoemde leverantie. Voorafgaand aan de leverantie van een gelijkwaardig product dient de aannemer de directie UAV de volstrekte gelijkwaardigheid aan te tonen middels een vergelijking van attesten tussen het in het bestek benoemde leverantie en het vermeend gelijkwaardige product. Indien de leverantie een product betreft die na verwerking zichtbaar blijft, dient de aannemer tevens monsters aan te leveren zowel van het oorspronkelijke in het bestek bedoelde product als van zijn gelijkwaardig product. Pas na goedkeuring door de directie UAV is toepassing van het gelijkwaardig product toegestaan. Indien de directie UAV niet akkoord gaat met toepassing van het gelijkwaardige product vestigt dit geen recht op enige vergoeding Betalingsregelingen Betaling. 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 van paragraaf van de Standaard 2010 wordt bepaald dat het gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer is dan 3 weken. 05 De betaling van een termijn wordt uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken als het uit te betalen bedrag minder bedraagt dan 10, exclusief omzetbelasting Opneming. 04 Afdrachten bij OMOP s. p 201 van 706

202 De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAWsystematiek"en "Fonds collectief onderzoek GWW". Na elke termijn van 3 maanden is de aannemer is gehouden om de bijdragen van de deelopdrachten van die termijn af te dragen. Het origineel van de ontvangstbewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst aan de directie UAV overlegd te worden. Indien betalingsbewijzen niet (tijdig) worden overlegd, schort de betaling van termijnen op Betalingsregeling Algemeen. 02 In afwijking van het bepaalde in lid 02 van artikel van de Standaard 2010 vindt verrekening op onderstaande wijze plaats waarin loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen geacht te zijn inbegrepen. De prijzen per eenheid overeengekomen bij opdrachtverstrekking blijven ongewijzigd van toepassing tot en met 12 maanden na de datum van aanbesteding. Bij overschrijding van deze termijn vindt indexering plaats volgens de onderstaande procedure. Hierbij te gebruiken de CBS statline indices (indexcijfers), gepubliceerd op de website van het CBS. Alleen die indices worden gebruikt die overeenkomen met de scope van het werk. De verrekening van de wijzigingen geschiedt volgens de formule: Vl = (FnFa)/Fa * TB Hierin is: Fa = is het indexcijfer op de aanbestedingsdatum; Fn = het indexcijfer na 12 maanden na aanbestedingsdatum; TB = het termijnbedrag. Vl = het te verrekenen bedrag vanwege indexering van de termijn De verhouding (FnFa)/Fa is de volgende 12 maanden dat het werk duurt van toepassing. Voor elk volgend jaar wordt een gelijke procedure bewandeld. 03 In afwijking van het bepaald in lid 03 van artikel van de Standaard 2010 worden wijzigingen van kosten niet verrekend Betalingsregelingen: declaraties Indienen declaraties. 02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel van de Standaard 2010 de declaratie richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model. De declaratie uitschrijven ten name van de opdrachtgever en in 2voud indienen bij de directie UAV. p 202 van 706

203 04 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief. Gegevens m.b.t. adressering zal na opdracht worden gecommuniceerd. 05 Declaraties welke ten laste van een stelpost dienen te worden gebracht, inclusief de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, moeten worden ingediend bij de directie UAV, zoals bedoeld in paragraaf 3 van de UAV Op alle declaraties moeten de benaming en het nummer van dit bestek worden Vermeld. 07 Negatieve bedragen, opgenomen bij de post eenmalige kosten, worden procentueel, per termijn, opgenomen en in mindering gebracht Zekerheidstelling Waarde en vorm zekerheidstelling. 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010, moet de zekerheid bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek. 03 In afwijking van het bepaalde in lid 03 van artikel van de Standaard 2010, blijft de gehele zekerheid van kracht tot na einde van de onderhoudstermijn, ongeacht de aard van de werkzaamheden; een einddatum mag niet worden genoemd. Indien ook na de onderhoudstermijn nog werkzaamheden resteren, blijft de zekerheid van kracht totdat de laatste werkzaamheden tot voldoening van de directie UAV zijn uitgevoerd en opgeleverd. De ten behoeve van de zekerheidsstelling overlegde bescheiden worden na een daartoe ontvangen verzoek van de aannemer geretourneerd. Het verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij de opdrachtgever Bijdragen Bijdrage RAWsystematiek In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 wordt "Bijdrage RAWsystematiek met specificatie" verlangd. Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW. 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 wordt "Bijdrage RAWsystematiek met specificatie" verlangd. p 203 van 706

204 Kosten VISIsystematiek. 01 De aannemer wordt geacht een abonnement op de VISIsystematiek te hebben. De kosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen. Algemeen. 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 t/m 03 van artikel van de Standaard 2010 zal de aannemer een kopie van de betalingsbewijzen binnen 1 week na ontvangst, verzenden aan de maker van het bestek Kabels en leidingen Algemeen. 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010, dient de aannemer, ook als de bouwbespreking niet is gehouden, op zijn vroegst 20 en uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, voor alle onderdelen van het werk alle benodigde kabel en leidinggegevens te hebben opgevraagd door middel van een graafmelding via het Kadaster. Internet: Telefoon: En daarnaast een melding bij de niet KLICdeelnemers (particulieren etc.). Minstens 1 week voordat werkzaamheden in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen, afsluiters en dergelijke zullen worden verricht, informeert de aannemer alle betreffende leidingbeheerders en de directie UAV omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering van het werk. Vóór de start van de werkzaamheden overhandigt de aannemer kopieën van deze meldingen aan de directie UAV. Aan de door de opdrachtgever c.q. directie UAV verstrekte gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen dan wel andere ondergrondse obstakels kunnen geen rechten worden ontleend. De aannemer volgt de aanwijzingen en orders op van de betrokken beheerder(s) en de directie UAV, waarbij bijzondere voorschriften voor de uitvoering zoals het ontgraven in handkracht worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorend. De ligging van kabels en leidingen in de onmiddellijke nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden opzoeken en aangeven d.m.v. het graven van proefsleuven en vastleggen t.o.v. vaste punten en N.A.P. 02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel van de Standaard 2010 moet de aannemer de ligging van de aanwezige appendages van de kabels en leidingen, door middel van piketten markeren. 04 Binnen een afstand van 2 m t.o.v. aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag p 204 van 706

205 van materialen plaatsvinden. 05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich ervan overtuigd heeft dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, dat op de polis van deze verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is mede gedekt en de schade aan ondergrondse leidingen niet is uitgesloten 07 Brandkranen, sifons, afsluiters en kabelmoffen, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie UAV aan te wijzen delen moeten steeds te voet bereikbaar en bedienbaar blijven. 08 Indien een ondergrondse kabel of leiding niet wordt gevonden en die volgens de verstrekte informatie wel aanwezig had moeten zijn, moet dit onverwijld aan de directie UAV en de leidingbeheerder(s) moet worden gemeld. Indien een kabel wordt aangetroffen dien volgens de verstrekte informatie niet aanwezig had moeten zijn, moet dit tevens onverwijld aan de directie UAV en de leidingbeheerder(s) moet worden gemeld Kabels en leidingen die in of in nabijheid van een ontgravingen aanwezig zijn, dienen te worden beschermd tegen horizontale en verticale deformatie. Voor de leidingen gelden de volgende voorschriften. Gas en watertransportleidingen: dagmaat bij kruisingen 0,4 meter dagmaat bij parallel ligging 1,00 meter Ingeval van afwijkende afstanden dient de ligging van de leiding te worden gewaarborgd middels een hulpconstructie, tevens geldt dat binnen 1,00 meter van de leiding geen palen mogen worden aangebracht. Ter plaatse van leiding geen machinale ontgraving. Electra: p 205 van 706

206 dagmaat bij kruisingen 0,2 meter dagmaat bij parallel ligging 0,5 meter boringen/sonderingen minimaal 0,5 meter bij kabels vandaan heien/trillen 2,0 meter uit kabel tracé hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2 meter Telecom/Glasvezel: dagmaat bij kruisingen 0,2 meter dagmaat bij parallel ligging 0,5 meter boringen/sonderingen minimaal 0,5 meter bij kabels vandaan heien/trillen 2,0 meter uit kabel tracé hulpconstructie wordt vereist bij een niet ondersteunde lengte groter dan 2 meter Alle Constructies, ter voorkomen van horizontale en verticale deformatie, dienen ter goedkeuring van de betreffende leidingbeheerder minimaal één week voorafgaand aan de ontgraving te worden ingediend Verkenmerken, merkstenen en straatpotten. 01 Zodra verkenmerken worden aangetroffen op of in de terreinen waar werkzaamheden volgens dit bestek plaatsvinden, stelt de aannemer de directie UAV hiervan onmiddellijk in kennis. 02 De verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., die in verband met de uitvoering van het werk niet gehandhaafd kunnen worden neemt de aannemer op, nadat de plaats door meting in aanwezigheid van de directie UAV en beheerder is vastgesteld. Deze verkenmerken, merkstenen, straatpotten e.d., tijdelijk opslaan in een afsluitbare ruimte en tijdens het maken van de nieuwe werken op nadere aanwijzing van de directie UAV opnieuw stellen Vergunningen Vergunningen door derden aan de aannemer verleend. 02 De volgende vergunningen zijn door de opdrachtgever verzorgt: p 206 van 706

207 Omgevingsvergunning (WABO); Watervergunning. Vergunningen zijn als bijlage of ter info aan het bestek toegevoegd. 03 Voor permanente geluidshinder, zoals bijvoorbeeld pompen voor bemalingen en/of aggregaten voor deze, zijn geluidsniveaus (baeq) bepaald: de volgende maximaal van uur tot uur maximaal 45 db(a). van uur tot uur maximaal 40 db(a). van uur tot uur maximaal 35 db(a). toelaatbare equivalente Deze waarden gemeten bij de gevels van de woningen en geluidgevoelige objecten. 04 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten: op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 'sochtends en na 19:00 uur 'savonds; op zaterdag: voor 09:00 uur 'sochtends en na 17:00 uur 'savonds; op zon en feestdagen. Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie Vergunningen en meldingen door de aannemer. 01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen: Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering. Vergunning/ontheffing bij Rijkswaterstaat en Provincie ZuidHolland voor het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen (tekst en verkeersborden) ivm omleidingsroutes over rijks en provincialenwegen. vergunning of melding bij de provinciale overheid met betrekking tot onttrekking grondwater; Lozingsvergunning bij de waterkwaliteitsbeheerder; Omgevingsvergunningen bij de lokale overheid; Vergunning voor het werken buiten reguliere werktijden p 207 van 706

208 02 De aannemer draagt zorg voor de volgende meldingen 03 melding van grondstromen in het kader van het Bodemkwaliteit; Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in standhouden van de diverse vergunningen, ontheffingen en meldingen zijn voor rekening van de aannemer Verband met andere werken Werken die in elkander grijpen. 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen. 02 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie UAV of het desbetreffende bedrijf het nodig oordeelt de plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of leidingen te leggen, de aannemer de uitvoering hiervan gedoogt. 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding. 04 Met uitbreiding van het bepaalde in 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering of tijdens de onderhoudstermijn door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen 05 In afwijking van lid 2 van 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe met de betrokken aannemers van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze overleggen. De aannemer maakt de notulen van de bouwvergaderingen Maatregelen in het belang van het verkeer Algemeen. 03 De aannemer mag zonder toestemming van de directie UAV geen wegen voor verkeer afsluiten. Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste (verkeers)maatregelen te zijn getroffen. 04 De aannemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid van welk verkeer ook. De aannemer levert en plaatst de afzettingen en de verkeersborden volgens de richtlijnen CROWpublicatie 96B "Verkeersvoorzieningen in uitvoering binnen de bebouwde kom". p 208 van 706

209 Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer deze verkeersmaatregelen in stand. Na afloop van de werkzaamheden dienen de verkeersmaatregelen te worden 05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen. 06 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen. Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben. Indien de aannemer groter lengte dan 40 meter rijweg wil opbreken dienen er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige betrokkenen. 07 De aannemer dient 10 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, en kruisingen ter goedkeuring bij de directie UAV, verkeerspolitie en wegbeheerder in te dienen. 08 De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden huis, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de aannemer het aangebodene vuil verzamelen en op een voor de vuilnisauto toegankelijke plaats deponeren De afzetting dient dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden en op weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer op zijn juistheid worden gecontroleerd, en indien nodig worden hersteld. 10 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 dient de aannemer bij werkonderbreking groter dan 3 dagen (vakantie/adv) trottoirs dicht te blokken zonder meerkosten. E.e.a. in overleg met directie UAV. 11 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van 1.200,. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden. p 209 van 706

210 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. 03 De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden. Verwijderen verontreiniging op wegen. 02 Het gestelde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 is tevens van toepassing op verontreinigingen die ten gevolge van (riool)(reparatie)werkzaamheden op de openbare weg terecht komen. Hierbij wordt ook water als een verontreiniging beschouwd. 03 Schoonmaakkosten worden geacht in de aannemingssom te zijn inbegrepen. Veiligheid in relatie tot de omgeving. 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen 05 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio. 06 De aannemer deint voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk. 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie 08 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem p 210 van 706

211 aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn Kwaliteitsborging In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010, is bepaald dat de aannemer, ongeacht of hij beschikt over een kwaliteitssysteem, de verplichtingen volgend uit de artikelen t/m van de Standaard 2010 naleeft. Verificatie, acceptatie, stop, bijwoon en registratiepunt. 05 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie UAV van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie UAV en/of de opdrachtgever Algemeen tijdschema, werkplan. 02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in 26 van de UAV 2012, in 4voud te overleggen aan de directie UAV. Het schema dient inzicht te geven in: 03 de volgorde van uitvoering; de wijze van uitvoering; tijdsduur van de uitvoering per werkvak. Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden: Lokale evenementen; de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen; bereikbaarheid percelen; alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd; werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan; werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn p 211 van 706

212 alleen toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV; 04 planten van bomen in de periode 16 oktober en 15 april; werkzaamheden nutsbedrijven. Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omvattende: een plan van aanpak; de wijze van uitvoering; de inzet van werknemers; de inzet van materieel; de bereikbaarheid van woningen/bedrijven; werkzaamheden van nutsbedrijven; bereikbaarheid van brandkranen e.d.; een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen; gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije feestdagen etc.; 05 dagen, vakantiedagen, relatie met werken door derde(n); tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer; keuringsplan; straatwerkplan. (landelijk erkende) Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omleggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom Beoordeling plannen, tekeningen en berekeningen. 01 In afwijking op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 is de aannemer verantwoordelijk voor het afronden van de aanvraag in het kader van de omgevingsvergunningen. Met de uitvoering van de betonconstructie mag niet worden begonnen voordat een medewerker van de afdeling belast met handhaving vergunningen heeft verklaard geen bezwaar te hebben. 02 Ten behoeve van de in lid 01 genoemde procedure dienen voor eventuele constructie voor elk constructieonderdeel detailtekeningen en berekeningen te worden aangeleverd bij de afdeling belast met de handhaving van vergunningen. De aannemer is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de (resterende) p 212 van 706

213 aanvraag van de omgevingsvergunning. Het gestelde in paragraaf 6 lid 10 is op de gehele afhandeling van de omgevingsvergunningaanvraag onverkort van toepassing De aannemer dient m.b.t. de aan de directie UAV te verstrekken plannen, berekeningen en tekeningen, anders dan de in lid 01 en 02 genoemde berekeningen en tekeningen, rekening te houden met: a. alle plannen berekeningen en tekeningen dienen ter goedkeuring in 3voud te worden ingediend; b. een eerste beoordelingstermijn volgend op de dag waarop de plannen, berekeningen en tekeningen zijn ingediend aan de directie UAV; c. eventuele volgende beoordelingstermijnen, volgend op de dag van elke hernieuwde indiening van gewijzigde plannen, berekeningen en tekeningen, indien door de directie UAV geen goedkeuring wordt verleend aan de door de aannemer ingediende plannen, berekeningen en tekeningen; d. alle risico's en gevolgen voortvloeiend uit het onthouden van goedkeuring van de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen zijn voor risico en rekening van de aannemer; e. onder goedkeuring door de directie UAv wordt verstaan een beoordeling of bij het maken van de plannen, berekeningen en tekeningen de voorgeschreven uitgangspunten, normen en richtlijnen op de juiste wijze zijn toegepast; f. elk ingediend document (plan, berekening of tekening) dient te worden vergezeld van een begeleidend formulier, waarop staat aangegeven de namen en functies van de personen die het desbetreffende document hebben vervaardigd en gecontroleerd; g. uitsluitend documenten voorzien van deze begeleidende formulieren worden door de directie UAV geaccepteerd voor beoordeling; h. In geval van onderaanneming of leverantie is de aannemer verantwoordelijk voor de informatieoverdracht van de uitgangspunten, normen en richtlijnen die voor de desbetreffende onderdelen in de verschillende besteksdelen vermeld zijn; i. als de directie UAV akkoord gaat met de ingediende plannen, berekeningen en tekeningen, worden deze door de directie UAV getekend voor gezien en mag met de productie en/of uitvoering van het desbetreffende onderdeel worden begonnen; j. eerste beoordelingstermijn: 20 werkdagen, elke volgende p 213 van 706

214 beoordelingstermijn: 5 werkdagen, tenzij anders is vermeld Specialistisch toezicht. 01 Door of vanwege de directie UAV wordt specialistisch toezicht gehouden op de uitvoering van grondwerken, funderingslagen en wegverhardingen en vindt laagsgewijze kwaliteitscontrole van de aan te brengen zand, funderings en verhardingslagen plaats. 02 In afwijking van UAV 2012 paragraaf 3 lid 7 binden de personen belast met het specialistisch toezicht, de directie UAV niet. 03 De aannemer dient in zijn planning ruimte te houden voor de laagsgewijze controle van de aan te brengen verhardingsconstructie. Hiervoor dient rekening te worden gehouden met 24 uur per laag voor het onderzoek. De aannemer heeft geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de keuringen door of vanwege de directie UAV. 04 Indien het resultaat van de kwaliteitscontrole aanleiding geeft om de goedkeuring te onthouden, de betreffende laag verbeteren of vervangen. De verbeterde of vervangen laag wordt vervolgens op dezelfde wijze gekeurd als de oorspronkelijke laag. Hiervoor dient de aannemer eveneens rekening te houden met 24 uur per laag voor het onderzoek. De aannemer heeft geen recht op verrekening van het oponthoud als gevolg van de keuringen door of vanwege de directie UAV. De kosten voor herkeuring na verbetering of vervanging komen voor rekening van de aannemer Bouwstoffen Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen. 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010, dient de aannemer door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan. 03 De aannemer verstrekt de directie UAV schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen. p 214 van 706

215 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven: de datum van aflevering; het besteknummer; het nummer van de geleide bon; de soort bouwstof en het aantal; de plaats van aflevering. De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie UAV in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen). 04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met: KOMO(attestmet)productcertificaat; KIWAkeur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen; KEMAkeur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk; GASTEC QAmerk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen; met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen. 05 Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig de richtlijnen in de KOMOkwaliteitsverklaringen. Een overzicht van de producten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO leverbaar zijn kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG Rijswijk (ZH). 06 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen. 07 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn. 08 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring p 215 van 706

216 als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie UAV gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie UAV kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie UAV aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen. Het bovenstaand bepaalde is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd: 09 trottoir, opsluit en gazonbanden van beton; betonstraatstenen en tegels; straat en trottoirkolken; pvcbuizen en hulpstukken; afdekking toegangskokers riolering; markeringsmaterialen. Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen door de directie UAV op het werk zijn geïnspecteerd Hout of uit hout vervaardigde producten met een certificaat van het Forest Stewardship Council (FSC) of gelijkwaardig aan de materiële norm van FSC voor verantwoord bosbeheer met inachtneming van het hieronder bepaalde p 216 van 706

