Herstelwerkzaamheden. De Burcht. september 2009 a b

Transcriptie

1 BESTEK Herstelwerkzaamheden De Burcht september 2009 a b

2 INHOUDSOPGAVE TITELPAGINA 1 00 ALGEMEEN ALGEMENE OMSCHRIJVING AANBESTEDING/INSCHRIJVING 2 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 4 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE UAV VERZEKERINGEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 14 TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ALGEMEEN LOODSEN EN KETEN AFSLUITINGEN EN RECLAME STUT- EN SLOOPWERK ALGEMEEN PLAATSELIJK SLOOPWERK STUTWERK GRONDWERK ONTGRAVEN VAN GROND VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN TERREINVERHARDINGEN STRAATSTEENBESTRATING BETONWERK BETONREPARATIE IN HET WERK GESTORT BETON PROFIELEN METSELWERK ALGEMEEN VERWIJDEREN AFWERKINGEN AANSLUITINGEN EN AANHELEN INJECTEREN BAKSTEEN MET MORTEL NATUURSTEEN MET MORTEL VOEGWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN DEUREN TRAPPEN EN BALUSTRADEN BALUSTRADEN NATUUR- EN KUNSTSTEEN ALGEMEEN NATUURSTEEN BLOKKEN, PLATEN EN BANDEN VOCHTKERINGEN VOEGWERK STUKADOORWERK PLEISTERWERK SCHILDERWERK ALGEMEEN BESTAANDE ONDERGROND, HOUT BESTAANDE ONDERGROND, METAAL 35 Stabu licentie# E september 2009 blad I

3 Opdrachtgever: Gemeente Leiden Afdeling Backoffice Dienstverlening Unit Monumenten en Archeologie Stadsbouwhuis Langegracht NH Leiden Bestek ten behoeve van: Herstelwerkzaamheden aan het metsel-, voeg- en natuursteenwerk van de ringmuur van De Burcht, Burgsteeg 16 te Leiden Besteknummer: bestek a b Kadastrale gegevens perceel: Gemeente Leiden, Sectie I, nummer 3283 Directie: architektenburo zie overige gegevens hieronder bij "Architect" Architect: architektenburo Vollersgracht VK Leiden Adviseur: Raadgevend Ingenieursbureau van Dijke Postbus ZH Koudekerk a/d Rijn Bijlagen: tekeningen genoemd in de tekeningenlijst op de volgende bladzijde fotoboek a b met fotobladen F01 t/m F91, opgedeeld in zes documenten te weten: a b-part1, a b-part2, a b-part3, a b-part4, a b-part5, a b-part6 Tekeningen (drie) Grontmij met situering meetpunten, te weten: A3 T001 Situatie, A3 T002 Buiten en A3 T003 Binnen Overzicht te rekenen hoeveelheden a b Model K - Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving LEESWIJZER Dit bestek is gemaakt volgens de zogenaamde Stabu-methodiek, dwz samengesteld uit standaardteksten met eigen invullingen De eigen invullingen zijn vet geprint In elke paragraaf ziet u een scheiding tussen de technische specificatie (hoe en wat) en het zogenaamde bouwdeel (waar) Stabu licentie# E september 2009 blad 1

4 veldman rietbroek smit Werk: De Burcht, Leiden a321 TEKENINGENLIJST Tekeningen worden genummerd in soortende eerste hoofdletter geeft de soort aan (bijvoorbeeld de letter A staat voor BESTAANDE TOESTAND, B voor BESTEKTEKENING etc) Daarna volgt een 2- of 3-cijferig tekeningennummer De letter achter het tekeningennummer is een wijzigingscode Bij ieder wijziging komt er een nieuwe wijzigingsletter Onder "datum wijziging " is te zien op welke datum de wijziging is ingevoerd Na iedere wijziging vervalt de oude versie Let goed op dat U van elke tekening steeds het laatste wijzigingsexemplaar gebruikt nr titel omschrijving schaal get datum wijziging TERREINTEKENING T01 TERREINTEKENING 1:500 ldr BESTAANDE TOESTAND A01b BESTAANDE TOESTAND Plattegrond 1:100 ldr A02a BESTAANDE TOESTAND Bovenaanzicht 1:100 ldr A03b BESTAANDE TOESTAND Binnenaanzicht omloop en Doorsnede 1:100 ldr A04a BESTAANDE TOESTAND Buitenaanzicht 1:100 ldr GEBREKENTEKENING G01e GEBREKENTEKENING Plattegrond 1:100 ldr G02d GEBREKENTEKENING Bovenaanzicht 1:100 ldr G03e GEBREKENTEKENING Binnenaanzicht omloop en Doorsnede 1:100 ldr G04d GEBREKENTEKENING Buitenaanzicht 1:100 ldr BESTEKTEKENING B01c BESTEKTEKENING Plattegrond 1:100 nr B02c BESTEKTEKENING Bovenaanzicht 1:100 nr B03c BESTEKTEKENING Binnenaanzicht omloop en Doorsnede 1:100 nr B04c BESTEKTEKENING Buitenaanzicht 1:100 nr PRINCIPE DETAILS P00c PRINCIPE DETAILS doorsnede, detail 1, 2, 3 en 4 1:10 nr

