Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding aannemer aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding aannemer aan het Centrum Voor Avondonderwijs."

Transcriptie

1 Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, Maak van je opleiding aannemer een succes! Beste toekomstige student, Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding aannemer aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Op de volgende pagina s vind je een hoofdstuk en de volledige inhoudstafel van deze opleiding terug. Ook krijg je alle nodige informatie over je docent en de werking van onze school. Neem deze info rustig door, zo krijg je een goed beeld van de inhoud van de cursus en weet je zeker dat je voor de opleiding kiest die het beste bij jou past! Alle diploma s die je via het Centrum Voor Avondonderwijs behaalt zijn erkend en uitermate praktijken dus jobgericht! Jouw docent heeft immers zélf een succesvolle carrière als Aannemer. We geven les in kleine groepen zodat jij écht kan rekenen op persoonlijke begeleiding. Dit is jouw garantie voor een kwaliteitsvolle opleiding. Heb je nog vragen? Bel ons gerust op het nummer of stuur een naar. Onze opleidingsconsulenten beantwoorden al jouw vragen en geven je persoonlijk advies over je studiekeuze. Blader je graag door de volledige cursus? Ook dat kan. Ze zijn in de drie campussen beschikbaar (je vindt de adressen bovenaan deze pagina). Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken, kom gewoon vrijblijvend tussen 8u30 en 17u00 (in Antwerpen tot 18u30) langs. Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie! Jo Vandevelde Centrum Voor Avondonderwijs 1

2 Aannemer: erkende opleiding en examengerichte cursus De opleiding algemeen aannemer is speciaal geschreven voor mensen die als zelfstandig aannemer willen starten. Om als aannemer een eigen zaak te beginnen moet je beschikken over drie diploma s. Dit zijn het vestigingsattest algemeen aannemer, een attest bedrijfsbeheer en een specifiek vestigingsattest van een bouwberoep of van de elektrotechnische activiteiten. Deze groepslessen bereiden je voor op het examen om het vestigingsattest, ook bekwaamheidsbewijs genoemd, algemeen aannemer te behalen. Dit examen leg je af bij de Centrale Examencommissie in Brussel. Jaarlijks worden er meerdere examens georganiseerd zodat je nooit lang moet wachten. Je legt enkel een theoretisch examen af. Je zal dus geen praktische proeven moeten afleggen. Om je goed voor te bereiden op dit examen bieden we je een spoedcursus aan. Deze cursus bestaat uit 12 lessen ven steeds 3 uur. Je hebt keer in de week les op dezelfde weekdag dat je gestart bent. Na deze 12 weken ben je perfect voorbereid om het examen succesvol af te leggen. Het cursusmateriaal is afgestemd op de examenvragen bij de Centrale Examencommissie. Zo ben je verzekerd dat je opleiding perfect aansluit bij de leerstof die ondervraagd wordt. Als je slaagt voor het examen ontvang je direct je vestigingsattest algemeen aannemer. Hiermee kan je bij een ondernemingsloket je ondernemingsnummer aanvragen als je ook aan alle andere voorwaarden voldoet. 2

3 1 ADMINISTRATIEVE KENNIS 1.1. INLEIDING 1.2. DE VESTIGINGSWET 1.3. DE REGISTRATIE EN ERKENNING ALS AANNEMER DE KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN DE REGISTRATIE DE ERKENNING 1.4. DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERAANNEMER DE BOUWPARTNERS RECHTEN EN PLICHTEN 1.5. DE VOORNAAMSTE BEPALINGEN INZAKE GUNNING EN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN HET GUNNEN VAN DE OPDRACHT HET UITVOEREN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN 1.6. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER DE 10 JARIGE AANSPRAKELIJKHEID DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICHTE EN VERBORGEN GEBREKEN 1.7. DE NOODZAKELIJKE VERZEKERINGEN DE ABR POLIS (Verzekering Alle Bouwplaats Risico s) DE BA POLIS (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid bouwwerken) DE CONTROLE VERZEKERING DE VERZEKERING 10 JARIGE AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERING TEGEN ONDERNEMINGSRISICO S (niet gebonden aan de bouwsector) VERZEKERING PERSOONLIJKE RISICO S 1.8. HET AANEMINGSCONTRACT EN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AANNEMER EN BOUWHEER DE OFFERTE HET AANNEMINGSCONTRACT 3

4 1.8.3 SOORTEN AANNEMINGSCONTRACT RECHTEN EN PLICHTEN VAN BOUWHEER EN AANNEMER DE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER DE PLICHTEN VAN DE BOUWHEER GESCHILLEN 1.9. DE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING HET VLAAMSE GEWEST HET WAALSE GEWEST HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DE UITVOERINGSPLANNEN EN BESTEKKEN DE PLANNEN HET BESTEK DE MEETSTAAT DE PROCEDURES OPVOLGING EN CONTROLE VAN DE WERKEN DE OPLEVERING DE VEILIGHEIDSREGLEMENTERINGEN HET ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ARBEIDSBESCHERMING DE CODEX WELZIJN OP HET WERK DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE WERKEN OP GROTE HOOGTE DE PRINCIPES VAN KWALIFICATIEBELEID EN CERTIFICATIE CERTIFICERING HET INCALCULEREN VAN DE ALGEMENE BOUWONKOSTEN EN HET WERFRISICO ALGEMEEN KOSTPRIJS RAMING VAN DE KOSTEN EEN OFFERTE MAKEN CONCURENTIEEL ZIJN PRIJSONTWIKKELING 4

5 BTW TARIEF NACALCULATIE DE PLANNINGSTECHNIEKEN SOORTEN PLANNING KRITISCH PAD HULPMIDDELEN DE THEORIE VAN HET LEZEN VAN PLANNEN ALGEMEEN DE SCHAAL SOORTEN PLANNEN DE LEGENDE HET VIGNET DE MAATVOERING LIJNTYPES DE MILIEUREGLEMENTERING IVM BODEM EN AFVAL BODEMBEHEER GRONDVERZET BOUW- EN SLOOPAFVAL MILIEUVERGUNNINGEN CLASSIFICERING DUURTIJD DE AANVRAAG 5

6 2 TECHNISCHE KENNIS 2.1. INLEIDING 2.2. DE RUWBOUWACTIVITEITEN GRONDWERKEN EN FUNDERINGEN METSELWERKEN BETONWERKEN 2.3. DE AFWERKING DE STUKADOORWERKEN DEKVLOEREN DE TEGELWERKEN 2.4. DE DAKWERKEN HET PLATTE DAK HELLENDE DAKEN 2.5. DE EINDAFWERKING SCHILDERWERKEN BEHANGWERKEN SOEPELE VLOERBEKLEDING 2.6. DE TECHNISCHE INSTALLATIES CENTRALE VERWARMING SANITAIR BINNENSHUIS SANITAIR BUITENSHUIS ELEKTRISCHE INSTALLATIES 6

7 3 STARTEN ALS ZELFSTANDIG AANNEMER 3.1 INLEIDING 3.2 WAT IS ONDERNEMEN EN WERKEN ALS ZELFSTANDIGE? 3.3 DURVEN ONDERNEMEN! 3.4 WELKE COMMERCIËLE AANPAK IS DE BESTE? 3.5 HOE START JE ALS ZELFSTANDIGE PRAKTISCH 3.6 WELKE PRIJZEN MOET IK VRAGEN? 3.7 OEFENING PRIJZEN 3.8 DE BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW) 3.9 DE BOEKHOUDING VAN DE ZELFSTANDIGE 3.10 DE WINST EN JE BELASTINGEN 3.11 OEFENING WINSTBEREKENING 3.12 HET KOOPCONTRACT TUSSEN DE ONDERNEMER EN DE CLIËNT 3.13 DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EEN ZELFSTANDIG AANNEMER 3.14 HET SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGE 3.15 HEB JIJ DE SMAAK TE PAKKEN? 3.16 OEFENINGEN BIJ STARTEN ALS ZELFSTANDIG ONDERNEMER 7

8 1.8 HET AANNEMINGSCONTRACT EN DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE AANNEMER EN BOUWHEER DE OFFERTE In de meeste gevallen krijg je van een potentiële klant een offerte aanvraag om een bepaald werk te komen uitvoeren. Dit kan onder verschillende vormen gebeuren, bijvoorbeeld door ter plaatse te komen kijken of door een dossier dat je wordt toegestuurd door een architect of studiebureau. Je kunt je ook inschrijven voor een openbare aanbestedingsprocedure voor een bepaald werk. Als aannemer maak je dan een offerte op waarvoor je de werken kan uitvoeren. Deze offerte houdt echter geen enkele verplichting in dat de klant met jou zal werken. Tenzij anders afgesproken, krijg je voor het opmaken van een offerte ook geen vergoeding van je potentiële klant. Het opmaken van een offerte houdt echter wel verplichtingen in voor de aannemer. Indien de klant akkoord is met je voorgestelde kostprijs ben je als aannemer gebonden de werken voor dat bedrag uit te voeren. Het is aangewezen om in je offerte steeds een geldigheidsduur te verwerken zodat je als aannemer niet eindeloos gebonden blijft aan die bepaalde prijs. In je offerte kan je ook algemene voorwaarden opnemen. Indien je klant geen handelaar is, dien je deze voorwaarden uitdrukkelijk aan je klant te kennen te geven zodat je klant deze kan aanvaarden door middel van ondertekening van de voorwaarden. Indien je werkt met een ander document dan je offerte om de overeenkomst vast te leggen dient er in dat document uitdrukkelijk verwezen te worden naar de algemene voorwaarden. 8

9 Nadat je een offerte hebt gemaakt voor een klant of via een openbare aanbestedingsprocedure en je akkoord bent over de prijs van de werken, dien je deze overeenkomst en alle voorwaarden die van toepassing zijn voor beide partijen op papier te zetten. Deze vorm van overeenkomst noemen we een aannemingscontract HET AANNEMINGSCONTRACT Een aannemingscontract is een contract waarbij een ondernemer of aannemer de verbintenis aangaat ten opzichte van een opdrachtgever of bouwheer, een welomschreven werk zelfstandig te verrichten tegen betaling van een bepaalde prijs. De aannemer is onafhankelijk van de opdrachtgever; er is geen band van ondergeschiktheid tussen beiden. De prestatie die de aannemer moet verrichten is een bepaald werk. Je kunt een aannemingscontract zowel schriftelijk als mondeling afsluiten, maar het is aangewezen dit schriftelijk te doen zodat je later gemakkelijk kan terugkomen op de gemaakte afspraken. Bij mondelinge overeenkomsten wordt je na verloop van tijd veelal geconfronteerd met discussies of verschillen in interpretatie van het gegeven woord. Het schriftelijk contract dient te worden ondertekend door elke partij die deelneemt aan de overeenkomst en elke partij dient een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te ontvangen. Ook latere wijzigingen of aanvullingen aan het contract dienen te worden ondertekend door alle partijen. Belangrijke zaken die je best zeker in de overeenkomst opneemt zijn onder andere: Identiteit van alle partijen Naam, voornaam, vennootschapsnaam en vennootschapsvorm (bvba, nv, ) KBO nummer Registratie en/of erkenning (de klant kan dit eisen) 9

10 Voorwerp van de aanneming Een omschrijving van wat de uit te voeren werken zijn. Hier wordt veelal verwezen naar plannen, bestekken en meetstaten van een architect of studiebureau. Belangrijk is ook de grenzen van de aanneming te omschrijven, met andere woorden tot welke mate je dient af t e werken (vb. uitplamuren van gepleisterde wanden kan gebeuren door de stukadoor, maar ook door de schilder) Prijs Hier kan worden verwezen naar je gemaakte offerte, maar dit kan ook een ingevulde meetstaat zijn van een architect of een ander document. Verder in dit hoofdstuk komen we terug op welke soorten aannemingsovereenkomst er bestaan. Deze verschillen hebben meestal betrekking op de wijze waarop de prijs van de aanneming werd bepaald. Uitvoeringstermijn Startdatum van de werken. Aantal werf of kalenderdagen. Hoe wordt er omgegaan met weerverlet. Vooropgestelde opleveringsdatum of eventuele tussentijdse datums waartegen een werk moet klaar zijn (vb. dakwerken of gesloten ruwbouw) Eventuele boeteclausules per dag dat de werken te laat worden opgeleverd. Extra werkdagen in het geval van meerwerken of bijkomende werken. Vordering en betalingstermijnen Voorschotten Wanneer moeten de facturen betaald worden (onmiddellijk, na 30 dagen, na 60 dagen, ) 10

11 Wordt er gewerkt met tussentijdse betalingen als de werken over een lange periode lopen (vb. bij het optrekken van een woning) Prijsherzieningsclausules Kan worden toegepast bij contracten van langere duur. Heeft meestal betrekking op stijgende materiaalprijzen of lonen. Hiervoor wordt een bepaalde formule gebruikt, afhankelijk van het soort werk, de aard van de materialen, etc. Borgstelling Wanneer worden de gestelde waarborgen weer vrijgegeven. Wordt er gewerkt met een bankgarantie? Geschillen Spreek af voor welke rechtbank eventuele geschillen dienen te worden behandeld. (Dit kan bvb belangrijk zijn als je een klant hebt uit het Franstalige landsgedeelte). Bij verschillende beroepsorganisaties kan je terecht voor standaard aannemingscontracten of voor hulp bij het opstellen ervan. 11

12 1.9 SOORTEN AANNEMINGSCONTRACT Er zijn verschillende aannemingscontracten gangbaar. De verschillende types worden bepaald door de manier waarop de prijs van de aanneming wordt vastgelegd. 1. AANNEMINGSCONTRACT TEGEN ABSOLUTE AANNEMINGSSOM Deze vorm van overeenkomst wordt ook wel eens ABSOLUUT FORFAIT genoemd. Bij dit type contract wordt er een vaste en onveranderlijke totaalprijs afgesproken waarvoor de aannemer het beschreven werk zal uitvoeren. Er kunnen door geen enkele partij wijzigingen worden aangebracht aan het ontwerp waarop de overeenkomst van toepassing is, tenzij er een uitdrukkelijk akkoord is tussen de partijen. Om de totaalprijs te bepalen kan er bij de overeenkomst een indicatieve lijst met hoeveelheden en eenheidsprijzen worden toegevoegd. Prijsherzieningsclausules kunnen worden toegepast in dit type contract. 2. AANNEMINGSCONTRACT TEGEN RELATIEF VASTE AANNEMINGSSOM Deze vorm van overeenkomst wordt ook wel eens RELATIEF FORFAIT genoemd. Bij dit type van contract wordt er ook een vaste totaalprijs afgesproken, met dit verschil dat de opdrachtgever het recht behoudt wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen worden door de aannemer verrekend. 3. AANNEMING VOLGENS PRIJSLIJST De aanneming volgens prijslijst is een overeenkomst waarbij de eenheidsprijzen van de te leveren werken vastliggen, samen met een lijst met vermoedelijke hoeveelheden (Op deze manier krijgt men een schatting van de totaalprijs). Na de werken worden de werkelijk gerealiseerde hoeveelheden dan afgerekend aan de afgesproken eenheidsprijzen. 4. AANNEMING TEGEN TERUGBETALING Deze vorm van overeenkomst wordt ook wel eens AANNEMING MET OPEN BOEK genoemd. Bij dit type aanneming worden de arbeid (werkuren), het gebruikte materiaal (vb. beton of bakstenen) en het materieel nodig om de werken uit te voeren (vb. huur kraan of vrachtwagen) aan reële kostprijs aangerekend. De opdrachtgever heeft controle over de opgegeven hoeveelheden (vb aankoopfactuur 12

13 van de bakstenen). De aannemer rekent bij deze prijs een afgesproken percentage bij dat de algemene kosten en de winst dekt. Het contract vermeldt de zaken die mogen worden aangerekend en het percentage waarmee de prijs mag worden verhoogd. 5. AANNEMING IN REGIE In de meeste gevallen worden bij dit type contract de gepresteerde uren aangerekend aan een vooraf contractueel afgesproken uurloon, samengeteld met de prijs van de materialen aan een vooraf afgesproken eenheidsprijs. Dikwijls gaat het hierbij om moeilijke werken waarbij moeilijk is in te schatten hoe lang deze zullen duren of hoeveel materiaal er verwerkt zal worden (vb. herstellen of bijwerken van een beschadigde wand). 6. AANNEMING ZONDER VOORAFGAANDE PRIJSAFSPRAAK In deze vorm zal de aannemer de werken uitvoeren en hierbij dan een prijs bepalen. Het spreekt voor zich dat dit geen goede manier van werken is en aanleiding geeft tot veel discussies en geschillen. 7. GEMENGDE AANNEMINGSOVEREENKOMST Er zijn gevallen waarbij een combinatie van de eerder genoemde overeenkomsten het makkelijkst werkt. Zo kan bijvoorbeeld een uitbreiding van een woning worden opgesplitst in: het nieuw te bouwen deel volgens relatief forfait en de aanpassingen aan de bestaande woning ter hoogte van de aansluiting van oud en nieuw in regie RECHTEN EN PLICHTEN VAN BOUWHEER EN AANNEMER Na het sluiten van de aannemingsovereenkomst ben je een verbintenis aangegaan om een bepaald werk uit te voeren. De bouwheer zal je hiervoor betalen. Een gevolg hiervan is dat je vanaf nu bepaalde verplichtingen hebt ten opzichte van elkaar. De overeenkomst werkt natuurlijk in beide richtingen, vandaar heeft elke partij ook rechten zodat het contract zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. 13

14 1.11 DE VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER DE MELDINGSPLICHT Het feit dat je een aannemer bent in een bepaalde discipline, maakt dat je een expert bent in je vakgebied en je over veel meer technische beroepskennis beschikt dan de bouwheer. De bouwheer ziet je dan ook als een vertrouwenspersoon die de plicht heeft alle inlichtingen, adviezen en toekomstige verwachtingen met bettrekking tot het werk mee te delen. Indien je als vakman vaststelt dat het werk dat wordt uitgevoerd niet zal voldoen aan de gevraagde of wettelijke vereisten mag je het werk niet zomaar uitvoeren zonder daarover de bouwheer aan te spreken en hem te wijzen op de mogelijke toekomstige tekortkomingen. Ook als je vaststelt dat er in de bestekken of plannen fouten staan waardoor het werk niet juist kan worden uitgevoerd of in tegenstelling is met de wet of de voorschriften van de fabrikant dien je dit te melden aan de opdrachtgever. Indien deze fouten de stabiliteit van de werken in gevaar brengen moet je weigeren de werken uit te voeren. Om latere problemen en discussies te vermijden dien je best je voorbehoud schriftelijk te doen. Op deze manier heb je een bewijs dat je gemeld het dat het gevraagde resultaat niet kon bereikt worden. Indien je toch besluit verder te werken, zonder je voorbehoud schriftelijk te melden kan dit aanzien worden als een aanvaarding van de situatie en kan dit ervoor zorgen dat je mede aansprakelijk wordt gesteld in geval van problemen. Vb. Je wordt als metser gevraagd een dragende wand op te trekken op een plaats waar geen of bijna geen fundering aanwezig is. Dit dien je te melden aan de opdrachtgever en je weigert de uitvoering van de werken gezien de stabiliteit van het gebouw niet gegarandeerd kan worden. Vb. Je wordt als vloerder gevraagd een vloer te plaatsen op een oneffen ondervloer (chape). Je dient dit te melden aan de opdrachtgever zodat deze de uitvoerder van de ondervloer kan vragen de nodige herstellingen (egalisatie) uit te voeren. 14

15 Indien je toch je vloer plaatst op deze ondervloer zonder voorbehoud te maken en het resultaat is een oneffen vloer kan het zijn dat de kosten voor het uitbreken en opnieuw plaatsen door jou dienen gedragen te worden UITVOERING VAN DE WERKEN Je bent een overeenkomst aangegaan voor een bepaald werk, dus ben je verplicht deze werken uit te voeren. Je dient je ook te houden aan de afspraken die gemaakt werden in deze overeenkomst en je bent verplicht je als vakman te houden aan de regels van de kunst. De afspraken die gemaakt werden en die je moet opvolgen kunnen voorkomen in verschillende vormen, oa: Plannen Bestekken (beschrijvingen, materialen, uitvoeringsmethode, ) Meetstaten (hoeveelheden) Contractuele bepalingen Uiteraard blijf je als vakman de vertrouwenspersoon van je opdrachtgever en blijft je meldingsplicht van toepassing voor fouten of tegenstrijdigheden RESPECTEREN VAN DE TERMIJNEN Normaal gezien zal er in de aannemingsovereenkomst een bepaalde termijn worden afgesproken. Deze bestaat uit: Een startdatum Een uitvoeringstermijn Een vooropgestelde opleveringsdatum De startdatum wordt bepaald in algemeen overleg met de opdrachtgever. Voor het bepalen van de uitvoeringstermijn kan je best als aannemer een planning opmaken waaruit je kunt afleiden hoeveel tijd je nodig hebt om het werk volledig af te werken. Je kunt dit dan toetsen aan de verwachtingen van de opdrachtgever en eventueel nog voor het ondertekenen van de overeenkomst bijstellen zodat geen van beide partijen met onmogelijke verwachtingen zit. 15

16 De uitvoeringstermijn kan worden afgesproken in: Startdatum tot opleveringsdatum Aantal kalenderdagen Aantal werkdagen In de gevallen dat je van datum tot datum werkt of dat je met kalenderdagen werkt, neem je het risico dat dagen van slechte weersomstandigheden niet meetellen om een termijnverlenging te bekomen, tenzij in gevallen van overmacht. Alle dagen worden in deze gevallen geteld. Ben je overeengekomen de termijn in werkdagen te bepalen dan tellen bepaalde dagen niet mee, namelijk: Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen Jaarlijkse vakantiedagen en compensatiedagen Weerverletdagen Het inroepen van weerverletdagen houdt uiteindelijk een termijnverlenging in. Je zult dus als aannemer moeten bewijzen dat je recht hebt op deze extra dagen om te werken. Het is van groot belang om discussies te vermijden dat je op voorhand afspreekt op welke manier de weerverletdagen worden bepaald en in welke situatie deze kunnen worden ingeroepen. Volgende zaken zijn algemeen aanvaard om weerverlet te kunnen inroepen: Temperatuur om 7 uur: 0 C of kouder. Aantal uurvakken met neerslag overdag: minimaal 4 uurvakken Hoeveelheid neerslag overdag: minimum 5 mm per etmaal (overdag) Rukwinden: vanaf 70 km/uur Andere beschrijvingen zijn mogelijk, je kunt je hiervoor steeds wenden tot de gespecialiseerde beroepsverenigingen. Je dient deze weerverletdagen binnen de 30 dagen dat ze zich hebben voorgedaan schriftelijk te melden aan de bouwheer en de architect als je er aanspraak op wil maken voor termijnverlenging. 16

17 Indien er geen termijn werd afgesproken wil dit niet zeggen dat je volledig vrij bent om te kiezen wanneer je de werken uitvoert en hoelang je hierover doet. Afhankelijk van de aard en de grootte van het werk dien je dit uit te voeren binnen een redelijke termijn. Je bent dus contractueel gebonden om de werken binnen een afgesproken of redelijke termijn uit te voeren. Meestal wordt er in het contract een boeteclausule opgenomen waarop de bouwheer aanspraak kan maken bij vertraging van de werken. De bouwheer dient je in dit geval formeel in gebreke te stellen, dit kan bijvoorbeeld door een aangetekend schrijven waarin hij je wijst op je verplichtingen de afgesproken termijnen te volgen. Het contract kan echter ook bepalen dat een aangetekend schrijven niet nodig is, maar dat het verstrijken van de termijn op zich voldoende is om aanspraak te maken op de schadevergoeding. Anderzijds dient de vertraging te wijten te zijn aan de aannemer. Indien er overmacht in het spel is of de bouwheer verhinderd de werken uit te voeren kan er geen schadevergoeding worden geëist. Wel dien je als aannemer de opdrachtgever hierover zo snel mogelijk en liefst schriftelijk te informeren. Indien er in je contract en boeteclausule werd opgenomen, ben je als aannemer verplicht bij laattijdige oplevering van de werken een schadevergoeding te betalen aan de opdrachtgever. Tenzij contractueel anders afgesproken dient de bouwheer de aannemer voorafgaand in gebreke te stellen voor het niet naleven van de termijnen. De boetes worden meestal uitgedrukt in een afgesproken bedrag dat per dag of werkdag vertraging in mindering wordt gebracht van de totale eindafrekening. 17

18 Werken die door de bouwheer na het sluiten van de overeenkomst werden bijbesteld kunnen aanleiding geven tot verlenging van de uitvoeringstermijn. Best kan je dit op voorhand ook contractueel bepalen zodat hier later geen discussies over ontstaan. Indien je voor een bepaald meerwerk termijnverlenging wil opeisen dien je dit best ook op voorhand schriftelijk te melden aan de bouwheer. Om de reële termijn van de uitgevoerde werken en de eventuele boete uiteindelijk te bepalen worden dus volgende zaken in rekening gebracht: De contractueel afgesproken uitvoeringstermijn. De weerverletdagen. De extra dagen uitvoeringstermijn ten gevolge van bijbestelling of meerwerk. De vertragingen. 18

19 Je start met de lessen aannemer waar en wanneer je wil! Deze cursus bestaat uit 12 lessen. Je volgt één keer per week les op een vaste weekdag. Elke les duurt 3 uren. De leslocaties en startdata van deze groepslessen vind je via deze link: De opleiding aannemer is voor iedereen toegankelijk, je hebt geen vooropleiding nodig. De theorie en praktijk die je hebt geleerd in de klas oefen je elke week goed in waardoor je de volgende les onmiddellijk iets nieuws kan leren. De opleiding aannemer wordt gegeven in kleine groepjes zodat de persoonlijke begeleiding gegarandeerd is en de docent echt met jou kan bezig zijn. Les volgen aan het Centrum Voor Avondonderwijs is meer dan leren alleen. Je volgt les in professionele lesgebouwen. De docenten zijn zelf vakspecialisten, zodat je altijd de laatste trends of inzichten mee hebt. Bovendien leer je tijdens de lessen gemotiveerde mensen met dezelfde interesses kennen, waardoor je ook leert van anderen en een hecht netwerk opbouwt. Wil je graag een overzicht van de startdata van álle cursussen? Surf dan naar /startdata/ 19

20 Vijf ijzersterke redenen om te studeren aan het Centrum Voor Avondonderwijs 1. Je behaalt een erkend diploma Centrum Voor Avondonderwijs is erkend als opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid. De kwaliteit van onze opleidingen is dus gegarandeerd! Centrum Voor Avondonderwijs bezit het ISO certificaat. Dit is een onafhankelijk kwaliteitslabel dat elk jaar opnieuw, na een grondige audit van het cursusmateriaal, de docenten en het secretariaat, moet worden toegekend. Dit is jouw beste garantie voor een kwaliteitsvolle en degelijke opleiding. Bij werkgevers in verschillende sectoren is je CVA-diploma een grote troef bij je sollicitatie en biedt het je werkzekerheid. 2. Je kiest voor een praktijk- en jobgerichte opleiding Al onze opleidingen worden gegeven door zelfstandige specialisten met jarenlange beroepservaring. Hierdoor bereik je snel je doel: je carrière een boost geven of een nieuwe job vinden. Veel afgestudeerde studenten startten hun eigen succesvolle zaak na het volgen van een opleiding bij het Centrum Voor Avondonderwijs. 3. Je kiest voor een persoonlijke begeleiding in een professionele omgeving Het Centrum Voor Avondonderwijs biedt je een professionele opleiding. Onze ervaren docenten hebben zelf een succesvolle carrière in jouw studiedomein uitgebouwd. Het contact tussen jou en je docent is maximaal door te werken met kleine groepen, zodat je persoonlijke begeleiding krijgt. Centrum Voor Avondonderwijs helpt je carrière op weg! Heel wat studenten kiezen ervoor op tijdens de opleidingen stage te lopen, ook al is dat in de meeste gevallen geen verplichting. Je docent begeleidt je in jouw keuze van een stageplaats en jouw opleidingsconsulente brengt de nodige papieren in orde. Een handige manier om praktijkervaring op te doen, waardevolle referenties te krijgen en connecties te leggen! 20

21 4. Je weet zeker dat je de opleiding kiest die bij je past Deze infobrief geeft je al heel wat info, maar je kan daarnaast op onze website een gratis proefhoofdstuk van jouw favoriete opleiding inkijken. Op deze manier krijg je een goed beeld van het cursusmateriaal en weet je zeker dat je de juiste studiekeuze maakt! Nog vragen? Extra informatie nodig? Kom dan gewoon langs op onze secretariaten (Antwerpen, Gent, Hasselt) voor een adviserend gesprek met één van onze professionele opleidingsconsulenten. Zij helpen jou met veel plezier bij het ontwikkelen van een studietraject dat volledig aan jouw eisen en wensen voldoet. Je kan er ook je volledige cursus inkijken! 5. dit alles aan een uiterst scherpe prijs! Wist je dat het Centrum Voor Avondonderwijs elk jaar meer dan studenten telt? Door die schaalgrootte kunnen we jouw cursus tegen een bijzonder scherpe prijs aanbieden, en maximaal inzetten op de kwaliteit van onze lessen. Er is bovendien de mogelijkheid om je opleiding in schijven te betalen. Het examen dat je aflegt op onze school is in je inschrijvingsgeld inbegrepen (inclusief herkansingen!). Geen verborgen kosten bij het Centrum Voor Avondonderwijs! Je kan genieten van extra financiële voordelen bij je inschrijving, zoals de KMO-portefeuille voor zelfstandigen, korting bij het volgen van een studietraject dat bestaat uit meerdere cursussen enz. Boek en betaal je je opleiding meer dan drie maanden voor startdatum? Dan kan je rekenen op 10% vroegboekkorting! Bel onze opleidingsconsulenten ( ) tijdens je inschrijving om te weten voor welke korting jij in aanmerking komt. 21

22 Overtuigd? Schrijf je snel en eenvoudig in: Wie studeert aan het Centrum Voor Avondonderwijs heeft een streepje voor. Moderne werkgevers hechten veel belang aan permanente bijscholing en een praktijkgerichte kennis. Onze school bouwde in de loop der jaren op dit vlak een ijzersterke reputatie op. Alle diploma s die je behaalt via het Centrum Voor Avondonderwijs zijn erkend, en verhogen je kansen op de arbeidsmarkt. Jouw keuze gemaakt? Dan hoef je je alleen nog in te schrijven. Je hebt hiervoor 3 opties: 1. Je vult het inschrijvingsformulier in op 2. OF je mailt naar 3. OF je maakt gebruik van het inschrijvingsformulier op de volgende pagina (als je je rechtstreeks in één van onze campussen komt inschrijven). Je inschrijving is pas definitief nadat we ook je cursusgeld ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor de cursus aannemer bedraagt 515 en bevat de kostprijs van het cursusboek, de lessen die je krijgt van jouw docent en het (her)examen bij ons op school. Stort dit bedrag op het rekeningnummer IBAN BE BIC GEBABEBB, met als mededeling je naam + GAANNEM + startdatum + leslocatie. Na ontvangst van je inschrijvingsgeld krijg je van ons een bevestigingsmail. Veel succes! 22

23 INSCHRIJVINGSFORMULIER CENTRUM VOOR AVONDONDERWIJS Ik schrijf me in voor de cursus: Campus + startdatum: Naam: Voornaam: Straat + Huisnummer: Postcode + Gemeente: Telefoon: GSM: adres: Geboortedatum: Heb je bij ons al een cursus gevolgd? Wens je een factuur na je betaling? JA - NEE JA - NEE Bij Ja, vul hier je bedrijfsnaam en BTW-nummer in: O Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden zoals ze vermeld staan op onze website. (handtekening) Je inschrijving is pas definitief nadat we ook je inschrijfgeld ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor de cursus aannemer bedraagt 515 en bevat de kostprijs van het cursusboek, de lessen die je krijgt van jouw docent en het (her)examen bij ons op school. Stort dit bedrag op het rekeningnummer IBAN BE BIC GEBABEBB, met als mededeling je naam + GAANNEM + startdatum + leslocatie. Veel succes met je opleiding en je verdere carrière! 23

24 Deze cursus wordt uitgegeven door: Centrum Voor Avondonderwijs VZW Website: Telefoon: Ondernemingsnummer: Erkenningsnummer: DV.O Copyright Centrum Voor Avondonderwijs Auteur Joep Debie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Ondanks al de aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. 24

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Rok maken aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Rok maken een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding NLP aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Neurolinguïstisch programmeren een succes!

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Bedrijfsbeheer aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Bedrijfsbeheer een succes! Beste

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Wijnproeven aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Wijnproeven een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes!

Maak van je opleiding Dieetkok: gluten- en lactosevrij een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dieetkok:

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes!

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kinderpsychologie

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes!

Maak van je opleiding Wellnessmarketing een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Wellnessmarketing

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Arabisch

Proefhoofdstuk Arabisch Proefhoofdstuk Arabisch www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Management Assistant aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Management Assistant een succes!

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden.

Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden. Proefhoofdstuk Portugees voor gevorderden www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Maak van je opleiding Orthese en vilttechnieken een succes!

Maak van je opleiding Orthese en vilttechnieken een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Orthese en

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Aannemer. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Aannemer. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Aannemer Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes!

Maak van je opleiding Huidaandoeningen en nagelafwijkingen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Huidaandoeningen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes!

Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Maak van je opleiding Parfumconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes!

Maak van je opleiding Ayurvedische massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Ayurvedische

Nadere informatie

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes!

Maak van je opleiding Meridiaan en vijf elementenleer een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Meridiaan

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsconsulent

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie voor gevorderden een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Aromatherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes!

Maak van je opleiding Praktische psychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Praktische

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes!

Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Maak van je opleiding Sportvoeding een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be THUISSTUDIE PROEFHOOFDSTUK SPAANS VOOR MEERGEVORDERDEN www.centrumvoorafstandsonderwijs.be 1 Beste student, Bedankt voor je interesse in onze opleiding Spaans voor Meergevorderden! Het proefhoofdstuk van

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes!

Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Bachbloesemtherapie

Nadere informatie

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes!

Maak van je opleiding Natuurlijke geneeswijzen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Natuurlijke

Nadere informatie

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes!

Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Maak van je opleiding Stoelmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Allround fotografie aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Allround fotografie een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Yoga een succes!

Maak van je opleiding Yoga een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Yoga een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes!

Maak van je opleiding Visagie vervolmaking een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Visagie vervolmaking

Nadere informatie

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes!

Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Maak van je opleiding Chakra therapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes!

Maak van je opleiding Energetisch consulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Energetisch

Nadere informatie

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes!

Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Maak van je opleiding Aromatherapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes!

Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Lichaamstaalexpert

Nadere informatie

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes!

Maak van je opleiding Afslankingsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Afslankingsmassage

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kindercoaching aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kindercoaching aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding kindercoaching een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes!

Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Japanse gelaatsmassage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes!

Maak van je opleiding Dagelijkse make-up voor de zakenvrouw een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Dagelijkse

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportmassage een succes!

Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Maak van je opleiding Sportmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes!

Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Zwangerschapsmassage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Relaxatiemassage een succes!

Maak van je opleiding Relaxatiemassage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Relaxatiemassage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes!

Maak van je opleiding Kleur en stijl voor mannen een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kleur en stijl

Nadere informatie

Maak van je opleiding Thaise massage een succes!

Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Maak van je opleiding Thaise massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes!

Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Maak van je opleiding Sportverzorger een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Hairextensions een succes!

Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Maak van je opleiding Hairextensions een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Spa pedicure een succes!

Maak van je opleiding Spa pedicure een succes! Maak van je opleiding Spa pedicure een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven.

Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven. Proefhoofdstuk Correct Nederlands spellen en schrijven Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai

Nadere informatie

Maak van je opleiding Spa manicure een succes!

Maak van je opleiding Spa manicure een succes! Maak van je opleiding Spa manicure een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Sugar waxing een succes!

Maak van je opleiding Sugar waxing een succes! Maak van je opleiding Sugar waxing een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Ontharing en waxing een succes!

Maak van je opleiding Ontharing en waxing een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Ontharing

Nadere informatie

Maak van je opleiding Visagie voor gevorderden een succes!

Maak van je opleiding Visagie voor gevorderden een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Visagie voor

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding life coach voor gevorderden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding life coach voor gevorderden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding life coach voor gevorderden een succes!

Nadere informatie

Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes!

Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes! Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Tachyon massage een succes!

Maak van je opleiding Tachyon massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Tachyon massage

Nadere informatie

Deze cursus wordt uitgegeven door. Copyright. Centrum voor Afstandsonderwijs. Frankrijklei Antwerpen. Naam docent

Deze cursus wordt uitgegeven door. Copyright. Centrum voor Afstandsonderwijs. Frankrijklei Antwerpen. Naam docent CURSUS Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Frankrijklei 127 2000 Antwerpen Copyright Naam docent CVA, Frankrijklei 127, 2000 Antwerpen Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kleermaker. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kleermaker Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Je hoeft voor deze cursus geen examen af te leggen. Als je alle lessen hebt bijgewoond, krijg je hiervan een certificaat.

Je hoeft voor deze cursus geen examen af te leggen. Als je alle lessen hebt bijgewoond, krijg je hiervan een certificaat. Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Toegepaste Economie BSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO.

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO. Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Maak van je opleiding Personal shopper een succes!

Maak van je opleiding Personal shopper een succes! Maak van je opleiding Personal shopper een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Maak van je opleiding Allround hairstyling een succes!

Maak van je opleiding Allround hairstyling een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Allround hairstyling

Nadere informatie

Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes!

Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes! Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste beautyliefhebber,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 351

BIJZONDER BESTEK NR. 351 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 351 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht betreft de aanpassing van de elektrische installaties

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding uitbater webwinkel aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding uitbater webwinkel aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding uitbater webwinkel een succes! Beste

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Ballonplooien.

Proefhoofdstuk Ballonplooien. Proefhoofdstuk Ballonplooien Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes!

Maak van je opleiding Kinderpsychologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Kinderpsychologie

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Succescoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Succescoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO

Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Proefhoofdstuk Wiskunde TSO Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

INDIEN ER ASBEST WORDT AANGETROFFEN ZIT DIT NOOIT IN DE OPDRACHT, DAN MOET ER DOOR OPDRACHTGEVER EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF WORDEN INGEHUURD!

INDIEN ER ASBEST WORDT AANGETROFFEN ZIT DIT NOOIT IN DE OPDRACHT, DAN MOET ER DOOR OPDRACHTGEVER EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF WORDEN INGEHUURD! Algemene Voorwaarden INDIEN ER ASBEST WORDT AANGETROFFEN ZIT DIT NOOIT IN DE OPDRACHT, DAN MOET ER DOOR OPDRACHTGEVER EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF WORDEN INGEHUURD! Opdrachtbevestiging deze opdrachtbevestiging

Nadere informatie

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk

Wij nemen jouw opleiding zeer persoonlijk Antwerpen, Mechelsesteenweg 73, 2018 Antwerpen Gent, Elf Julistraat 39a, 9000 Gent Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Kuringen Bel ons op 03/ 292 22 30 Mail ons op info@schoonheidsschool.com Beste wellnessliefhebber,

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kinderbegeleiding aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding kinderbegeleiding aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding kinderbegeleiding een succes! Beste toekomstige

Nadere informatie

Maak van je opleiding Oriëntaalse make-up een succes!

Maak van je opleiding Oriëntaalse make-up een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Oriëntaalse

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Budgetcoach.

Proefhoofdstuk Budgetcoach. Proefhoofdstuk Budgetcoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Topograaf modulenaam Bouwwetgeving en administratie code module M IT G 062 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 80 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: Structuurschema

Nadere informatie

Deze cursus wordt uitgegeven door. Copyright. Centrum voor Afstandsonderwijs. Mechelsesteenweg 102. 2018 Antwerpen

Deze cursus wordt uitgegeven door. Copyright. Centrum voor Afstandsonderwijs. Mechelsesteenweg 102. 2018 Antwerpen MAROKKAANS ARABISCH Deze cursus wordt uitgegeven door Centrum voor Afstandsonderwijs Mechelsesteenweg 102 2018 Antwerpen Copyright CVA, Mechelsesteenweg 102, 2018 Antwerpen Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Breien. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Breien. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Breien Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Hammam massage een succes!

Maak van je opleiding Hammam massage een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Hammam massage

Nadere informatie

Maak van je opleiding Kleurenconsulent een succes!

Maak van je opleiding Kleurenconsulent een succes! Maak van je opleiding Kleurenconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Kinderbegeleiding Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Hairstyling. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Hairstyling. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Hairstyling Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Maak van je opleiding Voetreflexologie een succes!

Maak van je opleiding Voetreflexologie een succes! Maak van je opleiding Voetreflexologie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Maak van je opleiding Cranio-sacraal therapie een succes!

Maak van je opleiding Cranio-sacraal therapie een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com Maak van je opleiding Cranio-sacraal

Nadere informatie