217 FSCgecertificeerd leveren. Hout dat onder FSCcertificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur van het FSCgecertificeerde bedrijf: Op deze factuur moet staan: Naam en adres van de koper Datum uitgifte Productbeschrijving Hoeveelheid product ChainofCustody certificaat code FSCproductgroep FSC Pure, of FSC Mix, of FSC Recycled Bij aanlevering van de goederen moet een geldige pakbon worden overhandigd met daarop vermeld de bovengenoemde onderdelen. Voor bedrijven die niet in het bezit zijn van een geldig FSC CoC certificaat en de FSCgecertificeerde goederen niet als zodanig kunnen factureren, geldt dat dit project gecertificeerd moet worden volgens de standaard "FSC standard for project certification" (FSCSTD40006 (Version 10) EN). In deze standaard staat beschreven waaraan een (bouw)project moet voldoen. De standaard is te downloaden via: Hout dat bij projectcertificering onder FSCcertificaat wordt geleverd moet vergezeld gaan van een FSCprojectcertificaat. Op dit projectcertificaat moet staan: FSCprojectcertificaatnummer: FSCPRO00xxxx Projectnaam Locatie van het project Datum van uitgifte van het certificaat Scope: producten specificatie (volledige opgave in certificeringsrapport) Aan het begin van het project moet de certificerende instantie vaststellen of bij het project aan alle vereisten is voldaan. Het project krijgt dan de status van 'kandidaat project ("applicant project"). Het project krijgt een voorlopig projectcertificaatnummer. p 217 van 706

218 bodemkwaliteit. 06 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen. 07 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel lid 04 van de Standaard 2010 uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof Informatieoverdracht bouwstoffen. 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een aflevering bon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm. 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV Verwerken bouwstoffen, algemeen. 01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst". 02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in dit bestek 03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan. 04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften. 05 In aanvulling op lid 4 van 17 UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen / verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen. 06 De bouwstoffen welke worden gekeurd,door of vanwege de directie UAV, zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie UAV is ontvangen. 08 Indien in het bestek producten met merknaam zijn voorgeschreven, zal in afwijking van lid 5 van 17 van de UAV 2012 de directie UAV geen andere producten accepteren 09 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de aannemer na tijdige melding andere doch minimaal p 218 van 706

219 gelijkwaardige bouwstoffen verwerken Procescertificatie. 01 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie UAV een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat Verzekering Verzekering door de opdrachtgever bij overeenkomsten volgens UAV De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CARverzekering) afsluiten. 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W. 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen. p 219 van 706

220 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt. 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd. 10 In bijlage 4 is een kopie van de CARverzekeringen van de opdrachtgevers toegevoegd Verzekering door de opdrachtgever bij overeenkomsten volgens UAVGC. 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CARverzekering) afsluiten. 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang p 220 van 706

221 neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W (indien van toepassing). 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen. 05 Aannemer dient te beoordelen aan de hand van de polis of werken aangemeld moeten worden. Indien door Centraal Beheer Achmea aanvullende eisen worden gesteld, dient aannemer daaraan te voldoen. 06 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. 07 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 08 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd Verzekering door de aannemer bij overeenkomsten volgens UAV p 221 van 706

222 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250, per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000, per gebeurtenis bedragen De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn Verzekering door de aannemer bij overeenkomsten volgens UAVGC. 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250, per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000, per gebeurtenis bedragen 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 03 p 222 van 706

223 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn Vrijgekomen materialen Vrijgekomen materialen. 02 De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet chemisch verontreinigd bouwafval, sloopafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van de directie UAV geen waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom. 03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags uur vrij te hebben van eventueel aanwezig puin. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van puin. 04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieu hygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie: bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Bodemkwaliteit; bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBCmaatregel mag worden toegepast. 05 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af. 06 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. p 223 van 706

224 Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld Vrijgekomen grond en baggerspecie als bedoeld in het Bodemkwaliteit. 03 In afwijking van artikel lid 01 van de Standaard 2010 worden de categorie grond/bouwstof volgens het Bodemkwaliteit indicatief vermeldt, waarbij de volgende indeling conform het Bodemkwaliteit wordt gehanteerd: Grond: die voldoet aan achtergrondwaarde, AW grond; klasse wonen; klasse industrie; niet toepasbaar. Bouwstoffen, niet zijnde grond: vormgegeven; niet vormgegeven; ibcbouwstoffen. Indien in het bestek geen categorie van de voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen materialen is vermeld, dient te worden uitgegaan van grond/bouwstof die voldoet aan de eisen voor hergebruik volgens het besluit bodemkwaliteit Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting. 04 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en p 224 van 706

225 verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in een ander werk. ls de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig de Standaard 2010 art te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie UAV het bewijs van acceptatie door de legale koper / ontvanger / verwerker Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen. 02 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats. 03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.) Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV. 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort, transport, administratie, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten. Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven: Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf. Naam en besteksnummer van het werk. Kenteken van het transportmiddel. Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel. Gewicht transportmiddel bij aankomst. Gewicht transportmiddel bij vertrek. Soort stortmateriaal. Het netto gestorte gewicht. De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten p 225 van 706

226 te worden overhandigd aan de directie UAV. 05 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk 06 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende asfaltverhardingen. 07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHBlijst Bewijs van ontvangst. 02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV c.q. opdrachtgever Afvoeren kunststof materialen. 01 Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem Buizen Inzamel Systeem (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureauLeiding is te bereiken via www. bureauleiding.nl, telefoon , fax of per Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie. p 226 van 706

227 Uitvoering van werkzaamheden. 07 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaats vinden. 08 Bij uitvoering van werkzaamheden in de nabijheid van bomen, dient de aannemer beschermende maatregelen ten behoeve van de bomen te treffen in overeenstemming met de poster boombescherming op bouwlocaties, uitgave van Vereniging Stadswerk Nederland. De poster is aan deze deel 3 toegevoegd in bijlage In aanvulling op artikel van de Standaard 2010 informeert de aannemer voor de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van onderaannemer(s) ten aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods en verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen binnen het werkgebied Schadevergoeding bomen. 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 artikel van de Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen aangebracht aan bomen minimaal 500,00 per boom per geval. 04 In afwijking op het bepaalde in lid 04 van artikel van de Standaard 2010 zijn de taxatiekosten voor rekening van de aannemer Schadevergoeding kruidachtige vegetatie, niet zijnde bomen. 02 In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van paragraaf van de Standaard 2010 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken of vaste planten minimaal 20, per m2 vegetatie. p 227 van 706

228 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie. 03 In aanvulling op lid 03 in artikel van de Standaard 2010 geldt voor alle in het bestek genoemde objecten de standplaatsfactor "stedelijk gebied Arbeidsomstandigheden Veiligheids en gezondheidsplan (V&Gplan). 04 Ten behoeve van de uitvoering van het werk moet de aannemer het veiligheids en gezondheids plan ontwerpfase complementeren tot een veiligheids en gezondheidsplan uitvoeringsfase. Dit V&Gplan uitvoeringsfase dient de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden door de directie UAV te laten accorderen. Tijdens de uitvoeringsfase dient op het werk een exemplaar van dit geaccordeerde V&Gplan uitvoeringsfase aanwezig te zijn 05 Het V&Gplan dient naast de in artikel 2.27 van het genoemde informatie tevens de volgende gegevens te bevatten: de handelwijze bij alarmsituaties; de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn; de plaats van E.H.B.O.trommels op het werk; de namen, adressen en telefoonnummers en plattegronden van de dichtstbij zijnde huisartsen, tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen; adres en telefoonnummer van het regiokantoor van de Arbeidsinspectie; de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt p 228 van 706

229 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G coördinator). 01 In aanvulling op lid 01 in artikel van de Standaard 2010 moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent. Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV Veiligheids en gezondheidscoördinatie. Als de aannemer van dit bestek de integrale coördinatie doet. 01 In aanvulling op artikel lid 02 van de Standaard 2010 worden aan de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010, ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van ander bestek. 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV p 229 van 706

230 Veiligheids en gezondheidscoördinatie. Als de aannemer van ander bestek de integrale coördinatie doet. 01 In aanvulling op artikel lid 02 van de Standaard 2010 geschiedt de coördinatie voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010 door de aangestelde coördinator voor de uitvoeringsfase van ander bestek. 02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving. 01 Bij het verwerken van bouwstoffen de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving volgen. Vanwege de beleidsregels wordt verwezen naar de Abladen "Afspraken en richtlijnen" die betrekking hebben op de aard van het werk, uitgegeven door de Stichting Arbouw Geluidshinder. 01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met: a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: p 230 van 706

231 60 db(a) tussen en uur (dag periode) 55 db(a) tussen en uur (avondperiode) 50 db(a) tussen en uur (nachtperiode). b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 db(a) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq). c. Voor de zon en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRIII). Meting vindt plaats in opdracht van de aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer direct passende maatregelen te nemen. e. De directie UAV behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de geluidsnorm wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen neemt om het geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden stilgelegd worden heeft de aannemer geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van geluidshinder wordt betreffende de planning van het werk niet gezien als onwerkbare dag. Tijd die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van de aannemer. f. De aannemer geeft aan de directie UAV, voorafgaand aan de start van het werk een overzicht van toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien noodzakelijk materieel de geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De directie UAV behoud zich het recht voor materieel dat niet aan de geluidsnormen voldoet af te keuren Voorwaarden personeel aannemer. 01 De aannemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis. 02 Het door de aannemer in te zetten personeel dient gedurende de werktijden telefonisch bereikbaar te zijn. 03 De aannemer neemt bij zijn bedrijfsvoering de bepalingen in acht die bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld. Daarbij besteed hij nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij de werkzaamheden en informeert en instrueert zijn personeel hiertoe. p 231 van 706

232 De aannemer draagt er zorg voor dat zijn personeel: a. aangifte doet op het politiebureau van kennelijk verloren voorwerpen van waarde die bij de uitvoering van de inzamelwerkzaamheden worden aangetroffen; b. de werkzaamheden verricht vrij van alcohol en vrij van verdovende en andere rij en werkgedrag beïnvloedende middelen; c. zich onthoudt van het vragen of aannemen van fooien en dergelijke en zich correct gedraagt ten opzichte van het publiek; d. de instructies ten aanzien van de veiligheid bij de werkzaamheden in acht neemt; e. bij het verrichten van de werkzaamheden veiligheidskleding en eventueel andere persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en zich overigens correct kleedt; f. de richtlijnen geldend op de be of verwerkingsinrichting nakomt en de aanwijzingen van de toezichthouder aldaar opvolgt, mits zulks redelijkerwijs mogelijk is; g. de aanwijzingen van de opzichter onmiddellijk en stipt opvolgt. De opdrachtgever kan eventuele aanwijzingen, voor zover redelijk en niet in strijd met deze overeenkomst, doorgeven aan de opzichter. Eventueel hierdoor ontstane meerkosten worden niet verrekend. 05 Bij het niet nakomen van het in lid 3 van dit artikel gestelde kan de opdrachtgever ten allen tijde vorderen dat één of meerdere personeelsleden van de aannemer worden vervangen door andere(n). 06 De aannemer zal zijn personeel belonen conform de voor de sector geldende arbeidsvoorwaarden, zal alle inhoudingen en afdrachten voor sociale verzekeringswetten AOW en loonbelasting nakomen en vrijwaart dienaangaande de opdrachtgever Materieel aannemer De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met materieel dat in goede staat verkeert en een behoorlijk aanzien heeft. Eisen aan trillingen. 01 werkzaamheden zodanig uitvoeren dat de richtlijnen uit de 'Meet en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen' (deel A, B en C) van de SBR (Stichting Bouw Research) niet worden overschreden Kwaliteitsborging Algemeen. 01 In aanvulling op lid 01 van artikel van de Standaard 2010 is bepaald dat de aannemer volgens een kwaliteitssysteemregime overeenkomstig NEN ISO 9001 zijn werkzaamheden uitvoert. Het bepaalde in t/m van de Standaard 2010 is derhalve van toepassing. p 232 van 706

233 01.22 Te beschermen plant en diersoorten Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant en diersoorten. 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010 wordt verlangd Communicatie Gebruik van de VISIsystematiek. 01 Het gebruik van de VISIsystematiek is in dit bestek voorgeschreven Vakopleiding Te werk stellen leerlingen. 01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond, water en wegenbouw (SPG). 02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als: a. aankomend straatmaker of straatmaker of; b. GWWwerker of vakkracht GWW. Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de directie UAV de volgende gegevens: a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02; b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren; c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en opgeleid. 04 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijkleermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het leerlingwezen. 05 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de praktijkbegeleider/mentor. 06 De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn). p 233 van 706

234 01.25 Werkterrein Werkterrein, algemeen. 01 Dagelijks moet, bij beëindiging van de werkdag, het werkterrein worden opgeruimd. Losse materialen die gevaar voor de omgeving kunnen opleveren of waarmee gegooid kan worden opslaan binnen een afgesloten hek 02 De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering 03 Aanvullend op lid 01 dient het werkterrein voor de bouwvak, vakanties en evenementen opgeruimd en dicht gestraat te zijn. 04 De aannemer dient maatregelen te funderingsmateriaal e.d. te voorkomen nemen om het stuiven van zand en Werkterrein, opslag of ketenterrein. 01 Indien in het bestek of op tekening een terrein is aangewezen voor de opslag van materialen of keten dient terrein te worden afgesloten met bouwhekken voorzien van bouwhekzeilen. 02 Het opslagterrein mag gebruikt worden voor de opslag van vrijkomende materialen die voor hergebruik in het werk in aanmerking komen of voor aan te leveren materialen. 03 Te leveren materialen die niet op het opslagterrein opgeslagen kunnen worden mogen op de plaats van verwerking worden opgeslagen. Echter niet meer dan in 2 werkdagen verwerkt kan worden. 04 Vrijkomende materialen die niet voor hergebruik in het werk in aanmerking komen niet opslaan op het werk of op het opslagterrein maar direct afvoeren van het werk. 05 Vrijkomende materialen die niet voor hergebruik in het werk in aanmerking komen niet opslaan op het werk of op het opslagterrein maar direct afvoeren van het werk Door aannemer te verstrekken gegevens Digitale revisie. 01 Alle vanwege het bestek uitgevoerde werken gelegen onder het maaiveld dienen digitaal te worden ingemeten. Als basis van de inmeting dient te worden uitgegaan van het Rijksdriehoeksnet. 02 De directie UAV stelt de aannemer de digitale bestanden van de bestekstekeningen beschikbaar, om hierin de revisiegegevens te verwerken. Deze bestanden blijven eigendom van de gemeente. De aannemer is niet gemachtigd deze gegevens aan derden beschikbaar te stellen of voor andere doeleinden te gebruiken. Het bestandsformaat is standaard DXFformaat. 03 Uiterlijk drie weken na de oplevering van het werk moet de aannemer de revisiegegevens ter controle bij de directie UAV indienen. p 234 van 706

235 Uiterlijk één week na accordering van de volgens lid 03 ingediende stukken moet de aannemer de definitieve revisiegegevens bij de directie UAV indienen. De revisiegegevens dienen als volgt te worden ingediend: A. In digitale bestandsvorm (DXFformaat) op cd ROM schijf B. het digitale bestand dient als toevoeging onder meer de volgende gegevens naam opdrachtgever; straat en wijk naam; diameter en materiaal leiding; hoogteligging van de leiding (binnenonderkant) ten opzichte van N.A.P afmeting en materiaal kolken; hoogteligging van bovenzijde toegangskokers; lengte van de leiding; plaats inlaten en uitleggers, en specificatie van verwerkte PVC en hulpstukken per inlaat; ligging uitleggers en plaats beëindiging uitleggers; kleurcodering van leidingen; plaats, hoogte, drainage, riolering, mantelbuizen, betuining en kabels en leidingen voorzover deze na uitvoering nog aanwezig zijn inclusief informatie uit proefsleuven; situering van alle verhardingsvakken; hoogteligging van de kant van de verharding ten opzichte van N.A.P.; hoogteligging bandenlijn ten opzichte van N.A.P.; wegas t.o.v. N.A.P.; plaats en type van de verharding; plaats en type van wapening. p 235 van 706

236 05 De revisietekeningen aanleveren in aparte lagen per onderdeel. Eén en ander zoals hieronder aangegeven. situatie grondwerk, watergangen en betuiningen; verhardingen met hoogten en straatmeubilair; beplantingen; rioleringen en drainage; markering, bebording en VRI installaties en toebehoren; openbare verlichting en kabels en leidingen. 06 De maatvoering van de revisie uitvoeren met een nauwkeurigheid van 0,05 m in het horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak 07 De revisietekeningen digitaal aanleveren in het Rijksdriehoeknet (RDstelsel) en in DXFformaat. Tekenwerk dient te zijn in overeenstemming met de NLCSstandaard en voorzien te zijn van het tekenhoofd volgens bijlage Tijdens rioleringswerkzaamheden dient een revisie van de riolering overeenkomstig NPR 3218 door de aannemer bijgehouden te worden. Aanvullend moet in de revisie worden opgenomen: materiaal inspectieput; stroomprofiel put; knoopafdekking (soort deksel toegangskoker); putnummers conform door de opdrachtgever aangeleverde nummering; hoogte putbodem in NAP; XYcoördinaten hart deksel toegangskoker Door aannemer te verstrekken gegevens, verwerkte hoeveelheden. p 236 van 706

237 01 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatieoverdracht, meet en berekent de aannemer de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie UAV verstrekken. 02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg met de directie UAV. 03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie. Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking heeft worden verstrekt. 04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie UAV zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie UAV voorlopig als juist worden erkend. 05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q. elders in het bestek of in de Standaard Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste drie werkdagen van te voren ter kennis gebracht van de directie UAV. 07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie UAV, moet het werk zo nodig worden onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie UAV niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie UAV bepaald. De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer. 09 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende aan en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen. Paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 is niet p 237 van 706

238 van toepassing Door aannemer te verstrekken gegevens, overige gegevens Schaden Voorkoming milieuschade. 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV. 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen. 04 De te bewaren grondstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie UAV aan te wijzen locatie. 05 Indien naar het oordeel van de directie UAV de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie UAV genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie UAV. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV De aannemer dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het werkterrein aanvullende bepalingen gelden. Indien werkzaamheden volgens het bestek in strijd zijn met deze aanvullende bepalingen dient de aannemer de directie UAV hiervan onmiddellijk in kennis te stellen Van alle door de aannemer aan de directie UAV ter beschikking te stellen gegevens met betrekking tot uit te voeren beproevingsprocedures, controles, productieprocessen en dergelijke overzichtelijke rapportages opstellen. De rapportages binnen 2 weken na gereedkomen van een betreffend onderdeel indienen. De rapportages worden door aannemer en directie UAV voor gezien ondertekend. Melden van schaden. 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel van de Standaard 2010 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade. 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden. 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een p 238 van 706

239 korting worden toegepast van: honderd euro ( 100,) per m2 beschadigde verharding; honderd euro ( 100,) per beschadigd object. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstelkosten zoals genoemd in lid Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro ( 500,). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt Bouwvergaderingen Bouwvergaderingen, verplichtingen van de aannemer 01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie UAV te bepalen personen of instanties. 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3 dagen van tevoren zijn aangekondigd. 03 Van deze vergaderingen zullen door de directie UAV notulen worden opgemaakt welke, indien de directie UAV zulks verlangt, zowel door de aannemer als door de directie UAV voor akkoord moeten worden getekend. 04 p 239 van 706

240 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft. 05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen Algemeen. 01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van toepassing op eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en overige door de aannemer te leveren gegeven 02 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen, berekeningen en overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het vastgestelde tijdschema met dien verstande dat rekening is gehouden met een marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats, alsmede voor de goedkeuringsprocedure. 03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens nodig voor de eerste aanzet van de werken binnen 3 weken na de gunning ter goedkeuring indienen. 04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens steeds in 3voud ter goedkeuring indienen, waarvan 1 exemplaar gewaarmerkt door de directie UAV teruggezonden zal worden. Bij afkeuring de tekeningen en berekeningen en overige gegevens aanpassen en opnieuw in 3voud indienen. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 2 weken in beslag kan nemen. Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen. 05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens in 4voud indienen. 06 p 240 van 706

241 In geval van afkeuring van geleverde tekeningen en berekeningen komen de extra kosten, die hiervan het gevolg zijn, inclusief alle extra kosten van de directie UAV en de door haar ingeschakelde specialisten, voor rekening van de aannemer Tekeningen. 01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten A0, A1, A2, A3, A4, 3Z, 5Z of 7Z. 02 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden: situaties : 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000; doorsneden : 1:50, 1:100; details : 1:5, 1:10, 1: De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie UAV bepalen. Voor zover relevant, tekeningen en berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende berekeningen, respectievelijk bijbehorende tekeningen 04 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie UAV bepalen. 05 Tekeningen aanleveren in DXFformaat. Tekenwerk dient te zijn in overeenstemming met de NLCSstandaard. 21 Technische bepalingen bemalingen p 241 van 706

