VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV"

Transcriptie

1 Algemene omschrijving van het werk: Het gehele werk bestaat uit de nieuwbouw van 101 eengezinswoningen, te weten 57 huurwoningen en 44 koopwoningen, in het plan "Gelderse Blom" te Veenendaal. Dit bestek, uitgave , bestaat enkel uit de beschrijving van een tussenwoning. STABU 1

2 B00.31 INHOUDSOPGAVE (---) OVERZICHT BIJLAGEN 2 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN LOODSEN EN KETEN BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL INRICHTING WERKTERREIN AFSLUITINGEN EN RECLAME UITZETTEN STUT- EN SLOOPWERK PLAATSELIJK SLOOPWERK GRONDWERK BOUWRIJP MAKEN ONTGRAVEN VAN GROND VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN BEWERKEN VAN GROND BUITENRIOLERING EN DRAINAGE ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN APPENDAGES TERREINVERHARDINGEN TEGELBESTRATING TERREININRICHTING GEBOUWEN/BOUWWERKEN TIMMERWERK, IN HET WERK VERVAARDIGDE OBJECTEN BETONWERK VERLOREN BEKISTING TIJDELIJKE BEKISTING WAPENINGSWERK IN HET WERK GESTORT BETON NABEHANDELING OPLEGGINGEN DOORVOERINGEN EN SPARINGEN METSELWERK ALGEMEEN BAKSTEEN MET MORTEL KALKZANDSTEEN MET MORTEL BETONSTEEN MET MORTEL VOORZIENINGEN IN METSELWERK VOEGWERK WAPENING VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES ISOLATIE VOCHTKERINGEN KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN ALGEMEEN VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN 39 STABU

3 23.70 BEKLEDINGS- EN AFDEKKINGSELEMENTEN RUWBOUWTIMMERWERK BALKCONSTRUCTIES REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK BESCHIETINGEN VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN METAALCONSTRUCTIEWERK CONSTRUCTIE-ONDERDELEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ALGEMEEN KOZIJNEN DEUREN RAMEN ROOSTERS PANELEN TOEBEHOREN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN HANG- EN SLUITWERK TRAPPEN EN BALUSTRADEN VASTE TRAPPEN BALUSTRADEN LEUNINGEN DAKBEDEKKINGEN ALGEMEEN KERAMISCHE EN BETONNEN DAKPANNEN OP TE NEMEN ONDERDELEN, DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING ALGEMEEN ENKELBLADIG GLAS MEERBLADIG ISOLEREND GLAS NATUUR- EN KUNSTSTEEN ALGEMEEN NATUURSTEEN DORPELS EN NEUTEN VOEGVULLING ALGEMEEN VOEGVULLINGEN MET KIT STUKADOORWERK ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND PLEISTERWERK PROFIELEN TEGELWERK ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND WANDTEGELWERK VLOERTEGELWERK VOEGWERK DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE METAAL- EN KUNSTSTOFWERK LUIKEN DIVERSE ONDERDELEN AFDEKPROFIELEN PLAFOND- EN WANDSYSTEMEN IN HET WERK AF TE WERKEN SYSTEEMWANDEN 70 STABU

4 45 AFBOUWTIMMERWERK ALGEMEEN REGELWERK TENGEL- EN RACHELWERK BESCHIETINGEN GEPROFILEERDE-PLAATBEKLEDINGEN AFTIMMERINGEN SCHILDERWERK ALGEMEEN NIEUWE ONDERGROND, HOUT NIEUWE ONDERGROND, METAAL NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG BINNENINRICHTING ALGEMEEN KASTEN AANRECHT-, WERK- EN BUFFETBLADEN BEHANGWERK, VLOERBEDEKKING EN STOFFERING BEHANGWERK, VOORBEHANDELING ONDERGROND BEHANG OP PAPIERBASIS DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN DAKGOOTBEKLEDINGEN APPENDAGES TANKS BINNENRIOLERING ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN APPENDAGES AAN LEIDINGEN ISOLATIE WATERINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN METALEN BUISLEIDINGEN APPENDAGES IN LEIDINGEN ISOLATIE SANITAIR ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN CLOSET- EN URINOIRCOMBINATIES DOUCHE-, BAD- EN BIDETCOMBINATIES WASTAFEL- EN WASTROGCOMBINATIES KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES TOEBEHOREN SANITAIR GASINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN METALEN BUISLEIDINGEN VERWARMINGSINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN PROEFOPSTELLINGEN METALEN BUISLEIDINGEN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN VERDELERS EN VERZAMELAARS VERWARMINGSLICHAMEN, NATUURLIJKE AFGIFTE 112 STABU

5 60.51 CENTRALE WARMTE-OPWEKKINGSAPPARATEN FLESSEN EN TANKS APPENDAGES AAN LEIDINGEN EN KANALEN ISOLATIE VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN PROEFOPSTELLING METALEN KANALEN VENTILATOREN BINNENROOSTERS REGELINSTALLATIES REGELAARS ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN BUISLEIDINGEN EN SLANGEN SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN, LAAGSPANNING ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING DRADEN SCHAKELAARS, LAAGSPANNING CONTACTDOZEN EN AANSLUITMATERIAAL, LAAGSPANNING SCHAKELAARCOMBINATIES COMMUNICATIE- EN BEVEILIGINGSINSTALLATIES LICHT-/GELUIDSIGNAALAPPARATUUR MELD-/DETECTIE-APPARATUUR INFORMATIEKABELS/-LEIDINGEN SCHAKEL- EN AANSLUITMATERIAAL 126 STABU

