n u m m e r: b e t r e f t: B o s r a n k 12 te Cuijk H e e r s t r a at 2 3 november 2014

Transcriptie

1 BESTEKBOEK n u m m e r: b e t r e f t: P l a n voor het bouwen va n een woonhuis aan de B o s r a n k 12 te Cuijk i n opdracht va n: D h r. G. Bunt & Mevr. A. Hermsen H e e r s t r a at PC, Sint A g at h a 3 november 2014

2 bestekboeknr Opdrachtgever: Dhr. G. Bunt & mevr. A. Hermsen Heerstraat 2, 5435 PC Sint Agatha Bestekboek ten behoeve van: Het bouwen van een woonhuis aan de Bosrank 12 te Cuijk Datum: 3 november 2014 Aanbesteder: Dhr. G. Bunt & mevr. A. Hermsen Heerstraat 2, 5435 PC Sint Agatha Architect: Bulkens Architecten bna Hoeveveld GG Molenhoek tel: Adviseur: Beton- en staalconstructeur: Constructieburo Landerd bv Scheltseweg 13, 5374 EB Schaijk tel: fax: Funderingsadvies: Ockhuizen Grondmechanica B.V. Kanaalstraat 105, 5710 AA Someren tel: fax:

3 Algemene omschrijving van het werk: Het werk bestaat uit het bouwen van een woonhuis aan de Bosrank 12 te Cuijk. De woning dient door de aannemer aangemeld en begeleid te worden.

4 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE OVERZICHT BIJLAGEN 2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 3 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 13 TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN LOODSEN EN KETEN SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK INRICHTING WERKTERREIN AFSLUITINGEN EN RECLAME TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN UITZETTEN GRONDWERK ALGEMEEN ONTGRAVEN VAN GROND VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN BEWERKEN VAN GROND BUITENRIOLERING EN DRAINAGE ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN PUTTEN APPENDAGES APPENDAGES IN LEIDINGEN BETONWERK ALGEMEEN WAPENINGSWERK IN HET WERK GESTORT BETON IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT NABEHANDELING ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN DOORVOERINGEN EN SPARINGEN METSELWERK ALGEMEEN BAKSTEEN MET MORTEL KALKZANDSTEEN MET MORTEL KALKZANDSTEEN, GELIJMD BETONSTEEN, GELIJMD VOORZIENINGEN IN METSELWERK VOEGWERK WAPENING VERANKERINGEN EN OPVANGCONSTRUCTIES ISOLATIE VOCHTKERINGEN KANAALTOEBEHOREN EN VENTILATIEVOORZIENINGEN VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN ALGEMEEN CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN VRIJDRAGENDE VLOERELEMENTEN VOEGVULLINGEN OPLEGGINGEN DOORVOERINGEN EN SPARINGEN RUWBOUWTIMMERWERK 52 Woonhuis Bosrank12 Cuijk

5 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN BALKCONSTRUCTIES REGEL-, TENGEL- EN RACHELWERK BESCHIETINGEN VLOER-, WAND- EN DAKELEMENTEN ISOLATIE VOCHTKERINGEN DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN METAALCONSTRUCTIEWERK ALGEMEEN SKELET KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ALGEMEEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN STELKOZIJNEN KOZIJNEN DEUREN RAMEN DAKLICHTKOEPELS EN DAKLICHTKAPPEN GARAGE- EN BEDRIJFSBUITENDEUREN HANG- EN SLUITWERK SYSTEEMBEKLEDINGEN ALGEMEEN ENKELVOUDIGE PANEELBEKLEDINGEN ENKELVOUDIGE FELSPLAATBEKLEDINGEN TRAPPEN EN BALUSTRADEN ALGEMEEN WERKBESCHEIDEN VASTE TRAPPEN LEUNINGEN DAKBEDEKKINGEN ALGEMEEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN ISOLATIE/AFSCHOTLAAG BITUMINEUZE DAKBEDEKKINGEN DAKDETAILS OP TE NEMEN ONDERDELEN, BAANVORMIGE DAKBEDEKKINGEN BEGLAZING ALGEMEEN WERKBESCHEIDEN BEPROEVEN ENKELBLADIG GLAS MEERBLADIG ISOLEREND GLAS NATUUR- EN KUNSTSTEEN ALGEMEEN KUNSTSTEEN DORPELS EN NEUTEN VOEGVULLING ALGEMEEN VOEGVULLINGEN MET KIT VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND NA-ISOLATIE ALGEMEEN ISOLATIEDEKLAGEN, TER PLAATSE GEVORMD GEVELSCHERMEN ALGEMEEN TEKENINGEN BEWEEGBARE SCHERMEN, BUITEN STUKADOORWERK ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND PLEISTERWERK PROFIELEN DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN ALGEMEEN VOORBEHANDELING ONDERGROND 98 Woonhuis Bosrank12 Cuijk

