BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Luchthavenbeleid Koning Albert II-laan 20, bus 2, BE-1000 Brussel Contact: Vanderiviere Mathieu Georges Tel: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Internationale luchthaven Oostende: Infrastructuurwerken Apron 3 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Heraanleg van de volledige wegopbouw van Apron 3 in asfalt en creëren van bijkomende hemelwaterbuffer door aanleg van RWA-strengen (betonkoker 1500x600). Daarnaast worden op alle RWA lozingspunten binnen het luchthavendomein calamiteitenafsluiters geplaatst. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: Klasse 7 : tot EUR, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 21/09/ :45 IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 21/09/ :45 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 21/09/ :45 Plaats: VAC - Jacob Van Maerlant (Brugge) AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN Het bestek kan u downloaden via volgende link: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/08/2015 VLAAMS WONINGFONDS CVBA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaams Woningfonds cvba Ieperlaan 41, BE-1000 Brussel Contact: Jan De Kooning Tel: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT verbouwen St. Janstraat en St. Lucasstraat 14 te 2140 Borgerhout II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: verbouwen van 2 hoekpanden St. Janstraat en St. Lucasstraat 14 te 2140 Borgerhout II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Beschikken over de vereiste erkenning. Voldoen aan verplichtingen inzake RSZ. Het bewijs van erkenning dient aan de offerte toegevoegd. Bewijs van erkenning dient aan de offerte toegevoegd. III.2.2. Economische en financiële draagkracht:

2 MARDI 11 AOÛT p. 2 Beschikken over de vereiste erkenning. Voldoen aan verplichtingen inzake RSZ. Het bewijs van erkenning dient aan de offerte toegevoegd. Bewijs van erkenning dient aan de offerte toegevoegd. III.2.3. Vakbekwaamheid: klasse 4, categorie D IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 165 EUR. Betalingstermijnen en -methode: na overschrijving van 155,00 EUR = prijs dossier (+ 10,00 EUR portokosten), op rek. BNP IBAN BE met mededeling St. Jan St. Lucas 14 van architectenbureau Vorm 3, Bosschaert de Bouwellei 41 te 2100 Deurne wordt u het dossier toegestuurd. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 29/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/09/ :00 Plaats: Vlaams Woningfonds cvba, Bosmanslei 29 te 2018 Antwerpen AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/8/2015 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan 72, BE-1060 Brussel Contact: De heer Eddy Huysmans Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Stiemerbeek: Schansbroek, recreatie II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Arr. Hasselt II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Stiemerbeek: Schansbroek, recreatie II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting of belangenvermenging te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten. III.2.3. Vakbekwaamheid: Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 2 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 24/9/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notification (https://enot.publicprocurement.be/). IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/9/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 25/9/ :00 Plaats: VLM Regio Oost (Limburg), Hendrik van Veldekegebouw (VAC Hasselt) - Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/8/2015 CF_MCF_AGI_DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ADMINISTRATIVES, DU SPORT, DE LA SANTÉ ET DE L'AIDE À LA JE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. CF_MCF_AGI_Direction des infrastructures administratives, du sport, de la santé et de l'aide à la jeunesse Boulevard Léopold II, 44, BE-1080 Bruxelles Contact: SIMON Alexis, Directeur

3 MARDI 11 AOÛT p. 3 Tél: Fax: Adresse(s) internet: Désamiantage de la Ferme du Centre sportif "la Ferme du Château" Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: CHARLEROI (Loverval) Allée des Sports, n 12. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Le présent marché de travaux comprend les matériels, les matériaux et les produits ainsi que les transports, la main d'oeuvre, les frais, les mesures, les charges et les moyens d'exécution quelconques nécessaires à la réalisation parfaite, complète et conforme aux règles de l'art ainsi qu'à la destination de l'ensemble des ouvrages, des travaux de désamiantage de la Ferme du Centre sportif "la Ferme du Château" sis CHARLEROI (Loverval) Allée des Sports, n 12. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: L'article 61, 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 est applicable de plein droit à la présente procédure. Ainsi, doit être exclu du marché le Candidat ou le Soumissionnaire, selon le cas, qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour : - participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; - corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; - fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; - blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Les Candidats ou les Soumissionnaires, selon le cas, sont donc invités à joindre à leur candidature ou leur offre, selon le cas, un extrait de casier judiciaire attestant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une ou plusieurs condamnations susmentionnées. Par ailleurs, par le seul fait de déposer une offre, le Candidat ou le Soumissionnaire, selon le cas, atteste ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, 2 de l'arrêté royal du 15 juillet Le Candidat ou le Soumissionnaire, selon le cas, atteste donc : - être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. Pour être en règle, le Candidat ou le Soumissionnaire, selon le cas, doit avoir transmis à l'office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises jusque et y compris celles relatives à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des candidatures ou des offres, selon le cas, et n'a pas, pour ces déclarations, une dette en cotisations supérieure à euros, ou a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à euros, le Candidat ou le Soumissionnaire, selon le cas, sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin de l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des candidatures ou des offres, selon le cas, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1, de la loi du 15 juin 2006 ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2, de la loi précitée, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations ; - être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi. Est en règle, le Candidat ou le Soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Toutefois, même si la dette fiscale est supérieure à euros, le Candidat ou le Soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2, de la loi du 15 juin 2006, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales. - ne pas être en état ou en cours de procédure de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; - ne pas avoir fait aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ; - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; - ne pas s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations dans le cadre de la présente procédure. Conformément au prescrit de l'article 60, 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur s'enquiert, via l'utilisation de l'application Digiflow, de la situation du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations relatives au paiement, d'une part, de ses cotisations de sécurité sociale et, d'autre part, des ses impôts et taxes selon la législation belge et de vérifier s'il n'a pas fait aveu, est en cours ou en état de faillite ou procédure analogue. III.2.2. Capacité économique et financière: - III.2.3. Capacité technique: Le Soumissionnaire doit fournir au Pouvoir adjudicateur : La copie certifiée conforme de l'agrément de l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante octroyée par le Service Public Fédéral Emploi Travail et Concertation Sociale en application de l'arrêté royal du 28 mars 2007 relatif à l'agrément des entreprises et des employeurs qui effectuent des travaux de démolition et d'enlèvement au cours desquels de grandes quantités d'amiante peuvent être libérées. Les attestations certifiant que le personnel de l'entreprise chargée d'effectuer les travaux de démolition ou d'enlèvement d'amiante qui opérera sur chantier aura suivi une formation spécifique de base de 32 heures ainsi que des recyclages annuels d'une durée minimale de 8 heures. En vertu de l'article 3, 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, le marché ne peut être attribué qu'à des personnes qui, soit sont agréées à cet effet, soit ont fourni la preuve qu'elles remplissent les conditions fixées par ou en vertu de ladite loi pour être agréées. Pour l'attribution du marché, l'agréation minimale requise est la suivante : Catégorie D : entreprises générales de bâtiments, classe 1 minimum. OU Sous-catégorie G5 : travaux de démolition, classe 1 minimum. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 18/09/ :00 Lieu: dans la salle Horta (local 5E537) au 5e étage du Ministère de la Fédération Wallonie - Bruxelles, D.G.I., D.I.S.S.A.J.M.J., BRUXELLES Boulevard Léopold II, n 44. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 MRMP-I/S DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE - N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services Rue d'evere, 1, BE-1140 Evere Contact: Marc LOUW Tél: Fax: Adresse(s) internet:

4 MARDI 11 AOÛT p. 4 Nettoyage domestique de bâtiments et d'infrastructures militaires Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Nettoyage domestique de bâtiments et d'infrastructures militaires à CLUB PRINCE ALBERT : Rue des Petits Carmes BRUXELLES RESIDENCE LOUISE : Avenue Louise BRUXELLES II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Voir CSCh SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir CSCh III.2.3. Capacité technique: Voir CSCh Classe: N/A, Catégorie: N/A IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/10/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/10/ :30 Lieu: Voir CSCh VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le cahier special des charges est disponible sur VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 MRMP-I/S DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE - N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services Rue d'evere, 1, BE-1140 Evere Contact: Marc LOUW Tél: Fax: Adresse(s) internet: Nettoyage domestique de bâtiments et d'infrastructures militaires Type de marché: Services. Lieu principal de prestation de services: 1000 Bruxelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Nettoyage domestique de bâtiments et d'infrastructures militaires au MUSÉE ROYAL DE L'ARMÉE. ( ) II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Voir CSCh SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir CSCh III.2.3. Capacité technique: Voir CSCh Classe: N/A, Catégorie: N/A IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 05/10/ :30 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/10/ :30 Lieu: Voir CSCh VI.3. AUTRES INFORMATIONS Le cahier special des charges est disponible sur VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015