6 B00.40 OVERZICHT BIJLAGEN (105) - veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) - rapportage bodemgesteldheid. - grondonderzoeksrapport met grondwaterstandsgegevens. STABU 2

7 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 (101) VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN (101) VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (102) 01. A a02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN (101) Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU- Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 2012 (101) AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN (101) 01. A a01 WERKTERREIN (101) Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN (101) 01. A a01 GELDIGHEID (101) Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. A a02 PUBLICATIES (101) Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing DIRECTIE (101) 01. A a01 AANGEWEZEN DIRECTIE (101) Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER (101) 01. A a01 BOUWBESPREKING (101) De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden. 04. A a01 AANWEZIGHEID VERONTREINIGINGEN (101) Het werkterrein is verontreinigd met de hieronder genoemde stoffen en in de daarbij aangegeven omvang. - omvang: zie bodemonderzoeksrapport. STABU 3

8 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER (102) 01. A a01 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN (101) De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 02. A a01 VRIJWARING (102) De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle eventuele aanspraken die door de belastingdienst in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling worden gemaakt, alsmede tegen eventuele hierop gebaseerde verhaalsaanspraken van onderaannemers die met (een deel van) het werk zullen worden belast. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 03. A a02 VERKLARINGEN BETALINGSGEDRAG AANNEMER (102) Desgevraagd moet de aannemer na het verstrijken van elk kalenderkwartaal aan de opdrachtgever de meest recente verklaring van de belastingdienst verstrekken omtrent zijn betalingsgedrag inzake de afdracht van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 04. A a01 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN (102) Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze STABU 4

9 besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 05. A a01 ONGEVALLEN (101) De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 06. A a01 ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN (101) De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de opdrachtgever heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, ketenen opdrachtgeversaansprakelijkheid De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen DATUM VAN AANVANG (101) 02. A a01 AANVANG WERKZAAMHEDEN (101) Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in paragraaf 7, lid 1 van de UAV UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING (101) 01. A a01 OPLEVERINGSTERMIJN (101) De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: A a03 TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE STAND (101) De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de oplevering plaatsvindt. - casco. - stand: glas- en waterdicht. - termijn in werkbare werkdagen: A a02 OPLEVERING BUITENSCHILDERWERK (101) Het tijdstip van oplevering van het buitenschilderwerk wordt nader vastgesteld in overleg met de directie. 20. A a01 WERK IN PLAATS VAN TECHNISCHE INSTALLATIEWERK (101) STABU 5

10 In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 8a van de UAV 2012, dient waar staat, "technische installatiewerk" te worden gelezen, "werk". 21. A a01 BEPROEVING (101) Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn beproefd: het werk ONDERHOUDSTERMIJN (103) 01. A a01 ONDERHOUDSTERMIJN (101) De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT (101) 01. A a01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN (101) De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN (102) 01. A a01 AANDUIDING WERKTERREIN (101) Kadastraal bekend: - Gemeente: Veenendaal. - Sectie:... - Nummer(s): AFSLUITING, RECLAME (101) 01. A a01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN (101) Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN (102) 01. A a01 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT (101) a. Te leveren hout of verwerkt hout in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn. b. Onder duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op onder "Documents". c. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de eis onder sub a. wordt voldaan. d. Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt geacht dat wordt voldaan aan deze eis. Een overzicht van goedgekeurde certificatiesystemen wordt actueel gepubliceerd op en KEURING VAN BOUWSTOFFEN (101) 01. A a01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (102) De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: A a02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING (102) Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een STABU 6

11 gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV A a03 BESLUIT BODEMKWALITEIT (103) De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden. 04. A a01 MONSTERS TER BEOORDELING (101) Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld dient hiervan een monster ter beoordeling aan de directie te worden voorgelegd: GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL (101) 01. A a01 TE GARANDEREN ONDERDELEN (101) Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: werk. - te garanderen door: de aannemer. - periode: 2 jaar. 02. A a01 GARANTIEVERKLARING (101) Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden overlegd bij de levering van het gegarandeerde onderdeel ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN (101) 01. A a01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA (101) De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: werkbare werkdagen. 02. A a02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN (101) De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast in het verlangde algemene tijdschema. In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN (101) 01. A a01 BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU- BESTEKSSYSTEMATIEK (101) Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring (st):... - de goedgekeurde (st):... De goedgekeurde bestekposten moeten, in elektronische vorm, in het zogenaamde STABU-Uitwisselformaat (SUF) worden overgelegd aan de directie. Elektronische informatiedrager: Tijdstip: voor de oplevering. STABU 7

12 02. A a01 TE VERSTREKKEN LIJSTEN (101) De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten worden verlangd. 03. A a01 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN (101) De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde rapporten worden verlangd. 04. A a01 BOUWVERGADERINGEN (101) De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per twee weken AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN (101) 01. A a01 ROOILIJN (101) De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de directie in het werk aangegeven. 02. A a02 PEIL (101) Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond VERBAND MET ANDERE WERKEN (102) 01. A a01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN (101) Door derden worden uitgevoerd: - de openbare bestrating, zoals is aangegeven op de situatietekening. - de aansluiting op het openbaar riool. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van het gasleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf. - de telefooninstallatie met uitzondering van buisleidingen en dozen. - de antenne-inrichting.met uitzondering van buisleidingen en dozen. 02. A a02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN (101) De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. A a03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN (101) De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 04. A a01 COÖRDINATIE (101) Dit bestek betreft een onderdeel van een project. De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen van de aannemer GEVONDEN VOORWERPEN (101) 01. A a01 ONDERBREKING VAN HET WERK (101) Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed BESTEKSWIJZIGINGEN (101) 01. A a01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN (101) De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf STABU 8

13 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever HOEVEELHEDEN (101) 01. A a01 METING HOEVEELHEDEN (101) Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c BETALING (103) 01. A a01 BETALING IN TERMIJNEN (101) De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, met bankgarantie. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn in procenten van de aannemingssom... Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. 02. A a01 DECLARATIES (101) De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal:... stuks. Indienen van de declaratie moet geschieden overeenkomstig een door de opdrachtgever verstrekt model. 03. A a02 DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING (101) De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden. 04. A a03 STORTING OP G-REKENING (101) De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid Het percentage van het loonkostenbestanddeel van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies op de geblokkeerde rekening zal worden gestort bedraagt: 30. De aannemer moet op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het gedeclareerde bedrag vermelden. Niettemin is de opdrachtgever gerechtigd in bijzondere omstandigheden het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de aannemingssom. Voordat de opdrachtgever daartoe overgaat, zal hij de aannemer daarover schriftelijk inlichten. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen OMZETBELASTING (101) 01. A a01 VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING (101) De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling STABU 9

14 omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen KORTINGEN (101) 01. A a01 KORTINGSBEDRAG (101) De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING (101) 01. A a01 BANKGARANTIE (101) De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen. De bankgarantie moet worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is opgenomen. Indien de bedoelde bankgarantie niet voor het verschijnen van de eerste termijn is ontvangen en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste en zo nodig de daarop volgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) het bedrag van de bankgarantie zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend nadat de bovenbedoelde bankgarantie zal zijn ontvangen en goedgekeurd. Binnen 14 dagen na afloop van de bankgarantie worden de ten behoeve van de bankgarantie overlegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd BESLECHTING VAN GESCHILLEN (101) 01. A a02 MEDIATION (101) Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV A a03 BUITENGEWONE LEDEN SCHEIDSGERECHT (101) Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de Raad van Arbitrage voor de Bouw gekozen dan wel door de voorzitter van die Raad benoemd. In dit geval bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden VERZEKERINGEN (102) VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER (103) 01. A a01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES (102) Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All- Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met STABU 10

15 terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: conform aanvullende administratieve bepaling met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:... Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van:... Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal:... met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: A a02 CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING (101) De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: conform aanvullende administratieve bepaling De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk. Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig STABU 11

16 paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 03. A a03 CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN (101) Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (103) VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN (101) 01. A a01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR (101) Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - brandstofprijzen. - huren. - vrachten VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (101) 01. A a01 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN (101) Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op basis van: - de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (101) 01. A a01 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN (101) Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats op basis van: - de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (101) TEKENINGEN EN BEREKENINGEN (102) 01. A a02 AANTALLEN (101) Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal:... stuks. STABU 12

17 Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02. A a01 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN (101) De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. A a02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN (101) Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 04. A a03 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN (101) De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (101) ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (101) 01. A a03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (101) Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) maakt deel uit van dit bestek. 02. A a04 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (101) Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&Gcoördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (101) ALGEMEEN (101) EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING (103) 01. A a01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN (102) Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - geen bewaking met honden. 03. A a02 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN (104) Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet toegestaan. 04. A a01 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL (102) Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader STABU 13

18 aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN (105) 04. A a01 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER (103) Voor rekening van de aannemer zijn: - de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater LOODSEN EN KETEN (101) a BOUWKEET (101) 0. M b01 DIRECTIEVERBLIJF (103) Ruimte(n): - verblijfsruimte opzichter (separaat) (m2): portaal met garderobe (m2): 2. - spoelruimte (keuken) (m2): 4. - closetruimte (m2): 2. - vergaderruimte (m2): bergruimte (monsteropslag) (m2): 4. Vrije hoogte (m): 2.6. Daglichttoetreding via draaibare vensters. Afwerking: - vloeren: vloerbedekking (elastisch of zacht). - wanden: glad. - plafonds: glad. Inbraakpreventie: - raamopeningen voorzien van luiken en zonwering. - deuren afsluitbaar. Thermische isolatie: Rc=2 m2k/w. Verwarming: tot tenminste 20 graden Celcius. Verlichting: spaarlampen (minimaal 500 lux). Water: - afvoer door middel van vloeistofdichte leidingen op het riool. - aanvoer door middel van vloeistofdichte leidingen (warm water via close-in boiler). Telefoon: - draadloos op een externe lijn. - antwoordapparaat. Computer: - notebook; - minimaal 2GHz. - DVD/CD; USB aansluitingen - internetverbinding; - WiFi; - recent office-pakket - laserprinter. Elektra: - minimaal 2 stuks dubbele wandcontactdozen per ruimte. Inrichting: - tafel(s): STABU 14

19 - bureau met afsluitbare laden. - uitlegtafel, oppervlakte 2 x A0. - vergadertafel voor 16 personen. - tekentafel formaat 100 x 150 cm. - stoelen: - vergaderruimte (stuks): gestoffeerde verstelbare bureaustoelen met zwenkwielen (stuks): 4. - kasten: - afsluitbare leg- en tekeningkasten (stuks): 2. - vakkenkast (25 vakken) of tekeningrekken voor gevouwen tekeningen (stuks): 1. - prikbord/prikwand van 6 m2 (stuks): 2. - keukenblok met koelkast met daarin een diepvriesvak, koffiezetapparaat (2 glaskannen 1,8 liter elk) en een 15 liter close-in boiler. - garderobe/kapstok in portaal voor minimaal 16 jassen. - closetruimte: closet met waterspoeling, zitting, fontein met kraan, papieren handdroog rol, afvalemmer, wc-papierhouder met wc papier. - asbakken (stuks): 4. - prullenbakken voor gescheiden afval. - poederblussers (6 kg) (stuks): 2. - servies voor minimaal 16 personen. - kluis ten behoeve van opbergen directiebenodigdheden. - werkend faxapparaat met papier. - verbandtrommel. - diverse eenvoudige teken- en schrijfbenodigdheden. Tijdstip van verwijderen: een maand na de oplevering of zoveel eerder als de directie kenbaar maakt. Plaatsing: - zodanig dat redelijk uitzicht aanwezig is op het gehele werk. - zodanig dat ze centraal ten opzichte van het werk staat. - zodanig dat ze goed bereikbaar is. - zodanig dat voldoende parkeerruimte nabij aanwezig is. Kosten: alle kosten voor telefoon en fax zijn voor de aannemer..01 D c01 TIJDELIJKE VOORZIENING (101) - Ten behoeve van de directie BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL (102) a INSTRUMENT (102) 0. M c01 INSTRUMENT, BESCHIKBAARSTELLING (103) Waterpasinstrument (geijkt) (stuks): 1 of Theodoliet (geijkt) (stuks): 1. Jalons (stuks): 8. Meetlint van staal (50m), geijkt (stuks): 1. meetpennen (stuks): 7. Papieren stofmaskers (stuks): 6. Veiligheidsbrillen (stuks): 2. Werkhandschoenen (paar): 2. Regenjassen (stuks): 2. Laarzen (paar): 2. Veiligheidshelmen (stuks): 2. Wapeningsdetector (stuks): 1. Verflaagdiktemeter (stuks): 1. Glasdiktemeter (stuks): 1. Binnen- en buitenthermometer (stuks): 1. STABU 15

20 Vochtmeetapparaat (stuks): 1. Scheurwijdte-meetapparaat (stuks): 1. Gehoorbescherming (stuks): 2. Betoncontrole hulpmiddelen. Tijdsduur: tot 1 maand na de oplevering..01 D c01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN (101) - Ten behoeve van de directie INRICHTING WERKTERREIN (102) a WERKTERREININRICHTINGSPLAN (101) 0. A c01 WERKTERREININRICHTINGSPLAN (102) Te verstrekken door de aannemer. Het moet de volgende gegevens bevatten: - de situering en de grenzen van het (toekomstige) bouwwerk. - de plaats van bouwliften, bouwkranen en kraanbanen - de plaats van de diverse keten. - de plaats van de toiletten. - de plaats van de opslagloods voor bouwmaterialen. - de plaats voor de overige bouwmaterialen (steentassen). - de reservering voorzieningen voor derden. - de plaats van de gereedschapcontainer. - de parkeerplaatsen. - de plaats van bouwwegen en/of rijplaten. - de plaats van de in- en uitritten, alsmede de wegen op het werkterrein. - de plaats van de aan- en afvoerwegen. - de laad-, los-, en hijszones. - de plaats voor de aansluitpunten van bouwstroom-, water, riool en telefoon. - de plaats van de tijdelijke watermeterput. - de bestaande en nieuwe leidingentrace's. - de plaats van de beschermingsvoorzieningen van de bestaande opstallen en de belendende percelen. - de plaats van de bouwafrastering. - de plaats van de naamsaanduiding/bouwbord. - de plaats van de bewegwijzering en gevarenpictogrammen. - de plaats van het gronddepot. - de plaats van de afvalcontainers. - de plaats van te handhaven bomen en struiken. - de plaats van de bouwverlichting. - de plaats van gevaarlijke stoffen (gastanks, licht ontvlambare en explosieve stoffen). - de plaats van EHBO benodigdheden en brandblusmiddelen (geschikt voor brandklasse A, B, en C volgens NEN-EN 2-94). - de plaats van tijdelijke voorzieningen ten behoeve van de omwonenden (parkeergelegenheid). - de plaats van eventuele damwanden. - de plaats van de bemaling. - de plaats van silo's voor vooraf vervaardigde mortels. - de plaats voor bouwmachines. - de plaats van groot bouwmaterieel als steigers. - de plaats van verklikkers. Aantal te verstrekken exemplaren: - ter goedkeuring (st.):... - goedgekeurde (st.):... STABU 16

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer,

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Annex X - Verzekeringen [projectnaam] Versie 2.0 Datum 1 augustus 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0 Contactpersoon M 06 - Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex X - Verzekeringen Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen (Werk)

Annex X - Verzekeringen (Werk) Annex X - Verzekeringen (Werk) 11558 Realisatie Rijkskantoor Pieter Calandlaan 1 Amsterdam Versie 2.1-0.2 Datum 18 mei 2016 Status Concept Colofon Versie 2.1-0.2 Contactpersoon R. de Jong www.tenderned.nl

Nadere informatie

Bijlage 5 Werkzaamheden overzicht Dagelijks Onderhoud 10 STUT- EN SLOOPWERK PLAATSELIJK SLOOPWERK STUTWERK HAK- EN BREEKWERK 14

Bijlage 5 Werkzaamheden overzicht Dagelijks Onderhoud 10 STUT- EN SLOOPWERK PLAATSELIJK SLOOPWERK STUTWERK HAK- EN BREEKWERK 14 10 STUT- EN SLOOPWERK 10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK 10.40 STUTWERK 10.50 HAK- EN BREEKWERK 14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 14.00 ALGEMEEN 14.20 BESTAAND WERK 15 TERREINVERHARDINGEN 15.41 STRAATSTEENBESTRATING

Nadere informatie

raadgevend ingenieurs

raadgevend ingenieurs BIRDS PUBLICATIE Deelbestekken, nevenbestekken en coördinatie auteur: Ir. S.W. Wierda datum: 4 september 2006 (herzien 26 maart 2009) gepubliceerd: STABU Bulletin oktober 2006 aantal bladen: 8 bestandsnaam:

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1

BESTEK. Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1 BESTEK Ten behoeve van:???? Besteknummer:???? Datum:???? Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2010-1 onder licentienummer: 95.45.03.E Opdrachtgever: Algemene omschrijving van het

Nadere informatie

n u m m e r: 2014-21 b e t r e f t: B o s r a n k 12 te Cuijk H e e r s t r a at 2 3 november 2014

n u m m e r: 2014-21 b e t r e f t: B o s r a n k 12 te Cuijk H e e r s t r a at 2 3 november 2014 BESTEKBOEK n u m m e r: 2014-21 b e t r e f t: P l a n voor het bouwen va n een woonhuis aan de B o s r a n k 12 te Cuijk i n opdracht va n: D h r. G. Bunt & Mevr. A. Hermsen H e e r s t r a at 2 5435

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV

Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Algemene voorwaarden Aertgeerts Bouw BV Artikel 1: OFFERTE a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b. De in de offerte opgegeven prijs is een vast bedrag, tenzij uit de toepasselijkheid

Nadere informatie

De Stabu-besteksystematiek

De Stabu-besteksystematiek De Stabu-besteksystematiek Standaardisatie Het geschreven deel van een bestek, hierna te noemen bestek, was voorheen een tijdrovende aangelegenheid. Vaak werden uit bestekken van andere werken stukken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014

Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Algemene voorwaarden DeHoop verbouwingen 2014 Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen uit de CAO voor de Bouwnijverheid

Nadere informatie

Procurement Mainland Europe

Procurement Mainland Europe Aan Van Leverancier Tata Steel IJmuiden B.V. Datum 11 juli 2013 Betreft Opmerkingen en aanvullingen van Tata Steel IJmuiden BV, op de UAV 2012 als vastgesteld op 19 Januari 2012 en gepubliceerd in de Staatscourant

Nadere informatie

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN

14.11 FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN Bestek 12 woningen Elshof Zuid Informatie m.b.t. onder andere het achterpad bestemd voor de inschrijvers met het verzoek een deelbegroting aan te geven voor : - Deelbegroting inclusief staartkosten op

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk

Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk Uniforme Administratieve Voorwaarden (U.A.V. 1989) Meer / Minderwerk 35. Verrekening van meer en minder werk 1. Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van bestekswijzigingen ( 36);

Nadere informatie

n u m m e r: 2014-21 b e t r e f t: B o s r a n k 12 te Cuijk H e e s t r a at 2 3 november 2014

n u m m e r: 2014-21 b e t r e f t: B o s r a n k 12 te Cuijk H e e s t r a at 2 3 november 2014 T E C H N I S C H E OMSCHRIJVING n u m m e r: 2014-21 b e t r e f t: P l a n voor het bouwen va n een woonhuis aan de B o s r a n k 12 te Cuijk i n opdracht va n: D h r. G. Bunt & Mevr. A. Hermsen H e

Nadere informatie

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000

Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Te hanteren voor Arnold Maassen Engineering & Construction B.V. per 1 september 2000 Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Algemene Inkoopvoorwaarden van Sweco Vastgoedmanagement B.V. voor de uitvoering van bouwkundige, installatietechnische werkzaamheden Artikel 1; van toepassing zijnde voorschriften en bepalingen 1. Voor

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Toetsingswijze Tijdstip / Frequentie. Goedkeuring. aannemer. aannemer. Keuring bouwstoffen Visueel Bij levering op het werk, voor verwerking

Toetsingswijze Tijdstip / Frequentie. Goedkeuring. aannemer. aannemer. Keuring bouwstoffen Visueel Bij levering op het werk, voor verwerking op de PMK te Wezep Bijlage: Pagina: 1/6 Controlepunt / 01.01 Voor het werk geldende Voorwaarden (onder) voorwaarden aannemers elektrotechnische werkzaamheden. 01.01 Voor het werk geldende Voorwaarden (onder)

Nadere informatie

VERANTWOORDING STABU-CATALOGUS NIVEAU HOOFDSTUKKEN. Nieuwe hoofdstukken. 01 Hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN.

VERANTWOORDING STABU-CATALOGUS NIVEAU HOOFDSTUKKEN. Nieuwe hoofdstukken. 01 Hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN. VERANTWOORDING STABU-CATALOGUS 2017-1 NIVEAU HOOFDSTUKKEN Nieuwe hoofdstukken 01 Hoofdstuk 06 DOOR DE AANNEMER AAN TE LEVEREN DOCUMENTEN. NIVEAU PARAGRAAFTITELS Nieuwe paragraaftitels 01 Hoofdstuk 06 DOOR

Nadere informatie

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015

BESTEK. Ten behoeve van: INTALTHERM 77. Datum: 16 oktober 2015 BESTEK Ten behoeve van: Datum: 16 oktober 2015 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2014-II onder licentienummer: ------------------ INHOUDSOPGAVE ------------------ INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER)

MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) MODEL GARANTIEVERKLARING VOOR EEN ONDERDEEL (VOOR DE ONDERAANNEMER / LEVERANCIER) Garantieverklaring De ondergetekende 1) gevestigd te 2) hierna te noemen: de garant in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Zurreyl Service Utrecht kvk

Algemene voorwaarden van Zurreyl Service Utrecht kvk Algemene voorwaarden van Zurreyl Service Utrecht kvk 30220713 1. ALGEMEEN a. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventueel door opdrachtgever gebruikte algemene voorwaarden van toepassing op al onze

Nadere informatie

STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

STABU Bouwbreed Informatiesysteem ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN 01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming.

Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Voorwaarden van onderaanneming behorende bij de overeenkomst van onderaanneming. Artikel 1 Verplichtingen in verband met wet- en regelgeving en andere voorschriften 1. De onderaannemer is gehouden de verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANNEMING VAN WERK VAN BvS BOUW VRIEZENVEEN B.V. 1. Offertes 1.1. Offertes worden schriftelijk door BvS uitgebracht, tenzij sprake is van spoedeisende omstandigheden. De offerte vermeldt een omschrijving van het werk en de prijs van het werk. 1.2. Offertes

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012;

UAV : deze Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012; Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (U.A.V. 1989) Inclusief aanvullingen en wijzigingen tot het verkrijgen van de U.A.V.T.I. 1992 (deze zijn onderstreept weergegeven)

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007

Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Aangenomen werken versie 0.0.0b 07 april 2007 Algemene voorwaarden bouwbedrijf ROMEIJ KvK nummer: 18086318 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf.

Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Algemene voorwaarden voor onder aannemer bij Kevin van Balkom klus- en onderhoudsbedrijf. Artikel 1: VERPLICHTINGEN IN VERBAND MET WET- EN REGELGEVING EN ANDERE VOORSCHRIFTEN 1. De onderaannemer is gehouden

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting.

Inleiding. Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. Inleiding Wij zullen eerst een toelichting geven op de elementen begroting. - De ontwikkeling van dit project moet bekeken worden vanuit de positie van de projectontwikkelaar; - De fase waar het project

Nadere informatie

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011

Concept UAV 2011 d.d. 17 augustus 2011 Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

BESTEK. Bestek: Nieuwbouw kantine-kleedruimte en opslagruimte t.b.v. V.v. Sporting Krommenie, marslaan 10 te Krommenie.

BESTEK. Bestek: Nieuwbouw kantine-kleedruimte en opslagruimte t.b.v. V.v. Sporting Krommenie, marslaan 10 te Krommenie. BESTEK Bestek: Nieuwbouw kantine-kleedruimte en opslagruimte t.b.v. V.v. Sporting Krommenie, marslaan 10 te Krommenie. werknummer: 12-0197 datum: 20 juni 2012 Architectenburo Cees van Luit bna. zuiderhoofdstraat

Nadere informatie

21 juli 2009 88.48.04.E

21 juli 2009 88.48.04.E Opdrachtgever: Dienst Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Den Haag De directeur als vertegenwoordiger van burgemeester en wethouders Spui 70 2511 BT 's-gravenhage Postbus 12655 2500 DP 's-gravenhage INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Ten behoeve van: het bouwen van het Regionaal Opleidingen Centrum Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen.

Ten behoeve van: het bouwen van het Regionaal Opleidingen Centrum Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen. BESTEKBOEK Ten behoeve van: het bouwen van het Regionaal Opleidingen Centrum Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen. Bestekboeknummer: 1721. Datum: 11 juni 2010. Dit bestekboek is opgesteld met de STABU-systematiek,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)

Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) (Tekst geldend op: 31-08-2012) Besluit vaststelling Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) De Ministers van Binnenlandse

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Werk in regie versie a 25 november 2015

Werk in regie versie a 25 november 2015 Artikel 1: Offerte 1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden. 2. In de schriftelijke offerte wordt onder meer aangegeven: a. de plaats van het werk; b. een omschrijving

Nadere informatie

CONTROLEPLAN 01.02.22. garanties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan

CONTROLEPLAN 01.02.22. garanties. www.controleplannen.nl. Over dit controleplan CONTROLEPLAN 01.02.22 garanties www.controleplannen.nl Inhoud Over dit controleplan A Organisatie P2 B Garantieover- zicht P6 Iedereen die daadwerkelijk met garanties te maken krijgt, komt er bij een schadegeval

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd.

Artikel 3: Aanvang van het werk In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang en de duur van het werk vastgelegd. ALGEMENE VOORWAARDEN E. JANSEN, H.O.D.N. AANNEMERSBEDRIJF E. JANSEN TE RIJSWIJK, GEMEENTE MAURIK AANNEMING VAN WERK Artikel 1: Offerte a. De aannemer zal zijn offerte gedurende 30 dagen gestand doen. b.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Project: Locatie: Nieuwbouw 15 garages Hof Berlage Koudekerkseweg Vlissingen Versie C februari 2019 CONCEPT Technische Omschrijving 1 van 6 Inhoud 00 PROJECTOMSCHRIJVING 01 BEPALINGEN 02 PEIL VAN DE GARAGES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190 Colofon Dit bestekbestand bevat standaard bestekteksten, bepalingen en een aantal voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarin de principes en werkwijzen rond het initiatief Stimulering Hergebruik Infra

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989)

Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Tekst van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) HOOFDSTUK I. ALGEMEEN 1. Aanduidingen, begripsbepalingen 1. Verstaan wordt onder: het werk : het uit te voeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011

Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Aanvullende voorwaarden bij De Nieuwe Regeling 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Deze regeling Deze regeling: Toepasselijk in de rechtsverhouding architect, ingenieur en adviseur zijn de DNR 2011 en de

Nadere informatie

Trefwoord Aanbesteding Aannemer Aannemersvergoeding Aannemerswinst

Trefwoord Aanbesteding Aannemer Aannemersvergoeding Aannemerswinst Par. Lid Trefwoord Aanbesteding 1 4 dag van aanbesteding 2 2 dag van aanbesteding 6 11 dag van aanbesteding 6 13 dag van aanbesteding 49 2 dag van aanbesteding Aannemer 1 1 aannemer 6 verplichtingen aannemer

Nadere informatie

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989)

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) HOOFDSTUK I ALGEMEEN 1. Aanduidingen, begripsbepalingen 1. Verstaan wordt onder: het werk: het uit te voeren werk of de

Nadere informatie

BESTEK BESTEKNUMMER : 1.1871.4 DATUM : 6 NOVEMBER 2014

BESTEK BESTEKNUMMER : 1.1871.4 DATUM : 6 NOVEMBER 2014 BESTEK TEN BEHOEVE VAN: RESTAURATIE HUIS RANDENBROEK HEILIGENBERGERWEG 113 TE AMERSFOORT BESTEKNUMMER : 1.1871.4 DATUM : 6 NOVEMBER 2014 OP DIT BESTEK RUST HET STABU KEURMERK ONDER LICENTIENUMMER: 90.13.07.E.

Nadere informatie

BESTEK. nieuwbouw tien ééngezinswoningen woningbouwvereniging de heeze apeldoorn. opdrachtgever cpo de heeze apeldoorn.

BESTEK. nieuwbouw tien ééngezinswoningen woningbouwvereniging de heeze apeldoorn. opdrachtgever cpo de heeze apeldoorn. BESTEK nieuwbouw tien ééngezinswoningen woningbouwvereniging de heeze apeldoorn opdrachtgever cpo de heeze apeldoorn datum 20-06-2008 werknummer T070602 Opdrachtgever: Woningbouwvereniging De Heeze postadres:

Nadere informatie

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-1 onder licentienummer: 89.10.01.E

Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-1 onder licentienummer: 89.10.01.E BESTEKSOMSCHRIJVING Ten behoeve van: Clubhuis R.C. The Dukes Besteknummer: 79.074 Datum: 25-09-2012 Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: 2012-1 onder licentienummer: 89.10.01.E Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV

Algemene voorwaarden. (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) AANNEMERS BV Algemene voorwaarden (volgens Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud en Kleine Werken Mitros

Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud en Kleine Werken Mitros Algemene Voorwaarden Onderhoudswerkzaamheden Planmatig Onderhoud Utrecht Februari 2013 00 Algemeen 2 00.01 Algemene Omschrijving 2 00.02 Algemene Projectgegevens 2 00.04 Aanbesteding/Inschrijving 4 01

Nadere informatie

Technische omschrijving en afwerkstaat

Technische omschrijving en afwerkstaat Technische omschrijving en afwerkstaat Bedrijfsverzamelgebouw Lock/Stock Industrieweg 9 E in Elst (Gld) 14 september 2013 Pagina 1 van 5 Technische omschrijving Peil Het peil (P=0) is bovenkant afgewerkte

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Met betrekking tot de uitvoering van werken in het kader van Centrumvernieuwing Emmen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de coördinatie van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen)

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Van Campen Bouw/Zelhem B.V. (Van Campen) Gevestigd te (7021 CL) Zelhem aan de Dr. Grashuisstraat 28-30 Gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Profextru Productie BV MULTILOCK damwand en deksloof voorbeeld bestekteksten 2.2 NADERE BESCHRIJVING

Profextru Productie BV MULTILOCK damwand en deksloof voorbeeld bestekteksten 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 1 2.2 NADERE BESCHRIJVING Bladnr. 2 PAR 01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen. 02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Nadere informatie

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities

INKOOPVOORWAARDEN. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: opdrachtgever; Wolfs Verlichting BV, gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk

Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) Overeenkomst van aanneming van werk Artikel 1:OFFERTE 1.De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.

Nadere informatie

bestek: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: januari 2007. Onder licentienummer: L91.02.04E

bestek: Dit bestek is opgesteld met de STABU-systematiek, uitgave: januari 2007. Onder licentienummer: L91.02.04E b e s t e k project: besteknummer: bestek: bestekdeel: 0632 nieuwbouw Cortinagebouw NDSM terrein te Amsterdam 0632 C be1 Algemene voorwaarden en Werkbeschrijving Deel 1 met bouwkundige werkbeschrijving

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

SCHIPHOL AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ DNR 2011

SCHIPHOL AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ DNR 2011 SCHIPHOL AANVULLENDE VOORWAARDEN BIJ DNR 2011 Algemeen De aanvullingen op en/of wijzigingen van de Rechtsverhouding opdrachtgever architect, ingenieur en adviseur DNR 2011 (DNR 2011) worden hierna weergegeven

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet

Conceptversie. RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Documentnr. Steiger d.d. 23 april 2013 Standaard besteksposten leveringspakket Gampet RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 1 2. B e s c h r i j v i n g 2.1 Algemene gegevens Bladnr. 2 Opdrachtgever: Gampet Products RAW0013 RAW0013 Opdrachtgever: Gampet Products Bladnr. 3 01 Tekeningen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN ADVIESOPDRACHTEN BIJ WATERBEDRIJF GRONINGEN 2014 INHOUD Artikel 1 Doel en geldigheid 3 Artikel 2 Definities 3 Artikel 3 Juridische grondslag 3 Artikel 4 Opdracht

Nadere informatie

B O U W K U N D I G B E S T E K Moskee Almere Cascade Park

B O U W K U N D I G B E S T E K Moskee Almere Cascade Park B O U W K U N D I G B E S T E K Moskee Almere Cascade Park Documentnaamr: ZL003-99 Volgnummer: A Datum: 17-04-2015 ZeroLogic Architecture, Design & Engineering Pagina 2 Algemene Informatie Opdrachtgever:

Nadere informatie

Informatieblad STABU INLEIDING

Informatieblad STABU INLEIDING INLEIDING Bouwbreed informatiesysteem Stichting, opgericht op 13 oktober 1976, is een samenwerkingsverband tussen de partners in de bouwnijverheid. De naam is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat:

Nadere informatie

BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID

BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID BROCHURE KETENAANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD OP UITGAVE: 2014-1 Auteur(s): S.A. Brands LL.B (Stichting STABU) Stichting STABU Postbus 36 6710 BA EDE Telefoonweg 32 6712 GC EDE Tel. 0318 63 30 26 E-mail: postmaster@stabu.nl

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands*

Algemene Inkoopvoorwaarden van Dishman Netherlands B.V./Uitgave 2012/Nederlands* Algemene Inkoopvoorwaarden van /Uitgave 2012/Nederlands* 1. Toepasselijkheid 1.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn deze Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon. 2. Opdrachtnemer: VK Afbouw (KVK 70921547), die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en schilders-, timmer-

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk)

Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk) Praktische toelichting op de UAV 2012 (2 e druk) Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis bewerkt door mr. dr. H.P.C.W. Strang Tweede druk s-gravenhage - 2018 2 e druk ISBN

Nadere informatie

4. De Afnemer zal aan de Leverancier voldoen hetgeen de Leverancier volgens de Afnameovereenkomst toekomt.

4. De Afnemer zal aan de Leverancier voldoen hetgeen de Leverancier volgens de Afnameovereenkomst toekomt. Bijlage 2 bij Afnameovereenkomst, Algemene leveringsvoorwaarden, versie 1.1 mei 2018 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel I Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor gebruik bij een

Nadere informatie

R4 - Public. Océ Real Estate Services. versie Bureaubestek. Algemeen deel Bouwkundig, Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch

R4 - Public. Océ Real Estate Services. versie Bureaubestek. Algemeen deel Bouwkundig, Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch R4 - Public Océ Real Estate Services versie 2016.01 Bureaubestek Algemeen deel Bouwkundig, Werktuigbouwkundig en Elektrotechnisch BESTEK Ten behoeve van: Bureaubestek Algemeen deel Bouwkundig, Werktuigbouwkundig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

2.De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2.De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen 1998 opgesteld door de Vereniging Eigen Huis en het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid (NVOB). Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HENDRIKS ASBESTSANERING B.V. Hendriks Asbestsanering B.V., hierna te noemen Hendriks, is een onderneming, die zich bezig houdt met het in opdracht van natuurlijke en rechtspersonen

Nadere informatie