ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING"

Transcriptie

1 ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING Tussen (1) optredend als opdrachtgever, en (2)... ingeschreven in het handelsregister van..... onder het nummer... en geregistreerd als aannemer onder het nummer...optredend als aannemer, is overeengekomen wat volgt: ARTIKEL 1. DE REGISTRATIE VAN DE AANNEMER (3) Deze overeenkomst kan maar geldig zijn als de aannemer geregistreerd is. Als na de ondertekening van de overeenkomst zou blijken dat de aannemer toch niet is geregistreerd, heeft de opdrachtgever het recht om zich op de nietigheid van de overeenkomst te beroepen en te worden vergoed voor alle onrechtstreekse en rechtstreekse schade ten gevolge van de niet-registratie, tenzij hij uitdrukkelijk schriftelijk aan dat recht heeft verzaakt. Als de registratie tijdens de duur van de overeenkomst wordt geschrapt, moet de aannemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, anders moet hij alle schadevergoeding voor zijn rekening nemen die de opdrachtgever daardoor heeft geleden en daarna nog kan lijden. De opdrachtgever van zijn kant heeft daarna de keuze om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen vanaf de schrapping, of ze toch voort te zetten. Zodra de aannemer hem op de hoogte heeft gebracht van de schrapping, moet hij de aannemer schriftelijk meedelen welke keuze hij heeft gemaakt. De opdrachtgever mag van de aannemer op elk ogenblik het schriftelijk bewijs eisen van de registratie; hij mag de betalingen opschorten zolang hij dat bewijs niet heeft gekregen. Als de overeenkomst wordt ontbonden, moet de afrekening worden opgemaakt voor de reeds uitgevoerde, maar nog niet aangerekende werken. ARTIKEL 2. HET VOORWERP VAN DE AANNEMING De aannemer verbindt zich ertoe om het gebouw omschreven in artikel 3 te bouwen overeenkomstig: - de bepalingen van het bijgevoegd bijzonder bestek; - de daarbijhorende plannen; - de bijgevoegde bijzondere technische studie(s); - de schriftelijke onderrichtingen en toelichtingen die tijdens de uitvoering werden verstrekt door de architect en de ontwerper(s) van de bijzondere technische studie(s) Het bestek en de plannen werden ondertekend door architect (4)... ingeschreven op de tabel van de Raad van de Orde van Architecten of gemachtigd om zijn beroep in België uit te oefenen. Ze werden goedgekeurd door de opdrachtgever. De controle op de werkzaamheden zal worden verricht door architect (4)... ingeschreven op de tabel van de Raad van de Orde van Architecten of gemachtigd om zijn beroep in België uit te oefenen. 1

2 De woning die de aannemer zal bouwen, zal worden opgetrokken op de grond gelegen in de gemeente...straat, nr....met een oppervlakte van.. are, adastersectie... nummer Voor de grond werd een verkavelingsvergunning verleend op datum van..waarvan de aannemer kennis heeft gekregen (5). Voor de grond werd een bodemattest afgeleverd op datum van.. waarvan de aannemer kennis heeft gekregen (6) De opdrachtgever verklaart (7): eigenaar te zijn van de grond, verkregen bij notariële akte van...verleden voor notaris..., gedomicilieerd te...; op datum van...een verkoopovereenkomst met betrekking tot de aankoop van de grond te hebben ondertekend met gedomicilieerd te.. ARTIKEL 3. DE BOUWPLANNEN EN DE BESTEKKEN Het gebouw dat overeenkomstig het bijgevoegde bestek en de daarbijbehorende plannen als bijlage moet worden opgericht, zal bestaan uit (8): ARTIKEL 4. OVER STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING EN DE FINANCIERING - OPSCHORTENDE VOORWAARDE De stedenbouwkundige vergunning (7) De opdrachtgever heeft reeds een vergunning Voor de bijgaande plannen heeft de opdrachtgever een vergunning verkregen van de gemeente... op datum van...onder nummer...onder de voorwaarden zoals opgesomd in de vergunning waarvan als bijlage een kopie werd bezorgd. De opdrachtgever heeft nog geen vergunning De overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de vergunning die op datum van...voor de bijgaande plannen werd aangevraagd, ook effectief werd verleend. De overeenkomst zal als onbestaande worden beschouwd als de vergunning niet wordt verkregen binnen... maanden na de ondertekening van deze overeenkomst. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om binnen een maand nadat hij de kennisgeving heeft ontvangen met betrekking tot de beslissing over de bouwaanvraag, de aannemer in het bezit te stellen van een voor eensluidend verklaard afschrift ervan alsook van de voorwaarden. De financiering (7) De opdrachtgever vraagt de financiering aan en laat het bestaan van deze aannemingsovereenkomst afhangen van het feit of hij de financiering tegen de volgende voorwaarden verkrijgt: 2

3 - een kapitaal van... - een maximumrente van... - een looptijd van... De opdrachtgever verbindt zich ertoe om binnen 15 dagen na de ondertekening van de kredietovereenkomst het bewijs te leveren dat hij die financiering heeft aangevraagd. Als de financiering niet wordt verleend tegen...(datum) of ten laatste binnen drie maanden na de ondertekening van deze overeenkomst, zal de overeenkomst als onbestaande worden beschouwd. Als de aannemer erom verzoekt, moet de opdrachtgever het bewijs leveren dat de financiering werd toegezegd. De opdrachtgever laat het bestaan van deze aannemingsovereenkomst niet afhangen van het bekomen van een financiering. ARTIKEL 5. DE PRIJS EN DE BETALING De prijs Deze aanneming zal worden uitgevoerd (7): Als opdracht voor een totale prijs van, BTW inbegrepen. Deze vaste, onveranderlijke aannemingssom dekt het geheel van de prestaties (leveringen, werkzaamheden en diensten) nodig om het hiervoor omschreven gebouw te realiseren en geldt dus als enige som voor het gehele werk, zonder dat een meer- of een minprijs in rekening kan worden gebracht. Als opdracht volgens prijslijst, met een vermoedelijke prijs van..., BTW inbegrepen. Deze vermoedelijke prijs is berekend volgens de vaste eenheidsprijzen en de vermoedelijke en/of forfaitaire hoeveelheden, vermeld op de bij deze overeenkomst gevoegde opmetingsstaat. De uiteindelijk te betalen prijs wordt verkregen door, naast de eventuele forfaitaire posten (die met forfaitaire hoeveelheden), de eenheidsprijzen (aangegeven met vermoedelijke hoeveelheden) te vermenigvuldigen met de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden die door beide partijen in samenspraak werden opgemeten. Als gemengde opdracht met: - ten dele een vaste prijs van..., BTW inbegrepen, voor de werken die in bijlage opgesomd werden; - én ten dele de vermoedelijke prijs van... EURO, BTW inbegrepen, voor de werken in bijlage opgesomd. Hetgeen hierboven werd uiteengezet m.b.t. de manier waarop de prijs wordt berekend, is integraal van toepassing. Wijzigingen - meerwerken Indien de opdrachtgever één of meerdere wijzigingen wenst aan te brengen aan de omschreven aanneming, moet de nieuwe prijs worden vastgesteld in een schriftelijk akkoord tussen de partijen met omschrijving van de wijziging(-en), en dat akkoord moet een integrerende bijlage uitmaken van deze overeenkomst; 3