6 INHOUDSOPGAVE GEHECHTE MORTELDEKVLOEREN MORTELDEKVLOEREN OP ISOLATIE METAAL- EN KUNSTSTOFWERK AFDEKPROFIELEN AFBOUWTIMMERWERK ALGEMEEN BESCHIETINGEN PANEELBEKLEDINGEN ISOLATIE DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN SCHILDERWERK ALGEMEEN NIEUWE ONDERGROND, HOUT NIEUWE ONDERGROND, METAAL NIEUWE ONDERGROND, STEENACHTIG DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN ALGEMEEN FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN APPENDAGES 109 EINDPAGINA 110 Woonhuis Bosrank12 Cuijk

7 OVERZICHT BIJLAGEN OVERZICHT BIJLAGEN Bij de beschrijving van het werk behorende tekeningen: Overige bijlagen: - model garantieverklaring. - model coördinatie-overeenkomst - geotechnisch onderzoek. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 2

8 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU- Standaard 2012, alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari 2012 nr van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting STABU te Ede AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 01. WERKTERREIN Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01. GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. 02. PUBLICATIES Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie inclusief die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing DIRECTIE 01. AANGEWEZEN DIRECTIE Zoals bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012 wordt aangewezen als directie: - de opdrachtgever en of de person(o)n(en) die door hen zijn aangewezen. Bij gunning zal worden aangegeven door wie de directie zal worden vertegenwoordigd VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01. BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV 2012 zal worden gehouden VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 01. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de grondroerdersregeling (Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden daaraan geen schade ontstaat. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en Woonhuis Bosrank12 Cuijk 3

9 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 instrueert uitvoerend en machinebedienend personeel. 04. NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 05. ONGEVALLEN De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende inlichtingen. 06. ONDERAANNEMERS/PERSONEEL VAN DERDEN De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van: - onderaannemers, indien hij daarvoor schriftelijke goedkeuring van de "opdrachtgever" in plaats van de "directie" heeft gekregen, zulks in uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 6, lid 26 van de UAV personeel dat hem door derden ter beschikking is gesteld, indien hij daarvoor schriftelijke toestemming van de directie heeft gekregen. De aannemer blijft niettemin jegens de opdrachtgever voor bedoeld personeel ten volle verantwoordelijk. Alle voor het werk in te schakelen onderaannemers moeten een geblokkeerde rekening hebben geopend als bedoeld in de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 10. WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN WERKTIJDEN Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn overeengekomen met de directie Woonhuis Bosrank12 Cuijk 4