242 Eisen en Uitvoering Bron en spanningsbemaling. 01 Lozingspunten zodanig inrichten dat geen schade aan bodems of taluds ontstaat. 02 De aannemer dient in de installatie bij elke pomp een geijkte watermeter op te nemen. Het type en nummer van de watermeters vermelden. Volgens artikel 2 van de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag moet de watermeter worden geplaatst in aansluiting op een recht gedeelte van de pijpleiding zodanig dat de lengte van het rechte gedeelte voor de meter minimaal tienmaal de nominale doorsnede van de pijpleiding bedraagt en de lengte van het rechte gedeelte na de meter minimaal vijfmaal de nominale doorsnede van de pijpleiding bedraagt Indien zettingen in de omgeving van de bemaling kunnen worden verwacht dient de aannemer op nader aan te geven plaatsen peilfilters te plaatsen Algemeen. 01 De in het bestek voorgeschreven bemaling mag alleen met toestemming van de directie UAV geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief, worden gestaakt Informatieoverdracht. p 242 van 706

243 Bemalingsplan voor bron of spanningsbemaling. 02 Het bemalingsplan, zoals vermeld in lid 02 van volgende aanvullende artikel van de Standaard 2010 dient tevens de informatie te vermelden: type en maximale capaciteit van de bronnering pompen; type en nummer te plaatsen debietmeters Onttrekking grondwater. 01 Bij gebruik van een bemaling mag niet meer grondwater worden onttrokken dan volgens de provinciale grondwaterverordening zonder vergunning is toegestaan. De melding bij het Bureau Grondwater van de Provinciale Waterstaat zal door de directie UAV geschieden nadat het bemalingsplan, zoals bedoeld in artikel van de Standaard 2010, door de aannemer is ingediend en goedgekeurd Risicoverdeling en garanties Open bemaling. 02 In afwijking van lid 02 van artikel van de Standaard 2010 wordt bepaald dat na het gebruik van een open bemaling alle drains of andere voorzieningen moeten worden verwijderd. p 243 van 706

244 Bron en spanningsbemaling. 01 In afwijking van artikel lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat na het gebruik van een bronof spanningsbemaling alle drains, filters, stijgbuizen of andere voorzieningen moeten worden verwijderd. 02 Indien bij het in bedrijf zijn van een in het bestek voorgeschreven bemaling een opbrengstdaling (zowel van een enkele pomp als van de totale afvoer) van meer dan 10% van de waterhoeveelheid optreedt door slijtage, vervuiling, verstopping, verzanding of klappen van de leiding en/of bronnen en dergelijke dit zonder verrekening of bijbetaling onmiddellijk verhelpen 03 Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en dergelijke niet meer functioneren zonder verrekening of bijbetaling herstellen of vervangen Bijbehorende verplichtingen Algemeen. 01 De meterstand van alle benodigde pompen per dag opnemen. 02 Indien bij een open of een bronbemaling het bemalingswater direct of indirect wordt geloosd op het gemeentelijke rioleringsstelsel dient in de afvoerleiding een zandvang van voldoende capaciteit te worden opgenomen, zulks ter beoordeling van de directie UAV. p 244 van 706

245 03 De aannemer is verplicht een opgetreden storing bij de pompinstallatie dan wel bij de alarminstallatie onmiddellijk bij de directie UAV te melden. 04 De huurtermijnen van alle benodigde pompen bijhouden. Aan en afvoertermijnen bijhouden. 05 Tijdens de bemaling zo nodig de bomen in de omgeving nathouden. 06 Na verwijderen van de bemaling dienen achtergebleven gaten of sleuven aangevuld te worden met zand. Het zand in sleuven mechanisch verdichten; het zand in gaten verdichten middels inwateren. 22 Grondwerken Begrippen Toegestane afwijking aardebaan De afwijking in vlakheid van de aardebaan ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, gemeten onder een rei van 3 m lengte ten hoogste 20 mm bedragen Eisen en uitvoeringen. p 245 van 706

246 Algemeen. 01 Alle grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd. 02 Het zich eventueel in de ontgraving bevindende puin, alsmede restanten van funderingen en verhardingen, die met de aanwezige graafwerktuigen kunnen worden verwijderd, worden gerekend als te behoren bij de ontgraving Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water Indien vrijkomende grond in een tijdelijk depot moet word en gezet, dient tussen het bestaande maaiveld en de te deponeren grond een vloeistofdichte folie, met overlappingen van ten minste 0,30 meter, te worden aangebracht. Kosten voor het leveren en aanbrengen van de folie zijn voor rekening van de aannemer. De toegestane afwijking als bedoeld in artikel lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt ten hoogste 0,05 m. Ophoging en aanvulling. 04 In afwijking van artikel lid 04 van de Standaard 2010 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in ophoging of aanvulling is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing. 05 In afwijking van artikel lid 04 van de Standaard 2010 moet de verdichtingsgraad (proef 3) van zand dat in een zandbed is verwerkt op een diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek per monster tenminste 96 % bedragen. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing. 09 Bomenzand te verdichten onder vochtige omstandigheden (maximaal 20% m/m water) tot maximaal 2.0 MPa. 10 In afwijking van proef 3 van de Standaard 2010 verdeelt de directie UAV het aangebrachte zand in meetvakken van circa m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie. Per meetvak wordt één monster voor de bepaling van de verdichtingsgraad (proef 3) genomen op een door de directie UAV aselect gekozen plaats. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden twee monsters genomen. De maximum proctordichtheid (MPD) wordt bepaald volgens de normale proef. In afwijking van proef 3 van de Standaard 2010 worden de nodige MPD's bepaald. 11 Bij ophoging en aanvulling van zand met een hoogte van meer dan 0,30 m, het zand in lagen van ten hoogste 0,30 m aanbrengen. Alvorens een nieuwe laag aan te brengen de voorgaande laag verdichten. p 246 van 706

247 Het verdichten van het zand dient onder toevoeging van water te geschieden. Aanbrengen kunststof kabelbeschermingsband op grondkabel Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en groen met op elke 3 m de tekst Verkeerslichten moet worden aangebracht. Gevonden voorwerpen. 01 Indien bij werkzaamheden voorwerpen, constructies en fundaties of onderdelen daarvan met mogelijke historische waarde worden aangetroffen, is de aannemer verplicht dit bij de directie UAV te melden 02 De aannemer moet in voorkomende gevallen gelegenheid geven tot onderzoek en zekerstelling van de vondsten door aanpassing in de volgorde van de werkzaamheden. Indien, zulks ter beoordeling van de directie UAV, onontkoombare stagnaties in de uitvoering optreden zullen de hierdoor ontstane kosten van de vertragingen als meerwerk worden verrekend. De aldus aangetroffen materialen met historische waarde worden op door de directie UAV aan te geven wijze door de aannemer naar een depot afgevoerd (e.e.a. is eigendom van de opdrachtgever) Punten van meetkundige grondslag. 01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie de op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten, enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen. 02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd dan komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de aannemer Klei, verwerking en verdichting De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie UAV aan te geven tijdstippen. Het aantal onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan worden verleend Maatregelen tegen inkalven van taluds. 01 Indien de diepte van de ingraving meer dan één meter bedraagt, moeten voorzieningen zijn getroffen tegen het inkalven van de taluds. Deze voorzieningen kunnen bestaan in het ontgraven onder een veilig talud, of in het toepassen van stempelingen, bekistingen of damwanden indien onder een steiler talud wordt ontgraven De evenwichtstoestand van een talud is van vele factoren afhankelijk. Verschillende omstandigheden kunnen een ongunstige invloed uitoefenen op de instandhouding van de taluds: p 247 van 706

248 Waterbezwaar, bijv. door een grondwaterspiegel ter hoogte van de bodem van de ingraving of erboven, door water dat door ander oorzaak toestroomt, door overvloedige neerslag, door vorst en dooi. Zware bovenbelasting bij of langs de insteek, bijv. door een weglichaam, gebouwen, uitkomende grond, graaf en transportwerktuigen, rioolbuizen enz. Inhomogeniteit en/of gelaagdheid van de grond. Trillingen, bijv. veroorzaakt door een graafmachine, een heimachine, zwaar wegverkeer of door gebruik van springstoffen. Achteruitgang van de eigenschappen van de grond door lang openliggen van de ingraving. 03 Indien de in lid 02 genoemde ongunstige omstandigheden zich niet voordoen of niet zijn te verwachten, kan worden ontgraven onder een talud zoals aangeven in onderstaande tabel. 04 Het geven van algemene aanwijzingen die zowel veiligheid technisch als economisch verantwoord zijn, is voor ingravingen met een gotere diepte van 4 m niet mogelijk. Meer bekendheid met de grond en de omstandigheden waaronder de ingravingen zullen plaatsvinden is hiervoor nodig. Om redenen van dezelfde aard zijn geen aanwijzingen gegeven voor ingravingen in veen. In vele gevallen zal grond mechanisch onderzoek noodzakelijk zijn. Indien ingravingen met een grotere diepte dan 4 m of ingravingen in veen moeten worden uitgevoerd, dient men van te voren overleg te plegen met het betrokken districtshoofd der Arbeidsinspectie. Grondsoort Diepte in m onder Talud niet maaiveld steiler dan ZAND OF LEEM vast, ongeroerd 1, :1 vast, ongeroerd 1,50 2,50 3:2 vast, ongeroerd 2,50 4,00 5:4 los of geroerd 1,004,00 1:1 p 248 van 706

249 KLEI zeer vast, ongeroerd 1, te lood zeer vast, ongeroerd 1,50 2,50 2:1 zeer vast, ongeroerd 2,50 4,00 5:4 vast, ongeroerd 1, te lood vast, ongeroerd 1,50 2,50 3:2 vast, ongeroerd 2,50 4,00 1:1 los of geroerd 1, :2 los of geroerd 1,504,00 1:1 05 Wanneer in het talud van een ontgraving één of meer bermen voorkomen, moet bij toepassing van veilige taluds elk der afzonderlijke taluds voldoen aan de aanwijzingen in lid 03 en mag de helling van de gehele ingraving niet steiler zijn dan bij toepassing van een doorgaand talud volgens lid Wanneer hijswerktuigen, al dan niet aan een vaste baan gebonden, worden gebruikt bij werkzaamheden in of bij de ingraving, dienen deze zich op zodanige afstand van de ingraving te bevinden dat geen gevaar voor instorten of afkalven van taluds aanwezig is Samenstelling en eigenschappen grond. 01 De volgens dit bestek te leveren teelgrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen: p 249 van 706

250 zuurgraad 4,8 < Ph < 7,5 fosfor/fosfaat > 20 mg P205 per 100 gr kalium > 10 mg K20 per 100 gr. zoutbelasting < 1,5 ms/cm gehalte organische stof 5% < OS < 15 % krimp =< 30 % homogeniteit geen kluiten > 20 mm zichtbare verontreiniging geen. classificatie in het kader van het bouwstoffenbesluit: "wonen" De volgens dit bestek te leveren aanvulgrond dient te voldoen aan onderstaande specificaties; de aannemer dient voorafgaand aan levering hiervan schriftelijk bewijs te overleggen: zuurgraad 4,8 < Ph < 7,5 zoutbelasting 5 ms/cm gehalte organische stof 5% < OS < 15 % krimp =< 30 % homogeniteit geen kluiten > 20 mm zichtbare verontreiniging geen. classificatie in het kader van het bouwstoffenbesluit: "wonen" Informatieoverdracht Grondwerken algemeen Bewijs van herkomst ontzilt zand. 02 p 250 van 706

251 Lid 02 van artikel van de Standaard 2010 wordt aangevuld met: De aannemer zal, vóór levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het chloride gehalte in het zand lager is dan het in het Bodemkwaliteit voorgeschreven maximum van 200 mg per kg droog zand. Indien de ontzilting op het schip plaats vindt, wordt elke scheepslading gecontroleerd. Zand dat niet aan de norm voldoet mag niet worden toegepast. 03 De in lid 02 genoemde analyse moet zijn uitgevoerd en gerapporteerd door een sterlaboratorium met een erkenning voor milieu hygiënisch onderzoek. 04 Voor de in lid 03 genoemde milieu hygiënisch rapportage kan worden volstaan met een rapport dat niet ouder is dan 3 maanden 05 De aannemer verstrekt de directie UAV een kopie van het milieu hygiënisch rapport Grondstromen,, Kwalibo 01 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Bodemkwaliteit) dat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit bestek gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit meldpunt_bodemkwaliteit.nl De directie UAV ontvangt een afschrift van elke melding Bijbehorende verplichtingen p 251 van 706

252 Aanbrengen geotextiel of rooster, algemeen. 02 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen geotextielen en roosters, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie UAV is voorafgegaan. 03 Bouwstoffen als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen. 04 De directie UAV is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing Bedrijfscontrole, verdichting. 01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie UAV per laag van aanvulling de verdichting bepalen. Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de directie UAV per laag van aanvulling de verdichting bepalen. De laagst gevonden verdichtingsgraad dient als minimum verdichtingsgraad p 252 van 706

253 Bedrijfscontrole, geotextielen en roosters. 01 De aannemer is verantwoordelijk voor de bedrijfscontrole tijdens de verwerking van geotextielen en roosters. Hij stelt de directie UAV in de gelegenheid de bedrijfscontrole te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole desgevraagd ter beschikking van de directie UAV. 02 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt Bouwstoffen Zand in aanvulling of ophoging. 02 Indien zand van verschillende herkomst wordt geleverd, de zanden op duidelijk onderscheiden plaatsen verwerken en de herkomst, de plaats van verwerking en de hoeveelheid van de afzonderlijke zanden vastleggen. De scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV. De aannemer verstrekt de directie UAV een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: de naam van de producent; de aard van herkomst; de opbouw van de gradering; een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden Zand in zandbed. Van zand, waaraan een CBReis wordt gesteld, ten minste 6 weken voor de verwerking van het zand een representatief monster van minimaal 50 kg aan de directie UAV ter beschikking stellen. Het monster moet zijn voorzien van een "bewijs/verklaring van oorsprong". Van goedgekeurde monsters wordt de korrelverdeling (proef 6.0) van de fractie 2 mm 63 µm (2 mm 500 µm, µm en µm) bepaald. Het aangevoerde zand dient van dezelfde oorsprong te p 253 van 706

254 zijn als het zand van het vooronderzoek. De korrelverdeling van het aangevoerde zand mag voor elk der fracties 2 mm 500 µm, µm en µm ten hoogste 10,0% afwijken van de per fractie maximaal 10% afwijken van de korrelverdeling van het vooronderzoek. Voor zover zandhoeveelheden in het werk worden bepaald aan de hand van scheepsmetingen in het beun, geldt een vaste omrekeningsfactor naar vaste m3 verdicht in het werk van 0,93. Scheepsmetingen zijn alleen geldig indien uitgevoerd door een beëdigd scheepsmeter. Kosten van de scheepsmeting komen voor rekening van de aannemer Geotextiel. 03 De door de aannemer geleverde rollen geotextiel dienen, in aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01, continue te zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst van het product blijkt Meet en verrekenmethoden Meetapparatuur. 02 In aanvulling op artikel lid 02 en artikel lid 02 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,01 m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen 04 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer aan te tonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de directie UAV een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven Hoeveelheidsbepaling, algemeen. 04 Bij de bepaling van hoeveelheden dient te worden uitgegaan, indien niet anders in het bestek is vermeld, van de onderstaande verhouding verdichte (vast) en niet verdichte (los) m3: zand 1m3 vast = 1,20 m3 los ( = 1,75 ton) klei 1m3 vast = 1,30 m3 los ( = 1,65 ton) brekerzand 1m3 vast = 1,25 m3 los ( = 1,80 ton) bomenzand 1m3 vast= 1,25 m3 los ( = 1,75 ton) compost 1 m3 (vast) = 1,50 m3 (los) = 800 kg (vast) Onder "los" wordt verstaan de hoeveelheid zoals gemeten op moment van laden op middel van transport Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of af te voeren (secundaire) bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk een week na verwerking van de (secundaire) bouwstof de originele weegbon/ geleidebon aan de directie UAV te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de gestelde termijn van een week geen weeg bonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd, worden geacht niet te zijn geleverd c.q. afgevoerd. Hoeveelheidsbepaling geotextiel of rooster. p 254 van 706

255 Monstername ontzilt zand en bepaling van Chloridegehalte. 01 De zes deelmonsters als bedoeld in par lid 01 van de Standaard 2010, in duplo aanmaken. Van het duplomonster wordt één monster ter beschikking gesteld aan de directie UAV. 04 Artikel lid 04 van de Standaard 2010 wordt vervangen door: De directie UAV kan indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloride gehalte van ontzilt zand in het laboratorium te laten bepalen. In dat geval zal, van het in lid 02 verkregen mengmonster, het gehalte aan chloride worden bepaald door een milieulaboratorium, geaccrediteerd door STERLAB, middels anionchromatografie gebaseerd op NENENISO /2. Indien de verkregen resultaten van dat onderzoek afwijken van de verkregen resultaten met de verkorte titratieproef als bedoeld in artikel lid 03 van de Standaard 2010, prevaleren de resultaten van het in dit lid (04) genoemde laboratoriumonderzoek. De kosten van het laboratoriumonderzoek zijn voor rekening van de aannemer voor zover uit dat onderzoek blijkt dat niet is voldaan aan de eis aan het chloride gehalte van ontzilt zand. 05 De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid alle activiteiten die behoren bij de monstername en keuring bij te wonen Eisen en uitvoering cultuurtechnisch grondwerk Algemeen. 05 Alvorens roosters te verwerken, van minimaal elke 2000 m2 bedrijfscontrole verrichten aangaande de in artikel lid 01 van de Standaard 2010 genoemde kwaliteitsaspecten volgens de aangegeven onderzoeksmethoden Geen vegetatieresten verwerken op een diepte van minder dan 1 m onder het maaiveld Risicoverdeling en garanties Natuurtechnisch grondwerk Algemeen. 02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s), het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of anderszins de blijvende grondslag roeren, zal per voorkomend geval een korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 03 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud, brandstofvulling en/of andere (reparatie) werkzaamheden aan ingezet en/of in te zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van 500 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. 04 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het natuurtechnisch grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden) dan zal per voorkomend geval een korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. p 255 van 706

256 22.37 Meet en verrekenmethoden Natuurtechnisch grondwerk Hoeveelheidsbepaling. 01 Bij de voorgeschreven hoeveelheidsbepaling van ontgraven grond door middel van meting in middel van vervoer of in profiel van verwerking is rekening gehouden met een uitleveringsfactor van 20% Meet en verrekenmethoden Lichte ophoogmaterialen Keuring Flugsand na aanvoer. Het minimum aantal keuringen als bedoeld in artikel lid 01 van de Standaard 2010 bedraagt 1 st Bepaling verdichtingsgraad van licht ophoogmateriaal Eisen en uitvoering AVIbodemas Uitvoering In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard 2010 moet een laag AVIbodemas na het verdichten onder een afschot liggen van ten minste 2%. Aanbrengen van een tijdelijke afdichting. 01 Aan het einde van een werkweek op de openliggende AVIbodemas een tijdelijke afdichting aanbrengen. 02 Bij het tijdelijk afdichten van AVIbodemas met een laag bitumenemulsie ten minste 0,7 kg bitumenemulsie per m2 toepassen. 23 Drainage Eisen en uitvoering Sleuven. 02 In aanvulling op artikel van de Standaard 2010 wordt bepaald dat bovendien keuringen tijdens de productie worden uitgevoerd; dit overeenkomstig artikel van de Standaard 2010 met een frequentie van respectievelijk eenmaal per 250 ton. Indien de productie van Flugsand in hoeveelheden kleiner dan 250 ton in niet aaneengesloten perioden plaatsvindt, kan de directie UAV de frequentie verhogen tot ten hoogste het tweevoudige. In aanvulling op het bepaalde in artikel lid 02 van de Standaard 2010 is het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld. Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een Vvormig woellichaam, waarmee een Vvormige grondbalk volledig wordt losgesneden en opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain. De snijvlakken van het Vvormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en de grond buiten de schuine zijden van de Vvormige grondbalk moet ongeroerd blijven. p 256 van 706

257 Taludgoten Aanvullen sleuven. 03 Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden Meet en verrekenmethoden Horizontale drainage Meting lengte reeks. 01 In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk. 24 Sleuf en sleufloze technieken Eisen en uitvoering grondwerk, algemeen Grondwerk, ontgraving. 07 Tijdelijke opslag op het werkterrein dient te geschieden op aanwijzing van de directie UAV. 08 Eventuele verontreinigingen op wegen ten gevolge van grondtransport dienen op eerste aanzegging van de directie UAV door de aannemer te worden verwijderd In afwijking van het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard 2010 de taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt. Grondwerk, aanvulling. 06 In tegenstelling tot het bepaalde in artikel lid 06 van de Standaard 2010 met betrekking tot leidingen, mag tot 30 cm boven de buis alleen naast de buis worden verdicht, tenzij de voorschriften van de leverancier anders aangeven. 08 De dichtheid van de aanvulling of grondverbetering wordt gemeten d.m.v. de conusweerstand. 09 In aanvulling op het bepaalde in artikel lid 01 van de Standaard 2010 wordt bepaald dat, na het gereedkomen van de werkzaamheden aan kabels of leidingen, de ontgraving vanaf 0,30 m boven de bovenkant van de kabel of leiding tot maaiveldhoogte c.q. onderkant verharding moet worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,30 m. 10 Voordat met aanvullen mag worden begonnen, dient het metselwerk van gemetselde putten verhard te zijn. 11 Voor het aanbrengen van elke nieuwe laag dient de aannemer de verdichting van de voorgaande laag te controleren. De hierbij geregistreerde meetgegevens dienen direct aan de directie UAV ter beschikking te worden gesteld. Het aan de directie UAV aanleveren van meetgegevens ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van de verdichting. 12 Bij verdichten van grond in beplantingsvakken of onder gras mag geen verkneding of structuurbederf optreden. Teelaarde aandrukken, het mag niet worden verdicht. 13 Grond die in aanvulling is verwerkt in beplantingsvakken of onder gras op een diepte van minder van 0,80 m, mag na verdichten een conuswaarde hebben van maximaal p 257 van 706

258 2,0 N/mm Verdichtingsgraad zand in aanvulling. 01 In afwijking van artikel lid 01 van de Standaard 2010, dient de verdichtingsgraad op een diepte van meer dan 1 meter ten minste 98 % te bedragen. 03 De proctordichtheid van de aanvulling onder verhardingen dient minimaal gelijk te zijn aan de oorspronkelijke proctordichtheid Bijbehorende verplichtingen Indringingsweerstand na aanvullen en verdichten. 05 In afwijking van het bepaalde in de leden 01 en 02 van artikel van de Standaard 2010 geschiedt de controle van de verdichting door of vanwege de aannemer door middel van nucleaire meting. Vooraf aan de meting dient de aannemer het zand op gradatie te laten onderzoeken. De kosten van zandonderzoek komen voor rekening van de aannemer. De resultaten van de metingen dienen direct na de meting, uiterlijk aan het einde van de werkdag waarin de meting is verricht, aan de directie UAV te worden aangeleverd. 06 Indien de verdichtingsgraad van een meetvak niet voldoet aan de eisen, dan het vak opnieuw verdichten waarna de gehele onderzoeksprocedure wordt herhaald. De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer Informatieoverdracht Horizontale boringen Boorplan. 03 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen. 04 Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient inzicht te verschaffen in werkwijze Bijbehorende verplichtingen Horizontale boringen Berekeningen. Tenminste 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden legt de aannemer berekeningen over ten aanzien van de uit te voeren boring(en). De berekeningen als bedoeld in lid 01 geven ten minste uitsluitsel over diepteligging en tracé. 25 Leidingwerk Begrippen Definities. 01 In aanvulling op artikel van de Standaard 2010 is te verstaan onder opnemen en herstellen: het opnemen en herstellen van kolken waarbij het bereikte p 258 van 706

259 hoogteverschil ten opzichte van de oorspronkelijke situatie =< 50 mm Rioolaanleg: montage leiding. 04 Bij het aansluiten van een betonriolering op een inspectieput d.m.v. een starre constructie (aansluiting d.m.v. aanstorten met beton) dient de lengte van de aansluitende buis niet groter te zijn dan 0,75 m. 05 De waterdichtheid, stabiliteit en afstroming van het riool moeten voldoen aan kwaliteitsniveau 1, NENEN Bij afwijking van de gestelde kwaliteitseisen wordt door de directie UAV met onderbouwing de vermindering van de restlevensduur of de verhoging van de onderhoudskosten bepaald. De kosten voor verminderde levensduur of verhoging onderhoudskoten worden ingehouden op de aanneemsom Eisen en uitvoering Rioolaanleg: huis en kolkaansluitingen. 05 In huisrioolaansluitingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter dan 30 graden. In kolkleidingen geen bochten toepassen met een hoekverdraaiing groter dan 45 graden. Elke huisrioolaansluiting dient afzonderlijk op het gemeentelijk riool te worden aangesloten. Huisafvoerleidingen dienen binnen 1 werkdag aangesloten te zijn op het nieuw gelegde riool. 06 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVCaansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een afsluitkap 07 De uitleggers van de huisaansluitingen dienen allen apart op het hoofdriool te worden aangebracht. 08 De buizen dienen gelegd te worden onder een verhang van ca. 1:100 tot 1:200. In dit onder verhang gelegen gedeelte van de lozing mogen alleen bochten van 15, 30 en 45 º gebruikt worden. 09 De lozing dient onder de fundering van de rijweg zoveel mogelijk haaks op de rijweg en onder het trottoir zoveel mogelijk in een rechte lijn naar de put of het riool gelegd te worden. 10 Het aantal hulpstukken dient zo klein mogelijk te zijn. 11 Bij aansluiting van lozingen rechtstreeks op putten, dient deze aansluiting haaks op de putwand te worden aangebracht d.m.v. een instortmof. Bij aansluitingen op bestaande putten en kunststof putten dienen gaten te worden geboord op aanwijzing van de directie UAV. 12 Bij PVClozingen Ø 125 en 160 mm dient gebruik te worden gemaakt van buizen, kwalitatief gelijkwaardig aan klasse SN8, die geheel of gedeeltelijk bestaan uit gerecycled PVCmateriaal en KOMOgoedgekeurd kunnen worden geleverd Rioolinspectie, visuele inspectie. 02 In aanvulling op lid 02 artikel van de Standaard 2010 is bepaald dat alle buisverbindingen in de volle omtrek gedetailleerd in beeld moeten worden gebracht. Hierbij moet de lens van de camera zich in het vlak van de desbetreffende voeg bevinden. Indien een axiale verplaatsing groter is dan 25 mm dan moet de voegverplaatsing middels geijkte meetapparatuur worden opgemeten. De aldus p 259 van 706

260 verkregen meetwaarde moet worden gerapporteerd en tevens in een klasse vertaald. Schatten is daarbij niet toegestaan. De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten > klasse 1 door de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen 03 In aanvulling op lid 02 artikel van de Standaard 2010 is bepaald dat van alle toestandsaspecten klasse 4 en 5 moet een digitale fotoopname worden gemaakt. Voor de code BAC moet van alle voorkomende klassen > 1 een fotoopname in lengterichting van het riool worden gemaakt. 07 In aanvulling op lid 07 artikel van de Standaard 2010 is bepaald dat het te leveren eindproduct bestaat uit een schriftelijke rapportage volgens hoofdstuk 12 van NENEN , waarbij de volgende specificaties van toepassing zijn: Per bemalingsgebied een apart inspectierapport aanleveren waarbij de nummering per geïnspecteerde streng per gebied doorloopt. de schriftelijke rapportage dient eveneens volledig digitaal beschikbaar te worden gesteld. p 260 van 706

261 Met betrekking tot de digitale rapportage is het onderstaande van toepassing: beeldopnamen op DVD of USBmemorystick, inclusief "meelopend" SUFRIB p 261 van 706

262 2.1bestand; Inspectieresultaten te leveren in SUFRIB 2.1 format en RMBbestanden op DVD of USBmemorystick ; de data van de hellingshoekmeting in Excel format op DVD of USBmemorystick ; digitale fotoopnamen op DVD of harde schijf op DVD of USBmemorystick; beeldopnamen op HD, per gebied in aparte map op DVD of USBmemorystick; fotoopnamen op HD in JPGformaat, minimaal 600 DPI; inspectierapport inclusief fotoopnamen en beeldmateriaal op externe harddisk of USBmemorystick; Videoopnamen dienen van een goede kwaliteit te zijn en te worden geleverd op een externe harddisk in ipfformaat. Daarbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden: 1. De beelden van één geïnspecteerde leiding dienen in één videobestand te worden opgeslagen waarbij de naam van het bestand vooraf wordt gegaan door de letters 'id' en de rest van de naam overeenkomt met de rioolidentificatie in het SUFRIB. Bij een inspectie vanuit de eindputoriëntatie dient het videobestand de toevoeging 'e' te krijgen na de identificatie (voorbeeld bestandsnaam voor volledige inspectie 'id1.ipf' en voor inspectie vanuit andere zijde 'id1a.ipf'). 2. De tellerstand van ieder videobestand dient zowel op de video als in het Inspectiebestand op '00:00:00' (hh:mm:ss) te beginnen. 3. In de naam van het inspectiebestand dient minimaal het jaar van inspectie voor te komen. 4. Begin en eindputnummers vermelden opdrachtgever aangeleverde nummering. Het inspectiebestand en het bijbehorende digitale beeldmateriaal (foto's en video) dienen in één map op de externe harddisk geplaatst te worden, in SUF conform door de waarbij de naam van de map overeenkomt met de naam van het SUFbestand. Daarnaast dienen alle overige gegevens digitaal op dezelfde harddisk te worden aangeleverd. opdrachtgever. De externe harddisk wordt eigendom van de Indien niet toegankelijke inspectieputten worden geconstateerd, dienen deze op tekeningen en in het rapport te worden vermeld. Afwijkende situaties, zoals geconstateerde tussenputten, dienen op de inspectietekeningen en in het rapport aangegeven te worden. Op deze tekeningen ook de inspectierichting en rioolidentificatie aangeven. De inspectietekeningen maken onderdeel uit van het inspectierapport. Het analoge rapport met de externe harddisk en de tekeningen dienen p 262 van 706

263 uiterlijk twee weken na het verrichten van de laatste, in de planning vastgestelde inspectiedag bij de opdrachtgever te worden ingeleverd ter beoordeling van het inspectierapport. Het analoge rapport dient tevens als pdf aanwezig te zijn op de externe harddisk. Het maken van foto's en videoopnamen uitvoeren in een gereinigde leiding binnen vier uur na reiniging (van deze periode mag, in overleg, worden afgeweken als de aannemer garandeert dat de aansluitende inspectie in een droge en schone leiding plaatsvindt). Het inspectierapport dient, binnen 14 dagen na gereedkomen van de inspectie van een bemalingsgebied te worden overlegd aan de directie UAV. Het gevraagde Standaard Uitwisselingsformaat 2.1 (.RIB en.rmb) aanleveren op HD. Als de aannemer het inspectierapport niet binnen 14 dagen overlegt aan de directie, kan per dag een korting van tweehonderdenvijftig euro ( 250,) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Van ontvangst van de inspectierapportage ontvangt de aannemer per mail een bevestiging van de opdrachtgever. Uiterlijk 4 weken na verzending van de ontvangstbevestiging ontvangt de aannemer de reactie van de opdrachtgever op de inspectierapporten. 09 De registratie van opnamen moet direct tijdens de inspectie digitaal plaatsvinden. 10 Gebruik van een 3D kogelbeeldcamera is verplicht. 11 De waarnemingen dienen te worden geregistreerd volgens NEN 3399 (2004) en NEN/ EN Minimaal moeten de normatieve beeldcodes volgens NEN 3399 worden geregistreerd. In geval van twijfel over de aard en omvang van een toestandsaspect dient dit te allen tijde op de commentaarregel te worden vermeld en beargumenteerd De beeldopnamen moeten beschikbaar worden gesteld zonder dat daarbij gebruik is gemaakt van beeld comprimerende software 13 De inspecteur dient in het bezit te zijn van een diploma van de cursus "Visuele inspectie conform NEN 3399" van de stichting RIONED. 14 Alleen tijdens neerslagcondities mag de buisvulling in het te inspecteren riool in geen van de buisdoorsneden groter zijn dan 10 % van de buishoogte. In het inspectierapport dient het optreden van regenval expliciet te worden vermeld. 15 Tijdens de inspectie moet tevens een continue hellingshoekmeting worden uitgevoerd. p 263 van 706

264 16 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten groter dan klasse 1 door de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand. 17 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,72 km/uur, tenzij kan worden aangetoond dat lid 07 van dit artikel ook bij een hogere rijsnelheid van toepassing is. Tevens is van toepassing par. 5.2 uit NENEN Dit betekent dat de camera alleen in de leiding mag worden verplaatst als de lens voorwaarts wijst in de richting van de as van het riool 18 Het schoonspoelen t.b.v. het inspecteren van reeds in gebruik genomen riolering en het tijdelijk afsluiten van aansluitende rioleringen zal niet worden verrekend Rioolreiniging: eisen aan het resultaat; algemeen. 03 In afwijking van het bepaalde in lid 03 van artikel van de Standaard 2010 moeten bij te reinigen putten, de te reinigen putbodems ontdoen worden van verontreiniging en de te reinigen putwanden bovendien ontdoen worden van vastzittend vet. Putdeksels en putranden vrijmaken van vuil. 05 De druk om te reinigen betreft maximaal 100 bar. Indien de vervuiling door de maximale druk niet in een keer verwijderd kan worden, dient men het traject nogmaals te vervolgen. 06 Rioolstrengen moeten streng voor streng, van put tot put gereinigd worden p 264 van 706

265 Rioolreiniging: eisen aan het resultaat, kolkreiniging. 01 Het reinigen van kolken per ronde dient aaneengesloten te worden uitgevoerd. De gereinigde kolken en de geconstateerde gebreken dienen door middel van een rapportage op een door de opdrachtgever vastgestelde frequentie en / of opleverdatum zowel analoog als digitaal te worden aangeleverd. Het losse, vuile spoelwater mag worden teruggezet in het DWAstelsel of in het gemengde stelsel. De locatie voor dit zogenaamde 'afblussen' dient vooraf per gebied met de directie UAV te zijn vastgelegd. Het opgenomen vuile spoelwater, dat na "afblussen" achterblijft in de vacuümwagen en het uitkomende rioolslib/kolkafval, zand en puin kunnen worden afgevoerd naar en gestort bij een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Het transport door de aannemer van vrijkomend rioolslib/kolkafval dient voorzien te zijn van een door de aannemer volledig ingevuld begeleidingsformulier voorzien van afvalstroomnummer (door opdrachtnemer te verstrekken). Dit begeleidingsformulier dient, alvorens tot transport over te gaan, ter ondertekening aan de directie UAV voorgelegd te worden. Van alle transporten en stortingen van het rioolslib/kolkafval etc. overhandigt de aannemer de directie UAV de stortbonnen, vracht en weegbrieven. De kolken welke in verband met tijdelijke onbereikbaarheid niet gereinigd kunnen worden dienen binnen twee weken, maar bij voorkeur de zelfde dag te worden gereinigd. Hier vindt geen verrekening van plaats Eisen en uitvoering: inspectieputten. p 265 van 706

266 01 De elementen moeten voldoen aan NEN 7035 met 350 kg hoogovencement per m3 verhard beton. Sterkte conform NEN 6788 (V.O.S.B.), verkeersklasse 450. De berekening ter beoordeling aan de directie UAV overhandigen. Voor de aanvang van het werk moet een staat worden opgemaakt van alle putten en deze dient ter beoordeling aan de directie UAV te worden voorgelegd. De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste maatvoering van de putten. 02 De stroomprofielen van de rioolinspectieputten moeten reiken tot halve buishoogte, terwijl het bovenvlak onder een helling van 15 graden moet worden afgewerkt. 03 De inspectieputten moeten worden afgedekt met een betonnen afdekplaat of kegelstuk, voorzien van een mangat rond of achthoekig diameter 0,60 m 04 Alle blinde kanten van nieuwe rioolinspectieputten dienen te worden voorzien van een PVCinlaat diam. 125 mm (tenzij anders aangegeven); b.o.b. 1,10 minus maaiveld Eisen en uitvoering: sterkteberekeningen en kwaliteitseisen. 01 Sterkteberekeningen ten behoeve van de te realiseren riolering uitvoeren conform CUR 122, daarbij uitgaan van verkeersklasse 450, standaard aslast van 150 kn (volgens NEN 6788 VOSB 1995). Uitgangspunt is de sleufaanvulling met zand. Controleren op zowel grote dekking als geringe dekking van de buis. Betonfabrikanten hebben hiervoor tabellen gemaakte ter vereenvoudiging van de berekening. 02 Kwaliteitseisen: gewapende rioolbuizen worden berekend op optredende verkeersbelasting, temperatuurbelasting en bovenbelasting als gevolg van verticale en eventuele zijdelingse gronddruk e.e.a. volgens de richtlijnen genoemd in CUR rapport 122 Buizen in de grond; berekening van ongewapende en gewapende betonnen buizen, NEN 6720 Voorschriften beton; constructieve eisen en rekenmethoden en NEN 6740 Geotechniek; basiseisen en belasting. (hierboven hoeft niet per definitie de tekst te zijn. Bovengenoemde tekst dient te worden herschreven). p 266 van 706

267 Eisen en uitvoering: verwijderen leiding. 01 Gesloopte en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PP en PE leidingsystemen dienen, ontdaan van aanhangend vuil, grond en vrij van chemische verontreinigingen te worden afgevoerd middels het door de FKS te Amsterdam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem Informatieoverdracht Afsluiten rioolstreng. 02 De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid het plaatsen van afsluiters bij te wonen Rioolreiniging: meldingsplicht. 06 Het reinigings en inspectiebedrijf moet de aangetroffen situatie vergelijken met de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Eventuele afwijkingen die worden geconstateerd moeten in het weekrapport worden aangegeven. Indien 1 of meer objecten niet kunnen worden gereinigd, moeten die expliciet worden benoemd in het weekrapport. Indien "blinde putten" worden aangetroffen, moeten die expliciet worden benoemd in het weekrapport. p 267 van 706

268 07 De volgende situaties dienen onmiddellijk na constatering gemeld te worden aan de directie UAV: 1. afwijkende zaken die ernstige risico s voor het goed functioneren van het 2. rioolstelsel tot gevolg kan hebben (b.v. omvangrijke lekkage, zandinloop, 3. wortelingroei, uitkomend grind); 4. kapotte of missende putdeksels en/of andere delen; 5. zaken die waarmee de aannemer tijdens zijn inschrijving geen rekening diende te houden die leiden tot verrekening van meer of minderwerk. 08 Indien er sprake is van beschadigingen t.g.v. de werkzaamheden moet dit dezelfde dag voor 16:00 uur aan de directie UAV gemeld worde 09 Voor de start van elke reinigingsdag dient de directie UAV op de hoogte gebracht te worden waar de reiniging voor die dag plaats zal vinden Rioolreiniging: rapportage. 01 In aanvulling op lid 01 artikel van de Standaard 2010 is bepaald dat aan het eind van elke werkweek de aannemer de voortgangsrapportage aan de opdrachtgever moet verstrekken. 02 De aannemer noteert op de door de directie UAV verstrekte tekening/tabel per streng de toegepaste werkdruk. Deze gegevens worden bij oplevering overgedragen aan de directie UAV. 03 De aannemer noteert op de door de directie UAV verstrekte tekening/tabel per streng de toegepaste werkdruk. Deze gegevens worden bij oplevering overgedragen aan de directie UAV. p 268 van 706

269 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling ten behoeve van de rapportage als bedoeld in artikel van de Standaard 2010, dient in overeenstemming te zijn met de classificatie volgens NEN 3399 Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen. Water voor rioolreiniging. 01 Water voor rioolreiniging kan verkregen oppervlaktewater binnen de gemeente. worden door onttrekking uit het Tekeningen en lijsten. 01 Bij opdracht zal aan de aannemer twee volledige sets tekeningen overhandigd worden, waarop de ligging van de te inspecteren riolen is aangegeven, alsmede voor de aannemer van de inspectiewerkzaamheden op verzoek een DVD of USBmemory stick met daarop vermeld een lijst met vaste inventarisatie en identificatiegegevens in SUFRIB 2.1 formaat. 02 Bij aanleveren inspectiegegevens altijd de verstrekte uitvoeringstekening retour zenden (zowel bij routine als opleveringsinspecties) Kolkenreiniging: rapportage. 01 De aannemer dient voor zover het een onderdeel van betreffende deelopdracht is het volgende te rapporteren per gemeente en per werkdag: de naam van de straten waar werkzaamheden zijn uitgevoerd; het aantal kolken per straat dat is schoon gemaakt; de wijze waarop kolken zijn gereinigd, machinaal of handmatig; de hoeveelheid afgevoerd RKGslib; p 269 van 706

270 locatie kolken; de toestandsaspecten van de kolken, te onderscheiden Stankscherm ontbreekt; Deksel/rooster kapot; deksel/rooster vergrendeld; deksel/rooster ontbreekt; kolk(bodem) kapot; opzetstuk kapot; kolk verzakt; verharding tpv kolk verzakt; kolk verstopt; beton/specie in de kolk; wortelgroei in de kolk; auto op de kolk; olie of andere vreemde stoffen in de kolk; deksel gedeeltelijk onder wegdek; kolk onbereikbaar; Tijdens de reiniging opgetreden, uitgevoerde of waargenomen bijzonderheden, als: kolk is ontstopt; stankafsluiter is teruggehangen; beton is uit de kolk gehaald; overige extra werkzaamheden Voor oplevering van het werk dienen afschriften van deze rapportages juist en volledig aan de opdrachtgever overhandigd te worden. 02 De onder lid 01 bedoelde rapportage dient aan het einde van elke week na uitvoering van het werk van de voorgaande werkweek, per deelgebied en per ronde, analoog (in 2voud) overhandigt te worden aan de directie UAV. 03 De onder lid 01 bedoelde rapportage dient 4 weken na uitvoering van het werk, per deelgebied, per ronde, digitaal op USBstick overhandigt te worden aan de directie UAV. p 270 van 706

271 04 Voorafgaand aan de start van de reiniging komen de aannemer en de opdrachtgever de wijze van codering van de kolken overeen 05 Indien een gebrek leidt tot een onveilige situatie, moet de aannemer dit onmiddellijk doorgeven aan de directie UAV. 06 De aannemer dient tevens de afwijkingen ten opzichte van digitale bestanden die geconstateerd worden tijdens de uitvoering te melden aan de directie UAV. 07 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d.) in het riool/kolk aangetroffen worden, dient dit direct aan de directie UAV gemeld te worden. De aannemer dient de aanwijzingen van de directie UAV op te volgen. 08 De kolken dienen, indien deze niet in x en y coördinaten zijn aangelverd, via GPSdigitale plaatsbepaling van x en ycoördinaten in het RDstelsel geregistreerd te worden. 09 Ook de handmatig te reinigen en/of gereinigde kolken dienen, indien deze niet in x en ycoördinaten zijn aangeleverd, met GPS ingemeten en kwalitatief beoordeeld te worden. 10 De locaties voor het 'afblussen' dienen via GPSdigitale plaatsbepaling van x en ycoördinaten in het RDstelsel geregistreerd te worden. 11 Belemmeringen en geconstateerde gebreken, of andere onvolkomenheden aan kolken, dienen via GPSdigitale plaatsbepaling van x en ycoördinaten in het RDstelsel geregistreerd te worden 12 De digitale plaatsbepaling (via GPS) mag een afwijking hebben van 2 meter. 13 De digitale ondergrond wordt door de gemeenten aangeleverd in DXFformaat. De aannemer dient zijn p 271 van 706

272 verwerkte gegevens terug te leveren in DXFformaat Risicoverdeling en garanties Rioolaanleg: vaststellen van het resultaat. 06 De aannemer levert ten behoeve van de opleveringscontrole de X en Ycoördinaten van het hart van de inspectieputten, gemeten in het Rijksdriehoekstelsel, alsmede de aanleghoogtes van nieuwe en bestaande putdeksels en van de binnen onderkant buizen in N.A.P 07 De controle van vrijvervalriolering op waterdichtheid door middel van inwendige waterdruk pas dan uitvoeren als alle inlaten zijn aangebracht Bereikbaarheid ten behoeve van rioolreiniging of inspectie. In aanvulling op lid 01 artikel van de Standaard 2010 is bepaald dat indien de te reinigen put en/of leiding zich meer dan 30 meter van de voor een reinigingsvrachtauto bereikbare plaats bevindt, verrekening plaats vindt voor de door de aannemer te treffen maatregelen, zoals extra slangen en/of rijplaten. De te treffen maatregelen dienen in overleg met de directie UAV voorbereid te worden Verloop en/of stagnatie van werkzaamheden. 01 De opdrachtgever informeert de omwonenden voorafgaand aan de werkzaamheden over de uit te voeren werkzaamheden. De aannemer overlegt met de eigenaren over de toegangsverlening tot de inspectieputten welke zich op particulier terrein bevinden. 02 Volgens het werkplan beoordeelt de aannemer of er zich in het te inspecteren riool "verloren berging" optreedt. Voorafgaand aan de uitvoering van de inspectie verwijdert de aannemer de vulling van de verloren berging; kosten kunnen worden gedeclareerd op de posten ter beschikking stellen in deel 2.2 van dit bestek. Eventuele stagnatie van de inspectieploeg vanwege verloren berging komt niet voor verrekening in aanmerking Veiligheid. 01 De aannemer treft voor de inspectiewagens de nodige verkeersmaatregelen. De toegangen tot aangrenzende gebouwen, erven en percelen dienen toegankelijk te blijven. De verkeersmaatregelen worden genomen in overleg met en na goedkeuring van de directie UAV. Uitvoering van maatregelen geschiedt door de aannemer Bijbehorende verplichtingen Bijbehorende verplichtingen: reinigen kolken. p 272 van 706

273 01 Losliggende stankschermen dienen door de aannemer te worden teruggehangen. Na het reinigen van de kolk dient de deksel op de juiste wijze passend te worden gesloten in het dekselbed. Ontbrekende stankschermen dienen in het digitale kolken bestand opgenomen te worden. Kolken die, wegens verkeerssituaties, parkeersituaties of anderszins tijdelijk niet bereikbaar zijn tijdens de normale route, moeten na het einde van de werkdag, dan wel uiterlijk binnen 2 weken, alsnog worden gereinigd. Indien de kolken dan wederom niet bereikbaar zijn voor het normale reinigingsmaterieel, dienen dergelijke kolken alsnog handmatig te worden gereinigd. Voor deze kolken geldt onverkort, voor zover in een deelopdracht daartoe opgedragen, dat de locatie en toestandsaspecten ook opgemeten moeten worden Bouwstoffen Inspectieputten, beton. 01 Rubber afdichtingsringen dienen te voldoen aan de BRL Een geprefabriceerde inlaat in een betonbuis moet een fabrieksmatig aangebrachte PVC instortmof met stootrand en rubbermanchet afdichting zijn. 03 In aanvulling op de in de normbladen gestelde eisen dient de aannemer voor de aanvang van de productie van geprefabriceerde betonnen putten aan de directie UAV ter informatie te overleggen: 1. De puttenstaat met alle afmetingen, hoogtes, aansluitingen diameter enz.; 2. De statische berekening van de putten, waaruit blijkt dat de optredende spanningen ten gevolge van grond, grondwater en verkeer in de gebruikstoestand voldoende veiligheid hebben ten aanzien van de bezwijktoestand. 3. Een stabiliteitsberekening waaruit blijkt dat de putten niet kunnen opdrijven indien de grondwaterstand tot het maaiveld stijgt. 4. Indien uit de ingevolge 2 te verstrekken berekening blijkt dat wapening noodzakelijk is een tekening van de toegepaste wapening incl. staalkwaliteit. 04 De diepte van de hijsgaten in de putwand mag maximaal de helft van de wanddikte bedragen. 05 De geprefabriceerde kegel/dekstukken en putplaten vervaardigen met hoogovencement CEM III/B 42.5 LH HS. De kegel/dekstukken en putplaten moeten waterdicht zijn De voor de kegel/dekstukken en putplaten te gebruiken grindbeton dient minimaal te zijn van sterkteklasse B25 en te voldoen aan de eisen gesteld voor milieuklasse 5d (sterk agressief). 07 Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de kegel/dekstukken en putplaten aan de bovenzijde zijn voorzien van een sparing van 600 x 600 mm of met een diameter van 600 mm. p 273 van 706

274 08 De putranden vrij van zand en vuil opleveren. 09 De aannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor de beschadigingen aan de coating welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en behandelen met Nitocote EP Tenzij in het bestek anders is voorgeschreven moeten de putdeksels in de haalkommen zijn voorzien van ontluchtingsgaten met een diameter van 25 mm Meet en verrekenmethode Hoeveelheid vrijkomend afval bij rioolreiniging. 03 De hoeveelheid afval bij rioolreiniging wordt bepaald aan de hand van de weegbon(nen) van de in het bestek vermelde inrichting waar het desbetreffende afval ontwaterd (tot maximaal 15 % m/m water) moet worden afgeleverd Kwaliteitsmeting : rioolreiniging. 01 De kwaliteitscontrole van de werkzaamheden zal door een onafhankelijk derde op kosten van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Bij aangetroffen nonconformiteiten die tot afkeuring leiden, zullen werkzaamheden voor het verkrijgen van conformiteit door en op kosten van de aannemer van dit bestek op eerste aanzegging van de directie UAV moeten worden uitgevoerd. p 274 van 706

275 02 Procedure en toetsing: De effectiviteit van de reinigngswerkzaamheden wordt gecontroleerd met behulp van een Tvcamerainspectie, voor zover de rioolreiniging voorafgaand aan een dergelijke inspectie wordt uitgevoerd. Als geen reguliere inspectie wordt uitgevoerd wordt alsnog (a)select en steekproefsgewijs een inspectie gedaan middels een foto in het riool vanuit de put over minimaal 5 % van de dagproductie. 03 Beoordelingscriteria: 1. de riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en de put en met hogedrukreinigingsmaterieel zijn te verwijderen. De belemmering van de buisdoorsnede ten gevolge van vervuiling is nergens > 0 %. 04 Consequenties bij afkeuring: 1. afkeuring is minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) en putten moeten opnieuw worden gereinigd Kwaliteitsmeting: inspectie rapportages. 01 Beoordelingscriteria, waarnemingscriterium Indien minimaal tweemaal 1 van de onderstaande hoofdcodes (met klasse) niet is geregistreerd, terwijl deze wel aanwezig zijn, dan wordt de inspectie in de betreffende rioolstreng afgekeurd. Code Toestandsaspect Klasse BBF Infiltratie >2 BBD Binnendringen grond >1 BAF Oppervlakteschade >2 p 275 van 706

276 BAB Scheur >2 BAC Breuk / instorting >1 BAG Instekende inlaat >1 p 276 van 706

277 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld Rioolrenovatie Eisen en uitvoering Inbrengen riool. 02 buizen in bestaand De vouwen of plooien die tijdens het aanbrengen ontstaan in de aan te p 277 van 706

278 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. brengen kunststofbuis, dienen verwijderd te worden. De hoogte van eventueel aanwezige inwendige plooien mag in lengterichting maximaal 10% van de uitwendige kousdiameter bedragen. In radiale richting mogen geen plooien groter dan 3% van de uitwendige kousdiameter voorkomen p 278 van 706

279 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. Relining en deelrenovatie. 01 Er dient een garantie te worden afgegeven op het functioneren van de deelrenovatie en het waterdicht zijn van de deelrenovatie van tenminste p 279 van 706

280 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. 10 jaar. De dikte van de aan te brengen glasvezelkousen dient volgens volgende tabel te zijn: (in millimeters na uitharding): p 280 van 706

281 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. Buisafmeting p 281 van 706

282 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. Ø 300 mm 2 mm Ø 400 mm 3 mm Ø 500 mm 4 mm Ø 600 mm 5 mm p 282 van 706

283 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. Ø 700 mm 5 mm Ø 800 mm 6 mm Ø 900 mm 7 mm Eivorm 250/375 mm 3 mm Eivorm 300/450 mm 4 mm p 283 van 706

284 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. Eivorm 350/525 mm 5 mm Eivorm 400/600 mm 6 mm p 284 van 706

285 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. 02 De deelrenovatie dient van glasvezel te zijn. 03 Indien ten behoeve van een maatregel er meerdere achtereen dienen te worden aangebracht (maatregel 2DR), dan dienen deze een overlapping van p 285 van 706

286 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. minimaal 0,1 m. te hebben. De deelrenovatie dient stroomafwaarts geplaatst te eerste dan worden. 04 Deelrenovatie's dienen naadloos en waterdicht aangesloten te zijn op de p 286 van 706

287 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. buiswand zonder gebruik zwelrubbers. te maken Informatieoverdracht Berekening relining. van p 287 van 706

288 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. De aannemer dient gelijktijdig met de inschrijving een berekening met betrekking tot het toe te passen materiaal en dikte ter goedkeuring aan de directie te overleggen volgens de rekenmethode conform de ATVM127, deel 2. De aannemer p 288 van 706

289 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. dient rekening te houden met een acceptatietermijn van 5 werkdagen. 02 De aannemer dient de maximale waarde van de elasticiteitsmodulus E0 op te p 289 van 706

290 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. geven, bepaald volgens ISO 178 / De dikteberekening dient gebaseerd te zijn op de 10 urentest en een levensduur van 50 jaar. De 10 urentest dient uitgevoerd te zijn door een onafhankelijk en p 290 van 706

291 Consequenties bij afkeuring van (onderdelen) van de rapportages: 1. afkeuring op basis van één van de reinigingscriteria is minimaal 5 % van 2. de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 3. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 4. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden 5. gereinigd en geïnspecteerd. 6. afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria in minimaal 5 % van de 7. dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De 8. dagproductie moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. Indien 9. minder dan 5 %: de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd. 10. afkeuring op basis van één van de waarnemingscriteria in minimaal 5 % van de dagproductie: de betreffende dagproductie wordt afgekeurd. De rapportage van de dagproductie moet opnieuw worden samengesteld. Indien minder dan 5 %: de rapportage van de betreffende rioolstreng(en) moet opnieuw worden samengesteld. erkend bureau en middels een schrijven hiervan worden aangetoond. p 291 van 706

292 Men dient rekening te houden met: reststerkte bestaand riool: Altrohrzustand II; gronddekking/hoogteligging volgens bijlage; veiligheidscoëfficient: 2; grondwaterstanden (rekenwaarde is bovenkant maaiveld met een minimum van1,5 meter conform de ATV M1272; 05 medium: huishoudelijk afvalwater; temperatuur: 30 graden Celcius. Een 10urentest met betrekking tot de toe te passen kous/harscombinatie dient gelijktijdig met de sterkteberekening bij de inschrijvingsdocumenten te worden bij gevoegd. De 10 uren test dient te zijn opgesteld in de nederlandse taal en mag niet ouder zijn dan 5 jaar. De test moet uitgevoerd zijn conform de NEN EN Indien naaldvilten kousen worden ingebouwd met een binnenfolie van PP of PE word deze bij het testen op waterdichtheid alleen ingesneden wanneer de aangebrachte liner(s) niet zijn voorzien van een DiBtZulassung. De in te brengen liner dient ook als zodanig herkenbaar te zijn op het werk, dus te zijn voorzien van een waarmerk met "Zulassungsnummer" Inspectie Relining. 01 De rapportage van de eindinspectie incl. dvd's of externe hard disk gaan over in eigendom naar de directie en dienen binnen 10 dagen na gereedkomen renovatie in het bezit te zijn van de directie. De directie beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van het inspectierapport en na ontvangst van de resultaten van de beproevingen van de teststukken of de gerenoveerde riolen worden goedgekeurd. 02 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na bestudering van het inspectierapport van de opleverinspectie. De bankgarantie blijft tot dit tijdstip bij de opdrachtgever. 03 Indien uit de inspectie blijkt dat er schades aan het riool voorkomen van schadeklasse 2 en hoger, dan dienen deze op kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden vloeiende kosten zijn voor rekening van de aannemer. 04 De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan p 292 van 706

293 de directie, alvorens hij aan de herstelwerkzaamheden begint. 05 Na herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren. 06 De rapportage conform lid 01 dient uiterlijk 10 dagen na het uitvoeren van de desbetreffende inspectie te worden aangeboden. Voor elke dag dat de rapportage te laat word aangeboden geldt een korting op de aanneemsom van 150 euro. Dit geldt voor zowel het aanleveren van de rapportage van de voorinspectie, de verificatieinspectie als de opleverinspectie's Vrijkomend styreen. 01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te overleggen aan de directie: hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater; de te verwachten concentratie styreen ug/i (minder dan 1 mg/i); de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening; geplande tijdstip van lozing; procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt). 02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PIDmeter gemeten Ie worden welke concentraties styreen voorkomen in de lucht. Met "de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de voorkeur gaat uit naar continue metingen.de metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data dienen beschikbaar te zijn voor de directiefvoerder tijdens hel meten. Na afloop van hel werk dient een databestand/grafiek te worden aangeleverd mei daarin verwerkt alle meetgegevens Informatie overdracht relinen. 01 Uiterlijk vijftien werkdagen na de dag waarop hel werk is opgedragen, dient de aannemer een werkplan in bij de directie. Het werkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V p 293 van 706

294 In het gedetailleerde werkplan dient te staan: welke methode er wordt toegepast, omschrijving van de werkgangen, duur van de werkgangen, omschrijving van hel toe te passen materieel (incl. afmetingen), opstelpunten van het materieel per werkgang, afmetingen van het materieel, de Ie verwachten dagproductie van de diverse onderdelen, protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous, omschrijving van duur en methode van uitharden, omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tol op het werk, omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebracht in het nog te relinen riool, omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de streng wordt getrokken Risicoverdeling en garanties, rioolrenovatie Garantieverklaring rioolrenovatie. 02 De garantieverklaring heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van: 03 relinen De garantie wordt afgegeven op de navolgende aspecten: mechanische sterkte van de reparaties (voldoende sterk om aan de eisen van het bestek te voldoen) 04 chemische resistentie waterdichtheid slijtvastheid geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining. De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als p 294 van 706

295 opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien er uit de nainspecties geen gebreken meer worden aangetroffen aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten. 05 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten constateert of er zijn aanwijzingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen procesverbaal, al dan niet aangevuld met inspectieresultaten. 06 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst maakt, stelt de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle bijkomende werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer. 07 Indien tijdens de garantieperiode gebreken aan de onderhoudsmaatregelen aan objecten optreden is de regeling opgenomen in paragraaf van de Standaard Bepalingen 2005 "Garantie" van toepassing. 08 Garantieverklaring dient te worden verstrekt voor een periode van minimaal 10 jaar Bijbehorende verplichting rioolrenovatie Weersverwachting. 01 Alvorens leidingwerken uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer tenminste 12 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsdag. Indien de weersvoorspelling een neerslag aangeeft voor de komende 24 uur van 2 mm mag niet worden gerelined. Deze niet werkbare dag kan aan de achterkant bij de uiterlijke oplevertermijn worden opgeteld. 02 De in lid 01 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij Meteo Consult. 03 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur waarbij voor p 295 van 706

296 iedere periode de neerslag kans en de te verwachten neerslaghoeveelheid dient te worden opgegeven. 04 De weersverwachting als bedoeld in lid 01 dient minimaal 12 uur voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie middels ter kennis worden gebracht. 05 In overleg met de aannemer beslist de opdrachtgever uiterlijk 12 uur voor het geplande begin van de reliningswerkzaamheden, doch binnen kantooruren of deze werkzaamheden doorgang kunnen vinden Vullen met water. 01 Het eventueel benodigde water t.b.v. relining dient door de aannemer te worden geleverd en de kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid Aansluitingen. 01 Aansluitingen op het een te renoveren rioolstreng mogen maximaal 20 uur afgesloten blijven Bouwstoffen rioolrenovatie Fysische eigenschappen relining. 01 De relining dient te bestaan uit een glasvezel en/of naaldvilten drager bestaande uit één of meerdere met elkaar verbonden lagen gefabriceerd uit synthetische vezels welke in overeenstemming zijn met het te gebruiken harssysteem. Het relining materiaal dient aan de buitenzijde te zijn voorzien van een impermeabele laag, welke bestand is tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar. Er dient gebruik te worden gemaakt van hars bestaande uit harders, vulstoffen en andere toeslagmaterialen ter goedkeuring van de directie. 02 De leverancier van de geimpregneerde kous moet beschikken over een 10uurtest van de toe te passen naaldvilt of glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort. 03 Voor het harsmateriaal dat wordt gekozen dient de aannemer een tabel met de fysische eigenschappen ter goedkeuring aan de directie te verstrekken conform onderstaande tabel: Fysische eigenschappen Minimale waarde Bij 20 C p 296 van 706

297 Elasticiteitsmodulus EO (korte termijn): N/mm2 Elasticiteitsmodulus E50 (lange termijn 50 jaar): N/mm2 Buigsterkte (lange termijn): Kruipfactor F50 maximaal : 40 N/mm2 0,5 Indien het harsmateriaal eigenschappen heeft dat afwijkt van de waarden in bovenstaande tabel, dienen de eigenschappen ter goedkeuring van de directie te worden ingediend. 04 Als hars dient voor de rioolrenovatie een hoogwaardige thermohardende, lichtuithardende of stoomuithardende hars te worden toegepast. 05 De toe te passen hars dient exact gelijk te zijn van samenstelling als de hars welke middels een 10 urentest is getest Meet en verrekenmethode, rioolrenovatie Algemeen. 01 Indien de classificaties van de schades zoals deze bij de reparaties worden aangetroffen afwijkt van de classificaties zoals opgenomen het bestek (zichtbaar op de beelden) deze leiden tot een andere of meer uitgebreide reparatie zal het meer en/of minderwerk worden verrekend op de hiervoor bedoelde stelpost. Voor de vaststelling van afwijkingen zullen de kleurenfoto's en de filmopnamen worden gebruikt van de voorinspectie. Bij constatering van afwijkingen dient de aannemer direct contact op te nemen met de directie voor de vaststelling van het meer of minderwerk Methode t.b.v. hoeveelheidsbepaling. 01 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het bestek is gemeten van hart rioolput tot hart rioolput Controle relining. 01 Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter p 297 van 706

298 aangebrachte relining, één proefstuk te worden genomen door middel van een geleidende ring, macnchet of jeanskap in één van de putten. Indien de inversie langer is dan 100 meter word voor elke extra 100 meter een extra proefstuk genomen. De proefstukken dienen in aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen en meteen aan de directie te worden overgedragen Per proefstuk dienen drie monsters te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij voldaan moet worden aan de volgende eisen: Door middel van een driepuntsbuigproef volgens norm dienen de fysische eigenschappen in alle gevallen te worden behaald. Per monster moeten vier kruislings geplaatste diktemetingen worden gedaan, waarbij is toegestaan dat maximaal één diktemeting de norm niet haalt met een verschil van ten hoogste 10%. Per proefstuk mogen maximaal twee diktemetingen de norm niet halen met een verschil van ten hoogste 10%. De monsters uit het proefstuk dienen door de directie te worden gewaarmerkt direct bij vervaardiging uit de relining. 03 Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium. De opdrachtgever verzorgt de aanbieding aan het laboratorium. 04 Rapportage van het onder lid 02 genoemde geschiedt via een door de opdrachtgever ingehuurd specialistisch bureau in tweevoud aan de directie en in enkelvoud naar de aannemer. 05 Indien de onder lid 02 genoemde fysische eigenschappen niet worden behaald dient de relining op kosten van de aannemer te worden uitgenomen en opnieuw te worden aangebracht. 06 Nadat de rekenparameters verkregen zijn, worden de herberekeningen uitgevoerd met de rekenparameters als werkelijke waarden (afkomstig van de uitgevoerde tests en metingen). Deze herberekeningen worden door een, door de opdrachtgever aan te wijzen, onafhankelijke instelling uitgevoerd. Hierbij worden volgende reken parameters gebruikt om maatgevende veiligheidsfactor te bepalen: Emodulus lange termijn, afgeleid uit gemeten korte termijn waarde van E modulus, die minimaal gelijk moet zijn met de gedeclareerde waarde (MPa)en standaard kruipfactor op basis van 10 uur test. Deze afleiding kan alleen plaats vinden als de kous volledig uitgehard is, daarom is het belangrijk om DSC analyse of andere meting m.b.t. de uitharding uit te voeren. Bij het bepalen van de rekenwaarde van Ek modulus wordt rekening gehouden met de spreiding van de meetwaarden. Ek rekenwaarde is ondergrens, te berekenen als gemiddelde Ek waarde 1,64 x standaard afwijking (dat komt overeen met 95% betrouwbaarheidsinterval in Gauss p 298 van 706

299 "verdeling). Buigsterkte lange termijn, bepaald op basis van de gemeten korte termijn waarde (in MPa) en rekening houden met afnamefactor van 0,6 (niet gemeten, maar volgens literatuur) Wanddikte van de kous (mm), rekenwaarde is de kleinste van de 5 gemiddelde metingen per proefstuk. Maatgevende uitkomst van de herberekening is de veiligheid coëfficiënt. 07 Indien 1 proefstuk niet de omschreven waarden haalt wordt van elk afzonderlijk proefstuk de "veiligheidsfactor" berekend. indien dan het gemiddelde van deze veiligheidsfactoren groter is dan 2 wordt de werkgang alsnog goedgekeurd. Indien 1 proefstuk niet de omschreven waarden haalt wordt van elk afzonderlijk proefstuk de "veiligheidsfactor" berekend. indien dan het gemiddelde van deze veiligheidsfactoren kleiner is dan 2 wordt conform artikel lid 08 met deze werkgang om gegaan. Indien het technisch niet mogelijk is om per werkgang 3 proefstukken te nemen wordt een aantal gekozen wat wel haalbaar is. Het gemiddelde van de afzonderlijke veiligheidsfactoren dient altijd groter of gelijk te zijn dan 2. Indien dit niet het geval is, ook al gaat het maar om 1 proefstuk dan wordt gehandeld conform artikel lid In lid 06 berekende veiligheid coëfficiënt is of ligt: kleiner dan 1,9: liner word afgekeurd en dient te worden verwijdert op kosten van de aannemer en er dient een nieuwe liner te worden aangebracht op kosten van de aannemer. tussen 1,9 en 2.0: korting van 20% op hel betreffende hoofdstuk in Deel groter dan of gelijk aan 2: de kous voldoet aan de gestelde eisen. Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting worden toegepast conform onderstaande tabel. De waterdichtheid zal worden getest door middel van de APSmethode. 20% niet waterdicht korting van 5% op de aanneemsom 40% niet waterdicht korting van 10% op de aanneemsom 60% niet waterdicht korting van 15% op de aanneemsom 80% niet waterdicht korting van 20% op de aanneemsom 100% niet waterdicht korting van 25% op de aanneemsom 26 Kabelwerk Eisen en uitvoering kabelwerk. p 299 van 706

300 Aanbrengen grondkabels. 06 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken. 07 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie UAV Bijbehorende verplichtingen Aanbrengen van grondkabel voor verlichtingsobjecten Funderingslagen Eisen en uitvoering Uitvoering. 08 Steenmengsels met een vochtgehalte van meer dan 14% mogen niet worden verwerkt. 09 Indien is voorgeschreven dat het steenmengsel op het bestaande maaiveld wordt verwerkt, dit maaiveld bij het aanbrengen van het materiaal niet beschadigen. 10 Indien het steenmengsel in twee lagen wordt aangebracht, de reeds aangebrachte laag loswerken over een hoogte van ten minste 100 mm. 11 In verband met de verhardingstermijn moet het aangebrachte hydraulisch gebonden steenmengsel de eerste 4 weken zo weinig mogelijk worden bereden. 12 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het versporen van de vrachtwagens zo nodig aanpassen, zodat geen plaatselijke welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan. Grotere hoogteafwijkingen dan 0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen. 13 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen. 14 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken vlak voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag. 15 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa 1000 m2 groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte Bij het in en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden onderstopt. Eisen gesteld aan het resultaat. 03 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak van circa m2 groter dan of gelijk zijn aan de voorgeschreven laagdikte. 04 In afwijking van het gestelde in artikel lid 02 van de Standaard 2010 is, ongeacht de oppervlakte, de eis per monster minimaal 99%. De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing. 05 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het volledige meetvak opnieuw verdichten. p 300 van 706

301 Risicoverdeling en garanties Proefvak. 01 Met het aanbrengen van verhardingslagen van steenmengsel mag eerst worden begonnen nadat door de directie UAV is vastgesteld dat de verharding in een proefvak voldoet aan de gestelde eisen Bijbehorende verplichtingen Proefvak. 01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het proefvak de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie UAV. 02 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van tot m2, toont de aannemer aan, dat met de door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt. 03 De controle op de dikte en breedte van de aangebrachte verhardingslaag moet plaatsvinden voordat de volgende laag wordt aangebracht en niet eerder dan na profilering en verdichting. De controle moet plaatsvinden om de circa 50 m in de lengterichting van de weg in overleg met de directie UAV Bouwstoffen Korrelverdeling van steenmengsels. 03 De zandfractie (met uitzondering van een eventueel van toepassing hydraulische slak) moet volledig afkomstig zijn uit het breekproces. 04 In steenmengsels mogen geen staalslakken op zeef C22,4 voorkomen. Onder staalslakken worden alle materialen gerekend die visueel worden herkend als mogelijke staalslakken en een dichtheid van meer dan 3000 kg/m3 hebben De korrelverdeling van steenmengsels moet na verwerking, profilering en verdichting aan de eisen in artikel lid 01 en 02 van de Standaard 2010 voldoen. zijnde Gegranuleerde hoogovenslak. 04 De C.B.R.waarde (12.3) van het materiaal door zeef C4 moet na 28 dagen verharding tenminste 125% bedragen van de C.B.R.waarde van het materiaal onmiddellijk na bereiding van de proefstukken. 05 Het verdichte volumegewicht van gegranuleerd hoogovenslakkenzand mag maximaal 1350 kg/m3 (inclusief vocht) bedragen. Het vochtpercentage van het gegranuleerde hoogovenslakkenzand mag maximaal 10% bedragen. Het meerdere gewicht als gevolg van meer vocht wordt niet betaald. Hoogovenslakkenzand met een hoger volumegewicht dan genoemd wordt afgekeurd Meet en verrekenmethoden Verdichtingsgraad: grootte van de oppervlakte van de verhardingslaag van steenmengsel kleiner dan 3000 m2. p 301 van 706

302 01 Het gestelde in artikel van de Standaard 2010 geldt ook voor aangebrachte verhardingslagen groter dan 3000 m2. Het gestelde in artikel tot en met van de Standaard 2010 vervalt. In afwijking van lid 01 van artikel van de Standaard 2010 verdeelt de directie UAV het aangebrachte funderingsmateriaal in meetvakken van circa m2 oppervlakte gemeten over de bovenste laag van de verhardingsconstructie. Per meetvak wordt door middel van de zandmethode (proef 4.3) of de nucleaire methode (proef 4.6) de droge dichtheid van één meetpunt bepaald op een door de directie UAV aselect gekozen plaats. Indien de verdichtingsgraad van slechts één meetvak wordt bepaald, worden de droge dichtheid bepaald op twee meetpunten. 04 Bij bemonstering in situ volgens de zandmethode (proef 4.3) wordt voor de éénpunts proctorproef in afwijking van proef 5.2 het volgende bepaald. Het gehele monster in situ, ten behoeve van de bepaling van de éénpunts proctordichtheid gebruiken. Aan de hand van het volume van de dichtheidsmeting het aantal slagen berekenen dat noodzakelijk is voor de standaardverdichting van het monster. Voor de in proef 5.2 genoemde hoeveelheid van ongeveer cm3 te lezen: circa cm3. De hoeveelheid is afhankelijk van de laagdikte. 05 Het gestelde in het voorgaande lid geldt niet voor nucleair meten, hierbij wordt proef 5.2 overeenkomstig de Standaard 2010 uitgevoerd 06 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels moet de verdichtingscontrole binnen 2 weken zijn uitgevoerd. 30 Wegverhardingen I Voorbereidende werkzaamheden Eisen en uitvoering Frezen van asfaltverhardingen Bitumineuze oppervlaktebehandeling Eisen en uitvoering Uitvoering. 11 Voordat met het aanbrengen van het bindmiddel wordt begonnen, moet voldoende afdekmateriaal in vrachtauto's ter plaatse aanwezig zijn om het aangebrachte bindmiddel af te dekken. 12 Indien naar het oordeel van de directie UAV het afdekmateriaal niet voldoende gelijkmatig verdeeld is, het aanwezige en eventueel bij te strooien materiaal met bezems gelijkmatig bijvegen voor en tijdens het walsen. 13 De directie UAV kan eisen dat het afdekmateriaal wordt afgewalst met een bandenwals Informatieoverdracht Inventarisatie wegoppervlak. 01 Bij uitvoering van nachtelijk freeswerk is het alleen middels optische signalen toegestaan vrachtwagens aan te sturen; aansturing middels geluidsignalen is uitdrukkelijk verboden. In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 neemt voorafgaand aan het aanbrengen van een oppervlaktebehandeling de aannemer het betreffende werk op. Hij adviseert de directie UAV ten aanzien van de soort en hoeveelheid/m2 van het toe te passen bindmiddel en steenslag of grind. Dit p 302 van 706

303 advies dient schriftelijk aan de directie UAV te worden uitgebracht. 31 Wegverhardingen II Begrippen Bouwstoffen. 01 Onder teerarme asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een PAKgehalte kleiner dan 75 milligram per kilogram droge stof. Onder teerhoudend asfaltverharding wordt verstaan asfaltverharding met een PAKgehalte groter dan 75 milligram per kilogram droge stof Meet en verrekenmethode Hoeveelheidsbepaling bouwstoffen Ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling van de door de aannemer te leveren of af te voeren (secundaire) bouwstoffen dient de aannemer uiterlijk de werkdag na levering van de (secundaire) bouwstof de originele weegbon/geleidebon aan de directie UAV te overhandigen. (Secundaire) bouwstoffen waarvan binnen de termijn van een week geen weegbonnen/geleidebonnen kunnen worden overlegd, worden geacht niet te zijn geleverd c.q. afgevoerd Asfaltverhardingen Eisen en uitvoering Hoogteligging. 01 In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 mag de afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 5 mm bedragen. 02 Alle verharding aanbrengen onder verkanting van 0,025 m/m Eigenschappen van wegoppervlak: stroefheid. 01 het In aanvulling op lid 01 van artikel van de Standaard 2010 p 303 van 706

304 31.07 Meet en verrekenmethode. wordt de stroefheid gemeten volgens proef 72 methode 2010/ Eigenschappen van wegoppervlak: vlakheid. het 01 In aanvulling op lid 01 van artikel van de Standaard 2010 mag de afwijking in dwarsvlakheid van profileer, onderc.q. tussenlagen ten opzichte van het voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm. 02 In aanvulling op lid 02 van artikel van de Standaard 2010 mag de afwijking in vlakheid in langsrichting van profileer, onderc.q. tussenlagen ten opzichte van het voorgeschreven profiel minus de nog aan te brengen lagen, gemeten met een mal, een rei of rolrei van 3 m lengte niet groter zijn dan 10 mm Samenstelling en eigenschappen van het asfalt: laagdikte. 02 Tabel T31.01 van de Standaard 2010 wordt vervangen door onderstaande tabel. Tabel T Tekort aan laagdikte per laag (mm) Soort laag Één monster Maximale maximale opzichte van de voo met eventuele corre Eis Onder en tussenlaqgen Deklagen bij een laagdikte groter dan 30 mm Deklagen bij een laagdikte kleiner of p 304 van 706

305 31.07 Meet en verrekenmethode. gelijk aan 30 mm 03 Indien de laagdikte in positieve zin meer dan 10 mm afwijkt ten opzichte van de voorgeschreven laagdikte vermeerderd met eventuele correcties uit voorgaande lagen, dan wordt door de directie UAV bepaald of dit acceptabel is voor het mengsel en de totale constructie Samenstelling en eigenschappen van het asfalt: verdichtingsgraad en holle ruimte. 01 Tabel T31.03 van de Standaard 2010 wordt vervangen door onderstaande tabel. Eisen verdichtingsgraad (%) en holle ruimte (% V/V), gesteld aan één monster. Mengselgroep asfaltmengsels Eis Corrigeren in volgende laag c.q. kortingsgebied Verbeteren danwel vernieuwen indien de afwijking groter is dan: Asfaltbeton voor onderlagen en tijdelijke deklagen 98,0<=VG<=102,0 95,0<=VG<97,0 Kleiner dan 95,0 en groter dan 103,0 Tussenlagen onder zeer open p 305 van 706

306 asfaltbeton HRmax<=1,0 en HRmin>=1,0 2,0<HRmax<=4,0 HRmax>4,0 en HRmin<1,0 Asfaltbeton voor deklagen 98,0<=VG<=102,0 95,0<=VG<97,0 VG<95,0 en VG>103,0 HRmax<=1,0 en HRmin>=1,0 2,0<HRmax<=4,0 HRmax>4,0 en HRmin<1,0 Asfaltbeton voor tussenlagen 97,0<=VG<=103,0 94,0<=VG<96,0 VG<94,0 en VG>104,0 HRmax<=2,0 en HRmin>=2,0 3,0<HRmax<=5,0 HRmax>5,0 en HRmin<2,0 Steenmastiek asfalt 97,0<=VG<=103,0 94,0<=VG<96,0 VG<94,0 en VG>104,0 HRmax<=4,0 en HRmin>=2,0 5,0<HRmax<=7,0 HRmax>7,0 en HRmin<2,0 Zeer open asfaltbeton 97,0<=VG<=103,0 94,0<=VG<96,0 p 306 van 706

307 VG<94,0 en VG>104,0 HRmax<=5,0 en HRmin>=5,0 7,0<=HRmin<=6,0 en 6,0<=HRmin<=7,0 HRmin<7,0 of HRmin>7,0 Gietasfalt HR<=2,5 3,5<HR<=4,5 HR>4, Hierin is: (Vmin), minimum verdichtingsgraad vastgelegd bij het typeonderzoek, (% V/V); (Vmax) maximum verdichtingsgraad vastgelegd bij het typeonderzoek, (% V/V); HRmax= de maximale holle ruimte; HRmin= de minimale holle ruimte Afwerking lassen en naden. 01 Lassen en naden tussen een nieuw aangebrachte asfaltlaag en een reeds bestaande asfaltlaag dienen ingegoten te worden met bitumenemulsie kationisch type O en vervolgens met brekerzand dekkend afgestrooid en ingeveegd. p 307 van 706

308 Scheurreparaties in asfalt. 01 Scheuren dienen onder hoge druk met hete lucht te worden uitgeblazen. Daarbij dienen, vocht, (organische) verontreinigingen en losse delen in de scheur volledig verwijderd te worden. De bitumen in het asfalt aan de randen van de scheur moeten "vloeien" zonder te verbranden. 02 Direct volgend op het uitblazen moet middels toepassing van een zogenaamde "sleepbak" bitumineuze voegvulmassa met een temperatuur van minimaal 190º C in de scheur worden gebracht. De voegvulmassa dient de scheur tot aan de bovenzijde van de asfaltconstructie geheel te vullen 03 De bovenzijde van de hete voegvulmassa dient dekkend te worden afgestrooid met leisteensplit. 04 Voordat een oppervlak waarop scheurreparaties zijn uitgevoerd weer wordt vrijgegeven voor het verkeer, dient de voegvulmassa te zijn afgekoeld tot maximaal 30º C Risicoverdeling en garanties Bedrijfscontrole. De aannemer verstrekt de te bewaren resultaten van de bedrijfscontrole uiterlijk één werkdag na het verrichten van metingen ten behoeve van de bedrijfscontrole ook aan de directie UAV. p 308 van 706

309 Kwaliteitsborging. 01 Van de aannemer wordt geen kwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel van de Standaard 2010, verlangd, tenzij voor het gehele werk een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in artikel van de Standaard 2010, wordt verlangd waarvan kwaliteitsborging asfaltwerken een onderdeel is. 03 In aanvulling op lid 03 van artikel van de Standaard 2010 dient de aannemer personeel, apparatuur en materialen ter beschikking te stellen. De directie UAV heeft de bevoegdheid de controle en het bijbehorende laboratoriumonderzoek te laten verrichten door een instelling die voor het desbetreffende onderzoek geaccrediteerd is door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Bevindingen van de instelling zijn bindend Beoordeling van de kwaliteit van de verharding In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 voert de directie UAV na het gereedkomen van elke verhardingslaag een onafhankelijk onderzoek uit naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling van en eigenschappen van het asfalt overeenkomstig artikel en van de Standaard De directie UAV stelt binnen 24 uur na de uitvoering van het onderzoek vast of aan de gestelde eisen is voldaan Inrichting van het onderzoek naar samenstelling en eigenschappen van het asfalt. 02 In afwijking van het gestelde in lid 02 van artikel van de Standaard 2010, verdeelt de directie UAV de verharding in boorvakken van circa 1000 m2 oppervlakte gemeten over de bovenlaag van de verhardingsconstructie. De lengte van de vakken is maximaal 400 m. 03 Het boren van de cilinders (proef 251) voor het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt bedoeld in dit artikel geschiedt in aanwezigheid van de directie UAV. In afwijking van de Standaard 2010 artikel lid 03 zijn de kosten van het boren en het vullen van de gaten voor rekening van de aannemer. 06 Voor de bepaling van de holle ruimte (proef 257) wordt door de directie UAV de dichtheid mengsel bepaald van een monster asfaltspecie dat door de directie UAV tijdens de verwerking wordt genomen. Indien blijkt dat de holle ruimte van een cilinder die op basis van deze dichtheid mengsel is bepaald niet voldoet, wordt de dichtheid mengsel bepaald op de aselect geboorde cilinder van het desbetreffende weggedeelte en de holle ruimte opnieuw vastgesteld. 07 De directie UAV stelt door middel van een snelextractie (proef en NEN ) genomen tijdens de verwerking vast of nader onderzoek op de samenstelling van het asfalt wordt uitgevoerd. Indien het bitumengehalte of de korrelverdeling van de snelextractie vallen in het gebied 'nader onderzoek', wordt goedkeuring aan de laag onthouden. In dat geval zal tijdens het boren voor het onderzoek naar laagdikte en verdichting binnen een afstand van 0,5 m in lengterichting van voor dit onderzoek geboorde cilinder in het desbetreffende boorvak een tweede cilinder worden geboord. Deze tweede cilinder wordt onderzocht op bitumengehalte (proef 253.2) en korrelverdeling (NENEN ). Indien van de extra geboorde cilinder het bitumengehalte of de korrelverdeling van de snelextractie vallen in het gebied 'nader onderzoek' wordt goedkeuring aan de laag onthouden. 08 Indien de gemeten laagdikte van een cilinder meer dan 5 mm geringer is dan de voorgeschreven laagdikte of de laagdikte gecorrigeerd volgens artikel , binnen een afstand van 2 m van deze cilinder nog 2 cilinders boren en onderzoeken p 309 van 706

310 op dikte. Het gemiddelde van de uitkomsten van de aldus verkregen 3 cilinders is maatgevend voor het betreffende boorvak. 09 Indien de verdichtingsgraad c.q. holle ruimte percentage van een cilinder afwijkt t.o.v. de voorgeschreven eis, binnen een afstand van 2 m van deze cilinder nog 2 cilinders boren en onderzoeken; indien aanwezig mogen hiervoor ook de ingevolge het vorige lid geboorde cilinders worden gebruikt. Het gemiddelde van de uitkomsten van de aldus verkregen 3 cilinders is maatgevend voor het betreffende boorvak. 10 Teneinde plaatselijke gebreken te lokaliseren, kan de directie UAV selecte boringen uitvoeren. De uitkomsten van deze cilinders zijn alleen maatgevend voor het verhardingsoppervlak waarvoor een nader onderzoek wordt ingesteld Onderzoeksresultaten. 05 In afwijking van het bepaalde in lid 05 van artikel van de Standaard 2010 is het onderstaande van toepassing. Indien de verdichtingsgraad van onder en tussenlagen lager is dan de ondergrens van de eis volgens tabel T en deze afwijking niet groter is dan 3,0%, wordt de voorgeschreven laagdikte van de daarboven gelegen laag vergroot met 10 mm voor elk % of gedeelte daarvan van de afwijking. Indien het tekort aan laagdikte van aangebrachte onder en tussenlagen meer dan 5 mm, maar niet meer dan 15 mm is, de laagdikte van de volgende aan te brengen laag met het gehele tekort aan laagdikte vermeerderen. In deklagen met een voorgeschreven dikte kleiner dan of gelijk aan 30 mm dienen de eventuele correcties voortvloeiende uit de tekortkomingen van de onderliggende lagen door de directie UAV te worden goedgekeurd. Indien de directie UAV besluit om geen correcties te laten toepassen zullen de tekortkomingen worden verrekend volgens tabel T Indien afwijkingen van de laagdikte, verdichtingsgraad of holle ruimte volgens de bepalingen in dit bestek niet leiden tot een correctie in een volgende laag of in het geval van een deklaag niet leiden tot het opleggen van kortingen, wordt goedkeuring aan deze laag onthouden. Deze laag verwijderen en een nieuwe laag aanbrengen. Op de nieuwe laag zijn de bepalingen van dit bestek volledig van toepassing p 310 van 706

311 Kortingen. 03 Het gestelde in artikel lid 02 en lid 03c van de Standaard 2010 vervalt. 07 Tabel T van de Standaard 2010 wordt vervangen door: Eigenschap Afwijking van de eis Kortingen per boorvak voor verhardingslagen van Asfatbeton voor tussen en onderlagen Asfaltbeton voor deklagen en steenmastiek Zeer open asfaltbeton Asfalt laagdikte 1 t/m 5 mm 6 t/m 10 mm 40C 32C Bitumengehalte asfaltbeton voor deklagen t/m 0,5 % 0,6 t/m 0,7% 1.200B Asfaltbeton voor onder en tussenlagen, Zeer open asfaltbeton, Steenmastiekasfal t met D>5 mm t/m 0,6 % 0,7 t/m 0,8% 1.200B 1.200B 1.200B Steenmastiekasfal t met D=<5 mm t/m 0,7% 0,8 t/m 0,9% 1200B Verdichtingsgraad en Holle Ruimte 1,1 t/m 2,0% 40C 32C 2,1 t/m 3,0% 80C 64C Hierin is de factor C: grootte boorvak in m2 x verrekenprijs in /ton x 0,001, waarbij C wordt afgerond op een geheel getal. Hierin is de factor B: grootte boorvak in m2 / p 311 van 706

312 31.25 Bijbehorende verplichtingen Boren cilinders. 01 Bij het onderzoek als bedoeld in artikel of de uitbreiding daarvan conform artikel op aanwijzing van de directie UAV de cilinders boren Bouwstoffen Asfalt (algemeen). 04 In aanvulling op paragraaf van de Standaard 2010 moet steenslag voor deklagen porfier zijn. 05 In asfaltbeton voor tussenlagen of deklagen geen asfaltgranulaat toepassen. 06 Het gebruik van fosforslak in steenslagasfaltbeton is niet toegestaan Dicht asfaltbeton rood. p 312 van 706

313 01 In aanvulling op artikel van de Standaard 2010 moet rood asfalt voldoen aan de volgende eisen: 1. deklaag van asfaltbeton AC 8 surf D3 cq AC 11 surf D4; 2. tillred in plaats van steenslag; 3. pigment 1,5 % oxide rood; 4. bindmiddel, blanke bitumen*, Mexphalte C.pen. 80/100. (* geen blanke bitumen bij toplaag van Roodbruin dicht asfaltbeton) Geluid reducerend asfalt. 01 Het geluid reducerend asfalt een asfaltmengsel gebaseerd op SMA 0/5 en bedoeld als permanente deklaag. 02 Het bindmiddel voor het semidicht geluid reducerend asfaltmengsel dient een SBSgemodificeerde bitumen te zijn. 03 De steenslag voor het semidicht geluid reducerend asfaltmengsel moet groeve materiaal zijn. 04 Bij het vooronderzoek (proef 56.0) moet de holle ruimte (proef 69) van het semidicht geluid reducerend asfaltmengsel liggen 0tussen 10 en 15 % V/V. 05 Kwaliteitseisen gesteld aan semidicht geluid reducerend asfaltmengsel gebaseerd op SMA 0/5 zijn: 1. levensduur minimaal 8 jaar; 2. geen rafeling gedurende de eerste 5 jaar na aanleg; 3. geen dwarsonvlakheid gedurende de eerste 5 jaar na aanleg; p 313 van 706

314 4. geen oneffenheden gedurende de eerste 5 jaar na aanleg; 5. geen scheurvorming gedurende de eerste 5 jaar na aanleg; 6. in de jaren 6 t/m 8 na aanleg mogen bovengenoemde schadebeelden de normen van de richtlijnen genoemd in CROWpublicatie 147 niet overschrijden. 06 Aangetoond moet zijn, dat het te leveren "semidicht geluid reducerend asfaltmengsel" geluid reducerende eigenschappen bezit, die uitgedrukt worden in de wegdekcorrectieterm 'Cwegdek". Deze eigenschap dient door een onafhankelijk meetinstituut te zijn vastgesteld op het door de aannemer aan te bieden mengsel conform de methode, zoals beschreven in de CROWpublicatie 200. De geluidsreductie voor lichte motorvoertuigen voor het toe te passen "semidicht geluid reducerend asfaltmengsel" dient te voldoen aan de onderstaande waarden: 1. bij 40 km/u: minimaal 3 db(a), wat overeenkomt met een Cwegdek van 3 db(a); 2. bij 50 km/u: minimaal 4 db(a), wat overeenkomt met een Cwegdek van 4 db(a); 3. bij 60 km/u: minimaal 5 db(a), wat overeenkomt met een Cwegdek van 5 db(a). De geluidsreductie voor zware motorvoertuigen voor het toe te passen "semidicht geluid reducerend asfaltmengsel" dient te voldoen aan de onderstaande waarden: 1. bij 50 km/u: minimaal 4 db(a), wat overeenkomt met een Cwegdek van 4 db(a); 2. bij 60 km/u:minimaal 4 db(a), wat overeenkomt met een Cwegdek van 4 db(a). De geluidsreductie dient na 3 jaar nog aan de bovenstaande kwalificaties te voldoen Meet en verrekenmethoden p 314 van 706

315 Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt. 01 In afwijking van het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 wordt de hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel de leden 01 en 03 van de Standaard Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens artikel lid 05 van de Standaard 2010 verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend Straatwerk Begrippen Algemeen. 01 In aanvulling op lid 01 van artikel van de Standaard 2010 is te verstaan onder: 1. Gestrate laag: 2. De rij bestratingsmateriaal die in het verband van het straatwerk herkenbaar is, doordat de afzonderlijke elementen aaneensluitend in dezelfde 3. richting zijn aangebracht; 4. Vlijen: 5. Het handmatig of mechanisch leggen van de bestratingsmateriaal op een nauwkeurig met behulp van een rij afgewerkte ondergrond. De ondergrond mag na afwerking verder niet worden bewerkt of geroerd; 6. Wanghoogte: 7. De hoogte van het bol gedeelte in het dwarsprofiel van het wegoppervlak tussen kruin en zijkant van de verharding. p 315 van 706

316 8. Herbestrating: Het opnemen van de bestaande bestrating en het onder profiel wederom aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten oppervlak is kleiner of gelijk aan 50 mm. 9. Opnieuw stellen: 10. Het opnemen van de bestaande opsluitingen en het onder profiel wederom aanbrengen hiervan. De gemiddelde ophoging per aaneengesloten lengte is kleiner of gelijk aan 50 mm. 11. Onder de hamer straten: Het handmatig met straat of tegelhamer aankloppen van alle bestratingselementen totdat een geheel in het zand dragend resultaat is bereikt onder juist profiel Eisen en uitvoering Eisen aan het resultaat. 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 van art van de Standaard 2010 moet voor het afschot van de verhardingen de volgende waarden worden aangehouden: 1. tegelverharding 0,025 m/m. 2. asfaltverharding 0,025 m/m. 3. straatsteenverharding 0,030 m/m. Het zicht aan dorpels moet minimaal 0,02 m bedragen. Het zicht aan verlaagde banden moet 0,01 m bedragen. Bij het volledig straten van een rijbaan dient het zicht aan de trottoirbanden op het breekpunt 0,11 m te zijn. Het afschot richting de kolken bedraagt 0,005 m/m. Bovenstaande vervalt indien op de tekeningen anders aangegeven Eisen aan de uitvoering. 07 Ten behoeve van het pasmaken dienen de straatstenen en betontegels geknipt of gezaagd te worden. 08 Het toepassen van gebroken of beschadigde bestratingsmaterialen is niet toegestaan. 09 Bestratingsmaterialen van een soort met een kleur in een vlak straten. 10 Het pasmaken van bestratingsmateriaal tot een minimum beperken en uitvoeren met behulp van een knipmachine. Pashakken is niet toegestaan. 11 Elke dag de voegen van de op die dag bestrate gedeelten met brekerzand afstrooien en invegen, waarna de bestrating wordt schoongeveegd en vervolgens wordt afgetrild en nogmaals wordt ingeveegd. 12 Het knipwerk van bestratingen op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen kunnen worden toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van te verwerken materiaal. p 316 van 706

317 13 Tot het aanbrengen van een bestrating behoort tevens het met cementspecie afsmeren van naden en kieren langs tuinmuren en gevels van particulieren, die kleiner zijn dan 20 mm. Het te leveren cementspecie ten behoeve van het afsmeren met een hoeveelheid van ten hoogste 0,15 m3 per 100 strekkende meter naden en kieren. 14 De te leveren inboetmaterialen dienen qua maatvoering en kleur overeen te komen met de aanwezige materialen. 15 Bestratingen aftrillen met een trilplaat met een gewicht van minimaal 500 kg. Tegelverharding aftrillen met trilplaat met een gewicht van minimaal 100 kg. Het aftrillen niet eerder beginnen dan nadat de bestrating c.q. tegelverharding schoon geveegd is. Na het aftrillen de bestrating c.q. tegelverharding invegen met brekerzand tot de voegen volledig zijn gevuld. Vervolgens opnieuw aftrillen. 16 Het knipwerk van bestrating op plaatsen waar geen bisschopsmutsen of keperstenen kunnen worden toegepast moet worden gemaakt tegen een vooraf gestrate streklaag van het te verwerken materiaal Uitvoering nieuwe kantopsluiting, goten, kolken en putdeksels. 08 Betonbanden op maat zagen; pashakken is niet toegestaan. Het zagen van bestratingsmateriaal "nat" uitvoeren. 09 Langs trottoirbanden ter plaatse van een bocht, in het tegelwerk een lintlaag van een halve tegel in de langsrichting toepassen en daartegen aanknippen Mechanisch aanbrengen van elementenverharding Informatieoverdracht Straatwerk Werkplan en logboek bestratingswerk. 03 De informatie met betrekking tot lid 03 van artikel van de Standaard 2010 wordt in een afzonderlijk document gecommuniceerd. 05 Voordat met de uitvoering van het onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen Bijbehorende verplichtingen Algemeen. 01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROWpublicatie 282 'Mechanisch aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROWpublicatie 282 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum. In afwijking van artikel lid 01 van de Standaard 2010 geldt deze bepaling ook voor het leveren van het benodigde brekerzand. Drie weken nadat de bestrating p 317 van 706

318 is aangebracht de voegen opnieuw vullen. 03 Vrijekomen betontegels die niet aan de aannemer komen pakketteren met behulp van roestvrij bandstaal, breed 16,5 mm. 04 Indien bestratingselementen, die door de directie UAV ter beschikking zijn gesteld, overblijven op het werk, moeten deze op eerste aanzegging van de directie UAV worden afgevoerd naar een door de directie UAV aan te geven plaats en aldaar te worden opgetast. 05 Hak en knipverliezen en, nadat de voegen zijn gevuld met zand, het overtollige zand verzamelen en afvoeren volgens artikel van dit bestek (direct per dagproductie). 06 Per dagproductie aanknippen, afstrooien c.q. inwassen of invegen en walsen c.q. aftrillen Bouwstoffen Straatbaksteen De aannemer dient tijdig een representatief monster van de te leveren betratingsmaterialen aan de directie UAV ter goedkeuring te overhandigen. Stagnatie in de werkzaamheden i.v.m. een door de directie UAV afgekeurde monster geeft geen recht op vergoeding. Betonstraatstenen. 05 De aannemer dient tijdig een representatief monster van de te leveren betratingsmaterialen aan de directie UAV ter goedkeuring te overhandigen. Stagnatie in de werkzaamheden i.v.m. een door de directie UAV afgekeurde monster geeft geen recht op vergoeding. 06 Bij toepassing van inboetmaterialen dient de kleur van de te leveren bestratingsmaterialen overeen te komen met de kleur van de bestratingsmaterialen die aanwezig zijn in het werk Betontegels. In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 moeten betontegels zijn kwaliteit I en voorzien van een vellingkant, normaal facet Betonnen trottoir en opsluitbanden. 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van artikel van de Standaard 2010 moeten trottoirbanden zijn kwaliteit I, splintervrije kop en visbek (of hol en dol). Opsluitbanden moeten zijn kwaliteit I en voorzien van een vellingkant, normaal facet Schraal beton t.b.v. kantopsluitingen en betonbanden. 01 Schraalbeton moet zijn een mengsel van zand, grof toeslagmateriaal, cement en water, waarvan de karakteristieke kubusdruksterkte (27) na 90 dagen verharding tenminste 4,0 N/mm2 bedraagt. p 318 van 706

319 Kifgrind. 01 Kifgrind moet zijn gradering 2/6 en afkomstig zijn van gesteente van natuurlijke oorsprong Meet en verrekenmethoden Meetmethode ten behoeve van hoeveelheidsbepaling. 03 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken bestratingsmaterialen in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten oppervlakte aangebrachte bestrating in m2, vermenigvuldigd met: 45 st voor betonstraatstenen, keiformaat; 70 st voor betonstraatstenen, dikformaat; 100 st voor betonstraatstenen, Waalformaat; 53 st voor gebakken klinkers, keiformaat; 71 st voor gebakken klinkers, dikformaat; 100 st voor gebakken klinkers, waalformaat; 68 st voor gebakken klinkers, lingeformaat 60x80x240 mm; 53 st voor gebakken klinkers, lingeformaat 60x80x240 mm, plat; 25 st voor betontegels, 200 x 200 mm; 11 st voor betontegels, 300 x 300 mm; 6,25 st voor betontegels, 400 x 400 mm; 4 st voor betontegels, 500 x 500 mm; 2,78 st voor betontegels 600 x 600 mm; 4,17 st voor betontegels 600 x 400 mm; 16,9 st voor zeskanttegels 300 x 260 mm. p 319 van 706

320 04 De hoeveelheidsbepaling van de te gebruiken trottoir en opsluitbanden in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte band, waarbij elk passtuk als 1m gerekend wordt. 05 De hoeveelheidsbepaling in stuks van de betonnen bisschopsmutsen aan weerszijde van de rijbaan in nieuw werk geschiedt met behulp van meting van de netto in het werk gemeten lengte rijbaan, gedeeld door 0, Bij het bepalen van de verwerkte hoeveelheid kantopsluiting worden overgangsbanden toegerekend aan de resultaatsverplichting met de grootste afmeting 32 Wegbebakening Eisen en uitvoering Eigenschappen bebakening. 01 Bij bebakening dient retroreflecterend materiaal, klasse II toegepast te worden Bouwstoffen Bouwstoffen bebording, verkeersbordpalen. p 320 van 706

321 01 Verkeersbordpalen dienen geheel thermisch verzinkt te zijn met aan de bovenzijde een dichte ronde kop. 02 De flespaal dient een diameter te hebben vam 76/48 mm en de buispaal 76 mm. 03 Met een vast kruis wordt bedoeld een aangelast buisanker. Voor de plaatsing van verkeersbordpalen is de BABW van toepassing Bouwstoffen bebording, verkeersborden. 01 Niet transparante borden dienen te zijn van aluminium minimaal dik 2 mm, met een dubbel omgezette rand waarbij de bordrand in de kleur is meegespoten en de achterkant grijs. 02 Niet transparante borden dienen voorzien te zijn van een beugeluitsparing. 03 Voor de plaatsing van de verkeersborden is de BABW van toepassing Markeringen p 321 van 706

322 Begrippen Koudplastisch markeringsmateriaal. 01 Onder koudplastisch markeringsmateriaal wordt verstaan een markeringsmateriaal zonder oplosmiddel en bestaande uit twee of meer componenten die direct voorafgaand of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden samengevoegd Eisen en uitvoering Markeringen, eisen aan het resultaat. 02 In afwijking van het gestelde in art lid 02 mag de breedte van de lengtemarkering niet smaller zijn dan de voorgeschreven breedte in het bestek Verwijderen markering, eisen aan het resultaat. 03 Bij het verwijderen van markeringen zijn de volgende afwijkingen toegestaan: a. de breedte van een markering mag weerszijden met maximaal 20 mm worden overschreden; b. de lengte van een markering mag aan begin en eindpunt maximaal met 100 mm worden overschreden. p 322 van 706

323 32.13 Informatieoverdracht Gegevens ten behoeve van uitzetwerk. 01 a. ontwerp belijning in RDcoördinaten op tekening; tekening wordt zowel digitaal als analoog aangeleverd; b. indien sub a niet van toepassing is wordt een analoge gemaatvoerde tekening overlegd; de maatvoering betreft slechts de kenmerkende punten (punten waarop de belijning overgaat van de één naar de andere meetkundige lijn of figuur). c. indien zowel a als b niet van toepassing is worden de kenmerkende punten in het werk aangegeven Risicoverdeling en garanties Garantie markering van wegenverf en/of thermoplastische materialen. 01 De aannemer van de markeringswerkzaamheden verstrekt voor de aanvang van de uitvoering een garantieverklaring waarin hij zich gedurende een termijn van 2 jaar na datum van oplevering van een deelopdracht garant stelt voor de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markering van reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal Bijbehorende verplichtingen Aanbrengen markeringen. 01 Tijdens het hermarkeren c.q. aanbrengen van een lengtemarkering van (reflecterende) wegenverf in de as van de rijbaan dient het werkvoertuig in dezelfde richting als het verkeer op desbetreffende rijstrook te rijden Bouwstoffen Wegenverf In afwijking van het gestelde lid 01 in artikel van de Standaard 2010 verstrekt de directie UAV ten minste de volgende gegevens: De toe te passen wegenverf dient te zijn op basis van alkydhars, wegenverf op basis van acrylhars mag niet worden toegepast. Koudplastisch markeringsmateriaal. 01 Geen van de componenten van koudplastisch markeringsmateriaal mag noch bij aflevering, noch na opslag gedurende zes maanden na aflevering velvorming of gelatinering vertonen, of storend ontmengd zijn. 02 De uithardingstijd van koudplastisch markeringsmateriaal mag ten hoogste 30 minuten bedragen. 03 Het stroefheidsgetal (S.R.T.) van koudplastisch markeringsmateriaal moet ten minste 55 bedragen. p 323 van 706

324 04 De luminatiefactor ß van wit koudplastisch markeringsmateriaal moet tenminste 0,80 bedragen, terwijl het kleurpunt binnen de kleurvlak in het CIE kleurendiagram moet liggen met de hoekpunten: Kleur as hoekpunten wit x 0,355 0,305 0,285 0,335 y 0,355 0,305 0,325 0,375 Koudplastisch markeringsmateriaal moet ten minste 15 % glasparels bevatten. 35 Verkeersregelinstallaties Informatieoverdracht Berekeningen en tekeningen. Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer volledige berekeningen en tekeningen van de door hem aan te brengen portalen, zweepmasten, masten en funderingen gedateerd en ondertekend, in tweevoud in bij de directie UAV. Berekeningen en tekeningen moeten zijn voorzien van een toelichting. De directie UAV beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie UAV de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd. Het tekenwerk dient overeenkomstig de NLCSstandaard te zijn Informatie over de verkeersregelinstallatie. 01 Uiterlijk 20 werkdagen na de datum van aanvang dient de aannemer gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie UAV in: a. bekabelings en opstellingstekeningen; b. installatieschema s waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven; c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabricaat en typeaanduidingen; d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, enkel of dubbelrood, (pijl) sjablonen, toegepaste lamp, lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen; e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte van de lus, de lengte van het passieve p 324 van 706

325 gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het type detectielusdraad; f. 02 lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het lus nummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn, het nummer van het voorwaarschuwingssein en de kabellengte. De directie UAV beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie UAV de resultaten van deze beoordeling niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden geacht te zijn goedgekeurd Verkeersregeltoestel Bijbehorende verplichtingen verkeersregeltoestel Revisietekeningen, onderhouds en bedieningsvoorschriften De in artikel van de Standaard 2010 bedoelde revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsvoorschriften moeten digitaal aan de directie UAV worden verstrekt. Het tekenwerk dient overeenkomstig de NLCSstandaard te zijn en voorzien te zijn van het tekenhoofd volgens bijlage 3. Programmatuur t.b.v. het registreren van verkeersgegevens Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens gedurende ten minste één week worden bewaard. Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval, frequentie, en dergelijke) moet op een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu gestuurd, kunnen plaatsvinden. In te stellen periodes moeten aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De bedoelde registraties moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke manier zijn uit te lezen. De gegevens moeten in tabelvorm beschikbaar zijn. De vorm waarin de gegevens zijn vastgelegd, moet geschikt zijn voor verdere (statistische) bewerking. De gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden verplaatst. Bediening en communicatie. 01 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct zichtbare lichtindicaties met de teksten 'roodlichtbewaking' en 'lampbewaking' aanwezig zijn. Bij een storingsmelding van een bewaking moet de bijbehorende lichtindicatie branden. Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening of in het compartiment voor de apparatuur moet een voorziening worden aangebracht, waarmee zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en functionele wijze kan worden afgelezen voor welke lampen de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een storingsmelding geeft. 02 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moet een door de directie UAV goed te keuren situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd ten opzichte van het kruispunt. Op deze tekening moet: a. voor elke richting het verloop van de externe fasecyclus zichtbaar zijn en b. het aanwezig zijn van een melding van elke detector in kleur zichtbaar zijn. De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie. De kleuren voor de fasecyclus behoeven niet geheel overeenkomstig de werkelijkheid te zijn. Knipperen en gedoofd mogen worden gebruikt om bepaalde p 325 van 706

326 fasen weer te geven Het IVERAprotocol moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. De hardware en de softwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op een communicatieverbinding met een centrale moeten aanwezig zijn. De aannemer moet tijdig maatregelen treffen voor het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van het IVERAprotocol. De licentie moet worden gesteld op naam van een door de directie UAV op te geven beheerder. 04 Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met behulp van centrale verkeerskundige voorzieningen moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd. Ten behoeve van het bewaren van deze verkeerskundige gegevens moet ten minste 3 MB opslagruimte aanwezig zijn. Deze opslagruimte moet gedefragmenteerd volledig beschikbaar en direct bereikbaar zijn. 05 De in artikel lid 06 van de Standaard 2010 bedoelde driestandenschakelaars moeten handmatig en softwarematig zijn te bedienen Relatie met energie en telecommunicatiebedrijven. 01 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder. 02 De aannemer treft maatregelen voor het aansluiten van het verkeersregeltoestel op het openbare communicatienetwerk. De aansluiting wordt op naam gesteld van de in het bestek vermelde beheerder. De aanvraag wordt ondertekend door de opdrachtgever Bewakingen. 01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens 'Verkeersregelinstallaties. Functionele en veiligheidseisen' verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen 02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NENEN 'Verkeersregelinstallaties. Functionele en veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen. 03 Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire lichten) zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NENEN 'Verkeersregelinstallaties. Functionele en veiligheidseisen' niet van toepassing. 04 Voor de lampen in tram/buslichten zijn de bewakingen klasse CD1 en klasse CE1 volgens NENEN 'Verkeersregelinstallaties. Functionele en veiligheidseisen' niet van toepassing Bouwstoffen Verkeersregeltoestel Kasten. NENEN moet voor alle 01 De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten. 02 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak 03 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, p 326 van 706

327 moet zijn voorzien van spanjoletsluitingen Meet en verrekenmethoden Verkeersregeltoestel Keuring van een verkeersregelprogramma Aansluiten van verkeersregelinstallaties. 01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost. 02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het telecommunicatienetwerk worden verrekend op stelpost Bovengrondse voorzieningen Aanbrengen codering op achtergrondschilden. 03 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de verkeerslantaarn worden aangebracht. 51 Groenvoorzieningen Eisen en uitvoering Zaaien en bezoden, algemeen Voor het inzaaien moet de aannemer zodanig materieel gebruiken, dat zaaiafstanden max. 0,02 m bedragen. de Maaien In afwijking van het bepaalde in artikel lid 10 van de Standaard 2010, het verwerken van vrijgekomen maaisel op de navolgende percelen direct na het maaien uitvoeren. Werkzaamheden aan iepen. 06 De directie UAV moet een te keuren verkeersregelprogramma ten minste 2 weken vóór de geplande datum van de keuring van het verkeersregeltoestel hebben ontvangen. Een korting van 500,00 op de aannemingssom kan worden toegepast voor elke dag dat het te keuren verkeersregelprogramma later wordt ontvangen. Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel. p 327 van 706

328 Insporingsdiepte van materieel De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 25 mm bedragen het Eisen aan onkruidbeheersing op verhardingen, algemeen. 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan. Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen. In afwijking van het bepaalde in artikel van de Standaard 2010 is het gebruik van wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften Informatieoverdracht Rooiwerk. 01 Bomen en struiken mogen alleen worden verwijderd na uitdrukkelijke toestemming van de directie UAV Risicoverdeling en garanties Stort of verbrandingskosten Stort of verbrandingskosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks door hem betaald. Bijbehorende verplichtingen. 01 Ecologisch beheer. Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd. Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging Onderhoud bomen Eisen en uitvoering Opleiding boomverzorger Opleiding boomveiligheidscontroleur. 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of in het bijzijn van een boomverzorger die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur. De boomveiligheidscontroles dienen te worden uitgevoerd door controleurs die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het certificaat voor boomveiligheidscontroleurs, zoals wordt afgegeven door de Stichting Groenkeur. p 328 van 706

329 61 Werk algemene aard Eisen en uitvoering Gebruik werkterrein. 01 Als werk opslagterrein t.b.v. keten, opslagloodsen, depotruimte enz. dient de aannemer gebruik te maken van een nader door de directie UAV aan te wijzen locatie binnen de werkgrenzen. 02 De aannemer dient het werkopslagterrein af te sluiten met een deugdelijke bouwhek hoog minimaal 2,00 m. 03 De plaatsing en stalling van keten, schaftwagens, materiaal, materieel en parkeerplaatsen dient in overleg met de directie UAV zodanig te geschieden dat er zo min mogelijk hinder voor de omgeving ontstaat. 04 Bouw en werkterreinverlichting mag geen hinder opleveren voor het verkeer en voor omwonenden Bijbehorende verplichtingen Ter beschikking stellen materieel. De WAlandmateriaalverzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie UAV (het zogenoemde regierisico) Treffen maatregelen bij werkzaamheden nabij bomen. Met betrekking tot de onderstaande bepaald. uitvoering van werkzaamheden nabij bomen is het a. Op het werk nabij bomen is toepassing van boombescherming volgens het bepaalde in de poster Stadswerk voorgeschreven, zie bijlage 1. b. Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via de vooraf vastgestelde bouwwegen te geschieden. c. Indien een boom verloren gaat, worden de opruim en herplantkosten, alsmede de waarde van de verloren gegane boom, overeenkomstig artikel Standaard 2010 in rekening bij de aannemer gebracht. d. Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1,00 m buiten de kroonprojectie van een boom valt moet, op aanwijzing van de directie UAV, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels indien mogelijk ingenomen en een wondbehandeling toe gepast. Het ontgraven van de sleuf wordt, voor zover niet vermeld als meerwerk vergoed. e. Indien de ophoging bij te handhaven bomen in de verharding kleiner is dan 0,20 m, het wortelstelsel tot buiten de kroonprojectie afdekken met uit het werk komend of ter beschikking gesteld (zoet) zand. Bij een ophoging groter dan 0,20 m, in overleg met de directie UAV, aanvullende voorzieningen treffen. f. Indien de ophoging bij te handhaven bomen in gazon of beplanting kleiner is dan 0,20 m dient het bestaande maaiveld (voor het ophogen) te worden losgemaakt tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels p 329 van 706

330 zoveel mogelijk dienen te worden gespaard en moet vervolgens worden opgehoogd met teelgrond of bomengrond Bijbehorende verplichtingen inzake straatpotten. Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het op hoogte aanbrengen van alle in het werk vallende straatpotten. Dat wil zeggen bovenkant straatpot gelijk aan bovenkant verharding. 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering Begrippen Definitie verkeersmaatregelen Eisen en uitvoeringen Algemeen. 03 Met het werk mag niet worden begonnen voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie UAV zijn goedgekeurd. Overeengekomen verkeersmaatregelen dienen door de aannemer zonder voorbehoud te worden uitgevoerd. 04 De woningen dienen te allen tijde voor voetgangers bereikbaar te zijn. 05 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt. De door de directie UAV in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren. 06 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz. nodig voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en andere vigerende richtlijnen. 07 Het op en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden via, door de directie UAV vooraf goed te keuren, dan wel door haar aan te wijzen inen/of uitritten Informatieoverdracht Algemeen In aanvulling op het bepaalde in lid 02 van artikel van de Standaard 2010 geldt dat omtrent de te nemen verkeersmaatregelen en plaatsing van de bebordingen e.d. tenminste 2 weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden overleg dient plaats te vinden met de directie UAV. Concept verkeersplannen dienen 1 week voorafgaand aan het overleg ter beoordeling aan de directie UAV overlegd te worden. Instandhouden verkeersmaatregelen en voorzieningen. 02 Onder verkeersmaatregelen worden zowel de afzetting van het werk verstaan als de omleiding, begeleiding en regeling van verkeersstromen voortvloeiend uit de uitvoering van het werk. Onder verkeersmaatregelen worden zowel de afzetting van het werk verstaan als de omleiding, begeleiding en regeling van verkeersstromen vanwege de uitvoering van p 330 van 706

331 het werk De aannemer wijst iemand aan die buiten werktijd voor de directie UAV c.q. opdrachtgever bereikbaar is, om op korte termijn eventueel noodzakelijk geachte maatregelen met betrekking tot verkeersmaatregelen te kunnen treffen. 04 De verkeersmaatregelen dienen dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden en op weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer te worden gecontroleerd en zo nodig hersteld, rechtgezet en/of schoongemaakt te worden. 05 Voorzieningen, aangebracht in het kader van verkeersmaatregelen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q. afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking verwijderen. 06 Voorzieningen, aangebracht in het kader van verkeersmaatregelen, dienen voor zover van toepassing te zijn voorzien van schoon en onbeschadigd retro reflecterend materiaal. 07 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie UAV zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie UAV die weggedeelten voor zijn rekening herstellen respectievelijk reinigen. 08 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van het werk moet hierop zijn afgestemd. 09 Het toepassen van verkeersmaatregelen wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn begrepen in de besteksposten voor het toepassen van omleidingsroutes of door aannemer zelf gedefinieerde eenmalige kosten. 10 Zonder toestemming van de directie UAV mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd Verkeersplan. 01 De aannemer is verplicht in het kader van verkeersmaatregelen een verkeersplan in te dienen. In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld: de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen; de periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten; de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of in geval van een tijdelijke afzetting in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het verkeersaanbod; het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder; de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen; hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van p 331 van 706

332 bewegwijzeringsborden en dergelijke is geregeld; hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen; de in te stellen omleidingsroutes. 02 Het door de aannemer op te stellen verkeersplan zal door de directie UAV ter goedkeuring worden voorgelegd aan o.a de politie en hulpdiensten. Eventuele hieruit volgende aanvullende bepalingen of opmerkingen dienen door de aannemer in het definitieve verkeersplan te worden verwerkt. 03 Indien de tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst, verwijderd of in geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is, afhankelijk zijn van het verkeersaanbod, vermeldt het verkeersplan van de aannemer die tijdstippen Bijbehorende verplichtingen Inzake belang van derde(n) De aannemer is verplicht alle woningen, winkels en bedrijven altijd bereikbaar te houden voor hulpdiensten, bevoorradingsverkeer, ophaaldienst van huisvuil en voor de bewoners/gebruikers. Tevens is de aannemer verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen. 02 De aannemer zorgt ervoor dat de overlast voor de aanbieder en de inzamelaar van regulier afval als gevolg van de uitvoering van het werk tot een minimum wordt beperkt. De aannemer dient zich hiervoor op de hoogte te stellen van de plaats en het tijdstip van het aanbieden van huisvuil. Op aanwijzing van de directie UAV draagt de aannemer zorg voor het verplaatsen van de huisvuilcontainers van de aanwonenden naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt van de ophaaldienst en terug naar de woningen. 03 De aannemer verleent de gebruikers van en degene die werkzaamheden verrichten op belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het nodige overleg. 95 Stelposten Verrekening op stelposten Algemeen. 01 Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier c.q. dienstverlener voor zover dat kosten betreffen waarvoor in deel 2.2 geen eenheidsprijzen zijn opgegeven. Desgewenst toont de aannemer de directie UAV de oorspronkelijke factuur. 02 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na opdrachtverstrekking alsnog een of meerdere stelposten aan die opdracht toe te voegen. p 332 van 706

333 Verrekening op stelposten materiaal leveranties. In afwijking van het bepaalde in de UAV 2012 par 37 lid 3 sub b wordt de aannemersvergoeding vastgesteld op 5 % van de netto prijzen op basis van levering op de werkplaats. In dit percentage worden geacht alle ten laste van de stelpost te brengen kosten van indirecte aard (winst, risico, algemene kosten en kosten voor werkorganisatie waaronder ook uitvoering) te zijn inbegrepen Ter bewijsvoering van de hoogte van het op de stelpost te declareren bedrag, overlegt de aannemer een kopie van de oorspronkelijke factuur van de leverancier en toont de directie UAV desgewenst de oorspronkelijke factuur Verrekening op stelposten omleidingen. De directie UAV heeft de bevoegdheid om de kosten voor het aanbrengen, onderhouden en wederom verwijderen van verkeersomleidingen onder te brengen in een stelpost. Bijlage 1 p 333 van 706

334 Bijlage 2 p 334 van 706

335 Meer en minderwerk rapport nr: Werk Weeknummer : Werknummer Opdrachtgever : Hoofduitvoerder Projectleider Directie : Besteksnummer : t/m Korte omschrijving: Personeel/Materieel ma di wo do 21 verbruik materiaal onderaanneming leverancier omschrijving bestekspost 31 vr zat zo 41 bon no 51 totaal uren 61 bedrag per eh totaal eh hoeveelheid Bovengenoemde kosten voor rekening van: opdrachtbonnummer: subtotaal Accoord: uitvoerder: toezichthouder: datum: datum: A.K. % W&R % AK inschrijfstaat % W&R inschrijfstaat % TOTAAL c.c.: opdrachtgever bedrijfsleiding uitvoerder administratie p 335 van 706

336 Bijlage 3 p 336 van 706

337 Bijlage 4a pag. 73 t/m 76 Verzekeringscertificaat Teylingen. p 337 van 706

338 p 338 van 706

339 p 339 van 706

340 p 340 van 706

341 Bijlage 4b pag. 77 t/m 80 Verzekeringscertificaat Katwijk. p 341 van 706

342 p 342 van 706

343 p 343 van 706

344 p 344 van 706

345 p 345 van 706

346 Bijlage 4c, pag. 81 t/m 84 Verzekeringscertificaat Noordwijk. p 346 van 706

347 p 347 van 706

348 p 348 van 706

349 p 349 van 706

350 p 350 van 706

351 Bijlage 4d, pag. 85 t/m 89 Verzekeringscertificaat Teylingen, Katwijk en Noordwijk gezamenlijk. p 351 van 706

352 p 352 van 706

353 p 353 van 706

354 p 354 van 706

355 p 355 van 706