4 of moeten de wijzigingen het voorwerp uitmaken van één of meerdere andere schriftelijke overeenkomst(-en) van aanneming. Meerwerken die niet overeenstemmen met de opgegeven aannemingsposten, moeten het voorwerp uitmaken van één of meerdere andere schriftelijke overeenkomst(-en) van aanneming. Wat omvat de prijs? De prijs omvat alle werkzaamheden die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid van het gebouw, met uitzondering van (7): aansluitingen voor gas, water, elektriciteit, riolering; nivelleringswerken aan het bouwterrein; toegangswegen; grondstudies; andere, namelijk:.... BTW Het BTW-tarief bedraagt... %. De BTW is reeds begrepen in de hierbovenvermelde prijzen. Als het BTWtarief wordt gewijzigd vóór het saldo van de aannemingssom wordt gefactureerd, moet de prijs van de nog te factureren werkzaamheden dienovereenkomstig worden aangepast. Prijsherzieningen De prijs is deze die geldt op de datum dat onderhavige overeenkomst wordt ondertekend. Een herziening kan worden voorzien teneinde de schommelingen in de kosten van lonen en materialen te ondervangen die zich voordoen nadat de overeenkomst werd ondertekend. Partijen komen overeen dat de prijs die net werd vastgesteld (7): niet voor herziening vatbaar is; voor herziening vatbaar is en dit in de hiernavolgende mate: Het bedrag zonder BTW dat volgens deze overeenkomst werd vastgesteld, wordt aangepast volgens de volgende formule (9): s i p = P (a b--- + c) S I De waarde van de daarin vermelde parameters zijn de volgende: a = 0,... b = 0,... c = 0,... Als de overeengekomen duur van de overeenkomst door de fout van de aannemer wordt overschreden, kan de prijs voor werkzaamheden die met vertraging werden uitgevoerd, slechts worden herzien volgens de formule die van toepassing zou zijn geweest op het tijdstip dat de werkzaamheden normaal hadden moeten zijn beëindigd. 4

5 De betaling De prijs moet op de volgende wijze worden betaald: 1. een voorschot bij de ondertekening van de overeenkomst Het voorschot van...euro (zijnde maximaal 5 % van de totale prijs) wordt betaald (7): contant, bij de ondertekening van de overeenkomst; de overeenkomst geldt dan als kwitantie; uiterlijk op... via de bank of de postchequedienst. Het voorschot zal in mindering worden gebracht van de eerstvolgende factuur. 2. een maandelijkse storting naarmate de werken vorderen Elke maand moet een gedeelte worden betaald dat beantwoordt aan de prijs van de uitgevoerde werkzaamheden. Daartoe moet de aannemer een gedateerde en ondertekende schuldvordering (factuur) voorleggen, samen met een gedetailleerde staat van de werkzaamheden die werden uitgevoerd en die de gevraagde betaling rechtvaardigen. 3. het saldo bij de voorlopige oplevering De werkelijke waarde van de onvolkomenheden die bij de voorlopige oplevering werden vastgesteld, moet in mindering worden gebracht van het te betalen saldo. De betalingstermijn Elke betaling moet plaatsvinden binnen... kalenderdagen na de facturatie. Tenzij andersluidend beding, bedraagt de betalingstermijn 15 dagen. Wanneer de opdrachtgever de betalingen niet doet binnen de hierbovenvermelde termijnen, moet de aannemer hem per aangetekend schrijven in gebreke stellen. Die brief heeft uitwerking de derde werkdag nadat hij ter post werd aangetekend. De aannemer behoudt zich het recht voor om de werken te onderbreken de... werkdag nadat hij daarvan kennis heeft gegeven in de aangetekende brief. Als de betaling vertraging heeft opgelopen, heeft de aannemer bovendien recht op betaling van een intrest berekend a rato van het aantal kalenderdagen vertraging, tegen de wettelijke intrestvoet, geldig op de twintigste dag van de maand vóór die waarin de vertraging optreedt, verhoogd met.. punten per jaar. Desgevallend zal de aannemer alle nodige maatregelen van bewaring treffen op kosten van de opdrachtgever en kan hij aanspraak maken op een verlenging van de uitvoeringstermijn gelijk aan het aantal werkdagen die begrepen zijn tussen de aanvang van de onderbreking van de werken en veertien kalenderdagen volgend op de dag waarop de betaling wordt verricht. ARTIKEL 6. DE AANVANG VAN DE BOUWWERKZAAMHEDEN EN DE UITVOERINGSTERMIJN De aanvang van de bouwwerkzaamheden (7) a. Als er geen enkele opschortende voorwaarde bestaat: op... b. Als er nog een stedenbouwkundige vergunning moet worden verkregen: binnen een termijn van 20 werkdagen nadat de opdrachtgever een kopie van de stedenbouwkundige vergunning aan de aannemer heeft bezorgd; 5