10 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 12. BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: In overleg met de directie zullen afspraken gemaakt worden over de eventuele geluidoverlast m.b.t. tot de aangrenzende tandarts praktijk. Deze zullen in de eerste bouwvergadering van het werk vastgelegd worden, hoe hiermee om te gaan DATUM VAN AANVANG 01. DATUM VAN AANVANG In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : het ondertekenen van de aannemingsovereenkomst geschiedt binnen de gestanddoeningstermijn of zoveel eerder. De definitieve startdatum wordt in de eerste bouwvergadering vastgelegd UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, BEPROEVING 01. OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: DATUM VAN OPLEVERING Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: De laatste dag na het verstrijken van het aantal werkbare werkdagen OPNEMING EN GOEDKEURING 90. OPNEMING EN GOEDKEURING De schriftelijke aanvrager van de aannemer, genoemd in par. 9, lid 1 van de UAV 2012, zal ten minste 21 dagen voor de datum dat het werk naar verwachting van de aannemer voltooid zal zijn, in het bezit van de directie zijn. 91. RAPPORT VAN OPNEMING Bij de opneming, en na de onderhoudstermijn, zal door de directie een "rapport van opneming" worden opgesteld, met daarin de geconstateerde gebreken. De geconstateerde gebreken dienen uiterlijk binnen 15 werkbare werkdagen na de opneming te zijn afgewikkeld. Verlenging van deze periode is alleen mogelijk indien herstel afhankelijk is van nalevering bouwmaterialen en de afwijkende termijnbetaling wordt eenzijdig door de directie gedaan en aangegeven op de gebreken lijst OPLEVERING 90. OPLEVERING Het gehele werk, als genoemd in het bestekboek, wordt geacht te zijn opgeleverd, na ondertekening door partijen van het "proces-verbaal van oplevering" welke door de directie wordt opgesteld. Het "rapport van opneming" zal hier deel van uitmaken ONDERHOUDSTERMIJN 01. ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 6. Voor E&W installaties verlengde onderhoudstermijn van 12 maanden aanhouden AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 90. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 6 maanden SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN ONVOLTOOIDE STAAT 01. VEILIGHEIDSMAATREGELEN De aannemer moet in overleg met de directie naast de gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen nemen WERKTERREIN 01. AANDUIDING WERKTERREIN Als werkterrein is beschikbaar als aangegeven op de tekening. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 5

11 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV AFSLUITING, RECLAME 01. FOTOGRAFEREN EN FILMEN Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01. GOEDKEURING VAN BOUWSTOFFEN De door de directie goed te keuren bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: alle bouwstoffen. 02. BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV BESLUIT BODEMKWALITEIT De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders vermeldt, niet toegestaan. De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de directie binnen een met de directie afgesproken termijn, waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit rekening wordt gehouden ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01. ZORG VOOR BOUWSTOFFEN De aannemer draagt er zorg voor dat: - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. - gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. - gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. - gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01. TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. Onderdeel: het gehele werk. - te garanderen door: volgens bijlage garantieverklaring voor een onderdeel model II. - periode: 3 jaar. 02. GARANTIEVERKLARING Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model overlegd te worden aan de opdrachtgever. De garantieverklaring dient te worden overlegd voor de aanvang van de uitvoering van het gegarandeerde onderdeel ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in: - een schaalverdeling met kalenderdagen. - een schaalverdeling met werkbare werkdagen (prognoseschaal) zoals vastgesteld door de Stichting Verletbestrijding Bouwnijverheid te Rotterdam. Minimaal op te nemen: - volgorde en uitvoeringsduur van de eenheden van het werk. - werkzaamheden van nevenaannemers en derden van de opdrachtgever. Bij in gebreke blijven stelt de directie het tijdschema vast; de gemaakte kosten zijn voor rekening van de aannemer. 02. INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 6