5 MARDI 11 AOÛT p. 5 MRMP-I/P DIRECTION GÉNÉRALE MATERIAL RESOURCES - DIVISION MARCHÉS PUBLICS - SECTION INFRASTRUCTURE - N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Programmes Rue d'evere, 1, BE-1140 Evere Contact: De Baer Mathieu Frans Tél: Fax: Adresse(s) internet: ZEEBRUGGE - Base naval - Divers bâtiments - Réparations de béton, jointoyage, renouvellement et fixation de la maçonnerie de parement Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: ZEEBRUGGE - Base naval - Divers bâtiments - Réparations de béton, jointoyage, renouvellement et fixation de la maçonnerie de parement II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir CSCh III.2.2. Capacité économique et financière: Voir CSCh III.2.3. Capacité technique: Voir CSCh Agréation: Classe 2 : jusqu'à EUR, Catégorie: D21 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 28/09/ :00 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 29/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 29/09/ :00 Lieu: Voir CSCh: 5.e. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: 2 personnes par soumissionnaire VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite des lieux: voir CSCh: disponible sur <https://enot.publicprocurement.be> VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 COLLÈGE DU CHRIST ROI ASBL N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. collège du christ roi asbl rue de renivaux 25, BE-1340 Ottignies Contact: direction M. Van Herstraeten Tél: CR BETON2 : rénovation des bétons de la chapelle Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ottignies II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation des façades en béton apparent de l'ancienne chapelle II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences sont satisfaites (de moins de trois mois); III.2.2. Capacité économique et financière: Si le soumissionnaire emploie du personnel assujetti : Attestation ONSS relative à l'avant-dernier trimestre civil écoulé avant la date d'ouverture des offres Si le soumissionnaire est indépendant : Attestation établissant qu'il est en règle de paiement de ses cotisations de sécurité sociale Attestation fiscale délivrée par le SPF finance prouvant qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales relatives à sa situation actuelle. L'attestation porte sur la dernière période

6 MARDI 11 AOÛT p. 6 écoulée avant la date limite de réception des offres. III.2.3. Capacité technique: liste de références similaires IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 18/09/ :00 Lieu: collège du christ roi rue de renivaux Ottignies Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: ouverture publique VI.3. AUTRES Informations sur le(s) cahier(s) des charges/document(s): gratuité du csc uniquement pour la version enligne VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015 ADMINISTRATION COMMUNALE DE PERWEZ N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Administration communale de Perwez Rue Emile de Brabant 2, BE-1360 Perwez Contact: Service travaux Mr Flabat Tél: Re fection de l'e glise de Thorembais-St-Trond Monument classe Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Thorembais-St-Trond II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Re fection de l'e glise de Thorembais-St-Trond Monument classe II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Fournir une de claration sur l'honneur indiquant que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion pre vus par l'article 61 de l'arre te royal du 15 juillet 2011, relatifs aux marche s publics de travaux, de fournitures et de services. -Fournir l'attestation originale de l'onss couvrant l'avant-dernier trimestre civil e coule par rapport au jour de l'ouverture des offres ou, pour le soumissionnaire e tranger, une attestation de livre e par l'autorite compe tente du pays concerne ; III.2.2. Capacité économique et financière: - l'engagement d'une caisse de cautionnement ou d'un organisme agre e d'octroyer a l'entreprise candidate le cautionnement que celle-ci devra de poser dans le cas ou elle serait de clare e adjudicataire des travaux faisant l'objet du pre sent marche. Remarques: les capacite s financie res de l'entreprise seront e galement appre cie es sur base de la situation ONSS (pre fe rence sera donne e a l'entreprise qui respecte scrupuleusement ses obligations par rapport a l'entreprise qui be ne ficie d'un plan d'apurement). III.2.3. Capacité technique: - une liste des travaux similaires a ceux faisant l'objet du pre sent avis de marche et exe cute s au cours des 5 dernie res anne es sur monument classe. Cette liste sera appuye e de certificats de bonne exe cution (min. 3) conformes aux dispositions de l'article 19-2 de l'arre te royal du 8 janvier 1996 ainsi que du nom des responsables du chantier; - un certificat d'agre ation correspondant a la classe et cate gorie relative a l'offre. Il s'agit de la classe 1 cate gorie D24. - une attestation de visite sur place de livre e par un repre sentant du mai tre de l'ouvrage suivant mode le annexe ; IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Les dossiers d'adjudication (plans et cahier des charges) seront disponibles a l'administration communale,service technique, Rue Emile de Brabant 2 a 1360 Perwez, de s le 13/08/15. Leur prix est fixe a 38,50 EUR tva comprise + frais d'envoi de 6,50Euro. A payer sur le compte BE IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 15/10/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 15/10/ :00 Lieu: Salle du conseil communal, rue E. de Brabant 2 a 1360 PERWEZ. VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015

7 MARDI 11 AOÛT p. 7 VILLE DE NIVELLES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Ville de Nivelles Place Albert 1er, 2, BE-1400 Nivelles Contact: Monsieur François-Xavier Boudart Tél: Fax: Adresse(s) internet: Rénovation de l'ancien cinéma "Athéna" Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue de Soignies n 4 à 1400 Nivelles II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Rénovation de l'ancien cinéma Athéna, rue de Soignies, 4 à 1400 Nivelles II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés dans l'article 17 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. * En application de l'art. 63 de l'ar du 15 juillet 2011, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations fiscales professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas. * Le soumissionnaire qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par au moins 3 procès verbaux de manquements d'une importance majeure pourra être exclu de l'accès au marché. Ces procès verbaux de manquements devront avoir été dréssés par la Ville de Nivelles au cours des 3 dernières années pour des motifs graves tels que le dépassement de délais d'exécution de plus de 30% ou la gestion de la sécurité sur chantier. Dans ce marché, le respect du délai d'exécution étant d'une importance capital pour l'exploitant. III.2.2. Capacité économique et financière: * D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4 Il est à rappeler que le montant de l'offre détermine la classe! Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4 III.2.3. Capacité technique: * La liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, cette liste étant appuyée de certificats de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces certificats indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. La liste devra présenter au minimum : 1 marché de travaux de construction ou de rénovation d'un bâtiment à connotation culturelle (cinéma, théatre, centre culturel, etc.) nécessitant éventuellement un marché public. a) s'il s'agit de travaux pour des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente; b) s'il s'agit de travaux pour des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par l'entrepreneur. Il est impératif d'apporter ces justificats faute de quoi l'offre sera jugée incompète. Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/9/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Frais d'envoi : EUR 25,00 Le dossier sera à commander au préalable auprès du bureau Moulin et Associés. Il sera remis sous format papier uniquement contre preuve de paiement sur le compte IBAN BE avec la référence : CSC Cinema + nom du bureau Si les documents régissant le marché sont transmis sous format informatique, ces derniers son gratuit. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/9/ :00 Lieu: Hôtel de Ville, salle du Collège, 1 étage, place Albert 1er, 2 à 1400 Nivelles VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015 AQUAFIN NV N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Aquafin NV Dijkstraat 8, BE-2630 Aartselaar Contact: Mevrouw Nadine Rigo Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Leveren van azijnzuur 9%-oplossing II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:

8 MARDI 11 AOÛT p. 8 Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Vlaams Gewest II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Leveren van azijnzuur 9%-oplossing II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Azijnzuur 9% oplossing Korte beschrijving: Azijnzuur 9% oplossing Perceel 2: Geneutraliseerd azijnzuur 9%-oplossing Korte beschrijving: Geneutraliseerd azijnzuur 9%-oplossing II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Perceel 1 - V.H. 420 Ton Perceel 2 - V.H. 555 Ton AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. * Met uitzondering van de Belgische inschrijvers, voor wie RSZ-gegevens langs elektronische weg kunnen bekomen worden, zullen alle inschrijvers bij hun inschrijving een attest voegen, verstrekt door de in hun staat bevoegde instellingen, dat bewijst dat zij voldaan hebben aan hun verplichtingen inzake de sociale zekerheid van hun werknemers. * Aquafin vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de nodige fiscale attesten. Buitenlandse inschrijvers dienen bij hun inschrijving de bewijzen voor te leggen dat ze voldaan hebben aan de fiscale verplichtingen van het land waar ze gevestigd zijn. : - Attest indirecte belastingen - Attest directe belastingen De attesten hebben steeds betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/9/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/9/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/9/ :00 Plaats: Aquafin NV - Dijkstraat Aartselaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/8/2015 BELGIAN PIPELINE ORGANISATION N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Belgian Pipeline Organisation Rue du Parc, 36, BE-3000 Louvain Contact: Lange Philippe Marcel Tél: Fax: Adresse(s) internet: Marché de services relatif au nettoyage, dégazage, la réparation éventuelle et le contrôle légal de réservoirs de service de la BPO. Type de marché: Services. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Marché de services relatif au nettoyage, dégazage, la réparation éventuelle et le contrôle légal de réservoirs de service de la BPO. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: 7 réservoirs SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.3. Capacité technique: Voir CSCh IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/09/ :10 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/09/ :10 Lieu: Parkstraat, 36 à 3000 LOUVAIN

9 MARDI 11 AOÛT p. 9 VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: Gert JANSENS, Diensthoofd Tel: Fax: Internet adres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT HASSELT Gerechtsgebouw : Omnium onderhoudscontract voor 9 liften (voor 9 jaar) II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gerechtsgebouw - Parklaan 25 te 3500 HASSELT II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Omnium onderhoudscontract voor 9 liften (voor 9 jaar) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Erkenning : zie bijzonder bestek Referenties : zie bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bijzonder bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse: N/A, Categorie: N/A IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 05/10/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Verkoop bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 05/10/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 05/10/ :00 Plaats: Vlaanderen Regio Oost - Maastrichterstraat 100 te 3500 HASSELT Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/08/2015 BEGELEIDINGSCENTRUM SINT - ELISABETH N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Begeleidingscentrum Sint - Elisabeth Sint - Elisabethlaan 20, BE-3990 Peer Contact: Kris Poelmans Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Installatie van een BEO VELD II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Voormelde opdracht behelst de installatie van 5 putten (150 m) voor de winning van geothermische energie en bijhorende leidingen tot in de stookplaats II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Het bewijs van registratie dient gevoegd bij de inschrijving. REGISTRATIECATEGORIE 02 of 03 of 27 III.2.3. Vakbekwaamheid: Geen klasse vereist. (onder)categorie G1 of G2 of L2. Indien de inschrijver over geen specifieke erkenning zou beschikken dient hij op straffe van nietigheid van de inschrijver het bewijs te leveren van zijn ervaring door het af leveren van een attestering van het toezichthoudende studiebureau of de opdrachtgever met betrekking tot minstens 2 installaties met een gelijkaardig of hoger vermogen, waarbij de opdrachtgever

10 MARDI 11 AOÛT p. 10 of het studiebureau belast met de opvolging verklaart dat de installatie tot tevredenheid conform de gelden milieuvoorschriften werd uitgevoerd. Deze attesten worden bij voorkeur gevoegd bij de inschrijving of moeten ten laatste 8 werkdagen na de opening van de offertes worden afgeleverd bij aangetekend schrijven aan de opdrachtgever. IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 18/09/ :00 Plaats: De opening heeft plaats in de vergaderzaal van het begeleidingscentrum Sint Elisabeth, Sint Elisabethlaan 20, 3990 Peer, op 18 september 2015 om 11 uur Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: De zitting is openbaar AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/8/2015 INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT - AREA SOUTH-EAST N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Infrabel - Direction Asset Management - Area South-East rue Ernest Solvay, 1, BE-4000 Liège Contact: Olivier Philippe, ingénieur en chef, Head of Area South-East Monsieur Tél: Fax: Adresse(s) internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid= SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: Cahier spécial des charges n 57/52/4/15/109 - Travaux de soudures aluminothermiques et découpes de rails dans l'area South-East - Accord-cadre. Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Provinces de Liège, du Luxembourg, de Namur et une partie de la province du Brabant Wallon. II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Elle comprend, en ordre principal : des soudures aluminothermiques de rails ainsi que l'exécution de découpes de rails dans l'area South-East du réseau Infrabel, et ce dans les voies principales ou accessoires ainsi que dans les appareils de voie. II.1.8. Division en lots: Non. II.2. QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ II.2.1. Quantité ou étendue globale: Elle comprend, en ordre principal : des soudures aluminothermiques de rails ainsi que l'exécution de découpes de rails dans l'area South-East du réseau Infrabel, et ce dans les voies principales ou accessoires ainsi que dans les appareils de voie. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Les candidats devront fournir : - une attestation de l'onss dont question à l'article 67 1 & 2 l'arrêté Royal du 16 juillet 2012 ; - une attestation fiscale en règle dans le cadre des marchés publics (délivré par la SPF Finances, Administration générale de la Perception et du Recouvrement) comme prévu à l'article 68 de l'arrêté Royal du 16 juillet III.2.3. Capacité technique: Classe: Classe 4 : jusqu'à EUR, Catégorie: H1 SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 09/09/ :00 Documents payants: Non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/09/ :00 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/09/ :00 Lieu: Infrabel - Direction Asset Management - Area South-East - "Espace Solvay", salle des adjudications (quatrième étage, local 403), rue Ernest Solvay, 1, à 4000 Liège. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Tout public. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 PROVINCE DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Province de Namur Chaussée de Charleroi, 85, BE-5000 Namur Contact: Madame Nadia Moret Tél: Fax:

11 MARDI 11 AOÛT p. 11 Entretien de la voirie en 2015 au Domaine Provincial de Chevetogne Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Domaine provincial de Chevetogne, 5590 CINEY II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux prévus : terrassements du coffre de la chaussée, construction d'un empierrement continu traité au ciment, pose de revêtements hydrocarbonés II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: certificat d'agréation III.2.2. Capacité économique et financière: CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE - RÉFÉRENCES REQUISES / CRITÈRE DE SÉLECTION : En vertu de l'article 3 1er de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, et de l'article 70 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le soumissionnaire joint à son offre un document certifiant qu'il satisfait en l'espèce aux exigences de l'agréation d'entrepreneurs de travaux en catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers) - classe 1 (présumée sur base de l'estimation) ou joindre une déclaration bancaire appropriée. Sur base de l'estimation, l'agréation n'est pas requise. Agréation en catégorie C Agréation requise: Catégorie C, classe 1 III.2.3. Capacité technique: Joindre un document certifiant que le soumissionnaire satisfait aux exigences de l'agréation d'entrepreneur de travaux en catégorie C Agréation en catégorie C Agréation requise: Catégorie C, classe 1 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 16/9/2015 Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Les documents ne seront fournis qu'après preuve de paiement au compte IBAN: BE BIC: GKCCBEBB du Comptablre des Recettes du Service Technique Provincial, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 NAMUR. Les entreprises ayant achetés les documents sont invités à demander le métré sous format informatique (compatible avec 3P). Lors de l'ouverture des offres, les soumissionnaires remettrons en plus de l'offre sous format papier, l'offre sur support informatique. Les documents peuvent être obtenus auprès de: (Agent administratif) Les documents du marché peuvent être téléchargés gratuitement sur l'adresse suivante : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/9/ :00 Lieu: SERVICE TECHNIQUE PROVINCIAL, Chaussée de Charleroi, 85 à 5000 Namur VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015 RW-SPW-DGO1-DRN- DIRECTION DES ROUTES DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. RW-SpW-DGO1-DRN- Direction des Routes de Namur Avenue Gouverneur Bovesse, 37, BE-5100 JAMBES Contact: Madame Cooremans Monsieur Cl. WARNON ir Tél: Fax: Adresse(s) internet: N914 Commune de Vresse - Réhabilitation de la BK à la BK Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Les travaux sont situés sur le district de Gedinne, sur la N914 de la BK à la BK Cette route fait partie du réseau IIb. La présente entreprise a pour objet la réhabilitation de la N914 entre les BK et et comprend entre autres, les travaux suivants : - les démolitions et fraisages nécessaires ; - des réparations localisées du coffre de chaussée et placement d'interface anti-fissures ; - la réalisation d'éléments linéaires coulés en place et/ou préfabriqués y compris fondation ; - la mise en Oeuvre de revêtements hydrocarbonés ; - divers travaux tels que pose de bordures et filets d'eau, d'avaloirs, mise à niveaux de grilles,.; - les marquages ; - les travaux éventuels en régie ; - l'entretien durant la période de garantie. La description des travaux reprise ci-avant est indicative et non limitative. Le soumissionnaire se référera aux clauses techniques et au métré du présent CSC pour obtenir une énumération et une description détaillée et complète des travaux faisant partie de la présente entreprise. L'administration se réserve le droit de modifier une partie des travaux pour les remplacer par d'autres similaires dans un rayon de 20 km des endroits renseignés ci-dessus et ce au prix de soumission. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Causes d'exclusion Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944