6 op een andere datum, namelijk... c. Als er nog een financiering moet worden verkregen binnen een termijn van 20 werkdagen nadat de opdrachtgever het bewijs van de financiering aan de aannemer heeft bezorgd; op een andere datum, namelijk... De uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn van de werkzaamheden, die loopt tot de voorlopige oplevering, bedraagt... werkdagen. De volgende dagen worden niet beschouwd als werkdagen: -de zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen; -de dagen waarop de activiteit van de onderneming wordt stopgezet wegens de wettelijke vakantie en de inhaalrust; -de dagen waarop ongunstige weersomstandigheden (regen, vorst of blijvende sneeuw) het werk gedurende ten minste vier uur onmogelijk maken, op voorwaarde dat die omstandigheden worden genoteerd in het werfboek (10) en één keer per maand worden gesignaleerd aan de opdrachtgever; - de dagen waarop het werk wordt stopgezet wegens overmacht zoals staking, lock-out, ongevallen e.a.; - de dagen waarop de uitvoering van de overeenkomst op bevel of door toedoen van de opdrachtgever wordt onderbroken; - de dagen uit de periode die begint op de datum van voltooiing van de werken zoals vermeld in de aanvraag tot voorlopige oplevering en die eindigt op het ogenblik dat het proces-verbaal wordt opgemaakt van de voorlopige goedkeuring of weigering van de werkzaamheden; De aannemer kan aanspraak maken op een verlenging van de uitvoeringstermijn voor de uitvoering van bijkomende werken. Die verlenging moet in een afzonderlijke overeenkomst worden vastgelegd. Vertragingsvergoedingen Als de uitvoering van de werkzaamheden door de schuld van de aannemer vertraging heeft opgelopen, moet laatstgenoemde aan de opdrachtgever... EURO per dag betalen als forfaitaire schadevergoeding. Die vergoeding dekt de normale huurprijs die de opdrachtgever zou kunnen ontvangen als hij het afgewerkte gebouw verhuurde, alsook elke andere schade die het rechtstreeks gevolg is van de vertraging van de uitvoering van de werkzaamheden. De vergoeding is pas verschuldigd zodra de opdrachtgever de aannemer per aangetekende brief heeft aangemaand. Die aanmaning heeft uitwerking de derde werkdag nadat ze ter post werd aangetekend. Als de uitvoering van de werkzaamheden door de schuld of op verzoek van de opdrachtgever vertraging heeft opgelopen, en daardoor een vertraging is ontstaan van ten minste 10 werkdagen, heeft de aannemer recht op een schadeloosstelling waarvan het bedrag met de volgende formule moet worden berekend s I= -- x 7% x n, D waarin: I = de schadevergoeding S = de overeenkomstig artikel 5 van deze overeenkomst vastgestelde aannemingsprijs; D = de overeenkomstig artikel 6 van deze overeenkomst vastgestelde uitvoeringstermijn, uitgedrukt in werkdagen; n = het aantal werkdagen begrepen in de aan de opdrachtgever te wijten periode van onderbreking van ten minste 10 werkdagen. 6

7 De vergoeding is pas verschuldigd zodra de aannemer de opdrachtgever per aangetekende brief heeft aangemaand. Die aanmaning heeft uitwerking de derde werkdag nadat ze ter post werd aangetekend. ARTIKEL 7. DE OPLEVERINGEN Er zijn twee opleveringen: een voorlopige oplevering en een eindoplevering (11). De voorlopige oplevering De voorlopige oplevering vindt plaats op het moment dat de werkzaamheden in hun geheel voltooid zijn en het gebouw in gebruik kan worden genomen, ondanks bepaalde geringe onvolkomenheden, op voorwaarde dat die de normale bewoonbaarheid niet in het gedrang brengen. Die onvolkomenheden worden opgenomen in het proces-verbaal. De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw geldt als vermoeden dat de opdrachtgever stilzwijgend de voorlopige oplevering aanvaardt, behoudens tegenbewijs. De te volgen procedure 1. Wanneer de werkzaamheden naar het oordeel van de aannemer voltooid zijn, vraagt hij de voorlopige oplevering aan met een ter post aangetekend schrijven gericht aan de opdrachtgever. De opdrachtgever moet binnen vijftien kalenderdagen nadat de aangetekende brief is verstuurd, aan dat verzoek gevolg geven. Doet hij dat niet, dan maant de aannemer hem daartoe aan via een deurwaardersexploot. Als de opdrachtgever niet is verschenen op de datum die in het deurwaardersexploot voor de oplevering werd bepaald, wordt hij geacht de voorlopige oplevering van het gebouw zonder enig voorbehoud te aanvaarden. 2. De voorlopige oplevering vindt ten vroegste plaats op de vijftiende dag na de datum waarop de aannemer de kennisgeving van de oplevering heeft verstuurd of het deurwaardersexploot heeft laten afgeven. 3.Beide partijen moeten samen een schriftelijk proces-verbaal opmaken van goedkeuring van de voorlopige oplevering. Die akte moet de bevindingen bevatten van een architect die de opdrachtgever heeft gekozen en die bij de voorlopige oplevering aanwezig is en zijn bevindingen ondertekent. De akte moet de nog niet uitgevoerde werken en de nog bestaande onvolkomenheden beschrijven, en de waarde ervan bepalen. Ze moet tevens vastleggen binnen welke termijn de aannemer de herstellings- of aanpassingswerkzaamheden moet uitvoeren. Tenzij anders werd overeengekomen in het proces-verbaal, bedraagt die termijn dertig kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal. Wanneer de aannemer de termijn niet naleeft, zal hij een verwijlvergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig de bepaling van artikel 6. 4.Indien op het moment van de geplande voorlopige oplevering een proces-verbaal van weigering (12) wordt opgemaakt, moeten daarin de redenen voor de weigering worden opgenomen. In dat geval kan de aannemer een nieuwe voorlopige oplevering aanvragen nadat hij de nodige herstellings- of aanpassingswerken heeft uitgevoerd. De partijen kunnen ook in der minne een deskundige aanstellen om na te gaan of de oplevering kan plaatsvinden en de eventuele herstellings-of aanpassingswerken vast te stellen. De gevolgen van de voorlopige oplevering 7