12 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden. De betrokken derden zullen het algemene tijdschema, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen. Indien de derden nog niet bekend zijn, zal de directie, na goedkeuring, voor akkoord tekenen en zal de opdrachtgever de hierbij bedoelde derden binden aan het gedetailleerde werkplan. 03. GEEN OPSTELLING ALGEMEEN TIJDSCHEMA DOOR DE AANNEMER In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 behoeft de aannemer geen algemeen tijdschema op te stellen. 90. VERLENGING BOUWTIJD De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verlenging van de bouwtijd noch op schadeloosstelling indien, door het niet tijdig inleveren van monsters ten behoeve van keuring, schade en/of oponthoud wordt veroorzaakt. Indien achterstand op het tijdschema dreigt te ontstaan zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie extra inspanningen verrichten om de opgelopen achterstand of de dreiging daarvan teniet te doen DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, BOUWVERGADERINGEN 01. BESTEKPOSTEN OP BASIS VAN DE STABU-BESTEKSSYSTEMATIEK Het meer en minder werk moet door de aannemer worden verwerkt in bestekposten volgens de STABU-bestekssystematiek en worden gebundeld in volgorde en codering overeenkomstig het bestek. Aantal: - ter goedkeuring (st): in tweevoud. - de goedgekeurde (st): in tweevoud. 04. BOUWVERGADERINGEN Bij elke bouwvergadering verstrekt de aannemer de volgende gegevens: - de vordering van het werk. - overzicht van werkbare en onwerkbare werkdagen. - overzicht van opgegeven en goedgekeurde meer- en minderwerken. - overzicht van uitvoeringstekeningen met laatste wijzigingsdatum. - een bijgewerkte lijst van onderaannemers. In de eerstvolgende bouwvergadering moeten deze notulen worden vastgesteld en door de deelnemers voor akkoord worden ondertekend AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 02. PEIL Als peil P geldt: - de bovenkant van de afgewerkte vloer van de hal. Alvorens met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden aan te vangen zal de aannemer in overleg met het bevoegd gezag, de gemeentelijke dienst, en de directie het bouwterrein en de bouwpercelen uitzetten en afbakenen. 90. AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN Alvorens met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden aan te vangen zal de aannemer in overleg met het bevoegd gezag, de gemeentelijke dienst, en de directie het bouwterrein en de bouwpercelen uitzetten en afbakenen VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 90. SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - sanitair (m.u.v. de aansluitpunten) - tegelwerken. - werktuigbouwkundige installatie (m.u.w. de buitenriolering) - elektrotechnische installatie en zonnepanelen. - terreinverharding. - beplanting. - terreininrichting. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 7

13 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV vloerbedekkingen. - keukeninrichting. 02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 90. MEDEWERKING AANNEMER De aannemer is gehouden zodanige medewerking te verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, zonder dat hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn aanspraak kan maken. Indien de aannemer, meent dat stagnatie in zijn werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig, schriftelijk en duidelijk gemotiveerd, aan de directie kenbaar maken. 91. NUTSVOORZIENINGEN De coördinatie van alle nutsvoorzieningen en aansluitingen behoort tot de verplichtingen van de aannemer VERBAND MET ANDERE WERKEN 01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN Door derden worden uitgevoerd: - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de waterleiding op het leidingnet van het waterleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de gasleiding op het leidingnet van het gasleverend bedrijf. - de dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van de elektrotechnische installatie op het leidingnet van het elektriciteitleverend bedrijf. - sanitair (m.u.v. de aansluitpunten) - tegelwerken. - werktuigbouwkundige installatie (m.u.w. de buitenriolering) - elektrotechnische installatie en zonnepanelen. - terreinverharding. - beplanting. - terreininrichting. - vloerbedekkingen. - keukeninrichting. 02. GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen. 03. VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN VOORZIENINGEN De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te merken. 04. COÖRDINATIE Dit bestek betreft een onderdeel van een project. De coördinatie van het project zal worden verzorgd door de aannemer. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aannemer. 05. COÖRDINATIEOVEREENKOMST Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend. Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 8