5 00 ALGEMEEN 0001 ALGEMENE OMSCHRIJVING ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 01 ALGEMENE OMSCHRIJVING Herstelwerkzaamheden aan het metsel-, voeg- en natuursteenwerk van de ringmuur van De Burcht, Burgsteeg 16 te Leiden 0004 AANBESTEDING/INSCHRIJVING AANBESTEDING/INSCHRIJVING 02 AANBESTEDING, INSCHRIJVING De termijn waarbinnen de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen bedraagt: 3 maanden De aannemer verklaart zich bereid op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever deze termijn met 90 dagen te verlengen 90 INLICHTINGEN Vragen kunnen per tot maandag 12 oktober 10:00 uur gesteld worden, het adres is aanbestedingen@leidennl 91 NOTA VAN INLICHTINGEN De nota van inlichtingen zal uiterlijk maandag 19 oktober worden vastgesteld en toegezonden aan de inschrijvers 92 INSCHRIJVINGSBILJET De inschrijving moet geschieden op een door de aannemer opgemaakt inschrijvingsbiljet, waarop de aanneemsom zowel met als zonder BTW staat vermeld 93 PLAATS EN TIJDSTIP VAN AANBESTEDING Gemeente Leiden tav Bureau Aanbestedingen Stadhuis, Stadhuisplein EJ Leiden Tijdstip: maandag 26 oktober :00 uur Inschrijvingen die na dit tijdstip zijn ingeleverd zijn ongeldig De opening van de inschrijvingen kan niet worden bijgewoond door de inschrijvers 94 AANBESTEDING Op de aanbesteding van het werk is van toepassing het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) De aanbestedingsvorm is een zogenaamde Openbare Procedure (nationaal) 95 BEGROTING Bij de aanbesteding overhandigd elke aannemer 3 gesloten enveloppes aan de aanbesteder In enveloppe 1: - het inschrijfbiljet - de door een bevoegd bestuurder ondertekende Verklaring Bestuurder Omtrent Rechtmatigheid Inschrijving, inclusief het bewijs van tekenbevoegdheid van de betreffende bestuurder Stabu licentie# E september 2009 blad 2

6 - de afstandverklaring voor de werkzaamheden In enveloppe 2: - de bijbehorende open begroting In enveloppe 3: - de bewijsstukken waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de gestelde voorwaarden voor deelneming aan de aanbesteding, zoals gesteld in de Aankondiging van een opdracht Alleen de begroting behorende bij de laagste prijs wordt geopend Indien de inschrijving met de laagste prijs wordt afgekeurd wordt de begroting behorend bij de op één na laagste prijs geopend Indien noodzakelijk herhaalt dit proces zich De overige begrotingen worden 90 dagen na de datum van opdrachtverlening ongeopend retour gezonden Zie ook par Stabu licentie# E september 2009 blad 3

7 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN 0101 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN Van toepassing zijn de standaardbepalingen, zoals deze zijn opgenomen in de STABU Standaard 2001, inclusief Hoofdstuk 40 Stukadoorwerk van sept'03, uitgegeven door de Stichting STABU te Ede 09 STABU STANDAARD De van toepassing zijnde STABU Standaard dient op het werk aanwezig te zijn Ook onderaannemers dienen kennis te hebben van en te werken volgens de regels van de STABU Standaard 0102 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE UAV VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 01 GELDIGHEID Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt 90 OVERIGE VOORSCHRIFTEN EN EISEN De eisen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en van de gemeente Leiden De kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen van de door de Raad van Certificatie erkende certificatie-instellingen zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, attesten of attesten met certificaat GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER 01 VOLMACHT De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de UAV VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER 01 BOUWBESPREKING De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de UAV zal worden gehouden 90 GEGEVENSVERSTREKKING De directie verplicht zich tot het tijdig verstrekken van tekeningen en overige gegevens nodig tbv de uitvoering van het werk Deze gegevens zullen worden verstrekt adh van de data voortkomende uit het onder par genoemde, door de aannemer te verstrekken, tijdschema Van alle stukken zal de aannemer 2 exemplaren ter beschikking worden gesteld Meerdere exemplaren, transparanten, elektronische versies ed zijn voor rekening van de aannemer VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 90 ONDERZOEKINGEN DERDEN De aannemer zal toestaan dat onderzoekingen, opmetingen, het maken van Stabu licentie# E september 2009 blad 4

8 foto's, observatie ed tijdens de werkzaamheden worden verricht door allen die daartoe door de directie zijn gerechtigd 91 ANDERE UITVOERINGSWIJZE In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de UAV 1989: uit een eventueel door de aannemer voor te stellen andere uitvoeringswijze mogen in geen geval rechten worden ontleend, om daaruit voortvloeiende kosten te verrekenen Elke verandering van de voorgeschreven werkwijze behoeft goedkeuring van de directie 92 OPENSTELLING VOOR PUBLIEK Tijdens de restauratie wil de opdrachtgever De Burcht openstellen voor publiek De aannemer verleend hieraan zijn medewerking In overleg met de opdrachtgever wordt door de aannemer een veilige route uitgezet en afgezet Te rekenen op twee weekenden (2 x 2 dagen) en 4 doordeweekse dagen (4 x 1 dag) De data van de weekenden zijn reeds vastgesteld te weten het museumweekend op 10 en 11 april 2010 en de Open Monumentendagen op 11 en 12 september 2010 De overige data worden vastgesteld door de opdrachtgever Alle tijdelijke voorzieningen ter beoordeling van de directie DATUM VAN AANVANG 02 DATUM VAN AANVANG 1 maart UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING 01 OPLEVERINGSTERMIJN De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd bedraagt in werkbare werkdagen: 150 Alleen door de overkoepelende organisatie vastgestelde ATV dagen zijn onwerkbaar 02 DATUM VAN OPLEVERING Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 29 oktober ONDERHOUDSTERMIJN 01 ONDERHOUDSTERMIJN De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 4 maanden 90 HERSTELWERKZAAMHEDEN Indien tijdens de onderhoudstermijn voor de aannemer herstelwerkzaamheden ten aanzien van de verplichtingen als genoemd in paragraaf 11, lid 2 van de UAV 1989 moeten worden verricht, waardoor eveneens werkzaamheden aan werken van derden moeten worden uitgevoerd, zijn ook de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING 01 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE OPLEVERING In aanvulling op paragraaf 12, lid 2 van de UAV 1989: Indien een in artikel van dit bestek genoemde garantieverklaring wordt verlangd, geldt de aansprakelijkheid van de aannemer overeenkomstig de voorwaarden van die garantie Stabu licentie# E september 2009 blad 5

9 90 AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERBORGEN GEBREKEN In paragraaf 12, lid 3 van de UAV1989 vervalt de zinsnede " tijdens de uitvoering, dan wel" WERKTERREIN 01 WERKTERREIN Op de tekeningen aangegeven afmetingen en de gegevens welke betrekking hebben op de bestaande toestand worden de aannemer slechts ter algemene oriëntatie meegedeeld Aan de dag tredende verschillen geven de aannemer geen recht op schadevergoeding De aannemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de staat, de situering en de hoogteligging van, alsmede de toegangsmogelijkheden tot het werkterrein op de dag van de aanbesteding 90 AAN- EN AFVOER Aan- en afvoer van materiaal en materieel door de hoofdingang van het hek dient vóór 11 uur 's ochtends te geschieden Wekelijks wordt door de aannemer aan de eigenaren van de Koetshuis De Burcht en Sociëteit De Burcht doorgegeven wanneer welk transport plaatsvindt Bij transport buiten deze uren om dient eerst overleg plaats te vinden met de eigenaren van de Koetshuis De Burcht en Sociëteit De Burcht Voor een weergave van de situatie en de te gebruiken ingangen zie de terreintekening De aannemer stelt zich op de hoogte van de geldende voorschriften voor het transport naar en van de bouwplaats De aannemer maakt hierover afspraken met de afdeling verkeer van de gemeente Leiden, eea ter goedkeuring van de directie AFSLUITING, RECLAME 02 AFSLUITING, RECLAME De aannemer dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een deugdelijke afsluiting van het werk Deze afsluiting zodanig maken en onderhouden dat deze niet overklimbaar is voor onbevoegden Vermeld wordt dat het terrein van de Burcht reeds afsluitbaar is dmv een bestaand hekwerk, aangegeven op de terreintekening Indien gebruik wordt gemaakt van deze afsluiting, moet de aannemer nagaan of dit afdoende is als deugdelijke afsluiting van het werk Een bewakingsdienst heeft in opdracht van de gemeente de coördinatie over openen en afsluiten van de toegangen De aannemer maakt goede afspraken over het beheer met deze bewakingsdienst en met de opdrachtgever De aannemer zorgt voor een afsluiting langs het op de terreintekening aangegeven gebied waardoor het terras van Sociëteit De Burcht in gebruik kan blijven en de achtertuinen van enkele panden van de Nieuwe Rijn niet het werkterrein kunnen betreden De nodige maatregelen te treffen ter voorkoming van inbraak De onder par genoemde steiger op de begane grond voorzien van een afsluitbare sluiting Stabu licentie# E september 2009 blad 6

10 De aannemer dient, ter voorkoming van insluiping, ervoor zorg te dragen dat het werk, zijnde het in herstel zijnde ringmuur en steigerwerken, aan het einde van elke werkdag afgesloten is en dat het gebouw niet via het werk toegankelijk is De naamaanduiding van het werk, de opdrachtgever, architekt, adviseurs, aannemer en onderaannemers dient te geschieden op borden in nader overleg met de directie De kosten hiervan zijn voor rekening aannemer Zie ook paragraaf a Eventuele precariokosten zijn voor rekening aannemer VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN Voor alle in dit bestek genoemde bouwstoffen geldt dat ze moeten worden geleverd en aangebracht, tenzij anders vermeld 90 MAATREGELEN BIJ ONGUNSTIG WEER Bevroren materialen niet verwerken Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden toch moet worden gewerkt, moet het verse werk zorgvuldig worden beschermd tegen de inwerking van koude en/of vocht Buitenschilderwerk in de periode oktober tot april alleen uitvoeren met uitdrukkelijke toestemming van de directie Buitenschilderwerk op metaal is in de periode van oktober tot april niet toegestaan Reparatie- en injectiemortels voor natuursteen buiten mogen alleen worden verwerkt wanneer de dag- en nachttemperatuur boven de 5 C is Ivm de benodigde nazorg (nathouden) mogen deze materialen niet worden verwerkt de dag voorafgaand aan het weekend of een vrije dag Na afloop van ongunstige weersomstandigheden de bouw(onder)delen die hebben geleden, voorzover nodig, afbreken en verwijderen alvorens werkzaamheden worden hervat; dit alles voor rekening aannemer 91 TOESTEMMING VOOR ANDERE BOUWSTOFFEN De in paragraaf 17, lid 5 van de UAV1989 vereiste toestemming van de directie dient op een zodanig tijdstip schriftelijk bij de directie te worden aangevraagd, dat voldoende tijd beschikbaar is om de gelijkwaardigheid van de bedoelde andere bouwstoffen te kunnen beoordelen De aannemer zal de gelijkwaardigheid aantonen op zijn kosten KEURING VAN BOUWSTOFFEN 01 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatieinstelling moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring bij de uitwendige visuele beoordeling van deze bouwstof worden overgelegd Deze bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde bevonden Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV Stabu licentie# E september 2009 blad 7

11 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 01 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV is niet van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN Bouwstoffen worden getransporteerd, opgeslagen en verwerkt overeenkomstig de voorschriften in de desbetreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, dan wel overeenkomstig de richtlijnen opgenomen in de desbetreffende KOMO cq KOMO/bouwcentrum-attesten en/of KOMO-certificaten OUDE BOUWSTOFFEN 01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN Voorzover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 01 TE GARANDEREN ONDERDELEN Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de vermelde periode - periode: vanaf het moment van gereedkomen en vervolgens de hierna genoemde perioden gerekend vanaf de datum van oplevering Er wordt een garantieverklaring in de zin van par 22 van de UAV verlangd voor: injectie werkzaamheden 10 jaar voeg- en reparatiemortels 5 jaar Het metselwerk: Dat de metselstenen vorstbestendig zijn en dat er geen vul- of kleurstoffen uit kunnen spoelen en de waterdichtheid van het metselwerk gedurende ten minste 10 jaar Het schilderwerk: een garantie-overeenkomst volgens de daarvoor door de Vereniging van Vernis- en Verffabrikanten in Nederland en door het bedrijfschap Schildersbedrijf gemeenschappelijk opgestelde richtlijnen, gedurende ten minste 3 jaar En verder garanties zoals verderop in dit bestek genoemd Niet onder de hiervoor genoemde garanties vallen: Gebreken tgv normale slijtage, de verwaarlozing van onderhoud, het onjuist onderhouden en het onjuiste gebruik Gebreken tgv overstroming, stuifsneeuw en wind met windkracht van meer dan 17,1 m/sec (windkracht 8 of hoger op de schaal van Beaufort) De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en de eventuele uitzondering(en) hierop laten onverlet de verplichtingen van de aannemer in de onderhoudstermijn en aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering Stabu licentie# E september 2009 blad 8

12 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN 01 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN Keten en loodsen conform het gestelde in de UAV par 23 De aannemer gedoogt dat de hiervoor genoemde derden gebruik maken van was- en schaftgelegenheid, wc en voorzover aanwezig van telefoon tegen gesprekskosten 90 STEIGERWERK Ten behoeve van de diverse werkzaamheden de nodige steigerwerken aanbrengen, met voorzieningen voor het vertikaal transport De steigers geheel vrij van muren aanbrengen, zonder bevestigingen, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de directie De steigers voorzien van gaas od ter voorkoming van vallende voorwerpen De steigers op doelmatige wijze aarden De steigers dienen te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften van de Arbeidsinspectie en de Veiligheidswet De aannemer verzorgt de vergunningen nodig voor de plaatsing van de steigers En zal opmerkingen van de directie en opdrachtgever over de veiligheid van de steigers op eerste aanzegging uitvoeren De aannemer zorgt dat "derden", die werken buiten het bestek uitvoeren, gebruik kunnen maken van de op het werk aanwezige steigers, ladders, hijswerktuigen en transportmiddelen Deze onderdelen worden niet verwijderd, zolang zij naar het oordeel van de directie nodig zijn ten behoeve van "werken buiten het bestek" De toegang van het pand blijvend begaanbaar houden; hiertoe de toegang veilig oversteigeren Het lossen, transporteren en opslaan van door derden te verwerken bouwstoffen is voor rekening van de betrokken derden De loodsen, stellingen, hulpwerktuigen, etc moeten binnen twee weken na oplevering of deel oplevering van het werkterrein of het betreffende werkterrein zijn verwijderd Eventuele precariokosten zijn voor rekening aannemer ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA Het in paragraaf 26, lid 1 van de UAV genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden aangegeven in werkbare werkdagen 05 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te worden opgenomen en ingepast In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde en de uitvoering van de werkzaamheden De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor akkoord tekenen 90 INPASSING GEGEVENSVERSTREKKING Op het tijdsschema wordt aangegeven op welke data de door de directie te verstrekken gegevens en tekeningen nodig zijn, rekening houdend met levertijden enz Hiertoe wordt aan het begin van het werk door de directie met de aannemer samen een lijst opgesteld van alle in de loop van het werk Stabu licentie# E september 2009 blad 9

13 benodigde gegevens en hieraan worden vervolgens data uit het tijdschema gekoppeld DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN 01 TE VERSTREKKEN LIJSTEN De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV genoemde lijsten worden verlangd 02 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV genoemde rapporten worden verlangd 03 VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN Zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt, worden bouwvergaderingen en werkbesprekingen belegd Van deze vergaderingen worden door de directie notulen gemaakt, waarvan een afschrift wordt toegezonden aan de aannemer, opdrachtgever en eventueel aan andere belanghebbende partijen VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 01 SCHADELIJKE VOORWERPEN OF STOFFEN Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie Hij neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie, de door de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen 90 AFMETINGSVERSCHILLEN Kleine verschillen tussen de in het bestek en/of op tekening aangegeven afmetingen en/of toestand van het bestaande werk en de werkelijk aangetroffen afmetingen en/of toestand zullen geen aanleiding vormen voor verrekening VERBAND MET ANDERE WERKEN 01 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN VOORZIENINGEN De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens van de door derden ten behoeve van hem te treffen voorzieningen 02 COÖRDINATIE-OVEREENKOMST Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de aannemer en de derden (= de coördinator, indien de aannemer géén coördinator is en de nevenaannemers) een coördinatie-overeenkomst gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan zijn volle medewerking te verlenen Deze overeenkomst wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen ondertekend Het origineel (het door alle partijen ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever gewaarmerkte kopie 03 COÖRDINATIE Dit bestek betreft een onderdeel van een project De coördinatie van het project zal worden verzorgd door de aannemer 09 TE COÖRDINEREN WERKZAAMHEDEN De aannemer coördineert mede de door derden te verrichten werkzaamheden Hieronder vallen oa werkzaamheden aan de openbare verlichting en onderzoeken en metingen GEVONDEN VOORWERPEN 01 ONDERBREKING VAN HET WERK Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 van de UAV moet worden onderbroken, wordt de Stabu licentie# E september 2009 blad 10