12 MARDI 11 AOÛT p. 12 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Capacité technique, économique et financière - agréation catégorie C ou la sous-catégorie C5 et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 2. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C ou sous-catégorie C5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 2, catégorie C ou sous-catégorie C5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/09/ :00 Lieu: Direction des Routes de Namur, Résidence Fort Bivac, Avenue Gouverneur Bovesse, 37 à 5100 Jambes (1er étage - local 101) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS - L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : - Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables. Le délai d'exécution est fixé en 2 délais partiels : 1) 20 jours ouvrables pour l'ensemble des travaux hors marquage. 2) 5 jours ouvrables pour les marquages Les délais et délais partiels sont strictement d'application. - Le délai de publicité de 36 jours n'est pas respecté eu égard à la nécessité d'adjuger rapidement ce marché. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 RW-SPW-DGO1-DRN- DIRECTION DES ROUTES DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. RW-SpW-DGO1-DRN- Direction des Routes de Namur Avenue Gouverneur Bovesse, 37, BE-5100 JAMBES Contact: Madame Cooremans Monsieur Cl. WARNON ir Tél: Fax: Adresse(s) internet: N98-N912: création d'un giratoire à Velaine-sur-Sambre Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La N98 est une route du réseau I (Resi) et la N912 est une route du réseau II (Resi). La présente entreprise a pour objet la création d'un giratoire au carrefour de la N98 et de la N912 à Velaine-sur-Sambre. Les travaux comprennent notamment : * des abattages d'arbres et essouchements ; * des démolitions diverses ; * des terrassements en déblai et remblai ; * la démolition sélective par fraisage de revêtement hydrocarboné ; * la démolition ou le morcellement de la fondation ; * la démolition de béton armé ; * le reprofilage du giratoire au moyen de la sous-fondation ; * la pose d'une sous-fondation de type granulaire ; * la pose d'une fondation en grave-bitume ; * la pose du nouveau revêtement ; * le renouvellement du revêtement de la N98 et la N912 ; * la réalisation de béton imprimé pour anneau central et îlots ; * la pose d'éléments linéaires (bordures, filets d'eau,.) ; * travaux d'égouttage ; * la pose de gaines pour l'éclairage ; * les marquages ; * la mise en place de la signalisation définitive ; * la réalisation des plantations ; * l'évacuation des déchets générés par le chantier ; * l'entretien des travaux pendant la période de garantie. La description des travaux reprise ci-avant est indicative et non limitative. Le soumissionnaire se référera aux clauses techniques et métré du présent CSC pour obtenir une énumération et une description détaillée et complète des travaux faisant partie de la présente entreprise. L'Administration se réserve le droit de modifier une partie des travaux pour les remplacer par d'autres similaires dans un rayon de 20 km des endroits renseignés ci-dessus et ce au prix de soumission. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Causes d'exclusion Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Capacité technique, économique et financière - agréation Les travaux sont rangés dans la catégorie C et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 5. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 5, catégorie C conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 22/09/ :00

13 MARDI 11 AOÛT p. 13 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 22/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 22/09/ :00 Lieu: Direction des Routes de Namur, Résidence Fort Bivac, Avenue Gouverneur Bovesse, 37 à 5100 Jambes (1er étage - local 101) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS - L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : - Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables (100 JO). VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 RW-SPW-DGO1-DRN- DIRECTION DES ROUTES DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. RW-SpW-DGO1-DRN- Direction des Routes de Namur Avenue Gouverneur Bovesse, 37, BE-5100 JAMBES Contact: Madame Cooremans Monsieur Cl. WARNON ir Tél: Fax: Adresse(s) internet: N99 - Réhabilitation des revêtements de Doische entre les BK0,0 à 1,5 en 2015 Type de marché: Travaux. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: La N99 appartient au réseau IIa. Le chantier précité consistera à réhabiliter la section comprise entre les BK 0,0 et 1,5 de la N99. Il comprendra à titre principal : _ le délignage des bords de la chaussée ; _ le rabotage du revêtement existant et de la couche de liaison avec évacuation des fraisats à l'exception de la quantité nécessaire à la remise à niveau des accotements ; _ le rabotage complémentaire en recherche de la ou des couche(s) de liaison dégradée(s) sur indication du fonctionnaire dirigeant ou de son représentant ; _ les démolitions et terrassements complémentaires de différents types de (sous-)fondations en vue de la mise en Oeuvre de nouvelles fondations ; _ le démontage/démolition et la repose / pose de filets d'eau sur les tronçons existants insuffisamment contrebutés ; _ le renforcement en recherche de la structure de chaussée par la mise en Oeuvre d'une fondation en grave-bitume sur indication du fonctionnaire dirigeant ou de son représentant ; _ le renforcement de la structure de chaussée par la mise en Oeuvre d'une fondation en grave-bitume, en recherche ; _ la mise en Oeuvre d'une couche de collage y compris pour la couche de liaison et la couche de grave-bitume ; _ le renforcement de la structure de chaussée par la mise en Oeuvre d'une fondation en grave-bitume en recherche ; _ la mise en Oeuvre de la (des) couche(s) de liaison de AC-20 base 3-2 en recherche ; _ la mise en Oeuvre de la (des) couche(s) de liaison de AC-20 base 3-2 d'une épaisseur minimum de 6cm ; _ la mise en Oeuvre d'une couche de collage pour la couche d'usure ; _ la pose d'un revêtement BBTM 10 D2 (épaisseur 3cm) ; _ la remise à niveau des accotements (avec et sans apports de matériaux) ; _ la réalisation de nouveaux fossés et la remise à gabarit des fossés longeant cette section ; _ la réalisation des marquages structurés sur l'ensemble de la section ; _ La signalisation de chantier est une charge d'entreprise. La description des travaux reprise ci-avant est indicative et non limitative. Le soumissionnaire se référera aux clauses techniques et au métré du présent cahier spécial des charges pour obtenir une énumération et une description détaillée et complète des travaux faisant partie de la présente entreprise. L'administration se réserve le droit de modifier une partie des travaux pour les remplacer par d'autres similaires dans un rayon de 20 km des endroits renseignés ci-dessus et ce au prix de soumission. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: - Causes d'exclusion Par le seul fait de participer à la procédure du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. L'attention est attirée sur le fait que, à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 de l'ar du 15/07/2011. Les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. La vérification de la situation en sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale. - Capacité technique, économique et financière - agréation Les travaux sont rangés dans la catégorie C ou la sous-catégorie C5 et l'administration considère qu'ils rentrent dans la classe 3. III.2.2. Capacité économique et financière: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie C ou sous-catégorie C5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. III.2.3. Capacité technique: Le soumissionnaire doit satisfaire aux exigences de l'agréation en classe 3, catégorie C ou sous-catégorie C5 conformément à l'article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 17/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 17/09/ :00 Lieu: Direction des Routes de Namur, Résidence Fort Bivac, Avenue Gouverneur Bovesse, 37 à 5100 Jambes (1er étage - local 101) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.3. AUTRES INFORMATIONS - L'attention est attirée sur le fait que les documents du marché (cahier spécial des charges, métrés ou inventaires, plans y compris de format A0) sont UNIQUEMENT et GRATUITEMENT téléchargeables sur le portail des marchés publics de la Région wallonne dont l'adresse URL est la suivante : - Au point II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables (45JO). - Le délai de publicité de 36 jours n'est pas respecté eu égard à la nécessité d'adjuger rapidement ce marché. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015