8 De aannemer is gedekt voor alle zichtbare gebreken die niet werden opgetekend in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering. Onder 'zichtbare gebreken' wordt verstaan alle gebreken die door de opdrachtgever zijn waar te nemen. Daarnaast beginnen de waarborgtermijnen, die verder worden omschreven in artikel 11 van deze overeenkomst, vanaf de voorlopige oplevering te lopen. De eindoplevering De eindoplevering vindt plaats één jaar na de voorlopige oplevering. De procedureregels die gelden voor de voorlopige oplevering, zijn hier onverkort van toepassing. ARTIKEL 8. DE EIGENDOMSOVERDRACHT De opdrachtgever wordt eigenaar van het gebouw naarmate de grondstoffen, materialen en producten in de grond of in het in aanbouw zijnde gebouw worden geplaatst en verwerkt. ARTIKEL 9. DE OVERDRACHT VAN DE RISICO' S De overdracht van de risico's bedoeld bij de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek heeft plaats bij de voorlopige oplevering. ARTIKEL 10. DE FINANCIËLE BESCHERMING VAN DE OPDRACHTGEVER (13) 1. Indien aannemer erkend: borgstelling (7) In de veronderstelling dat de aannemer, wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werkzaamheden betreft, voldoet aan de eisen van de wet van 20 maart 1991, houdende erkenning der aannemers, d.w.z. dat hij erkend is in de categorie...klasse... onder het nummer... gaat hij overeenkomstig de wets-en reglementsbepalingen terzake, de verbintenis aan om een borgtocht te stellen: - in speciën - in publieke fondsen - in de vorm van een gezamenlijke en solidaire borgstelling - in de vorm van een globale borgstelling. Het bedrag van de borgtocht is gelijk aan 5 % van de overeengekomen prijs, afgerond op het hogere duizendtal, en komt neer op... EURO. Binnen dertig kalenderdagen na de ondertekening van de overeenkomst zal de aannemer aan de opdrachtgever een door de Deposito- en Consignatiekas ondertekend bewijs bezorgen van die borgtocht. Wanneer de aannemingsovereenkomst onder een opschortende voorwaarde is gesloten, begint de termijn van dertig dagen te lopen op de dag waarop de aannemer er kennis van heeft dat aan de opschortende voorwaarde is voldaan. Als de aannemer dat bewijs niet voorlegt, staat het de opdrachtgever vrij om zich vóór de voorlopige oplevering op de nietigheid van de overeenkomst te beroepen. Bij vertraging in de uitvoering of bij volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de overeenkomst, te wijten aan de aannemer, mag de opdrachtgever de sommen die hem toekomen wegens het geleden nadeel, voorafnemen op het bedrag van de borgtocht. Nadat beide partijen daartoe de nodige tegensprekelijke vaststellingen hebben gedaan, moet de opdrachtgever zich hiervoor wenden tot de bevoegde rechtbank. 8

9 De borgtocht wordt per helften vrijgemaakt, de eerste helft bij de voorlopige oplevering, de tweede bij de eindoplevering. Daartoe moet de opdrachtgever binnen vijftien kalenderdagen na de aanvraag van de aannemer aan de Deposito- en Consignatiekas opheffing verlenen van de eerste of de tweede helft van de borgtocht al naargelang het geval. Als hij dat niet binnen die termijn doet, is hij bij wijze van schadevergoeding aan de aannemer een verwijlvergoeding verschuldigd op het bedrag van de borgtocht waarvoor geen opheffing werd verleend. Die vergoeding wordt berekend naar rata van het aantal kalenderdagen vertraging tegen de wettelijke rentevoet. 2. Indien aannemer niet erkend: voltooiingswaarborg Wanneer de aannemer niet erkend is overeenkomstig de wet van 20 maart 1991, houdende erkenning der aannemers, verbindt (14)... zich als hoofdelijke borg van de aannemer ertoe om aan de opdrachtgever de sommen te betalen die nodig zijn voor de voltooiing van het gebouw als de aannemer in gebreke blijft. De aannemer moet de opdrachtgever binnen dertig kalenderdagen na de ondertekening van de aannemingsovereenkomst het bewijs van de borg bezorgen. Wanneer de aannemingsovereenkomst onder een opschortende voorwaarde is gesloten, begint de termijn van dertig dagen te lopen op de dag waarop de aannemer er kennis van heeft dat aan de opschortende voorwaarde is voldaan. Als de aannemer dat bewijs niet voorlegt, staat het de opdrachtgever vrij om zich vóór de voorlopige oplevering op de nietigheid van de overeenkomst te beroepen. De verbintenis van de borg eindigt bij de voorlopige oplevering van de werkzaamheden. of Indien aannemer niet erkend: terugbetalingswaarborg Wanneer de aannemer niet erkend is overeenkomstig de wet van 20 maart 1991, houdende erkenning der aannemers, verbindt (14)... zich als hoofdelijke borg van de aannemer ertoe om, wanneer het contract wordt ontbonden wegens niet-voltooiing, de aan de aannemer betaalde sommen terug te betalen. De aannemer moet de opdrachtgever binnen dertig kalenderdagen na de ondertekening van de aannemingsovereenkomst het bewijs van de borg bezorgen. Wanneer de aannemingsovereenkomst onder een opschortende voorwaarde is gesloten, begint de termijn van dertig dagen te lopen op de dag waarop de aannemer er kennis van heeft dat aan de opschortende voorwaarde is voldaan. Als de aannemer dat bewijs niet voorlegt, staat het de opdrachtgever vrij om zich vóór de voorlopige oplevering op de nietigheid van de overeenkomst te beroepen. De verbintenis van de borg eindigt bij de voorlopige oplevering van de werkzaamheden. ARTIKEL 11. DE WAARBORGEN VAN DE AANNEMER 1. De gebreken die de stevigheid van het gebouw aantasten (10-jarige aansprakelijkheid) Die waarborg wordt krachtens de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek verleend gedurende een termijn van tien jaar, die ingaat bij de voorlopige oplevering en die geldt voor de opeenvolgende eigenaars van het gebouw. De rechtsvordering moet tegen de aannemer worden ingesteld. Eventuele herstellingswerkzaamheden aan het gebouw die geen grote werken zijn, doen geen nieuwe tienjarige termijn lopen. Die zijn onderworpen aan een voorlopige en een definitieve oplevering. De voorwaarden van beide opleveringen en andere belangrijke punten van de herstellingswerken zoals de prijs, uitvoeringstermijn, werkwijze..., moeten in een aparte overeenkomst worden bepaald. 2. De andere gebreken 9