14 schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze onderbreking, vergoed 02 GEVONDEN VOORWERPEN Blijven eigendom van de opdrachtgever WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING 01 WIJZIGINGEN IN DE UITVOERING Zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK 01 VERREKENING VAN MEER EN MINDER WERK De in par 36 van de UAV bedoelde bestekswijzigingen zullen als meer- of minderwerk worden verrekend tegen prijzen, die voortkomen uit de open begroting, of, als zulks niet mogelijk is, als volgt worden samengesteld: - nettokosten van de bouwstoffen; - de nettokosten van het arbeidsloon, voor zover deze rechtstreeks op het verwerken van de bovengenoemde bouwstoffen betrekking hebben; - een aannemersvergoeding van 10 % over het saldo van de bovengenoemde meer- en minderwerken De kosten op de bouwplaats voor algemene inrichting, verzorging, uitvoering, bewaking enz worden niet afzonderlijk verrekend, maar worden geacht in de aannemersvergoeding te zijn inbegrepen De aldus samengestelde prijzen gelden zowel voor werkzaamheden die rechtstreeks door de aannemer worden uitgevoerd als voor werkzaamheden in onderaanneming Ook op het meer- en minderwerk is geen risicoregeling van toepassing Ter uitvoering van het bovenstaande zal de aannemer met de laagste inschrijving een gespecificeerde begroting, die sluitend moet zijn op de aanneemsom, aan de directie verstrekken bij de inschrijving voor de onderhandse aanbesteding Uit deze begroting moet voor elke post duidelijk blijken welke bedragen per eenheid zijn uitgetrokken voor materiaal en welke voor verwerkingskosten Verbindend gestelde hoeveelheden moeten eveneens duidelijk per eenheid zijn afgeprijsd Indien in de begroting van de aannemer totaalbedragen voorkomen van door onderaannemers opgegeven inschrijfprijzen, zal de aannemer op verzoek van de directie van deze onderaannemers vergen dat zij bedoelde totaalbedragen specificeren in hoeveelheden en eenheidsprijzen en zal de aannemer een afschrift van deze specificaties als bijlage bij de begroting overleggen De overlegde begroting en de specificaties zullen vertrouwelijk worden behandeld Wanneer de aannemer stukken, resp opdracht van de directie ontvangt als bedoeld in par 3, tweede lid, resp par 36, eerste lid UAV, waaruit meer en/of minder werk voortvloeit, moet de aannemer binnen 15 werkdagen na verzending van die stukken, resp het geven van de opdracht een gespecificeerde opgave van het meer en/of minderwerk in tweevoud bij de directie indienen De aannemer meldt bovendien de afwijking zo snel mogelijk, doch in ieder geval op de volgende bouwvergadering Wordt bovengenoemde indiening binnen de gestelde termijn nagelaten, dan vervalt elke aanspraak op het betreffende meerwerk; de aanspraak van de opdrachtgever op de verrekening van het betreffende minderwerk blijft onverlet Stabu licentie# E september 2009 blad 11

15 Met het uitvoeren van meer- en minderwerken mag niet worden begonnen voordat goedkeuring is verkregen van de directie Meer- en minderwerk moeten in de bouwverslagen worden vermeld Meer- en minderwerken en verrekeningen van verrekenprijzen en verrekenbare hoeveelheden worden verrekend na uitvoering en goedkeuring door de directie STELPOSTEN 01 STELPOSTEN Zoals dat in het bestek staat aangegeven HOEVEELHEDEN 01 HOEVEELHEDEN Verrekenbare hoeveelheden, zoals dat staat aangegeven met 'te rekenen op' De hoeveelheden zijn gegeven in het Overzicht te rekenen hoeveelheden AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN 01 AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN Worden verrekend aan de hand van bedragen uit de door de aannemer geleverde open begroting BETALING 01 BETALING IN TERMIJNEN De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen Het aantal en de grootte van de termijnen zullen worden vastgesteld en in overleg met de aannemer De betaling zal altijd 5% minder bedragen dan de hoeveelheid werk dat verricht is Na de onderhoudstermijn zal de laatste 5% van de aanneemsom betaalbaar worden gesteld 04 DECLARATIES De betaling zal geschieden nadat de aannemer een declaratie heeft ingediend De aannemer moet de declaratie op naam van de opdrachtgever indienen bij de directie Aantal: in tweevoud De directie controleert de declaratie aan de hand van de gegevens uit het aanneemcontract en de stand van het werk De directie draagt - na goedkeuring- zorg voor spoedige doorzending van de declaratie naar de opdrachtgever De opdrachtgever draagt zorg voor spoedige betaling van de declaraties, doch uiterlijk binnen 21 dagen na goedkeuring door de architekt 05 DECLARATIES OP BASIS VAN DE RISICOREGELING De declaraties van verrekeningen in het kader van een risicoregeling moeten afzonderlijk en uiterlijk binnen twee maanden, nadat de eerste officiële publicatie van de daarvoor benodigde loon- en materiaalindices is verschenen, op naam van de opdrachtgever bij de directie ingediend worden 09 DECLARATIES MEERWERKEN Declaraties van meerwerken dienen separaat te worden ingediend Stabu licentie# E september 2009 blad 12

16 KORTINGEN 01 KORTINGSBEDRAG De korting, bedoeld in paragraaf 42 van de UAV, bedraagt per dag: 500, VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLING/VERZEKERING 01 BANKGARANTIE De aannemer moet zo spoedig mogelijk nadat het werk aan hem is opgedragen, doch uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn, een door een bank of verzekeringsmaatschappij afgegeven bankgarantie ten behoeve van de opdrachtgever stellen De waarde van de bankgarantie bedraagt van de aannemingssom in (%): 5% Deze bankgarantie blijft gehandhaafd tot aan de oplevering van het werk TEGENSTRIJDIGHEDEN 01 TEGENSTRIJDIGHEDEN Bij tegenstrijdigheden in de op het werk betrekking hebbende stukken is, voor wat betreft hun eigen discipline, de volgorde van voorrang - in dalende zin - als volgt: 1 overheidsbepalingen, -voorschriften, -verordeningen, -voorwaarden en aanwijzingen; 2 normbladen, -voorschriften, attesten, ed; 3 overeengekomen voorwaarden van de nutsbedrijven; 4 vastgelegde besluiten van goedgekeurde notulen van bouwen/of werkvergaderingen; 5 bestekswijzigingen, werk- en detailtekeningen; 6 de nota's van inlichtingen en 7 dit bestek en de bij dit bestek behorende tekeningen 0103 VERZEKERINGEN CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER 01 CAR-VERZEKERING DOOR DE AANNEMER Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR-)verzekering af waarin gedekt dient te zijn, alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 249 en 276 van het Wetboek van Koophandel De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de directie De duur van de verzekering loopt van de aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of lid 2 van de UAV als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en, in geval van (een) overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en) De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico: - het werk, met een eigen risico van nihil, of voor rekening aannemer - aansprakelijkheid, met een eigen risico van nihil, of voor rekening aannemer - het risico van het toebrengen van schade en gevolgschade aan belendingen en terreinen als gevolg van de uitvoering van het werk - keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel, met een eigen risico van nihil of voor rekening aannemer - transport van bouwstoffen, met een eigen risico van nihil De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer Als verzekerden moeten uitdrukkelijk worden vermeld: - de opdrachtgever - de aannemer(s) - de architect(en) en adviseur(s) Stabu licentie# E september 2009 blad 13

17 - de directie De verzekering moet primair zijn De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schadeuitkering moet in de verzekering zijn opgenomen Het eigen risico komt ten laste van de partij voor wiens risico de schade is op grond van de overeenkomst Het eigen risico geldt per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen welke uit een en dezelfde oorzaak voortvloeien in de uitvoeringstermijn of de dag van oplevering 90 UITKERINGEN De aannemer bedingt bij de verzekeraar dat eventuele uitkeringen rechtstreeks aan de opdrachtgever zullen worden verricht VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER 01 VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER Door de opdrachtgever afgesloten verzekering: zgn opstalverzekering tegen brand AANSPRAKELIJKHEID AANNEMER 90 AANSPRAKELIJKHEID Indien tijdens de periode aanvang werk - oplevering, door nalatigheid van de aannemer, insluiping van het gebouw plaatsvindt, is de aannemer aansprakelijk voor alle hieruit voortkomende gevolgen, waarbij gedacht moet worden aan diefstal en beschadigingen tengevolge van vandalisme 91 VERZEKERING WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Onverminderd wettelijke en contractuele verplichtingen is de aannemer verplicht tot een vroegtijdig afsluiten van nodige verzekeringen ter dekking van schade volgens Wettelijke Aansprakelijkheid De aannemer zal voor de aanvang van het werk, door overlegging van de polissen, van het sluiten van bedoelde verzekering(en) doen blijken De kosten van deze verzekering(en) blijven voor rekening van de aannemer 92 BEWIJSSTUKKEN OVERIGE VERZEKERINGEN De aannemer dient polis(sen) of wettelijke bewijsstukken van de afgesloten verzekering(en) op eerste verzoek van de directie te kunnen overleggen 0104 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: - loonkosten - materiaalprijzen - brandstofprijzen - huren - vrachten De risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1994) is niet van toepassing Stabu licentie# E september 2009 blad 14

18 TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING 05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 0500 ALGEMEEN EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 90 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN IVM GEBRUIK Alle tijdelijke voorzieningen ter beoordeling van de directie 91 BRANDPREVENTIE Gedurende de bouw dienen op plaatsen waar gewerkt wordt, voldoende gebruiksklare brandblusapparaten aanwezig te zijn De aannemer dient op de hoogte te zijn van en te werken volgens de door de brandweer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestelde voorschriften met betrekking tot brandpreventie Steeds een half uur na de beëindiging van de werkzaamheden controleren op mogelijke brandhaarden 92 PARKEREN Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de aannemer EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de volgende beperkingen: 02 AFVOER VAN AFVAL Afval moet dagelijks uit het werk en van het werkterrein worden verwijderd 03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan 04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd 90 OPRUIMEN EN SCHOONMAKEN Bij de 1e oplevering alles bezemschoon opleveren Alle ruimten vrij van specie, kalk, verfresten en andere verontreinigingen Straatwerk en werkterrein schoon opleveren 91 BESCHERMINGSMAATREGELEN De aannemer treft afdoende beschermingsmaatregelen tegen beschadiging van waardevolle en te handhaven onderdelen De aannemer treft afdoende beschermingsmaatregelen tegen beschadiging van de burchtheuvel met paden, trappen en begroeing, de toegangspoort aan de voet van de heuvel en van belendingen Herstel aan beschadigingen op rekening van de aannemer Onderdelen die tbv de restauratie moeten worden gedemonteerd, opslaan in een door de directie goed te keuren ruimte onder door de directie goed te keuren omstandigheden Een en ander op aanwijzing en ter goedkeuring van de directie Stabu licentie# E september 2009 blad 15

19 Op de muren zijn meetpunten volgens tekeningen van Grontmij aanwezig (bijlagen bij bestek) Deze meetpunten moeten zorgvuldig gespaard blijven en beschermd worden, zodat deze bereikbaar blijven voor de zeer nauwkeurige controlemetingen van Grontmij Bij sloopwerk of inboetwerk waarbij meetpunten zouden verdwijnen dient overleg met de directie plaats te vinden 92 TRANSPORT Wijze van transport op de burchtheuvel vereist de goedkeuring van de directie en de opdrachtgever 93 AFVALSCHEIDING Afval gescheiden afvoeren INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 09 TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE EN WATER Ivm de lokatie is het niet mogelijk energie en water ter beschikking te stellen door de opdrachtgever De aannemer dient hiervoor zelf zorg te dragen, eventueel inclusief een drukverhogingsinstallatie 0531 LOODSEN EN KETEN a BOUWKEET 0 BOUWKEET Ruimte(n): - verblijfsruimte - toilet in de keet of separaat 01 TIJDELIJKE VOORZIENING Uitgaan van het terrein aan het Van der Sterrepad binnen de hekken rondom de Burcht De plaatsen zijn aangegeven op de terreintekening Eventuele precariokosten zijn voor rekening aannemer 0542 AFSLUITINGEN EN RECLAME a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS 0 NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS Vorm: te rekenen op een billbord van minimaal 2 x 8 meter, een full color print op een doek gespannen in een aluminium frame Vermeldingen: - naam van het project - naam opdrachtgever - naam architect - naam adviseur - naam aannemer 01 TIJDELIJKE VOORZIENING Het bouwbord op de plaats zoals aangegeven op de terreintekening Eventuele precariokosten zijn voor rekening van de aannemer Stabu licentie# E september 2009 blad 16

20 10 STUT- EN SLOOPWERK 1000 ALGEMEEN INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01 MELDING AANVANG De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt 90 OVERIGE VERPLICHTINGEN Niet met het sloopwerk aanvangen alvorens de definitieve omvang in overleg met de directie is vastgesteld Voor de aanvang Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Leiden inlichten over de aard van het sloopwerk Aanwijzingen van Afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Leiden op te volgen Zorgen dat niet te slopen onderdelen niet beschadigd worden Rekening houden met beloop van leidingen en kabels, zo nodig tijdelijke voorzieningen treffen die de gebruikers van de belendingen zo weinig mogelijk overlast bezorgen Sloopwerk monumentale delen in overleg met de Unit Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden 91 VERGELIJKING MET TEKENINGEN Onder het sloopwerk valt ook alles wat hieronder niet met name wordt genoemd, maar wel volgt uit vergelijking van de bestaande toestand (in de werkelijkheid) met de nieuwe toestand (op de tekening) en alles wat daar logisch mee samenhangt 92 UITKOMENDE MATERIALEN Uit het werk komende bouwstoffen zijn niet van waarde voor de opdrachtgever met uitzondering van: Tufsteen: indien geschikt voor hergebruik, afbikken om weer toe te passen voor inboetwerk Kloostermoppen: indien geschikt voor hergebruik, afbikken om weer toe te passen voor inboetwerk Rijnstenen: indien geschikt voor hergebruik, afbikken om weer toe te passen voor inboetwerk De basaltblokken van de afdekbanden: hergebruiken Het natuursteen beeldhouwwerk tpv de poort Eventueel nog nader door Monumentenzorg aan te geven monumentale bouwstoffen en/of onderdelen Bouwstoffen met uitgesproken monumentale waarde (tegels, natuursteen ed) blijven eigendom van de opdrachtgever Ontvreemding van deze elementen is een misdrijf in de zin van de Monumentenwet Stabu licentie# E september 2009 blad 17

21 1032 PLAATSELIJK SLOOPWERK a SLOOPWERK TERREINVERHARDING 0 VERWIJDEREN TERREINVERHARDING Materiaalgegevens: bakstenen klinkers Opslag uitkomend materiaal: voor hergebruik opslaan 01 TERREINVERHARDING De bestrating op het maaiveld direct langs de binnengevel en ter plaatse van de steunberen aan de buitenzijde, dit om grond te kunnen ontgraven voor inboetwerk en voegwerk ter hoogte van het maaiveld Deze bestrating verwijderen om later weer terug te plaatsen a SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE 0 SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE Constructiegegevens: - gewapend beton: wapening ook verwijderen Omvang sloopwerk: Ter plaatse van middelzware en zware scheuren in de togen, zoals weergegeven in de bestektekening, rekenen op het slopen van de betonvloer over een breedte van 50 cm aan weerszijden bij middelzware scheuren en 70 cm aan weerszijden bij zware scheuren Dit ten behoeve van het inboetwerk aan het onderliggende metselwerk De te rekenen hoeveelheden zijn gegeven in het Overzicht te rekenen hoeveelheden Afvoer afkomend materiaal 01 VLOER, BUITEN De betonvloer van de omlooop a SLOOPWERK METSELWERK 0 SLOOPWERK METSELWERK - dragend metselwerk voldoende ondersteunen Materiaalgegevens: tufsteen, kloostermoppen, rijnsteen Omvang sloopwerk: - sloopwerk metselwerk: - in het werk te bepalen, uitgaan van bovenzijde kantelen tot omloop - inboetwerk lichte scheuren: - 1 tot 1,5 steens diep, 30 cm aan weerszijden van de scheur - inboetwerk middelzware scheuren: - 2 tot 2,5 steens diep, 50 cm aan weerszijden van de scheur - zware scheuren: - 4 steens diep, 70 cm aan weerszijden van de scheur Voor al het sloop- en inboetwerk geldt dat er zorgvuldig dient te worden uitgetand Bij sloop- en inboetwerk van scheuren direct naast een steunbeer aan de buitenzijde van de gevel rekening houden met het gedeeltelijk slopen en later weer opbouwen van de steunbeer Het sloopwerk tot een minumum beperken Tpv scheuren in tufsteen de gehele blokken vervangen Maatvoering van de kantelen en schietgaten in de kantelen voor het slopen goed vastleggen in het werk Bewerking uitkomend materiaal: tufsteen, kloostermoppen en rijnsteen zoveel mogelijk hergebruiken Hiervoor de stenen afbikken en ontdoen van verontreinigingen Afvoer uitkomend materiaal: overig materiaal afvoeren Stabu licentie# E september 2009 blad 18

22 01 BUITENWAND De bovenzijde van de ringmuur, dik 2,5-steens, hoogte in het werk te bepalen, te rekenen op bovenzijde kantelen tot omloop Ter plaatse van overgang sloopwerk en te behouden metselwerk vertanding realiseren zoals aangegeven op detailtekening Ter plaatse van binnenzijde kanteel 26 steen met ingekerfd jaartal behouden om later op zelfde plek terug te plaatsen Tbv het inboetwerk te rekenen op het ophakken van diverse scheuren, zoals aangegeven op de bestektekeningen Tpv sterk aangetaste stenen door uitloging en vorstschade, zoals aangegeven op de bestektekeningen Rekenen op zorgvuldig uithakken van roestend ijzer als schroefjes, beugels, schroefoogjes, bouten, die in het werk geconstateerd worden Met name worden hier de geroeste beugels en schroeven van de mantelbuis aan de binnenzijde van de poort genoemd en de geroeste peilbouten in de steunberen Deze onderdelen na het inboetwerk vervangen in rvs Daar waar aangegeven op de bestektekeningen stenen in de rollaag van de omgang inboeten Zoals aangegeven op de bestektekeningen en in hoeveelheden gegeven in document het Overzicht te rekenen hoeveelheden b SLOOPWERK METSELWERK 0 SLOOPWERK METSELWERK Constructiegegevens: gemetselde straatklinkers met rollaag Afvoer uitkomend materiaal: stenen die geschikt zijn voor hergebruik afbikken, schoonmaken en opslaan om weer toe te passen 01 VLOER, BUITEN De gehele vloer van de omloop a SLOOPWERK NATUUR-/KUNSTSTEENCONSTRUCTIE 0 SLOOPWERK NATUUR-/KUNSTSTEENCONSTRUCTIE Materiaalgegevens: basalt Voorzieningen aan te verwijderen onderdelen: al het uitkomende basalt nummeren en positie op tekening aangeven zodat dezen op dezelfde positie teruggeplaatst kunnen worden Bewerking uitkomend materiaal: basalt afbikken en ontdoen van verontreinigingen 01 MUURAFDEKKING De afdekbanden op de bovenzijde en tussen de kantelen b SLOOPWERK NATUUR-/KUNSTSTEENCONSTRUCTIE 0 SLOOPWERK NATUUR-/KUNSTSTEENCONSTRUCTIE Materiaalgegevens: marmer Voorzieningen aan te verwijderen onderdelen: de positie van de wapens nauwkeurig vastleggen zodat de juiste wapens op de juiste positie kunnen worden teruggeplaatst Afvoer uitkomend materiaal: wapens met zorg afvoeren voor werkzaamheden volgens paragraaf a, na werkzaamheden weer terugplaatsen 01 WAPENS De negen wapens rondom de poort Stabu licentie# E september 2009 blad 19

23 a SLOOPWERK NIET-CONSTRUCTIEF ZELFSTANDIG ONDERDEEL 0 SLOOPWERK KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN Materiaalgegevens: hout en staal Voorzieningen aan het onderdeel: voorzichtig demonteren om verdere schade te voorkomen Opslag uitkomend onderdeel onderdelen vervoeren naar werkplaats waar verdere bewerking plaatvindt 01 DEUREN EN GEHENGEN De houten poortdeuren en deur in vak XI, inclusief bijbehorende gehengen a SLOOPWERK STUKADOORWERK 0 SLOOPWERK STUKADOORSWERK Constructiegegevens: Bestaand stucwerk op metselwerk 01 BUITENWAND Het stucwerk aan de binnenzijde en zijkanten van de poort Rekenen op 9 m² a DEMONTEREN BALUSTRADE 0 DEMONTEREN BALUSTRADE Balustrade demonteren en opslaan voor hergebruik Naderhand terugplaatsen Alle rvs bevestigingsschroeven vervangen 01 BALUSTRADE De balustrade van de omloop 1040 STUTWERK a STUTWERK 0 STUTWERK Bij sloopwerk van dragende delen een degelijke stutconstructie aanbrengen 5 STATISCHE BEREKENING Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: Als de directie dat nodig vindt stutconstructies berekenen 12 GRONDWERK 1240 ONTGRAVEN VAN GROND a ONTGRAVEN VAN GROND 0 ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst 12) Handmatig ontgraven Bestemming uitkomende grond: opslaan om gegraven sleuf later te dichten 01 ONVERHARD TERREIN Strook met diepte van 30 cm graven voor inboetwerk en voegwerk ter hoogte van het maaiveld Stabu licentie# E september 2009 blad 20

24 1250 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN a VERWERKEN VAN GROND, GROND 0 VERWERKEN VAN GROND (STABU STANDAARD) Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst 12) Laagdikte (m): De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun oorspronkelijke plaats terug brengen 1 GROND Uit het werk komende grond gebruiken 01 ONVERHARD TERREIN De volgens par a ontgraven terreingedeelten weer aanvullen 15 TERREINVERHARDINGEN 1541 STRAATSTEENBESTRATING a STRAATSTEENBESTRATING, BAKSTEEN STRAATKLINKER 0 HERSTRAAT STRAATSTEENBESTRATING Verband als bestaand terugplaatsen 1 STRAATBAKSTEEN Fabrikaat: uitkomende stenen hergebruiken 4 STRAATZAND (STABU STANDAARD) Straatzand (STABU Standaard, hfst 15) Uit het werk komend zand hergebruiken 21 BETONWERK 2121 BETONREPARATIE a BETONREPARATIE, VULLEN VAN SCHEUREN 0 BETONREPARATIE, VULLEN VAN SCHEUREN Lichte scheuren in het beton herstellen met Jahn M90 betonreparatiemortel Te rekenen op de hoeveelheid die gelijk is aan de lichte scheuren in de togen, zoals weergegeven in het Overzicht te rekenen hoeveelheden Aangebracht volgens voorschriften fabrikant 01 VRIJDRAGENDE VLOER, BUITEN De betonvloer van de omloop 2150 IN HET WERK GESTORT BETON b IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 0 IN HET WERK GESTORT BETON 1 BETONMORTEL (BRL 1801+w06) Sterkteklasse: C20/25 Beton gewapend Dikte betonvloer: 150 mm Wapening: rond 8 mm hoh 150 mm, met chemische ankers met bestaande betonvloer verbinden Betonmortel leveren onder KOMO-attest met-productcertificaat Stabu licentie# E september 2009 blad 21

25 01 WERKVLOER De betonvloer van de omloop ter plaatse van de volgens paragraaf a gesloopte delen 2183 PROFIELEN a KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL 0 DILATATIEVOEGPROFIEL De aanwezige dilatatieprofielen controleren en schoonmaken van vuil 01 VLOERDILATATIE In de betonvloer van de omloop 22 METSELWERK 2200 ALGEMEEN INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 01 MELDING AANVANG De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt 90 MELDING AANVANG DEELWERKZAAMHEDEN De exacte hoeveelheid, en plaats van het in te boeten metselwerk en voegwerk moet vooraf met de directie in het werk opgenomen worden Uitgegaan wordt van de bestektekeningen en de hoeveelheden gegeven in het Overzicht te rekenen hoeveelheden De kleinste te verrekenen hoeveelheid van het inboetwerk en het voegwerk is 0,075 m² De in te boeten en te voegen metselwerkgedeelten zullen variëren van afmetingen INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 02 MONSTER TER BEOORDELING Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: De verschillende bakstenen voor inboetwerk ed volgens par a, a en b De tufsteen volgens par a Het basalt volgens par a De mortels voor het voegwerk volgens par a De injectiemortels volgens par a 90 OPZETTEN PROEFSTUK Voordat met het metselwerk wordt aangevangen een proefstuk opzetten van 2 m² waarin de bakstenen en natuurstenen volgens par a, b, a en a en de mortel volgens par a verwerkt zijn Stabu licentie# E september 2009 blad 22