14 MARDI 11 AOÛT p. 14 ASBL ECOLE LIBRE SAINT-JOSEPH N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. asbl Ecole libre Saint-Joseph Ruelle de la Queutrale 1, BE-5190 Jemeppe-sur-Sambre Contact: Bureau d'études Ateliers 5 s.a. Jean Pol GREGOIRE Tél: Fax: Travaux de rénovation de bâtiments scolaires Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Jemeppe-sur-Sambre II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux d'aménagement de bâtiments scolaires (3 lots). II.1.8. Division en lots:oui. Il convient de soumettre des offres pour: un ou plusieurs lots. INFORMATIONS SUR LES LOTS: Lot 1: Lot 1-Gros-ouvre et parachèvements Description succincte: Travaux de gros-ouvre et de parachèvements. Lot 2: Lot 2-Menuiseries extérieures Description succincte: Travaux de remplacement des menuiseries extérieures (PVC). Lot 3: Lot 3-Détection incendie Description succincte: Travaux de mise en conformité du système de détection incendie. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Preuve de la capacité financière, économique et technique. III.2.2. Capacité économique et financière: Attestation ONSS, attestation fiscale, extrait du casier judiciaire. Voir capacité technique. III.2.3. Capacité technique: Lot 1: sous-catégorie D1 - classe 2. Lot 2: sous-catégorie D5 - classe 1. Lot 3: sous-catégorie P1 - classe 1. Voir CSC. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/09/2015 IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 30/09/ :00 Lieu: A l'école. Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: Ouverture publique. VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015 DIRECTION GÉNÉRALE DES INFRASTRUCTURES - SERVICE GÉNÉRAL DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA FÉDÉRAT N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Direction Générale des Infrastructures - Service général des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction régionale du Luxembourg rue de Sesselich, 59, BE-6700 ARLON Contact: MARJORY YANGA - LOOKA Tél: Fax: MARCHE-BOMAL AR, Remplacement des châssis BSP+ isolation dalle. Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue de la Toison d'or, MARCHE. II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: MARCHE-BOMAL AR, Avenue de la Toison d'or, MARCHE. Remplacement des châssis BSP+ isolation dalle. II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

15 MARDI 11 AOÛT p. 15 III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Causes d'exclusion obligatoire : En application des articles 60, 1 et 61, 4, alinéa 1-3 de l'ar du , par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare sur l'honneur ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, à savoir ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour: 1)participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 2)corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; 3)fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 4)blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Causes d'exclusion facultative : En application des articles 60, 1 et 61, 4, alinéa 1-3 de l'ar du , par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare sur l'honneur ne pas se trouver dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61, 2 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011: 1) qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales (art. 61, 2, 1 ); 2) qui a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales (art. 61, 2, 2 ); 3) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité sociale (art. 61, 2, 5 ); 4) qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi (art. 61, 2, 6 ). En ce qui concerne les obligations relatives au paiement des impôts et taxes selon la législation belge mentionnées à l'art. 61, 2, 6, AR , en application de l'art. 62, 3, al. 4, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 60, 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation des soumissionnaires, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture des offres. Les soumissionnaires étrangers joindront à leur offre les documents prouvant qu'ils sont en règle avec leurs obligations relatives au paiement des cotisations sociales et au paiement de leurs impôts et taxes selon la législation du pays dans lequel ils sont établis. (Art et 6) de l'ar du 15/07/2011). En application de l'art. 61, 4, al. 4 de l'ar du , le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d'être désigné adjudicataire, avant de prendre la décision d'attribution, par les moyens électroniques visés à l'article 60, 1er et/ou par l'obtention des preuves requises par l'article 61, 3. III.2.2. Capacité économique et financière: Sans objet. III.2.3. Capacité technique: Agréation requise : classe 2, sous-catégorie D 5 ou D20, pour autant que le montant de l'offre l'exige. IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: EUR. Conditions et mode de paiement: La Direction régionale Luxembourg du Service Général des Infrastructures Scolaires de la DGI est la seule chargée de la vente du cahier spécial des charges qui peut être obtenu après réception de la preuve du versement du prix des documents au compte n BE Code BIC : GKCCBEBB FWB FONDS BATIMENTS SCOLAIRES COMPTE RECETTE ESPACE 27 septembre Bd Léopold II, BRUXELLES Communication : LU IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 01/10/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 01/10/ :30 Lieu: Ministère de la Communauté Française Secrétariat général Direction générale des Infrastructures scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles Direction régionale du Luxembourg Rue de Sesselich ARLON VI.3. AUTRES Visite des lieux. Les visites sur inscription auprès de Madame Laetitia PIROTTON auront lieu les 04/09/2015 et 21/09/2015 à 14 :00 à l'ar de MARCHE-BOMAL - Avenue de la Toison d'or, 71 à 6900 MARCHE. La ou les visites seront annulées s'il n'y a aucune inscription 3 jours avant la date ou les dates prévues. Le rendez-vous est fixé à l'athénée Royal de MARCHE-BOMAL à l'entrée de la cours primaire (accès possible par l'allée du Monument). VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015 COMMUNE DE LIBIN N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Commune de Libin Rue du Commerce 14, BE-6890 Libin Contact: Madame Laurence PERREAUX Tél: Fax: Mise en conformité de l'école de Transinne par rapport aux normes et réglementations en matière de protection contre l'incendie et la panique Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole de Transinne, Rue des Ecoles 4 à 6890 Transinne II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Objet du marché : Mise en conformité de l'ecole de Transinne par rapport aux normes et réglementations en matière de protection contre l'incendie et la panique. Description des travaux : Le marché est en ENTREPRISE GENERALE, le cahier des charges étant subdivisé en chapitres suivant travaux : - 1 Travaux préalables

16 MARDI 11 AOÛT p Gros-oeuvre - 3 Menuiserie extérieure - 4 Escalier de secours - ferronnerie & bardage - 5 Menuiserie intérieure - 6 Protection incendie & électricité - 7 Chauffage - 8 Peintures - Revêtements de sol - finitions II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que : - à quelque stade que ce soit de la procédure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le soumissionnaire à produire les documents et preuves mentionnés à l'article 61 précité. De plus, avant la conclusion du marché (soit sa notification), le pouvoir adjudicateur invitera le soumissionnaire pressenti adjudicataire à produire les documents suivants : - un extrait récent du casier judiciaire ; - un certificat récent délivré par le "service public fédéral Finances - Recouvrement - Secteur obligations relatives au paiement des impôts ; - une attestation récente émanant de l'administration de la TVA dont il résulte que le soumissionnaire est en ordre en matière de taxe. - Conformément à l'article 60 de l'arrêté Royal du 15 juillet 2011, il est à signaler que 1/ les soumissionnaires employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs sont dispensés de produire l'attestation de l'office national de la sécurité sociale dont il résulte qu'ils sont en règle en matière de cotisations ONSS pour le présent marché. 2/ les soumissionnaires enregistrés dans la Banque Carrefour des entreprises (BCE) sont dispensés de produire l'attestation de non-faillite ou de situations similaires. La vérification de ces situations sera faite par le pouvoir adjudicateur via l'application DIGIFLOW qui lui donne un accès sécurisé aux bases de données fédérales en matière de sécurité sociale ainsi qu'à la Banque Carrefour des entreprises (BCE). III.2.2. Capacité économique et financière: L'entrepreneur possèdera l'agréation en catégorie D pour l'ensemble des travaux en entreprise générale et sous-catégorie P1 pour les travaux d'électricité catégorie D pour l'ensemble des travaux en entreprise générale et sous-catégorie P1 pour les travaux d'électricité Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2 III.2.3. Capacité technique: L'entrepreneur possèdera l'agréation en catégorie D pour l'ensemble des travaux en entreprise générale et sous-catégorie P1 pour les travaux d'électricité catégorie D pour l'ensemble des travaux en entreprise générale et sous-catégorie P1 pour les travaux d'électricité Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2 P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 14/9/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans CSCh gratuit, envoyé sur demande par ou téléphone (061/ ). En téléchargement via cette URL : IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 25/9/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/9/ :30 Lieu: Maison communale, salle du Conseil, 1er étage, Rue du Commerce 14 à 6890 LIBIN VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015 VILLE DE SOIGNIES N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. Ville de Soignies Place Verte, 32, BE-7060 Soignies Contact: Madame Christelle Pessleu Tél: Fax: Adresse(s) internet: Eglise Notre-Dame de Casteau - Travaux de restauration des toitures et des façades Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue des Combattants, 35 à 7061 Casteau II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: L'entreprise a pour objet les travaux, fournitures, transports, main d'oeuvre et tous moyens d'exécution relatifs à : LA RESTAURATION DES TOITURES ET DES FACADES DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE CASTEAU, rue des Combattants, 35 à 7061 Casteau comprenant en général: La restauration de la couverture en ardoise et de la charpente en chêne; La restauration des façades des parties supérieures du clocher et de l'église qui sont principalement en maçonnerie de briques avec soubassement en moellons en pierres et encadrement des baies avec pierres taillées, etc.; L'entreprise comprend également: -en outre des travaux à réaliser, les fournitures, prestations et sujétions que ceux-ci entraînent ainsi que les services énoncés dans leurs principes au cahier spécial des charges, aux plans et dans tous les autres documents contractuels; -toutes les prestations et fournitures nécessaires à l'entretien pour le maintien en parfait état de tous les ouvrages exécutés en cours de la présente entreprise, et ce, jusqu'à l'expiration de la période de garantie. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

17 MARDI 11 AOÛT p. 17 III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 20 1 et 1/1 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, fournitures et de services et articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. III.2.2. Capacité économique et financière: Attestation bancaire de moins de 6 mois justifiant la capacité financière du soumissionnaire Fournir les documents demandés Agréation requise: D24 (Restauration de monuments), Classe 3 III.2.3. Capacité technique: Présenter 3 documents officiels dûment signés, dans les 6 dernières années, par des pouvoirs adjudicateurs publics ou privés attestant de la capacité de l'entreprise à réaliser des travaux de couverture en ardoises naturelles d'une valeur supérieure à ,00 EUR HTVA. Ces attestations peuvent être remplacées par une agréation en catégorie de travaux D12-Classe 3. Toutefois, il est rappelé que c'est le montant de l"offre qui détermine la classe. Fournir les documents demandés Agréation requise: D24 (Restauration de monuments), Classe 3 IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 18/9/ :00 Documents payants:oui. Prix: 0.00 EUR. Conditions et mode de paiement: CSCH et plans Le cahier spécial des charges et les plans sont disponibles gratuitement à l'adresse suivante: IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 21/9/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 21/9/ :30 Lieu: Hôtel de Ville, Salle du Conseil, rez-de-chaussée, Place Verte, 32 à 7060 Soignies VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite du site requise: La visite des lieux et en particulier des charpentes est obligatoire. L'attestation signée par l'administration communale de Soignies devra également être jointe à l'offre. Pour réaliser la visite, il y a lieu de prendre rendez-vous avec Madame Marie Henriet au 067/ VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/8/2015 L'HABITAT DU PAYS VERT, S.C.R.L. N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte officiel complet en pièce jointe. L'Habitat du Pays Vert, s.c.r.l. Rue du Rivage, 11, BE-7800 ATH Contact: DUPONT Valérie - Directrice-Gérante Tél: Fax: Adresse(s) internet: travaux de renovation de 14 logements a CHIEVRES, cite Parc 53 (phase Pivert 2) Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: CHIEVRES, cite Parc 53 II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: renovation II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE II.2.1. Quantité ou etendue globale: Valeur éstimée Hors TVA: EUR. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Une declaration sur l'honneur, etablie conformement au modele repris en annexe 1 de la circulaire du 21 mai 2001 relative a la selection qualitative des entrepreneurs, des fournisseurs et des prestataires de services (Moniteur belge du 18/07/2001, p ) et attestant que le(s) soussigne(s) ne se trouve(nt) dans aucune des situations visees par les causes d'exclusion reprises a l'article 17 de l'arrete royal du 8 janvier L'attention est attiree sur le fait qu'a quelque stade que ce soit de la procedure, le pouvoir adjudicateur peut inviter le(s) soussigne(s) a produire les documents et preuves necessaires. III.2.2. Capacité économique et financière: - etre en ordre de paiement des cotisations sociales relatives a l'avant dernier trimestre (joindre une attestation ONSS). - etre en ordre de paiement des obligations fiscales. - joindre une copie de l'assurance des risques professionnels, - joindre une d_claration bancaire. III.2.3. Capacité technique: - etre agree en classe 3, categorie (joindre l'agreation), - joindre la fiche sous-traitant jointe au CSC, IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 24/09/ :00 Documents payants:oui. Prix: 150 EUR. Conditions et mode de paiement: il est demande de commander le dossier par mail avant de venir le retirer en nos bureaux. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 25/09/ :00

18 MARDI 11 AOÛT p. 18 Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La seance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 11/08/2015 STAD BRUGGE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT stad Brugge Burg 12, BE-8000 Brugge Contact: Mevrouw Nathalie Mayens Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Onderhouden van stookinstallaties, diverse stadsgebouwen, periode II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: diverse locaties II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Onderhouden van stookinstallaties, diverse stadsgebouwen, periode II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan een centraal stooktoestel type B gevoed met vloeibare brandstof, periodiciteit jaarlijks Korte beschrijving: Uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan een centraal stooktoestel type B gevoed met vloeibare brandstof, periodiciteit jaarlijks Perceel 2: Uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan een centraal stooktoestel type B, atmosferische ketel met gasvormige brandstof, periodiciteit 2-jaarlijks Korte beschrijving: Uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan een centraal stooktoestel type B, atmosferische ketel met gasvormige brandstof, periodiciteit 2-jaarlijks Perceel 3: Uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan een centraal stooktoestel type C, gasunit, gevoed met gasvormige brandstof, periodiciteit 2-jaarlijks Korte beschrijving: Uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan een centraal stooktoestel type C, gasunit, gevoed met gasvormige brandstof, periodiciteit 2-jaarlijks Perceel 4: Onderhoud van een centraal stooktoestel type B, met ventilatorbrander gevoed met gasvormige brandstof, periodiciteit 2-jaarlijks Korte beschrijving: Onderhoud van een centraal stooktoestel type B, met ventilatorbrander gevoed met gasvormige brandstof, periodiciteit 2-jaarlijks Perceel 5: Onderhoud van gasboilers, periodiciteit 2-jaarlijks Korte beschrijving: Onderhoud van gasboilers, periodiciteit 2-jaarlijks II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. * Enkel voor buitenlandse aannemers - een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van het voorlaatste afgesloten kwartaal, voorafgaand aan de datum van opening van deze aanbesteding, opgemaakt overeenkomstig de voorwaarden van artikel 90 3 en 17bis 2 van het Koninklijk besluit van 8 januari 1996, gewijzigd bij Koningklijk Besluit van 25 maart 1999 (wijziging art. 90 en invoeging art. 17bis).. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: * Een bewijs dat de indiener van de offerte zich niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of zich in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementen. Dit kan aangetoond worden door de voorlegging van een attest van niet faling(te bekomen bij de Rechtbank van Koophandel) of een verklaring op eer van de inschrijver of een attest van de bedrijfsrevisor. * De fiscale schulden van de inschrijver worden, cfr. art. 183 tot 186 van de wet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4), door het Opdrachtgevend Bestuur nagezien. * Indien van toepassing een kopie van de machtiging ter ondertekening van de offerte * Een bewijs dat de indiener van de offerte zich niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, of zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen of zich in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementen. Dit kan aangetoond worden door de voorlegging van een attest van niet faling(te bekomen bij de Rechtbank van Koophandel) of een verklaring op eer van de inschrijver of een attest van de bedrijfsrevisor. * De fiscale schulden van de inschrijver worden, cfr. art. 183 tot 186 van de wet van 22 december 2008 (B.S. 29 december 2008, Ed. 4), door het Opdrachtgevend Bestuur nagezien. * Indien van toepassing een kopie van de machtiging ter ondertekening van de offerte III.2.3. Vakbekwaamheid: * Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid. * De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet naam en adres te voegen van eventuele onderaannemers, samen met de referenties. * Alle eventueel in het technisch gedeelte van het bestek gevraagde documentatie, dit op straffe van nietigheid. * De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet naam en adres te voegen van eventuele onderaannemers, samen met de referenties. Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/9/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 0.00 EUR. Betalingstermijnen en -methode: Bestek De aanbestedingsstukken kunnen GRATIS gedownload worden door op deze link te klikken uw adres in te geven en dan de bestanden te downloaden. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 24/9/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/9/ :00 Plaats: dienst Patrimoniumbeheer Gebouwen - cel Administratie, in vergaderzaal gelijkvloers, Oostmeers 17 te 8000 Brugge

19 MARDI 11 AOÛT p. 19 AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE INLICHTINGEN De offertes kunnen elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/. VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/8/2015 TUINWIJK CVBA N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Tuinwijk cvba Meersstraat 8, BE-9160 Lokeren Contact: De heer Bert Vlaeminck Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Renovatie technische installaties CV/WW Kanaalstraat - Lokeren II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Waterwijk - Lokeren (Kanaalstraat) II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Renovatie technische installaties CV/WW Kanaalstraat - Lokeren II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op overheidsopdrachten en het door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bijzonder bestek VM/B2013 III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op overheidsopdrachten en het door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bijzonder bestek VM/B2013 III.2.3. Vakbekwaamheid: Volgens de voorwaarden gesteld in de wet op overheidsopdrachten en het door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen bijzonder bestek VM/B2013 Vereiste erkenning: D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1 IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 16/9/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: Verzendkosten : EUR 5,00 - afgedrukte versie : voorafgaande overschrijving op rekeningnummer BE met vermelding van BTW-nummer - digitale versie : kosteloos te downloaden via IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 17/9/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 17/9/ :00 Plaats: Vergaderzaal Tuinwijk cvba, Meersstraat 8 te 9160 Lokeren AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/8/2015 SOCIALE BOUW- EN KREDIETMAATSCHAPPIJ ARRO. DENDERMONDE N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde Begijnhoflaan 24, BE-9200 Dendermonde Contact: Marie-Paule HIEL Tel: Fax: AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Algemene aanbesteding voor het bouwen van 9 sociale eengezinswoningen te Waasmunster-Kerkstraat ter hoogte van nr. 136 en andere II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Waasmunster-Kerkstraat ter hoogte van nr. 136 en andere II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Openbare aanbesteding voor het bouwen van 9 sociale eengezinswoningen te Waasmunster-Kerkstraat ter hoogte van nr. 136 en andere II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Algemene aanneming van 9 sociale eengezingswoningen, 4 garages, 5 autostaanplaatsen en 4 tuin- of fietsbergingen. Uitvoeringstermijn : 430 kalenderdagen Geldigheid offerte : 180 kalenderdagen Geraamde waarde zonder BTW: EUR. AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

20 MARDI 11 AOÛT p. 20 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: zie bestek III.2.3. Vakbekwaamheid: Klasse 5 - erkenning D IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUR. Betalingstermijnen en -methode: 185,5 Euro bij persoonlijke afhaling - bij verzending + 15,9 Euro verzendingskosten (6% BTW inbegrepen) SBK-Dendermonde Rekeningnr. BE GKCCBEBB IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 25/09/ :00 Plaats: Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde Begijnhoflaan Dendermonde AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 11/8/2015 GEMEENTE EVERGEM N AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Evergem Fortune De Kokerlaan 11, BE-9940 Evergem Contact: De heer Mario De Vriendt Tel: Fax: Internet adres(sen): AFDELING II.VOORWERP VAN DE OPDRACHT Onderhouden en herstellen verhardingen met kleinschalige materialen 2015 II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Grondgebied Evergem, 9940 Evergem II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Deze aanneming heeft tot doel om in opdracht van en voor rekening van de gemeente Evergem werken aan openbare infrastructuur uit te voeren met kleinschalige materialen : - Opbreken verhardingen : voetpaden, fietspaden, wegverhardingen. - Opbreken lijnvormige elementen : weggoten, kantstroken, trottoirbanden. - Aanpassen bestaande verhardingen : voetpaden, fietspaden, wegverhardingen. - Aanpassen bestaande lijnvormige elementen : weggoten, kantstroken, trottoirbanden. - Plaatsen nieuwe verhardingen : voetpaden, fietspaden, wegverhardingen. - Plaatsen nieuwe lijnvormige elementen : weggoten, kantstroken, trottoirbanden. Werken die met bovenvermelde werken kunnen samengaan : - Aanpassen of vernieuwen rioleringsinfrastructuur : huisaansluitputjes, rioolkolken, toegangs- en verbindingsputten. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers: Een verklaring op erewoord dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. III.2.3. Vakbekwaamheid: - Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht; - Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het verlenen van de opdracht beschikt; - Het bewijsstuk dat de asfaltplant permanent COPRO-gekeurd wordt; Alle gevraagde documenten zijn bij de offerte te voegen. Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2* * enkel ten indicatieven titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van de offerte (exclusief BTW). IV.1. TYPE PROCEDURE: Openbaar. IV.2. GUNNINGSCRITERIA: Laagste prijs. IV.3. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.3. Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/9/2015 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja.

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 N. 213 Adjudication publique COMMUNE D'IXELLES, COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS N. 519807 Commune d'ixelles, Collège des Bourgmestre

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 12 AUGUSTUS 2015 N. 205 Openbare aanbesteding UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM SINT-PIETER N. 520871 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT UNIVERSITAIR MEDISCH

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 20 NOVEMBER 2012 N. 290 Openbare aanbesteding UNIVERSITÉ DE MONS (UMONS) N. 527244 Université de Mons (UMons) Place du Parc 20, BE-B-7000 MONS Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996

KONINKRIJK BELGIE ROYAUME DE BELGIQUE. (texte applicable au 18-08-2008) (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE (texte applicable au 18-08-2008) KONINKRIJK BELGIE (tekst van toepassing op 18-08-2008) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux

IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005. Annexe. Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux NEERLEGGING-DÉPÔT REGISTR.-ENREGISTR. IZ -OS- 2005 Bijlage 2 7-07- 2005 NR. Annexe Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen métaux non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 17juni

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie.

Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Paritair Comité voor de audiovisuele sector - Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2006 met betrekking tôt de eindejaarspremie. Artikel 1. Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 17 JULI 2013 N. 181 Openbare aanbesteding GEMEENTE NIJLEN N. 516451 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Gemeente Nijlen Kerkstraat 4, BE-2560 Nijlen Contact:

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1338/006 DOC 50 1338/006 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 21 november 2001 21 novembre 2001 WETSONTWERP tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november

Nadere informatie

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees

Art. 69bis. Carine Libert Hendrik Vanhees Art. 69bis Art.69bis Onverminderd specifieke afwijkende bepalingen verjaren de vorderingen tot betaling van de rechten geïnd door de beheersvennootschappen na tien jaar te rekenen van de dag van hun inning.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 17 JULI 2012 N. 175 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 515951 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005)

8-1-1996 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE. (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE (texte applicable au 01-10-2005) (tekst van toepassing op 01-10-2005) 8-1-1996 CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif

Nadere informatie

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2012 N. 306 Adjudication publique VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ N. 528576 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Vlaamse Landmaatschappij Gulden Vlieslaan

Nadere informatie

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met:

e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) FORMATION / OPLEIDING 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: FORMATION / OPLEIDING e-procurement 04/02 (FR) 11/02 (NL) 18/03 (NL) 9:00 à/tot 12:30 En collaboration avec / in samewerking met: Anja Palmaerts www.apexpro.be Elektronisch inschrijven op overheidsopdrachten

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen non ferreux Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 Convention collective de travail du 27 juin 2011 Tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

8-1-1996. Arrêté royal relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER (texte applicable au 1-1-2012) (tekst van kracht op 1-1-2012) 8-1-1996 Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport

2 4-06- 2005 2 7 M. NR N. i Convention collective de travail du 13 juin 2005. Paritair Comité voor het vervoer. Commission paritaire du transport 2 4-06- 2005 2 7 M. Commission paritaire du transport i Convention collective de travail du 13 juin 2005 NR N Paritair Comité voor het vervoer Collectieve arbeidsovereenkomst van 13juni 2005 Convention

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001

ERRATUM ERRATUM PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW COMMISSION PARITAIRE DE. CAO nr 61932 van 27.07.2001. CCT 61932 du 27.07.2001 Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federaal Ministerie van Tewerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM COMMISSION PARITAIRE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 0321/002 DOC 50 0321/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 6 januari 2000 6 janvier 2000 WETSONTWERP betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de

Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de Arrêté royal du 14 mai 1991 fixant les revances à percevoir visées à l'article 20 la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises gardiennage, sur les entreprises sécurité et sur les services internes gardiennage

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par travailleurs, on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. Sous-commission paritaire des établissemts et services d'éducation et d'hébergemt de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convtion collective de travail du 18

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

NAR Nationale Arbeidsraad

NAR Nationale Arbeidsraad NAR Nationale Arbeidsraad NEERLEGGING REGISTRATÎE DATUM 11-03-2009 23-03-2009 NUMMER 2009-1232 91505 KONÎNKLUK BESLUIT BELGISCH STAATSBLAD COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 96 Zitting van vrijdag 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BRUSSEL EXTRAIT DU REGISTRE DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE UITTREKSEL VAN HET

Nadere informatie

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136

2 2-04- 2010 ERRATUM ERRATUM. tijdelijk, hetzij na ontslag om andere. Commission paritaire de la transformation du papier et du carton n 136 Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe i vz/v Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 8 AVRIL 2011 N. 92 Adjudication publique DIRECTION GÉNÉRALE ORGANISATION JUDICIAIRE - DIRECTION INFRASTRUCTURE & SERVICES D'APPUI, SERVICE IN N. 507330

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996

(texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) 10.1.1996 1 (texte applicable au 18-08-2008) - (tekst van toepassing op 18-08-2008) ROYAUME DE BELGIQUE CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE KONINKRIJK BELGIE KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER Arrêté royal relatif aux

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE

CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ONTWERP VAN ORDONNANTIE PROJET D'ORDONNANCE A-147/1-96/97 A-147/1-96/97 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD CONSEIL DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE GEWONE ZITTING 1996-1997 2 DECEMBER 1996 SESSION ORDINAIRE 1996-1997 2 DECEMBRE 1996 ONTWERP VAN ORDONNANTIE

Nadere informatie

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE -

; : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - : C.C.T. valable à partir du (A.R. demandé). ; : C.P. COMMERCE ALIMENTAIRE - I. Art. 1. 1. La présente convention collective de travail conclue en application des conventions collectives de travail n 5

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008

Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 Barema's op 01/09/2008 Barèmes au 01/09/2008 SPILINDEX 110,51 INDICE-PIVOT 110,51 Tegemoetkomingen aan personen met een handicap Allocations aux personnes handicapées (Jaarbedragen) (Montants annuels)

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 13.04.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 2417 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Services de l Etat-Major général BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 24.08.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 5995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING Forces armées Krijgsmacht Services de l Etat-Major général Diensten

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DONDERDAG 3 JULI 2014 N. 161 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 515032 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 12 JUNI 2015 N. 147 Openbare aanbesteding NATIONALE BANK VAN BELGIË N. 515311 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Nationale Bank van België de Berlaimontlaan

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 14 DECEMBER 2012 N. 312 Openbare aanbesteding DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA - DOMEINCOÖRDINATIE N. 528947 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2013-197 Du 16 juillet 2013. Bulletin Nr 2013-197 Van 16 juli 2013

Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin des Adjudications. Bulletin No 2013-197 Du 16 juillet 2013. Bulletin Nr 2013-197 Van 16 juli 2013 Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O - 51, rue de la Loi - B-1040 Bruxelles +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be Bulletin der Aanbestedingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Hug the Trooper

Wedstrijdreglement Hug the Trooper Wedstrijdreglement Hug the Trooper 1. De wedstrijd op hugthetrooper.brightfish.be wordt georganiseerd door Brightfish NV, Eeuwfeestlaan 20, 1020 Brussel. 2. De wedstrijd staat open voor alle personen die

Nadere informatie

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren

Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Neerlegging-Dépôt: 10/1012011 Regist.-Enregistr.: 03/11/2011 N : 106668/C0/322 Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 29 SEPTEMBRE 2003, CONCLUE AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE DE HÔTELIÈRE. PORTANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 1 DU 25 JUIN 1997, SUR D'UNE NOUVELLE CLASSIFICATION

Nadere informatie

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif.

1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. Questions 1) Capacité économique et financière : pouvez-vous confirmer le chiffre d affaires de 20.000.000,00 euros. Celui-ci parait excessif. 2) Capacité technique : les références demandées doivent-elles

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN VLAAMS PARLEMENT. Het Kinderrechtencommissariaat BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 29.06.2001 - BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 4423 VLAAMS PARLEMENT N. 7745 Het Kinderrechtencommissariaat Kandidaatstelling onderhandelingsprocedure Oproep tot gegadigden voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde

0 ^t -05-200*1 D1-07- 2004 NR. Paritair Comité voor de bewakingsdiensten. Commission paritaire pour les services de garde Commission paritaire pour les services de garde Paritair Comité voor de bewakingsdiensten Convention collective de travail du 25 mars 2004 Collectieve arbeidsovereenkomst van 25maart2004 PROCEDURE VALIDATION

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1.

Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied. Artikel 1. Neerlegging-Dépôt: 14/04/2010 Regist.-Enregistr.: 04/05/2010 N : 99171/CO/324 to Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 2010 betreffende de korte modules in diamantopleidingen voor de werknemers

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. relative à l enregistrement abusif des noms de domaine DOC 50 1069/002 DOC 50 1069/002 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 17 oktober 2002 17 octobre 2002 WETSONTWERP betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 21 OKTOBER 2014 N. 253 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 524065 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

Computer-aided design (CAD) software package

Computer-aided design (CAD) software package Computer-aided design (CAD) software package Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/34753885.aspx Ekstern udbuds ID 95187-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Nadere informatie

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92

BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE I. BILAN. I.1. Actifs immobilisés 22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 22 = 22/91 + 22/92 NATIONALE BANK VAN BELGIE Lijst van de rekenkundige en logische controles waaraan de jaarrekeningen van verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen, neergelegd bij de Nationale Bank van België en opgesteld

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE MERCREDI 9 FÉVRIER 2011 Adjudication publique COMMUNE DE SCHAERBEEK N. 502517 Commune de Schaerbeek place Colignon, BE-1030 Schaerbeek Contact:Fabienne Borguet

Nadere informatie

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009.

Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. . Déclaration environnementale Document préparé par Marie Spaey, en collaboration avec Pauline de Wouters. Novembre 2009. Définition dans le cadre de Clé Verte Dans le cadre de l éco-label Clé Verte, l

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 21 AVRIL 2015 N. 99 Adjudication publique STADSBESTUUR LIER N. 509931 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Stadsbestuur Lier Paradeplein 2 bus 1, BE-2500 Lier

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN FEDERATION BELGE DE BADMINTON BELGISCHE BADMINTON FEDERATIE REGLEMENT CHAMPIONNATS DE BELGIQUE C 500 REGLEMENT BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN Version 2013, approuvée par l AG du 26-06-13 Chaque amende est

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE

PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT PROPOSITION D'ORDONNANCE VOORSTEL VAN ORDONNANTIE A-187/3 2014/2015 A-187/3 2014/2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT GEWONE ZITTING 2014-2015 3 JULI 2015 PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE SESSION ORDINAIRE 2014-2015 3 JUILLET 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT

3 1-05- 2007 RÊGISTR, NEERLEGGiNG-DÉPÔT Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches

Nadere informatie