14 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV GEVONDEN VOORWERPEN 01. ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed VERMOEDEN VAN ONVOLDOEND WERK 90. VERMOEDEN VAN ONVOLDOEND WERK Indien er bij de opdrachtgever vermoeden van onvoldoend werk bestaat, zal de aannemer dit op de eerste aanzegging wijzigen c.q. corrigeren overeenkomstig de aangegane verplichtingen WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 90. WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING De aannemer is verplicht de door de directie verstrekte detail- en de door haar goedgekeurde bouwvoorbereidingstekeningen met het bestekboek te vergelijken. Afwijkingen moet hij steeds vooraf schriftelijk melden aan de directie VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 90. VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK Het meer- en minderwerk zal, naar rato voortgang werk, worden verrekend. De verrekening van de stelposten zal bij de laatste termijn worden verrekend. Van alle meer- en minderwerken zal de aannemer voor aanvang daarvan schriftelijk prijs moeten hebben opgegeven en tevens dient hij een aantoonbare bevestigde goedkeuring van de directie ontvangen te hebben. Mocht er bij de inschrijvingsbegroting een projectkorting worden aangeboden, dan geldt deze projectkorting als éénmalig, met de nadruk op éénmalig. Deze zal dan niet meer verrekend kunnen worden met de verrekening van meeren minderwerk. 91. PRIJSOPBOUW MEER EN MINDER WERK - prijsopgaven dienen te zijn gespecificeerd conform de inschrijvingsbegroting. - verrekeningen van meer- en minderwerk vindt plaats volgens de netto normen en -prijzen, evenals de toeslag percentages (voor winst, risico en algemene kosten), zoals deze zijn gehanteerd bij het vaststellen van de aanneemsom bij de aannemingsovereenkomst. - de concept-prijsopgaven voor de uitvoering van meer- en minderwerk dienen vooraf bij de directie te worden ingediend. Materiaalprijzen en verwerkingstijden, welke niet zijn genoemd in de aannemingsbegroting, zijn ter goedkeuring van de directie. - de aannemer heeft geen recht op verrekening van meerwerk, waarvan de uitvoering niet is goedgekeurd in de bouwvergadering (schriftelijk vastgelegd) en/of waarvan de uitvoering niet schriftelijk is opgedragen BESTEKSWIJZIGINGEN 01. BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is voorbehouden aan de opdrachtgever. 90. BESTEKSWIJZINGEN Met verwijzing naar paragraaf 36 van de U.A.V. wordt nader bepaald dat voor het opdragen van bestekswijzigingen een schriftelijke, door de directie rechtstreeks aan de aannemer te verstrekken opdracht is vereist. Indien de voortgang van het werk dit verlangt, kan de directie de opdracht eerst mondeling verstrekken STELPOSTEN 01. OVERZICHT STELPOSTEN De stelposten als bedoeld in paragraaf 37, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: - de netto bedragen zoals in het bestekboek zijn opgenomen HOEVEELHEDEN 01. METING HOEVEELHEDEN Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 9

15 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV BETALING 01. BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen. De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, verschijnen periodiek per 2 weken (ten hoogste) aan de hand van een betalingsplanning door de aannemer opgesteld en ter goedkeuring van de directie/opdrachtgever. Het aantal en grootte van de termijnen zullen worden vastgesteld aan de hand van een in overleg met de aannemer vast te stellen puntenschema en vorderingsstaat. (uitgaan van ca. 10 termijnen) Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven. Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in overleg met de directie worden bijgesteld. De laatste termijn, groot 5% van de aanneemsom, verschijnt na afloop van de bouwkundige onderhoudstermijn en nadat is geconstateerd dat de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 02. DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend. De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie. Aantal: in tweevoud. 90. EINDAFREKENING De betaling van de onderhoudstermijn geschiedt 3 maanden na oplevering wanneer: - het werk door de opdrachtgever en directie is aanvaard; - de garantieverklaringen, revisietekeningen die volgens dit bestekboek worden geëist, door de aannemer zijn verstrekt. - een schriftelijke verklaring is afgegeven, dat er omtrent het saldo van meer- en minderwerk volkomen overeenstemming met de opdrachtgever en de directie bestaat en dat de aannemer na uitbetaling hiervan, geen enkele vordering op de opdrachtgever kan doen gelden OMZETBELASTING 01. VERLEGGINGSREGELING OMZETBELASTING De aannemer moet op zijn declaratie vermelden dat de omzetbelasting wordt verlegd, tenzij de belastingdienst die ter zake bevoegd is, schriftelijk heeft medegedeeld dat ten aanzien van het werk de verleggingsregeling omzetbelasting niet van toepassing is. De aannemer moet deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten opnemen en de onderaannemer verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen KORTINGEN 01. KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: - 500,== excl. BTW. (zegge: vijfhonderd Euro) per kalenderdag bij te late oplevering. Ontheffing van korting: - de tekst van paragraaf 42 lid 3 van de U.A.V. vervalt geheel SCHADE AAN HET WERK 90. SCHADE AAN HET WERK Indien schade is aangericht, is de aannemer gehouden de schade op eigen initiatief dan wel op eerste aanzegging van de directie zo spoedig mogelijk te herstellen, zodat de tijdsplanning niet in gevaar komt. Indien buiten het werkterrein schade wordt aangericht, veroorzaakt door de aannemer, ook als deze schade het onvermijdelijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, dan is deze schade voor rekening van de aannemer IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER 90. IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER In aanvulling op het gestelde in paragraaf 46 lid 3 van de U.A.V. kan (kunnen) de aannemer of diens rechtsverkrijgende(n) in dit geval generlei recht doen gelden op betaling van het verschil tussen de grotere waarde van het door de aannemer gepresteerde werk, inclusief geleverd materiaal en het Woonhuis Bosrank12 Cuijk 10

16 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012 aan hem uitbetaalde bedrag, indien dit laatste, vermeerderd met de kosten van het afmaken of voortzetten van het werk meer bedraagt dan de oorspronkelijke aanneemsom BESLECHTING VAN GESCHILLEN 01. MEDIATION Indien partijen zulks overeenkomen, zullen in afwijking van het gestelde in paragraaf 49, lid 2 van de UAV 2012, alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan ter beslechting worden onderworpen aan een mediationprocedure overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) te Rotterdam, zoals dat luidt op de dag waarop de overeenkomst waarop het geschil betrekking heeft, in werking trad. Indien mediation is geëindigd zonder dat door partijen overeenstemming is bereikt, zal het geschil worden beslecht door arbitrage als bedoeld in paragraaf 49, lid 2 van de UAV VOORTZETTING VAN HET WERK 90. VOORTZETTING VAN HET WERK De aannemer zal na de datum van aanvang het werk op de meest krachtige wijze voortzetten met de doelstelling het werk binnen de overeengekomen tijdsplanning te realiseren VERZEKERINGEN VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 01. CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER/SECTIES Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All- Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. De kredietwaardigheid van de verzekeraar(s) dient gewaarborgd te zijn met minimaal een A minus rating overeenkomstig Standard & Poor's. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en). De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico. Sectie Het Werk, waaronder te verstaan: - het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk. - door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. - werken van derden (als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012) te weten: met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan: - aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Euro. Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan: - alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van het (de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/gebeurtenis van minimaal: Euro. met een eigen risico per evenement/gebeurtenis van: Woonhuis Bosrank12 Cuijk 11

17 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV Euro. 02. CAR-VERZEKERING PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerden moeten worden vermeld: - de opdrachtgever. - de architect(en) en adviseur(s). - de directie. - onderaannemer(s). - de constructeur(s). - hun ondergeschikten, voor zover genoemden verzekerden voor hun aansprakelijk zijn. De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen. Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de partij die voor het werk verantwoordelijk is. De eigen risico's gelden per evenement/gebeurtenis of reeks van evenementen/gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet. Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV 2012 tot en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt: - voor de dag van oplevering (full guarantee maintenance). De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de directie. De aannemer zal bedingen dat, ingeval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat de verzekering na verzending van bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen, gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 03. CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is verstreken VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01. WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten. - materiaalprijzen. - brandstofprijzen. - huren. - vrachten. 90. RISICOREGELING De risicoregeling is niet van toepassing op dit werk. 91. VASTSTELLING PRIJS De bij de inschrijving ingediende prijs is vast gedurende 90 dagen na de dag van aanbesteding. De bij de gunning vastgestelde prijs is vast gedurende de gehele bouwperiode TEKENINGEN EN BEREKENINGEN TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 01. AANTALLEN Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos kopieën verstrekt. Aantal: Ten behoeve van het maken van de prijsopgave (aanbestedingsstukken): - totaal maximaal 1 stuks witdruk. Ten behoeve van de uitvoering: Woonhuis Bosrank12 Cuijk 12

18 00 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV totaal maximaal 1 stuks digitaal in PDF-formaat en DWG-formaat (bouwvoorbereidingsstukken). Onder "andere gegevens" wordt verstaan: het bestekboek met eventuele nota(s), grondrapport. Onder "tekeningen" wordt verstaan: de aanbestedingstekeningen, eventuele principedetails, eventuele bouwvoorbereidingstekeningen, de constructietekeningen. Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 02. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke. 03. WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede. 04. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 90. ROUTING De aannemer stelt een "gegevens - behoefte schema" op met betrekking tot de informatiestromen en goedkeuringsmomenten directie. Met inachtneming van het onderstaande. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de datum waarop de aannemer de tekeningen en berekeningen bij de directie heeft ingediend, stelt de directie de aannemer van haar oordeel inzake de ingediende tekeningen en berekeningen in kennis. Voorzien van haar oordeel of opmerkingen zal de directie een kopie van de tekening(en) en de berekening(en) terugzenden naar de aannemer. De opmerkingen zullen in hoofdzaak gegevens bevatten, welke de aannemer niet eerder bekend waren. Deze opmerkingen van de directie dienen op de tekeningen en in de berekeningen te worden verwerkt. Indien de tekeningen en berekeningen niet worden geaccepteerd, wordt de aannemer, gelijktijdig met de redenen hiervan, in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval, uiterlijk binnen twee weken, nieuwe tekeningen en berekeningen aan de directie ter beoordeling voor. Hij levert, indien vereist, de goedgekeurde tekeningen/ berekeningen in bij de gemeentelijke instantie, bevoegd gezag ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 02. AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb ) stelt de aannemer één of meer coördinatoren (V&Gcoördinatoren) voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft (geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 90. KENNISGEVING a. de aannemer stelt voor aanvang van de bouwwerkzaamheden de directeur van de Arbeidsinspectiedienst, in de regio waar het werk wordt uitgevoerd, in kennis van de voorgenomen totstandbrenging van het bouwwerk. b. het kennisgevingsformulier wordt door de bouwkundige aannemer op een voor eenieder zichtbare plek op het werkterrein aangebracht. c. de aannemer zorgt voor het zo nodig actualiseren van het kennisgevingsformulier tijdens de uitvoering van het werk. Woonhuis Bosrank12 Cuijk 13

19 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN Van toepassing zijn de volgende voorschriften, richtlijnen en NEN-normen: - NEN 2881 Maattoleranties voor de bouw - Begripsbepalingen en algemene regels. - NEN 2887 Maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats. - NEN 2888 Maximale toelaatbare maatafwijkingen voor het stellen van draagconstructies van gebouwen. - NEN 2890 Afleiding van streefmaten uit modulaire maten van gebouwdelen. - NEN 3682 Maatcontrole in de bouw - Algemene regels en aanwijzigingen. - Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in de bestekposten genoemde normen. 91. MAATVOERING - UITZETTEN De aannemer dient op de hoogte te zijn van de kadastrale gegevens, waar het bouwwerk wordt gerealiseerd. Het uitzet- en meetwerk en het onderhoud van de meetpunten is geheel voor rekening van de aannemer, met uitzondering van de kadastrale inmeting (gebeurt door derden). Tot het uitzetten behoort ook het vastleggen van het peil (op het werkterrein). Maatvoering aanvullend: - de aannemer dient net voor de opneming van de woning alle hoekpunten van het perceel te markeren EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: - voorschriften uit het oogpunt van veiligheid en gezondheid. 02. AFVOER VAN AFVAL Bouwplaatsafval scheiden in: - (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en (2001/118/EG). - steenachtig sloopafval. - gipsblokken en gipsplaatmateriaal. - bitumineuze dakbedekking. - teerhoudende dakbedekking. - teerhoudend asfalt. - niet-teerhoudend asfalt. - dakgrind. - restafval. - metalen. - massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. - vlak glas. - papier en karton (emballage). - PVC- en PE-leidingen. - kunststof gevelelementen. - gips(houdende) producten. Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. Het transport en verwerking van het bouw- en sloopafval moet voldoen aan de voorschriften in het kader van het Nationaal Milieubeleidsplan 4 (NMP4). Volle containers dienen zo spoedig mogelijk (dezelfde werkdag indien mogelijk) van het werk te worden verwijderd. Indien afvalcontainers buiten de afrastering worden geplaatst, afsluitbare containers gebruiken. Te verstrekken gegevens: - stortingsbewijs: te verzamelen door de aannemer en bij opneming te verstrekken aan de directie. 03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het werkterrein is niet Woonhuis Bosrank12 Cuijk 14