10 a) Aan de materialen De bouwheer kan beroep doen op de fabrieksgarantie, onverminderd de dwingende regels van het gemeen recht (15). b) Aan de uitgevoerde werken (7) De partijen wensen de waarborg als volgt te regelen De aannemer waarborgt de verborgen verbreken die zich manifesteren gedurende de hierna bepaalde termijnen die een aanvang nemen bij de voorlopige oplevering of op de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. Het verborgen gebrek wordt verondersteld aanwezig te zijn op het ogenblik van de voorlopige aanvaarding. De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de opdrachtgever. De volgende termijnen worden overeengekomen voor de uitvoering van de werkzaamheden: dakwerken schilder- en behangwerken centrale verwarming sanitair schrijnwerk bepleistering elektriciteit lood- en zinkwerk..... andere de partijen bepalen zelf niets, waardoor de volgende waarborgregeling geldt: De aannemer blijft overeenkomstig de principes van het gemeen recht (16) aansprakelijk voor de verborgen gebreken die zich voordoen na de voorlopige oplevering. De vordering tegen de aannemer kan niet langer worden uitgeoefend dan tien jaar, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd, met uitzondering van de vorderingen m.b.t. de schilder- en behangwerken die niet langer kunnen worden uitgeoefend dan één jaar, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering of de datum waarop de onvolkomenheden werden hersteld en opgeleverd. c) De hierbovenvermelde waarborgen worden verleend op voorwaarde dat de opdrachtgever elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen een maand schriftelijk aan de aannemer meldt. Niet-tijdig melden impliceert dat er niet meer wordt hersteld of dat geen vergoeding kan worden gevraagd. d) De aannemer is verder aansprakelijk: 1. voor de volledige en goede uitvoering en de bewaring van het gebouw tot op de dag van de voorlopige oplevering; 2. voor de schade aan de roerende en onroerende goederen die aan het bouwterrein aanpalen, voor zover die het gevolg is van een bewezen fout van de aannemer. 3. De aannemer is niet aansprakelijk voor:(17) a) De gebreken van grondstoffen, materialen en producten van een bepaalde kwaliteit, herkomst of type en hun verwerking, opgelegd door de opdrachtgever ondanks het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van de aannemer, op voorwaarde dat hem bij de verwerking geen fout ten laste kan worden gelegd. b) De gebreken aangebracht door de gebruiker van het gebouw na de voorlopige oplevering. 10

11 c) De schade aan de roerende en onroerende goederen die aan het bouwterrein aanpalen en die het onvermijdelijk gevolg is van de uitvoering van de werkzaamheden maar niet te wijten is aan een fout van de aannemer. Hij is dus niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. ARTIKEL 12. DE SCHADEVERGOEDING BIJ HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK AFZIEN VAN DE UITVOERING VAN DE OVEREENGEKOMEN WERKZAAMHEDEN Als de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de uitvoering van de geplande werkzaamheden, verbindt hij zich ertoe om de aannemer te vergoeden voor alle kosten die de aannemer heeft gemaakt met het oog op de uitvoering van de eventueel aan hem onttrokken werkzaamheden alsook voor de gederfde winst. ARTIKEL 13. OVERHEIDSTEGEMOETKOMINGEN De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting, waarvan als bijlage bij deze overeenkomst de desbetreffende basisvoorwaarden zijn opgenomen. ARTIKEL 14. DE NIETIGHEID VAN EEN BEDING OF VAN DE OVEREENKOMST Elk beding strijdig met de artikelen 3 tot 6 en 8 tot 11 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, alsook met de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van artikel 8, alinea 2 van dezelfde wet, dat in enig document als aanvulling bij deze aannemingsovereenkomst voorkomt, wordt voor niet geschreven gehouden. Bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12 van voormelde wet, kan de opdrachtgever zich voor de voorlopige oplevering beroepen op de nietigheid van deze overeenkomst of van het met de wet strijdig beding. Deze bepalingen luiden als volgt: Art ik el 7. De overeenkomsten bedoeld in artikel 1 alsmede de beloften van zodanige overeenkomsten moeten: a) de identiteit van de eigenaar van de grond en van de bestaande opstallen vermelden; b) de datum van uitgifte van de stedenbouwkundige vergunning en de voorwaarden van die vergunning vermelden of de overeenkomst omtrent de opschortende voorwaarde van het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning; in dit laatste geval dient de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning zich ertoe te verbinden zijn medecontractant in het bezit te stellen van een voor eensluidend verklaard afschrift van deze vergunning en van de voorwaarden ervan binnen de maand van de ontvangst van kennisgeving van de beslissing nopens de bouwaanvraag; b bis) vermelden of de koper of de opdrachtgever de overeenkomst al dan niet afhankelijk maakt van de opschortende voorwaarde van het bekomen van een financiering voor een minimaal vastgesteld bedrag aan te bepalen voorwaarden; deze opschortende voorwaarde kan nooit langer gelden dan drie maanden, te rekenen vanaf de datum van afsluiting van de overeenkomst; c) de nauwkeurige beschrijving inhouden van de privatieve en van de gemeenschappelijke gedeelten die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst; d) als bijlage, de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft. De wijze waarop en de materialen waarmee deze werken zullen worden uitgevoerd moeten uitdrukkelijk vermeld worden en eventueel of en onder welke voorwaarden hiervan kan worden afgeweken. Deze plannen en bestekken dienen ondertekend te zijn door een tot de 11

12 uitoefening van dat beroep in België toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, dient een afschrift van de in authentieke vorm opgemaakte basisakte en van het reglement van medeeigendom toegevoegd te worden. De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan gedekt worden door de verklaring van de notaris, in deze akte, dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn; e) de totale prijs van het huis of van het appartement of, in desbetreffende geval, de totale prijs van de verbouwing of de uitbreiding; Deze prijs omvat alle werken die nodig zijn voor de normale bewoonbaarheid; e bis) het bestaan vermelden van de gewestelijke overheidstegemoetkomingen inzake huisvesting en als bijlage van de overeenkomst de desbetreffende basisvoorwaarden meedelen; f) de aanvangsdatum van de werken, de uitvoerings- of leveringstermijn en de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering of levering vermelden; deze vergoedingen moeten minstens met een normale huurprijs van het afgewerkte goed waarop de overeenkomst betrekking heeft, overeenstemmen; g) de wijze bepalen waarop de oplevering geschiedt; h) de erkenning van partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde gegevens en stukken. De overeenkomst vermeldt in ieder geval in een afzonderlijk lid, in andere en vette lettertekens, dat de koper of de opdrachtgever het recht heeft de nietigheid van de overeenkomst of de nietigheid van een met de wet strijdig beding in te roepen bij niet-nakoming van de bepalingen van of krachtens de artikelen 7 en 12, waarvan de tekst integraal in de overeenkomst moet worden opgenomen. De Koning kan de minimumvoorwaarden bepalen waaraan de bepalingen van dit artikel moeten beantwoorden. Art ik el 12. Wanneer de verkoper of de aannemer wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft, voldoet aan de eisen van de wet van 20 maart 1991, houdende erkenning der aannemers, is hij verplicht zekerheid te stellen, waarvan de Koning het bedrag bepaalt, alsmede de wijze waarop ze wordt gedeponeerd en bevrijd. Wanneer de verkoper of de aannemer aan de eisen van de wet van 20 maart 1991, zoals bepaald in voorgaande alinea, niet voldoet, is hij ertoe gehouden te waarborgen hetzij de voltooiing van het huis of van het appartement, of in het desbetreffende geval, van de verbouwing of uitbreiding, hetzij, bij ontbinding van het contract wegens niet-voltooiing de terugbetaling van de gestorte bedragen. De Koning bepaalt de aard van de waarborg en de voorwaarden waaronder deze wordt verleend, alsook de wijze waarop de koper of de opdrachtgever daarvan wordt ingelicht. Deze hebben op die waarborg een voorrecht, dat rang neemt onmiddellijk na het voorrecht voorzien in artikel 27, 5, van de Hypotheekwet. ARTIKEL 15. BEVOEGDHEIDSBEDING (18) Elk technisch geschil met betrekking tot de uitvoering van de werken die het voorwerp uitmaken van het huidige contract, kan op verzoek van één der bouwparticipanten aanhangig gemaakt worden voor de Verzoeningscommissie Bouw. Eenmaal de Verzoeningscommissie kennis heeft gekregen van het geschil, kunnen de andere bouwparticipanten die de huidige bevoegdheidsclausule hebben aanvaard, zich niet meer onttrekken aan de bevoegdheid van de Verzoeningscommissie. De Verzoeningscommissie kan een deskundige-verzoener, desgevallend bijgestaan door een sapiteur, aanduiden die optreedt overeenkomstig het reglement van de Verzoeningscommissie Bouw. Deze deskundige staat de bouwpartijen bij met zijn technische kennis en streeft in de eerste plaats de verzoening na. In geval van niet-verzoening, stelt de deskundige-verzoener een gemotiveerd technisch verslag op dat bindend is voor de betrokken bouwparticipanten. 12

