- de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet

Transcriptie

1 Gemeenteraad zitting van 25 april 2016 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Studiedienst Weg- en Waterbeheer Besluit Goedgekeurd 2016_GR_ Ontsluiting HSC Gasthuisberg fase 3 (westelijke toegang E314) - Samenwerkingsovereenkomst KULeuven, AWV en de stad Leuven - Goedkeuring Samenstelling Aanwezig: de heer Louis Tobback, burgemeester-voorzitter; de heer Carl Devlies, schepen; de heer Dirk Robbeets, schepen; de heer Dirk Vansina, schepen; mevrouw Denise Vandevoort, schepen; mevrouw Myriam Fannes, schepen; de heer Mohamed Ridouani, schepen; de heer Erik Vanderheiden, schepen; de heer Herwig Beckers, schepen; de heer David Dessers, raadslid; mevrouw Els Van Hoof, raadslid; de heer Etienne Bruggemans, raadslid; mevrouw Eva Platteau, raadslid; mevrouw Eveline Madrid, raadslid; mevrouw Fatiha Dahmani, raadslid; de heer Fons Laeremans, raadslid; de heer Fred Debrun, raadslid; mevrouw Frieda Aerts, raadslid; mevrouw Griet Valgaeren, raadslid; de heer Gunther Rens, raadslid; de heer Hagen Goyvaerts, raadslid; de heer Jaak Brepoels, raadslid; de heer Johan Geleyns, raadslid; mevrouw Karen Van Herck, raadslid; mevrouw Karin Brouwers, raadslid; mevrouw Katelijne Dedeurwaerder, raadslid; mevrouw Lalynn Wadera; mevrouw Lies Corneillie, raadslid; mevrouw Lothe Ramakers, raadslid; de heer Luc Ponsaerts, raadslid; de heer Mich De Winter, raadslid; mevrouw Mieke Wellens, raadslid; de heer Pierre Neefs, raadslid; de heer Rik Daems, raadslid; de heer Saïd El Khadraoui, raadslid; mevrouw Tine Eerlingen, raadslid; de heer Toon Toelen, raadslid; de heer Zeger Debyser, raadslid de heer Gust Vriens, stadssecretaris Afwezig: mevrouw Heleen Witdouck, raadslid; mevrouw Liesbet Stevens, raadslid; mevrouw Renate Hufkens, raadslid Verontschuldigd: mevrouw Bieke Verlinden, schepen; mevrouw Hilde Van Wichelen, raadslid; mevrouw Sabine Bovendaerde, raadslid; de heer Thomas Van Oppens, raadslid Status Goedgekeurd met unanimiteit Beschrijving Beknopte samenvatting Dit besluit regelt de samenwerking tussen het Vlaams Gewest, de KULeuven en de stad Leuven met betrekking tot de aanleg van fase 3 van de wegenis naar Gasthuisberg. In deze fase wordt de westelijke ontsluiting naar de E314 gerealiseerd. In kader van het verzekeren van een goede functionele fietsroute tussen Herent en Leuven zal een afzonderlijke fietsbrug en een vrijliggend fietspad worden aangelegd naast de nodige aanpassingen aan het op- en afrittencomplex. De stad neemt de aanleg van het bovenlokaal fietspad voor haar rekening en een aandeel in het aansluitingscomplex van dit fietspad op de ringweg rond Gasthuisberg. Voor het bovenlokaal fietspad zal de stad beroep kunnen doen op een subsidiëring van 80% van het fietspad. Regelgeving: bevoegdheid - de gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel van het gemeentedecreet Juridische grond - de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen - het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,

2 bladnummer: 2 van 18 en latere wijzigingen - het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen - het artikel 43, 2, 9 van het gemeentedecreet en het gemeenteraadsbesluit van 26 maart 2007 inzake het dagelijks bestuur - het artikel 43, 2, 11 en artikel 57 van het gemeentedecreet inzake de bevoegdheden van het college en gemeenteraad - het artikel 160, 2 van het gemeentedecreet waarin bepaald wordt dat de voorgenomen financiële verbintenissen over uitgaven onderworpen zijn aan een voorafgaand visum van de financieel beheerder in het kader van zijn opdracht zoals vermeld in artikel 94 van het gemeentedecreet - de gemeenteraadsbeslissing van 24 september 2007 betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor het verlenen van advies en visum door de financieel beheerder Fasering Na goedkeuring en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst zal AWV overgaan tot de aanbestedingsprocedure. De werken starten ten vroegste in het najaar Argumentatie In kader van de verdere realisatie van het masterplan Gasthuisberg dient aan de derde fase van de wegenis gestart te worden. Anders dan bij de vorige twee fases (ontsluiting naar de Van Wayenberglaan en de noordelijke ringweg) heeft de stad Leuven een aandeel in dit project. Ter vervanging van de Terbankstraat zal door het Vlaams gewest een nieuwe aansluiting op het afrittencomplex worden gerealiseerd. De afrit wijzigt van functie en wordt een belangrijke aansluiting van deze bovenlokale functie op het hogere wegennet. De huidige functie van de Terbankstraat en in uitbreiding de Terbankstraat gelegen op de brug over de autosnelweg wijzigt hierdoor grondig. De wijzigingen zijn in overeenstemming met het tracé zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in de gemeenteraadszitting van 29 februari De stad Leuven heeft er voor gepleit om bij de hertekening van deze infrastructuur maximaal aandacht te hebben voor de bestaande functie van de Terbankstraat als fietsverbinding naar Herent en een goede fietsbereikbaarheid van de site Gasthuisberg zelf. Middels de samenwerkingsovereenkomst wordt de verdeling van de kosten in dit project geregeld. Het stadsaandeel bestaat uit de aanleg van het vrijliggende fietspad (deel 6: "Fietspad tussen afrit E314 en fietsbrug tak 1" en deel 7: "Fietspad tussen fietsbrug tak 1 en kruispunt tak 4 x zuidelijke rondgang" ) en een bijdrage van 30% in deel 4 "Rotonde bruggen, fietsbrug tak1 en keermuren". Voor het fietspad kan de stad Leuven beroep doen op een subsidiëring van 80% uit het fietsfonds. Financiële en beleidsinformatie Financiële informatie De uitgave wordt geraamd op euro, inclusief btw, voor het fietspad en de fietsbrug ( SWW/2016/ /4/0200/0200). De ontvangst wordt geraamd op euro ( SWW/2016/ /4/0200/0200).

3 bladnummer: 3 van 18 Besluit Artikel 1 De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, de Katholieke Universiteit Leuven en de stad Leuven aangaande het Masterplan HSC Gasthuisberg: fase 3, ontsluiting campus via E314 - complex Vogelzang, goed te keuren. Artikel 2 Bij toepassing van het artikel 43, 2 van het gemeentedecreet, de gunningswijze (open aanbesteding), de gunningsvoorwaarden (bestek en plannen) en de raming, voor een bedrag van euro, inclusief btw, voor de werken in uitvoering van bovengenoemde samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Tegenover deze uitgave zal een ontvangst van euro kunnen ingeschreven worden. Artikel 3 De uitgaven en ontvangsten aan te rekenen op ramingnummer van de meerjeranbegroting op de budgetsleutels SWW/2016/ /4/0200/0200 en SWW/2016/ /4/0200/0200 en volgende jaren. Bijlagen 1. A2-102 UZ Leuven - fase 3 - SWO.docx _CBSbijlage_bestek.pdf _CBSbijlage_RamingStadsaandeel.pdf Aldus beslist in bovenvermelde zitting, Op last van de raad: de stadssecretaris de voorzitter Gust Vriens bij delegatie Dirk Robbeets schepen van openbare werken

4 bladnummer: 4 van 18 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE UITVOERING VAN DIENSTEN EN WERKEN MASTERPLAN HSC GASTHUISBERG: FASE 3: Ontsluiting Campus via E314 complex Vogelzang TUSSEN : Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door haar regering, bij delegatie, in de persoon van de heer ir. Tom Roelants, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen en Verkeer in de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, gevestigd te Koning Albert II laan 20 bus 6, 1000 Brussel, hierna genoemd "AWV EN : De Katholieke Universiteit Leuven, met zetel Oude Markt 13, 3000 Leuven, optredend voor haar Universitaire Ziekenhuizen Leuven (Gasthuisberg), hier vertegenwoordigd door Prof. Dr. Marc Decramer in zijn hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en door Prof. Dr. Guy Mannaerts in zijn hoedanigheid van voorzitter bestuurscomité en door Prof. Dr. Koenraad Debackere, hierna genoemd KU Leuven EN Het Stadsbestuur van Leuven, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, voor wie optreedt de heer Louis Tobback, burgemeester, en de heer Gust Vriens, secretaris, hierna genoemd "de ". Gelet op de protocolovereenkomst dd. 30/05/2011, tussen AWV enerzijds, en KU Leuven anderzijds, en meer bepaald artikel 7, hetgeen bepaald dat per deelopdracht / fase een bijzondere samenwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten; Aangezien AWV de volgende diensten en werken wenst uit te voeren: Aan 100% eigen middelen: De heraanleg van het complex E314/16 (op- en afrittencomplex Gasthuisberg) met inbegrip van de renovatie en sanering van het bestaande brugdek, alsook de volledige weginfrastructuur op de brug, op- en afritten inbegrepen.

5 bladnummer: 5 van 18 De heraanleg van de aansluitingen van de Terbankstraat tot 30m uit de as van de E314. Aan 60% (20% op 3MH en in de geest van de subsidieregeling Mobiliteitsbesluit art. 45, 40% op MH ): De aanleg van een dubbelrichtingsfietsbrug over de E314, parallel aan de bestaande brug over de E314. Zonder financiële impact: De coördinatie en het bouwheerschap van de werken rond Gasthuisberg voor de aanleg van de ontsluiting van de ziekenhuiscampus via complex Vogelzang;

6 bladnummer: 6 van 18 Aangezien KU Leuven de volgende diensten en werken wenst uit te voeren: Aan 100% subsidieerbaar via FFEU Onderwijs: De aanleg van de complex Vogelzang en alle bijhorende weginfrastructuur met inbegrip van de aansluiting op de bestaande ringweg rond Gasthuisberg, en op de Terbankstraat. De heraanleg van de Terbankstraat vanaf 30m uit de as van de E314 tot de aansluiting met het complex Vogelzang. De heraanleg van de toegang tot de brandweer Leuven (beperkt tot vervanging toplaag) Verleggen van nutsleidingen tgv werken Aan 40% subsidieerbaar via FFEU Onderwijs: De aanleg van een dubbelrichtingsfietsbrug over de E314, parallel aan de bestaande brug over de E314. Aangezien De de volgende diensten en werken wenst uit te voeren: Aan 100%: waarvan 20% eigen middelen en 80% gesubsidieerd door de Provincie Vlaams Brabant, via een subsidie voor de aanleg/verbetering van fietsinfrastructuur op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Fietsfonds) (en waarvan de helft van de subsidie (40%) wordt bijgedragen door het Vlaamse Gewest): De aanleg van het verbindende fietspad tussen de dubbelrichtingsfietsbrug enerzijds, en anderzijds het bestaande fietspad richting N3 Tervuursesteenweg. Aan 30%: de aanleg van het comlex bestaande uit de rotondebruggen, fietbrug tak 1 en keermuren. Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de diensten en werken en de opdracht in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Alle artikels van de protocolovereenkomst blijven onverminderd en ongewijzigd van toepassing bij de uitvoering, behoudens artikel 2 hetgeen aangevuld als volgt:

7 bladnummer: 7 van 18 ARTIKEL 2bis STUDIES EN VERGUNNINGEN Onder bijwerken of wijzigingen wordt ook verstaan de maatregelen en werken voor het saneren van bodem- of grondwaterverontreiniging aangetroffen in de loop van de uitvoering van de opdracht en die niet voorzien waren in het bestek. De kosten van, zowel voorafgaandelijke onderzoeken van bestaande rioleringen, constructies of installaties en alle voorafgaande proeven op terrein, met inbegrip van het milieuhygiënisch bodemonderzoek, zijn ten laste van KU Leuven.

8 bladnummer: 8 van 18 Daarnaast worden de volgende artikelen toegevoegd: ARTIKEL 8 VEILIGHEIDSCOORDINATOR ONTWERP De partijen stellen in overeenstemming met de overheidsopdrachtenwetgeving en wetgeving en reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen één gemeenschappelijk veiligheidscoördinator-ontwerp aan, die tijdens de fase van het ontwerp van de werken die het voorwerp uitmaken van de onderhavige overeenkomst (hierna: "de samengevoegde opdrachten"), de veiligheidscoördinatie zal uitvoeren. Zolang de veiligheidscoördinator-ontwerp niet is aangesteld mag diegene die met het ontwerp is belast de uitwerking van de project niet aanvatten of verderzetten. De aanbestedende overheid zal de door hem aangestelde ontwerpers hiertoe verplichten. De medefinanciers nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-ontwerp zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de werkzaamheden betreffende de uitwerking, wijzigingen en aanpassingen van het ontwerp van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt hij uitgenodigd op alle vergaderingen ivm het ontwerp en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren. De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat voor de samengevoegde opdrachten de veiligheidscoördinatie gebeurt volgens de onderrichtingen van het Standaardveiligheids en gezondheidsplan gevoegd bij het Standaardbestek 250 en de onderrichtingen van het standaard-type -veiligheids en gezondheidsplan en zijn aanvulling van 17 mei 2004 van Aquafin. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat bij het einde van de opdracht door de veiligheidscoördinator-ontwerp een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en postinterventiedossier met betrekking tot de samengevoegde opdrachten overgemaakt wordt aan alle partijen.

9 bladnummer: 9 van 18 De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoordinator-ontwerp zijn integraal ten laste van KU Leuven.

10 bladnummer: 10 van 18 ARTIKEL 9 BODEMMILIEU HYGIENISCH ONDERZOEK In overeenstemming met de wetgeving overheidsopdrachten en de bepalingen van het Vlarebo zal de aanbestedende overheid instaan voor het opstellen van een Technisch Verslag en de conformverklaring ervan door een erkende bodembeheerorganisatie. De aanbestedende overheid voegt het door een erkende bodembeheerorganisatie conform verklaarde Technisch Verslag toe aan het aanbestedingsdossier. Alle kosten noodzakelijk voor een degelijke uitvoering van het bodemmilieu hygiënisch onderzoek vallen integraal ten laste van KU Leuven. Dit betreft o.a. nietlimitatief volgende kosten: het aanstellen van een erkende bodemdeskundige het opmaken van het technische verslag de conformverklaring van het technische verslag door een erkende bodembeheerorganisatie de kosten voor het milieu hygiënisch onderzoek, nodig voor de opmaak van het technisch verslag extra gerelateerde prestaties door het studiebureau. ARTIKEL 10 BESTEK DER WERKEN De werken ten laste van de partijen worden in het bestek en de opmetingen telkens onder een afzonderlijk deel vermeld, en maken het voorwerp uit van afzonderlijke door de aannemer op te stellen betalingsbescheiden. Inzonderheid in artikel 15 van de administratieve bepalingen van het bestek zal de speciale aandacht van de aannemer hierop gevestigd worden. ARTIKEL 11 - BORGTOCHT De aanbestedende overheid verzoekt de aannemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit der werken. De aanbestedende overheid kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van de partij ten aanzien van wie de aannemer tekort geschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. Aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken partijen.

11 bladnummer: 11 van 18 ARTIKEL 12 - LEIDING DER WERKEN De leiding van de werken gebeurt op kosten van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid duidt bijgevolg de leidende ambtenaar aan. Het dagelijks werftoezicht gebeurt door AWV, in zeer nauw overleg tussen AWV, KU Leuven en de. De leidende ambtenaar neemt de leiding der werken waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan de aannemer, proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, procesverbaal van voorlopige en definitieve oplevering der werken op te maken, de werken te schorsen, vorderingsstaten goed te keuren, verrekeningen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van ambtswege voor te stellen. De andere partijen mogen op hun kosten gemandateerde waarnemers aanstellen die de werken ten laste van hen mee mogen opvolgen. Deze gemandateerde waarnemers kunnen schriftelijk advies geven aan de leidende ambtenaar. De partijen dragen de volledige verantwoordelijkheid, ook financieel, voor het onder meer tijdig verlenen van het advies dat deze gemandateerde waarnemers verstrekken. Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de andere partijen, zal de leidende ambtenaar voorafgaandelijk aan zijn beslissing, advies vragen aan de andere partijen. In elk geval dient dit advies te worden gegeven binnen een termijn van een week ten einde de vlotte vooruitgang der werken te garanderen. Indien nodig voor de goede gang van zaken op de werf zal deze termijn ingekort worden hetgeen expliciet in de adviesvraag wordt vermeld. In principe is dit advies bindend. Wanneer de leidende ambtenaar meent dat hierdoor het project in zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene omstandigheden (zoals bvb. technische moeilijkheden, het uitblijven van beslissingen, ) en de opdracht niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidende ambtenaar deze situatie binnen de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van alle partijen bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de twee werkdagen een beslissing proberen te nemen. Komen partijen niet overeen binnen die termijn wordt de leidende ingenieur bij deze bepaling door hen gemachtigd om een beslissing te nemen in het belang van het project als geheel.

12 bladnummer: 12 van 18 ARTIKEL 13 VEILIGHEIDSCOORDINATOR VERWEZENLIJKING Voor het begin van de uitvoering van de werken stelt de aanbestedende overheid een veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan in overeenstemming met de overheidsopdrachtenwetgeving en de reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. De aanstelling van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst afgesloten tussen en ondertekend door alle partijen en de veiligheidscoördinator-verwezenlijking. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking in het bezit gesteld wordt van een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het coördinatiedagboek en van het postinterventiedossier. Alle partijen zien er op toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdrachten, samenhangend met hun aandeel in de samengevoegde opdrachten, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken wordt bij alle etappes van de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; ook de aannemer aan wie de opdracht tot uitvoering zal gegund worden, zal hiertoe verplicht worden. Hiertoe wordt de veiligheidscoördinator-verwezenlijking uitgenodigd op alle vergaderingen i.v.m. de uitvoering van het werk, en ontvangt hij alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn opdrachten uit te voeren. Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van de aanbestedende overheid de volledige verantwoordelijkheid op. De aanbestedende overheid ziet er op toe dat de veiligheidscoördinatorverwezenlijking bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, tegen ontvangstbewijs, overmaakt aan alle partijen. De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn ten laste van de aanbestedende overheid. ARTIKEL 14 NUTSLEIDINGEN

13 bladnummer: 13 van 18 In alle gevallen zal KU Leuven instaan voor het afleveren van de verplaatsingsopdracht. De kosten voor het verplaatsen en/of aanpassen van de nutsleidingen vallen integraal ten koste van KU Leuven. Voor wat betreft de verplaatsingswerken van de Watergroep, zal de de verplaatsingsopdracht geven, voor de kosten die terug te brengen zijn op de verplaatsing van de delen die momenteel in private eigendom van de watergroep liggen zal UZ de kosten dragen. ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING DER WERKEN Indien de leidende ambtenaar tijdens de uitvoering der werken een (belangrijke) wijziging van de opdracht of de plannen voor het gedeelte ten laste van de andere partij noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening aan de aannemer de schriftelijke goedkeuring van de betrokken partij bekomen met de vooropgestelde wijzigingen en verrekeningen.

14 bladnummer: 14 van 18 ARTIKEL 16 BETALINGEN Voor de betaling van de werken geldt volgende regeling. De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden door aannemer ingediend bij de aanbestedende overheid, die instaat voor het nazicht. Afzonderlijke kopieën worden door de aannemer per deel ingediend bij de medefinanciers waarvan de adressen in het bijzondere bestek worden opgenomen. De medefinanciers beschikken over 10 kalenderdagen om hun eventuele opmerkingen toe te zenden aan de aanbestedende overheid. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt, worden de medefinanciers geacht akkoord te zijn met de ingediende vordering. De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van 25 kalenderdagen vanaf de ontvangstdatum van de vordering om de vorderingsstaten na te zien en /of te verbeteren. Bij de eindafrekening wordt deze termijn op 50 kalenderdagen gebracht. De aanbestedende overheid stuurt binnen deze termijn het door de leidende ambtenaar goedgekeurde betalingsbundel ten laste van de andere partijen ter betaling naar hen terug en nodigt tezelfdertijd de aannemer uit om zijn factuur in te dienen bij de respectievelijke partijen. Alle partijen zullen instaan voor de betaling aan de aannemer binnen de termijn voorzien in artikel 15 1 van de bijlage van het K.B. van 26 september 1996, en verbinden zich ertoe de vereiste maatregelen te nemen om te beschikken over de nodige kredieten voor de betaling van hun respectievelijk aandeel. Het bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten.

15 bladnummer: 15 van 18 ARTIKEL 17 - BOETES EN KORTINGEN WEGENS MINWAARDE De boetes en/of kortingen wegens minwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald deel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes (van algemene aard) en/of kortingen wegens minwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de partijen. ARTIKEL 18 - VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE OPLEVERING. VRIJGAVE BORGTOCHT. Aangezien het één globale aanneming betreft, wordt de voorlopige en definitieve oplevering verleend voor gans de aanneming, dus voor alle delen samen. De voorlopige en definitieve oplevering wordt door de aanbestedende overheid gegeven. De vrijgave van de borg heeft betrekking op de ganse aanneming. De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidende ambtenaar opgesteld en een afschrift wordt overgemaakt aan de betrokken partij. Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering dienen alle betrokken partijen minimum twee weken vooraf uitgenodigd per aangetekend schrijven Iedere partij dient aldus de mogelijkheid geboden te worden om, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het proces-verbaal van oplevering. Indien de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover een duidelijke motivering. De leidende ambtenaar beslist hierover. ARTIKEL 19 - SCHADEGEVALLEN Vanaf het begin van de werken tot aan de definitieve oplevering zullen alle betrokken partijen élk schadegeval van welke aard ook rapporteren aan de aanbestedende overheid. Is het schadegeval een gevolg van een eventuele gebrekkige uitvoering van de werken, dan zal de aanbestedende overheid onmiddellijk de betrokken aannemer contacteren en aanmanen om het nodige te doen voor een goede uitvoering van zijn werken.

16 bladnummer: 16 van 18 ARTIKEL 20 - BEHEER EN ONDERHOUD De partijen verklaren zich akkoord om, vanaf de voorlopige oplevering van de werken door de aannemer, het beheer en het onderhoud ten hunnen laste te nemen: Voor KU Leuven: het beheer en het onderhoud van de wegenis, de rioolkolken, de kolkaansluitingen, de riolering en de huisaansluitingen, alsook de openbare verlichting op de ringweg rond de campus (rotonde Vogelzang en zone tot aan het op- en afrittencomplex inclusief); Voor AWV: het beheer en onderhoud van de wegenis, de kolkaansluitingen, de riolering vanaf het op- en afrittencomplex tot aan de rotonde Vogelzang Voor stad Leuven: nvt

17 bladnummer: 17 van 18 Opgemaakt in drievoud te Brussel op... Voor het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Dhr. ir. Tom Roelants Administrateur-generaal Voor KU Leuven Dhr. Prof. Dr. Marc Decramer Dhr. Prof. Dr. Guy Mannaerts Gedelegeerd bestuurder UZ Leuven Voorzitter Bestuurscomité Dhr. Prof. Dr. Koenraad Debackere Algemeen beheerder KU Leuven Voor de Dhr. Louis Tobback Gust Vriens

18 bladnummer: 18 van 18 Burgemeester Gemeentesecretaris