20 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN toegestaan. 04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort niet tot de verplichtingen van de aannemer. Voor het verzamelen van puin, afval en verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. Voor het milieu schadelijke afvalstoffen dienen als volgt gescheiden verzameld te worden; een en ander in overleg met de directie en het bevoegd gezag afvoeren naar een afvalverwerkend bedrijf met een hiervoor geldige vergunning. Hiertoe overeenkomstig de milieu-eisen afsluitbare containers toepassen. 90. OPEN CONTAINERS Tijdens weekeinden en vakanties mogen geen containers op of nabij het werkterrein blijven staan, tenzij deze deugdelijk zijn afgedekt. 91. OPSLAAN BOUWSTOFFEN Het opslaan van bouwstoffen, puin of afval in geheel of gedeeltelijk gereed zijnde delen van de bouw is zonder nadrukkelijke toestemming van de directie niet toegestaan. 92. BOUW- EN SLOOPAFVAL Bouw- en sloopafval moeten worden ingezameld ten behoeve van verwerking of hergebruik. Onderaannemers worden door de aannemer op de hoogte gesteld van de te nemen maatregelen en worden door hem verplicht deze uit te voeren. 93. VERVOEREN BOUW- EN SLOOPAFVAL Het vervoer van bouw- en sloopafval moet plaatsvinden door een afval transporteur. Deze moet zijn aangesloten bij een erkende vereniging voor het afvoeren van bouw- en sloopafval en zijn vermeld op de "witte lijst", zoals viermaal per jaar wordt gepubliceerd door het Ministerie van VROM INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 04. KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, AANNEMER Voor rekening van de aannemer zijn: - de kosten van de vergunning wegens het onttrekken van grondwater. - de kosten van de heffing wegens het onttrekken van grondwater. - de kosten van de heffing wegens het lozen van grondwater. - de kosten van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater. - de kosten van de vergunning en de heffing wegens het onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag wegens de geloosde hoeveelheid grondwater. De aannemer dient, voordat hij overgaat tot diepe ontgravingen, de hoogte van de grondwaterstand na te gaan. De grondwaterstanden, zoals genoemd in het rapport grondonderzoek, zijn eenmalig en dienen enkel als oriënterende gegevens, en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 90. WERKWATER EN ELEKTRICITEIT De aannemer zorgt voor de benodigde bouwaansluitingen ten behoeve van werkwater en elektriciteit. De kosten voor de aanvragen en aansluitingen van de bouwaansluitingen alsmede de kosten van het gebruik, inbegrepen het verbruik door derden, zijn volledig voor rekening van de aannemer. De kosten voor de aanleg van zwerfkasten, tussenmeters, alsmede het leidingverloop e.d. zijn voor rekening van de aannemer. De plaats van de zwerfkasten, tussenmeters, alsmede het leidingverloop behoeft de goedkeuring van de directie. De definitieve aanvragen en definitieve aansluitingen van de nutsvoorzieningen, van de woning, zijn voor rekening van de opdrachtgever, maar moeten wel door de aannemer worden gecoördineerd. 91. GEBRUIK CV-INSTALLATIE VOOR DE OPLEVERING Indien de aannemer gedurende een bepaalde periode ten behoeve van de uitvoering gebruik wil maken van de aangebrachte cv-installatie(s) voordat deze zijn opgeleverd dient hij zijn voornemen schriftelijk aan de directie mede te delen. Alle kosten verbonden aan het gebruik van de CV-installatie, met inbegrip van de bediening, het verhelpen van storingen, vervangen van onderdelen in de meest uitgebreide zin, het brandstofgebruik e.d. zijn voor rekening van de aannemer. Het gebruik van de CV-installatie ten behoeve van de uitvoering behoeft ten allen tijde de goedkeuring van de directie. Als men moet verwarmen en/of droogstoken, voor het verkrijgen van goede kwaliteit van het werk tijdens de afbouwfase, en daarvoor dan bouwdrogers en/of heaters benodigd zijn, dan zijn deze kosten, inclusief energiekosten, Woonhuis Bosrank12 Cuijk 15