13 De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement en er volledig mee in te stemmen. Elke partij verbindt er zich toe deze clausule in te lassen in de overeenkomsten die zij afsluit met derden, met het oog op de uitvoering van het huidige contract. ARTIKEL 16. DIVERSE BEPALINGEN Opgemaakt te...in...exemplaren op... waarvan elke partij verklaart een exemplaar te hebben ontvangen. De partijen verklaren dat zij reeds vijftien dagen kennis hebben van de bepalingen van deze overeenkomst en van de bescheiden en gegevens waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen. De aannemer De opdrachtgever (19) 13

14 Bijlage gevoegd bij onderhavige overeenkomst (1) Vul naam, voornaam, woonplaats (straat, nr., gemeente) in van de opdrachtgever. Vermeld desgevallend beide echtgenoten, aangevuld met de bepaling: gehuwd onder het stelsel van...,... (2) Vul naam, voomaam, woonplaats (straat, nr., gemeente) en telefoonnummer van kantoor in van de aannemer. Vermeld voor een vennootschap: de benaming van de rechtspersoon, de juridische vorm, het adres, het telefoonnummer, vertegenwoordigd door... (naam, voomaam,hoedanigheid), hiertoe gemachtigd op grond van artikel... van de statuten, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van..., bladzijde... (3) De opdrachtgever kan te allen tijde nagaan of de contracterende aannemer(s) op dat moment geregisteerd is (zijn). Hiervoor kan hij zich wenden tot het ministerie van Financiën (02/ of 02/ : ma, woe en vrij tijdens de kantooruren; voor dringende gevallen kan contact opgenomen worden met de plaatselijke taxatiediensten). Het werken met een niet-geregisteerd aannemer kan voor de bouwheer bepaalde verplichtingen en en risico's inhouden. Zo kan hij verplicht worden inhoudingen te doen op de facturen die de niet-geregisteerde aannemer voorlegt (15% voor de RSZ en 15 % voor de fiscus) en kan hij medeaansprakelijk gesteld worden voor de schulden die de aannemer heeft t.o.v. de fiscus en/of de R.S.Z Voor meer informatie kunt U zich richten tot uw beroeps- of verbruikersorganisatie. (4) Vermeld naam, voornaam, kantooradres en telefoon. (5) Dat is alleen van toepassing als de grond gelegen is in een verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning vereist is. (6) Een bodemattest is vereist bij elke overeenkomst tot overdracht van een grond. Het moet worden aangevraagd bij OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De aanvraag moet gebeuren aan de hand van een aanvraagformulier dat bij de OVAM of op de gemeente kan worden verkregen. In het Brusselse Gewest en het Waalse Gewest is geen bodemattest vereist. (7) Geef aan met een X welke keuze U maakt en vul de gepaste gegevens in. (8) Geef een nauwkeurige beschrijving van de indeling van het gebouw. U kunt ook verwijzen naar de plannen en het bestek. (9) De term p is de nieuwe prijs na herziening. Deze wordt bekomen door de overeengekomen prijs (P) te vermenigvuldigen met het getal dat bekomen wordt na het uitvoeren van de bewerkingen die tussen haakjes staan. De waarde van de parameters a en b samen mag hoogstens 0, 80 bedragen en de waarde van de parameter a mag niet groter zijn dan 0, 50, de waarde van de parameter c moet ten minste 0, 20 bedragen. Partijen kunnen zich hier opnieuw laten bijstaan door hun beroeps- of verbruikersorganisatie. s In de term a --- is: 14

15 S S = het gemiddeld uurloon, van kracht op de datum van de ondertekening van het contract, verhoogd met het door het ministerie van Verkeer- en Infrastructuur op dezelfde datum aangenomen totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen; s = hetzelfde gemiddeld uurloon, van kracht vóór de aanvangsdatum van de werkzaamheden waarop de gevraagde gedeeltelijke betaling betrekking heeft, verhoogd met het door het ministerie van Verkeer- en Infrastructuur op dezelfde datum aangenomen totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen. i In de term b--- vertegenwoordigen I en I het maandelijks indexcijfer vastgesteld door de Commissie van de prijslijst van de bouwmaterialen van het ministerie van Economische Zaken, meer bepaald: i = het indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de aanvangsdatum van de werkzaamheden waarop de gevraagde gedeeltelijke betaling betrekking heeft. I = het indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand waarin de overeenkomst werd gesloten; (10) In het werfboek, dat dagelijks wordt bijgehouden, moeten de volgende zaken worden opgetekend: werkzaamheden die hebben plaatsgehad, dagen waarop niet werd gewerkt en de reden waarom, gebruikte materialen. (11) De voorlopige oplevering bestaat uit een plaatsbezoek in aanwezigheid van de bouwheer, diens architecten de aannemer en kan slechts geschieden na de ' voltooiing en mits het gebouw bewoonbaar is. Eventuele onvolkomenheden of gebreken worden opgenomen in een geschrift (proces-verbaal). Daarna heeft de bouwheer één jaar de tijd om het gebouw te leren kennen en gebreken die nog niet zichtbaar waren bij de voorlopige oplevering alsnog te signaleren aan de aannemer, die deze gebreken desgevallend moet herstellen. Deze proefperiode wordt afgesloten met een definitieve oplevering, zijnde een laatste plaatsbezoek waarop nog eventuele onvolkomenheden of gebreken kunnen worden vastgesteld. (12) De bouwheer kan in de mening verkeren dat het gebouw nog te grote gebreken vertoont om bewoond te worden of als voltooid te worden beschouwd. In dat geval weigert hij de oplevering. Een proces-verbaal van weigering is een document ondertekend door de opdrachtgever, de aannemer en de architect, waarin gedetailleerd wordt vermeld waarom wordt geweigerd over te gaan tot de oplevering en welke werkzaamheden de aannemer moet uitvoeren om tot de oplevering te kunnen overgaan. (13) Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de al dan niet erkende aannemer (niet te verwarren met de al dan niet geregistreerde aannemer). De erkende aannemer werkt meestal voor publieke aanbestedingen en wordt daarom juist onderworpen aan een bijzonder controlestelsel met strenge financiële en boekhoudkundige eisen. Hij stelt tot zekerheid een waarborg tot beloop van 5% van de aannemingssom. In het geval beroep wordt gedaan op de niet-erkende aannemer, moet deze laatste een bankwaarborg aanvragen die ofwel de voltooiing dekt ofwel de terugbetaling. De voltooiingswaarborg garandeert de opdrachtgever dat, als de aannemer failliet gaat, er middelen zijn om het gebouw door een andere aannemer te laten voltooien. De terugbetalingswaarborg garandeert de opdrachtgever dat, als de overeenkomst wordt ontbonden omdat de aannemer failliet is gegaan, hij de sommen zal terugkrijgen die hij reeds heeft betaald voor werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd. 15

16 Partijen duiden aan voor welke waarborg wordt gekozen. (14) Vermeld de kredietinstelling als bedoeld in de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, of een hypotheekondememing als bedoeld in de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. (15) De klant krijgt dezelfde garanties als de aannemer t. o. v. de fabrikant en geniet daarenboven van de waarborgen waarvan de aannemer krachtens de wet en de rechtspraak niet mag afwijken. (16) Krachtens deze principes kan de bouwheer elk gebrek die hij niet kon kennen ten tijde van de oplevering verhalen op de aannemer, mits hij bewijst dat het gebrek bestond op het ogenblik van de oplevering en van de aannemer een fout heeft begaan. Hij stelt zijn vordering tijdig in. (17) De bouwheer kan steeds worden aangesproken voor schade aan de aanpalende gebouwen. Daarom wordt de opdrachtgever aangeraden om zich vanaf de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren tegen brand en tegen schade aangericht aan derden ten gevolge van de bouwwerkzaamheden (o.a. buren). (18) Het procedurereglement kunt U bekomen op het secretariaat van de Verzoeningscommissie Bouw, Hoogstraat 139 te 1000 Brussel, tel ; fax 02/ (19) Laat de handtekening van de opdrachtgever voorafgaan door de eigenhandig geschreven vermelding 'gelezen en goedgekeurd. Opgesteld door: NACEBO TEST AANKOOP Spastraat 8 Hollandstraat Brussel 1060 Brussel juli

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING

ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING ALGEMENE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR DE BOUW VAN EEN WONING Tussen 1.. optredend als opdrachtgever, en 2.. ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer..., optredend als aannemer,

Nadere informatie

1 de regionale Huisvestings- en Landmaatschappijen en hun erkende maatschappijen;

1 de regionale Huisvestings- en Landmaatschappijen en hun erkende maatschappijen; WET van 3 MEI 1993, ook "wet Breyne" genoemd tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (B.S.19.VI.1993) Artikel 1.

Nadere informatie

A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T

A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T A A N N E M I N G S O V E R E E N K O M S T TUSSEN 1. De naamloze vennootschap L&D Projects, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0479.500.692, met zetel te 2000 Antwerpen,

Nadere informatie

AANNEMINGSOVEREENKOMST CONFORM MET DE WET BREYNE

AANNEMINGSOVEREENKOMST CONFORM MET DE WET BREYNE Dit model van overeenkomst werd opgemaakt overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vervat in de wet van 9 juli 1971 en het uitvoeringsbesluit van 21 oktober 1971 tot regeling van de woningbouw en de

Nadere informatie

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten:

De wet is van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de eigendomsoverdracht. 1. Het voorwerp van de overeenkomsten: Hoofdstuk8 De wet-breyne De wet-breyne is een bijzondere wetgeving tot regeling van de overeenkomsten betreffende de eigendomsoverdracht van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning of van verkopen op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BHD

Algemene voorwaarden BHD Algemene voorwaarden BHD Dit zijn de algemene voorwaarden van de BVBA BHD, met zetel te 2980 Zoersel, Sint-Antoniusbaan 299, met ondernemingsnummer 0865 873 171. Deze algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOOR. Tussen 1. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres)... hierna de verhuurder genoemd

HUUROVEREENKOMST KANTOOR. Tussen 1. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres)... hierna de verhuurder genoemd HUUROVEREENKOMST KANTOOR Tussen 1. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres)... hierna de verhuurder genoemd en 2. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam, adres, ondernemingsnummer en eventueel RPR)

Nadere informatie

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING

MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING MODEL VAN TIJDELIJKE EN PRECAIRE GEBRUIKSOVEREENKOMST WAARSCHUWING Dit model houdt geenszins een vrijstelling in van de verplichting om een deskundige te raadplegen om, indien nodig, de regels per geval

Nadere informatie

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen

Tot eigendomsovergang van een gebouw / tot verbintenis te bouwen Woningbouw De woningbouwwet poogt de misbruiken die in de bouwsector bestonden en die het burgerlijk wetboek niet konden voorzien, te sanctioneren en te elimineren. De wet vormt een dwingende aanvulling

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING?

DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING? De Wet Breyne DE WET BREYNE VOOR WIE GELDT DE WETTELIJKE BESCHERMING? DE DOOR DE WET BEOOGDE OVEREENKOMSTEN» Vallen dus niet onder de wet» Verbouwingswerken?» Studieovereenkomsten UITGESLOTEN OVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 351

BIJZONDER BESTEK NR. 351 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 351 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht betreft de aanpassing van de elektrische installaties

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING. Dit BIJZONDER DEEL prevaleert op het ALGEMEEN DEEL. Blz. 1 BIJZONDER DEEL REGLEMENT VAN MEDE-EIGENDOM RESIDENTIE SERVAAS BLOK B3-B4 te Diepenbeek VOORAFGAANDE UITEENZETTING Voor dit gebouw is het ALGEMEEN DEEL van het reglement van medeeigendom, dat gehecht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. Hendriks Asbestsanering B.V., hierna te noemen Hendriks, is een onderneming, die zich bezig houdt met het in opdracht van natuurlijke en rechtspersonen

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden Algemene verkoopsvoorwaarden Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, van de bestelbon of in de (aannemings)overeenkomst en waarvoor de klant zijn akkoord heeft gegeven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Opdrachtnemer: VK Afbouw (KVK 70921547), die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en schilders-, timmer-

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba)

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN (Tyco Electronics Raychem bvba) 1. TOEPASSING Onze aankopen vallen uitsluitend onder de toepassing van deze Algemene Aankoopvoorwaarden en van de Bijzondere Voorwaarden van

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

WET BREYNE INHOUDSTAFEL

WET BREYNE INHOUDSTAFEL WET BREYNE INHOUDSTAFEL INLEIDING 3 HOOFDSTUK I: SYNTHESE VAN DE PRINCIPES VAN DE WET 4 DE BEGUNSTIGDEN VAN DE WETTELIJKE BESCHERMING 4 DE DOOR DE WET BEOOGDE OVEREENKOMSTEN UITGESLOTEN OVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

INDIEN ER ASBEST WORDT AANGETROFFEN ZIT DIT NOOIT IN DE OPDRACHT, DAN MOET ER DOOR OPDRACHTGEVER EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF WORDEN INGEHUURD!

INDIEN ER ASBEST WORDT AANGETROFFEN ZIT DIT NOOIT IN DE OPDRACHT, DAN MOET ER DOOR OPDRACHTGEVER EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF WORDEN INGEHUURD! Algemene Voorwaarden INDIEN ER ASBEST WORDT AANGETROFFEN ZIT DIT NOOIT IN DE OPDRACHT, DAN MOET ER DOOR OPDRACHTGEVER EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF WORDEN INGEHUURD! Opdrachtbevestiging deze opdrachtbevestiging

Nadere informatie

A L G E M E N E A A N N E M I N G S V O O R W A A R D E N V O O R W E R K E N

A L G E M E N E A A N N E M I N G S V O O R W A A R D E N V O O R W E R K E N A L G E M E N E A A N N E M I N G S V O O R W A A R D E N V O O R W E R K E N Artikel 1 - Definities De Aannemer BVBA DDKA Group met ondernemingsnummer 0434.778.744 en maatschappelijke zetel te Hoboken,

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Overeenkomst huwelijksbemiddeling

Overeenkomst huwelijksbemiddeling Overeenkomst huwelijksbemiddeling De klant heeft gedurende zeven werkdagen 1 te rekenen van de dag volgend op die van de ondertekening van de overeenkomst, het recht om deze op te zeggen, kosteloos en

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities.

(van toepassing vanaf ) HOOFDSTUK I. - Definities. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 1999 betreffende het verlaagd tarief van de successierechten in geval van overdracht van kleine en middelgrote ondernemingen (van toepassing

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK

OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK BIJLAGE Bijlage nr. 1 BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE BEGELEIDING VAN KUNSTINTEGRATIE IN DE NIEUWBOUW VAN KASTERLINDEN Opdrachtgevend

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Aanleg fietspad te Lochristi langs spoorlijn Gent-Antwerpen

Aanleg fietspad te Lochristi langs spoorlijn Gent-Antwerpen Provinciaal Administratief Centrum "Het Zuid" directie Ruimte Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel. 09-267 76 00 - fax 09-267 76 99 Offerte R03-LAF-2010-008 Lochristi Aanleg fietspad te Lochristi langs

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN OMRON ELECTRONICS N.V.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN OMRON ELECTRONICS N.V. 01 Algemene beschikkingen De verkoper erkent geen enkele wijziging of toevoeging aan deze verkoopvoorwaarden welke van toepassing zijn op alle offertes en overeenkomsten, met uitsluiting van de eventuele

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die opdracht bedrijfsmatig werk verricht en zich jegens de consument heeft verbonden

niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die opdracht bedrijfsmatig werk verricht en zich jegens de consument heeft verbonden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau

Algemene voorwaarden Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau Algemene voorwaarden Jan de Boer Tuinontwerp & Adviesbureau Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling

Hoofdstuk 1: Algemene bepaling MODEL VAN OVEREENKOMST BIJLAGE 2 Tussen: de Provincie Oost-Vlaanderen, met zetel in het Provinciehuis, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent, vertegenwoordigd door de deputatie, voor wie optreden de heer (voornaam

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rens de Jonge

Algemene voorwaarden Rens de Jonge Algemene voorwaarden Rens de Jonge Artikel 1 Definities 1. Rens de Jonge: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Lissestraat 11, 6843KH te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE DIENSTVERLENING TUSSEN: wonende te handel drijvende onder de naam en ingeschreven in de KBO met nummer. De vennootschap.. en ingeschreven in de KBO met nummer. vertegenwoordigd

Nadere informatie

1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene

1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied 1.1 Elke bestelling wordt uitsluitend uitgevoerd conform de hierna volgende algemene voorwaarden, die tevens worden vermeld op de website www.toptext.be, en die de klant

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten.

1.3 Werk: Het totaal van de tussen de consument en de DFS overeengekomen werkzaamheden en leveringen van de daartoe te verwerken producten. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Consument: Een natuurlijk persoon of een vereniging van eigenaren, niet handelend in de uitoefening van beroep

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011

Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Reglement Renteloze lening jeugdlokalen Goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2011 Gemeente Laakdal Kerkstraat 21 2430 Laakdal info@laakdal.be www.laakdal.be Jeugddienst Laakdal Kerkstraat 21

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Reglement renteloze leningen aan verenigingen

Reglement renteloze leningen aan verenigingen Reglement renteloze leningen aan verenigingen goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2004 gepubliceerd op www.westerlo.be op 13 juni 2018 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Artikel 2 1 Artikel

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Meulenberg Training & Coaching

Algemene Voorwaarden - Meulenberg Training & Coaching Algemene Voorwaarden - Meulenberg Training & Coaching Dit zijn de algemene voorwaarden van Meulenberg Training & Coaching ( Opdrachtnemer ). Het adres van Meulenberg Training & Coaching is Korenstraat

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie